description: SERVICIOS DE INSTALACION DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS (INCLUIDAS BOCAS DE FUEGO CON MANGUERAS Y ENCHUFES)

description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION TRA-RES-0093-25

title: COTO-CELECEP-2025-07009-238940

description: Revisar documento adjunto

answer: Estimados miembros de la comisión técnica de CELEC EP, por medio del presente procedo a realizar las convalidaciones solicitadas, para tal efecto, adjunto los archivos con los debidos respaldos.

description: Revisar documento adjunto

answer: Se adjunta todos los documentos necesarios

description: Se adjunta documento

answer: ACLARACIÓN 1: La apertura de las ofertas se realizará el día 26 de marzo del 2025 a las 11h00, mediante reunión virtual en la plataforma teams a través  del  siguiente link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjNmE1MzYtN2NkNi00YTRhLTgzMTMtYTdlYjQ4MDUzNThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%222b12eb1a-5283-4929-8ba2-ffefe8afb22c%22%7d

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, se confirma que el equipo de bombeo deberá ser UL/FM; hay disponibilidad en el mercado del equipo requerido. Para los sistemas requeridos el sistema de bombeo es suficiente.

description: Favor confirmar si el equipo de bombeo solicitado de 100 GPM es listado UL/FM puesto que los equipos de bombeo de turbina vertical listados van a partir de los 250 gpm. Adicionalmente sería insuficiente para gabinetes clase 3

answer: Estimado Oferente, se instalará los accesorios hidráulicos conforme a planos y especificaciones técnicas.

description: Favor detallar si se requiere la instalación de un caudalímetro para realizar las pruebas de rendimiento del equipo de bombeo anuales y si este puede ser considerado como un adicional

answer: Estimado Oferente, la profundidad de la cisterna es de aproximadamente 2,6 metros.

description: Por favor detallar la profundidad de la cisterna o si se dispone un plano de corte de la cisterna.

answer: Estimado Oferente, los horarios se establecerán de acuerdo a las actividades y cronogramas que serán aprobados oportunamente, los cuales pueden ir desde horario laboral o nocturnos en caso de requerirse.

description: Favor detallar los horarios en que se permitirá realizar los trabajos en las instalaciones.

answer: Estimado Oferente, no se pagarán como rubros adicionales debido a que están incluidos en las especificaciones técnicas, mismos que se encuentran en el ANEXO 1A1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RUBROS DE SUMINISTRO

description: Buenas tardes, no se detallan en el listado de rubros los módulos para los detectores de flama que están en planos favor confirmar si se pagarán como adicionales?

answer: El Oferente deberá acreditar la formación profesional del personal técnico mínimo requerido, solicitado en el numeral 10.1.2 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EXPERIENCIA MÍNIMA 10.1.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, de los Términos de Referencia, es decir; debe contar con la titulación académica de Ingeniero Electrónico en Control e Instrumentación.

name: BETATRONIC S.A., BETA SEGURIDAD ELECTRONICA

description: Para el cargo de PROFESIONAL ELECTRONICO, se solicita un Ingeniero eléctrico de control e instrumentación. Se podría considerar como valido para el cargo un Ingeniero Naval Electricista, con estudios en la Escuela Politécnica Naval de la Marina de Guerra de Chile. Avalado por la SENESCYT en el 2012. Quien cuenta con Diplomado de Seguridad contra Incendio NFPA y certificado de la NFPA 72,NFPA 10,NFPA 11,NFPA 13,NFPA 20,NFPA 25. Diplomado de Seguridad Humana en edificaciones Protección contra Incendios OPCI. Con experiencia como Director/Supervisor con más de 20 años de experiencia en proyectos emblemático, tales como Estudio para la Construcción del SCI en las Subestaciones existentes de CNEL EP, Suministro e Instalación del SCI, Sistema de Extinción, Sistemas de Supresión con CO2 para la empresa FERTISA, Suministro e Instalación del Sistema de Detección y Extinción de Incendios para la empresa CELEC EP – TERMOPICHINCHA.Puede ser considerado este perfil para el personal técnico?

answer: El Oferente deberá acreditar la formación profesional del personal técnico mínimo requerido, solicitado en el numeral 10.1.2 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EXPERIENCIA MÍNIMA 10.1.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, de los Términos de Referencia, es decir: el Ingeniero Mecánico propuesto no será considerado si no cuenta con las certificaciones END ASME/ASNT.

description: Para el cargo del PROFESIONAL MECANICO, que se está solicitando un Ingeniero mecánico, con certificado END ASME/ASNT, certificación SSPP/NACE o AMPP. Se podría considerar como valido un Ingeniero mecánico. Quien cuenta con Diplomado de Seguridad contra Incendio NFPA y certificado de la NFPA 13, NFPA 20, NFPA 25. Diplomado de Seguridad Humana en edificaciones Protección contra Incendios OPCI. Con experiencia como Director o Supervisor con más de 15 años en proyectos emblemático, tales como Estudio para la Construcción del SCI en las Subestaciones existentes de CNEL EP, Suministro e Instalación del SCI, Sistema de Extinción, Sistemas de Supresión con CO2 para la empresa FERTISA, Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción del SCI para la compañía GADERE By VEOLIA, Ingeniería Readecuación, Suministro e Instalación de la Red Hidráulica del SCI para la compañía CONTECON GUAYAQUIL S.A., Suministro e Instalación del Sistema de Detección y Extinción de Incendios para la empresa CELEC E

answer: La entidad contratante, se apega a lo establecido en la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su Art. 26.- Cita ?? En caso de compromisos de asociación o consorcio, el análisis de los índices financieros se realizará a partir de la suma de los índices de cada uno de los partícipes.??.

description: En el caso de realizar consorcio entre una persona natural y una juridica, se debe sumar los activos y pasivos de ambos para la obtencion de los indices financieros?

answer: En aplicación a lo dispuesto en el Art. 44 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala ?Reglas de compromisos de asociación o consorcio.- Para la calificación de ofertas presentadas por los compromisos de asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirán las siguientes reglas: 1. Patrimonio: Se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes;(?)?

description: En el caso de realizar consorcio entre una persona natural y una juridica, se debe sumar el patrimonio de ambos o solo se considera el patrimonio de la persona juridica?

answer: La entidad contratante, se apega a lo establecido en la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su Art. 26.- Cita ?? El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento??.

