description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: En, ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, previstas en los Arts.6, numeral 1, 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciónPública, 88, inciso primero, 89, inciso primero, 295, del Reglamento Generala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 60 letra i,del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía yDescentralización. ADJUDICAR el contrato del procedimiento de Cotización de Obras Nro.COTO-GADMCH-2025-001 para la ejecución de la obra?CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL NUEVOCEMENTERIO GENERAL UBICADO EN LA CDLA. NUEVOSHORIZONTES, PERTENECIENTE AL CANTÓN HUAQUILLAS?, cuyoadjudicatario es el oferente CONSORCIO CERRAMIENTOHUAQUILLAS

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCH-2025-001-22909

answer: Estimado oferente revisar la lamina 6 que se encuentra subida al portal, donde se establece un mejoramiento de suelo de 30cm compactado previa fundición de replantillo y plinto, en donde también constan las profundidades de excavación la cual esta alrededor de 1.05m desde el TN.

description: SEGÚN EL PLANO 6, DETALLE CONSTRUCTIVOS LÁMINA 6/6 INDICA QUE LA CIMENTACIÓN DE COLUMNAS PARA EL CERRAMIENTO Y PARA SOSTENER LOS PORTONES METÁLICOS VAN A HACER CON UNA SECCIÓN DE PLINTOS DE 0.80X0.80 METROS, CON UNA PROFUNDIDAD DESDE EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, HASTA EL NIVEL DEL REPLANTILLO DE HORMIGÓN DE 0.50 METROS, DIMENSIONES QUE NO SON LAS MÁS ADECUADAS PARA LA OBRA PÚBLICA A EJECUTAR, YA QUE LA CIMENTACIÓN PROYECTADA ESTARÍA EXPUESTA A POSIBLES VOLCAMIENTOS POR PROYECTARSE A UNA PROFUNDIDAD INADECUADA. ADEMÁS, SE OBSERVA EN LA FACHADA PRINCIPAL UNA VIGA DE HORMIGÓN DE 7,50 METROS DE LUZ, PERO NO EXISTE UN DETALLE CONSTRUCTIVO NI ESTRUCTURAL DE ESTA. POR LO OBSERVADO SE SOLICITA ADJUNTAR EL ESTUDIO DE SUELO QUE JUSTIFIQUE LA PROFUNDIDAD DE LAS CIMENTACIONES PROYECTADAS, ASÍ COMO EL CORRESPONDIENTE CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO.

answer: Estimado oferente por cuestión de la configuración de la hoja electrónica utilizada se ha cambiado el componente de la mano de obra, sin embargo la comisión calificara  acorde a la estructura ocupacional puesto que el MAESTRO ELECTRICO LINIERO SUBESTACIONES y el MAESTRO SOLDADOR ESPECIALIZADO, pertenecen a la estructura ocupacional C1.

description: Según el Análisis Unitario y especificaciones técnicas del Rubro 152 Caballete de señalización 1,20x2,40m, en el componente de mano de obra indica que se utilizara un MAESTRO ELECTRICO LINIERO SUBESTACIONES, en el componente de Materiales indica que se utilizara Plancha Galvanizada, Suelda, tubo galvanizado, pintura automotriz, a mi criterio este análisis en el componente de mano de obra esta mal analizado, solicito que la entidad aclare si el oferente para hacer la oferta mantiene la mano de obra como esta en el análisis unitario o la entidad corrige este componente porque la mano de obra debe ser de un SOLDADOR.

answer: Estimado oferente, el adoquín que consta en los planos constructivos es de tipo rectangular de 10x20. Detalle que puede considerar para elaborar su oferta.

description: En el rubro Suministro e instalación de adoquín de hormigón e=8cm, R=400 kg/cm. Incluye cama de arena e=4cm, revisando los análisis unitario y especificaciones técnicas no se indica la sección del adoquín a utilizar solo se indica el espesor, para poder realizar la oferta solicito se indique que sección de bordillo ancho y largo la entidad requerirá para la ejecución del proyecto.

answer: Estimado oferente de acuerdo a lo establecido en el art 68 de la LOSNCP y normativa legal vigente, antes de la firma del contrato el adjudicatario deberá presentar todos los habilitantes previa suscripción del mismo.

description: Conforme al Art.4 LOPLA y directrices UAFE, que obligan a detectar operaciones inusuales,consulto:Cómo garantiza que un anticipo del 2% en un contrato con un presupuesto referencial como el del presente procedimiento, no incentiva uso de fondos no declarados, generando riesgos de lavado de activos?Además, según Art.15 LOPLA, preguntamos:1.Se realizó análisis de riesgo económico-financiero que justifique este anticipo mínimo, evitando financiamiento externo no supervisado?2.Se notificará a UAFE esta condición, ya que el 98% restante podría ser de fuentes no verificables, incumpliendo Art.60 LOSNCP?Esta alerta busca prevenir ilícitos, conforme Art.68 LOSNCP. Agradezco su respuesta

answer: Estimado oferente, se esta cumpliendo con el articulo 265 mencionado por usted.

description: Conforme al Art. 265 del Reglamento a la LOSNCP Decreto 206, 2024, que fija un anticipo máximo del 50%, y el Art. 60 LOSNCP que exige proporcionalidad a las necesidades financieras, consulto: Cómo se justifica un anticipo del 2% en un contrato del presupuesto referencial con el del presente procedimiento, si este monto no cubre costos iniciales mínimos ej: materiales, movilización, violando el principio de racionalidad Art. 66 LOSNCP? Solicitamos se ajuste el anticipo al menos al 20% o porcentaje técnicamente sustentado o se adjunte el estudio económico-financiero que avale el 2%, conforme a la UAFE y el Art. 265 in fine.

