description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONDUCCIONES DE REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Y  ALCANTARILLADO  (INCLUIDAS LAS OBRAS AUXILIARES COMO ESTACIONES DE BOMBEO).

title: COTO-GADMIS-2025-002-24339

answer: Estimado oferente, se ha solicitado la experiencia específica conforme la establece la normativa legal vigente, es decir que tenga relación directa con el objeto contractual, por lo cual el requerimiento es Sistema de Alcantarillado Sanitario que incluyan plantas de tratamiento de aguas residuales, se aceptará la construcción de sistemas combinados, y se validará solo el monto del componente sanitario agua residual y planta de tratamiento

description: Aclaración: Cómo experiencia específica se acepta la construcción de alcantarillados combinados y pluviales, ya que los sistemas constructivos son similares, todos estos sistemas tienen pozos de revisión, conexiones domiciliarías, etc. Saludos

answer: Conforme al Artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades públicas o que administran recursos públicos, se exceptúan de la inhabilidad especial por mora, si previo la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del  convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor. Por tanto, no podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones, ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Conforme al Artículo 9 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentran en mora con entidades públicas o que administran recursos públicos, se exceptúan de la inhabilidad especial por mora, si previo la obtención del nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial juramentada de inicio de gestión, el detalle de la deuda y del  convenio o facilidades de pago suscrito entre el deudor y el acreedor. Por tanto no podrá aducirse inhabilidad especial por mora en ejercicio de funciones, ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimado oferente, podrán participar en el presente proceso de contratación, todos los oferentes sean personas naturales, jurídicas compromiso de asociación o consorcio, que estén habilitadas en el RUP y que sean legalmente capaces de contratar. La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá estar relacionada con el objeto de la contratación

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: Estimado oferente, en caso de detectar  actos en contra de la norma legal, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso, es decir pondremos en conocimiento de las entidades de control respectivo

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: En atención a su pregunta indicamos que, si puede ser parte del personal técnico, ocupando solo un puesto y cumpliendo con los requisitos establecidos para dicho cargo

description: EN CASO DE UN CONSORCIO, SE ACEPTARÁ QUE EL REP LEGAL ACTUE COMO SUPERINTENDENTE Y EL OTRO SOCIO OFERENTE COMO RESIDENTE? FAVOR SER CLAROS EN LA RESPUESTA GRACIAS NO PONER DIRIGIRSE A LOS TDR O PLIEGOS

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se remite lo solicitado

description: Por favor subir los rubros: 90. CERRAMIENTO DE MALLA + TUBO HG DE 2" H=2.70 / 91. PUERTA PRINCIPAL DOBLE HOJA MALLA HEXAGONAL INCLUYE PUERTA PEATONAL / 92. CANDADO TIPO VIRO 80 MM / 93. ALAMBRE DE PÚAS TRES HILADAS PARA CERRAMIENTO / 94. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL / Ya que los mismos no se encuentran en la documentacion precontractual. Agradeceria que su respuesta sea anexar los rubros, NO REMITIR a algun documento

answer: Estimado oferente, para el devengamiento del anticipo se aplicará lo señalado en el artículo 265.1 del Reglamento General a la LOSNCP.

description: El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente almomento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmenteestipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.POR FAVOR RECTIFICAR ESTA PARTE, EL ANTICIPO SE DEVENGA PROPORCIONALMENTE EN CADA PLANILLA APROBADA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NO AL MOMENTO DE LOS PAGOS. SI LA ENTIDAD CONTRATANTE SE DEMORARA EN LOS PAGOS NO TIENE QUE SER PERJUDICADO EL CONTRATISTA CON RENOVACIONES DE LAS PÓLIZAS DE BUEN USO DEL ANTICIPO POR VALORES QUE YA ESTÁN EJECUTADOS EN OBRA Y QUE JUSTIFICAN LEGALMENTE LA INVERSIÓN DE ESE ANTICIPO.

answer: Estimado oferente, conforme a lo establecido en la normativa vigente, la garantía del anticipo estará vigente durante todo el tiempo del contrato hasta que se reciba provisionalmente la obra o hasta que se devengue en su totalidad el anticipo, entregado. También indica que se reducirá en proporción al anticipo que se vaya devengando. Este parámetro es para la etapa previa a la suscripción del contrato, y en caso de devengar el anticipo el contratista la podrá cambiarla, conforme el monto faltante por devengar

description: 13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO A Anticipo: Se entregará el TREINTA POR CIENTO 30 % del valor del contrato en calidad de anticipo. Para el anticipo, el oferente deberá entregar una Garantía de buen uso del anticipo, la misma que cubrirá el 100 por ciento del valor a recibir y el plazo de ejecución del contrato, a partir de la entrega del anticipo y será solicitada previamente por la Dirección Financiera de acuerdo al Art. 75 de la LOSNCP y su Reglamento. POR SE SOLICITA LA PÓLIZA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO POR LA TOTALIDAD DEL PLAZO OFERTADO SI EL ANTICIPO SE DEVENGA PROPORCIONALMENTE DESDE EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN???  REVISAR ESTE PUNTO QUE PERJUDICA A LOS CONTRATISTAS Y BENEFICIA UNICAMENTE A LAS ASEGURADORAS. SE DEBE COLOCAR UN PUNTO EN QUE EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS PÓLIZAS VIGENTES CON LOS VALORES CORRESPONDIENTES LOS CUALES SE RESPALDAN EN LAS PLANILLAS APROBADAS.

