description: En razón de que la oferta cumple con los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento establecidos en los pliegos y representa mejor costo para la institución en los términos establecidos en el número 18 del Art. 6 numeral LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ?Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), OTRAS VIAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-MDMQ-2025-1506-41357

answer: Señor Oferente, esta etapa del procedimiento es únicamente para realizar preguntas o aclaraciones que puedan surgir en el procedimiento, por lo que su uso inadecuado es netamente responsabilidad de los proveedores, en términos del artículo 9 de la Normativa Secundaria (? serán responsables del buen uso, manejo y registro de información en el portal COMPRASPÚBLICAS, herramientas informáticas del SERCOP, así como de la custodia del usuario y clave conferidos, por lo tanto, su incumplimiento dará lugar a las sanciones establecidas en la normativa vigente?)

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: Señor Oferente, Las condiciones generales y particulares del proceso están determinados en los pliegos y términos de referencia. Esta etapa es para responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, No para respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general y específica contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos, será válida, por tal razón señor oferente debe adjuntar y respaldar con la documentación pertinente solicitada que serviría para acreditar la(s) experiencia(s) indicadas de conformidad con el detalle ampliado en el ?anexo 1? que se encuentra publicado adjunto al pliego del proceso.Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Buenas tardes una consulta se considera como experiencia específica retiro y reposición de bordillos de piedra, y retiro e instalación de adoquín de piedra. En un centro patrimonial?

answer: Señor Oferente, el formulario publicado por la entidad es el actualizado.

description: AL REVISAR LOS FORMULARIOS DE PRESENTACION, LA ENTIDAD ADJUNTA EL FORMULARIO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD ARCHIVO FORMULARIOS, HE BUSCADO Y NO COINCIDE CON EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA CARGADO EN LA PAGINA DEL SERCOP, CUAL DE LOS FORMULARIOS SE PRESENTARA EL QUE SUBE LA ENTIDAD O EL DEL SERCOP? O CUANDO SE ACTUALIZO DICHO FORMULARIO?

answer: Señor Oferente, el objeto del proceso es mantenimiento de ?calzadas? que no implica cambio de uso o estructura de la vía, por tal razón en este proceso se exige perfil profesional del oferente: Arquitecto o Ingeniero Civil si presenta su oferta como persona natural o un representante técnico para que cumpla el mismo perfil profesional para la persona jurídica como oferente, aspecto que será verificado en el registro público de la SENESCYT.La entidad contratante antes de designar a la comisión técnica verifica que todo el personal no incurra en inhabilidades, tanto para desempeñar la función de la comisión la cual fue designada como para sus labores administrativas y técnicas dentro de la entidad.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Señor Oferente, la entidad contratante antes de designar a la comisión técnica verifica que todo el personal no incurra en inhabilidades, tanto para desempeñar la función de la comisión la cual fue designada como para sus labores administrativas y técnicas dentro de la entidad.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Señor Oferente, el objeto del proceso es mantenimiento de ?calzadas? que no implica cambio de uso o estructura de la vía, por tal razón en este proceso se exige perfil profesional del oferente: Arquitecto o Ingeniero Civil si presenta su oferta como persona natural o un representante técnico para que cumpla el mismo perfil profesional para la persona jurídica como oferente, aspecto que será verificado en el registro público de la SENESCYT.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Señor oferente, la experiencia adquirida bajo relación de dependencia en las calidades solicitadas en los pliegos es válida siempre que cumpla la tipología y montos solicitados en los pliegos, tomando en cuenta que para el caso de experiencias en calidad de residente o superintendente se aplicará el 40% del monto ejecutado.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Señor Oferente, en este proceso el personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma se considera cumplido con la presentación del formulario de compromiso contractual, en el cual indica que la documentación referente al personal técnico mínimo, equipo mínimo, metodología y cronograma, serán entregadas al Fiscalizador una vez firmado el contrato y previo a la autorización de inicio de obra.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Señor Oferente, en este proceso el personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma se considera cumplido con la presentación del formulario de compromiso contractual, en el cual indica que la documentación referente al personal técnico mínimo, equipo mínimo, metodología y cronograma, serán entregadas al Fiscalizador una vez firmado el contrato y previo a la autorización de inicio de obra.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus accionistas debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus integrantes debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus integrantes debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La experiencia presentada de los consorcios, que sea acreditada por uno de sus integrantes debe ser directa del mismo y no a través de una tercera persona y será la misma documentación exigida tanto como para la experiencia con el sector público y para el sector privado conforme el anexo del pliego. Cabe recalcar que la transparencia que solicita está garantizada ya que LA ENTIDAD ACTÚA EN PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Señor oferente, conforme a lo indicado en el numeral 4.5 ?Perfil del Oferente?, del documento  Especificaciones Técnicas?, la entidad requiere que la participación del oferente sea del 100%. Con respecto a si los profesionales pueden ser parte del personal técnico en las distintas necesidades del proyecto, el artículo 99 de la LOSNCP menciona que: ?? Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento.??, en este sentido, considerando que los miembros del consorcio tienen responsabilidad solidaria e indivisible, los consorciados personas naturales, tampoco pueden ser parte del personal técnico ver acta