answer: Estimado oferente, no es una pregunta referente al proceso de contratación.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: Estimado oferente, la entidad ha elaborado los análisis de precios en relación a los planos constructivos, donde las rejas superiores y para ventanas se considera tubo rectangular de 1mm de espesor, según las tablas de peso por kg/m se ha determinado que para 1m2 de reja se necesitará 1.02 kg de tubo aproximadamente con tubería de calidad JIS 3141 SPCC SD.

description: Pregunta Parte 2 de 2. Por esta razón se solicita a la entidad justifique técnica y detalladamente el cálculo del metro cuadrado m2 y como se determinó estas cantidades de tubo rectangular de 12x25x1mm, para lo cual se requiere que se indique de forma gráfica, con las dimensiones reales y acorde al diseño constante en los planos que se encuentran en el portal, ya que la memoria de cálculo no detalla cómo se obtuvieron las cantidades, lo que deja sobradas dudas de la realidad de las cantidades de los demás rubros constantes en el presupuesto referencial.

answer: Estimado oferente, la entidad ha elaborado los análisis de precios en relación a los planos constructivos, donde las rejas superiores y para ventanas se considera tubo rectangular de 1mm de espesor, según las tablas de peso por kg/m se ha determinado que para 1m2 de reja se necesitará 1.02 kg de tubo aproximadamente con tubería de calidad JIS 3141 SPCC SD.

description: Pregunta Parte 1 de 2. Según los análisis unitarios elaborados por la entidad, el rubro 18: sum. E instalación de rejas superiores y, el rubro 19: sum. E instalación de ventanas tipo rejas, la unidad es m2, en el componente de materiales se describe que se va a utilizar perfil estructural con una cantidad de 1.02 kg por cada m2. Dicho valor está mal calculado ya que para elaborar un m2 de reja metálica, acorde con lo indicado en los planos de la lámina 2/6, estos rubros se ejecutan con tubo rectangular de 12x25x1mm, para lo cual se requiere aproximadamente 6,90 ml, con un peso total de 3.73 kg, lo cual es inconsistente con el valor determinado por el municipio este error fue advertido en el proceso anterior que fue declarado desierto, ya se lo hizo conocer de esta anomalía en la etapa de preguntas y que por lo visto no ha sido corregida.

answer: Estimado oferente la comisión técnica aceptara como experiencia especifica lo determinado en los Términos de referencia del presente proceso ?1 o más obras de construcción de cerramientos cuya suma sea al menos el 20% del monto referencial en los últimos 20 años?

description: Se aceptara como experiencia especifica el mantenimiento de edificaciones publicas donde se realizo mantenimiento al cerramiento existente del edificio?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, y lo establecido en el Art. 42.- Comisión técnica.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, y lo establecido en el Art. 42.- Comisión técnica.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo está claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP, así mismo esta claramente las condiciones de evaluación de las ofertas en este proceso de contratación.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, Si el oferente puede ser parte del personal técnico, en una función del proceso de contratación.

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, la información relevante se encuentra publicado en el portal institucional del SERCOP.

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se actuará de acuerdo a la normativa legal vigente del SERCOP.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Estimado oferente, como lo indica textualmente los pliegos, La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en Av 10 de Agosto SN y Av Tnte Cordovez Referencia PARQUE ALGARROBO EDIFICIO MUNICIPAL BLOQUE 2 2da PA DIRECCION DE PLANIFICACION. Para poder participar en el presente procedimiento al momento de la presentación de la propuesta los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: Estimado oferente, su pregunta fue absuelta en la respuesta de la pregunta 7.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, su pregunta fue absuelta en la respuesta de la pregunta 7.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se procederá de acuerdo con la normativa legal vigente del SERCOP.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, su pregunta fue absuelta en la respuesta de la pregunta 5.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: Estimado oferente, en este proceso de contratación no aplica el certificado ante mencionado.

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: Estimado oferente, son normativas vigentes del SERCOP, las mismas que se deberá y se hará cumplir con lo indicado en la misma.

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: Estimado oferente, se adjunta lo solicitado.

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

answer: Estimado oferente, su pregunta fue absuelta en la respuesta de la pregunta 1.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Estimado oferente, SI como lo indica el Art 188 Selección . - (Sustituido por el Art 1 num 21 de la Res RESERCOP20230136 RO 4094S 3X2023 Sustituido por el Art 1 num 79 de la Res RESERCOP20240145 RO 6825S 13XI2024) . - En los pliegos de este procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos personal técnico mínimo experiencia mínima del personal técnico equipo mínimo metodología y cronograma de ejecución pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta No obstante la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros debidamente enunciados a través de un formulario de compromiso

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

description: CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL NUEVO CEMENTERIO GENERAL UBICADO EN LA CDLA. NUEVOS HORIZONTES, PERTENECIENTE AL CANTÓN HUAQUILLAS