answer: Estimado oferente, conforme lo indica la normativa vigente, se deberá presentar la declaración del SRI del último ejercicio fiscal, para este caso sería el del año 2024 y si aún no lo tienen se acepta del año 2023, puesto que hasta marzo de 2025 se deberá realizar la Declaración del Impuesto a la Renta 2024.

description: BUENOS DÍAS, SE PRESENTA LOS INDICES FINACIEROS CON LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2023 ??? POR QUE AUN NO SE CUMPLEN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL SRI PARA LA DECLARACIÓN DEL IR DEL 2024.

answer: Estimado oferente, podrán participar en el presente proceso de contratación, todos los oferentes sean personas naturales, jurídicas compromiso de asociación o consorcio, que estén habilitadas en el RUP y que sean legalmente capaces de contratar. La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá estar relacionada con el objeto de la contratación

description: 1. La ley de ejercicio de la ingeniería en ninguna parte anuncia que exclusivamente los ingenieros civiles son los unicos facultados para construir sistemas de alcantarillado, si me equivoco, por favor enunciar el articulo donde diga textualmente y sin ambiguedades este manifiesto.2. Se dice que se va a verificar que se cumpla el ser ingeniero civil. Sin embargo los ingenieros mecánicos e hidráulicos son más relacionados con un sistema de alcantarillado, por favor antes de solicitar requerimientos injustificados, empaparse un poco mas del tema, debido a que si es que quieren cerrar el proceso a ciertos oferentes con estas condiciones, no solo están en contra de lo que establece la norma de contratación pública, sino de los demas instrumentos jurídicos.3. Por favor solicito que los oferentes sean de cualquier profesión que tenga que ver con la rama de CONSTRUCCION. Muchas gracias

answer: Estimado oferente, podrán participar en el presente proceso de contratación, todos los oferentes sean personas naturales, jurídicas compromiso de asociación o consorcio, que estén habilitadas en el RUP y que sean legalmente capaces de contratar. La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá estar relacionada con el objeto de la contratación.  No se considerará lo señalado en el numeral 27 de los Términos de Referencia

description: Por favor anular lo establecido en los TDR, numeral 27. al no tener sustento legal escrito para solicitar unicamente ingenieros civiles

answer: Estimado oferente, podrán participar en el presente proceso de contratación, todos los oferentes sean personas naturales, jurídicas compromiso de asociación o consorcio, que estén habilitadas en el RUP y que sean legalmente capaces de contratar. La actividad económica u objeto social de los proveedores que participen deberá estar relacionada con el objeto de la contratación

description: No existe argumento legal para exigir unicamente a ingenieros civiles como oferentes, ya que eso no se encuentra estipulado en ninguna norma de participación expuesta por el SERCOP, ya que existen profesionales con títulos diferentes a los de ingenieros civiles que cuentan con la experiencia suficiente para llevar a cabo este proceso. Por lo que lo mas adecuado es que acepten a profesionales del campo de conocimiento establecido por la SENESCYT como INGENIERIA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION. Recuerden que no se puede solicitar NADA que no este ESCRITO y nadie a excepción de la Procuraduría puede interpretar la ley a conveniencia. En todo caso, existen los denominados INGENIEROS HIDRAULICOS, una carrera aún más relacionada con este proceso de contratación. También se descalificará a estos profesionales?. Por lo expuesto, solicito atender el artículo 4 de la LOSNCP y regirse exclusivamente a las reglas de participación del SERCOP y fomentar la concurrencia y participacion en este proceso.

answer: NO HAY PREGUNTA, POR LO TANTO NO SE PUEDE RESPONDER

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Estimada Comision Tecnica. El numeral 5 del Artículo 44 de la Normativa Secundaria de la Contratacion Publica, añadido mediante resolucion RE-SERCOP-2024-0145, en vigencia y legalizado en el segundo suplemento Año II, Nro 367 del Registro Oficial. En cuanto a experiencia en consorcios dicta que: SE RECONOCERA LA SUMATORIA DE LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS. Por lo que es esta disposicion legal la que prevalece, y si bien los modelos de pliegos dicen que se podra declarar experiencia como residente de obra en caso de participacion individual, estos modelos aun no están completamente actualizados y que lo que está en la ley mediante registro oficial prevalece sobre lo que dicta un modelo, por lo que bajo lo dictaminado en la LEY, si se podrá hacer consorcio y declarar experiencia como residente de obra. Muchas Gracias

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: "La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP". Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. b Dictamen CGE-012-2021: "El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia". SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. c Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. espec..  La exp. de un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. b Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. c Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. d Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso, para el caso especifico de lo experiencia se cumplirá con lo determinado en la LOSNCP, su Reglamento General y la Normativa Secundaria que claramente determina la experiencia obtenida en consorcios y las reglas de participación

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En atención a su pregunta, indicamos que el oferente si puede ser parte del personal técnico, ocupando solo un puesto y cumpliendo con los requisitos establecidos para dicho cargo.

