name: DIRECCION DISTRITAL 09D20- SALITRE- SALUD

title: MCO-DD09D20SS-2024-002-131240

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PAREDES INTERNAS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL HOSPITAL BÁSICO DE SALITRE-OSWALDO JERVÍS QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D20 SALITRE SALUD

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: SALITRE

streetAddress: CALLE GUAYAQUIL ENTRE PADRE AGUIRRE Y VIA VERNAZA REF: DIAGONAL AL COMPLEJO JUDICIAL DE SALITRE SN EL SALITRE (LAS RAMAS)  CABECERA CANTONAL

HARO CANDELARIO JULIO UBALDO

streetAddress: BUENOS AIRES JUAN MONTALVO SOLAR 11 EL SALITRE (LAS RAMAS)  CABECERA CANTONAL

legalName: HARO CANDELARIO JULIO UBALDO

OSORIO JIMENEZ ELVI WILLIAM

streetAddress: SOLAR 1 EL SALITRE (LAS RAMAS)  CABECERA CANTONAL

legalName: OSORIO JIMENEZ ELVI WILLIAM

CEDEÑO CARRANZA XIMENA LILIBETH

streetAddress: AV SAMBORONDON MZ 111 SL6 SN EL SALITRE (LAS RAMAS)  CABECERA CANTONAL

legalName: CEDEÑO CARRANZA XIMENA LILIBETH

ALVARADO SUAREZ TATIANA MARIA

streetAddress: 27 DE NOVIEMBRE JUAN CONTRERAS SOLAR 4 EL SALITRE (LAS RAMAS)  CABECERA CANTONAL

legalName: ALVARADO SUAREZ TATIANA MARIA


DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO.09D22

region: GUAYAS

locality: PLAYAS

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV.15 DE AGOSTO VIA AL MORRO A DOS CUADRAS DEL COLEGIO RASHID TORBAR S/N GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL

scheme: EC-RUC

legalName: DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO.09D22

currency: USD

rationale: ADECENTAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD URBANO PLAYAS - TIPOLOGÍA “B“, PERTENECIENTE AL DISTRITO 09D22 PLAYAS – SALUD

initiationType: tender


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA

scheme: CPC

description: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA

description: SERVICIOS GENERALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

description: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA

description: SERVICIOS DE ALBAÑILERIA

title: MCO-DD09D22P-S-2024-001-128990

status: active

description: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CUBIERTA DEL HOSPITAL BÁSICO PLAYAS Y EL CENTRO DE SALUD ENGABAO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOZA DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO PLAYAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANALONES DEL HOSPITAL BÁSICO PLAYAS Y CENTRO DE SALUD URBANO PLAYAS

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

eligibilityCriteria: Metodología de Desarrollo,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

ZUMARRAGA POSLIGUA JOFFRE ARTURO

streetAddress: Duran CONTG. A FRANCO a 300 mtrs CTE sn GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL

legalName: ZUMARRAGA POSLIGUA JOFFRE ARTURO

roles: buyer procuringEntity

CONSTRUACABADOS S.A.S

streetAddress: .  S/N GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUACABADOS S.A.S

CONSTRUPLAYAS S.A.S.

roles: tenderer supplier

streetAddress: SAN ANTONIO AVE. PR IMERO DE MAYO S/N GENERAL VILLAMIL (PLAYAS), CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUPLAYAS S.A.S.

status: terminated


name: DIRECCION DISTRITAL 10D02 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-DD10D02AAOS-2024-01-574800

answer: Estimado oferente, si aceptará justificar la experiencia específica con actas de mantenimiento de infraestructura de Sub Centros de Salud.

description: Bueno días Señores. Para la Experiencia Especifica se puede Justificar con actas de mantenimientos de sub centros de salud gracias

answer: Conforme el artículo Art. 40.2.- Normas de cumplimiento para proveedores del Estado.- Los oferentes y/o proveedores del Estado deberán observar las siguientes normas de cumplimiento:9. Si el proveedor realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, no podrá participar en ningún procedimiento establecido en la Ley o este Reglamento, hasta que no obtenga el Certificado de Cumplimiento de la UAFE. Por lo tanto, es responsabilidad del oferente o proveedor disponer del certificado vigente, conforme la normativa legal.

description: Buenos Días. se puede anexar el certificado de haber aprobado el curso de la UAFE y que solo se espera la entrega del certificado. gracias

answer: Estimados Oferentes, favor limitarse a realizar preguntas exclusivamente relacionadas al proceso de contratación.

description: se tramita certificado de la uafe 0979411028

description: CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) OTAVALO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 10D02 ANTONIO ANTE - OTAVALO - SALUD

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: IMBABURA

locality: OTAVALO

streetAddress: 13 DE JUNIO Panamericana Norte S/N JORDAN

ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE

streetAddress: COLON 31 DE OCTUBRE S/N JORDAN

legalName: ORTEGA GAONA ANDRES VICENTE

CUYO MAIGUA WILLAMS RENE

streetAddress: CONDOR PERDIZ DEL PARAMO V4P-89 JORDAN

legalName: CUYO MAIGUA WILLAMS RENE

ANTAMBA ARAQUE HECTOR DANIEL

streetAddress: ANGEL VACA SUCRE 190 SAN PABLO

legalName: ANTAMBA ARAQUE HECTOR DANIEL

PEREZ HINOJOSA JAIME MAURICIO

streetAddress: GUILLERMO GARZON UBIDIA  LOCAL C SAN LUIS

legalName: PEREZ HINOJOSA JAIME MAURICIO

MALDONADO ERAZO FRANKLIN EDUARDO

streetAddress: PIEDRAHITA ATAHUALPA 2-67 SAN LUIS

legalName: MALDONADO ERAZO FRANKLIN EDUARDO

BARAHONA GOMEZ GERMANICO DAVID

streetAddress: HERNANDO DE PAREDES JUAN DE AGUILAR S/N JORDAN

legalName: BARAHONA GOMEZ GERMANICO DAVID

CVB CONSTRUCCIONES S.C.C.

streetAddress: MANUEL TROYA MIGUEL PINTO  JORDAN

legalName: CVB CONSTRUCCIONES S.C.C.

CAMPOVERDE VILLALTA ANGEL GABRIEL

streetAddress: ESTEVEZ MORA ENTRE SUCRE Y BOLIVAR 581 SAN LUIS

legalName: CAMPOVERDE VILLALTA ANGEL GABRIEL


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-DD11D01LE-2024-001-540259

description: CONVALIDACIÓN DEL FORMULARIO 1.10, ya que indica que el tiempo de participación del técnico es de 445 días, lo cual solamente es de 45 días, por lo que es un error tipográfico. Debe presentar la convalidación en el término de dos 2 días.

description: Debe realizar la convalidación, presentando el documento que avale la modalidad de contrato en el Ministerio de Educación, puesto que como experiencia presenta el acta de fiscalizador y se requiere justificar sus servicios profesionales prestados a la mencionada entidad. Debe presentar la convalidación en el término de dos 2 días.

answer: se observó que el número de cédula no corresponde a la funcionaria delegada pornla máxima autoridad,debido a un lapsus calami se hizo constar la frase [] Delegada de la Máxima Autoridad quién la presidirá: Ing. Magaly Alexandra Flores Encalada, Analista Distrital de Planificación con número de cédula 1102623863 y correo institucional magaly.florese@educación.gob.ec [], cuando lo correcto es: Delegada de la Máxima Autoridad quién la presidirá: Ing. Magaly Alexandra Flores Encalada, Analista Distrital de Planificación con número de cédula 1103505382 y correo institucional magaly.florese@educación.gob.ec, enmendado el error en lo demás queda inalterable.

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; El presupuesto que se indica en los pliegos corresponde a un valor total de $ 63.309,36; así mismo en el portal constan los dos presupuestos de las instituciones a las cuales se intervendrá, los mismos que al sumarlos coinciden con lo detallado en los pliegos.

description: Buenas tardes señores de la comisión, podría indicar cual prespuesto es el que sirve, ya que en los pliegos adjuntan un presupuesto con un valor de 63309.36 más IVA y el archivo de presupuesto que adjuntan tiene un valor de 57009.36 más IVA del 12% igual a 63850.48.  Además la certificación presupuestaria indica total presupuestario 63850.48.

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; La certificación del proceso de contratación no contempla el porcentaje de IVA, ya que las entidades del sector público retienen el 100% de IVA, conforme a la RESOLUCIÓN Nro. NAC-DGERCGC21-00000037, 31 de julio de 2021.

description: Buenas tardes señores comisión, el presupuesto que adjuntan tiene el IVA del 12%.  Han considerado que el IVA ahora es del 15%.  Tienen planificado adjuntar la nueva certificación por el valor restante o quien asume ese valor de incremento.

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; será considerada cumplidacon la presentación del Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapacontractual, esto es de acuerdo con el art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras del Reglamento a la LOSNCP, el cual establece: ?En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo?

description: Sr: Buenas Tardes por favor indicar que si van acogerse a las disposiciones del SERCOP referente a La Metodología, Equipo mínimo y Personal técnico,  ?Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL? El Oferente deberá presentar la siguiente documentación de la METODOLOGÍA DE CONSTRUCCION al inicio de la ejecución contractual, de acuerdo a las Resoluciones No. R.E-SERCOP-2019-000095 del 07 de enero, RE-SERCOP-2019-0000100 del 04 de julio del 2019 y RE-SERCOP-2019-0102, del 19 de septiembre de 2019. O hay que presentar esta documentación gracias

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SÍ, tal cual se establece en los términos de referencia: ?Los Proveedores interesados en participar en el presente procedimiento de contratación, deberán presentar la oferta firmada electrónicamente a través del portal Institucional del SERCOP (Art. 74, RLOSNCP).?

description: En el artículo 74 del Reglamento General a La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estable que LAS OFERTAS SERÁN ENTREGADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. Cabe indicar que mediante Decreto Ejecutivo N488 el nuevo reglamento entró en vigencia a partir del 20 de agosto de 2022, y que el procedimiento en mención fue publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública con fecha posterior al nuevo reglamento, por lo que debe regirse al nuevo reglamento. Favor indicar si será suficiente subir la oferta al portal, tal como lo establece la ley.

