description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2024-041-56835

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración: De acuerdo con el numeral 9 del Art. 40.2 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (numeral reformado mediante el Tercer Suplemento al Registro Oficial No. 600 de fecha 15 de julio de 2024), el contratista deberá dar cumplimiento a lo siguiente: ?9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración: Para dar cumplimiento con lo que demanda la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Acuerdo Ministerial No. 012-2019, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el adjudicatario se compromete a suscribir de manera conjunta con el contrato administrativo los siguientes documentos: ?ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PROTECCIÓN DE DATOS – PROVEEDORES? y ?CONTRATO CON EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

description: ACLARACION

answer: Aclaración: El oferente deberá cumplir lo establecido en el artículo 35 ?Declaración de beneficiario final? de la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que afirma: ?(?) En el caso de que una persona natural presente su oferta a nombre propio, ésta deberá completar y presentar la Declaración de Beneficiario Final (?)?.

description: ACLARACION

answer: No se considerarán documentos que sean enviados con enlaces o links a repositorios documentales, UNICAMENTE se analizará la información presentada a través del SOCE

description: ACLARACION

answer: En cumplimiento a los Artículos 32 y 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, la presentación de las ofertas y convalidación de errores es únicamente a través del Portal de Compras Públicas y que, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Si será considerada, teniendo en cuenta que con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencia; para lo cual el oferente deberá indicar claramente a que tipo(s) de experiencia(s) va a destinar este contrato o instrumento y que porcentaje del objeto de la contratación se destinará a cada una de ellas. En caso de que el oferente no indique, la CENTROSUR asignara el valor en relación con el peso ponderado de las dos experiencias general y especifica, que para este caso es 74% experiencia específica y 26% experiencia general.

description: Estimados una consulta, se podrá cumplir la experiencia tanto general como específica si solo presento una acta el cual sumado los montos necesarios es mucho mayor al solicitado?

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2, AGENCIA SIGSIG 2024-2025

ORTEGA ORTEGA LUIS ALFREDO

streetAddress: MANUEL VEGA CACIQUE DUMA S/N SIGSIG, CABECERA CANTONAL

legalName: ORTEGA ORTEGA LUIS ALFREDO

FIGUEROA GUERRERO MIGUEL ANGEL

streetAddress: VIA A CUENCA VIA A CUENCA S/N SIGSIG, CABECERA CANTONAL

legalName: FIGUEROA GUERRERO MIGUEL ANGEL

TOPIELEC INGENIERIA S.A.S.

streetAddress: BOLIVAR VEGA MUÑOZ S/N SIGSIG, CABECERA CANTONAL

legalName: TOPIELEC INGENIERIA S.A.S.

CONSTRUCTORA B&MC S.A.S.

streetAddress: MANUEL VEGA MUÑOZ MARISCAL SUCRE  SIGSIG, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA B&MC S.A.S.


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

name: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

scheme: CPC

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2024-040-56835

status: active

description: De acuerdo con lo solicitado en los pliegos, SECCIÓN IV, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en Observacionesse indica que: ?? Se recuerda que es responsabilidad de los oferentes presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY además deberá presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1 O LA QUE ESTÉ VIGENTE y el ANEXO-12-DECLARACIÓN-DEBENEFICIARIOFINAL vigentes a la fecha de la publicación del proceso, la mismaque se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP. ??: Sobre la base de los documentos presentados en su oferta, presentar el FORMULARIO-UNICO-DE-LAOFERTAVERSION- SERCOP-2-1. El mismo deberá estar firmado electrónicamente por el Oferente.

description: Para validar la Experiencia Específica presentada por el Oferente FABIAN SANTIAGO ARIAS CALLE, con respecto a la experiencia presentada en el contrato DIDIS-18829-2019, y de acuerdo con lo solicitado en los pliegos, Experiencia general y específica mínima ??. El monto mínimo de la Experiencia específica esde $ 9000 ? se solicita:Sobre la base de la documentación proporcionada, adjuntar documentación que certifique el porcentaje de participación y monto ejecutado en el contrato de obra, durante los días que se documenta actuó como Residente de obra del contrato DIDIS-18829-2019. Esta documentación debe ser certificada por el Fiscalizador o Administrador del contrato referido. Adicionalmente deberá estar firmado electrónicamente por el Oferente.

description: De acuerdo a la Normativa Secundaria articulo 37 Reglas de Participacion 1 Las entidades contratantes deberan exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las reglas de participacion de oferentes en los procesos de cotizacion de obras bienes y servicios y licitacion de obras bienes y servicios segun sea aplicable conforme al monto de reglas de participacion a los oferentes conforme el anexo adjunto a la presente Resolucion 1 Experiencia tecnica del oferente para procedimientos de contratacion cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD 500 000 la experiencia de una persona juridica podra ser acreditada de la siguiente manera VER DETALLE COMPLETO EN EL DOCUMENTO SOLICITUD DE CONTRATACION

answer: Aclaración 2: Según determina el Art. 51 de la LOSNCP, ?en el caso de obras, mientras no exista recepción provisional de un contrato adjudicado previamente a través de un procedimiento de menor cuantía de obras, este contratista no podrá adjudicarse otro contrato por este procedimiento en la misma entidad contratante, sea por adjudicación directa o consorcio?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: De acuerdo a lo que establece el artículo 142 del RGLOSNCP, en los procedimientos de menor cuantía obra, los proveedores presentan sus ofertas a través de adhesión a las ?especificaciones técnicas, demás condiciones del pliego y presupuesto referencial?, por tanto, se aclara que en el presente proceso NO es necesario que los oferentes presenten el análisis de precios unitarios, tal como consta en el punto 13 ?observaciones? del documento ?condiciones generales y comerciales?.

description: ACLARACION

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2, AGENCIA PAUTE 2024-2025

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

scheme: EC-RUC

CARPIO BECERRA BORIS BYRON

locality: PAUTE

streetAddress: SHINQUIR VIA A DUGDU SN DUG DUG

legalName: CARPIO BECERRA BORIS BYRON

ARIAS CALLE FABIAN SANTIAGO

streetAddress: GIL RAMIREZ LUIS CORDERO S/N PAUTE, CABECERA CANTONAL

legalName: ARIAS CALLE FABIAN SANTIAGO

FJ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

roles: tenderer supplier

streetAddress: DANIEL PALACIOS LUNTUR S/N PAUTE, CABECERA CANTONAL

legalName: FJ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

HFEB S.A.S.

streetAddress: AV MARGINAL JOSE VICTOR IZQUIERDO  PAUTE, CABECERA CANTONAL

legalName: HFEB S.A.S.

initiationType: tender


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2024-043-56835

answer: En respuesta a la Convalidación N 1, indico a usted que el formulario Versión 2.1 si se encuentra en la oferta presentada con nombre 9-11-FORMULARIOS_DE_LA_OFERTA_MCO_VERSION_SERCOP_2-1, se vuelve adjuntar el formulario solicitado con las respectivas firmas.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_MOROCHO.

answer: Se convalida según lo solicitado por la comisión Técnica

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_VEINTIMILLA.

answer: Se adjunta oficio de convalidacion

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_CHOCHO.

answer:
El certificado presentado por un valor de 48727.92 USD, que avala la experiencia general y especifica presentada por el Ing Pedro José Rivera Quintero, representa el valor por fiscalización del contrato DIDIS 2023 Nro 20661, de CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 1-Z3-2023, CANTONES CUENCA, GUALACEO
contratado por un valor de 767019.97 USD y ejecutado por el Consorcio CONSTELEC QUINGEO.
Por lo indicado en el párrafo anterior se especifica que del valor total por fiscalización correspondiente a 48727.92 USD para la experiencia general se considera el 60 por ciento de este valor es decir 29236.75 USD Mientras que para la experiencia especifica se considera el 40 por ciento que corresponde a 19491.16 USD. Cabe indicar que con los valores detallados se cumple con la experiencia general y especifica mínima solicitada en los pliegos.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_CONSORCIO_SANTA_ANA

answer:
Por medio de la presente y en respuesta a la invitación realizada por medio del portal de compras públicas el día 31 de diciembre del año 2024 al proceso MCO-EERCS-2024-043 cuyo objeto de contratación es MEJORA SECTOR SAN PEDRO SANTA ANA, TRAFOS: T1199 Y T1321, con un monto de: 81.523,10 USD, y en base a la solicitud de convalidación realizada el día 11 de marzo del presente año, me permito adjuntar la documentación requerida para convalidación.
Los documentos entregados incluyen: Acta de residente de Obra (firmada), Hoja de Vida residente de Obra (firmada), Declaración de renta 2023 (firmada), Historial IESS residente de obra (firmada), Formulario de cumplimiento de parámetros en etapa contractual (firmada), Carta de cumplimiento de cronograma (firmada).
Esperando una favorable acogida a la presente, anticipo mi agradecimiento.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_CEVALLOS

answer: En atención a su oficio de fecha 11 de marzo del presente, Oficio-Solicitud Convalidación al Oferente, se ha procedido con la convalidación de errores de forma, de los requerimientos solicitados en dicho oficio.

name: PEREZ DUCHIMAZA SEGUNDO MANUEL MARCELINO

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_PEREZ

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_CARCHI

answer: SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA CONVALIDACIÓN DE ERRORES

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_MORA

answer:
OFICIO_CONVALIDACION_ERRORES__SANTA_ANA_signed
17-43-1-7____FORMULARIO_COMPROMISO_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PARAMETROS_EN_ETAPA_CONTRACTUAL-_METODOLOGIA_DE_CONSTRUCCION_signed_signed
17-43-1-8__CRONOGRAMA_VALORADO_DE_TRABAJOS-FORMULARIO_COMPROMISO_CUMPLIMIENTOPARAMETROS_ETAPA_CONTRACTUAL_FORMULARIO_COMPROMISO_CRONOGRAMA_OBRA_signed_signed_signed
17-43-6-11-FORMULARIOS_DE_LA_OFERTA_MCO_VERSION_SERCOP_2-1-signed-signed-signed-signed-signed-signed
17-43-CARTAS_DE_COMPROMISO_Y_GARANTIA_TECNICAsigned_signed_signed_signed_signed_signed
17-43-EQUIPO_MINIMO_OFERTADO-FORMULARIO_DE_COMPRPMISO_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PARAMETROS_ENETAPA_CONTRACTUALsigned_signed
17-43-EXPERIENCIA_ESPECIFICA-ACTAS_DEF_Y_ESCRITURAS_ING_RPM_signed_signed_signed_signed_signed_signed_signed_signed
17-43-EXPERIENCIA_GENERAL_ACTAS_DEF_Y_ESCRITURAS_ING_RPM
17-43-PERSONAL_TECNICO_ASIGNADO_AL_PROYECTO-FORMULARIO_DE_COMPROMISO_DE_CUMPLIMIENTO_DE_PARAMETROS_EN__ETAPA_CONTRACTUAL_signed_signed