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?    RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso. En lo relacionado a su pregunta específica, le solicitamos a todos los oferentes que revisen cuidadosamente los pliegos, especificaciones técnicas, planos, términos de referencia, y toda la documentación publicada en el proceso, y cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: : Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, la oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente.  Como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: : Respuesta: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, el manejo del Portal Institucional es de exclusiva responsabilidad del SERCOP, y las sanciones por este tipo de infracciones son impuestas por el SERCOP, en caso de presentarse en el presente proceso una utilización del PORTAL INSTITUCIONAL para otros fines que no tengan relación con el procedimiento, se procederá a la notificación de la misma al SERCOP, para que actúe conforme a la norma.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Estimado oferente, en el pliego del proceso se indica claramente que el acto de apertura será público y se efectuará en el edificio del GADM de Saraguro ubicado en las calles JOSÉ MARÍA VIVAR SN y SUCRE, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso así mismo, se verificará los requerimientos solicitados en los pliegos y documentos precontractuales

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso. así mismo, se verificará los requerimientos solicitados en los pliegos y documentos precontractuales

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso. así mismo, se verificará los requerimientos solicitados en los pliegos y documentos precontractuales.

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

answer: Estimado oferente, como Entidad contratante y como miembros de la Comisión técnica delegada para llevar adelante el presente procedimiento, conforme lo determina la Ley, daremos cumplimiento a lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General, la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP y demás norma aplicable a este tipo de procedimiento de contratación vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS?

answer: Estimado proveedor, se adjunta lo solicitado

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL

answer: Estimado Oferente, una experiencia específica podrá aceptarse para cumplir con la experiencia general, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos y documentos precontractuales.De la misma manera una experiencia específica puede ser considerada para puntuar en la general, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos y documentos precontractuales. Para ambos casos el oferente deberá señalar el proyecto para las dos experiencias.

description: SE PODRÁ VALIDAR AMBAS EXPERIENCIAS GENERAL Y ESPECIFICA CON UN MISMO PROYECTO??? uUN MISMO PROYECTO PODRÁ SER UTILIZADO PARA PUNTUAR AMBAS EXPERIENCIAS??

name: CONSTRUCTORA CONSULTORA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SARAGURO ARQCONSACONSTRUCTORES SA

name: CCGL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.

description: CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE TUNCARTA DEL CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA

ORELLANA CAMACHO PABLO ANDRES

streetAddress: S/N SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: ORELLANA CAMACHO PABLO ANDRES

CHILLOGALLO GRANDA CARLOS ALBERTO

streetAddress: SAN PABLO DE TENTA LOJA / SARAGURO / SAN PABLO DE TENTA / AV. PABLO P SN SAN PABLO DE TENTA

legalName: CHILLOGALLO GRANDA CARLOS ALBERTO

CASTRO QUIZHPE MAXIMO BOLIVAR

streetAddress: EL ORO JUAN ANTONIO MONTESINOS S/N SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CASTRO QUIZHPE MAXIMO BOLIVAR

CUEVA VELASQUEZ MARIA FERNANDA

streetAddress: JUAN ANTONIO MONTESINOS Y EL ORO SN SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CUEVA VELASQUEZ MARIA FERNANDA

streetAddress: SIN NOMBRE SIN NOMBRE - COMUNIDAD TUNCARTA SN SARAGURO, CABECERA CANTONAL

streetAddress: JUAN ANTONIO MONTESINOS SUCRE SN SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CCGL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.

MORAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: HONORATO LAZO SN  SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: MORAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

DS-GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: LOJA MONFILIO MUÑOZ  SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: DS-GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S.


Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

scheme: CPC

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: De conformidad con la resolución administrativa Nro. 121-GADML-2025

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADML-2025-01-3268

status: active

answer: SE REMITE EL DOCUMENTO SOLICITADO

description: Se solicita se remita el documento denominado FORMULARIO UNICO DE LA OFERTARevisar oficio individual de solicitud de convalidación

description: Se solicita se remita el documento denominado ANEXO 12 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL. Revisar oficio individual de solicitud de convalidación

answer: Estimado-a oferente, en las condiciones particulares de los pliegos punto 4.1.4. Experiencia general y específica mínima: determina en literal a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia general y específica mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras), o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y específica mínima; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general y específica mínima se estará a lo establecido, respecto de las reglas de participación, expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para los procedimientos de contratación. El objeto de la contratación no solo es de construcción de la cubierta, sino además es el mantenimiento o adecuaciones, es decir que el proyecto contempla tres clases de intervenciones, al ser un proyecto de gran importancia y, con

description: Buenos días señores miembros de comisión técnica. En cuanto a la esperiencia general y específica están violando la ley de contratacion publica. En cuánto a la experiencia específica solicitan mantenimientos de infraestructura en centros educativos. Ustedes como técnicos saben que el objeto del proceso es construcción de una cancha cubierta que representa casi 71% de los rubros a contratar. Y el esperiencia general piden construcción de canchas cubiertas. Si es un erros de buena. Fe. Están a tiempo de corregir los errores. De la misma forma estaremos haciendo las preguntas al sercop. ALERTA SERCOP.

answer: Estimado-a oferente, su solicitud no podría ser aceptada ya que, se está solicitando experiencias en unidades educativas.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica:En relación con los criterios de evaluación establecidos en los pliegos, agradecería su gentil aclaración respecto al siguiente punto:Podrían confirmar si la experiencia específica solicitada en el pliego puede acreditarse con la construcción de un coliseo de judo para una federación deportiva, siendo un escenario deportivo con super estructura metálica, siendo la experiencia más idónea, relevante y aplicable para la calificación y ejecución de este proyecto? Además, los rubros que se encuentra en el pliego son similares a los de la construcción del coliseo judo antes mencionado de uso deportivo que constan en nuestra experiencia Agradezco de antemano su atención y quedo atento a sus comentarios

answer: En la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su Art. 115.2.- Certificado de cumplimiento de la UAFE.- establece que En el caso de que el contratista omita presentar dicho certificado en el término de treinta (30) días de suscrito el contrato será causal de incumplimiento del contrato. En los casos en que el plazo de ejecución contractual sea menor a treinta (30) días, deberá entregarse el certificado al día siguiente de la suscripción del contrato. Por lo cual este certificado se solicitará en la etapa de contratación.