Cruz Chang Wilson

region: LOS RIOS

locality: BUENA FE

streetAddress: BARRIO NUEVA BUENA FE SOLAR 6 MZ.37 JUNTO A LA ESCUELA JUAN MONTALVO SOLAR 6 SAN JACINTO DE BUENA FE

legalName: Cruz Chang Wilson


Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: ASFALTADO DE VIAS

scheme: CPC

description: ASFALTADO DE VIAS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

description: POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LE PLIEGO

description: ASFALTADO DE VIAS

description: ASFALTADO DE VIAS

title: COTO-GADMCHONE-2024-03-43412

status: active

description: Basado en las especificaciones técnicas numeral 7.1 Experiencia General, que indica que:El oferente deberá demostrar en obras experiencia desde el año 2000. Para validar dicha experiencia, a través de Actas Entrega Recepción provisional o definitivas respaldadas con su respectivo contrato o certificado deejecución de obra, otorgado por la máximaautoridad y/o administrador de contrato de laentidad contratante sean estas en el ámbitopúblico o en el privado, cabe recalcar que secomprobará la veracidad de dichos certificados.Y en el numeral 7.2 Experiencia Específica seindica que:El oferente deberá demostrar en obrasexperiencia desde el año 2000. Para validardicha experiencia, a través de Actas EntregaRecepción provisional o definitivas respaldadascon su respectivo contrato o certificado deejecución de obra, otorgado por la máximaautoridad y/o administrador de contrato de laentidad VER OFICIOS

answer: Por medio de la presente procedo a realizar la convalidación de errores en el proceso de cotización COTO-GADMCHONE-2024-03, cuyo objeto es MEJORAMIENTO VIAL Y BACHEO URBANO - RURAL Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y PLUVIALES PRODUCIDOS POR ASENTAMIENTOS EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN CHONE, en el cual se solicita a oferente, dentro de la documentación presentada para validar las experiencias general y específica, adjunta archivos que no contienen su firma y, por lo tanto se solicita entregue la documentación

description: La oferente, dentro de la documentación presentada paravalidar las experiencias general y específica, adjuntaarchivos que no contienen su firma y, por lo tanto, no sepuede validar la misma a través del aplicativo firma EC porlo tanto, esta comisión técnica solicita entregue ladocumentación detallada a continuación para convalidar lamisma VER OFICIO

description: MEJORAMIENTO VIAL Y BACHEO URBANO - RURAL Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y PLUVIALES PRODUCIDOS POR ASENTAMIENTOS EN VARIAS CALLES DEL CANTÓN CHONE

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

MUNICIPIO DE CHONE

roles: buyer procuringEntity

region: MANABI

locality: CHONE

countryName: ECUADOR

streetAddress: BOLIVAR COLON S/N CHONE, CABECERA CANTONAL

scheme: EC-RUC

legalName: MUNICIPIO DE CHONE

PARRAGA TUAREZ NORA GISELLA

roles: tenderer supplier

streetAddress: ESPEJO  S/N CHONE

legalName: PARRAGA TUAREZ NORA GISELLA

AVILA ANCHUNDIA ARIEL FRANCISCO

streetAddress: CHIMBORAZO SN S/N SANTA RITA

legalName: AVILA ANCHUNDIA ARIEL FRANCISCO

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), OTRAS VIAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES

description: Por cumplir con todos los requisitos minimos solicitados en el pliego

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-GADMCHONE-2024-05-43412

answer: La experiencia mencionada sí será aceptada siempre y cuando cumpla con lo requerido en las especificaciones técnicas y los pliegos de la presente convocatoria, mismos que establecen que el oferente deberá certificar su experiencia especifica desde el año 2000, en proyectos de MANTENIMIENTO DE CARPETA ASAFALTICA Y ADOQUINADO EN VIAS O CALLES cuyos montos de ejecución sean el 15% del presupuesto referencial; es decir, se validarán obras que contemplen trabajos de asfaltado y a su vez actividades de adoquinado, no por separado.

description: Saludos cordiales, estimada Comisión Técnica:Será válida la experiencia especifica una obra, cuyo objeto de contratación es la REHABILITACIÓN DE UNA CALLE?, sin embargo, dentro de los componentes de la tabla de rubros contractuales consta el ADOQUINADO, al respecto de acuerdo con la normativa vigente si es posible considerar la suma de los rubros, no obstante, agradecería se aclare de acuerdo con la valoración que ustedes como comisión técnica consideraran al momento de la calificación.

answer: Sí; sin embargo, el contrato incluirá sistema de reajustes de precios establecido en los Art. 82 y 267 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.

description: Saludos, en el tema de la mano de obra se va a mantener con la tabla de salarios acorde al año2024?

answer: En referencia al proyecto elaborado en la etapa preparatoria está vinculado a las normas de control interno en relación a las dos grandes fases: preinversión e inversión; es decir, estudios y ejecución. En la fase de diseño, cada profesional designado observará las regulaciones y normas técnicas aplicables al área que corresponde.

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algún art.sercop indica que es obligación defuncionarios municipales acatar  las obligaciones de realizar estudiosejemplo:calculo  hidraulico,estructural,etc o la  LOSEP,permite contratara personal que no haga nada,favor existe algun ART, en las leyes   orgánicas

description: CONSTRUCCION DE LA CALLE LÍNEA FÉRREA DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA CALLE PICHINCHA Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE CÓRDOVA HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PICHINCHA, REGENERACIÓN URBANA DE LA PLAZA DEL MERCADO MUNICIPAL Y TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN CON MATERIAL PÉTREO EN VARIAS CALLES DE LA PARROQUIA CANUTO DEL CANTÓN CHONE

PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE

streetAddress: ENTRADA DE LOS ARTESANOS CLL B S/ Y AV MARCOS ARAY DUEÑAS S/N CHONE

legalName: PINARGOTE RUIZ LUIS ENRIQUE

CONSTRUCTORA JULRE S.A.S.

streetAddress: AVENIDA QUITO S/N  CHONE, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA JULRE S.A.S.