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, en efecto es responsabilidad del oferente la elaboración de la oferta, con la cual debe dar estricto cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas mínimas y análisis de precios unitarios, considerando que el oferente podrá mejorar las condiciones mínimas requeridas en el desarrollo de su oferta. Sin perjuicio de los aspectos convalidables de acuerdo al sistema nacional de contratación pública.La entidad por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. La pregunta cita normativa que identifica parte de la documentación relevante que debe ser publicada, pero  no señala ni contiene una solicitud concreta respecto de cuales  documentos considerados como documentación relevante  de la etapa preparatoria o precontractual que eventualmente  no se encontrarían publicados, por tanto, su pregunta no cumple con dicho requisito ya que no se refiere a supuestos  errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la  documentación relevante.Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que la documentación relevante inherente al tipo de procedimiento se encuentra debidamente publicada.?

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor oferente, no es competencia del Instituto Metropolitano de Patrimonio sancionar a los proveedores que hagan mal uso del portal de compras públicas, ya que esta potestad le corresponde al SERCOP.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Señor Oferente, No se realizará el acto de apertura de manera virtual, la apertura será de manera pública y presencial en las oficinas del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en la Unidad de Contrataciones, conforme se indica en el pliego del proceso, numeral 3 de la Convocatoria.

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.Sin perjuicio de lo indicado, cabe señalar que, por mandato constitucional y legal la entidad contratante, así como, los funcionarios y servidores que intervienen en las diferentes etapas del proceso, están obligados a cumplir con el ordenamiento jurídico.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor Oferente, este espacio es para responder preguntas sobre eventuales errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos o en la documentación que forma parte de los mismos, según señala el numeral 1.6 de las condiciones generales del pliego y normativa conexa. Sus preguntas no cumplen con dicho requisito ya que no se refieren a supuestos errores, omisiones, inconsistencias en los pliegos ni solicita aclaración alguna a los mismos, o a la documentación relevante, limitándose a citar la normativa y a consultar si se observará la misma.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Señor oferente, sírvase considerar la respuesta a la pregunta No. 4, sin perjuicio de indicarle a usted, que el artículo 62 del RGLOSNCP. que usted señala, no se relaciona con la verificación del registro de producción nacional.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: Señor oferente, la exigencia del certificado de la declaración nacional por parte del oferente, es potestad del sercop y el MPCEIP, según  consta  en el articulo 62 de la normativa secundaria y aclarándose que esta verificación aplicara únicamente para bienes y servicios y no para obras como el presente caso.

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: Señor oferente, la entidad aceptará a la experiencia de los profesionales que participan individualmente, adquirida en relación de dependencia (pública o privada), ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron, en las calidades que se señalaron anteriormente, según lo determinado en el modelo de pliego de condiciones particulares numeral  4.1.4 y el Anexo del pliego del proceso.