description: 5.En el pliego en el 5.1 se dispone: Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en referida fase por parte del Administrador de Contrato. Por lo tanto NO se debe presentar en la oferta? SI O NO

answer: Estimado-a oferente, en las condiciones particulares de los pliegos punto 4.1.4. Experiencia general y específica mínima: determina en literal a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia general y específica mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras), o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y específica mínima; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general y específica mínima se estará a lo establecido, respecto de las reglas de participación, expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para los procedimientos de contratación.El objeto de la contratación no solo es de construcción de la cubierta, sino además es el mantenimiento o adecuaciones, es decir que el proyecto contempla tres clases de intervenciones, al ser un proyecto de gran importancia y, con

description: 2.En el pliego en la Sección IV, en el numeral 4.1.4, No. 2, Experiencia Específica se ha requerido ?MANTENIMIENTO O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS?, cuando debe ser ?CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS?, ya que el OBJETO principal es la ?construcción? en tanto que el ?mantenimiento? solo se refiere a una pequeña parte de este proceso, es decir, no es principal sino accesoria, así el valor asignado al mantenimiento es de USD 61.366,07 rubros del 39 al 53 que representa apenas el 28,58% con respecto al presupuesto referencial, en consecuencia es accesoria. Además se dice que ?infraestructura educativa?, es decir, NO necesariamente es canchas cubiertas, además existe inobservancia de la Normativa Secundaria, ya que establece que el objeto del procedimiento tendrá directa relación con la obra a ejecutarse. modificarán la experiencia específica conforme la normativa vigente? , de no hacerlo cancelarán el proceso?

answer: Estimado-a oferente, los documentos que forman parte de los cálculos estructurales serán entregados al oferente adjudicado, el desglose de los volúmenes se adjunta en el siguiente ANEXO DE VOLÚMENES.

description: favor anexar el calculo estructural + desglose de volumenes de obra en 3 dimensiones que fue sustento de la tablas de cantidades del presupuesto, buen dia

answer: Estimado-a oferente, las preguntas o aclaraciones se debe formular sobre el contenido del pliego, especificaciones técnicas y/o términos de referencia del proceso, tal como establece el Art. 72 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

description: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

MUNICIPIO DE LORETO

roles: buyer procuringEntity

region: ORELLANA

locality: LORETO

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV RAFAEL ANDRADE  AV GREGORIO URAPARI  LORETO, CABECERA CANTONAL

scheme: EC-RUC

legalName: MUNICIPIO DE LORETO

LANDA BAYAS JOSEPH ROBERTO

streetAddress: MARCOS JIPA JOSE RIVAS PB LORETO, CABECERA CANTONAL

legalName: LANDA BAYAS JOSEPH ROBERTO

RIVERSWEET CONSTRUCCIONES CIA LTDA

roles: tenderer supplier

streetAddress: MARCOS JIPA ANDRES CONTEROS SN LORETO, CABECERA CANTONAL

legalName: RIVERSWEET CONSTRUCCIONES CIA LTDA

COSMOS-INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

streetAddress: JOSE LEIVA 15 DE AGOSTO S/N LORETO, CABECERA CANTONAL

legalName: COSMOS-INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

initiationType: tender


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: PUERTOS DEPORTIVOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: PISCINAS, CANCHAS  DE TENIS, CANCHAS DE GOLF, GIMNASIOS Y CUADRILATEROS DE BOXEO, PUERTOS DEPORTIVOS, PISTAS DE HOKEY SOBRE HIELO, ETC.

description: De conformidad con el numeral 18 del Art. 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el oferente a ser adjudicado ofrece las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, presentando la más alta puntuación

title: COTO-GADMLA-2024-005-91040

answer: Se adjunta 12 documentos con sumilla de firma electronica actualizada del oferente Ing Wimper Solano

description: Estimado oferente, SOLANO BLACIO WIMPER VICENTE, sírvase convalidar lo solicitado en documento adjunto

answer: SEÑORES DE LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN: ADJUNTO LO SOLICITADO EN LA ETAPA DE CONVALICION DE ERRORES ARCHIVOS, FORMULARIOS, CON FIRMAS ELECTRÓNICAS ACTUALIZADAS COMO LO SOLICITAN.

description: Estimado oferente, SERVIVALENTIN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA., sírvase convalidar lo solicitado en documento adjunto

answer: Adjunto I_FORMULARIO-UNICO-DE-LA-OFERTA para cotización de obras, sin modificación alguna en su contenido.

description: Estimado oferente, OSMACOMP CIA LTDA, sírvase convalidar lo solicitado en documento adjunto

answer:
ADJUNTO 17-ACTA DEFINITIVA ESCUELA DE BAHIA CARAQUEZ-signed.pdf  firmada con firma digital