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; se tomará en cuenta lo detallado en el punto 20 EVALUACIÓN DE LA OFERTA, de los términos de referencia, en el apartado de nota:?Las ofertas por parte de los participantes en los procedimientos de contratación pública, deben ser presentadas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta; al tenor de los lineamientos establecidos en la presente normativa.En caso de detectarse la vinculación establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proces

description: Buenas tardes, le quería consultar si al momento de revisar las ofertas, se tomara en cuenta el nuevo anexo 5, que explica sobre los "LINEAMIENTOS DE VINCULACIÓN ESPECÍFICA APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA". Deseo saber si, durante la revisión de las ofertas, se tomará en cuenta este anexo para verificar la existencia de vinculación entre proveedores. Más precisamente, mi pregunta es si el hecho de que un oferente actúe como residente de obra de otro oferente no será considerado como causal para determinar vinculación según lo estipulado en el mencionado anexo 5.

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SI, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia en el punto 20.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA: se establece como experiencia específica mínima del oferente el haber participado en proyectos de Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; Construcción de Cerramientos Perimetrales; Muros de Contención (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual); será válidas edificaciones de tipo educativas, de salud, administrativas, en donde se demuestre que se ejecutaron rubros similares a los considerados en el presente proceso.

description: Buenos dias por favor aclarar en la experiencia especifica solicitan Obras en mantenimiento, Adecuacion de establecimientos educativos publicos y privados, luego dice Construccion de cerramientos perimetrales y muros de contencion , mi pregunta con que tipo de Obras realizamos los pliegos gracias

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SI, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia en el punto 20.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA: se establece como experiencia específica mínima del oferente el haber participado en proyectos de Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; Construcción de Cerramientos Perimetrales; Muros de Contención (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual); será válidas edificaciones de tipo educativas, de salud, administrativas, en donde se demuestre que se ejecutaron rubros similares a los considerados en el presente proceso.

description: Estimada Entidad, se validará la experiencia especifica con rubros similares a los requeridos en el proceso?

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SI, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia en el punto 20.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA: se establece como experiencia específica mínima del oferente el haber participado en proyectos de Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; Construcción de Cerramientos Perimetrales; Muros de Contención (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual); será válidas edificaciones de tipo educativas, de salud, administrativas, en donde se demuestre que se ejecutaron rubros similares a los considerados en el presente proceso.

description: Buenos días Srs. Comision, se podrá justificar la experiencia especifica con rubros similares al objeto de contratación?

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; se considerará lo detallado en los Términos de Referencia, que indica: ?Si tuviere experiencias en el sector privado deberá presentar contratos y facturas que evidencien la experiencia?

description: Buenos días srs. Comision, se podrá justificar la Experiencia general y especifica adquirida en el sector privado con la presentación de actas de entrega y facturas?

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SI, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia en el punto 20.6 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en la Nota 1, se indica que el Oferente si podrá ser el Residente de obra.

description: SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISION, MI PREGUNTA ES SI EL OFERENTE PUEDE SER EL RESIDENTE DE OBRA, GRACIAS

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; se considera la normativa vigente, sin embargo, en el mismo reglamento se establece que Disposición Transitoria Tercera.- ?Hasta tanto el Servicio Nacional de Contratación Pública publique los modelos de documentos precontractuales, contractuales y demás documentación mínima requerida para la realización de un procedimiento de contratación, al amparo de las disposiciones constantes en el presente Reglamento, las entidades contratantes continuarán utilizando los modelos de pliegos vigentes?. En el caso del cronograma valorado de trabajos, SÍ será necesaria su presentación en el formato MFC, desarrollado en semanas, y en formato PDF debidamente legalizado, ya que actualmente el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, aún no está actualizado y no considera el parámetro de cronograma, tal como se indica en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA, SEGUNDA.- ?En el plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir d

description: Según el decreto presidencial 206 Art. 86.1 Dice que los parámetros de personal técnico mínimo, su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma no serán verificados o evaluados en la fase precontractual, se respetará eso, gracias.

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; SI, de acuerdo a lo señalado en los términos de referencia en el punto 20.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA: se establece como experiencia específica mínima del oferente el haber participado en proyectos de Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; Construcción de Cerramientos Perimetrales; Muros de Contención (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual); será válidas edificaciones de tipo educativas, de salud, administrativas, en donde se demuestre que se ejecutaron rubros similares a los considerados en el presente proceso.

description: Una Acta de Rehabilitación de unos laboratorios de una entidad Educativa pública que tiene muchos rubros similares, sirve como experiencia específica para este proceso, gracias

answer: Estimado Oferente, respecto a su pregunta; se le comunica que se le subirán los formularios correspondientes

description: Buenas tardes Sres. comisión, por favor suba todos los formularios para el presente proceso

description: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Esencial de Infraestructura Física de la Escuela de Educación Básica Dorotea Carrión y CECIB Monseñor Leonidas Proaño No. 3, perteneciente a la Dirección Distrital 11D01 Loja-Educación

eligibilityCriteria: Ponderación Variable producción Nacional Pymes,Cumplimiento Especificaciones,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: Alisos Cedros s/n SAN SEBASTIAN

LEON VIDAL NAHUM ISRAEL

streetAddress: TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ  1909 SUCRE

legalName: LEON VIDAL NAHUM ISRAEL

IÑIGUEZ CABRERA KLEVER RENE

streetAddress: AMBATO LATACUNGA 07-52 VALLE

legalName: IÑIGUEZ CABRERA KLEVER RENE

ROJAS OJEDA WALTER EMILIO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO ADAM SMITH 29-38 SAN SEBASTIAN

legalName: ROJAS OJEDA WALTER EMILIO

CUEVA TINOCO PIO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS CIPRES SN SAN SEBASTIAN

legalName: CUEVA TINOCO PIO ANTONIO

GUERRERO ORDOÑEZ DIEGO AUGUSTO

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL MANUEL VIVANCO 52-35 SUCRE

legalName: GUERRERO ORDOÑEZ DIEGO AUGUSTO

MALO MONTOYA HUGO MAURICIO

streetAddress: NICOLAS GARCIA TNTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ SN SUCRE

legalName: MALO MONTOYA HUGO MAURICIO

TORRES BUSTOS ANGEL IVAN

streetAddress: 10 DE AGOSTO OLMEDO 11-65 EL SAGRARIO

legalName: TORRES BUSTOS ANGEL IVAN

ROMERO ROJAS JUAN PEDRO

streetAddress: 10 DE AGOSTO ZOILO RODRIGUEZ 02-155 EL SAGRARIO

legalName: ROMERO ROJAS JUAN PEDRO

ORTEGA MATAILO JUSTO ANTONIO

streetAddress: HUILCOPAMBA FERNANDO DE LA VEGA Y CLODOVEO A 20 MTS TERMINAL SN VILCABAMBA  (VICTORIA)

legalName: ORTEGA MATAILO JUSTO ANTONIO

UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO CUBA 18-54 SUCRE

legalName: UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO

LEON HERRERA FRANCEL DARWIN

streetAddress: ESMERALDAS JUAN DE VELASCO SN VALLE

legalName: LEON HERRERA FRANCEL DARWIN

Cajamarca Mendoza Patricio Fernando

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL EDUARDO UNDA 09-39 SUCRE

legalName: Cajamarca Mendoza Patricio Fernando

Chamba Añazco Neri Yovani

streetAddress: THOMAS ALBA EDISON JOSE ROBLES CARRION SN SUCRE

legalName: Chamba Añazco Neri Yovani

PALTAN QUEZADA JULIO CESAR

streetAddress: AV. DE LOS PALTAS FRANCIA 30-02 SUCRE

legalName: PALTAN QUEZADA JULIO CESAR

CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS SV.  EDUARDO KINGMAN 22-46 SAN SEBASTIAN

MARTINEZ CHAMBA FRANZ ALBERTO

streetAddress: AVENIDA HEROES DEL CENEPA DIEGO DE ALMAGRO 130-10 SAN SEBASTIAN

ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO

streetAddress: MACARA 205-21 ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO SN EL SAGRARIO

REYES BARROS CESAR AUGUSTO

streetAddress: AVENIDA BENJAMIN CARRION JUAN MONTALVO 21-212 SAN SEBASTIAN

JIMENEZ DELGADO JIMMY PATRICIO

streetAddress: ISAAC ALBENIZ JOHANNES BRAHANS SN SAN SEBASTIAN

GUARNIZO CUMBICUS LUIS ALBERTO

streetAddress: BENJAMIN PEREIRAGAMBA CARLOS ROMAN 18-97 SUCRE

CAJAMARCA MENDOZA MARCOS EUGENIO

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL RAFAEL RIOFRIO 09-39 SUCRE

PINEDA ORDOÑEZ KARINA XIMENA

streetAddress: EDUARDO MORA MORENO EDUARDO UNDA 67-15 SUCRE

OCHOA ALDEAN JORGE ALBERTO

streetAddress: EDUARDO MORA BEJAMIN CEVALLOS 10-10 SUCRE

MONTOYA CARRION VICTOR MEDARDO

streetAddress: JUAN JOSE PEÑA LEOPOLDO PALACIOS 11-12 SAN SEBASTIAN

SOLANO JIMENEZ ORLANDO MARCELO

streetAddress: ARRANCAY 00-00 Y MACAPA MACAPA 00-00 SUCRE

MAZA REINOSO CARMEN ALEXANDRA

streetAddress: ADOLFO VALAREZO FRANCISCO ARIAS 227-24 SUCRE

CUENCA YAGUANA ALEX FABIAN

streetAddress: AV. ELOY ALFARO LA CONDAMINE S/N PUNZARA

LOPEZ QUEZADA ALVARO RAUL

streetAddress: RIO AGUARICO UCAYALI 05-13 SAN SEBASTIAN

RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO MIGUEL RIOFRIO 11-19 EL SAGRARIO

RUIZ LUDEÑA RODMAN OSCAR

streetAddress: CDLA. COLINAS DE PUCARA, CALLE ROMULO GALLEGOS RAMON Y CAJAL/ A 100 M. DEL PARQUE PUCARA 11-10 SAN SEBASTIAN

SANCHEZ JUMBO KARLA JOHANNA

streetAddress: SALVADOR ALLENDE FRANCISCO DE NARI¿ 26-11 LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