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_PESANTEZ

answer: SE ANEXA LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PARA LA CONVALIDACION DE ERRORES

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_ZUMBA

answer: De acuerdo a lo solicitado por ustedes mediante Oficio: SOLICITUD CONVALIDACIÓN AL OFERENTE, adjunto al presente le remito documentación referente a las convalidaciones solicitadas.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_RIVERA

answer: Se procede a subir el archivos cronograma firmado

answer: Se procede a subir el archivos ANEXO 12 firmado

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_RONQUILLO.

answer: Se adjunta respuesta  a la convalidación solicitada.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_AREVALO.

answer: Se convalida con el oficio adjunto y documentos de respaldo.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_PALACIOS.

answer: Señores de la comisión técnica adjunto la convalidación solicitada

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_GUTIERREZ.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_TACURI_LUIS.

answer: Convalidación de errores Ing. Marcelo Tacuri

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2024_043_TACURI_MARCELO.

answer: Se adjunta el Acta_Preguntas_Respuestas_Y_Aclaraciones_MCO_2024_043.

description: ACLARACION

answer: El Art. 51 de la LOSNCP expresa: En el caso de obras, mientras no exista recepción provisional de un contrato adjudicado previamente a través de un procedimiento de menor cuantía de obras, este contratista no podrá adjudicarse otro contrato por este procedimiento en la misma entidad contratante, sea por adjudicación directa o consorcio.

description: ACLARACION

answer: No se considerarán documentos que sean enviados con enlaces o links a repositorios documentales, UNICAMENTE se analizará la información presentada a través del SOCE.

description: ACLARACION

answer: El canal OBLIGATORIO para la entrega de oferta y convalidación de errores es el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y Compromiso en la versión actualizada (Versión SERCOP 2.1) y el ANEXO-12-DECLARACIÓN-DE-BENEFICIARIO-FINAL vigentes a la fecha de la publicación del proceso, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP. Se recuerda que es responsabilidad de los oferentes la presentación de los formularios en la versión vigente a la fecha de la presentación de su oferta, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Las condiciones particulares del pliego de menor cuantía de obra afirma: Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

description: Puede solo un acta cumplir las dos experiencias tanto general y especifica?

answer: No.

description: Se aceptara la experiencia en la adecuación eléctrica interna de un edificio?

name: INNOVIZE SUSTAINABLE BUILDING AND ENERGY S.A.S.

description: MEJORA SECTOR SAN PEDRO SANTA ANA, TRAFOS: T1199 Y T1321

eligibilityCriteria: Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

PESANTEZ MOLINA ANGEL RODRIGO

streetAddress: GERONA BARCELONA S-N EL SAGRARIO

legalName: PESANTEZ MOLINA ANGEL RODRIGO

RIVERA CALLE JOSE RAUL

streetAddress: CALLE LA FLORIDA VICENTE PACHECO S/N RICAURTE

legalName: RIVERA CALLE JOSE RAUL

streetAddress: REINO DE QUITO GONZALES SUAREZ 1-82 MONAY

RONQUILLO CASTAÑEDA MARCO VINICIO

streetAddress: PADRE VALVERDE FELIPE II S/N YANUNCAY

legalName: RONQUILLO CASTAÑEDA MARCO VINICIO

GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

streetAddress: S/N BAÑOS

legalName: GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

streetAddress: VIA A SAN MIGUEL  S/N RICAURTE

legalName: LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

legalName: VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

TACURI GUAMAN MARCELO ROLANDO

streetAddress: ANTONIO VEGA MUÑOZ TARQUI 12-47 GIL RAMIREZ DAVALOS

legalName: TACURI GUAMAN MARCELO ROLANDO

TACURI GUAMAN LUIS RODRIGO

legalName: TACURI GUAMAN LUIS RODRIGO

CARCHI TENEMASA MARCO ANTONIO

streetAddress: RIO DAULE RIO CUTUCU 1-50 TOTORACOCHA

legalName: CARCHI TENEMASA MARCO ANTONIO

AREVALO UGUÑA FREDDY ROLANDO

streetAddress: DOS PUENTES  S/N VALLE

legalName: AREVALO UGUÑA FREDDY ROLANDO

CHOCHO RIVAS EDWIN FABIAN

streetAddress: S/N VALLE

legalName: CHOCHO RIVAS EDWIN FABIAN

Morocho Ortiz Carlos Gustavo

streetAddress: VÍA EL VALLE S/N S/N VALLE

legalName: Morocho Ortiz Carlos Gustavo

ZUMBA YUNGA DIEGO FERNANDO

streetAddress: PACCHA GUAGUA ZHUMI S/N PACCHA

MORA QUIZHPI DANIEL SANTIAGO

streetAddress: AV. ORDOÑES LASSO AUTOPISTA MEDIO EJIDO S/N SAYAUSI

CAJAMARCA MARTINEZ EDISSON GEOVANNY

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA LOS ANDES S/N TOTORACOCHA

streetAddress: BASE SUR S/N  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-EERCS-2025-001-56835

answer: En respuesta a lo solicitado por la Comisión Calificadora del presente proceso de contratación debo indicar que los trabajos ejecutados constan en la planilla tres de liquidación la cual se adjunta y que se refiere a tareas de construcción de estribos para soporte del montaje del puente metálico articulado tipo Bailey el cual fue dotado por el MTOP del Azuay en convenio con CELEC HIDROPAUTE en ese entonces, y que, fui contratado para dichos trabajos, y los mismos fueros realizados en su totalidad.

description: OBSERVACIÓN 1:El oferente debe acreditar la experiencia específica mínima en calidad de contratista, subcontratista, superintendente y/o residente de obra de: Construcción y/o mantenimiento de obras civiles y/o arquitectónicas que incluyan estructuras metálicas en altura como: cubiertas, puentes, torres entre otros. La experiencia se evaluará con relación al objeto contractual. Con el acta presentada para acreditar la experiencia específica no se puede verificar el cumplimiento del requisito mínimo.CONVALIDACIÓN SOLICITADA: Se solicita al oferente la presentación de una planilla o detalle de la experiencia específica presentada para la respectiva validación.

answer: Se adjunta lo solicitado

description: OBSERVACIÓN 1:Los anexos denominados: 27-38-ACTA DEFINITIVA CANCHA DUCUR y 27-38-INDICES FINANCIEROS, conforme lo verificado en el aplicativo FIRMA EC se encuentran sin firma electrónica. CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Se solicita adjuntar los anexos: 27-38-ACTA DEFINITIVA CANCHA DUCUR y 27-38-INDICES FINANCIEROS firmados electrónicamente a través del aplicativo fimaEC. La firma debe encontrarse válida.

answer: Se adjunta certificado respectivo emitido por la maxima Autoridad

description: OBSERVACIÓN 1:El oferente debe acreditar la experiencia específica mínima en calidad de contratista, subcontratista, superintendente y/o residente de obra de: Construcción y/o mantenimiento de obras civiles y/o arquitectónicas que incluyan estructuras metálicas en altura como: cubiertas, puentes, torres entre otros. La experiencia se evaluará con relación al objeto contractual. Con el acta presentada para acreditar la experiencia específica no se puede verificar el cumplimiento del requisito mínimo.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Se solicita al oferente la presentación de una planilla o detalle de la experiencia específica presentada para la respectiva validación.

answer: Los análisis de precios unitarios corresponden a los entregables de la consultoría de contrato DITIC 2022 Nro. 20383 en el proceso de contratación CDC-EERCS-029- 2022.Los precios de materiales corresponden a precios colocados en obra.

description: Buenas Tardes, por favor aclarar porque en cada uno de los APUS no se considera el transporte, teniendo en cuenta que los trabajos se realizaran en lugares lejanos y el transporte de material en cuanto a fletes el costo es alto

answer: Las coordenadas geográficas UTM de emplazamiento de las torres se detallan en la siguiente tabla: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CUARTO DE EQUIPOS EN DONDE SE UBICARA SU EMPLAZAMIENTO POR FAVOR COLOCAR LAS COORDENDAS GEOGRAFICAS

answer: Las coordenadas geográficas UTM de emplazamiento de las torres se detallan en la siguiente tabla: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Podrian compartir las coordendas geograficas de cada uno de los emplazamientos y ubicaciones de la obra

answer: No se considera la experiencia como fiscalizador para el presente procedimiento. Conforme lo establecido en las condiciones generales del proceso, se solicita la experiencia general y específica del oferente en calidades de: contratista, subcontratista, superintendente y/o residente de obra; para el caso de la experiencia general se ha solicitado en: Construcción y/o mantenimiento de obras civiles y/o arquitectónicas en general y para la experiencia específica en: Construcción y/o mantenimiento de obras civiles y/o arquitectónicas que incluyan estructuras metálicas en altura como: cubiertas, puentes, torres entre otros.

description: Buenos días señores miembros de la comisión. En los pliegos no indica, pero seguro se tomara en cuenta la experiencia como fiscalizador en apego a la ley vigente?

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE TELECOMUNICACION DE LA CENTROSUR UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

Leon Alvarado Juan Pablo

region: CAÑAR

locality: CAÑAR

streetAddress: CARRERA CUENCA 1 CARRERA CUENCA Y CAÑAR 05-20 CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: Leon Alvarado Juan Pablo

RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS

streetAddress: BOLIVAR 3 DE NOVIEMBRE S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS

ENCALADA BARAHONA CESAR SEBASTIAN

streetAddress: GUAYAQUIL SUCRE 1-10 CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: ENCALADA BARAHONA CESAR SEBASTIAN

SERRANO VASQUEZ DIEGO LUCIANO

streetAddress: EZEQUIEL CARDENAS EZEQUIEL CLAVIJO S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: SERRANO VASQUEZ DIEGO LUCIANO

ORDONEZ CASTRO ALEX EDUARDO

streetAddress: CALLE 3 JUSTINIANO CRESPO SN CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: ORDONEZ CASTRO ALEX EDUARDO

CALLE RIVERA GUIDO FERNANDO

streetAddress: INGAPIRCA ACACIAS S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CALLE RIVERA GUIDO FERNANDO

RODRIGUEZ MONTENEGRO ANDRES BOLIVAR

streetAddress: 3 DE NOVIEMBRE COLON S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: RODRIGUEZ MONTENEGRO ANDRES BOLIVAR

Ochoa Rodríguez Carlos Andrés

streetAddress: SAN BRUNO RUMIÑAHUI S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: Ochoa Rodríguez Carlos Andrés

Ortiz Navos Jonnathan Fabricio

streetAddress: JUAN JOSE FLORES  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: Ortiz Navos Jonnathan Fabricio

AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

streetAddress: S/N CHOROCOPTE

legalName: AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

RAPACONS S.A.S.

streetAddress: JOSÉ PERALTA RUDECINDO INGA VELEZ  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: RAPACONS S.A.S.