Adjunto RUC, RUP, RENTA 2023, Osma_Certf_Accionistas, CONSTITUCION OSMACOMP,  firmados con firma digital FECHA ACTUALIZADA

description: Estimado oferente,OSMACOMP CIA LTDA, sírvase convalidar lo solicitado en documento adjunto

answer: Señor oferente, se anexa los APUS en Excel. Los oferentes deben considerar que la información publicada en el portal de compras públicas precios unitarios, son referenciales; por lo tanto, los oferentes deberán realizarlos de acuerdo con su experiencia de acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas en el portal de Compras Públicas

name: MANTENIMIENTOS, CONSULTORIAS Y VENTAS CIVILELECTRIC S.A.S.

description: comiison tecnica subir os apus en opcion editable en excel porfavro

answer: Señor oferente, a efectos de que cumpla con la integridad de la oferta, el personal técnico y el equipo debe ser enlistado en el respectivo formulario.

description: Buenas tardes comision tecnica, es nesesario enlistar al personal

description: CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LAS PARROQUIAS: 10 DE AGOSTO, PACAYACU, JAMBELÍ Y GENERAL FARFÁN, CANTÓN LAGO AGRIO

region: SUCUMBIOS

locality: LAGO AGRIO

streetAddress: 12 DE FEBRERO COFANES BARRIO SAN FRANCISCO S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

SOLANO BLACIO WIMPER VICENTE

streetAddress: PASAJE RABINA GUSTAVO ANDRADE DETRAS DEL PAQUETE TURISTICO NUEVA SN NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SOLANO BLACIO WIMPER VICENTE

streetAddress: JUNIN JUAN LEON MERA S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

OSMACOMP CIA LTDA

streetAddress: AV. DEL CHOFER 18 DE NOVIEMBRE SN NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: OSMACOMP CIA LTDA

CHYVELCONSTRUC CIA. LTDA.

streetAddress: 12 DE OCTUBRE VIA AL COCA S/N EL ENO

legalName: CHYVELCONSTRUC CIA. LTDA.

status: terminated


legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO

rationale: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MUTIPLE CON CUBIERTA METÁLICA EN LAS ESCUELAS: ISLA SAN CRISTOBAL DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA, Y ESC. CARLOS ALBERTO FLORES DE LA PARROQUIA PACAYACU, CANTÓN LAGO AGRIO.


name: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Limón Indanza

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: Por ser la oferta mas conveniente para los intereses nacionales e institucionales

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMLI-2024-01-48254

answer: Se adjunta acta correspondiente

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que En el caso de que en el Acta Entrega Recepción no se encuentre el detalle de rubros ejecutados, los oferentes deberán entregar la planilla de liquidación e información que evidencia el cumplimiento de lo establecido en el proceso de contratación y documentación pertinente del proceso en referencia, en torno al tipo de experiencia y lo solicitado por esta entidad contratante, en donde se pueda constatar lo referido.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes Presentar suscrito la oferta Mfc por todos los intervinientes, de manera correcta conforme el modelo establecido por el Mfc, sin consolidar con otra información que no arroje el aplicativo, recuerde que no se puede modificar ningún numeral con aplicativos de edición de archivos Pdf, ya que se considerara que la oferta está siendo condicionada.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que En base a lo dispuesto en los Arts. 6 numeral 9.4 y 106.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Art. 74 de su Reglamento General de aplicación; Art. 114.1 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, el Anexo 5 ?Lineamientos de vinculación específica aplicables a los procedimientos de contratación pública? emitido por el SERCOP mediante Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0135, los oferentes deberán entregar la información que corresponda, así como los documentos de sustento (documentación que demuestre la identidad de los actores), conforme el modelo correspondiente, disponible en el portal del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que Se aclara que el GADMLI no cuenta con normativa que regula el cobro por uso y disposición de botaderos (escombreras) por lo tanto, se destinará los lugares para esta actividad, en el caso de que posteriormente se cree la normativa cantonal correspondiente se pondrá a conocimiento del Contratista Ejecutor.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que En cuanto a los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, se aclara que, para la etapa precontractual se considera lo establecido en el Art. 86.1 del RGLOSNCP, para la evaluación que corresponda.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que Para validar la experiencia General o Especifica, en calidad de Dependencia, será válida conforme lo establecido en el inciso segundo, letra d) del numeral 4.1.4. de las condiciones particulares de cotización de obras del modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras Versión SERCOP 2.1; adicionalmente se deberá presentar el certificado emitido por la máxima autoridad contractual, así como el acta válida y vigente (en el caso de que los rubros no consten dentro de dicha acta se deberá entregar la planilla de liquidación mas no el resumen económico de planillas).

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que Para la experiencia adquirida de manera privada será necesario se entregue, el contrato, actas, facturas, retenciones, permiso de construcción emitido por la entidad correspondiente (de construcción menor o de construcción mayor, según la normativa cantonal referente).

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que La experiencia adquirida como practicas o pasantías, no será considerada válida para los profesionales, sino que la misma se validará desde la fecha de obtención del título profesional, para lo cual deberán adjuntar dicho documento de comprobación.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que En el caso de requerir convalidación de errores, esta se deberá presentar completa y sin condicionamientos, caso contrario se descalificará la oferta conforme lo determinan los Arts. 82 y 83 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que En el caso de modificación o alteración de los formularios dentro del procedimiento, será causal suficiente para descalificar la oferta, por encontrarse condicionada, únicamente se podrá modificar la Sección I. Formulario Único de la Oferta (Presentación y Compromiso), de los Formularios de Contratación de Obras, Versión SERCOP 2. 1 con la información correcta en torno a lo establecido en los Arts. 41.1 y 41.3 de la LOPICTEA (Artículo agregado por artículo 34 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 488 de 30 de enero del 2024).