YAGUACHI SARAGURO MARCO EDUARDO

streetAddress: PARAGUAY AV DE LOS PALTAS 504-26 PUNZARA

GUERRERO LIMA SANTIAGO ANDRES

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL MANUEL VIVNACO 52-35 SUCRE

Feijoo Vasquez Fernando Bladimir

streetAddress: MANUEL ESPINOZA MAXIMILIANO RODRIGUEZ 23-11 SAN SEBASTIAN

CUENCA ESPINOZA MARLON EDUARDO

streetAddress: AV. DEL COLEGIO PASAJE BENALCAZAR SN ZUMBA, CABECERA CANTONAL

loaiza Medina Mario Vicente

streetAddress: RVTA. MILTON PATIÑO FREDDY SANTANDER 278-78 PUNZARA

QUILLE CARPIO OLGER DANILO

streetAddress: CRISTOBAL OJEDA ALEJANDRO CARRION SN VALLE

CEDILLO BALCAZAR JACKSON VALENTIN

streetAddress: Uruguay Entre Guayana y Perú / junto a las canchas sintéti 23-31 SUCRE

GUAMAN CONDOLO JAIME OSWALDO

streetAddress: SN BARRIO PICHIK A 200 METROS DE LA EXCUELA RUMIÑAHUI SN SAN LUCAS

GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA

streetAddress: FRANCISCO DE NARIÑO SALVADOR ALLENDE 687-23 PUNZARA

CONTENTO ONTANEDA KAREN VERONICA

streetAddress: SEGUNDO CUEVA CELI DANIEL ALVAREZ 02-39 EL SAGRARIO

GRANDA AÑAZCO LUIS EMILIO

streetAddress: ALONSO DE MERCADILLO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 162-16 SAN SEBASTIAN

QUEZADA TITUAÑA JOE ANDRES

streetAddress: JOSE M. RIOFRIO CARLOS ROMAN 192-64 SUCRE

LUDEÑA CASTRO ISAAC PAUL

streetAddress: JUAN DE SALINAS BOLIVAR Y JUAN JOSE PEÑA 158-24 EL SAGRARIO

GIAAT C.L.

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE JUAN DE SALINAS SN EL SAGRARIO

COINSUR CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: AV. EDUARDO KIGMAN CATAMAYO 235-74 SAN SEBASTIAN

GUEMAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

streetAddress: PARIS BRUSELAS  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

LVMA SOLUTIONS S.A.S.

streetAddress: AV. EXODO DE YANGANA KM. 3.5 V SN  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

LITARQ S.A.S.

streetAddress: AV PIO JARAMILLO TENIENTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

PUNIN CASTILLO RENE ALFONSO

streetAddress: AV. ZOILO RODRIGUEZ PARIS SN EL SAGRARIO


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-DD11D01LE-2024-002-540259

answer: ADJUNTO LO SOLICITADO.

description: Se requiere convalidar el cronograma de obra el cronograma en los Términos de Referencia se indicó que debe ser presentado en semanas y el oferente presenta en meses

answer: Se adjunta lo solicitado

description: De acuerdo con el Art. 51 de la LOSNCP, el proveedor mantiene vigentes contratos adjudicados que acumulados superaren el coeficiente establecido en el numeral 2, a través de procedimiento de menor cuantía. Se solicita al oferente aclarar este hecho a través de la presentación de la documentación de respaldo respectiva

answer: Se anexa el Formulario 1.1 Unico de la oferta con la firma electronica

description: Se requiere convalidar el FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA ?Formulario 1.1?. debe ser legalizado el archivo con la firma electrónica autorizada por el ente rector de las telecomunicaciones.

answer: SE ADJUNTA ANEXO 12 CON FIRMA ELECTRONICA

description: Se requiere convalidar el ANEXO 12 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL debe ser legalizado el archivo con la firma electrónica autorizada por el ente rector de las telecomunicaciones.

answer: Buenas tardes señores de la comisión, se adjunta actas correspondientes, saludos

answer: LUIS ALBERTO CARRION BRAVO, OFERENTE PRESENTA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA POR LA COMISION TECNICA.

answer: Estimado proveedor; ; respecto a su pregunta: conforme a lo indicado en el Términos de Referencia, en su literal 19.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA, se considerará como experiencia específica las siguientes obras civiles: ??Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual) ??

description: Buenos días estimados miembros de la comisión: para la experiencia específica, ustedes están solicitando proyectos en cuyo nombre contractual sea MANTENIMIENTO, ADECUACIONES O READECUACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.  Esto podría producir una violación de los principios establecidos en el art 4 "oportunidad y trato justo", toda vez que durante la construcción de una vivienda, por ejemplo, se ejecutan todos los rubros de la batería sanitaria solicitada en la escuela Filomena Mora y que representa 65 % del monto de intervención en dicha escuela y, en el caso de la intervención en el bloque 1 de la escuela 13 de abril,  representan el 90% del monto de la intervención.  La experiencia de una obra se especifica y aclara de acuerdo a los rubros ejecutados en ella, y no según el nombre contractual. Con este antecedente, solicito conocer si se aceptará la construcción de edificios de vivienda o viviendas como experiencia especifica. Gracias.

answer: Estimado proveedor; ; respecto a su pregunta: conforme a lo indicado en el Términos de Referencia, en su literal 19.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA; se considerará como experiencia específica las siguientes obras civiles: ??Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual) ?? Por lo tanto, al ser una intervención para una institución educativa, sí se llegaría a cumplir con el requisito.

description: Buenas noches Sres. comisión, Una acta de rehabilitación de laboratorios de una carrera de salud de una universidad pública sirve como experiencia específica, gracias, saludos cordiales.

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: el certificado extendido por la Contraloría General del Estado, es un requisito contractual, conforme a lo indicado en el Término de Referencia, en el número 22.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ?Una vez concluido y adjudicado el proceso, como primera actividad a realizar el contratista adjudicado deberá presentar las garantías y/o pólizas requeridas acorde a lo estipulado en el contrato, dentro del plazo de acuerdo a lo que estipula la LOSNCP, contados a partir de la fecha de adjudicación del mismo. Adicionalmente, previo a la suscripción deberá presentar: Certificado extendido por la Contraloría General del Estado, de no tener glosas en firme conforme al penúltimo párrafo del Artículo 17 del Decreto Ejecutivo 4 de 24 de mayo de 2021.- Promoción de Buenas Prácticas Corporativas??

description: Buenas tares señores Comisión Técnica: De acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 86, de fecha 19 de diciembre de 2023, en su Art. 21, se deroga Decreto Ejecutivo 4 de 24 de mayo de 2021, por lo que se elimina el requisito de exigir la presentación del Certificado extendido por la Contraloría General del Estado, de no tener glosas en firme. Mi consulta es, Se exigirá la presentación de este documento en el presente proceso en su etapa precontractual y contractual.?, esto en función de lo solicitado en el términos de referencia del presente proceso. Gracias por su atención.

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: los formularios a ser presentados en la ofertas de los proveedores del proceso de Menor Cuantía de Obra, cuyo código es ?MCO-DD11D01LE-2024-002?, y objeto de proceso ?Mantenimiento Preventivo y Correctivo Emergente de Infraestructura Física de la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo y Escuela de Educación Básica 13 de Abril, perteneciente a la Dirección Distrital 11D01 Loja-Educación?, se encuentran cargados en el plataforma del sistema de contratación pública, adjunto el link del proceso: https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=V3kiM2NjWNzZjZc2lHfY0sHR3_xi8z6tdb9M_p-sv6k,

description: Buenos días, por favor suba el formulario de la oferta en WORD, gracias

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: Sí, ya que es lineamiento que le sirve a la entidad contratante para detectar y comprobar la existencia de vinculación entre ofertas, y poder descalificar las ofertas vinculadas según lo señalado en los Art.: 40.2 y 74 del RGLOSNCP.

description: Srs de la comision pregunto es necesario llenar l ainformacion del anexo 5 que es LINEAMIENTOS DE VINCULACIÓN ESPECÍFICA APLICABLES A LOSPROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: el certificado de prevención de riesgos, no será un parámetro calificable, pero sí será un parámetro verificable en la presentación de los documentos del personal técnico conforme a lo indicado en el Término de Referencia, en su literal 9.4 CONDICIONES DE TRABAJO: ??En caso de ejecutar actividades críticas y/o especializadas durante el desarrollo de la obra, los ?Certificados de competencias? del personal que ejecute o coordine dichas actividades estarán relacionados con los riesgos laborales asociados a dichas actividades a desarrollarse. Por lo tanto, el personal que labore en actividades de en altura? el cual será emitido por un Médico Ocupacional y el Certificado de Salud de ?Aptitud?, el personal que efectúe actividades de retiro y manipulación de substancias deberá presentar el ?Certificado de Prevención en el manejo de sustancias peligrosas? o ?Prevención de riesgo químico? ?? Con respecto a la segunda parte de su pregunta ?si el ofere

description: Buenos días: por favor indicar si es obligación presentar certificado en prevención de riesgos de la construcción y por otro lado indicar si el oferente puede ser residente de obra. Muchas gracias.