AO"CONSTRUCTORA&CONSULTORA" S.A.S.

streetAddress: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: AO"CONSTRUCTORA&CONSULTORA" S.A.S.

COESGO CIA. LTDA.

streetAddress: PANAMERICANA  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: COESGO CIA. LTDA.

CANAR RUWAYKUNA S.A.S.

streetAddress: CORREURCO SIN NOMBRE  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CANAR RUWAYKUNA S.A.S.

CONSTRUCTORA CONTSTANDES S.A.S.

streetAddress: CALLE SIMÓN BOLÍVAR  AV. 24 DE MAYO  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA CONTSTANDES S.A.S.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-002-56835

answer: YO,_FRANKLIN_MEDARDO_PILLCO_VALLADOLID,_C.I._0104545322,_REPRESENTANTE_DEL_CONSORCIO_FAHCONTRUCTORA,_Y_REFRENDANTE_LEGAL_DE_FAHCONTRUCTORA_S.A.S_CON_RUC_1498305535001,_EN_MI_CALIDAD_DE_OFERENTE_DEL_PROCESO_MCO_EERCS_2025_002,_PARA_CONTRATAR_LAS_OBRAS_DE_OPTIMIZACIÓN_Y_MEJORA_DE_REDES_DE_DISTRIBUCION_EN_DISTINTOS_SECTORES_DE_LOS_CANTONES_LIMON_INDANZA_Y_SAN_JUAN_BOSCO,_HAGO_LLEGAR_POR_MEDIO_DE_LA_PRESENTE,_LA_CONVALIDACIÓN_DE_ERRORES_SOLICITADA_POR_LA_COMISIÓN_TECNICA_A_CARGO_DEL_PROCESO_NO_MCO-EERCS-2025-002,_SOLVENTANDO_UNA_A_UNA_SEGUN_SE_HA_SOLICITADO

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer: SE ADJUNTA ARCHIVOS SOLICITADOS

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer: SE ANEXA CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA SOLICITADA

description: Estimado oferente remitirse al oficio

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer: Estimada comisipon tecnica, remitirse al oficio y los archivos anexos

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer: Aclaración 7: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración 6: De acuerdo con el numeral 9 del Art. 40.2 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (numeral reformado mediante el Tercer Suplemento al Registro Oficial No. 600 de fecha 15 de julio de 2024), el contratista deberá dar cumplimiento a lo siguiente: ?9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 5: Para dar cumplimiento con lo que demanda la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Acuerdo Ministerial No. 012-2019, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el adjudicatario se compromete a suscribir de manera conjunta con el contrato administrativo los siguientes documentos: ?ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PROTECCIÓN DE DATOS – PROVEEDORES? y ?CONTRATO CON EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 4: Se recuerda que los oferentes deberán presentar el ANEXO-12-NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL, que se incorpora a la Resolución No. RE- SERCOP-2023-0134, mediante la Resolución RE-SERCOP-2023-139, mismo que se encuentra publicado en el portal institucional del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3: No se considerarán documentos que sean enviados con enlaces o links a repositorios documentales, UNICAMENTE se analizará la información presentada a través del SOCE.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: En cumplimiento a los Artículos 32 y 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, la presentación de las ofertas y convalidación de errores es únicamente a través del Portal de Compras Públicas y que, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso en la versión actualizada (Versión SERCOP 2.1) y Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración del beneficiario final ANEXO 12, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Normativa emitida por el SERCOP. Se recuerda que es responsabilidad de los oferentes la presentación de los formularios en la versión vigente a la fecha de la presentación de su oferta, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente:En caso de requerirse muestras y/o especificaciones técnicas de los materiales, estos deberán ser entregados únicamente por el Contratista en la etapa de ejecución contractual.

description: Estimados por favor confirmar que las especificaciones técnicas y documentación de los materiales a proporcionar en el presente proceso las debe presentar unicamente el oferente adjudicado

answer: Estimado oferente:Con el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL se da por cumplido: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico; metodología; y con el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA se da por cumplido el cronograma. Estos formularios se adjuntan.

description: Con el formulario de etapas contractuales, se considera cumplido la metodologia, personal tecnico y cronograma valorado?

name: CONSULTORA-CONSTRUCTORA ULLOA LAINES CCUL CIA.LTDA.

description: OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DISTINTOS SECTORES DE LOS CANTONES LIMÓN INDANZA Y SAN JUAN BOSCO

eligibilityCriteria: Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

AVILA VILLAVICENCIO DIEGO PATRICIO

region: MORONA SANTIAGO

locality: LIMON INDANZA

streetAddress: QUITO ORIENTE SN GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: AVILA VILLAVICENCIO DIEGO PATRICIO

AUCAPIÑA AREVALO FABIAN FELIPE

streetAddress: QUITO AV. JORGE ENRIQUEZ S/N GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: AUCAPIÑA AREVALO FABIAN FELIPE

GALARZA CRESPO ANDRES RICARDO

streetAddress: LIMON SN . GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: GALARZA CRESPO ANDRES RICARDO

CONSTAMAZONIA S.A.

streetAddress: VEINTEIOCHO DE MAYO 11 DE JUNIO  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTAMAZONIA S.A.

streetAddress: DIEZ DE AGOSTO SIMON BOLIVAR  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

FAHCONTRUCTORA S.A.S.

streetAddress: DIEZ DE AGOSTO ISSAC ORELLANA  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: FAHCONTRUCTORA S.A.S.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-003-56835

answer: Se adjunta la documentación requerida para la convalidación de errores

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer:
SEÑORES DE LA COMISION TECNICA
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO, ADJUNTAMOS LO SOLICITADO EN EL ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES.
ANEXOS:
Oficio_convalidacion-signed
C1_ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_ADM-JE_MCO-GDMCL-002-signed-signed-signed-signed
C2_ACTA_DE_RECEPCION_MANTENIMIENTO_YAUPI-signed

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

answer: Adjunto documentos requeridos en la convalidación para el CONSORCIO HAMA ELECTRIC

description: Estimado oferente remitirse al oficio.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA MV Y BV EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON LOGRONO

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

PELAEZ CENTENO BLASCO ANTONIO

locality: LOGROÑO

streetAddress: SANTIAGO LAFEBRE FRANCISCO DE ORELLANA S/N LOGROÑO, CABECERA CANTONAL

legalName: PELAEZ CENTENO BLASCO ANTONIO

AREVALO ZHAGUI EDWIN LEONARDO

streetAddress: EDMUNDO CARVAJAL SANTIAGO LA FEBRE SN LOGROÑO, CABECERA CANTONAL

legalName: AREVALO ZHAGUI EDWIN LEONARDO

HAVA CONSTRUCTORA S.A.S.

streetAddress: SIN NOMBRE SANTIAGO LAFEBRE S/N LOGROÑO, CABECERA CANTONAL

legalName: HAVA CONSTRUCTORA S.A.S.

EVOLUZCIONA S.A.S.

streetAddress: AV. JUAN GARAY EDMUNDO CARBAJAL  LOGROÑO, CABECERA CANTONAL

legalName: EVOLUZCIONA S.A.S.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-004-56835

answer: Se adjuntas las actas de recepcion Definitivas y Provisionales

description: CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Con el objetivo de cumplir lo establecido en el artículo 51 de la LOSNCP, presentar el acta de entrega recepción provisional y/o definitiva de los siguientes procesos:ING. JAIME LEONARDO MENDEZ SILVA? MCO-GMCM-014-2017? MCO-GMCM-007-2018? MCO-GMCM-011-2018? MCO-GMCM-012-2018? MCO-GMCM-006A-2022ING. POLIVIO REINALDO HERAS LEON? MCO-GMCM-2024-010? MCO-MIES-DDM-2023-16? MCO-GADMTZ-2023-001? MCO-GADMTZ-2022-022? MCO-MIES-DDM-2022-32? MCO-GADMTZ-2022-004? MCO-GADMTZ-2021-011? MCO-GADPMS-010-2021? MCO-GADMTZ-021-2019? MCO-GADMTZ-005-2019? MCO-GADMTZ-004-2019? MCO-GADMTZ-003-2019? MCO-GADPMS-008-2018? MCO-GMCT-002-2015? MC-GADMCT-004-2014? MC-GADMCT-005-2014? MC-GADMCT-003-2014? MCO-GMCM-016-2013? MCO-GMCM-011-2012? MCO-GADPSFCH-001-201

answer: SE ADJUNTA FACTURA QUE RESPALDA LA PARTICIPACION DEL ING. DARIO VALAREZO EN EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y EQUIPAMIENTO DE 2 CUARTOS DE CONTROL DEL PARQUE: ii CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO VOTLAJE AÉREA Y TRANSFORMADOR DE 75KVA.

description: OBSERVACIÓN 2:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Sobre la base de la documentación declarada en la oferta y con el objetivo de validar la EXPERIENCIA GENERAL, en concordancia con el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego presentar el mecanizado del IESS o facturas que respalden que el Ing. DARIO JAVIER VALAREZO ERAS participó en el siguiente proceso:? CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO VOLTAJE Y EQUIPAMIENTO DE 2 CUARTOS DE CONTROL DEL PARQUE: ii CONSTRUCCIÓN DE RED DE MEDIO VOTLAJE AÉREA Y TRANSFORMADOR DE 75KVA.

description: OBSERVACIÓN 1:La reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada en el Registro Oficial – Suplemento No. 488 de fecha 30 de enero de 2024, establece que el oferente de resultar adjudicado, deberá contar con al menos el 80% de servicios y/o mano de obra de productores y proveedores locales residentes en el territorio específico donde se ejecutará la contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Dentro del formulario de la oferta versión SERCOP 2.1, en el apartado 1.1. PRESENTACIÓN Y COMPROMISO, no se encuentra agregado el numeral referente al cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 80% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, tal como indica el correspondiente formulario. Aclarar lo antes indicado.