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que Los oferentes deberán seguir a cabalidad los modelos publicados en el SOCE, anexos al Mfc; y el SERCOP, no será válida la presentación de otros requisitos que no sean los expuestos.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que Los oferentes deberán anexar la documentación que creyeren necesaria para validar su actividad comercial y el cumplimiento de requisitos.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que La Experiencia Especifica se deberá presentar proyectos de parques, plazas, Multicanchas o Espacios Cubiertos.

description: ACLARACION

answer: En los términos del Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los Arts. 72 y 73 de su Reglamento General, se solicita considerar a los oferentes que deberán cumplir a cabalidad con las especificaciones Técnicas (Tdrs) expuestas y disponibles dentro del proceso, mismas que podrán ser superadas para beneficio de la Entidad Contratante.

description: ACLARACION

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se solicita agréguese el numeral correspondiente (22.1) dentro de la Sección I. Formulario Único de la Oferta (Presentación y Compromiso), de los Formularios de Contratación de Obras, Versión SERCOP 2. 1 con la información correcta en torno a lo establecido en los Arts. 41.1 y 41.3 de la LOPICTEA (Artículo agregado por artículo 34 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 488 de 30 de enero del 2024)

description: En la ultimas reformas a la ley amazónica, se solicita que el porcentaje de mano de obra, para la ejecución de obras publicas, sea del 80% de la región amazónica, mientras que en formulario de presentación, del formulario único de oferta, se establece el 70%, POR FAVOR INDICAR CLARAMENTE con que porcentaje se debe describir en el formulario de presentación y compromiso de la oferta de cotización de obras.

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les da a conocer que la inteligencia que asiste a los Miembros de la Comisión Técnica es amplia en cuanto a normativa de Contratación Pública, por ello cada uno cuenta con la Certificación correspondiente, en torno a su interrogante, se le hace conocer que se dará el estricto cumplimiento a la normativa invocada

description: Estimados, en el decreto ejecutivo 206 de fecha 21 de marzo 2024 se reformó el RGLOSNCP. El reglamento actualizado, en su ARTÍCULO 86.1 EVALUACION DE OFERTAS EN OBRAS dice: En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. NO SERÁ NECESARIO QUE SE ANUNCIE O DETALLE EN LA OFERTA ESTOS REQUISITOS, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Considerando esto y que el proceso fue publicado luego de entrar en vigencia las reformas del RGLOSNCP. Se deben anunciar en la oferta estos requisitos CONTRACTUALES? FAVOR RESPONDER ACORDE A LA LEY.

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les da a conocer que la inteligencia que asiste a los Miembros de la Comisión Técnica es amplia en cuanto a normativa de Contratación Pública, por ello cada uno cuenta con la Certificación correspondiente, en torno a su interrogante, se le hace conocer que se dará el estricto cumplimiento a la normativa invocada

description: Estimada comisión técnica, en el decreto ejecutivo 206 de fecha 21 de marzo 2024, se realizaron reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De acuerdo al reglamento actualizado, en su ARTÍCULO 39. PARTICIPACIÓN LOCAL indica: Para el caso de los compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, el miembro que tenga mayor participación, y que haga las veces de Procurador Común, deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios, o se ejecute la obra: para acceder a la preferencia. Considerando lo anterior y que este proceso fue publicado posterior a la entrada en vigencia de las reformas realizadas en el RGLOSNCP. Se considerará como local a un consorcio cuando el consorciado mayoritario y procurador común se encuentre domiciliado en la localidad,pese a que los demás consorciados no sean de la localidad? FAVOR RESPONDER ACORDE A LA LEY.

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 12

description: El oferente puede ser parte del personal técnico?

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 13

description: Estimada comisión técnica, en función de lo establecido en el Art. 86.1 del RGLOSNCP, favor aclarar si se debe presentar cronograma de recursos como son: Mano de obra, materiales y equipo o solamente se debe presentar el cronograma valorado? Ya que estos cronogramas adicionales al cronograma valorado forman parte de la metodología y bastaría con el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. Por lo que solo se debería presentar el cronograma valorado en el formato que indica el MFC.

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 13

description: El cronograma debe ser elaborado en semanas, quincenas o meses?

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les recuerda que para la evaluación del Cronograma Valorado se deberá observar lo establecido en el Art. 86.1 ibidem

description: buenas tardes comisión, en el tema de cronograma, en que periodos de tiempo se debe colocar?

answer: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les recuerda que para la evaluación del personal Técnico y su Experiencia se deberá observar lo establecido en el Art. 86.1 ibidem, por otro lado, para la ejecución contractual se deberá considerar la misma información expuesta dentro de la Respuesta a la Pregunta N. 6

description: Saludos comisión, por el tema de justificación de residente de obra y súper intendente 1 puede ser el superintendente el mismo contratista?.- 2se puede justificar la experiencia de los mencionados solo con una acta de recepción en la que se indique que ellos participaron con esas resposabilidades o seria de adjuntar algun documento mas? .- 3 sino que documentos son los que acreditan la experiencia de residente y superintendente?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les recuerda que la presentación de ofertas es única responsabilidad de los proveedores, conforme lo establece el numeral 7 del Art. 40.2 ibidem, por lo tanto, bajo su responsabilidad entregara la oferta sin que pueda objetar a la Entidad Contratante

description: SEÑORES DEL GAD MUNICIPAL DE LIMÓN INDANZA, SOLICITO POR ESTE MEDIO QUE SE FACILITE EL PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN FORMATO EXCEL xlsx PARA FACILITAR SU EDICION.. ANTICIPO MIS AGRADECIMIENTOS...!!!