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: conforme a lo indicado en el Términos de Referencia, en su literal 19.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA, se considerará como experiencia específica las siguientes obras civiles: ??Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada; (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual) ??

description: Buenas tardes, para la experiencia específica, ustedes están solicitando proyectos en MANTENIMIENTO, ADECUACIONES O READECUACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, lo cual limita la libre participación de potenciales oferentes ya qué, establecimientos de SALUD O ADMINISTRATIVOS son obras similares al tener los mismos rubros que están en el presupuesto de este proceso, tales como: derrocamientos, hormigones, aceros, contrapiso, bordillos, mamposterías, pisos, puertas, piezas sanitarias, etc., etc., etc. SE VA A ACEPTAR MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O ADMINISTRATIVOS?

answer: Estimado proveedor; respecto a su pregunta: conforme a lo indicado en Términos de Referencia, en su literal 19.4. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: ?se considerará contratos en el servicio de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES; Mantenimiento, Adecuación, o Readecuación de establecimientos educativos del sector público y privada o Mantenimiento, Adecuación o Readecuación de Obras Civiles, Construcción de Cerramientos Perimetrales; Muros de Contención (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario al no tener relación con el objeto contractual)?

description: BUENAS TARDES SEÑORES DE LA COMISION, PARA LA EXPERIENCIA GENERAL, ESTÁN PIDIENDO OBRAS CIVILES EN GENERAL, ES NECESARIO QUE ALGUNA DE ESAS TENGA CERRAMIENTOS PERIMETRALES O MUROS DE CONTENCION? SI ES ASÍ, ESTO TIENE QUE DECIR EN EL OBJETO DEL CONTRATO O SOLO CON LA COMPROBACION DE LOS RUBROS QUE CONSTAN EN EL ACTA?,  O CON UNA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN GENERAL BASTA?? POR FAVOR ACLARAR ESTAS DUDAS, GRACIAS.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION WIL CHAMBA CIA LTDA

description: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Emergente de Infraestructura Física de la Escuela de Educación Básica Filomena Rojas Ocampo y Escuela de Educación Básica 13 de Abril, perteneciente a la Dirección Distrital 11D01 Loja-Educación

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

streetAddress: Alisos Cedros s/n SAN SEBASTIAN

IÑIGUEZ CABRERA KLEVER RENE

streetAddress: AMBATO LATACUNGA 07-52 VALLE

LOAIZA CARPIO SEGUNDO GERMAN

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y COLON 06-76 EL SAGRARIO

legalName: LOAIZA CARPIO SEGUNDO GERMAN

ROJAS OJEDA WALTER EMILIO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO ADAM SMITH 29-38 SAN SEBASTIAN

CUEVA TINOCO PIO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS CIPRES SN SAN SEBASTIAN

BELTRAN VALAREZO JOSE LUIS

streetAddress: SEGUNDO CUEVA CELI 24 DE MAYO SN EL SAGRARIO

legalName: BELTRAN VALAREZO JOSE LUIS

GUERRERO ORDOÑEZ DIEGO AUGUSTO

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL MANUEL VIVANCO 52-35 SUCRE

MALO MONTOYA HUGO MAURICIO

streetAddress: NICOLAS GARCIA TNTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ SN SUCRE

CALVA AULESTIA MILTON EDUARDO

streetAddress: AZUAY JOSE MARIA PEÑA 20-33 SUCRE

legalName: CALVA AULESTIA MILTON EDUARDO

TORRES BUSTOS ANGEL IVAN

streetAddress: 10 DE AGOSTO OLMEDO 11-65 EL SAGRARIO

ROMERO ROJAS JUAN PEDRO

streetAddress: 10 DE AGOSTO ZOILO RODRIGUEZ 02-155 EL SAGRARIO

UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO CUBA 18-54 SUCRE

LEON HERRERA FRANCEL DARWIN

streetAddress: ESMERALDAS JUAN DE VELASCO SN VALLE

Cajamarca Mendoza Patricio Fernando

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL EDUARDO UNDA 09-39 SUCRE

Chamba Añazco Neri Yovani

streetAddress: THOMAS ALBA EDISON JOSE ROBLES CARRION SN SUCRE

CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS SV.  EDUARDO KINGMAN 22-46 SAN SEBASTIAN

MARTINEZ CHAMBA FRANZ ALBERTO

streetAddress: AVENIDA HEROES DEL CENEPA DIEGO DE ALMAGRO 130-10 SAN SEBASTIAN

REYES BARROS CESAR AUGUSTO

streetAddress: AVENIDA BENJAMIN CARRION JUAN MONTALVO 21-212 SAN SEBASTIAN

ERAZO BUSTAMANTE FERNANDO VINICIO

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO 205-64 EL SAGRARIO

JIMENEZ DELGADO JIMMY PATRICIO

streetAddress: ISAAC ALBENIZ JOHANNES BRAHANS SN SAN SEBASTIAN

GUARNIZO CUMBICUS LUIS ALBERTO

streetAddress: BENJAMIN PEREIRAGAMBA CARLOS ROMAN 18-97 SUCRE

CAJAMARCA MENDOZA MARCOS EUGENIO

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL RAFAEL RIOFRIO 09-39 SUCRE

PINEDA ORDOÑEZ KARINA XIMENA

streetAddress: EDUARDO MORA MORENO EDUARDO UNDA 67-15 SUCRE

SOLANO JIMENEZ ORLANDO MARCELO

streetAddress: ARRANCAY 00-00 Y MACAPA MACAPA 00-00 SUCRE

CARRION BRAVO LUIS ALBERTO

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE MERCADILLO 11-61 SAN SEBASTIAN

MAZA REINOSO CARMEN ALEXANDRA

streetAddress: ADOLFO VALAREZO FRANCISCO ARIAS 227-24 SUCRE

ALVARADO RODRIGUEZ JORGE RENATO

streetAddress: AV. SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS PEDRO DE CIANCA 00-02 EL SAGRARIO

CUENCA YAGUANA ALEX FABIAN

streetAddress: AV. ELOY ALFARO LA CONDAMINE S/N PUNZARA

LOPEZ QUEZADA ALVARO RAUL

streetAddress: RIO AGUARICO UCAYALI 05-13 SAN SEBASTIAN

ESPINOZA MOROCHO FREDDY GIOVANNY

streetAddress: OSWALDO GUAYASAMIN TRANSITO AMAGUANA 5331 SUCRE

RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO MIGUEL RIOFRIO 11-19 EL SAGRARIO

GUERRERO LIMA SANTIAGO ANDRES

streetAddress: JORGE HUGO RENGEL MANUEL VIVNACO 52-35 SUCRE

SIGCHO OCHOA PAOLA ROMINA

streetAddress: Bolívar Bailón Ramón Burneo/ a 4 cuadras de la Iglesia de San Jos SN SUCRE

OJEDA CARRION SORAYA VANESSA

streetAddress: NICOLAS GUILLEN SN GUSTAVO ADOLFO BECQUER SN SAN SEBASTIAN

CONSTRUCTORA NELSON QUEZADA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. INTEGRACION AV. 08 DE DICIEMBRE SN VALLE


description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

title: MCO-DD11D03PE-2024-001-537559

answer: Se adjunta Formulario Firmado Electronicamente

description: SRES. CONSTRUCTORA CIVIL PALTAS J&M CIA.LTDARUC: 1191785769001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONES1 CONSTRUCTORACIVIL PALTAS J&MCIA.LTDA1191785769001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: ENTIDAD CONTRATANTE ADJUNTO ANEXO 12 SOLICITADO.

description: ARQ. DIEGO ALEXANDER JARAMILLO LOYOLARUC: 1103801864001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONESJARAMILLO LOYOLADIEGO ALEXANDER1103801864001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: Adjunto sírvase encontrar documentación solicitada para convalidación de errores.

description: ING. MARIA AUXILIADORA MORA CARRIÓNRUC: 1104594245001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONES1 MORA CARRIÓNMARIAAUXILIADORA1104594245001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: ARQ. MARIUXI ALEXANDRA POGO TACURI, con C.I. 1104407844, Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (REFORMADO); y, el artículo 116 Numeral 2 de la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada y revisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación: OFERENTE: POGO TACURI MARIUXI ALEXANDRA, RUC:1104407844001, CONVALIDACIÓN SI, OBERVACIONES:ANEXO 12.

answer: Buenas tardes adjunto documento solicitado por la Dirección Distrital 11D03 Paltas-Educación.

description: ING. JEAN CARLOS TANDAZO CHICAIZARUC: 1104757412001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONES1 TANDAZO CHICAIZAJEAN CARLOS1104757412001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA , ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

description: ING. MILTON AMABLE ESPARZA CABRERARUC: 1103552210001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONES ESPARZA CABRERAMILTON AMABLE1103552210001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: DE ACUERDO A Oficio Nro. MINEDUC-CZ7- MCO-DD11D03PE-2024-001-002 DE FECHA  17 DE ABRIL DEL 2024,  SE ADJUNTA EL ANEXO 12 DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL,

description: Ing. CARLOS EUDORO DIAZ ALVARADORUC: 1103634042001Al amparo de lo señalado en el artículo 79 del Reglamento General de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública REFORMADO y, el artículo 116 Numeral 2 de laRESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 de fecha 1 de agosto de 2023, una vez analizada yrevisada la oferta técnica, la Comisión Técnica del proceso, solicita convalidación de errores.Razón por la cual tengo a bien solicitar que se proceda con la siguiente convalidación:No. OFERENTE RUC CONVALIDACIÓN OBERVACIONESDIAZ ALVARADOCARLOS EUDORO1103634042001 SI Anexo 12Enlace de descarga del documento:https://educacionecmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/arturo_quiroga_educacion_gob_ec/ET_3vQ92f3VIi-XmU0xAKzcBUnATUUlS32MJ9dRP7m-CBA?e=W4JFd8

answer: Se aclara a los oferentes que en referencia a los CONTRATOS EN EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES se considerara como EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA, tanto lo dispuesto en el punto 19.4. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA(Pág. 36) de los TÉRMINOS DE REFERENCIA de fecha 13 de marzo de 2024, que refiere: ??Mantenimiento, Adecuación, o readecuación de establecimientos educativos del sector público y privado; construcción y/o mantenimiento de aulas y baterías sanitarias (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial al no tener relación con el objeto contractual)??, ??*Se establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente al respecto, me permito indicar que se procederá conforme lo establecido en la pág. 22 del documento correspondiente a los términos de referencia del proceso, mismo que en su parte pertinente señala:?Se verificará que la oferta u ofertas indiquen, la secuencia lógica de actividades, el número de frentes de trabajo simultáneos que se propone, control de calidad, seguridad industrial, política medioambiental y logística, la programación de la obra y el cronograma valorado deberá realizarse utilizando un programa como Microsoft Excel o similares, el cronograma tendrá secuencia con la metodología que presente, no se reproducirán las especificaciones técnicas.?.

description: Es necesaria la presentación de Ruta Critica?

answer: Estimado oferente, en relación al lugar de entrega de la oferta se establece que:?23. LUGAR DE ENTREGA Los Proveedores interesados en participar en el presente procedimiento de contratación, deberán presentar la oferta firmada electrónicamente a través del portal Institucional del SERCOP (Art. 74, RLOSNCP)?.