answer: revisar oficio de convalidacion

description: OBSERVACIÓN 3:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la experiencia general y específica, se solicita un desglose de los rubros correspondientes a redes de distribución y alumbrado público general ejecutados en el proceso CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO, en función de lo solicitado en el numeral 4.1.4 del Pliego, en experiencia general: ?El Oferente deberá acreditar Experiencia General, en la construcción de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje, aérea y/ o subterránea en cualquiera de sus etapas constructivas o Contratos de Construcción de Sistemas de Alumbrado Público General No incluye instalaciones eléctricas interiores en bajo voltaje ?? y en experiencia especifica: VER DETALLE COMPLETO EN "SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN".

answer: revisar oficio de convalidacion

description: OBSERVACIÓN 2:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Sobre la base de la documentación presentada en la oferta y con el objetivo de validar la EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, en concordancia con el numeral 4.1.4 del Pliego, se solicita indicar claramente el tipo de experiencia y/o los porcentajes a acreditar con la información del proceso CONSTRUCCION DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE QUITO.

answer:
se adjunta la declaracion de vinculaciones de paul fernando urgiles
revisar anexos
revisar oficio de convalidacion

description: OBSERVACIÓN 1:En la Sección IV del pliego, se solicitó: ?Los oferentes deben completar la información en el archivo ?Declaración de Vinculaciones?, firmar electrónicamente y adjuntar a la oferta. El archivo se encuentra publicado en la sección ?anexos" del presente proceso?.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:En concordancia a lo dispuesto en el numeral 9.4 del Art. 6, Art. 106.1 de la LOSNCP, Art. 74 del RGLOSNCP y Art. 114 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, se solicita presentar la DECLARACIÓN DE VINCULACIONES de PAUL FERNANDO URGILEZ MONTERO.

answer:
SE ADJUNTA LAS ACTAS DE RECEPCION DE GIOVANNI VICENTE BARBA CARDENAS Y DE JUAN PABLO GOMEZJURADO MOLINA
REVISAR ANEXOS

description: CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Con el objetivo de cumplir lo establecido en el artículo 51 de la LOSNCP, se solicita presentar el acta de entrega recepción provisional y/o definitiva de los siguientes procesos:ING. JUAN PABLO GOMEZJURADO MOLINA? MCO-GADPA9O-2025-0001? MCO-CIEP-2024-002? MCO-DD14D01-002-2023ING. GIOVANNI VICENTE BARBA CARDENAS? MCO-GMCM-011OP-2011? MCO-GMCM-027OP-2011? MCO-GMCM-064OP-2011? MCO-GMCM-010-2016? MCO-GMCM-006-2017

answer:
SE ADJUNTA LA DECLARACION DE VINCULACION DE GIOVANNI VICENTE BARBA CARDENAS
REVISAR ANEXOS

description: OBSERVACIÓN 1:En la Sección IV del pliego, se solicitó: ?Los oferentes deben completar la información en el archivo ?Declaración de Vinculaciones?, firmar electrónicamente y adjuntar a la oferta. El archivo se encuentra publicado en la sección ?anexos" del presente proceso?.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:En concordancia a lo dispuesto en el numeral 9.4 del Art. 6, Art. 106.1 de la LOSNCP, Art. 74 del RGLOSNCP y Art. 114 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, se solicita presentar la DECLARACIÓN DE VINCULACIONES de GIOVANNI VICENTE BARBA CARDENAS.

answer:
SE ADJUNTA detalle resumen de los rubros ejecutados en el siguiente proceso: SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES AEREAS MACAS Y TAISHA DE LOS CANTONES MACAS Y TAISHA DE LA PROVINCIA
DE MORONA SANTIAGO. PROCESO: MCBS-EECS-DM-63-2020, CONTRATO: DIMS 2021 Nro 19756

description: OBSERVACIÓN 4:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Sobre la base de la documentación declarada en la oferta y con el objetivo de validar la EXPERIENCIA GENERAL, en concordancia con el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego presentar un detalle resumen de los rubros ejecutados en el siguiente proceso:? SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES AEREAS MACAS Y TAISHA DE LOS CANTONES MACAS Y TAISHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. PROCESO: MCBS-EECS-DM-63-2020, CONTRATO: DIMS 2021 Nro. 19756.

answer:
SE ADJUNTA acta de la obra fiscalizada en el siguiente proceso: FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
DISTRIBUCIÓN PAQUETE 4ZA. PROCESO: CDC-EERCS-024-2023, CONTRATO: DIMS 2023 No. 20713.

description: OBSERVACIÓN 3:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Sobre la base de la documentación declarada en la oferta y con el objetivo de validar la EXPERIENCIA GENERAL, en concordancia con el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego presentar el acta de la obra fiscalizada en el siguiente proceso: FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 4ZA. PROCESO: CDC-EERCS-024-2023, CONTRATO: DIMS 2023 No. 20713.

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO DENOMINADO: OBSERVACION 1 CONVALIDACION LISTADO DE EXPERIENCIA-signed

description: OBSERVACIÓN 1:En el pliego del proceso, páginas 42 a la 45 se detalla la experiencia general y específica requerida en la presente contratación.CONVALIDACIÓN SOLICITADA:Sobre la base de la documentación presentada en la oferta y con el objetivo de validar la EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, en concordancia con el numeral 4.1.4 del Pliego, se solicita indicar claramente el tipo de experiencia y/o los porcentajes a acreditar con las actas de los siguientes procesos: FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 4ZA.? CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO ELECTRIFICACION PARA LA SUBDIVISION EN EL CENTRO DE JIMBITOMO.? CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DOTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE 8 BENEFICIARIOS DEL SECTOR DENOMINADO JIMBITONO SUR.

answer: Aclaración 1: De conformidad con la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integralde la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada en el Registro Oficial –Suplemento No. 488 de fecha 30 de enero de 2024, se aclara que el oferente de resultaradjudicado deberá contar con al menos el 80% de servicios y/o mano de obra de productoresy proveedores locales residentes en el territorio específico donde se ejecutará la contratación.

description: ACLARACION

answer: No se realizará intervención en áreas protegidas, el desbroce consiste en el mantenimientode las franjas de servidumbre existentes, manteniendo las distancias establecidas en laregulación ARCONEL 01/18.

description: Se contemplan los rubros ?DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, DENSA, POR KM, 2 LADOS? y ?DESBROCE DE FRANJA DE SERVICIO, LIVIANA, POR KM, 2 LADOS?, lo cual implica la intervención directa en áreas naturales que podrían estar sujetas a regulación ambiental.En virtud de lo anterior, solicito atentamente se informe si cuenta con los permisos ambientales correspondientes para llevar a cabo el desbroce y/o tala de vegetación en las franjas de servicio, conforme a la normativa ambiental vigente y a las disposiciones del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE. Considerando que la realización de estas actividades sin las autorizaciones ambientales podría constituir una infracción y dar lugar a sanciones, o incluso a acciones judiciales por parte de terceros afectados. Adjuntar copia de dichos permisos y especificaciones técnicas, si están disponibles, a fin de garantizar la ejecución de las obras.

answer: No, para lo cual se debe cumplir con el perfil y la experiencia mínima solicitada en el pliego.

description: Señores de la comision, Existe alguna restriccion en la cual el oferente pueda participar como parte del personal técnico.

answer: El cronograma valorado es en función de actividades mensuales, el oferente debe presentarel Formulario de compromiso de cumplimiento de cronograma de ejecución de la obra.

description: COMO SERA  VALORADO EL CRONOGRAMA EN SEMANAS O MESES ???

answer: De conformidad con la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de laCircunscripción Territorial Especial Amazónica, publicada en el Registro Oficial –Suplemento No. 488 de fecha 30 de enero de 2024, se aclara que el oferente de resultaradjudicado deberá contar con al menos el 80% de servicios y/o mano de obra de productoresy proveedores locales residentes en el territorio específico donde se ejecutará lacontratación.

description: Este artículo establece claramente la MODIFICACIÓN del artículo 41 y la obligación de CONTRATAR EN NO MENOR DEL 80% de residentes permanentes en la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA para la ejecución de actividades, salvo casos donde no haya disponibilidad de mano de obra calificada local.ESTO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES CORRECTAMENTE, YA QUE ANTERIORMENTE EL VALOR ERA 70%.

answer: No, el oferente debe presentar el Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetrosen etapa contractual.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: No, el oferente debe presentar el Formulario de compromiso de cumplimiento decronograma de ejecución de la obra.

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: No, de acuerdo al equipo mínimo requerido por la Entidad contratante en el pliego, eloferente debe presentar el Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros enetapa contractual.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Si, para lo cual se debe presentar el detalle de los trabajos realizados en el contrato, deacuerdo a lo estipulado en los pliegos

description: BUENOS DIAS SEÑORES DE LA COMISION SE ACEPTARA ACTA PROVISIONAL EN READECUACON  REDES ELECTRICAS EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN EXPERIENCIA ESPECIFICA

name: CONSTRUCCIONES AREVALO CALLE ARCA-C S.A.S.

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA A DE LA DIMS 2025 - 2026

CARDENAS SALAMEA JORGE ESTID

locality: MORONA

streetAddress: 24 DE MAYO JUAN DE SALINAS S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CARDENAS SALAMEA JORGE ESTID

SUQUI BELESACA GUSTAVO ALFREDO

streetAddress: CALLE CUENCA VEINTE Y CUATRO DE MAYO S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SUQUI BELESACA GUSTAVO ALFREDO

CONSTRUCTORA EMPOSTE S.A.S.

streetAddress: CAPITAN JOSE VILLANUEVA MALDON MARINA MADERO SN MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUCTORA EMPOSTE S.A.S.