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, esta comisión ratifica lo solicitado dentro del proceso y no esta sujeto a cambio alguno

description: Buenas tardes comisión, en el tema de apoyo técnico de la obra reconsiderar el porcentaje de participación del Ing. Ambiental ya que los rubros que le competen no alcanza para su sueldo a medio tiempo para 5 meses de plazo.

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se establece que la base mínima será de 0 a 10Km

description: Saludos comision, en el tema de relleno con mejoramiento, de que mina se tiene planteado obtener el material y con respecto a desalojos, debería haber una base mínima de distancia o en su defecto se aclare donde va a ser la escombrera, ya que es un tema muy importante para una correcta ejecución de la obra

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les recuerda que la presentación de ofertas es única responsabilidad de los proveedores, conforme lo establece el numeral 7 del Art. 40.2 ibidem, por lo tanto, bajo su responsabilidad entregara la oferta sin que pueda objetar a la Entidad Contratante ya que este no es un procedimiento de adhesión, además para el cálculo de los Precios Unitarios se lo realiza conforme las NCI de la CGE, así como lo establecido en los Art. 46 y 49, numeral 2 del RGLOSNCP

description: Buenas tardes comision, el tema de aridos de donde se hizo la obtencion de los mismos, para el cálculo del presupuesto sabiendo que no hay material óptimo para la construcción dentro del cantón?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 3

description: Saludos comisión, en experiencia específica se coloca: Proyectos de parques, plazas multicanchas o espacios cubiertos y recordemos el objeto de la obra es: Construcción del Parque Recreacional Sharup así que por lo tanto parque y plaza esta correcto pero que tiene de similar una cancha o espacio cubierto con la construcción de un parque, señores de la comision: DEBERIAN HACER LA CORRECCION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA y dejarla en parques y plazas nada mas, o simplemente parques. Anticipo el agradecimiento por la atención prestada esperando que se haga la corrección solicitada

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, para la Relación de Dependencia se deberá tomar en cuenta lo establecido en el inciso segundo, letra d) del numeral 4.1.4. de las condiciones particulares de cotización de obras del modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras Versión SERCOP 2.1, adicionalmente se deberá presentar el certificado emitido por la máxima autoridad contractual, así como el acta válida y vigente (en el caso de que los rubros no consten dentro de dicha acta se deberá entregar la planilla de liquidación mas no el resumen económico de planillas)

description: Se validara para las experiencia general y especifica certificados validos como residente de obra?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se les recuerda que deberán presentar actas válidas y vigentes, tomando en consideración las mismas conforme lo determinan los Arts. 316-317 ibidem

description: Buenas tardes, para la expericienca especifica se validara actas de recepcion provisional entregadas en el mes anterior o hace tres meses atras?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 3.

description: Señores de la comisión, para la experiencia especifica se validara los rubros de cubiertas en edificaciones o naves industriales o solo debe de ser de espacios cubiertos.?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se recuerda que la Experiencia Especifica será en parques, plazas, Multicanchas o Espacios Cubiertos, por otro lado, se les recuerda que no existe un numero determinado de proyectos para justificar la Experiencia solicitada, sino, al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia

description: Buenos días estimada comisión técnica, tal vez se validará la experiencia en construcción de un centro de acopio? y otra pregunta, en cuántas obras se puede tener para completar el monto de la experiencia específica ?

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, su inquietud ha sido resuelta en la Respuesta a la Pregunta N. 1

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algun art.sercop,seindicaqueesobligaciondefuncionariosmunicipalesacatar lasobligacionesderealizarestudiosejemplo:calculohidraulico,estructural,etc o la LOSEP,permite contratara personalyque nohaganada ,favorexiste algunART, en la leyo leyes organicas

answer: Respuesta: Saludos cordiales estimados oferentes, conforme lo determinado en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con el Art. 72 de su Reglamento General, se le invita a revisar lo establecido en el inciso tercero del Art. 46 ibidem, por otro lado, se deduce que su pregunta no tiene nada que ver con el contenido de los pliegos o más documentación del procedimiento en referencia por lo tanto, de requerir información sobre lo referido, se le invita a presentar las pruebas correspondientes y la solicitud directamente en la entidad sobre el tema en particular de su aseveración

description: Construcción del Parque Recreacional Sharup, parroquia General Plaza, cantón limón Indanza, provincia Morona Santiago

region: MORONA SANTIAGO

locality: LIMON INDANZA

streetAddress: 10 DE AGOSTO AV. DEL EJERCITO s/n GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

LAZO CASTRO MARCO HERNAN

streetAddress: AV. 12 DE DICIEMBRE EZEQUIEL MARQUEZ S/N GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: LAZO CASTRO MARCO HERNAN

RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO DAVID

streetAddress: SANTA SUSANA DE CHIVIAZA  S/N SANTA SUSANA DE CHIVIAZA (CAB. EN CHIVIAZA)

legalName: RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO DAVID

CONTRERAS CONTRERAS JORGE EDUARDO

streetAddress: SEIS DE DICIEMBRE  S/N GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: CONTRERAS CONTRERAS JORGE EDUARDO

BLANDIN AREVALO DAVID FRANCISCO

streetAddress: AV DOCE DE DICIEMBRE   GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: BLANDIN AREVALO DAVID FRANCISCO

CONSTAMAZONIA S.A.

streetAddress: VEINTEIOCHO DE MAYO 11 DE JUNIO  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTAMAZONIA S.A.