description: De conformidad al artículo 26 de la resolución RE-SERCOP-2024-0145, el incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será causal de rechazo de la oferta, por no ser estos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento. Se consulta a la entidad si se apegará a lo establecido a la ley y no descalificará por el tema de índices financieros?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Estimada comisión técnica, se puede presentar la misma acta de entrega provisional, la cual se encuentra en su periodo de vigencia de 6 meses hasta recibir el acta definitiva y que esta cumpla tanto con la experiencia general como con la experiencia específica tal como lo indica la LOSNCP?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Estimada comisión técnica, se puede presentar la misma acta de entrega definitiva que cumpla tanto con la experiencia general como con la experiencia específica para puntuar en ambas experiencias, tal como lo indica la LOSNCP?

answer: Estimado Oferente, el cronograma establecido en los términos de referencia es mensual y semanal.

description: El cronograma debe ser elaborado en semanas, quincenas, meses, trimestres?

answer: Si, siempre y cuando el oferente cumpla con los parámetros establecidos, la formación profesional del personal técnico mínimo, requerido y detallado en el cuadro 10.1.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO.

description: El oferente puede ser parte del personal técnico?

answer: No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo: ANEXO 1E - SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, mismo que se encuentra en el Portal dentro del Proceso COTO-CELECEP-2025-07009.

description: Estimados, en el decreto ejecutivo 206 de fecha 21 de marzo 2024 se reformó el RGLOSNCP. El reglamento actualizado, en su ARTÍCULO 86.1 EVALUACION DE OFERTAS EN OBRAS dice: En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. NO SERÁ NECESARIO QUE SE ANUNCIE O DETALLE EN LA OFERTA ESTOS REQUISITOS, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Considerando esto y que el proceso fue publicado luego de entrar en vigencia las reformas del RGLOSNCP. Se deben anunciar en la oferta estos requisitos CONTRACTUALES? FAVOR RESPONDER ACORDE A LA LEY.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP ? TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública. En caso de que un Oferente presente experiencia adquirida en calidad de Consorcio, deberá presentar a más de los documentos comprobatorios constantes en el numeral 10.1.4.1, copia simple de la escritura de constitución del consorcio, completamente legible donde se pueda evidenciar la participación del oferente que acredite dicha experiencia. En caso de que un oferente en calidad de Consorcio se presente deberá presentar el compromiso de constitución conforme dispone la normativa y en caso de ser ganador deberá presentar la escritura de constitución con todos los requisitos dispuestos en la normativa aplicable.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para  cada proceso de  Contratación Pública.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo: ANEXO 1E - SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, mismo que se encuentra en el Portal dentro del Proceso COTO-CELECEP-2025-07009.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio  CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para  cada proceso de  Contratación Pública.

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP ? TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP ? TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP ? TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: La Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, cumple y hace cumplir lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso de que un Oferente presente experiencia adquirida en calidad de Consorcio, deberá presentar a más de los documentos comprobatorios constantes en el numeral 10.1.4.1, copia simple de la escritura de constitución del consorcio, completamente legible donde se pueda evidenciar la participación del oferente que acredite dicha experiencia. En caso de que un oferente en calidad de Consorcio se presente deberá presentar el compromiso de constitución conforme dispone la normativa y en caso de ser ganador deberá presentar la escritura de constitución con todos los requisitos dispuestos en la normativa aplicable.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En caso de que un Oferente presente experiencia adquirida en calidad de Consorcio, deberá presentar a más de los documentos comprobatorios constantes en el numeral 10.1.4.1, copia simple de la escritura de constitución del consorcio, completamente legible donde se pueda evidenciar la participación del oferente que acredite dicha experiencia.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Para conocimiento de los interesados en el respectivo proceso de contratación, la apertura de las ofertas se realizará el día 26 de marzo del 2025 a las 11h00, mediante reunión virtual en la plataforma teams a través del siguiente link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFjNmE1MzYtN2NkNi00YTRhLTgzMTMtYTdlYjQ4MDUzNThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%222b12eb1a-5283-4929-8ba2-ffefe8afb22c%22%7d

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública. Es importante señalar que la disposición normativa del Art. 62 de la Normativa Secundaria se aplica para los procedimientos de bienes y servicios, es proceso que nos ocupa es un proceso de obra, conforme con la información consignada en las Especificaciones Técnicas y el portal de Compras Públicas.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: La DISPOSICIONES TRANSITORIAS TERCERA, que señala ?Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca?, aplica para los procedimientos de bienes y servicios, es proceso que nos ocupa es un proceso de obra, conforme con la información consignada en las Especificaciones Técnicas y el portal de Compras Públicas.

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: En aplicación de los principios y valores de la Unidad de Negocio CELEC EP – TRANSELECTRIC, es y será siempre respetuosa del cumplimiento de todo el marco legal correspondiente para cada proceso de Contratación Pública.

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: Respuesta / Aclaración: Las certificaciones de Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, se pueden consultar de manera pública en la página web:https://certificacion-valida.compraspublicas.gob.ec/app_valida/web/app.php/certificados/

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

description: TRA SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DE CELEC EP TRANSELECTRIC QUITO

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

SALAZAR TELLO MARIA EMILIA

streetAddress: AVENIDA TENIENTE HUGO ORTIZ SALVADOR BRAVO 19162 CHILIBULO

legalName: SALAZAR TELLO MARIA EMILIA

MANOSALVAS URBINA GISSELA ANDREA

streetAddress: QUINTA TRANSVERSAL FRANCISCO DE LA PITA 44219N SANTA BARBARA

legalName: MANOSALVAS URBINA GISSELA ANDREA

SIMEC-CG S.A.S.

streetAddress: MARISCAL FOCH DIEGO DE ALMAGRO  CENTRO HISTORICO

legalName: SIMEC-CG S.A.S.


