name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES "PARQUES DE SAMBORONDON-EP"

description: OBRAS FLUVIALES

description: OBRAS FLUVIALES

description: PUERTOS, RIOS,CANALES E  INSTALACIONES ANALOGOS: FONDOS Y CANALES DE PUERTOS, ROMPEOLAS,EMBARCADEROS,ESPIGONES OBRAS FLUVIALES, ETC

description: POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS Y TERMINOS DE REFERENCIA, CUMPLIR CON LOS PARAMETROS DE CALIFICACION

description: OBRAS FLUVIALES

description: OBRAS FLUVIALES

title: COTO-EPMPS-2025-01-1101577

answer: Estimado oferente la entidad contratante antes de designar a la comisión técnica verifica que todo el personal no incurra en inhabilidades, tanto para desempeñar la función de la comisión la cual fue designada como para sus labores administrativas y técnicas dentro de la entidad

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Estimado oferente la entidad contratante antes de designar a la comisión técnica verifica que todo el personal no incurra en inhabilidades, tanto para desempeñar la función de la comisión la cual fue designada como para sus labores administrativas y técnicas dentro de la entidad

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimado oferente la entidad contratante cumplirá con la normativa vigente y verificara que se cumplan con todo lo exigido en los pliegos

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, en ese sentido la entidad contratante verificara toda la documentación que sea presentada para la conformación del consorcio y por parte de sus integrantes, de los cuales se verificara que cumplan con las normas de participación establecidas en la norma

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, los profesionales que presenten su experiencia bajo relación de dependencia será valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron, siempre que presenten la documentación solicitada por la entidad

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Los porcentajes de cumplimiento de experiencia general y especifica están descritos en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima De los pliegos.

description: Estimada entidad, para cumplir con el puntaje completo de la experiencia especifica, se deberá cumplir con el 1% del presupuesto referencial para puntuar.

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, el personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, el personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, el oferente si puede formar parte del personal técnico siempre y cuando cumpla con el perfil establecido por la entidad

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?    RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además cabe recalcar que  LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Estimado oferente la entidad contratante publicara toda documentación relevante establecida en la normativa vigente, para que la misma sea de conocimiento público

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, el personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: LA ENTIDAD ACTUARA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE Y PUBLICARA TODA LA DOCUMENTACION RELEVANTE REQUERIDA POR LA NORMATIVA

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además según el ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.?, ya que la competencia de verificación del VAE NO es competencia de la entidad si no del SERCOP

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: Estimado oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos, además según el ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.?, ya que la competencia de verificación del VAE NO es competencia de la entidad si no del SERCOP

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: La entidad contratante actuara según la normativa actual vigente

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS?

answer: La entidad contratante publica toda documentación relevante según el art 14 del reglamento, cabe recalcar que la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

description: CONTRATACIÓN DE LA OBRA REPOTENCIACION Y READECUACION DE LA ESTACION FLUVIAL DENTRO DE LA RESERVA ECOLOGICA DEL PARQUE HISTORICO UBICADO EN LA PARROQUIA URBANA SATELITE LA PUNTILLA DEL CANTON SAMBORONDON

region: GUAYAS

locality: SAMBORONDON

streetAddress: AV. RIO ESMERALDA AV. CENTRAL Y RIO GUAYAS NO APLICA LA PUNTILLA

Mena Silva Martha Guadalupe

streetAddress: KM. 3.5 VIA SAMBORONDON CONJUNTO RESIDENCIAL SAN ANDRES A UNA CUADRA DE LA GARITA S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: Mena Silva Martha Guadalupe

BORBOR LINDAO JONATHAN JACKSON

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: Cdla. Apolo, Calle 17 ava. y 25 ava. 1414Y calle HI - A una cuadra del Mercado 1414 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: BORBOR LINDAO JONATHAN JACKSON


name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM. 7 1/5 VIA A LA COSA, AV. DEL BOMBERO, CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO LOS CEIBOS S/N TARQUI

scheme: EC-RUC

currency: USD

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EXISTENTES EN PARADAS SINIESTRADAS

initiationType: tender


Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR

scheme: CPC

description: REMITIRSE A RESOLUCION DE ADJUDICACION

title: COTO-EPMTMG-2024-001-432955

status: active

answer: Estimado oferente, se adjunta archivo de rubros y cantidades obtenidas según levantamiento efectuado en sitio y de los planos que se encuentran disponibles en el Portal. Coordinar la visita técnica con la Ing. Helena Peñaherrera Castillo – Coordinadora de Infraestructura, correo electrónico: helena.penaherrera@atm.gob.ec (CUADRO RUBROS CANTIDADES T4).