PELAEZ RUIZ CONSTRUCCIONES PRC S.A.S.

streetAddress: ISAAC ORELLANA TENIENTE HUGO ORTIZ SN GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: PELAEZ RUIZ CONSTRUCCIONES PRC S.A.S.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TAYOZ S.A.S.

streetAddress: ALBERTO ESPINOZA TRONCAL AMAZONICA  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TAYOZ S.A.S.

CONSTRUCTORA MONTENEGRO-OCHOA S.A.S.

streetAddress: CALLE QUITO SN  GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ (LIMON), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA MONTENEGRO-OCHOA S.A.S.


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: EL OFERENTE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y EL FORMULARIO DEL PROCESO

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMLT-2024-001-2670

answer: Aclaración sobre el Numeral 15.1 de los Términos de Referencia:Se informa que en el numeral 15.1 de los Términos de Referencia existe un error de tipeo. Donde se indica "correspondiente al diez por ciento (5%)", debe leerse correctamente como "correspondiente al cinco por ciento (5%)" del monto total del contrato en calidad de anticipo.Por lo tanto, el valor indicado de USD 33.688,74 (Treinta y tres mil seiscientos ochenta y ocho con 74/100) corresponde al 5% del monto total del contrato, conforme a las condiciones de pago establecidas.

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, En relación con su consulta, le informamos que los pagos de la obra se realizarán conforme a lo indicado en el numeral 15 de los Términos de Referencia.15. FORMA Y CONDICIONES DE PAGOLos pagos para la ejecución de la obra se realizarán de la siguiente manera:15.1. Pago del 5% de AnticipoLa Contratante entregará al Contratista, el valor de USD 33.688,741 (Treinta y tres mil seiscientos ochenta y ocho con 74/100), correspondiente al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato en calidad de anticipo. (?)15.2. Pago del 95% restante de la obraLa Contratante entregará al Contratista, el noventa por ciento (95%) restante del monto total del contrato correspondiente a USD. 640.086,08 (Seiscientos cuarenta mil ochenta y seis con 08/100), se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales de avance de obra, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. (?)

description: buenos dias, es bien sabido que el GAD de la Troncal no cuenta con liquidez para el pago oportuno de sus obligaciones, en ese contexto, pagaran las planillas de la obra a tiempo o igual que en casos de obras anteriores lo haran despues de varios meses?

answer: Estimado Oferente, respecto a su consulta, se aclara que, conforme los términos de referencia en su numeral 7. CPC, se detalla el umbral del VAE definido por el SERCOP, para dicho CPC, Sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el numeral 21. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS, el cálculo del VAE no será considerado como un parámetro de calificación. Por lo tanto, este criterio no será tomado en cuenta para la evaluación de las ofertas dentro del presente proceso de contratación

description: Buenas tardes miembros de la comision tecnica, una consulta con el tema del VAE como es un proceso de cotización en la mayoría de las veces no se presenta, pero revisando el TDR se observa que hay un valor indicado, por favor confirmar dicha información de como seria la entrega en este caso.

description: AMPLIACIÓN Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE EL ORO DESDE LA CALLE 6TA SUR HASTA EL TERMINAL TERRESTRE CANTÓN LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR

region: CAÑAR

locality: LA TRONCAL

streetAddress: 4 de Noviembre Manuel  J.CALLE S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

ALOMIA CASTRO DIEGO SEBASTIAN

streetAddress: GUAYAS S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: ALOMIA CASTRO DIEGO SEBASTIAN

ROMERO CORONEL JAIME EMANUEL

streetAddress: ANGEL M. IGLESIAS  S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: ROMERO CORONEL JAIME EMANUEL


legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL

rationale: CONSTRUCCION DE GRADERIO EN EL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA TRONCAL


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: Cumple con todos los requisitos técnicos previstos en los pliegos del proceso de contratación

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMLT-2025-002-2670

answer: En la sección 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico de los pliegos consta como personal RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO MAYOR, SOLDADOR, de tal manera se hace la respectiva corrección para la experienciamínima del siguiente personal técnico: RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, TOPÓGRAFO. Revisar Acta Preguntas, Respuestas y aclaraciones

description: ACLARACION

answer: En la sección 4.1.3 Personal técnico mínimo de los pliegos consta como personal RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO MAYOR, SOLDADOR, de tal manera se hace la respectiva corrección por el siguiente personal técnicomínimo: RESIDENTE DE OBRA, ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, TOPÓGRAFO. Revisar Acta Preguntas, Respuestas y aclaraciones

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, en atención a su solicitud, se informa que en el presente proceso de contratación se han adjuntado los planos estructurales y arquitectónicos, la memoria técnica, el presupuesto referencial, así como los Términos de Referencia e Informe de Necesidad, documentos que han sido elaborados y suscritos por los Técnicos de la Municipalidad, incluyendo su firma de responsabilidad.

description: buen noche, favor anexar memoria estructural +modelo matemático y el calculo de volúmenes de obra en sus 3 dimensiones

description: CONSTRUCCION DE GRADERIO EN EL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA TRONCAL

RODRIGUEZ REGALADO NESTOR FRANCISCO

streetAddress: ANGEL MARIA IGLESIAS 10 DE AGOSTO 102 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: RODRIGUEZ REGALADO NESTOR FRANCISCO