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: DE CONFORMIDAD CON EL INFORME ADJUDICACION- COTO-GADMCJS-2024-003, LA LOSNCP Y SU REGLAMENTO GENERAL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2024-003-40430

answer: En relación al proceso COTO-GADMCJS-2024-003 denominado MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO LUZ DE AMÉRICA, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PARADA PROVISIONAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA PARROQUIA LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA , y en atención al oficio de convalidación de errores de fecha 12 de noviembre de 2024 se ADJUNTA OFICIO DE RESPUESTA DE CONVALIDACIÓN Y ANEXOS.

description: SE SOLICITA AL OFERENTE REVISAR EL DOCUMENTO ADJUNTO Y REALIZAR LA CONVALIDACION SOLICITADA

answer: La pregunta no brinda información suficiente para dar una repuesta oportuna. Sin embargo, seaclara que la experiencia específica solicitada es  EN RECONSTRUCCIÓN Y/OMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE USO COMERCIAL PÚBLICO, ESTACIONES DE TRANSPORTE , O PLAZAS. Si será considerada siempre y cuando sea relacionada a laexperiencia solicitada y cuyos  rubros contractuales sean similares a los del procedimiento, sinconsiderar rubros viales, de alcantarillado o agua potable. Para lo cual, deberá adjuntar elcontrato , planilla o un anexo de los rubros cuyos montos solicita sean acreditados.De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego de cotización normado porSERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima quedeberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a losmontos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??

description: Buenas tardes estimados, su gentileza solventando la siguiente inquietud: Si es aceptada la experiencia especifica en Regeneraciones Urbanas???? Sin Considerar los rubros de alcantarillado

answer: La pregunta no brinda información suficiente para dar una repuesta oportuna. Sin embargo, seaclara que la experiencia específica solicitada es  EN RECONSTRUCCIÓN Y/OMANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE USO COMERCIAL PÚBLICO, ESTACIONES DE TRANSPORTE , O PLAZAS. Si será considerada siempre y cuando sea relacionada a laexperiencia solicitada y cuyos  rubros contractuales sean similares a los del procedimiento, sinconsiderar rubros viales, de alcantarillado o agua potable. Para lo cual, deberá adjuntar elcontrato , planilla o un anexo de los rubros cuyos montos solicita sean acreditados.De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego de cotización normado porSERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima quedeberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a losmontos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??.

description: Se acepta como experiencia especifica la Construcción de un Centro Comercial Popular en la Joya de los Sachas?

answer: No, deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia específica mínima de lospliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego decotización normado por SERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es laexperiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??. Parala acreditación de la experiencia general podrá acreditar EXPERIENCIA SOLICITADA ES ENCONST RUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN GENERAL.

description: Dado que para acreditar la experiencia especifica están aceptando en "REconstrucción y/o mantenimiento", se considera una condición restrictiva que limita la participación de oferentes, atentando con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por lo tanto, se solicita que se considere la experiencia especifica también a la CONSTRUCCIÓN de obras similares. Así lo harán?

answer: No, deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia específica mínima de lospliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego decotización normado por SERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es laexperiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de lascondiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??.

description: buenos días, se acepta comoexperiencia especifica la ADECUACION y CONSTRUCCION de ESCUELAS del DINSE? que contienen los mismos rubros similares.

answer: No, deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia específica mínima de lospliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego decotización normado por SERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es laexperiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de lascondiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??.

description: Buenos días, se acepta como experiencia especifica la construcción de SUBCENTROS DE SALUD

answer: No, deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de los pliegos del procedimiento

description: Buenas noches, se acepta como experiencia especifica la Construcción de un Destacamento de la CTE?

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que se anuncie o detalle en la ofertaestos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichosparámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: El Art. 86.1 del RLOSNCP menciona "Evaluación de ofertas en obras.- En el caso de las contratacionesde obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipomínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero comouna obligación de ejecución contractual, por lo que NO SERAN VERIFICADOS O EVALUADOS EN LAFASE PRECONTRACTUAL NI EN LA FASE DE SUSCRIPCION. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento...UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará alfiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, elequipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra" Por eso todosesos parámetros no se deben detallar, y al estar en reglamento, es de mayor jerarquía a lo demás. Cumplirán este articulo?

answer: Deberá modificar el valor con el 80% de acuerdo al Artículo 41.1 de la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, Se considerará el artículo 34 del Suplemento N488 - Registro Oficial? Este artículo establece claramente la MODIFICACIÓN del artículo 41 y la obligación de CONTRATAR EN NO MENOR DEL 80% de residentes permanentes en la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA para la ejecución de actividades, salvo casos donde no haya disponibilidad de mano de obra calificada local.ESTO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES CORRECTAMENTE, YA QUE ANTERIORMENTE EL VALOR ERA 70%.

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que se anuncie o detalle en la ofertaestos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichosparámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que se anuncie o detalle en la ofertaestos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichosparámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

description: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO LUZ DE AMÉRICA, POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PARADA PROVISIONAL DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS POR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA PARROQUIA LA JOYA DE LOS SACHAS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

region: ORELLANA

locality: LA JOYA DE LOS SACHAS

streetAddress: Barrio Central Av. Los Fundadores y jaime roldos 02-03 LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

CONSTRUCTORA LEUNAM CIA. LTDA.

streetAddress: VIA LAGO AGRIO  SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA LEUNAM CIA. LTDA.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en cumplimiento al artículo 86 de su RGLOSNCP.