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

currency: USD

rationale: TPI CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL GUANGOPOLO 1

initiationType: tender


legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

rationale: TRA ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y PLATAFORMA DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA BAÑOS


rationale: CCS REPOTENCIACION DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE SALA DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU


streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 EL BEATERIO

rationale: TMA ADECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE LAS CENTRALES TÉRMICAS JARAMIJÓ, MANTA II, MIRAFLORES Y PEDERNALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOMANABÍ


Unidad

scheme: SERCOP

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

scheme: CPC

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

description: POR TENER LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

description: ESTABILIZACION DE SUELOS

title: COTO-CEMA-2025-001-29813

status: active

answer: Estimados oferentes, esta comisión técnica precisa realizar la siguiente aclaración:Tanto en los pliegos como en los términos de referencia se establece como requisito mínimo lo siguiente:?46; Provisión e instalación de micropilote con tubo de acero estructural 3", 6 mm espesor; m; 768,00; 43,74; 33.592,32.?Al respecto es preciso aclarar que por un error involuntario tipográfico se definió un tubo de acero estructural de 3?, cuando lo correcto es de 4?, el detalle correcto es el siguiente:?46; Provisión e instalación de micropilote con tubo de acero estructural 4", 6 mm espesor; m; 768,00; 43,74; 33.592,32.?En consideración de lo expuesto esta comisión técnica validara que las ofertas cumplan con el parámetro en esta aclaración definida.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, en atención a sus consultas debemos señalar que:1.- Referente al tubo de acero detallado en las especificaciones técnicas, esta comisióntécnica debe aclarar que el requerimiento es una tubería de ?acero estructural de diámetro4?, espesor mínimo de 6.0 mm, fy 240 MPa?. 2.- Referente a la experiencia especifica debemos señalar que tanto en los pliegos comoen los términos de referencia se ha establecido que la condición para la evaluación de laexperiencia especifica del oferente es la siguiente ?obras cuyo objeto contractual sea laestabilidad de taludes, suelos o vías mediante micropilotaje?En consideración de lo expuesto la comisión técnica verificara que las ofertas presentadascumplan obligatoriamente con este requisito mínimo exigido. La condición por ustedseñalada no cumple y/o no tiene relación con el requisito antes citado, por lo tanto, no seconsiderará para la evaluación de la experiencia especifica mínima.

description: 1.- En los rubros de la tuberia de acero para los micropilotes indica d=3" y en las especificaciones dice 4"2.- Para la experiencia específica sirve haber realizado 42 pilotes de 20 a 27 m de profundidad para torres de transmisión eléctrica

answer: Estimado oferente, en atención a su consulta debemos señalar que tanto enlos pliegos como en los términos de referencia se ha establecido que la condición para laevaluación de la experiencia especifica del oferente es la siguiente ?obras cuyo objetocontractual sea la estabilidad de taludes, suelos o vías mediante micropilotaje?En consideración de lo expuesto la comisión técnica verificara que las ofertas presentadascumplan obligatoriamente con este requisito mínimo exigido. La condición por ustedseñalada no cumple y/o no tiene relación con el requisito antes citado, por lo tanto, no seconsiderará para la evaluación de la experiencia especifica mínima.

description: Estimado miembros de la comision Tecnica: se puede validar la experiencia especifica con un proyecto de cimentacion que inlcuya la implementacion de muros anclados de hormigon proyectado? saludos

answer: Estimado oferente, en atención a su consulta debemos señalar que tanto enlos pliegos como en los términos de referencia se ha establecido que la condición para laevaluación de la experiencia especifica del oferente es la siguiente ?obras cuyo objetocontractual sea la estabilidad de taludes, suelos o vías mediante micropilotaje?.En consideración de lo expuesto la comisión técnica verificara que las ofertas presentadascumplan obligatoriamente con este requisito mínimo exigido. La condición por ustedseñalada no cumple y/o no tiene relación con el requisito antes citado, por lo tanto, no seconsiderará para la evaluación de la experiencia especifica mínima.

description: Para la experiencia especifica se puede considerar valido presentar obras que contengan construccion de muros de gaviones y/o muros de contencion de hormigon armado y/o pavimentacion rigida?

description: ESTABILIDAD DE LA VÍA DE ACCESO EMERGENTE, ISLA DE DESCARGA, CISTERNA CONTRA INCENDIOS, DE LA PLANTA DE ENVASADO CUENCA DE LA CEM AUSTROGAS

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: PANAMERICANA NORTE KM13.3 SECTOR CHALLUABAMBA S-N NULTI

legalName: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

Tola Falcony Marcelo Augusto

streetAddress: CIUDADELA DE INGENIEROS- al interior de la Urbanizació CICA a 50 mts. del Chozón S/N RICAURTE

legalName: Tola Falcony Marcelo Augusto

BARRERA TORRES DIEGO PATRICIO

streetAddress: CALLE LARGA JESUS ARRIAGA 1-137 SAN BLAS

legalName: BARRERA TORRES DIEGO PATRICIO

CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA.

roles: tenderer supplier

streetAddress: S/N VALLE

legalName: CONSTRUCTORA LARRIVA CIA. LTDA.


name: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE CHONE EP.

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

description: ASÍ LO RECOMIENDA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL CHVIAL-2024-GG-0040

title: COTO-CHVIAL-2024-003-1080583

answer: Se verificará que la oferta cumpla con las Especificaciones Técnicas previstas para el efecto, para lo cual se analizarán los APUS, los mismos que deberán estar suficientemente desglosados detallando: material empleado, razonable rendimiento de mano de obra, empleo de equipo y herramienta de acuerdo al rubro, y para el caso de los equipos fijos del proyecto, se comprobará que se especifique modelo, capacidad, características técnicas, etc.  La Comisión Técnica, a efectos de evaluar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas en los APUS, se procederá a analizar de preferencia, (aunque no únicamente los rubros de mayor peso económico), y los rubros estratégicos del proyecto tal es el caso de equipos especiales, materiales pétreos, hormigones, excavaciones, accesorios, etc., rechazando las ofertas que tengan análisis de precios unitarios que no sean coherentes, que presenten inconsistencias o que tengan costos indirectos ó precios muy inferiores a los razonables, consideran

description: Para el caso de los oferentes que en su oferta planteen precios extremadamente bajos 17% o +en su propuesta con respecto a precios normales del mercado se oficiará a la Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción por personal que atiende portal entidad contratante. Art. 41 ?De las faltas disciplinarias. - Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las servidoras y servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo Hecho?.

answer: Si se revisará el estado de los compromisos de asociación o consorcio, así como los consorcios ya conformados, las compañías, entre otros mecanismos de sociedad.