GONZALEZ TELLO CRISTHIAN RAUL

streetAddress: JULIO SANCHEZ CELI SN ELA RIVA MACAS  MORONA S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GONZALEZ TELLO CRISTHIAN RAUL

Mosquera Paredes Carlos Israel

streetAddress: 24 DE MAYO ARQUI LOTE 3A MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: Mosquera Paredes Carlos Israel

HERAS LEON POLIVIO REINALDO

streetAddress: DELIA VILLARREAL ENTRE PADRE LUIS CAROLLO Y TEODORO RIVADENEIRA S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: HERAS LEON POLIVIO REINALDO

VALAREZO ERAS DARIO JAVIER

streetAddress: AV. DE LA CIUDAD PEDRO JARAMILLO VELIN S/N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: VALAREZO ERAS DARIO JAVIER

GOMEZJURADO MOLINA JUAN PABLO

streetAddress: JUAN DE LA CRUZ SN S N MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GOMEZJURADO MOLINA JUAN PABLO

streetAddress: TARQUI AMAZONAS 1 TARQUI AMAZONAS 1  MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

status: terminated


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-005-56835

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOLICITADA

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2025_005_PADILLA.

answer: Cumplo con enviar documentos

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2025_005_ELECSA.

answer: Saludos cordiales, se adjunta respuesta a la convalidacion y sus respectivos anexos.

name: SERVIELECTRIC SERVICIOS ELECTRICOS ORMAZA ROMERO S.A.S.

description: Se adjunta el Oficio_Convalidacion_Errores_MCO_2025_005_SERVIELECTRIC.

answer: Se adjunta el Acta_Preguntas_Respuestas_Y_Aclaraciones_MCO_2025_005.

description: ACLARACION

answer: Adjuntar Anexo de Análisis de vinculaciones.

description: ACLARACION

answer: Conforme a los requerimientos establecidos en las bases del proceso, se deja constancia de que el número de proyectos presentados es uno (1), el cual aplica tanto para la experiencia específica como para la experiencia general, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el procedimiento de selección.

description: ACLARACION

answer: El Art. 51 de la LOSNCP expresa: (?) En el caso de obras, mientras no exista recepción provisional de un contrato adjudicado previamente a través de un procedimiento de menor cuantía de obras, este contratista no podrá adjudicarse otro contrato por este procedimiento en la misma entidad contratante, sea por adjudicacióndirecta o consorcio.

description: ACLARACION

answer: No se considerarán documentos que sean enviados con enlaces o links a repositorios documentales, UNICAMENTE se analizará la información presentada a través del SOCE.

description: ACLARACION

answer: El canal OBLIGATORIO para la entrega de oferta y convalidación de errores es el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y Compromiso en la versión actualizada (Versión SERCOP 2.1) y el ANEXO-12-DECLARACIÓN-DE-BENEFICIARIO-FINAL vigentes a la fecha de la publicación del proceso, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP. Se recuerda que es responsabilidad de los oferentes la presentación de los formularios en la versión vigente a la fecha de la presentación de su oferta, la misma que se encuentra publicada en el portal institucional del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: El plazo de ejecución de las órdenes de trabajo será determinado por el Administrador del Contrato, en función de la urgencia de atención y/o complejidad de los trabajos, conforme se establece en el literal 4.1.6 Metodología y Cronograma de Ejecución del Proyecto del Pliego.

description: Respecto al Mantenimiento, las órdenes de trabajo contarán con plazo de ejecución? De ser así, se aplicarán multas considerando el tiempo adicional requerido por razones de logística, dependiendo el sitio de trabajo.?

answer: Con respecto a la primera pregunta la remuneración del residente de obra se encuentra contemplada dentro del costo correspondiente al cargo de Ingeniero Eléctrico, según lo establecido en los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de la CENTROSUR. Con respecto a la segunda pregunta, el pago de los ayudantes linieros corresponde al equipo mínimo solicitado e incluido en los Análisis de Precios Unitarios (APUs) de la CENTROSUR, sin embargo, se ha considerado otra cantidad de personal debido a la naturaleza y volumen de las actividades que se están ejecutando, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos, optimización de tiempo en ejecución y la eficiencia en la obra. En atención a su tercera consulta, se debe indicar que la ejecución de trabajos es aleatoria en función de los incidentes que se puedan presentar, y de acuerdo a la necesidad que determine los responsables de cada área, por lo tanto, los trabajos se ejecutarán conforme se describe en el Anexo de Necesidad de la Contrat

description: Estimados miembros de la comisión,luego de revisar la documentación surgen las siguientes preguntas:1.Indiciar la forma de pago al Residente de Obra, ya que este personal no consta en los APU.2. Indicar la forma de pago al Ayudante de Liniero, ya que en el pliego se requiere 1,pero en los APU para toda orden de trabajo se contemplan 3. Aclarar si existe un error de digitación en el pliego o si se presupuestó con 3 ayudantes en el APU.3. En el Informe de Necesidad, en la sección "Análisis - Beneficio", se menciona reforzar los sistemas de distribución, el incremento de la cobertura de servicio y alumbrado público, así como la expansión, optimización o mejora de las redes de distribución. En este contexto, se solicita aclarar, si existen proyectos consolidados que se pretenda construir o intervenir de manera inmediata, o si el objeto de contratación se limitará exclusivamente al Mantenimiento, atendiéndose solo casos fortuitos, como choques de postes, reubicación, cambio, aplomado

answer: El uso de esta plataforma es exclusivo para despejar dudas con respecto al proceso, debido que a criterio de la comisión, el texto ingresado no constituye una pregunta, no corresponde emitir una respuesta o aclaración.

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 1 AGENCIAS BIBLIÁN - CAÑAR - SUSCAL

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

VINTIMILLA CORDOVA FULVIO XAVIER

streetAddress: AV. 24 DE MAYO BORRERO S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: VINTIMILLA CORDOVA FULVIO XAVIER

PADILLA GARCIA WALTER ANIBAL

streetAddress: GERARDO GONZALEZ A QUINIENTOS METROS DE LA IGLESIA CENTRAL S/N HONORATO VASQUEZ (TAMBO VIEJO)

legalName: PADILLA GARCIA WALTER ANIBAL

GALLEGOS REINOSO NESTOR AMERICO

streetAddress: SAN BRUNO CALLE RUMIÑAHUI S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: GALLEGOS REINOSO NESTOR AMERICO

TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO

streetAddress: Panamericana Av. San Antonio S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: TOBAR GONZALEZ LUIS ALBERTO

CALLE MOROCHO FRANKLIN FERNANDO

streetAddress: GALLORUMI HONORATO VASQUEZ S/N HONORATO VASQUEZ (TAMBO VIEJO)

legalName: CALLE MOROCHO FRANKLIN FERNANDO

streetAddress: CRISTOBAL COLON  S-N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

CANAR RUWAYKUNA S.A.S.

streetAddress: CORREURCO SIN NOMBRE  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CANAR RUWAYKUNA S.A.S.

SUMBA VERA ANA GABRIELA

streetAddress: PANAMERICANA  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: SUMBA VERA ANA GABRIELA


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-006-56835

answer: Estimada comisión, sirvase encontrar la convalidacion requerida en los archivos adjuntos

description: Estimado Oferente, por favor revisar el archivo "Solicitud de convalidación de errores" y dar cumplimiento a todos los requerimientos de convalidación realizados por la entidad contratante.

answer:
En base a la solicitud de convalidación, se adjunta los anexos:
1.- DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL
2.- CUMPLIMIENTO DE GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

answer: Se envia los archivos solicitados con las firmas respectivas

answer: Se convalida lo solicitado, se adjuntan documentos con los cuales se cumple la temporalidad solicitada.

answer: Estimada comision se adjunta la información requerida

answer: Estimados sres de Centrosur por medio de la presente procedo a realizar la convalidación de errores solicitada para lo cual adjunto el formulario de asociación o compromiso de consorcio con las firmas y los archivos de las actas entrega recepción solicitadas

answer:
En respuesta a lo solicitado

Indico a usted que se adjunta la constitución del Consorcio CM

answer: El uso de esta plataforma es exclusivo para despejar dudas con respecto al proceso, debido que, a criterio de la comisión técnica, el texto ingresado no constituye una pregunta, no corresponde emitir una respuesta o aclaración.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

name: ZECONST CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3, MATRIZ 1 Y AGENCIA NABÓN 2025

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

MARCHAN GUERRERO PABLO EUGENIO

streetAddress: DEL RETORNO GUSTAVO ADOLFO BECQUER S/N YANUNCAY

legalName: MARCHAN GUERRERO PABLO EUGENIO

VEINTIMILLA PACHECO VICTOR ROLANDO

streetAddress: LUIS MOSCOSO CARLOS ARIZAGA 2-37 YANUNCAY

legalName: VEINTIMILLA PACHECO VICTOR ROLANDO

ABRIL IDROVO JAIME RODRIGO

streetAddress: MIGUEL DIAZ ALFONSO MORENO MORA 7-16 SUCRE

legalName: ABRIL IDROVO JAIME RODRIGO

UGUÑA ROSAS LUIS GERARDO

streetAddress: EL QUITEÑO LIBRE ZURRIAGO 1-01 MONAY

legalName: UGUÑA ROSAS LUIS GERARDO

GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

streetAddress: S/N BAÑOS

legalName: GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

streetAddress: VIA A SAN MIGUEL  S/N RICAURTE

legalName: LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

legalName: VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

Astudillo Guillen Henry Nelson

streetAddress: S/N VALLE

legalName: Astudillo Guillen Henry Nelson

CONTRERAS ORTIZ PEDRO SEBASTIAN

streetAddress: FRANCISCO CALDERON ALCABALAS 1-75 EL VECINO

legalName: CONTRERAS ORTIZ PEDRO SEBASTIAN

BARRERA PARRA RUBEN EDUARDO

streetAddress: JULIO VINUEZA ANTONIO LLORET BASTIDAS S/N YANUNCAY

legalName: BARRERA PARRA RUBEN EDUARDO

AREVALO UGUÑA FREDDY ROLANDO

streetAddress: DOS PUENTES  S/N VALLE

legalName: AREVALO UGUÑA FREDDY ROLANDO

ABRIL GONZALEZ JUAN FERNANDO

streetAddress: REPUBLICA DEL ECUADRO COLOMBIA S/N EL BATAN

legalName: ABRIL GONZALEZ JUAN FERNANDO

ASTUDILLO GUILLEN JUAN PABLO

streetAddress: CONDOMINIO PORTON DE MISICATA CALLE GUALAQUIZA  CASA 1 SN BAÑOS

legalName: ASTUDILLO GUILLEN JUAN PABLO

Morocho Ortiz Carlos Gustavo

streetAddress: VÍA EL VALLE S/N S/N VALLE

legalName: Morocho Ortiz Carlos Gustavo

CALDERON BERNAL CESAR AUGUSTO

streetAddress: A OCHOA LEON CALLE DEL RETORNO S/N HERMANO MIGUEL

ROCANO PEREZ JOHNNY EFRAIN

streetAddress: AV. AMERICAS LUIS CORDERO 4-64 BELLAVISTA

Méndez Méndez Marco Santiago

streetAddress: AV. ABELARDO J ANDRADE JUAN CUEVA JARAMILLO S/N SAN SEBASTIAN

PROTELINCO CIA. LTDA.

streetAddress: ANTONIO BORRERO JUAN JARAMILLO 5-64 EL SAGRARIO

BUILDVISION SOLUTIONS S.A.S.