description: Buenos días Sres miembros de la Comisión, Mi pregunta es aparte de la presentación de la oferta de forma electrónica a través del SERCOP, es necesaria la presentación de forma física en un dispositivo de almacenamiento magnético CD? gracias

answer: se procederá conforme lo establece la CODIFICA RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Sección III Procedimiento de Menor Cuantía Obras, Art. 326.- Selección(?) En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; no obstante, la entidad contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte del oferente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos. La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual deberá constar explícitamente señalada en el respectivo contrato, y su cumplimiento será objeto de verificación por parte del administrador del contrato (?).

description: Se evaluara las ofertas segun el Art. 86.1 del RGLOSNCP vigente a partir del 22/03/2024 el cual establece que "caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción".? Estos parametros seran cumplidos con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.?

answer: Se considerará contratos en el servicio de CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES; Mantenimiento, Adecuación, o Readecuación de edificaciones del sector público y privado (no se considerará obras viales, puentes y sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario al no tener relación con el objeto contractual), por lo tanto SI se validará como experiencia general.

description: Buenos días. Sera valida como EXPERIENCIA GENERAL, la construcción de UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS? Gracias.

answer: Respuesta / Aclaración:  En el análisis para la experiencia específica en la aclaración se indica ??*Se establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??, como lo establecido en el punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima(Pág. 25), establecida en el pliego emitido de fecha 27 de marzo del 2024, que refiere: ??establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??, por tanto para la experiencia especifica NO se será considerada la de ?MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE UNA INSTITUCIÓN PUBLICA?.

description: Señores comisión técnica, sirve como Experiencia especifica una obra de MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE UNA INSTITUCIÓN PUBLICA en donde constan rubros iguales a los de este proceso??

answer: En el análisis para la experiencia específica en la aclaración se indica ??*Se establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??, como lo establecido en el punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima(Pág. 25), establecida en el pliego emitido de fecha 27 de marzo del 2024, que refiere: ??establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??., por tanto para la experiencia especifica NO se será considerada la de ?REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD?

description: Señores comisión técnica, sera valida como EXPERIENCIA ESPECIFICA la REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD, en donde se han ejecutado rubros similares a los del presupuesto del presente proceso?

answer: Estimado oferente, nos encontramos en una fase precontractual donde se procede conforme lo establece la CODIFICA RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA, Sección III Procedimiento de Menor Cuantía Obras, Art. 326.- Selección(?) En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos requeridos en los pliegos pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; no obstante, la entidad contratante deberá requerir que en la oferta se presente por parte del oferente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos. La obligación de cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual deberá constar explícitamente señalada en el respectivo contrato, y su cumplimiento será objeto de REVISAR ACTA

name: DIPROYCON "DISEÑOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES" S.A.S.

description: Señores de la Comisión Técnica, el equipo mínimo requerido, personal técnico mínimo requerido, experiencia del personal técnico, licencia de prevención de riesgos y metodología, será aprobada en el presente proceso de contratación de menor cuantía de obras, con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?

answer: En el análisis para la experiencia específica en la aclaración se indica ??*Se establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??, como lo establecido en el punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima(Pág. 25), establecida en el pliego emitido de fecha 27 de marzo del 2024, que refiere: ??establece como experiencia específica mínima del oferente haber participado en proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN??. por tanto para la experiencia especifica NO se será considerada la de ?una casa comunal y alcantarilla.

description: si se puede presentar una experiencia especifica  de una casa comunal y alcantarilla vinculada con los rubros en cuestión en el proceso ya que limitarla a infraestructura educativa teniendo en cuenta los rubros que netamente se realizan en diferentes tipos de obras son de contexto similar  a las especificaciones solicitadas en los pliegos

description: MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL JOSE JARAMILLO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D03 PALTAS-EDUCACIÓN, COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN, ZONA 7

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: PALTAS

streetAddress: Av. Naun Briones Juan Benigno Vela/ detras de la Unidad Educativa S/N LOURDES

ESPARZA CABRERA MILTON AMABLE

streetAddress: 10 DE AGOSTO JUAN LEON MERA 06-05 CATACOCHA, CABECERA CANTONAL

legalName: ESPARZA CABRERA MILTON AMABLE

DIAZ ALVARADO CARLOS EUDORO

streetAddress: ISIDRO AYORA LAURO GUERRERO SN CATACOCHA

legalName: DIAZ ALVARADO CARLOS EUDORO

JARAMILLO LOYOLA DIEGO ALEXANDER

streetAddress: MANUEL VIVANCO  25 DE JUNIO SN CATACOCHA

legalName: JARAMILLO LOYOLA DIEGO ALEXANDER

LALANGUI VIVANCO DIEGO FERNANDO

streetAddress: NAUM BRIONES  SN CATACOCHA

legalName: LALANGUI VIVANCO DIEGO FERNANDO

POGO TACURI MARIUXI ALEXANDRA

streetAddress: ROSALINO VIVANCO RENTERIA  SN CATACOCHA

legalName: POGO TACURI MARIUXI ALEXANDRA

MORA CARRION MARIA AUXILIADORA

streetAddress: NAUN BRIONES JUAN BENIGNO VELA SN LOURDES

legalName: MORA CARRION MARIA AUXILIADORA

Tandazo Chicaiza Jean Carlos

streetAddress: 25 DE JUNIO . S/N CATACOCHA

legalName: Tandazo Chicaiza Jean Carlos

SIVISAKA GONZALEZ CARLOS ANDRES

streetAddress: AVENIDA PANAMERICANA S/N S/N LOURDES

legalName: SIVISAKA GONZALEZ CARLOS ANDRES

LALANGUI VIVANCO VICTOR RICARDO

streetAddress: NAUN BRIONES Y 10 DE AGOSTO 10 DE AGOSTO SN LOURDES

legalName: LALANGUI VIVANCO VICTOR RICARDO

SIGCHO ROBLES BRAYAN ALFREDO

streetAddress: LOJA NAUN BRIONES  CATACOCHA

legalName: SIGCHO ROBLES BRAYAN ALFREDO

CORDOVA POGO GIANELLA TATIANA

streetAddress: ROSALINO VIVANCO NAUN BRIONES SNN CATACOCHA

legalName: CORDOVA POGO GIANELLA TATIANA

CONSTRUCTORA CIVIL PALTASJ&M CIA.LTDA.

streetAddress: HNO. JOAQUIN LIEVANA VENTURA ENCALADA S/N CATACOCHA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA CIVIL PALTASJ&M CIA.LTDA.

CONSTRUCCIONES ROJOPA SAS   BIC

streetAddress: SN LOURDES

legalName: CONSTRUCCIONES ROJOPA SAS   BIC

CONSTRUCTORA ICA S.A.S.

streetAddress: 10 DE AGOSTO JUAN BENIGNO VELA  CATACOCHA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA ICA S.A.S.

streetAddress: KENNEDY 9 DE OCTUBRE  CATACOCHA, CABECERA CANTONAL

RT-GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: INDEPENDENCIA DOMINGO CELI  CATACOCHA, CABECERA CANTONAL

Cordova Lima Marco Alberto

streetAddress: BARRIO LA PITA NAUN BRIONES SN CATACOCHA


name: DIRECCION DISTRITAL 11D06- CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-SALUD

description: CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS CENTROS MEDICOS

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-DD11D06S-2024-001-38702

answer: Estimado oferente, no se consideró la Experiencia Especifica en general debido a que los rubros de las áreas a intervenir son especiales, dichas áreas son: Servicio de Laboratorio Clínico y Rayos X, las cuales deben cumplir con normas para su normal funcionamiento.

description: Buenas tardes Sres Miembros de la Comisión, el Objetivo del Proceso dice "MANTENIMIENTO de Infraestructura .............." por lo que pregunto. Porque no se considera como Experiencia Especifica la adquirida en Mantenimiento de infraestructura en General?

answer: Estimado oferente, el oferente si puede ser supervisor o residente de obra.

description: EL OFERENTE PUEDE SER SUPERVISOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA EN ESTE PROCESO

name: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN GPONOVA S.A.S.

description: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE LABORATORIO Y RAYOS X DEL HOSPITAL BÁSICO CARIAMANGA JOSÉ MIGUEL ROSILLO

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Cumplimiento Especificaciones,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: CALVAS

streetAddress: AVENIDA LOJA LUIS ALFONSO CRESPO CHIRIBOGA S/N CARIAMANGA

MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO

streetAddress: AV. LOJA SN S/N CARIAMANGA

legalName: MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO

VALLEJO CARRASCO EDUARDO FELIPE

streetAddress: ELOY ALFARO 18 DE NOVIEMBRE SN CARIAMANGA

legalName: VALLEJO CARRASCO EDUARDO FELIPE

ALVERCA MAZA JIMMY DAMIAN

streetAddress: CENTENARIO DAVID SALAZAR 0144 CHILE

legalName: ALVERCA MAZA JIMMY DAMIAN

ENCALADA CORREA CRISTHIAN ANDRES

streetAddress: PADRE ISAC GARCIA NINGUNA S/N CARIAMANGA

legalName: ENCALADA CORREA CRISTHIAN ANDRES

DFC CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE ELOY ALFARO  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: DFC CONSTRUCCIONES S.A.S.

GUIGONVECA Y ASOCIADOS S.A.S.

streetAddress: JOSE ANGEL PALACIOS SN  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: GUIGONVECA Y ASOCIADOS S.A.S.