description: ?Art. 130.- Los administradores o gerentes no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo autorización expresa de la junta general. Se revisará el estado de consorcios o compañías =? ?Art. 261.- ? Los administradores de las sociedades anónimas o cualquier otro miembro de los demás órganos de administración, si los hubiere, no podrán negociar o contratar, por cuenta propia, directa o indirectamente, con la sociedad que administran, salvo las excepciones previstas en este artículo. ??.

answer: Se verificará que la oferta cumpla con las Especificaciones Técnicas previstas para el efecto, para lo cual se analizarán los APUS, los mismos que deberán estar suficientemente desglosados detallando: material empleado, razonable rendimiento de mano de obra, empleo de equipo y herramienta de acuerdo al rubro, y para el caso de los equipos fijos del proyecto, se comprobará que se especifique modelo, capacidad, características técnicas, etc.  La Comisión Técnica, a efectos de evaluar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas en los APUS, se procederá a analizar de preferencia, (aunque no únicamente los rubros de mayor peso económico), y los rubros estratégicos del proyecto tal es el caso de equipos especiales, materiales pétreos, hormigones, excavaciones, accesorios, etc., rechazando las ofertas que tengan análisis de precios unitarios que no sean coherentes, que presenten inconsistencias o que tengan costos indirectos ó precios muy inferiores a los razonables, considera

description: NORMATIVAS Y LEYES C.R.E ART.91 , Art. 46 RGLOSNCP ", LOSEP Art. 42., LOTAIP, Art. 1, Art Ministerio del trabajo, de conformidad a lo establecido en el acuerdo ministerial 141 y el art. 434 del código del trabajo, Si se tratara de consorcios o compromisos de consorcio, estos reglamentos debe cumplirlos totalmente al menos uno de sus consorciantes la comisión verificara o se dará como cumplimiento de parámetros ,, análisis de precios unitarios que generan el presupuesto y cronograma deben ser razonables y cumplir con los rendimientos, dosificaciones, tipo de materiales, salarios actualizados, ser coherentes en los costos asignados a cada elemento y las especificaciones técnicas se verificara rubro a rubro o solo un muestreo , NO ATENDER ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ESTARÍA INFRINGIENDO LAS. 20 del RLOSNCP

answer: Un proveedor del estado hace múltiples interrogantes en una sola pregunta y/o aclaración. - En ese sentido, esta Comisión Técnica para su mayor entendimiento ha separado las inquietudes para su contestación: SE ADJUNTA ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

description: Si el proyecto es derivado de otra institución / departamento /consultoría externa y la ejecución corresponde a entidad la responsabilidad de planos y volúmenes de obra a quien corresponde  Art. 46 RGLOSNCP , CRE Art.91 garantiza el derecho a acceder a fuentes de información, y el Art. 20 del RLOSNCP, por favor criterio jurídico como respuesta ,en caso de responder ,no corresponde a la etapa precontractual argumente en ley con firma procurador para reclamar posteriormente administrativamente, Art.91 C.R.E 2-.- El tercer inciso del artículo 99 RLOSNCP señala La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos precontractuales de preparación, selección, contratación así como en la ejecución misma de los contratos serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, responsabilidad penal a que hubiere lugar

answer: Todos los formularios deberán ser presentados. En caso de que el oferente no requiera de algún formulario, deberá presentarlos con una nota ?No Aplica?, además los formularios deberán estar debidamente firmados por el oferente o representante legal, caso contrario será rechazada la oferta. - La no presentación de cualquiera de los ítems componentes del Formulario de oferta, será causal de rechazo.

description: Los formularios subcontratación es obligatorio presentación con sus calculo APU + umbrales CPC 2023 y UAFE como respaldo RUC subcontratistas + antisoborno ISO 37001 2016  o se omite transgrediendo ley  y estados contables en oferta y seguimiento + auditoria por personal calificación. En caso de consorcios se debe tener firma y RUC el procurador avalado por UAFE se verificará los balances contables previniendo lavados activos con cruce de ROS – RESU del SRI + UAFE. NO ATENDER ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ESTARÍA INFRINGIENDO LAS NORMATIVAS Y LEYES C.R.E ART.91 , Art. 46 RGLOSNCP ", LOSEP Art. 42., LOTAIP, Art. 1, Art. 20 del RLOSNCP

answer: Un proveedor del estado hace múltiples interrogantes en una sola pregunta y/o aclaración. - En ese sentido, esta Comisión Técnica para su mayor entendimiento ha separado las inquietudes para su contestación:  SE ADJUNTA ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

description: Últimamente contratistas obtuvieron UAFE en tiempo récord , es obligación de la comisión técnica notificar UAFE Y FISCALIA cuales contratista obtuvieron el oficial cumplimiento EN ESTE MES YA QUE curso regular que dura meses o lo hicieron en 10 días o la comisión que elaboro pliegos y quien responde no comunicara a los órganos de control o callaran sobre contratista con sus certificados UAFE DE PROCEDENCIA  2-.- Si entidad obliga renunciar REAJUSTE entra contradicción respecto a la existencia o no de reajuste, inobservando los principios de seguridad jurídica y legalidad consagrados en los art. 86 de la CRE y art. 82 y 4 de la LOSNCP. 3.-NO ATENDER ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS ESTARÍA INFRINGIENDO LAS NORMATIVAS Y LEYES C.R.E ART.91 , Art. 46 RGLOSNCP ", LOSEP Art. 42., LOTAIP, Art. 1, Art. 20 del RLOSNCP

answer: Un proveedor del estado hace múltiples interrogantes en una sola pregunta y/o aclaración. - En ese sentido, esta Comisión Técnica para su mayor entendimiento ha separado las inquietudes para su contestación:  SE ADJUNTA ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

description: La UAFE regula mediante el SRI la obligación declarar si no han declarado varios años atrás es motivo descalificación y reporte al UAFE de los estados oferentes  que no he reportado evadiendo las regulaciones estatales? ,2.- Para dar cumplimiento a UAFE del art. 40.2 del RLOSNCP. Es necesario adjuntar una factura del ítem más representativos para prevenir lavado y ser transparente en mi oferta, 3.- EL PAGO ES CON BONOS ESTADO Y EN QUE TIEMPO REMITIR UN CRONOGRAMA DESENFONDOS POR ENTIDAD FINANCISTA,4.- Para un consorcio  aparte de la legalización tablas notariales de judicatura el % de participación del local para obtener el puntaje máximo sería con un análisis de regla tres : 75% local y 25% el otro accionista ,ya que injusto o al menos simulan un engaño al SERCOP y al Estado que el local tenga por conveniencia 10 % generando una ofertas simulada y no acorde intereses del país Y SU VALIDACION OPERADOR SERCOP PARA RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE QUIEN RESPONDE ART91 CRE, ART 42 LOSEP

description: RECONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VEHICULARES DEL TERMINAL  TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ.