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: Señor oferente la etapa de preguntas y respuestas es explícitamente utilizada para aclarar cualquier duda respecto al contenido de los pliegos. Además, el Servicio Nacional de Contratación Pública, tiene una herramienta de consulta a la cual puede acceder para realizar las consultas pertinentes, recordando que la documentación relevante de la etapa preparatoria, constan los servidores que intervinieron en dicha etapa Enlace: https://certificacionvalida.compraspublicas.gob.ec/app_valida/web/app.php/certificados/Tómese en cuenta la prohibición señalada en el artículo 141 del Código Orgánico Administrativo, de remitir información o documentos que la administración pública posee o mantiene en sus archivos o bases de datos y que son de acceso público.?

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

answer: Señor Oferente, NO es necesario presentar y adjuntar documentación del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma, conforme lo indica el numeral 1.4 de los pliegos. Este parámetro se acreditará con la sola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual.

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Señor Oferente, NO es necesario presentar y adjuntar documentación del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma, conforme lo indica el numeral 1.4 de los pliegos. Este parámetro se acreditará con la sola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

description: INTERVENCIÓN INTEGRAL CALZADAS DE PIEDRA CHQ FASE 1 – 2025 – IMP

YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

streetAddress: ROBERTO ANDRADE ALBERTO EINSTEIN OE3-688 LA VICENTINA

legalName: YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

LINCANGO GUACHAMIN WASHINGTON BOLIVAR

streetAddress: LOS ALAMOS 6 DE DICIEMBRE 1630 SAN BLAS

legalName: LINCANGO GUACHAMIN WASHINGTON BOLIVAR

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

streetAddress: G CALLE 2 S33-06 GUAPULO

legalName: AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

LLIVE REIMUNDO LILIA IBETH

streetAddress: E2A S29-166 Y PASAJE S29B  SN SAN BLAS

legalName: LLIVE REIMUNDO LILIA IBETH

CARAGUAY GAVILANES DANIELA PATRICIA

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO  N45-23 SAN BLAS

ALVAREZ HERRERA JAVIER ALFONSO

streetAddress: 6 DE DICIEMBRE N34 CHECOSLOVAQUIA N34-154 SAN BLAS

legalName: ALVAREZ HERRERA JAVIER ALFONSO

Siguencia Fajardo Rosa Victoria

streetAddress: S61 OE5C 406 CHIMBACALLE

legalName: Siguencia Fajardo Rosa Victoria

status: terminated


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 BENALCAZAR

scheme: EC-RUC

currency: USD

rationale: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE CALLES EN BARRIOS: CARAPUNGO,  COLINAS DEL VALLE, COLLAS, LA TOLA, UNIDAD NACIONAL, JESUS DEL GRAN PODER,  SENDEROS DE SAN JUAN, SANTA TERESITA I Y SAN JUAN PARROQUIA, CALDERÓN AZC

initiationType: tender


legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

rationale: CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE CALLES EN BARRIOS UBICADOS EN EL SECTOR BELLAVISTA PARROQUIA CALDERON AZC


Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA ESPARCIMIENTO: PARQUES

scheme: CPC

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  PARA ESPARCIMIENTO: INSTALACIONES PLAYERAS, REFUGIOS DE MONTANA,  PARQUES Y PARQUES DE ATRACCION, ETC.

title: COTO-MDMQ-2025-211-41357

status: active

answer: COMPARECEMOS A CONVALIDAR CON LA DOCUMENTACION SOLICITADA LA MISMA QUE SE ADJUNTO Y ESTAN FIRMADOS ELECTRONICAMERNTE

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 y el Formulario 1.3 debidamente completados y firmados con la información requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 14 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar la presentación de la planilla del proceso COTO-AZEA-039-2016, debidamente firmada conforme a lo establecido en los requisitos del procedimiento.

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 14 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.

answer:
Se adjunta el certificado de riesgos laborales
Se adjunta el Anexo 12
Se adjunta el Anexo 14
Se adjunta el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Se adjunta las proformas de todos los materiales que se enviaron con un precio INFERIORES o diferente al de la institución. Los demás precios se han mantenido los mismos institucionales sin ninguna variación  . Según lo solicitado.

description: El oferente deberá presentar el certificado de riesgos laborales.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 correctamente completados y firmados con la información requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 14 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente enviar las proformas de todos los materiales con firma de responsabilidad, ruc, de quien emite la proforma, correo, teléfono y debe estar con fecha posterior a la fecha de publicación del proceso.

answer: SE ADJUNTA OFICIO DE RESPUESTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS

name: DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS CIVILES DB-DIPROCIV C.A.