CCGLCAR S.A.S.

streetAddress: JOSE ANGEL PALACIOS MIGUEL PERALTA  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: CCGLCAR S.A.S.

streetAddress: GRAL. ELOY ALFARO / CHILE - CA PADRE ESTEBAN NARGANEZ GA  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

streetAddress: BOLIVAR CALLE SUCRE  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

JIMENEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE BRAULIO TORRES SN CARIAMANGA

legalName: JIMENEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO


name: DIRECCION DISTRITAL 11D07 MACARA SOZORANGA SALUD

description: CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS CENTROS MEDICOS

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-DD11D07S-2024-004-55685

answer: Estimados proveedores la oferta debe ser entregada de manera digital a través del Portal de Compras Públicas.

description: Sres Comisión Técnica, es necesario entregar la oferta en forma física o solamente en digital, a través del Portal del Sercop? Gracias

description: Mantenimiento de la Infraestructura del Área de Laboratorio del Hospital Básico Macará

eligibilityCriteria: Plazo de Entrega,Cumplimiento Especificaciones,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: MACARA

streetAddress: CABO SANCHEZ CATAMAYO S-N MACARA, CABECERA CANTONAL

GRANDA PALADINES YANDRY EMILIO

streetAddress: PANAMERICANA NORTE MACHINAZA SN GENERAL ELOY ALFARO (SAN SEBASTIAN)

legalName: GRANDA PALADINES YANDRY EMILIO

REYES BALCAZAR LEYLA ROCIO

streetAddress: PANAMERICANA JUAN MONTALVO SN MACARA  (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)

legalName: REYES BALCAZAR LEYLA ROCIO

LOPEZ LUDEÑA WILLIAM PATRICIO

streetAddress: EMILIANO CORREA Y JUAN LEON MERA 34-18 MACARA  (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)

legalName: LOPEZ LUDEÑA WILLIAM PATRICIO

CONSTRUCTORA REALSUR CURTSS S A

streetAddress: AV PANAMERICANA JUAN MONTALVO SN MACARA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA REALSUR CURTSS S A


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION ( INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION ) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE INDUSTRIAS MANUFACTURA Y EDIFICIOS AGRICOLAS.

title: MCO-DD11D07S-2024-03-55685

answer: El oferente si puede ser superintendente y residente de la obra.

description: El oferente puede ser el  superintendente y residente de la obra

answer: El cronograma debe ser elaborado en base a lo solicitado en los TDR asi como detallado en el pliego.

description: Estimados Srs. DIRECCIÓN DISTRITAL 11D07 MACARÁ-SOZORANGA-SALUD.Confirmar si el cronograma puede ser elaborado de forma indistinta en semanas, quincenas o meses.Gracias por su atención y respuesta.Atentamente.Ing. Yandry Granda

description: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO 11D07 MACARA SOZORANGA SALUD AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL BASICO MACARA

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: DIRECCION DISTRITAL 11D07 MACARA SOZORANGA SALUD

LUZURIAGA JAIME PATRICIO

streetAddress: LAZARO VACA 19-20 CABO SANCHEZ SN MACARA  (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)

legalName: LUZURIAGA JAIME PATRICIO

RAMIREZ CUEVA JOSE PATRICIO

streetAddress: ELOY ALFARO GONZANAMA SN MACARA, CABECERA CANTONAL

legalName: RAMIREZ CUEVA JOSE PATRICIO

Soto Tinizaray Luis Alberto

streetAddress: VIA AL TAMARINDO PROLONGACION CALLE CARIAMANGA SN GENERAL ELOY ALFARO (SAN SEBASTIAN)

legalName: Soto Tinizaray Luis Alberto

CONSTRUCTORA VEKALIT CIA. LTDA.

streetAddress: DARIO SUQUILANDA DANIEL MORA SN MACARA  (MANUEL ENRIQUE RENGEL SUQUILANDA)

legalName: CONSTRUCTORA VEKALIT CIA. LTDA.


name: DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA-BABAHOYO-MONTALVO EDUCACION

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MULTIPLES, INCLUIDAS LAS AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACIONES

title: MCO-DD12D01BBME-2025-00001-530119

answer: SE DIO CONTESTACION A LAS PREGUNTAS; EN LA PREGUNTA 3 LA RESPUESTA CORRECTA, Estimado oferente se deberá presentar el formulario de compromiso de parámetros en etapa contractual, equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico.TAL CUAL INDICA EN EL ACTA.LAS APUS ESTAN REGISTRADAS EN LA PREGUNTA 2 PARA TODOS LOS POSIBLES OFERENTES

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente se cumplirá con lo solicitado.

description: PORFAVOR SUBAN, LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMPLETOS.

answer: estimado oferente se adjuntará lo solicitado

description: COMISION TECNICA, EN ANTERIORES PROCESOS DE LA MISMA ENTIDAD COMO SER UNA MCO BASTARA CON LA PRESENTACION DEL FORMULARIO  2.1 CUMPLIMINETO DE ETAPA CONTRACTUAL PARA VALIDAR EL EQUIPO MINIMO Y PERSONAL MINIMO O SE LO DEBERA PRESENTAR EN EL PROCESO YA QUE EN EL ANTERIORES PROCESOS NO PRESENTE Y ME DESCALIFICARON PARA HACER GANAR A OTRA PERSONA. ENTONCES BASTARA CON EL FORMULARIO O SE DEBERA PRESENTAR EL PERSONAL Y EQUIPO MINIMO.

answer: se adjuntara lo solicitado

description: buenas tardes comision tecnica, adjuntar porfavor los apus en estado editable gracias.

answer: Estimado se reportara al Sercop, por cuanto se le recuerda que en la Leyde Sistema Nacional de Contratación Publica en su Art. 106.-Infracciones de proveedores.-Amás de las previstas en la ley, se tipifican como infracciones realizadas por un proveedor, a lassiguientes conductas

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

name: CARRILLO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS CONCARRIPRO S.A.S.

description: MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AMAZONAS - CÓDIGO AMIE 12H00089 DEL DISTRITO 12D01 LOS RÍOS PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Metodología y Cronograma,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: MEJIA Y GENERAL BARAONA FRENTE A LA GUARDERIA DEL MIES 120 DR. CAMILO PONCE

JACOME ICAZA SEGUNDO IGNACIO

streetAddress: B LONGITUDINAL SEGUNDA S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: JACOME ICAZA SEGUNDO IGNACIO

TROYA TERRANOVA TAYRON CESAR

streetAddress: JUAN AGNOLETO JUAN X MARCOS S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: TROYA TERRANOVA TAYRON CESAR

RODRIGUEZ BLACIO JOSE LUIS

streetAddress: S/N  . DR. CAMILO PONCE

legalName: RODRIGUEZ BLACIO JOSE LUIS

GALARZA MORA JORGE ANDRES

streetAddress: RICAURTE AV. MALECON 9 DE OCTUBRE 109 DR. CAMILO PONCE

legalName: GALARZA MORA JORGE ANDRES

MONCADA VARGAS DIEGO ARMANDO

streetAddress: MEJIA VARGAS MACHUCA S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: MONCADA VARGAS DIEGO ARMANDO

LEDESMA NICOLA PAMELA PAOLA

streetAddress: GABRIEL GARCIA MORENO MEJIA S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: LEDESMA NICOLA PAMELA PAOLA

CONSTRUPAROVI S.A

streetAddress: ROCAFUERTE AV GARCIA MORENO S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: CONSTRUPAROVI S.A

EDYL PRO S.A.S

streetAddress: S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: EDYL PRO S.A.S

streetAddress: GARCIA MORENO BARREIRO  BABAHOYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

MOREIRA ANDRADE SAUL AMABLE

streetAddress: JUAN AGNOLETO S/N Y CALLE TERCERA  S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: MOREIRA ANDRADE SAUL AMABLE


name: DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - SALUD

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS EDIFICIOS INDUSTRIALES

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMO POR EJEMPLO EDIFICIOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O AGRICOLAS

title: MCO-DD12D02-2024-001-35143

answer: LA INSTITUCION SI CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACION RESPECTIVA DEL TRANSFORMADOR .

description: EL TRASNFORMADO CUENTA CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA LA LEGALIZACION EN LA EMPRSA ELECTRICA

answer: ESTIMADA COMISION ,,, EN EL CENTRO DE SLAUD DE PIJULLO ESTA LA COLOCACION DE UNTRASNFORMADOR PREGUNTA EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA Y SI ESTAN TODOS LOS ACCESORIOS RESPECTIVOS PARA SU MONTAJE YA QUE EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS NO ESTA COLOCADO EL SUMINISTRO SOLO LA INSTALACION Y NO ESTA CONSIDERADO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO...

description: ACLARACION

description: ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D02 PUEBLOVIEJO – URDANETA SALUD

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

LITARDO INGA MARTHA GABRIELA

locality: URDANETA

streetAddress: CALLE BARTOLOME CALLE SIN NOMBRE 16 RICAURTE

legalName: LITARDO INGA MARTHA GABRIELA

streetAddress: AVENIDA PINOARGOTE Y LAS TECAS FRENTE A CANCHA MULTIPLE S/N RICAURTE

CONSCILECTRI S.A.

streetAddress: JUSTINO LANDIVAR FRANCISCO BURGOS S/N CATARAMA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSCILECTRI S.A.


name: DIRECCION DISTRITAL 12D02 - PUEBLOVIEJO - URDANETA - EDUCACION

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-DD12D02-EDU-2025-001-527427

answer: SE ANEXA LOS REQUERIDO CUMPLO CON LA EXPERIENCIA Y LA LOCALIA CORRESPONDIENTE EL EL CANTON

description: Estimado Proveedor, en la experiencia general mínima no cumple con el monto de experiencia, ademas tanto en la experiencia general mínima como en la experiencia especifica debe adjuntar la información que se solicita en los TDR donde se indica: Para el sector privado  presentación de factura por servicios profesionales debidamente declarada al SRI, adjunto con el mecanizado del IESS, por relación de dependencias laborales.

answer: La experiencia general y la experiencia especifica sumadas  todas sobrepasan el valor  requiero por  la entidad    La experiencia especifica alcanza en valor a la experiencia general por lo que la experiencia especifica cumple con la experiencia general ya que la experiencia general son trabajos de construcción en general se adjunta el mecanizado del IESS. MO OFERTA CUMPLO CON LA EXPERIENCIA.

description: Estimado Proveedor, Debe adjuntar las ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS.

description: Estimado Proveedor, en lo referente a la experiencia general minima y experiencia especifica minima debe  adjuntar la informacion que se solicita en los TDR donde indica: Para el sector privado  presentación de factura por servicios profesionales debidamente declarada al SRI, adjunto con el mecanizado del IESS, por relación de dependencias laborales.