region: MANABI

locality: CHONE

streetAddress: CALLE AYACUCHO BY PASS S/N CHONE

MENDOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO

streetAddress: CDLA LOS NARANJOS D STA MARTHA Y MZ 17 VILLA 6 S/N CHONE

legalName: MENDOZA ESPINOZA DIEGO ARMANDO

ORDOÑEZ RODRIGUEZ RENE ISAIAS

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: HAWAY PANAMA S/N ANDRES DE VERA

legalName: ORDOÑEZ RODRIGUEZ RENE ISAIAS

CORPOSAN S.A.

streetAddress: BY-PASS  S/N CHONE

legalName: CORPOSAN S.A.

status: terminated


description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

description: OTROS EDIFICIOS: RELIGIOSOS,MUNICIPALES, DE EXPLOTACIONES AGRARIAS NO RESIDENCIALES

description: CUMPLE  CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS Y OBTUVO EL PUNTAJE MAS ALTO

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

title: COTO-CJ-2024-001-48787

answer:
Adjunto los Archivos:
 FORMULARIO 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS-signed.pdf
 PRESUPUESTO CONVALIDADO 2 DECIMALES.xlsx

description: En el documento denominado ?16-plicotobrpdf-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed?, página 11 en el formulario 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS, los valores declarados de los rubros, unidades, cantidades y precios, se encuentran a 5 decimales, y no se encuentra el documento en formato XLS. Presentar el formulario 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS a 2 decimales y adjuntar el documento en formato XLS conforme lo solicitado en las especificaciones técnicas numeral 16.2.4 Oferta Económica.

answer:
Adjunto los archivos:
 FORMULARIO 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE-signed.pdf
 DETALLE DE RUBROS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA -signed.pdf

description: Una vez revisada la oferta presentada en el formulario 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, página 50 TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA, del documento ??16-plicotobrpdf-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf?? se detalla las siguientes experiencias:??Construcción de edificio para el laboratorio de Control de Calidad de la Fabril S.A ??. No se detalla rubros afines al objeto de contratación requerida.??Construcción y Montaje de la Infraestructura de la planta de Detergente en Polvo de la Fabril? - corresponde a una estructura mixta compuesta por un galpón y un edificio de 7 niveles??. No se detalla ningún tipo de rubro afín al objeto de contratación.Además, se verifica que ha señalado las mismas experiencias tanto para la general como para la específica, pero de conformidad con las respuestas a las preguntas 8 y 18, para la evaluación de puntaje no se podrá puntuar dos veces la misma experiencia, NOTA VERIFICAR ACTA DE CONVALIDACION

answer: Por medio del presente, en atención al acta de convalidación de errores con ACTA Nro. 3, enviada por la comisión técnica con fecha 7 de noviembre del 2024, donde solicitan convalidar, se adjunta toda la documentación de respuesta de Convalidación de error,

description: En el documento denominado ?1-Anexo 21 MFC_plicotobr-signed? página 10 en el formulario 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS los valores declarados de los rubros, unidades, cantidades y precios, se encuentran a 5 decimales, y no se encuentra el documento en formato XLS. Presentar el formulario 1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS a 2 decimales y adjuntar el documento en formato XLS conforme lo solicitado en las especificaciones técnicas numeral 16.2.4 Oferta Económica.

answer: Por medio del presente, en atención al acta de convalidación de errores con ACTA Nro. 3, enviada por la comisión técnica con fecha 7 de noviembre del 2024, donde solicitan convalidar, se adjunta toda la documentación de respuesta de Convalidación de error,

description: Una vez revisada la oferta presentada en el formulario 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, páginas 48, 49 TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, del documento ?1-Anexo 21 MFC_plicotobr-signed? se detalla la siguiente experiencia:?CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD TIPO C, UBICADOS EN LAS LO CALIDADES DE BRISAS DEL MAR Y EL PARAÍSO, CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO??. No se detalla rubros afines al objeto de contratación requerida.Además, se verifica que ha señalado la misma experiencia tanto para la general como para la específica, pero de conformidad con las respuestas a las preguntas 8 y 18, para la evaluación de puntaje no se podrá puntuar dos veces la misma experiencia, por lo expuesto se requiere aclarar si la experiencia presentada en su oferta se puntuará para la experiencia general o para la específicaNOTA REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: ESTIMADA COMISION TECNICA, ENVIO LO REQUERIDO

description: Una vez revisada la oferta presentada en el archivo ?4-38-PRECIOS-UNITARIOS-signed.pdf? se encontró en todos los APUS que los valores de la mano de obra se encontraron en una sola celda, así como también los materiales, equipos y demás, no fueron separados en celdas diferentes para tener visibilidad de cada rubro ofertado, dificultando así la calificación. Remitir el archivo ?4-38-PRECIOS-UNITARIOS-signed.pdf? y el formato Excel de precios unitarios debidamente convalidados, separando en celdas diferentes los valores de la mano de obra, materiales, equipos de todos los APUS

answer: ESTIMADA COMISION TECNICA, ENVIO LO REQUERIDO

description: Una vez revisada la oferta presentada en el formulario 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, página 50 TIPO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA, del documento ?4-62-PLIEGOS-signed-signed-signed? se detalla las siguientes experiencias:?ADECUACION DE TALLERES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PASAJE? No se detalla rubros afines al objeto de contratación requerida.?CONTRATACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO, REMODELACIÓN DE LOS PUESTOS DE PESCADOS YCARNICERÍA MERCADO EXISTENTE, CUBIERTA AGRUPACIÓN LOS??No se detalla en el anexo de respaldo acta documento ?4-16-ESPERIENCIA-ESPECIFICA-4-signed? rubros afines al objeto de contratación requerida.NOTA REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: Por medio del presente, en atención al acta de convalidación de errores con ACTA Nro. 3, enviada por la comisión técnica con fecha 7 de noviembre del 2024, donde solicitan convalidar, se adjunta toda la documentación de respuesta de Convalidación de error,