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2024-004-40430

answer: Sí. El oferente puede participar comopersonal técnico. BASE LEGAL.-PLIEGOSCONTRACTUALES

description: El oferente puede participar como personal tecnico?

answer: La presente fase de la etapa precontractualcorresponde a preguntas relacionadas alproceso de contratación. La comisióntécnica de calificación no emitirádeclaración respecto a la publicidadpresentada por un proveedor desconocido. BASE LEGAL.-RGLOSNCPArtículo 72

description: SE REALIZAN OFERTAS MENORES CUANTIAS, COTIZACIONES, LICITACIONES INFORMACION 0978842435 SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE

answer: El valor correcto es 80% acorde al cuerpolegal correspondiente. BASE LEGAL.-Ley paraPlanificación de laCircunscripciónTerritorialAmazónicaArtículo 41.1

description: Estimada Entidad Contratante, Se considerará el artículo 34 del Suplemento N488 - Registro Oficial? Este artículo establece claramente la MODIFICACIÓN del artículo 41 y la obligación de CONTRATAR EN NO MENOR DEL 80% de residentes permanentes en la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA para la ejecución de actividades, salvo casos donde no haya disponibilidad de mano de obra calificada local.ESTO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES CORRECTAMENTE, YA QUE ANTERIORMENTE EL VALOR ERA 70%.

answer: No será necesario que se anuncie o detalleen la oferta estos requisitos, ya quebastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en laejecución contractual de la obra, a travésdel formulario respectivo. BASE LEGAL.-NormativaSecundaria delSERCOPArtículo 188

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: No será necesario que se anuncie o detalleen la oferta estos requisitos, ya quebastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en laejecución contractual de la obra, a travésdel formulario respectivo. BASE LEGAL.-NormativaSecundaria delSERCOPArtículo 188

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: NO EXISTE PREGUNTA ALGUNA.

description: 2024-10-28 14:00:00

description: CONSTRUCCION DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES CON SISTEMA DE BIODIGESTOR+ZANJA DE INFILTRACIÓN (41U); UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES CON POZO SÉPTICO+ZANJA DE INFILTRACIÓN (3U); PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA (42U) CON ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE H.A INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS MÁS TANQUE PLÁSTICO DE 500 LITROS (37U) ; FILTROS PURIFICADORES DE AGUA (5U); EN LAS COMUNIDADES: SAN PABLO, 24 DE JULIO PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN SEBASTIÁN DEL COCA; MORÁN VALVERDE 1, 22 DE JUNIO, AGRUPACIÓN MANABITA, EUGENIO ESPEJO PERTENECIENTE A LA  PARROQUIA SAN CARLOS; 21 DE ENERO PERTENECIENTE A LA  PARROQUIA RUMIPAMBA; NUEVA ESPERANZA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA ENOKANQUI; UNIDOS VENCEREMOS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA LAGO SAN PEDRO, DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS

VASQUEZ MORALES JAZMANI OCTAVIO

streetAddress: AV. LOS FUNDADORES LOJA SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: VASQUEZ MORALES JAZMANI OCTAVIO

TITUAÑA QUIJIA MANUEL JESUS

streetAddress: CRISTOBAL COLON GALAPAGOS LIBERTAD PB LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: TITUAÑA QUIJIA MANUEL JESUS


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: De conformidad a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su   Reglamento General y demás normativa

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2024-007-40430

answer: Si, para lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia específicamínima de los pliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particularesdel pliego de cotización normado por SERCOP ??La entidad contratante definirá con precisióncuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento delas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??.

description: SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA CASAS TALLERES?

answer: Las infraestructuras para centros de desarrollo comunitario se refieren a los espacios físicos y alas instalaciones necesarias para que una comunidad pueda llevar a cabo actividades dedesarrollo social, cultural y/o económico.Deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4 Experiencia específica mínima de lospliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4 Condiciones particulares del pliego decotización normado por SERCOP ??La entidad contratante definirá con precisión cuál es laexperiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de lascondiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia??.

description: ESTIMADO GADMCJS A QUE SE REFIERE CON INFRAESTRUCTURAS PARA CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO O SOCIAL? SE NECESITA TENER CLARO LA EXPERIENCIA ESPECIFICA QUE SERÁN ACEPTADAS.

description: REAPERTURA - IMPLEMENTACIÓN DE TRES INFRAESTRUCTURAS PARA CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LOS BARRIOS: NUEVE DE OCTUBRE, PRIMERO DE MAYO Y VALLE HERMOSO, DE LA CABECERA CANTONAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

SANGO VIRACOCHA CARLOS RAMIRO

region: NAPO

locality: TENA

streetAddress: CARLOS SHIGUANGO C SHINQUIPINO S/N TENA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SANGO VIRACOCHA CARLOS RAMIRO

Ramón Valarezo Julia Lisseth

streetAddress: S/N LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: Ramón Valarezo Julia Lisseth

MONEXDAV CIA. LTDA.

streetAddress: UNIÓN Y PROGRESO SN SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: MONEXDAV CIA. LTDA.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2024-008-40430

answer:
Buenas tardes estimada comisión técnica, mediante el presente tengo a bien remitir la convalidación correspondiente de errores tal como se ha solicitado.

Sin otro particular, me despido deseando éxitos en sus funciones diarias.

answer: Me permito adjuntar los correspondientes links de los procesos registrados en el portal de compras públicas y contratos

description: SE SOLICITA REALIZAR LA CONVALIDACION SOLICITADA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

answer: BUEN DIA, SE ENVÍA DOCUMENTACION REQUERIDA

answer: BUEN DIA, SE ENVIA DOCUMENTACION REQUERIDA

answer: Los índices financieros son un parámetro informativo no será objeto de descalificación, sin embargo el oferente deberá adjuntar a su oferta la última declaración del impuesto a la renta.

description: Los indices financieros para personas naturales que participen de manera individual se podrá justificar con la declaración del impuesto a la renta hecha en el 2024 con datos del ejercicio fiscal 2023? Estos indices son los vigentes dado que la declaracion de impuesto a la renta que debe hacerse en el 2025 con datos del ejercicio fiscal 2024 aun no está habilitado en el SRI para realizar esta declaración. En todo caso, por favor ratificar que los índices financieros no serán motivo de descalificación, tal como indica la ley de contratación pública al no ser objetos de evaluación.