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el Formulario 1.3 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita a cada uno de los oferentes convalidar la presentación del impuesto a la renta correspondiente al último ejercicio fiscal, a efectos de verificar la situación financiera de cada integrante del consorcio,

answer: envio adjunta la convalidacion respectiva

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12, debidamente corregido, en el que se consigne correctamente el nombre del consorcio conforme consta en los documentos habilitantes de la oferta, a fin de garantizar la correspondencia formal entre los integrantes y la denominación del consorcio.Se solicita al oferente convalidar la presentación del impuesto a la renta correspondiente al último ejercicio fiscal, a efectos de verificar la situación financiera de cada integrante del consorcio, conforme a lo establecido en los pliegos del procedimiento.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 y el Formulario 1.3 debidamente completados y firmados con la información requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar la presentación del Registro Único de Proveedores RUP y del Registro Único de Contribuyentes RUC del consorciado LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS que no los adjuntó, a fi

answer: Se realiza la convalidación solicitada.

description: El Oferente deberá presentar la planilla de liquidación para corroborar los rubros ejecutados de la experiencia presentada como General y Especifica.El oferente BRITZYA MARQUEZ AREVALO deberá presentar el certificado de riesgos laborales.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 14 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.

description: Se solicita al oferente enviar las proformas de todos los materiales con firma de responsabilidad, ruc, de quien emite la proforma, correo, teléfono y debe estar con fecha posterior a la fecha de publicación del proceso.Se solicita al oferente convalidar la presentación del acta de entrega-recepción definitiva del proceso MCO-MDMQ-AZC-05-2021, debidamente suscrita con las firmas electrónicas originales, conforme a los requerimientos del procedimiento.El oferente deberá presentar el certificado de riesgos laborales.

answer: ADJUNTO AL PRESENTE SIRVASE ENCONTRAR LA CONVALIDACION DE ERRORES DEL PROCESO COTO-MDMQ-2025-211 PARA INTERVENCIONES Y CONSTRUCCION DE MURO EN AREAS VERDES DE PREDIOS UBICADOS EN EL SECTOR DE EL CARMEN BAJO PARROQUIA LLANO CHICO AZCPRESENTADA POR EL ING CARLOS SANTIAGO CACERES MONTALVO

answer: EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO ME PERMITO ADJUNTAR EL ANEXO 12 CORRECTAMENTE COMPLETOS Y FIRMADOS DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO

description: El oferente deberá presentar el certificado de riesgos laborales del representante legal del procurador común del consorcio.Se solicita al oferente convalidar el Formulario 1.3 debidamente completados y firmados con la información requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita que el Oferente presente el archivo de Análisis de precios y debe estar con fecha posterior a la fecha de publicación del proceso

description: Se solicita al oferente convalidar la presentación de todos los archivos con firma electrónica por separado, a fin de permitir su verificación conforme a los requerimientos del procedimiento.Se solicita al oferente enviar las proformas de todos los materiales con firma de responsabilidad, ruc, de quien emite la proforma, correo, teléfono y debe estar con fecha posterior a la fecha de publicación del proceso.

answer: ESTIMADA ENTIDAD SE ADJUNTA LA INFORMACION SOLICITADA

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.El oferente deberá presentar el Acta Definitiva del proceso CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE CANCHA DE VÓLEY CENTO POBLADO CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL CENTRO POBLADO PARROQUIA NANEGAL, debido a que superado los 6 meses que prevé la LOSNCP y su Reglamento General

answer: SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS: B-ANEXO-12-MJPT y C-FORMULARIO-COMPROMISO-CONTRACTUAL-MJPT; cumpliendo así con lo solicitado para la respectiva convalidación de errores.