description: Una vez revisada la oferta presentada en el archivo ?1-Anexo 4 Analisis de Precios Unitarios-signed? página 301 se encontró que el nombre del material Codo PVC 110mm x 45 Union PVC 110mm está en una sola celda, no fueron separados en celdas diferentes para tener visibilidad, dificultando así la calificación. Presentar el formulario 1.6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS debidamente convalidado

answer: Por medio del presente, en atención al acta de convalidación de errores con ACTA Nro. 3, enviada por la comisión técnica con fecha 7 de noviembre del 2024, donde solicitan convalidar, se adjunta toda la documentación de respuesta de Convalidación de error,

description: En el documento denominado ?1-Anexo 21 MFC_plicotobr-signed?, pagina 9, en el formulario 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, los valores declarados no coinciden con el formulario de Impuesto a la Renta. Presentar el formulario 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA debidamente convalidado

answer:
Adjunto los Archivos:
 INDICES FINANCIEROS COMPROMISO DE CONSORCIO GS-signed_firmado.pdf.
 FORMULARIO 1.4 SITUACION FINANCIERA-signed.pdf

description: En el documento denominado ?16-plicotobrpdf-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed?, página 9 en el formulario 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, los valores declarados no coinciden con el formulario de Impuesto a la Renta.  Presentar el formulario 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA debidamente convalidado.

answer: ACLARACIÓN 1Se aclara que acorde al artículo 86.1 del referido Reglamento, no será necesario que se anuncie o detalle enla oferta los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología ycronograma de ejecución de la obra ya que bastará con adjuntar el compromiso de cumplimiento deparámetros en la ejecución contractual de la obra a través del formulario respectivo.NOTA: Es responsabilidad de los oferentes, verificar los documentos publicados en el portal institucional delSERCOP y revisar las preguntas y las respectivas aclaraciones consignadas por los miembros de la ComisiónTécnica en la presente acta para la presentación de sus ofertas.

description: ACLARACION

answer: Estimado proveedor, no existe normativa legal vigente que prohíba que los integrantesde un consorcio puedan formar parte del equipo técnico; sin embargo, se deberá considerar las condicionesestablecidas en la normativa para la conformación de los consorcios.

description: Buenos días Sres., comisión, los integrantes de un consorcio pueden formar parte del equipo técnico, gracias, saludos cordiales.

answer: Estimado proveedor, sí, conforme lo establecido en el artículo 86.1 del Reglamento dela Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no será necesario que se anuncie o detalle en laoferta los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología ycronograma de ejecución de la obra ya que bastará con adjuntar el compromiso de cumplimiento deparámetros en la ejecución contractual de la obra a través del formulario respectivo.

description: Se dará cumplimiento del Art. 86.1 del RGLOSNCP, los parámetros de personal técnicomínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma deejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación deejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la faseprecontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalleen la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a travésdel formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización deinicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, losdocumentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado alproyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

answer: Estimado proveedor, sí de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experienciaespecífica? de las especificaciones técnicas del proceso, se considerará como experiencia específica aconstrucción y/o remodelación de Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos, terminales, hospitales,mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos (universidades, colegios,institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que la experiencia deberá enmarcarse en estascondiciones para ser aceptada como específica

description: Se aceptara como experiencia especifica la remodelación, repotenciacion, o construcción de edificaciones? si la respuesta es negativa por favor basarse en la ley que lo valide.

answer: Estimado proveedor, sí de acuerdo con el numeral 16.1.5.1. ?Experiencia general? delas especificaciones técnicas del proceso, se considerarán obras de características similares a la construccióny/o remodelación de edificaciones en general, exceptuando obras de vialidad e infraestructura urbana, como  redes y sistemas de agua potable, alcantarillado, riego, energía eléctrica, vías, puentes, y parques, así comoresidencias unifamiliares y/o construcciones menores.

description: Por favor. aclarar si se aceptara como experiencia general la construcción de obras civiles en general ya que se realizan trabajos similares al del objeto de contratación.

answer: Estimado proveedor, de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experiencia específica?de las especificaciones técnicas del proceso, sí se considera como experiencia específica a la construcción deun edificio de atención ciudadana, siempre y cuando se cumplan los montos detallados en este numeral.

name: FISCALIZACION DISEÑO Y CONSTRUCCION FIDISCONS S A

description: es valida como experiencia especifica la construccion de un edificio de atencion ciudadana es decir un edificio administrativo?

answer: Estimado proveedor, conforme lo establecido en el numeral 16.1.5.2 ?Experienciaespecífica? se considerarán obras de características similares a la construcción y/o remodelación de Edificiospara la Administración Pública y/o Privada, siendo estos: Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos,terminales, hospitales, mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos(universidades, colegios, institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que la construcción desubcentros de salud, la adecuación y construcción de escuelas, SI se considerarán como parte de estaexperiencia siempre y cuando se cumplan los montos y años detallados en este numeral.

description: 1. Se acepta como experiencia especifica la construcción de SUBCENTROS DE SALUD ?2. Se acepta como experiencia especifica la ADECUACION y CONSTRUCCION de ESCUELAS del DINSE?

answer: Estimado proveedor, conforme lo establecido en el numeral 16.1.5.2 ?Experienciaespecífica? se considerarán obras de características similares a la construcción y/o remodelación de Edificiospara la Administración Pública y/o Privada, siendo estos: Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos,terminales, hospitales, mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos(universidades, colegios, institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que la construcción deldestacamento y del centro comercial, SI se considerarán como parte de esta experiencia siempre y cuando secumplan los montos detallados en este numeral.

description: 1. Se acepta como experiencia especifica la construcción de un DESTACAMENTO de la CTE?  2. Se acepta como experiencia especifica la construcción de un CENTRO COMERCIAL POPULAR?

answer: Estimado proveedor, conforme lo establecido en el artículo 86.1 del Reglamento de laLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no será necesario que se anuncie o detalle en la oferta los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología ycronograma de ejecución de la obra ya que bastará con adjuntar el compromiso de cumplimiento deparámetros en la ejecución contractual de la obra a través del formulario respectivo.