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que seanuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulariorespectivo. Sin embargo, se solicita este parámetro en la herramienta ushay, por lo cual eloferente deberá presentar el cronograma en el formato establecido en ushay, yOBLIGATORIAMENTE en la etapa contractual un cronograma detallado en semanas y con rutacrítica del proyecto. (Revisar Informe ejecutivo Numeral 8. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMADE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

description: En función de lo establecido en el Art. 86.1 del RGLOSNCP, por favor aclarar si se debe presentar RUTA CRITICA de manera obligatoria en el programa PROJECT o basta con la presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Es necesario anunciar el personal minimo, el equipo minimo y la metodologia o basta con la presentacion del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. Por favor responder basados en el art. 86.1 del RGLOSNCP que se encuentra vigente.

answer: Si, siempre y cuando deberá cumplir con el 100% de participación en el proyecto y las condiciones mínimas solicitadas al personal técnico en pliegos.

description: El oferente puede ser parte del personal técnico?

answer: Si en los formularios deberá declarar el porcentaje (80%) correspondientes a LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIALAMAZÓNICA.

description: En la ultimas reformas a la ley amazónica, se solicita que el porcentaje de mano de obra, para la ejecución de obras publicas, sea del 80% de la región amazónica, mientras que en formulario de presentación, del formulario único de oferta, se establece el 70%, POR FAVOR INDICAR CLARAMENTE con que porcentaje se debe describir en el formulario de presentación y compromiso de la oferta de cotización de obras.

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que seanuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulariorespectivo. Sin embargo, se solicita este parámetro en la herramienta ushay, por lo cual eloferente deberá presentar el cronograma en el formato establecido en ushay, yOBLIGATORIAMENTE en la etapa contractual un cronograma detallado en semanas y con rutacrítica del proyecto. (Revisar Informe ejecutivo Numeral 8. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMADE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

description: Estimados, en el decreto ejecutivo 206 de fecha 21 de marzo 2024 se reformó el RGLOSNCP. El reglamento actualizado, en su ARTÍCULO 86.1 EVALUACION DE OFERTAS EN OBRAS dice: En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. NO SERÁ NECESARIO QUE SE ANUNCIE O DETALLE EN LA OFERTA ESTOS REQUISITOS, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Considerando esto y que el proceso fue publicado luego de entrar en vigencia las reformas del RGLOSNCP. Se deben anunciar en la oferta estos requisitos CONTRACTUALES? FAVOR RESPONDER ACORDE A LA LEY.

answer: Se considerará el Art39 del RLOSNCP , ?Para el caso de los compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, el miembro que tenga mayor participación, y que haga las veces de Procurador Común, deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios,o se ejecute la obra; para acceder a la preferencia.

description: Estimada comisión técnica, en el decreto ejecutivo 206 de fecha 21 de marzo 2024, se realizaron reformas al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De acuerdo al reglamento actualizado, en su ARTÍCULO 39. PARTICIPACIÓN LOCAL indica: Para el caso de los compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, el miembro que tenga mayor participación, y que haga las veces de Procurador Común, deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios, o se ejecute la obra: para acceder a la preferencia. Considerando lo anterior y que este proceso fue publicado posterior a la entrada en vigencia de las reformas realizadas en el RGLOSNCP. Se considerará como local a un consorcio cuando el consorciado mayoritario y procurador común se encuentre domiciliado en la localidad,pese a que los demás consorciados no sean de la localidad? FAVOR RESPONDER ACORDE A LA LEY.

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que seanuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través delformulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: De acuerdo al Art.86.1 del RLOSNCP. No será necesario que seanuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulariorespectivo

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Si, para lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 4.1.4Experiencia específica mínima de los pliegos del procedimiento. De acuerdo el numeral 4.1.4Condiciones particulares del pliego de cotización normado por SERCOP ??La entidadcontratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente,de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos paracada tipo de experiencia??. Para la acreditación de la experiencia general si podrá acreditarEXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL EN GENERAL.

description: PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA ES VALIDO TAMBIEN PRESENTAR ADECUACIONES, READECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO? YA QUE SON PALABRAS SINONIMAS

answer: La pregunta no está relacionada al presente procedimiento de contratación. Se aclara que el proyecto cuenta con la documentación habilitante preparatoria, publicada en el portal de compras públicas.