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 correctamente completados y firmados con la información requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.

name: CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

answer: ADJUNTO LO SOLICITADO

name: CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.

description: Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar la presentación de todas las experiencias, certificados y planillas, debidamente suscritos con firmas originales, a fin de permitir su verificación conforme a los requerimientos del procedimiento.

answer: SE ADJUNTA EL FORMULARIO 1.3 (ANEXO 12) FIRMADO, TANTO DE MANERA INDIVIDUAL COMO EN EL COMPENDIO DE TODOS LOS FORMULARIOS , EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y DE LOS FORMULARIOS SUBIDOS EN LA BIBLIOTECA DEL SERCOP.

answer: ADJUNTO CONVALIDACION SOLICITADA

answer: Se da respuesta a lo solicitado con Oficio ENV-GEGE-057-ext-2025 que se encuentra en los archivos adjuntos, igualmente los formularios de respaldo de la convalidación han sido subidos como archivos adjuntos.

name: ENVIROLAND SOCIEDAD ANONIMA, INGENIERIA Y SERVICIOS EN MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL

answer: Se da respuesta a lo solicitado con Oficio ENV-GEGE-057-ext-2025 que se encuentra en los archivos adjuntos, igualmente los formularios de respaldo de la convalidación han sido subidos como archivos adjuntos.

description: El consorciado LASCANO CABRERA CARLOS ALBERTO deberá presentar el certificado de riesgos laborales.El consorciado LASCANO CABRERA SEBASTIAN DAVID deberá presentar el certificado de riesgos laborales.Se solicita al oferente presentar las proformas de los materiales ya que dicha solicitud se la hace si la oferta económica es inferior al 5% del presupuesto referencial, mas no si utiliza o no los precios establecidos en los APUS, dichas proformas deberán cumplir con lo establecido con las especificaciones técnicas del proceso.Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la oferta.Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 de cada uno de los partícipes del consorcio debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentación de la ofe

answer: Se presenta convalidación adjuntando todos los documentos solicitados

description: Se solicita al oferente convalidar dos experiencias presentadas, incluyendo documentación que evidencie la ejecución de obras que contemplen construcción de cancha, conforme a los requisitos establecidos en el pliego.

answer: ACLARACIÓN 04:  En cuanto a la apertura de ofertas, se informa que se realizará una hoja de registro en la cual se  deberá  colocar  una  dirección  de  correo  electrónico,  a  fin  de  que  se  les  ponga  en conocimiento el acta de apertura, del correspondiente proceso.  Con  estas  aclaraciones,  se  elabora  la  presente  acta,  a  fin  de  remitir  a  la  Dirección  Zonal Administrativa Financiera para su correspondiente contestación y publicación en el Portal de Compras Públicas.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 03: En  torno  al  numeral  4.3  de  las  Especificaciones  Técnicas  relacionado  al  Personal  Técnico Mínimo, se aclara que el oferente se podrá desempeñar como parte del personal técnico de la obra, únicamente como Superintendente.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 02: Según DECRETO EJECUTIVO No. 206, publicado en el Registro Oficial Suplemento 524 del 22 de marzo del 2024, el cual modifica al REGLAMENTO A LA LOSNCP, que en su artículo 57  indica:  ?Beneficiario Final. – La identificación de los beneficiarios finales en los procedimientos de contratación pública seguirá las siguientes reglas:  1.  Si  él  proveedor  es  persona  jurídica  regulada  por  la  Superintendencia  de  Compañías,  se utilizará la herramienta provista por dicha entidad para determinar el beneficiario final, presumiéndose que el beneficiario final es lo que conste en esta herramienta. 2.  Si el proveedor es persona natural, se presumirá que él o ella es él beneficiario final.   3.  Si el proveedor es un compromiso de asociación o consorcio, se seguirán las mismas reglas de los numerales anteriores. En los casos previstos en los numerales anteriores, no será necesaria la presentación de una declaración de beneficiario final como documento adicio

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 01: Los oferentes deberán presentar todos los  formularios debidamente llenos y suscritos en base a la Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) y sus actualizaciones según resoluciones RE-SERCOP-2022-124 y RE-SERCOP-2022-129; y los cuales están cargados en el Portal de Compras  Públicas,  en  el  caso  de  no  requerir  los  mismos  para  la  oferta,  deberá  constar claramente ?NO APLICA?.