description: En uno de sus archivos enuncian al Artículo 188 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, mencionando que el oferente deberá detallar en su oferta el personal técnico propuesto y su experiencia, el equipo asignado al proyecto, y la metodología de ejecución de la obra, CUANDO EN REALIDAD NO ES NECESARIO DETALLAR NADA ya que el Art. 86.1 del RLOSNCP menciona "Evaluación de ofertas en obras.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que NO SERAN VERIFICADOS O EVALUADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL NI EN LA FASE DE SUSCRIPCION.?Por tanto, no se debe detallar, dado que es algo que se menciona no será verificados, y al ser el reglamento de mayor jerarquía a la normativa secundaria es lo que debe prevalecer, por favor confirmen esto de aquí.

answer: : Estimado proveedor, de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experiencia específica?de las especificaciones técnicas del proceso, sí se considera como experiencia específica a la construcción deun edificio administrativo. Además, ?? Si con la presentación de un instrumento que acredite la experienciamínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general,este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias?.Adicionalmente, se aclara que esta condición únicamente servirá para cumplir el monto mínimo requeridopara cada experiencia pero en la etapa de evaluación por puntaje únicamente se puntuará como experienciaespecífica debido a que no se puede puntuar dos veces la misma experiencia.

description: Sirve como experiencia general, y específica una construcción de un edificio administrativo?

answer: Estimado proveedor, de conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 de lasespecificaciones técnicas del proceso, la localidad donde se ejecutará la contratación será en Machalaprovincia El Oro.

description: De donde es la localidad ?

answer: : Estimado proveedor, de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experiencia específica?de las especificaciones técnicas del proceso, se considerará como experiencia específica a construcción y/oremodelación de Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos, terminales, hospitales, mercados, etc.),Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos (universidades, colegios, institutos, etc.)de cualquier número de pisos, por lo que la remodelación de baterías sanitarias o camerinos no se consideracomo experiencia específica.

description: Es válida como experiencia específica, una remodelación de baterías sanitarias, camerinos, entre varios?

answer: Estimado proveedor, sí, de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experienciaespecífica? de las especificaciones técnicas del proceso, sí se considera como experiencia específica a laconstrucción de un edificio público administrativo.

description: Es válida como experiencia específica, una construcción de un edificio público administrativo ?

answer: : Estimado proveedor, acorde a lo dispuesto en la ?Observación? constante en elnumeral 4.1.1 ?Integridad de la oferta" de los pliegos del proceso, el Formulario de la Oferta debe ser generadoa través del módulo facilitador ofertas, con firma electrónica. no obstante, se deben presentar los formularioscon el formato del documento ?formularios actuales sercop?, publicados como archivo anexo de esteprocedimiento en el portal institucional del SERCOP, que es parte del pliego. Este formulario que contiene losrequerimientos actualizados según la normativa del SERCOP, deberá ser remitido de forma obligatoria comoanexo a la oferta generada a través del módulo facilitador ofertas con firma electrónica.

description: Buen día señores de la comisión técnica, con que versión de formulario se va a  elaborar? el cronograma es en semanas o meses?

answer: Estimado proveedor, sí de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experienciaespecífica? de las especificaciones técnicas del proceso, se considerará como experiencia específica aconstrucción y/o remodelación de Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos, terminales, hospitales,mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos (universidades, colegios,institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que el centro de faenamiento deberá cumplir los montosdetallados en este numeral y rubros similares del presente proceso.

description: BUENAS TARDES, SIRVE PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA LA OBRA DE UN CENTRO DE FAENAMIENTO YA QUE TAMBIÉN SE CONSIDERA COMO UNA EDIFICACIÓN PUBLICA.?

answer: Estimado proveedor, sí de conformidad con el numeral 16.1.5.2. ?Experienciaespecífica? de las especificaciones técnicas del proceso, se considerará como experiencia específica aconstrucción y/o remodelación de Edificios para Servicios (bancos, aeropuertos, terminales, hospitales,mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/o Edificios Educativos (universidades, colegios,institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que la construcción de oficinas de atención al públicodeberá cumplir los montos detallados en este numeral.

description: BUENAS TARDES SRS. DE LAJUDICATURA. PREGUNTA PUNTUAL,,,,, SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN OFICICNAS PARA EL SECTOR PUBLICO COMO OFICINAS DE ATENCION AL PUBLICO  YA QUE TIENE RUBROS SIMILARES EN UN 90%.... CONTESTAR SI O NO ............GRACIAS

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo establecido en el punto 2 del numeral 4.1.7?Metodología y cronograma de ejecución del proyecto? y numeral 16.1.8. ?Cronograma? de lasespecificaciones técnicas y el pliego; este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación yverificación de la suscripción del Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapacontractual.

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Conforme lo establecido en el artículo 86.1 del Reglamento de la Ley Orgánica delSistema Nacional de Contratación Pública, no será necesario que se anuncie o detalle en la oferta el equipomínimo ya que bastará con adjuntar el compromiso de cumplimiento de parámetros en la ejecucióncontractual de la obra a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: : Estimado proveedor, Conforme lo establecido en el artículo 86.1 del Reglamento dela Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no será necesario que se anuncie o detalle en la?oferta el personal técnico? ya que bastará con adjuntar el compromiso de cumplimiento de dichos parámetrosen la ejecución contractual de la obra a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Estimado proveedor, sí,se puede de conformidad con el numeral 16.1.5.2.?Experiencia específica? de las especificaciones técnicas del proceso: ?? Si con la presentación de uninstrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitadopara la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditarlos dos tipos de experiencias?. Adicionalmente, se aclara que esta condición únicamente servirá para cumplirel monto mínimo requerido para cada experiencia pero en la etapa de evaluación por puntaje únicamente sepuntuará como experiencia específica debido a que no se puede puntuar dos veces la misma experiencia.

description: Se puede presentar la MISMA EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO EXPERIENCIA GENERAL?. Artículo 72 REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSNCP ?No se considerará como respuesta el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual.?

answer: : Estimado proveedor, conforme lo señalado en el 10.2. ?Experiencia mínima delpersonal técnico? de las especificaciones técnicas del proceso únicamente el personal técnico deberá contarcon la certificación de prevención de riesgos laborales en la construcción, registrado en la SENESCYT o en elMinisterio de Trabajo.

description: El OFERENTE y TODO EL PERSONAL TÉCNICO deben tener el certificado de prevención de riesgos laborales, según lo indica el Art. 146.- del REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Acuerdo Ministerial 174?. Artículo 72 REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSNCP ?No se considerará como respuesta el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual.?