description: Saludos estimados, 1  En relación a la planificación de los trabajos a realizar, se nos facilitará el levantamiento efectuado en sitio, del cual se derivan los rubros y cantidades de la presente oferta? Con lo cual se podría plantear una metodología de trabajo basado en obra terminada por parada, buscando optimizar los tiempos y recursos de la ejecución de obra. 2 Complementando esta información solicitamos nos ayude con la coordinaciòn de una visita tècnica contacto y fecha para poder realizar una inspección visual del estado actual de las paradas.

answer: Estimado oferente, debe acogerse a las condiciones descritas en el numeral 10.2 del ANEXO CONDICIONES PUBLICAR_MEJORAS_OBRA_OCTUBRE.  (?) Los oferentes deberán acreditar experiencia en MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS ejecutados en el sector público o privado, obtenida en los últimos (20) veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas, cuyo valor o sumatoria, en el caso de presentar más de un contrato, deberá ser mínimo del 15% del presupuesto referencia.

name: MARTINEZ CEDEÑO CONSTRUCCIONES MCCONS S.A.S.

description: SALUDOS ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISION, EN RELACION A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, ES VALIDA LA CONSTRUCCION DE PARADAS DEL SISTEMA METROVIA?

description: IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS EN TERMINAL Y PARADAS DE LA TRONCAL 4

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

roles: buyer procuringEntity

legalName: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL, E.P.

CRUZ SANTANA JOSE FELIPE

streetAddress: SOLAR 6-C XIMENA

legalName: CRUZ SANTANA JOSE FELIPE

LACOSTUNI S.A.

streetAddress: 43 AVA S/N Y CHAMBERS  s/n FEBRES CORDERO

legalName: LACOSTUNI S.A.

MALLA CONSTRUCCIONES S.A. MACONSTRUSA

streetAddress: SOLAR 18 TARQUI

legalName: MALLA CONSTRUCCIONES S.A. MACONSTRUSA

MYDAPMASA C.A.

streetAddress: 1RA.CALLE 123B AV.PRINCIPAL  TARQUI

legalName: MYDAPMASA C.A.

COR-VI S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: SOLAR 13 XIMENA

legalName: COR-VI S.A.

status: terminated


name: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION)

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: COTO-EPMTPQ-2024-004-282215

answer: Respuesta 7 Estimado oferente de acuerdo con lo contemplado en el numeral 22.5.2 Experiencia especifica mínima de las especificaciones técnicas y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del Pliego, campo descripción, se solicitó:?El oferente acreditará EXPERIENCIA ESPECIFICA en montaje y construcción de obras civiles y/o arquitectónicas de talleres, hangares o galpones para mantenimiento mecánico automotriz de transporte terrestre con rubros de: estructura metálica / estereoestructura y revestimientosindustriales para pisos y fachadas.?Por lo que, la experiencia de REHABILITACION DE UN TALLER DE TRANSPORTE PUBLICO, SI será aceptada, siempre y cuando se demuestre la experiencia en: TALLERES, HANGARES O GALPONES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTE TERRESTRE CON RUBROS DE: ESTRUCTURA METÁLICA / ESTEREOESTRUCTURA Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES PARA PISOS Y FACHADAS. ESTOS PROYECTOS NO SERÁN MENORES A UN ÁREA BRUTA DE CONSTRUCCIÓN DE 1.700 M2.

description: Buen día, para promulgar lo establecido en la LOSNCP art. 4 que habla de los Principios de esta Ley, en especial los Principios de IGUALDAD, OPORTUNIDAD, CONCURRENCIA y TRANSPARENCIA, será aceptada como experiencia especifica la REHABILITACION DE UN TALLER DE TRANSPORTE PUBLICO, en el cual se ejecutó: piso epóxido, pintura de fachadas y estructura metálica. Por favor su respuesta clara de si o no. Gracias.