streetAddress: TOMAS ORDOÑEZ MARISCAL LAMAR  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: CALLE CANTÓN VENTANAS ALFONSO MARÍA MORA  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-007-56835

name: SEI SERVICIO ELECTRICO-INDUSTRIAL S.A.S.

description: Estimado Oferente, remítase al oficio adjunto.

answer: Se presenta Certificado.

description: Estimado oferente, remítase al oficio adjunto

answer: Se adjunta el ANEXO DECLARACION DE VINCULACIONES solicitado por la comision en la observacion.

answer: Cumplo con enviar documetacion solicitada

answer: Cumplo con enviar documentos de acuerdo a lo solicitado y apegado a los pliegos, DETALLE DEL ANEXO DE REQUISITOS MINIMOS y la normativa de contratacion publica.

answer: Aclaración 3: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES LEGALIZADAS.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: El oferente deberá cumplir lo establecido en el artículo 35 ?Declaración de Beneficiario Final? de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: El canal OBLIGATORIO para la entrega de oferta y convalidación de errores es el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente remítase a la NSSNCP en su Art. 339.- Uso del portal COMPRASPÚBLICAS.- No se podrá utilizar el portal COMPRASPÚBLICAS para fines distintos a los establecidos en la normativa.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 1 – AGENCIA LA TRONCAL

eligibilityCriteria: Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

OCHOA MENDEZ ANDRES ESTEBAN

locality: LA TRONCAL

streetAddress: S/N REFERENCIA: BARRIO EL ESTADIO JUNTO A NIMIA ORTIZ S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: OCHOA MENDEZ ANDRES ESTEBAN

CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

streetAddress: DELEG PRIMERA NORTE 302 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

Quezada López Cristhian Eduardo

streetAddress: ENTRADA A FRACCIONAMIENTO ANDR LOTE 4 VIA COLONIA 10 DE AGOSTO S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: Quezada López Cristhian Eduardo

QUEZADA VIÑANZACA CRISTHIAN MAURICIO

streetAddress: AV. ALFONSO ANDRADE LOJA S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: QUEZADA VIÑANZACA CRISTHIAN MAURICIO

SANANGO TENELEMA LUIS ANIBAL

streetAddress: ABDON CALDERON Y ALFONSO ANDRADE S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: SANANGO TENELEMA LUIS ANIBAL

streetAddress: ANGEL MARIA IGLESIAS 10 DE AGOSTO  LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

CUMBE GONZALEZ MARIA LEONELA

streetAddress: 10 DE AGOSTO ANDRES F CORDOVA SN LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: CUMBE GONZALEZ MARIA LEONELA


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-008-56835

answer: REVIASAR OFICIO Y ANEXOS DE CONVALIDACION PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES SOIICITDAS SON TRES ANEXOS Y EL CORRESPONDIENTE OFICIO

description: FAVOR CONVALIDAR LO SOLICITADO EN EL OFICIO ADJUNTO

answer: CONVALIDACION INCONELCF CONSTRUCCIONES S.A.S.

answer: SE ADJUNTA OFICIO DE CONVALIDACION

answer: El presente proceso NO considera factor distancia.

description: El contrato contempla factor de distancia? En caso de considerarse, Cual es el factor de distancia para los sitios?San GerardoPucaráSan Sebastian de Yuluc

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3, AGENCIA SANTA ISABEL Y AGENCIA GIRÓN 2025

MOGROVEJO LEON WILSON FERNANDO

locality: SANTA ISABEL

streetAddress: SUCRE 3 DE NOVIEMBRE S/N SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

legalName: MOGROVEJO LEON WILSON FERNANDO

LALVAY ARMIJOS EDISSON ARTURO

streetAddress: AV PASAJE  S/N SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

legalName: LALVAY ARMIJOS EDISSON ARTURO

EDYNGAL CONSTRUCTORES S.A.S.

legalName: EDYNGAL CONSTRUCTORES S.A.S.

CONSTRUCTORA ELECTRICA S-I S.A.S.

streetAddress: RAFAEL GALARZA MANABÍ  SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA ELECTRICA S-I S.A.S.

INCONELC&F CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ROLANDO SARMIENTO RODRIGO PALACIOS  SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

legalName: INCONELC&F CONSTRUCCIONES S.A.S.


rationale: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2, MATRIZ 2


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-009-56835

answer: Se envían la convalidación solicitada - Paul Merchán

description: Estimado Oferente remítase al oficio adjunto. Gracias

answer: SE CONVALIDA SEGÚN LO SOLICITADO

answer: Estimada Contratante se anexa el Oficio de convalidación y los Anexos firmados de acuerdo a lo solicitado.

name: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CONSELEC-FPO S.A.S.

answer: SE ENVIA LA CONVALIDACION SOLICITADA

answer:
En cumplimiento a la solicitud de convalidación, se adjuntan los anexos:

1_Compromiso de cumplimento de parámetros en la etapa contractual.
2_Declaración de Beneficiario Final.
3_Indices Financieros.

answer: Aclaración 3: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES LEGALIZADAS

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: El oferente deberá cumplir lo establecido en el artículo 35 ?Declaración de Beneficiario Final? de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: El canal OBLIGATORIO para la entrega de oferta y convalidación de errores es el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador - SOCE, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: Para efectos de evaluación y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso, se aclara que la experiencia del oferente, tanto específica como general, será validada conforme se indica en el numeral 9 de la sección 2.2 Notas del Anexo Requisitos Mínimos que textualmente indica ?Para certificar la experiencia en obras particulares deberá adjuntar: acta de recepción provisional con el detalle de los trabajos y el monto ejecutado afines al objeto de esta contratación, copia de la factura respectiva??

description: En el caso de contar con actas de recepción de proyectos particulares para validar tanto la experiencia especifica como general, cual sera el valor considerado para la misma ?, el valor que se coloca en la acta de recepción provisional o el valor de la factura que realizo el profesional al cliente.

answer: Se debe remitir al Anexo de Condiciones Técnicas, sección 1 Especificaciones Técnicas de los Materiales, en la cual se indica lo siguiente: ?Para este proceso, los materiales serán suministrados por la Contratante; sin embargo, en casos excepcionales, previa solicitud y aprobación del Administrador del contrato, el Contratista podrá proveer materiales.? Por lo tanto, cualquier suministro de materiales por parte del Contratista deberá contar con la debida autorización previa del Administrador del contrato.

description: El contratista, debe poner material de construcción, o este sera dado por la empresa contratante?

answer: Estimado Oferente remítase a la NSSNCP en su Art. 339.- Uso del portal COMPRASPÚBLICAS.- No se podrá utilizar el portal COMPRASPÚBLICAS para fines distintos a los establecidos en la normativa.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 1 – MATRIZ Y OFICINA MOLLETURO

VEINTIMILLA PACHECO VICTOR ROLANDO

streetAddress: LUIS MOSCOSO CARLOS ARIZAGA 2-37 YANUNCAY

legalName: VEINTIMILLA PACHECO VICTOR ROLANDO

ABRIL IDROVO JAIME RODRIGO

streetAddress: MIGUEL DIAZ ALFONSO MORENO MORA 7-16 SUCRE

legalName: ABRIL IDROVO JAIME RODRIGO

UGUÑA ROSAS LUIS GERARDO

streetAddress: EL QUITEÑO LIBRE ZURRIAGO 1-01 MONAY

legalName: UGUÑA ROSAS LUIS GERARDO

GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

streetAddress: S/N BAÑOS

legalName: GUTIERREZ CARMONA HERNAN ISAIAS

LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

streetAddress: VIA A SAN MIGUEL  S/N RICAURTE

legalName: LOPEZ LOPEZ HUGO HERNAN

VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

legalName: VEINTIMILLA YANEZ DIEGO ESTEBAN

AVILES TAPIA JUAN FERNANDO

streetAddress: CAMINO A RACAR 1 SN S/N SININCAY

legalName: AVILES TAPIA JUAN FERNANDO

ABRIL GONZALEZ JUAN FERNANDO

streetAddress: REPUBLICA DEL ECUADRO COLOMBIA S/N EL BATAN

PERALTA ABRIL ALFREDO ESTEBAN

streetAddress: 27 DE FEBRERO GERARDO CORDERO 88 HUAYNACAPAC

legalName: PERALTA ABRIL ALFREDO ESTEBAN

GUZHÑAY RIVERA JONNATHAN ANDRES

streetAddress: S/N PACCHA

legalName: GUZHÑAY RIVERA JONNATHAN ANDRES

MERCHAN GUARANGO PAUL SANTIAGO

streetAddress: VIA A TARQUI TURI  SN TARQUI

legalName: MERCHAN GUARANGO PAUL SANTIAGO

Méndez Méndez Marco Santiago

legalName: Méndez Méndez Marco Santiago

VILLA AVILA EDISSON ANDRES

streetAddress: VÍA A SININCAY  S/N SININCAY

legalName: VILLA AVILA EDISSON ANDRES

RUBIO VINTIMILLA NICOLE ESTEFANIA

streetAddress: MANAGUA POPAYAN L-13 MONAY

streetAddress: BASE SUR S/N  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: INNOVIZE SUSTAINABLE BUILDING AND ENERGY S.A.S.

legalName: ZECONST CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

streetAddress: ZARA JARAMILLO MARTÍN FIERRO  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

GALARRAGA CAÑART KEVIN ISRAEL

streetAddress: ALFONSO VASQUEZ GARCES CALLE VIEJA 01-15 EL VECINO


streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

rationale: MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2 MATRIZ 2025


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: MCO-EERCS-2025-012-56835

answer: Estimados miembros de la comisión técnica, para el proceso MCO-EERCS-2025-012, para contratar el: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA B DE LA DIMS 2025 - 2026. Reciban un cordial saludo. Se adjunta el documento en formato PDF correspondiente a la convalidación de error de forma.

description: FAVOR CONVALIDAR LO SOLICITADO EN EL OFICIO ADJUNTO

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración: De acuerdo con el numeral 9 del Art. 40.2 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (numeral reformado mediante el Tercer Suplemento al Registro Oficial No. 600 de fecha 15 de julio de 2024), el contratista deberá dar cumplimiento a lo siguiente: ?9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración: Para dar cumplimiento con lo que demanda la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Acuerdo Ministerial No. 012-2019, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el adjudicatario se compromete a suscribir de manera conjunta con el contrato administrativo los siguientes documentos: ?ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PROTECCIÓN DE DATOS – PROVEEDORES? y ?CONTRATO CON EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DATOS PERSONALES

description: ACLARACION

answer: Aclaración: El oferente deberá cumplir lo establecido en el artículo 35 ?Declaración de beneficiario final? de la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, la misma que afirma: ?(?) En el caso de que una persona natural presente su oferta a nombre propio, ésta deberá completar y presentar la Declaración de Beneficiario Final (?)?.