description: ACLARACION

answer: Estimado  oferente,  conforme  a  las  especificaciones  técnicas, numeral 5 EVALUACIÓN POR PUNTAJE donde indica: ?Los Análisis de precios unitarios deben contener los componentes como equipo, material y mano de obra constantes en las especificaciones técnicas.?, dicho esto, prevalecerá las especificaciones técnicas.  Los técnicos delegados proceden a solventar oportunamente todas las preguntas que fueron realizadas en el portal de compras públicas.

description: ESTIMADA ENTIDAD, EN CASO DE QUE LOS COMPONENTES EN EL APU DE SU ENTIDAD DIFIERA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU ENTIDAD CUAL PREVALECE?

answer: De  conformidad  al artículo 86.1 del Reglamento General a  la  Ley Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  con  respecto  al  personal  técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto y la metodología, se indica que:  Art. 86.1.-  Evaluación  de  ofertas  en  obras.  -  En  el  caso  de  las  contrataciones  de  obras,  los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma  de  ejecución  de  la  obra,  serán  exigidos  en  los  pliegos  como  una  obligación  de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya  que  bastará  con  adjuntar  un  compromiso  de  cumplimiento  de  dichos  parámetros  en  la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: De  conformidad  al artículo 86.1 del Reglamento General a  la  Ley Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública,  con  respecto  al  personal  técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto y la metodología, se indica que:  Art. 86.1.-  Evaluación  de  ofertas  en  obras.  -  En  el  caso  de  las  contrataciones  de  obras,  los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma  de  ejecución  de  la  obra,  serán  exigidos  en  los  pliegos  como  una  obligación  de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya  que  bastará  con  adjuntar  un  compromiso  de  cumplimiento  de  dichos  parámetros  en  la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.?  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

description: INTERVENCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN ÁREAS VERDES DE PREDIOS UBICADOS EN EL SECTOR DE EL CARMEN BAJO, PARROQUIA LLANO CHICO AZC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

roles: buyer procuringEntity

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 LA VICENTINA

LASCANO FERNANDEZ ERIKA LIZETH

streetAddress: S34A CALLE AMAUTA OE1-386 GUAPULO

legalName: LASCANO FERNANDEZ ERIKA LIZETH

PACHECO OROSCO EVELYN JAMILETH

streetAddress: AV 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV CARRION S/N SAN BLAS

legalName: PACHECO OROSCO EVELYN JAMILETH

LEATHERCONSTRUCTIONS CIA.LTDA.

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: H CARLOS CONCHA SL26 5 DE AGOSTO

legalName: LEATHERCONSTRUCTIONS CIA.LTDA.

ANDRADE CORAL CARLOS HERIBERTO

streetAddress: ARIAS DE UGARTE OBISPO DIAZ DE LA MADRID N29-96 LA VICENTINA

legalName: ANDRADE CORAL CARLOS HERIBERTO

Garcés Albán Johny Roberto

streetAddress: IGNACIO ASIN VICENTE HEREDIA 101 SANTA BARBARA

legalName: Garcés Albán Johny Roberto

TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

postalCode: S/N

streetAddress: GARCIA MORENO MATOVELLE N11-324 GUAPULO

legalName: TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

AGUAYO PINTO ALAN XAVIER

streetAddress: SERAPIO JAPERABI LINO CURIMA S11-29 CHIMBACALLE

legalName: AGUAYO PINTO ALAN XAVIER

CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO

streetAddress: LOS COLIBRIES LAS GAVIOTAS LOTE 18 CUMBAYA

legalName: CACERES MONTALVO CARLOS SANTIAGO

LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN

streetAddress: COLON SUCRE S/N EL QUINCHE

legalName: LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN

FERNANDEZ FLORES ROBERTO XAVIER

streetAddress: CASPICARA  LOTE 67 CONOCOTO

legalName: FERNANDEZ FLORES ROBERTO XAVIER

AREVALO BRITZYA MARQUEZ

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE ALPALLANA 2835 EL BEATERIO