description: Estimado Proveedor, tanto para la experiencia general como para la especifica deberá adjuntar la información que se solicita en los TDR referente a la experiencia, la misma que indica: Para el sector privado presentación de factura por servicios profesionales debidamente declarada al SRI, adjunto con el mecanizado del IESS, por relación de dependencias laborales. TDR 28.4 Y 28.5

answer: Señor oferente, las especificaciones técnicas se encuentran adjuntas tanto en el archivo: contratacion_pli_menobr.ushay generado por el Módulo Facilitador de la Contratación Pública, así como en los archivos adjuntos en formatos pdf. En referencia a los planos procederemos a adjuntarlos junto a la presente Acta

description: MUY BUENOS DIAS POR FAVOR ME PUEDEN AYUDAR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE LOS ITEMS QUE SE DETALLAN EN LOS PLIEGO Y SUS RESPECTIVOS PLANOS, PARA PODER INDENTIFICAR LAS AULAS, LOS BAÑOS, CERRAMIENTOS, CANCHAS, QUE SE DETALLAN EN EL RESPECTIVOPROCESO

description: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE CODIGO AMIE 12H01058 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D02 PUEBLOVIEJO URDANETA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN - ZONA 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

streetAddress: Justino Landivar Jose Gilberto Vaca Rivadeneira S/N CATARAMA, CABECERA CANTONAL

FLORES RAMOS JENIFFER MICHELLE

streetAddress: URB CDLA LAS PALMAS 1 Y NA NA S/N RICAURTE

legalName: FLORES RAMOS JENIFFER MICHELLE

ULLOA ARMIJOS JULIO JOSEL

streetAddress: RICAURTE

legalName: ULLOA ARMIJOS JULIO JOSEL

SOLIZ LLANOS ANSHELO STALIN

streetAddress: CATARAMA.CAB.CANTOM SECTORES CENTIRICO COMERCIAL 23 CATARAMA, CABECERA CANTONAL

legalName: SOLIZ LLANOS ANSHELO STALIN

CORPJ&J S.A.S. B.I.C.

streetAddress: POTOSI VIA CALUMA VIA COLISEO DE POTOSI  RICAURTE

legalName: CORPJ&J S.A.S. B.I.C.

ARGUELLO CALERO ALICIA KAMILA

streetAddress: JUSTINO LANDIVAR  S/N CATARAMA, CABECERA CANTONAL

legalName: ARGUELLO CALERO ALICIA KAMILA


name: DIRECCION DISTRITAL 12D03 - MOCAHE - QUEVEDO - EDUCACION

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-DD-12D03-2025-0001-541553

answer: Estimado oferente con respecto a la experiencia general se puedemanifestar que esta está considerada de acuerdo con la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2018000093 del 16 de octubre del 2018 por otra parte se debe manifestar que la experienciaespecífica se debe considerar en los últimos 5 años de acuerdo a la normativa

description: Cual es el respaldo legal y con qué criterio técnico solicitan las experiencia general de los últimos 15 años y la experiencia especifica de los últimos 3 años?

answer: El Adjudicatario previo a la firma del contrato deberá presentar lo antessolicitado.

description: El oferente deberá presentar un plan de riesgos con respecto a la ejecución de trabajos plan a seguir en caso de emergencia de accidentes de obra plan de seguridad y salud ocupacional donde consten el equipo mínimo de seguridad y señalética temporal en la ejecución de las obras. Esto es ilegal de acuerdo a la normativa, rectificar

answer: Efectivamente, una vez adjudicado el contrato el adjudicatario deberápresentar la documentación respectiva.

description: deberá presentar mínimo 2 personas capacitadas que tenga certificado o cursos realizados en prevención en riesgos laborales y que dichos documentos estén vigentes y legalmente registrados. Esto es ilegal en esta etapa del proceso, solo se debe presentar el formulario de compromiso de cumplimiento en etapa contractual

answer: Para los que deseen participar de la visita técnica esta será en el sitio dela obra a las 10H00 del día martes 8 de julio de 2025 y estará presente el Arq. Renán Vivas.  Dirección: La Unidad Educativa José Isaac Montes está ubicada en las calles Carlos JulioArosemena y Patria Nueva, en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos.

description: Con quien se coordina la visita tecnica??

answer: Efectivamente en la página 19 de los pliegos con el título Observación:indica lo siguiente: Realizar las visitas en sitio a cada institución educativa a intervenir, enconjunto con la comisión de trabajo. Con este antecedente los interesados pueden ir por símismo o por delegación de un representante a intervenir conjuntamente con la comisióndesignada para la visita técnica. El proveedor que no asista no será descalificado. No se afectará el derecho de los oferentes aparticipar en el proceso de contratación en general. Bajo ningún concepto se podrá considerara las visitas técnicas o visitas al sitio de proyecto como requisito obligatorio para participar en elproceso.

description: Como van a evaluar la visita tecnica?? El proveedor que no vaya lo van a descalificar??

description: Contratar la “EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MENOR CUANTÍA DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: UNIDAD EDUCATIVA “JOSE ISAAC MONTES“ CON CODIGO AMIE 12H00886 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDOEDUCACIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”.

eligibilityCriteria: Metodología de Desarrollo,Cumplimiento Especificaciones,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: QUEVEDO

streetAddress: CALLE HONDURAS GUATEMALA Y URUGUAY SN SAN CAMILO

WAY BUILDERS CIA. LTDA. LIFLODELCONS

streetAddress: PRINCIPAL  13 SAN CAMILO

legalName: WAY BUILDERS CIA. LTDA. LIFLODELCONS

DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO

streetAddress: BARRIO NARCISA DE JESUS 1 DE MARZO Y ESTENIO BURGOS DIAGONAL AL UPC SOLAR 10 MZ 5 SAN CARLOS

legalName: DEFAZ GRANJA MANUEL ADRIANO

EMPRESA CONSTRUCTORA REAH CIA LTDA

streetAddress: LAS MERCEDES 19 DE DICIEMBRE Y PATRIA NUEVA 20 VENUS DEL RIO QUEVEDO

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA REAH CIA LTDA

COMAFIS S.A.S.

streetAddress: 25 DE ABRIL 1 DE JUNIO ANGEL ZUÑIGA  QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

legalName: COMAFIS S.A.S.

CEDEÑO HERRERA LEONARDO ALFREDO

streetAddress: LOT COELLO SL 9 Y EUGENIO ESPEJO Y CUBA SN SAN CRISTOBAL

legalName: CEDEÑO HERRERA LEONARDO ALFREDO

TACURI PALACIOS BETTI CECILIA

streetAddress: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA 23 711 QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

legalName: TACURI PALACIOS BETTI CECILIA

Gaibor Tacuri Galo Sebastián

streetAddress: JAIME ROLDOS ENTRE LA 22 Y 23 S/N QUEVEDO, CABECERA CANTONAL

legalName: Gaibor Tacuri Galo Sebastián


name: Dirección Distrital 12D04- Quinsaloma-Ventanas

locality: VENTANAS

streetAddress: Seminario Malecón  VENTANAS, CABECERA CANTONAL

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SEIS DE OCTUBRE DE VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D04 COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION, REFORMAS Y RENOVACIONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MULTIPLES, INCLUIDAS LAS AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACIONES

title: MCO-DD12D04QV-EDUCACION-2025-002-533065

answer: SE ADJUNTO TODO LO REQUERIDO POR LO TDR

answer: Por medio del presente hago entrega de lo solicitado en el acta de convalidación, para su respectiva revisión dentro de los parámetros que la Ley de contratación pública establece

description: Se solicita que adjunte el compromiso del personal.Se solicita que adjunte hoja de vida

answer: Atendiendo la convalidación solicitada por la comisión técnica se adjunta los documentos requeridos

answer: SE ADJUNTO TODO LO REQUERIDO POR LOS TDR

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SEIS DE OCTUBRE DE VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D04 COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MINISTERIO DE EDUCACI

eligibilityCriteria: Experiencia,Metodología de Desarrollo,Cumplimiento Especificaciones,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: Dirección Distrital 12D04- Quinsaloma-Ventanas

RODRIGUEZ BLACIO FERNANDO ARNULFO

streetAddress: Barrio: Lechugalito Mz.6 Entrando a aguas frias de Mocache s/n ZAPOTAL

legalName: RODRIGUEZ BLACIO FERNANDO ARNULFO

Jacome Pacheco Stevens Andres

streetAddress: JOSE JOAQUIN DE OLMEDO S/N  S/N VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: Jacome Pacheco Stevens Andres

VARGAS VELASCO ERICK ANTHONY

streetAddress: IGNACIO IBARRA CALLE 6 DE OCTU 6 DE OCTUBRE 23 VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: VARGAS VELASCO ERICK ANTHONY

CORPORACION MANA S.A.

streetAddress: KALABI CALLEJON A S/N VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CORPORACION MANA S.A.


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-DD13D09-P-S-2024-00001-10836

answer: POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO LLEGAR LO SOLICITADO

description: Sr. Proveedor.SE SOLICITA CONVALIDACION DEL DOCUMENTO ?ACTA PROVISIONAL CERRAMIENTO HOSPITAL PAJAN?, FIRMAS INVALIDAS, COMO SE ADJUNTA EN LA CAPTURA.Art. 79 RLOSNCP.-Convalidación de errores de forma.? Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos,

answer: Sres. Proveedores.Se anexa cronograma valorado de obra, propuesto por la Entidad Contratante para el proceso  MCO-DD13D09-P-S-2024-00001 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y QUIRÓFANO HOSPITAL BASICO ISRAEL QUINTERO PAREDES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJÁN - SALUD

description: ACLARACION

answer: Estimado proveedor el personal técnico solicitado por la entidad contratante son 7 personas que deberán asegurarse al IESS.En la especificación técnica o términos de referencia en la pagina 46-47 en el numeral 20. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE en el último ítem menciona:En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillado, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos,las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.? Cabe mencionar que en la NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS en su numeral 408-17 Administración del contrato [?.] El administrador del contrato cumpli

description: dentro del personal técnico piden a 7 personas de paso hay que asegúralos a todos o no

answer: Estimado proveedor en las especificaciones técnicas o términos de referencia en el literal 8.5.2 en la página 29-30-31 hace mención:EXPERIENCIA ESPECÍFICA?Descripción: Específica (Construcción de obras correspondientes a intervenciones en establecimientos de salud ya sean éstas: obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones, repotenciaciones, adecentamientos, aceptándose únicamente las experiencias que tengan relación directa con el objeto de contratación) en entidades públicas y/o privadas de establecimientos de salud.?Experiencia adquirida en los últimos (años): 23 años previos a la publicación del procedimiento de contratación.[?.]El oferente deberá demostrar su experiencia ya sea en el sector público o privado, en la ejecución de obras y/o remodelaciones, ampliaciones, repotenciaciones, adecentamientos en establecimientos de salud, pudiendo presentar mínimo 1 un contrato con acta entrega recepción definitiva y/o factura de hasta 23 años anteriores a la fecha de publicación del pre

description: LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLO SERA EN MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD

answer: Estimado proveedor se le aclara que la institución pública Dirección Distrital 13D09 – Pajan – Salud, no mantiene deuda con los proveedores, la gestión Administrativa financiera y los Administradores de Contrato realizaron actos administrativos correspondiente a pagos en el sistema financiero del Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2023.En cuanto a la cancelación de la Planilla Única, los documentos habilitantes solicitados por el Administrador de contrato para el pago inmediatos se encuentran en las especificaciones técnicas o términos de referencia en el literal 6, en las páginas 19-20.