answer: Respuesta 6: Estimado oferente en concordancia con lo establecido en el Art. 26 Índices financieros de la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, que establece:?Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos, los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo de cada uno de ellos, por cuanto los señalados en los modelos de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública, son referenciales.Los índices regularmente aceptados son:1. Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0);2. Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su criterio.Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o...Favor revisar Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Los indices financieros para personas naturales que participen de manera individual se podrá justificar con la declaración del impuesto a la renta hecha en el 2024 con datos del ejercicio fiscal 2023? Estos indices son los vigentes dado que la declaracion de impuesto a la renta que debe hacerse en el 2025 con datos del ejercicio fiscal 2024 aun no está habilitado en el SRI para realizar esta declaración. En todo caso, por favor ratificar que los índices financieros no serán motivo de descalificación, tal como indica la ley de contratación pública al no ser objetos de evaluación.

answer: Respuesta 5: Estimado oferente de acuerdo con lo contemplado en el numeral 22.5.2 Experiencia especifica mínima de las especificaciones técnicas y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del Pliego, campo descripción, se solicitó:?El oferente acreditará EXPERIENCIA ESPECIFICA en montaje y construcción de obras civiles y/o arquitectónicas de talleres, hangares o galpones para mantenimiento mecánico automotriz de transporte terrestre con rubros de: estructura metálica / estereoestructura y revestimientosindustriales para pisos y fachadas.?Por lo que, la experiencia de CONSTRUCCION DE UNA FÁBRICA, será aceptada, siempre y cuando esta experiencia sea de: TALLERES, HANGARES O GALPONES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTE TERRESTRE CON RUBROS DE: ESTRUCTURA METÁLICA / ESTEREOESTRUCTURA Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES PARA PISOS Y FACHADAS. ESTOS PROYECTOS NO SERÁN MENORES A UN ÁREA BRUTA DE CONSTRUCCIÓN DE 1.700 M2.

name: RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

description: Buenas tardes, para la experiencia especifica se aceptara la construcción de una fabrica ??

answer: Respuesta 4: Estimado oferente de acuerdo con lo contemplado en el numeral 22.5.2 Experiencia especifica mínima de las especificaciones técnicas y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del Pliego, campo descripción, se solicitó:?El oferente acreditará EXPERIENCIA ESPECIFICA en montaje y construcción de obras civiles y/o arquitectónicas de talleres, hangares o galpones para mantenimiento mecánico automotriz de transporte terrestre con rubros de: estructura metálica / estereoestructura y revestimientosindustriales para pisos y fachadas.?Por lo que, la experiencia de REMODELACIONES O MANTENIMIENTOS, será aceptada, siempre y cuando esta experiencia sea de: TALLERES, HANGARES O GALPONES PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE TRANSPORTE TERRESTRE CON RUBROS DE: ESTRUCTURA METÁLICA / ESTEREOESTRUCTURA Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES PARA PISOS Y FACHADAS. ESTOS PROYECTOS NO SERÁN MENORES A UN ÁREA BRUTA DE CONSTRUCCIÓN DE 1.700 M2.

description: Buenas tardes, para la experiencia especifica se aceptara remodelaciones o mantenimientos ???

answer: Respuesta 3: Estimado oferente para el análisis de precios unitarios se ha considerado los valores referenciales del mercado y los valores de procesos anteriores que se han ejecutado en la EPMTPQ, por lo que se debe considerar que para los rubros:?ELE 17. REFLECTOR POSTE PARA ENTRADA ANDÉN DE 200W?ELE 18. REFLECTOR CUADRADO PARA BODEGA DE 300WLos reflectores deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el proceso.

description: Estimada comision, con respecto al rubro de reflector de 300W, el costo del mismo no corresponde a los que se encuentran en el mercado. Adicional en el rubro de reflector de 100W el costo es superior teniendo en cuenta que tienen los mismos materiales. Por favor especificar estos detalles

answer: Respuesta 2: De acuerdo con lo establecido en la Oferta económica, numeral 23 "Evaluación por puntaje de las especificaciones técnicas" y en el numeral 4.2 "Evaluación por puntaje" del Pliego de condiciones, se solicitó lo siguiente:?Los sueldos o salarios no serán inferiores a los establecidos en el país?.En este sentido, respecto a su consulta, se informa que los precios de mano de obra válidos serán aquellos que sean iguales o superiores a los valores establecidos en los "Salarios de Mano de Obra" emitidos por la Contraloría General del Estado para el año 2025.