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algún art.sercop indica que es obligacióndefuncionariosmunicipalesacatar las obligaciones de realizar estudiosejemplo:calculohidraulico,estructural,etco laLOSEP,permite contratara personal que no haga nada,favor existe algunART, en las leyesorgánicas

description: ADECUACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

SALINAS SALINAS LUIS HERNAN

streetAddress: 12 DE FEBRERO Y VIA LA CALDERON 100m del GAD Parroquial San Car SN SAN CARLOS

legalName: SALINAS SALINAS LUIS HERNAN

HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO

streetAddress: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / AV. QUITO Y TULCAN Frente al Municipio de Santo Domingo. SN

legalName: HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO

CONSTRUCTORA FIERRO&RAMOS CIA. LTDA

streetAddress: AV. NARANJOS SN SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA FIERRO&RAMOS CIA. LTDA


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su   Reglamento General y demás normativa y el Informe Adjudicación COTO-GADMCJS-2025-001

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2025-001-40430

answer: ADJUNTO DOCUMETACION SOLICITADA MEDIANTE CONVALIDACION DE ERRORES

description: REVISAR EL ARCHIVO ANEXO Y REALIZAR LA CONVALIDACION REQUERIDA

answer: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 317 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, debe levantarse un acta de entrega provisional una vez concluida la obra misma que fue solicitada, pero por causas atribuibles a  silencio administrativo (no respuesta ni notificación), no se suscribió formalmente el acta de entrega provisional; sin embargo, consta en el expediente el acta presunta de entrega con fecha 25-11-2020 , la cual da cuenta de la recepción tácita de la obra conforme a los informes técnicos de la fiscalización supervisión correspondiente.

answer: El oferente deberá presentar la experiencia general y especifica acorde el numeral 5.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA DEL OFERENTE de los pliegos del proceso. Con detalle se describe las consideraciones para justificación de la experiencia en el numeral 12.1.4 del informe ejecutivo anexo. Si la experiencia refiere a MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO la experiencia sería aceptada. La entidad contratante ha dimensionado los parámetros de calificación de experiencia general y específica mínima requerida según se detalla en los pliegos del procedimiento, lo cual no es potestad de la presente comisión realizar modificaciones a los documentos preparatorios del procedimiento. Acorde el Art. 58. Del Reglamento a la LOSNCP.

description: señores de la entidad, de acuerdo a la LCP la experiencia especifica tiene que  guardar relación al objeto contractual ,por lo tanto  la construcción de mercado tiene ser validadas de lo contrario estarían violentando la leyadicionalmente los rubros a ejecutarse corresponden al 98% de construcción por lo expuesto solicito se determine de manera expresa la aceptación de experiencia en construcción de mercado

answer: El archivo ?Análisis de precios unitarios? con las correspondientes firmas de responsabilidad  se encuentra publicado en el portal de compras públicas. Este archivo deberá ser convertido al formato que el oferente requiera.

description: Señores de la comisión Tecnica, podrían subir los APUS en formato EXCEl, muchas gracias.

answer: Si podrá ser parte del personal técnico siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos solicitados y su participación sea del 100% al proyecto.

description: Saludos señores de la comisión técnica, el oferente podrá participar como parte del personal técnico? por favor responder de manera argumentada, muchas gracias

answer: Refiera a proyectos de construcción de infraestructura física , cualquier tipo de edificaciones  no residenciales. Y excepto obras viales  alcantarillados o agua potable.

description: Saludos señores de la comisión técnica, a q se refieren con:  proyectos de infraestructura civil? que proyectos abarcan?, gracias.

answer: El titulo de tercer nivel deberá ser de Ingeniero Ambiental / Biotecnología ambiental o afín . Respecto a la certificación de  riesgos laborales se solicita en cumplimiento de los Acuerdos MDT-2017-0067 y MDT-2017-0068 y del Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas en los artículos 146, 147 y 148, se solicita el Certificación Prevención en Riesgos Laborables vigente y con registro en el Ministerio del Trabajo y/o SENESCYT.

description: Saludos señores de la comisión técnica, para el personal técnico, para el especialista ambiental se solicita: Certificación en Prevención en Riesgos Laborables, vigente y con registro en el Ministerio del Trabajo y/o SENESCYT, se hara valido un especialista con titulo de cuarto nivel en: MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, al ser un masterado un grado superior a una certificación? por favor responder con claridad y bien argumentada la respuesta, gracias.

answer: El oferente deberá presentar la experiencia general y especifica acorde el numeral 5.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA DEL OFERENTE de los pliegos del proceso. Con detalle se describe las consideraciones para justificación de la experiencia en el numeral 12.1.4 del informe ejecutivo anexo. Si la experiencia refiere  a MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO la experiencia sería aceptada.

description: Srs. De la comisión sirve como experiencia específica la remodelación,adecuación,mantenimiento de centros educativos, la construcción de un mercado en base q existen todos esos rubros a contratarse

answer: El oferente deberá presentar la experiencia general y especifica acorde el numeral 5.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA DEL OFERENTE de los pliegos del proceso. Con detalle se describe las consideraciones para justificación de la experiencia en el numeral 12.1.4 del informe ejecutivo anexo. La experiencia específica solicitada es en  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO la experiencia sería aceptada si refiere a parámetro indicado.

description: EXPERIENCAI EN COSNTRUCCION DE MERCADO POR TENER RELACION DIRECTA  AL PROCESO CONTRACTUAL SE CONSIDERA VALIDA ?

answer: El oferente deberá presentar la experiencia general y especifica acorde el numeral 5.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA DEL OFERENTE de los pliegos del proceso. Con detalle se describe las consideraciones para justificación de la experiencia en el numeral 12.1.4 del informe ejecutivo anexo. La experiencia específica solicitada es en  MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO la experiencia sería aceptada si refiere a parámetro indicado.

description: ESIMADA ENTIDAD  LA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE CONTRATISTA  DE MERCADO, ACALAR SI ES VALIDA YA QUE LOS RUBROS OBJETO DE  ESTA CONTARATACION SON DE CONSTRUCCION COMO HORMIGON , ACERO ETC

answer: La pregunta no es pertinente.

description: Realizamos Apus, Ruta critica, ofertas LICO, COTO, 0964032425

answer: Los archivos de los estudios preparatorios  se encuentran publicados en el portal de compras públicas como anexos comprimidos. Adicional se adjunta link correspondiente: : https://www.dropbox.com/scl/fo/ju909kkh8l3qaqngfgh5x/ACEcXKfMzxFfiSJ8wsvR1Yw?rlkey=u o9os2tmd75pw3ix1g37sw4ro&e=1&st=ivpl5xs8&dl=0

description: favor actualizar el link del estudio, esta caducado el tiempo + anexar el calculo de volumenes de obra en 3 dimensiones + planos dwg

description: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

Cóndor Guarango Diego Alex

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: AV. LIZARZABURU  S/N LIZARZABURU

legalName: Cóndor Guarango Diego Alex

INDOMAC S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: VIA A TOLONTA Y SINCHOLAGUA 192 PINTAG

legalName: INDOMAC S.A.