description: ACLARACION

answer: Aclaración: No se considerarán documentos que sean enviados con enlaces o links a repositorios documentales, UNICAMENTE se analizará la información presentada a través del SOCE

description: ACLARACION

answer: Aclaración: En cumplimiento a los Artículos 32 y 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, la presentación de las ofertas y convalidación de errores es únicamente a través del Portal de Compras Públicas y que, para ser válida deberá estar firmada electrónicamente, tanto la oferta como todos sus anexos. NO se receptarán ofertas a través de correo electrónico y de manera física.

description: ACLARACION

answer: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4.1.4 del Pliego del Proceso, la experiencia específica requerida debe corresponder a la participación en proyectos de redes de distribución eléctricas de medio y bajo voltaje, aéreas y/o subterráneas, siempre que estos incluyan de forma conjunta todas las etapas constructivas, es decir: medio voltaje, bajo voltaje y montaje de estación de transformación; en tal sentido, no basta con acreditar la ejecución parcial de dichas etapas, sino que se debe demostrar la intervención completa del sistema eléctrico en sus tres componentes principales. Adicionalmente, también se acepta como experiencia específica la participación en proyectos de alimentadores primarios de medio voltaje o en contratos de construcción de sistemas de alumbrado público general. Por lo tanto, para que la experiencia sea considerada como específica, el oferente deberá haber ejecutado trabajos que involucren integralmente las mencionadas etapas o componentes técnicos, no siendo v

description: LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEBE TENER CIERTOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA QUE SE VALIDE LA MISMA, ES DECIR ACLARAR QUE OTRA EXPERIENCIA SE NECESITA PARA VALIDAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.ACLARAR PARA PROCEDER PARTICIPAR PUESTO SE ESTA SOLICITANDO OTROS TRABAJOS Y COMPLEMENTOS DENTRO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

answer: Conforme lo establecido en el numeral 4.1.4 del Pliego del Proceso, se aclara que la experiencia requerida se validará en proyectos de construcción de redes de distribución eléctricas de medio y/o bajo voltaje, aéreas y/o subterráneas, o en contratos de construcción de sistemas de alumbrado público general, siempre que el oferente haya participado en calidad de contratista, residente de obra eléctrico, superintendente de obra eléctrico, fiscalizador o administrador de obra. No obstante, para que esta experiencia sea considerada como específica, deberá incluir de manera conjunta todas las etapas constructivas, es decir: medio voltaje, bajo voltaje y montaje de estación de transformación; alternativamente, también se podrá acreditar experiencia específica mediante la participación en la construcción de alimentadores primarios de medio voltaje o en contratos de sistemas de alumbrado público general. Se deja expresamente establecido que no se considerarán válidas para acreditar experiencia

description: Aclara si la experiencia se validara en PROYECTOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE, AÉREA Y/O SUBTERRÁNEA, o necesita ciertos componetes o trabajos especificos dentro de esta experiencia para validar la Misma.ES DECIR ACLARA LOS COMPONENTE ADICIONALES SE NECESITAN

description: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO NO PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA B DE LA DIMS 2025 - 2026

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

AVILA VILLAVICENCIO DIEGO PATRICIO

streetAddress: QUITO ORIENTE SN GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: AVILA VILLAVICENCIO DIEGO PATRICIO

AUCAPIÑA AREVALO FABIAN FELIPE

streetAddress: QUITO AV. JORGE ENRIQUEZ S/N GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: AUCAPIÑA AREVALO FABIAN FELIPE

MARIN AREVALO VICTOR DANIEL

streetAddress: AV. 12 DE DICIEMBRE  S/N GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: MARIN AREVALO VICTOR DANIEL

PAUCAR YANZA ARIANA BETZABE

streetAddress: VIA A LA UNION AV. EL CEMENTERIO SN GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: PAUCAR YANZA ARIANA BETZABE


rationale: PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA NUEVAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SFV EN ZONAS AISLADAS DE MORONA SANTIAGO


rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICACIONES DE RED Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROSUR, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE ZONA 5


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-EERCS-2025-015-56835

answer: Se ha procedido a añadir un numeral en el formulario 11 presentación y compromiso con el siguiente texto El oferente, de resultar adjudicado, declara y acepta que, para la ejecución del contrato, contará con al menos el 80% de servicios o mano de obra de residentes de esa Circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el bien sea de imposible manufacturación en esa Circunscripción.

description: FAVOR CONVALIDAR LO SOLICITADO EN EL OFICIO ADJUNTO

answer: Pongo en vuestro conocimiento que se ha procedido con las convalidaciones a las observaciones realizadas las mismas que adjunto al presente documento.

description: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA LA SUBESTACIÓN 22 DE LA EERCS C.A.

SOLIZ MIRANDA LENIN SEBASTIAN

locality: SANTIAGO

streetAddress: CUENCA 27 DE FEBRERO S/N SANTIAGO DE MENDEZ, CABECERA CANTONAL

legalName: SOLIZ MIRANDA LENIN SEBASTIAN

PIEDRA SOXO SERVILIO ALFREDO

streetAddress: ERNESTO RUIZ CALLE PEATONAL S/N SANTIAGO DE MENDEZ, CABECERA CANTONAL

legalName: PIEDRA SOXO SERVILIO ALFREDO

LUCERO BONILLA SILVIA MARLENE

streetAddress: TRONCAL AMAZONICA CALLE D S/N SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

legalName: LUCERO BONILLA SILVIA MARLENE

FAREZ YUQUI NELSON JAVIER

streetAddress: CALLE SIN NOMBRE QUITO S/N SANTIAGO DE MENDEZ, CABECERA CANTONAL

legalName: FAREZ YUQUI NELSON JAVIER

CONSTJUNGLA S.A.

streetAddress: RAFAEL ARCOS DIAZ AV. TRANSVERSAL N/A SANTIAGO DE MENDEZ, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTJUNGLA S.A.


rationale: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA AGENCIA MÉNDEZ DE LA EERCS C.A.


rationale: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA LA AGENCIA MACAS DE LA EERCS CA


rationale: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA LA AGENCIA SUCÚA DE LA EERCS C.A


rationale: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL PARA LA AGENCIA LIMÓN DE LA EERCS C.A.


rationale: MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUMBREROS DE EDIFICACIONES DE CENTROSUR C.A.


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel provincial.

measure: provincialInvitations

description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN

description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN

description: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS Y CISTERNAS, CUANDO FORMEN PARTE DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES O DE EQUIPO DE TRANSPORTE

description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN

description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN

title: MCO-EERSA-2025-01-3219

description: IMPERMEABILIZACIÓN DE UN TRAMO DEL CANAL DE CONDUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA NIZAG

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: Juan Larrea Primera Constituyente  22-60 VELOZ

legalName: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.

COLCHA CUSQUICUSHMA JUAN CARLOS

locality: GUANO

streetAddress: JUAN MONTALVO HUABALAC S/N LA MATRIZ

legalName: COLCHA CUSQUICUSHMA JUAN CARLOS

GARCIA ESTRADA MENTOR LEODAN

locality: ALAUSI

streetAddress: BOLIVAR 179 CHILE ALAUSI, CABECERA CANTONAL

legalName: GARCIA ESTRADA MENTOR LEODAN

OÑA TERAN FREDDY VLADIMIR

streetAddress: SN  14 VELASCO

legalName: OÑA TERAN FREDDY VLADIMIR


description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

title: MCO-EERSSA-2024-001-3240

description: EN ARCHIVO ADJUNTO, SOLICITO CONVALIDAR LO SIGUIENTE:

description: ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: Olmedo Rocafuerte 08-84 EL SAGRARIO

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO

streetAddress: 10 DE AGOSTO JUAN JOSE PEÑA 11-28 EL SAGRARIO

legalName: REYES VELEZ LUIS ALEJANDRO

OCHOA ALFARO JUAN CARLOS

streetAddress: CATACOCHA 18 DE NOVIEMBRE 16-16 SAN SEBASTIAN

legalName: OCHOA ALFARO JUAN CARLOS

ROMAN MATAMOROS LENIN PAUL

streetAddress: RIO CENEPA RIO YACUAMBI 12-25 SAN SEBASTIAN

legalName: ROMAN MATAMOROS LENIN PAUL

Valarezo Borrero José Iván

streetAddress: SEGUNDO CUEVA CELI CLODOVEO CARRION 03-15 EL SAGRARIO

legalName: Valarezo Borrero José Iván

VILLAMAGUA CARRION GABRIEL RODRIGO

streetAddress: BELICE HAITI 242A-21 PUNZARA

legalName: VILLAMAGUA CARRION GABRIEL RODRIGO

LOAIZA MEDINA MARIO VICENTE

streetAddress: RVTA. MILTON PATIÑO FREDDY SANTANDER 278-78 PUNZARA

legalName: LOAIZA MEDINA MARIO VICENTE

UCHUARI LIMA DANNY HENRY

streetAddress: JOSE CORONEL  SN VALLE

legalName: UCHUARI LIMA DANNY HENRY

SEGELECTRIC CIA. LTDA.

streetAddress: JOSE MARIA VIVAR CASTRO PATEUR SN SAN SEBASTIAN

legalName: SEGELECTRIC CIA. LTDA.

MONTOYA ACARO Y COMPAÑIA

streetAddress: AZUAY JUAN JOSE PEÑA 10-54 SAN SEBASTIAN

legalName: MONTOYA ACARO Y COMPAÑIA

CONSTRUBLOCK CIA.LTDA.

streetAddress: SEGUNDO ABEL MORENO JAIME ROLDOS  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUBLOCK CIA.LTDA.

CORPORACION IKON S.A.S.

streetAddress: ISLA SANTA MARIA  16-35 VALLE

legalName: CORPORACION IKON S.A.S.