description: ESTIMADOS GAD LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA SERAN VALIDOS LOS DEL 2024 , YA QUE TODAVIA NO ESTAN LOS DEL 2025, FAVOR CONFIRMAR.

answer: Respuesta 1: Estimado oferente en concordancia con lo establecido en el Art. 50 de la LOSNCP que establece:?Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública.Favor revisar Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algun art.sercop,seindicaqueesobligaciondefuncionariosmunicipalesacatar lasobligacionesderealizarestudiosejemplo:calculohidraulico,estructural,etc o la LOSEP,permite contratara personalyque nohaganada ,favorexiste algunART, en la leyo leyes organicas

name: CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

description: MEJORA DE REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO DEL TALLER EL RECREO

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: AV. 5 DE JUNIO AV. RODRIGO DE CHAVEZ S/N ELOY ALFARO

GUEVARA OQUENDO MARIA FERNANDA

streetAddress: GENOVA CAPRI S/N BENALCAZAR

legalName: GUEVARA OQUENDO MARIA FERNANDA

SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO

postalCode: s/n

streetAddress: LAS HIGUERILLAS CARLOS SALAS E17-208 EL BATAN

legalName: SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO

PACHACAMA PAREDES RODNEY FABIAN

streetAddress: GUILLERMO VALENCIA HERNANDO SARMIENTO N58-244 LA CONCEPCION

legalName: PACHACAMA PAREDES RODNEY FABIAN

streetAddress: JOSE VINUEZA MANUEL AGUIRRE N4D SANJUAN

Barreno Lliguin Luis Ramiro

streetAddress: AV EDMUNDO CARVAJAL ALONSO DE TORRES S/N POMASQUI

legalName: Barreno Lliguin Luis Ramiro


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION)

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: COTO-EPMTPQ-2024-003-282215

answer: Respuesta 2: Estimado oferente de acuerdo con lo contemplado en el numeral 22.3. Experiencia mínima del personal técnico de las especificaciones técnicas y numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico del Pliego, se solicitó: Favor revisar Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: El oferente sea persona natural o alguno de los consorciados en un caso de consorcio puede ser parte del personal tecnico?

answer: Respuesta 1: Estimado oferente en concordancia con lo establecido en el Art. 50 de la LOSNCP que establece:?Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad.Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Servicio Nacional de Contratación Pública.Favor revisar Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algun art. sercop, se indica queesobligaciondefuncionariosmunicipales acatar las obligaciones de realizar estudiosejemplo:calculohidraulico,estructural,etc o la LOSEP, permite contratar a personal y que no haganada ,favorexiste algunART, en la leyo leyes organicas

description: Contratación de adecuaciones de las paradas Corredor Ecovía Sur Oriental etapa 2

legalName: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

GALLO ARROYO ALFONSO HERNAN

streetAddress: SANCHO DE ESCOBAR VILLALENGUA. N38-68 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: GALLO ARROYO ALFONSO HERNAN

SUQUILLO LOACHAMIN MARCO GABRIEL

streetAddress: CARACOL SARAYACU SN ELOY ALFARO

legalName: SUQUILLO LOACHAMIN MARCO GABRIEL

AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

streetAddress: PEREZ QUIÑONEZ CHIMBORAZO Oe 8-84 SAN ROQUE

legalName: AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO

streetAddress: LASSO MANUEL  241 LA VICENTINA

legalName: TOSCANO GALLARDO JAMIL EDUARDO

PUENTE CALLE EDGAR DAVID

streetAddress: LIZARDO RUIZ UNION Y PROGRESO N65-44 COTOCOLLAO

legalName: PUENTE CALLE EDGAR DAVID

RAMIREZ AGUILAR GEOVANNA CAROLINA

streetAddress: PASAJE JOSE ALCIVAR FELIX ORALABAL 135 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: RAMIREZ AGUILAR GEOVANNA CAROLINA

NARANJO DAVILA ESTEBAN PATRICIO

streetAddress: COCHAPATA JOSE M ABASCAL E11-129 LA VICENTINA

legalName: NARANJO DAVILA ESTEBAN PATRICIO