description: BUENAS TARDES AL SER PLANILLA ÚNICA QUE TIEMPO DEMORARA EL PAGO DE LA PLANILLA EN RAZÓN QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA MISMA INSTITUCIÓN DEBE A PROVEEDORES DESDE OCTUBRE DEL 2023 CAUSANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO

answer: Estimado proveedor se adjunta el Cronograma valorado por la Entidad Contratante, en cuanto al cronograma ofertado se deberá realizar en tres (3) quincenas, así mismo el cronograma contractual será revisado y aprobado por la fiscalización.

description: Porfavor indicar si el cronograma se lo debera establecer en 3 quincenas cada una de 15 dias es decir quincenas 1, 2 y 3, o debera ser por periodo de dias?

answer: Estimado proveedor para la elaboración del cronograma valorado propuesto deberá ser en diagrama de gantt en el Project MS, así mismo se aclara que no es un parámetro de calificación, solo será solicitado una vez adjudicado.

description: Estimados indicar si el diagrama de barras que mencionan dentro de la elaboracion del cronograma valorado de trabajos propuesto por el oferente en PROJECT MS, es el mismo que el diagrama de gantt

answer: Estimado proveedor:Se adjunta el Cronograma valorado por la Entidad Contratante, en cuanto al cronograma ofertado se deberá realizar en tres (3) quincenas, así mismo el cronograma contractual será revisado y aprobado por la fiscalización.

description: ESTIMADOS FUNCIONARIOS PORFAVOR, INDICAR COMO SE DEBEN CLASIFICAR LOS PERIODOS DE TRABAJOS POR DIAS, SEMANAS, QUINCENAS O MESES. ESTO YA QUE EN EL PLIEGO MENCIONAN QUE LA FORMA DE PAGO ES PLANILLA UNICA UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS. SE HACE LA CONSULTA PARA EVITAR SE DESCALIFIQUE POR ESTE MOTIVO Y NO HABERLO ANTES ACLARADO

answer: Estimado proveedor se adjunta el Cronograma valorado por la Entidad Contratante, en cuanto al cronograma ofertado se deberá realizar en tres (3) quincenas, así mismo el cronograma contractual será revisado y aprobado por la fiscalización.

description: POR FAVOR ADJUNTAR EL CORNOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PROPUESTO POR LA ENTIDAD. ASI TAMBIEN INDICAR SI SE DEBERA DESGLOZAR LOS PERIODOS DE TRABAJOS POR DIAS, SEMANAS O QUINCENAS, ESTO YA QUE EN EL PLIEGO MENCIONAN QUE LA FORMA DE PAGO ES PLANILLA UNICA UNA VEZ TERMINADO LOS TRABAJOS.

answer: Estimado Proveedor el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta, y se acreditará con la suscripción o legalización del formulario de la etapa contractual. No obstante la Entidad contratante solicita a los oferentes, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos, en base a la RESOLUCIÓN N R.E-SERCOP-2023-0134 NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP Registro Oficial - Segundo Suplemento N. 367 de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Artículo 187.- Selección.

description: Indicar si el equipo minimo solicitado y personal tecnico minimo deben adjutarse los compromisos de participacion como anexos, o bastara con la sola preentacion del formulario de cumplimiento de parametros debidamente firmado, sin que exista descalificacion

answer: Estimado proveedor: En aclaración del equipo mínimo (facturas, arrendamientos o en cualquier forma de disponibilidad), el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, y la metodología, no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta, y se acreditará con la suscripción o legalización del formulario de la etapa contractual. No obstante la Entidad contratante solicita a los oferentes, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos, en base a la RESOLUCIÓN N R.E-SERCOP-2023-0134 NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP Registro Oficial - Segundo Suplemento N. 367 de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Artículo 187.- Selección. -En las especificaciones técnicas o términos de referencia en el lite

description: Indicar si se debe presentar compromisos de arrendamiento del equipo minimo o cualquier otra disponibilidad

answer: Estimado Proveedor el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta, y se acreditará con la suscripción o legalización del formulario de la etapa contractual. No obstante la Entidad contratante solicita a los oferentes, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos, en base a la RESOLUCIÓN N R.E-SERCOP-2023-0134 NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP Registro Oficial - Segundo Suplemento N. 367 de fecha jueves 3 de agosto de 2023. Artículo 187.- Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el can

description: Se debera presentar los anexos de compromisos de participacion de personal tecnico? ya que en la normativa secunaria no lo dejan claro si son parte de la oferta o no .

answer: Estimado proveedor:Para la acreditación de la Experiencia General mínima, la Entidad Contratante se refiere a la Construcción, Mantenimiento, adecentamiento, etc. de cualquier tipo de obra civil contratada con Entidades Publicas o Privadas.

description: A que se refieren con el termino "CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES EN EMPRESAS PUBLICAS O PRIVADAS" dentro del objeto contractual solicitado para validar la experiencia general

answer: Estimado proveedor:La Experiencia Especifica Mínima podrá acreditar la Experiencia Mínima general, siempre y cuando cumpla con el monto solicitado de acuerdo a la Especificaciones técnicas o términos de referencia en el literal 8.5 y en el pliego en el literal 4.1.4.

description: Saludos estimados funcionarios, en funcion a la experiencia especifica solicitada y en referencia a la normativa legal vigente, porfavor indicar si con la sola presentacion de la experiencia especifica minima en mantenimiento de dispensarios de salud cuyo monto de contrato supere el minimo que solicitan en experiencia especifica y experiencia general se podra acreditar la experiencia general, debido a que si se da por cumplido la especifica con ese monto se estaria cumpliendo igual la experiencia general, favor indicar.

answer: Estimado proveedor: Se solicita la siguiente documentación en el caso de que los oferentes hayan contratado y/o subcontratado con Entidades Privadas con la finalidad de verificar la integridad y validez de su contenido, emitido por la unidad competente SRI.

description: Saludos, a que se refieren con facturas y retenciones legalizadas, si estos documentos son emitidos electronicamente de acorde a las ultimas resoluciones del SRI

answer: Estimado proveedor: El presente procedimiento de Menor Cuantía de Obra se publicó con fecha 09/02/2024 14:00 y que con Fecha Límite Aceptación Proveedor 16/02/2024 14:00, es decir tres (3) dias laborables, tiempo máximo y suficiente para aceptación o rechazo de todos los 48 oferentes invitados de acuerdo al presente procedimiento de contratación pública, y que de acuerdo a su solicitud no es procedente la reprogramación del cronograma, de acuerdo a la LOSNCP Art. 75.- Modificación del cronograma. La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones, asi mismo en la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP en el Art. 4.- Reprogramación de las etapas de los procedimientos de contratación pública.- literal 3. Solicitud d

description: Estimados buenas tardes, solicito de la manera más atenta se solicite al SERCOP la reprogramación del cronograma con el fin de que vuelva al estado aceptación de la propuesta o en su defecto cancelar el proceso, ya que cómo se puede evidenciar en el historial de aceptaciones existe una participación que indica que ha rechazado la propuesta, figura que es incongruente pero que sobre todo se encuentra transgrediendo los principios de concurrencia y trato justo, ya que en mi caso acepté la invitación y subí la carta correspondiente. Agradezco su atención.

description: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y QUIRÓFANO HOSPITAL BASICO ISRAEL QUINTERO PAREDES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D09 PAJÁN - SALUD

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

DIRECCION DISTRITAL 13D09-PAJAN-SALUD

region: MANABI

locality: PAJAN

streetAddress: 9 de Octubre 1 era Transversal sin numero PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: DIRECCION DISTRITAL 13D09-PAJAN-SALUD

ZAMBRANO MOREJON GUSTAVO ARTURO

streetAddress: CALLE QUITO Y CALLEJON SIN NOMBRE S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: ZAMBRANO MOREJON GUSTAVO ARTURO

GOROZABEL CHINGA TATIANA MERCEDES

streetAddress: CALLE PAJAN S/N Y CASA BLANCA S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: GOROZABEL CHINGA TATIANA MERCEDES

IBARRA CEDENO VICTOR JOSE

streetAddress: GUAYAQUIL Y ELOY ALFARO DOS CUADRAS DEL PARQUE PAPAGAYO S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: IBARRA CEDENO VICTOR JOSE

CANTOS SOLEDISPA FRANK MAURICIO

streetAddress: CALLE GALO PLAZA GALO PLAZA 0 S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: CANTOS SOLEDISPA FRANK MAURICIO

FIGUEROA RODRIGUEZ SANTO LUIS

postalCode: S/N

streetAddress: MANUEL LORENZO NIETO  S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: FIGUEROA RODRIGUEZ SANTO LUIS

PEREZ RODRIGUEZ JAHAIRA MARIUXI

streetAddress: FRAY GERARDO SUAREZ OLIVIA PARRALES S/N PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: PEREZ RODRIGUEZ JAHAIRA MARIUXI

DAMERCONS S.A.S.

streetAddress: RIO CHICO DE PAJAN CALLE SECUNDARIA SIN NOMBRE  PAJAN, CABECERA CANTONAL

legalName: DAMERCONS S.A.S.