FORTAMER S.A.S.

streetAddress: CARLOS ROMAN ADOLFO VALAREZO  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: FORTAMER S.A.S.


rationale: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL CANTÓN GUALAQUIZA


description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

title: MCO-EERSSA-2024-002-3240

description: En archivo adjunto sírvase convalidar lo siguiente.

description: En archivo adjunto se solicita convalidar lo siguiente.

answer: La Comisión Técnica se acogerá a lo establecido en el Capítulo III de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2023-0134 ?Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública?, así como, lo referente a Consorcios establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento

description: Buenos días estimada Comisión TécnicaEn el presupuesto referencial existen rubros No. 1, 11, 12, 13, 15, 24, 25 y 26. Que son de los más representativos del contrato técnica y financieramente. Al ser estos rubros un campo común entre Ingenieros Eléctrico o en Electricidad e Ingeniero Civil Artículos 23, 28 y 29 del REGLAMENTO A LA LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA. Se puede realizar consorcio entre Ingenieros Eléctrico o en Electricidad e Ingeniero Civil? En dicho consorcio el Representante Técnico será el Ingeniero Eléctrico o en Electricidad.Así se no se vulnera la ?LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 4.-Principios.-Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y, participación nacional.?. Muchas gracias por su tiempo.

description: ILUMINACIÓN DE SENDEROS

VELEZ SALGADO PABLO ANDRES

streetAddress: HERMANO MIGUEL AV. ORILLAS DEL ZAMORA 08-24 EL SAGRARIO

legalName: VELEZ SALGADO PABLO ANDRES

QUIZHPE GARCIA JOSE LEONARDO

streetAddress: ATENAS VERLIN 105-83 VALLE

legalName: QUIZHPE GARCIA JOSE LEONARDO

JIMENEZ ESPINOSA RAMIRO NEPTALI

streetAddress: TENA AV. CUXIBAMBA 13-84 VALLE

legalName: JIMENEZ ESPINOSA RAMIRO NEPTALI

rationale: ILUMINACIÓN DE SENDEROS


description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO

title: MCO-EERSSA-2024-003-3240

description: ILUMINACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL BARRIO TIERRAS COLORADAS DE LA CIUDAD DE LOJA

ULLOA ARIZAGA GUILLERMO HERNAN

streetAddress: EDUARDO MORA JOSE MORA SN SUCRE

legalName: ULLOA ARIZAGA GUILLERMO HERNAN

Añazco Flores Josue Eduardo

streetAddress: CUMBE VIA A LA GRANJA S/N S/N CARIGÁN

legalName: Añazco Flores Josue Eduardo

JIMENEZ LEON NORMAN AUGUSTO

streetAddress: ROCAFUERTE OLMEDO SN EL SAGRARIO

legalName: JIMENEZ LEON NORMAN AUGUSTO

GUAMAN PARRA JUAN CARLOS

streetAddress: CANADA FRANCIA 29-116 SUCRE

legalName: GUAMAN PARRA JUAN CARLOS

VALAREZO TORRES SANTIAGO FABIAN

streetAddress: JOSE RIZAL LEONARDO DA VINCI 723-70 PUNZARA

legalName: VALAREZO TORRES SANTIAGO FABIAN

Gonzaga Guayanay Pablo Antonio

streetAddress: VIA A QUINARA Y KM 3  s/n VILCABAMBA  (VICTORIA)

legalName: Gonzaga Guayanay Pablo Antonio

CONSTRUCTORA ELECTRICA CEVARM CIA.LTDA.

streetAddress: MANUEL DE JESUS LOZANO ANTONIO NAVARRO SN LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUCTORA ELECTRICA CEVARM CIA.LTDA.


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL ENO

region: SUCUMBIOS

locality: LAGO AGRIO

streetAddress: EL ENO, VIA AL COCA VIA LLURIMAGUA KM. 19 001 EL ENO

rationale: ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL EL ENO


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA Y LIGERA

title: MCO-ELWNO-2025-0002-114240

answer: VERIFICAR ACTA

description: Saludos cordiales, en las experiencias piden como minimo 2 actas, porqie piden de esa manera . La ley es clara y jamas las resoluciones o los pliegos están por encima de la ley. Si con una acta que cumpla con wl monto solicitado se cumple lo requerido , bastará para cumplir la experiencia requerida. Ademas piden de los ultimos 5 años, por favor regirse a las leyes del LOSNCP

answer: Los otros parámetros exigidos solamente son cartas de compromiso mismos que garantizar el cumplimiento artículo 34 del Registro oficial Suplemento N 488 de fecha 30 de enero del 2024 a la Ley Orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación integral de la Circunscripcion Territorial Amazónica y el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE DICHOS PARÁMETROS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.

name: METRIKACC CONSULTORA Y CONSULTORA S.A.S.

description: En TDR, item 14.8. Se solicita ?Otros Parámetros?, la RESOLUCIÓN RE-SERCOP-2021-112, Art. 27 cita, ?En el numeral 4.1.8 de las Condiciones Particulares de los procedimientos de Menor Cuantía de Obras que forman parte integrante de los modelos de pliegos versión, publicados por el Servicio Nacional de Contratación Pública elimínese el parámetro: ?Otros parámetros resuelto por la entidad contratante?. Mientras se adecúa el Módulo Facilitador a esta reforma, la entidad contratante será responsable de no incluir como requisito mínimo ?otros parámetros? de calificación en esta sección del pliego, y deberá colocar en la celda ubicada entre la última fila ?Otros parámetro s resuelto por la entidad contratante?. ?Parámetro no calificable para este procedimiento?. En caso de incumplimiento será sujeta a control?. Se solicita se aclare este ítem, y se defina aún cuando la Ley es clara, que si no se presenta el numeral 2 de Otros Parámetros, será causa de descalificación, ACLARAR

answer: Debe presentar la carta de compromiso donde se compromete a presentar al inicio de la obra al fiscalizador y el administrador para su aprobación donde debe adjuntar los documentos solicitados en otros parámetros.Los otros parámetros exigidos solamente son cartas de compromiso mismos que garantizar el cumplimiento artículo 34 del Registro oficial Suplemento N 488 de fecha 30 de enero del 2024 a la Ley Orgánica reformatoria a la ley orgánica para la planificación integral de la Circunscripcion Territorial Amazónica y el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE DICHOS PARÁMETROS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.

description: En TDR, item 14.8. Otros Parámetros, se definen 3 numerales, en el num. 2, se solicita una carta donde se especifique que cumplirá con la asignación del personal, hojas de vida, documentos personales y experiencia. Sres de la Comisión Técnica, el Art. 86.1 Reglamento de la LOSNCP: ?Evaluación de ofertas en obras- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción? bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo? por lo tanto, es redundante solicitar en otros parámetros que se adjunte las hojas de vida del personal y sus respectivos documentos de respaldo, e incluso la experiencia. ACLARAR

answer: considerando que la pregunta 2 es la continuidad de la pregunta 3 me permito comunicar estimado oferente, que según lo estipulado en el Art. 86.1 Reglamento de la LOSNCP bastara con la presentación del formulario de compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra para el cumplimiento de los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. Sin embargo, deberá cumplir y presentar lo solicitado en los pliegos y términos de referencia incluido el cronograma de ejecución de la obra.Además, manifestarle que se actuará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85, 86 y 87 del Reglamento General a la ley de orgánica del sistema nacional de contratación pública, donde se estipula claramente que el re

description: CONTINUA PREG 2: por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Por lo tanto, Sres de la Comisión, el cronograma obligatoriamente se lo debe realizar, pero los numerales 2 y  NO, mi pregunta es que si se presenta el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE DICHOS PARÁMETROS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, y no se presentan  los 2 numerales que se ha colocado en la sección de cronograma, serán causa de rechazo?

answer: considerando que la pregunta 2 es la continuidad de la pregunta 3 me permito comunicar estimado oferente, que según lo estipulado en el Art. 86.1 Reglamento de la LOSNCP bastara con la presentación del formulario de compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra para el cumplimiento de los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. Sin embargo, deberá cumplir y presentar lo solicitado en los pliegos y términos de referencia incluido el cronograma de ejecución de la obra.Además, manifestarle que se actuará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85, 86 y 87 del Reglamento General a la ley de orgánica del sistema nacional de contratación pública, donde se estipula claramente que el re

description: Pregunta 2: En los TDR, item 14.6. correspondiente a Cronograma, se solicita 3 requisitos: Estimada Comisión, si bien es cierto, en el módulo MFC se solicita como requisito la elaboración del cronograma valorado de trabajo para poder validar todo el proceso, y como oferentes se lo realiza, me permito citar el Art. 86.1 Reglamento de la LOSNCP: ?Evaluación de ofertas en obras.- Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024 En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, continua

answer: En contestación a su pregunta mi estimada(o), nos permitosinformarle que existe un rango como máximo de 20 años de temporalidad atrás, sin embargo,hemos considerado de 5 años de temporalidad atrás por la razón de que necesitamos verificarque la empresa o contratista mantiene una experiencia actualizada y activa que nos garanticeque se desempeña en este tipo de obras con métodos constructivos actualizados y acorde a lasnormativas vigentes actuales. Sin embargo, aceptamos la experiencia que nos presente de 20años atrás siempre y cuando cumpla con los parámetros solicitados en los términos dereferencia y pliegos presentados por la entidad contratante, los cuales serán verificados cada uno de los documentos presentados, con la finalidad de transparentar la contratación públicade esta obra.

description: Sres. de la Comisión Técnica, me permito realizar la siguiente observacione a fin de que se corrija o aclare: En los Términos de Referencia, el item 14.4. correspondiente a Experiencia del Oferente, se describe que la temporalidad es de 5 años, al respecto, me permito citar el Art. 86.1 del Reglamento de la LOSNCP: ?Evaluación de ofertas en obras.- Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024?. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.?. Por lo tanto, se solicita muy respetuosamente realizar la corrección pertinente en relación tanto de la experiencia general como de la específica.

name: GROUP-GUIMAN CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.

description: ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL EL ENO

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL ENO

PEREZ CORONEL ALEX DANIEL

streetAddress: MIGUEL ITURRALDE TENA S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: PEREZ CORONEL ALEX DANIEL

COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO

streetAddress: COFANES 23 DE SEPTIEMBRE S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: COX ZUÑIGA JAIRO FERNANDO

Rojas Galan Johanna

streetAddress: AV. QUITO EL ORO S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: Rojas Galan Johanna

SERVIAMAZONAS S.A.S.

streetAddress: VIA A QUITO  SN NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SERVIAMAZONAS S.A.S.

BEN-YAMIN CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: CIRCUNVALACIÓN MANUELA CAÑIZAREZ  NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: BEN-YAMIN CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: FRANCISCO DE ORELLANA VELASCO IBARRA  NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

COMCONAV S.A.S.

streetAddress: VIA SANTA ROSA SN SN EL ENO

legalName: COMCONAV S.A.S.


rationale: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CÍVICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LETRINA SANITARIA Y VESTUARIOS EN LA PARROQUIA EL ENO, CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS


rationale: CONSTRUCCIÓN DE UNA LETRINA SANITARIA EN LA COMUNA AMAZONAS DE LA PARROQUIA EL ENO