answer: : Estimado proveedor, el oferente sí puede ser el residente de obra o intendente delproyecto siempre y cuando cumpla las condiciones establecidas en el numeral 10. ?PERSONAL TÉCNICOMÍNIMO? de las especificaciones técnicas y pliego. De otra parte, es oportuno recordar, que los oferentesdeberán cumplir con la experiencia general y específica, que se encuentra en el numeral 16.1.5 ?ExperienciaGeneral y Experiencia Específica del Oferente? del referido pliego.

description: El oferente puede ser el RESIDENTE DE OBRA O INTENDENTE  DEL PROYECTO y con la misma experiencia general o específica?. Artículo 72 REGLAMENTO GENERAL DE LA LOSNCP ?No se considerará como respuesta el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual.?

answer: Estimado proveedor, conforme lo establecido en el 16.1.5.1. ?Experiencia general?, eledificio patrimonial si se considera como parte de la experiencia general; sin embargo, de acuerdo al numeral16.1.5.2 ?Experiencia específica? se considerarán obras de características similares a la construcción y/oremodelación de Edificios para la Administración Pública y/o Privada, siendo estos: Edificios para Servicios(bancos, aeropuertos, terminales, hospitales, mercados, etc.), Edificios Comerciales (centros comerciales) y/oEdificios Educativos (universidades, colegios, institutos, etc.) de cualquier número de pisos, por lo que larestauración o remodelación del edificio patrimonial SI, se considera como parte de esta experiencia siemprey cuando se cumplan los montos detallados en este numeral.

description: BUENOS DÍAS  SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA OBRAS EN RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN  DE  EDIFICIOS PATRIMONIALES YA QUE EXISTEN RUBROS SIMILARES

answer: Estimado proveedor, de conformidad con lo establecido en el numeral 13.2 de lasespecificaciones técnicas del proceso, la localidad donde se ejecutará la contratación será en Machalaprovincia El Oro, y la evaluación se realizará en base al art. 52 de la LOSNCP.

description: ESTIMADOS SEÑORES DE COMISION TECNICA, EL PROCESO ES PUBLICADO EN QUITO, PERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MACHALA COMO LO DETALLAN EN EL INFORME DE JUSTIFICACION, "Para  la  Implementación  de  la  Unidad  de  Violencia  contra  la  Mujer  o Miembros del Núcleo Familiar en la ciudad de Machala, el Consejo de la Judicatura cuenta con un edificio de 3 plantas, ubicado en el área urbana de dicha ciudad", EN VISTA A ESTO ESPECIFIQUE QUE EN EL TEMA DE LOCALIDAD YA QUE SE PIERDO PUNTOS POR EL TEMA DE LOCALIDAD, "Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se  observarán  los  principios  de  legalidad,  trato  justo,  igualdad,  calidad,  vigencia tecnológica,  oportunidad,  concurrencia,  transparencia,  publicidad  y,  participación nacional." DE LA LEY

answer: De conformidad con lo establecido en el numeral 16.1.5.2 de las especificacionestécnicas del proceso, se aceptará obras de características similares como Edificios Educativos (universidades,colegios, institutos).

description: SE ACEPTARA EXPERIENCIA EN REMODELACION Y REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS QUE TIENEN RUBROS IGUALES ??

answer: Estimado proveedor, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 y 13.2 delas especificaciones técnicas del proceso, la localidad donde se ejecutará la contratación será en Machalaprovincia El Oro. Dirección Calle Ayacucho entre la Av. Sucre y Av. 25 de junio, sector Zona Centro.

description: ESTIMADOS DONDE VA HACER LA LOCALIA DE LA OBRA

answer: Estimado proveedor, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1 y 13.2 delas especificaciones técnicas del proceso, la localidad donde se ejecutará la contratación será en Machalaprovincia El Oro. Dirección Calle Ayacucho entre la Av. Sucre y Av. 25 de junio, sector Zona Centro.

description: ESTIMADO CJ FAVOR INDICAR DONDE SE VA HCER LA OBRA EN QUITO O MACHALA?

description: Remodelacion del edificio ex banco Rumiñahui para la implementación de la unidad judicial de violencia contra la mujer del cantón Machala

Consejo de la Judicatura

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE FRANCISCO SALAZAR N24-593 SAN BLAS

legalName: Consejo de la Judicatura

MURILLO MUELA CARLOS EFREN

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: AV PRINCIPAL SEC B B18 SN EL RETIRO

legalName: MURILLO MUELA CARLOS EFREN

AGUILAR FLORES DAVID ANTONIO

region: COTOPAXI

locality: SALCEDO

streetAddress: MEJIA PADRE SALCEDO Y SUAREZ S/N SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

legalName: AGUILAR FLORES DAVID ANTONIO

MENDOZA JORDAN CARLOS OLMEDO

streetAddress: AMAZONAS PJE A Y BARRIO SAN RAFAEL S/N

legalName: MENDOZA JORDAN CARLOS OLMEDO

FLORES CHERREZ JUDY MARIBEL

streetAddress: VILLA 4 MACHALA

legalName: FLORES CHERREZ JUDY MARIBEL

ORELLANA GARNICA JEAN CARLOS

streetAddress: BARRIO SANTA CECILIA CALLE 4 S/N LA PROVIDENCIA

legalName: ORELLANA GARNICA JEAN CARLOS

YEPEZ ROMERO CARLOS EDUARDO

streetAddress: 2DA TRANSVERSAL CUARTA AVENIDA S/N LA PROVIDENCIA

legalName: YEPEZ ROMERO CARLOS EDUARDO

COCHERES PIANDA KEVIN DAVID

streetAddress: AV SEGUNDA AV TERCERA S/N MACHALA

legalName: COCHERES PIANDA KEVIN DAVID

SANCHEZ BENITEZ JOSE LUIS

streetAddress: CRISTOBAL COLON DECIMA NORTE S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SANCHEZ BENITEZ JOSE LUIS

CONSTRUCTORA GISMA S A

streetAddress: PRIMERA NORTE  S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CONSTRUCTORA GISMA S A

KEYSZEN S.A.S.

streetAddress: 3 NUEVE DE MAYO

legalName: KEYSZEN S.A.S.