MARMOL ESTRELLA CARLOS EDUARDO

streetAddress: E5 N76D 193 CARCELEN

legalName: MARMOL ESTRELLA CARLOS EDUARDO

TECNYOBRAS GG&SS CIA. LTDA.

streetAddress: GALAPAGOS SIMON BOLIVAR N7-20 LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: TECNYOBRAS GG&SS CIA. LTDA.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2025-002-40430

answer: sí es. Siempre y cuando cumpla con la experiencia mínima solicitada.

description: Buenos días, el oferente Persona Natural puede ser parte del personal Técnico? en este caso residente de obra?

answer: La experiencia específica está relacionada directamente con el objeto de la contratación. Por ende, la experiencia específica solicitada  es en CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS UNIFAMILIARES O LETRINAS, ó PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA ó INSTALACIÓN DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA DOMÉSTICOS. La comisión revisará las actas o los documentos con los que se acredite experiencia específica donde se verificará si existen los rubros concordantes con las actividades descritas.  El oferente, en caso de acreditar con determinados rubros similares a los solicitados, deberá detallarlos con número, descripción y cantidades ejecutadas para que la Comisión de Calificación proceda a la verificación y respectivo cálculo, caso contrario no se procederá a la discretización por parte de ésta última

description: SRS. D ELA COMISION SIRVE COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, EN DONDE XISTEN ESTOS RUBROS

description: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES TIPO I Y II CON SISTEMA DE BIODIGESTOR Y ZANJA DE INFILTRACIÓN (9 Y 20 UNIDADES RESPECTIVAMENTE), PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA (22 UNIDADES), ESTRUCTURAS PARA TANQUES ELEVADOS DE HORMIGÓN ARMADO CON TUBERÍA, ACCESORIOS Y TANQUES PLÁSTICOS DE 500 LITROS (41 UNIDADES), E INSTALACIÓN DE FILTROS PURIFICADORES DE AGUA (57 UNIDADES), EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSA Y VICENTE ROCAFUERTE (PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA); COMUNA KICHWA SAN CARLOS, UNIÓN MANABITA 1, 12 DE OCTUBRE, UNIÓN MANABITA 2, NUEVA ESPERANZA Y LUZ DE AMÉRICA (PARROQUIA SAN CARLOS); REINA DEL ORIENTE (PARROQUIA ENOKANQUI); Y GETSEMANÍ, FLOR DEL BOSQUE, 10 DE MARZO Y SAN AGUSTÍN (ZONAS 5 Y 6), DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. COMUNIDADES: VICENTE ROCAFUERTE, SANTA ROSA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA; COMUNA KICHWA “SAN CARLOS“, UNIÓN MANABITA I, 12 DE OCTUBRE, UNIÓN MANABITA II, NUEVA ESPERANZA Y LUZ DE AMÉRICA PERTENECIENTES A LA PAR

SERFRONTCORP CIA. LTDA.

streetAddress: ALEJANDRO LABAKA MACHALA S/N LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: SERFRONTCORP CIA. LTDA.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMCJS-2025-003-40430

answer: Dicho parámetro es exigido en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificado o evaluador en la fase precontractual no en la fase de suscripción. Bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Dicho parámetro es exigido en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificado o evaluado en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.Bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

description: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS UNIFAMILIARES CON SISTEMA DE BIODIGESTOR+ZANJA DE INFILTRACIÓN (23 U); PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA (43U) CON ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO DE H,A INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS  MÁS  TANQUE  PLÁSTICO  DE  500  LITROS  (38U);  FILTROS  PURIFICADORES DE AGUA (11U); EN LAS COMUNIDADES: EL GRAN CHAPARRAL, SECTOR PATA C- SERPENTINA,  LA  DEMOCRACIA,  MARIA  ELENA  PERTENECIENTE  A  LA  PARROQUIA  SAN SEBASTIAN  DEL  COCA;  COMUNIDAD  EL  ORO,  LA  FLORIDA,  ALTO  HUAMAYACU,  LOS ANGELES,  BRISAS  DEL  JIVINO,  UNION  BOLIVARENSE  PERTENECIENTE  A  LA  ZONA  5  Y 6;  DEL  CANTÓN  LA  JOYA  DE  LOS  SACHAS,  PROVINCIA  DE  ORELLANA.

VERDESOTO SALTOS SERGIO SANTIAGO

streetAddress: BARRIO MACHALA, 10 DE AGOSTO Y CALLE D POR EL ANTIGUO DISPENSARIO DE SALUD SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: VERDESOTO SALTOS SERGIO SANTIAGO

PEÑAFIEL ROSALES JULIAN STEFANO

streetAddress: LA JOYA DE LOS SACHAS  SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: PEÑAFIEL ROSALES JULIAN STEFANO