legalName: AREVALO BRITZYA MARQUEZ

Aguas Camacho Adrián Patricio

streetAddress: AV DE LOS SHYRIS ISLA FLOREANA N40-110 SAN BLAS

legalName: Aguas Camacho Adrián Patricio

BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

streetAddress: DE LOS CIRUELOS OE4A EL ROCIO OE4-89 LA VICENTINA

legalName: BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

LOZADA MOYA JOSE ANDRES

streetAddress: S3 E21C E2119 LA FLORESTA

legalName: LOZADA MOYA JOSE ANDRES

PILLAJO TAIPE MARCO JOSE

streetAddress: AV. GEOVANNI CALLES RAFAEL CALVACHE N9-334 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: PILLAJO TAIPE MARCO JOSE

ABARCA GUANOCHANGA PABLO FERNANDO

streetAddress: BARTOLOME DE LAS CASAS LA ISLA OE5-193 LA FLORESTA

CELI ROGEL XIMENA ALEXANDRA

streetAddress: OE1B JOSE MARIA CORD N9K 726 LT PB  CONOCOTO

streetAddress: DE LOS MOTILONES JOSE QUERY N40-269 LA FLORESTA

streetAddress: GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA S/N CUMBAYA

streetAddress: JOSE VINUEZA MANUEL AGUIRRE N4D CENTRO HISTORICO

streetAddress: LA PRADERA SAN SALVADOR  CENTRO HISTORICO

CA&FE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: VIA DEL FERROCARRIL GARCÍA MORENO  CENTRO HISTORICO

ZOSER CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: ANDRES DE SANTACRUZ HOSPITALARIA  CENTRO HISTORICO

LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

streetAddress: AV. REPUBLICA AV. ATAHUALPA E2 62 LA FLORESTA


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA ESPARCIMIENTO: PARQUES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  PARA ESPARCIMIENTO: INSTALACIONES PLAYERAS, REFUGIOS DE MONTANA,  PARQUES Y PARQUES DE ATRACCION, ETC.

title: COTO-MDMQ-2025-213-41357

answer: SALUDOS, ADJUNTO CONVALIDACION

description: El Oferente debera presentar el pliego de la oferta generado en el modulo facilitador debidamente suscrito, sin ninguna alteracion del mismoEl Oferente debera presentar cada uno de los archivos de su oferta que contengan firmas electronicas, de manera individual para su respectiva validacion. DE CONFORMIDAD A OFICIO ADJUNTO.

answer: SE PRESENTA LA RESPUESTA A LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: El Oferente debera presentar el certificado de riesgos laborales del consorciado: DIEGO JAVIER AGUIRRE TOBAREl Oferente debera presentar el certificado de riesgos laborales del consorciado: SANCHEZ GUAMBI JHOSELYN ABIGAILEl Oferente debera presentar el Acta Provisional del proceso REHABILITACION INTEGRAL DEL PARQUE SIDERAL ya que solo presenta el Contrato y planilla CONFORME OFICIO ADJUNTO

answer: REPUESTA CONVALIDACIÓN ERRORES

description: El Oferente debera presentar la planilla de liquidacio n para corroborar los rubros ejecutados de la experiencia presentada como General y EspecificaEl Oferente debera presentar Acta Definitiva de la experiencia presentada como General y Especifica DE CONFORMIDAD A OFICIO ADJUNTO

answer: En respuesta al ACTA Nro 003 CONVALIDACION DE ERRORES para el PROCESO DE COTIZACION Nro COTO-MDMQ-2025-213 cuyo objeto es INTERVENCIONES EN AREAS VERDES Y PARQUES DE PREDIOS UBICADOS EN BARRIOS DE LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERON AZC publicada en el portal de las compras publicas me permito presentar lo siguiente

description: El Oferente debera presentar la constitucio n de la experiencia presentada del proyecto denominado: OBRAS DE EMBELLECIMIENTO URBANISTICO EN LAS PARROQUIAS DE CHILIBULO, SAN BARTOLO, LA ARGELIA, LA MENA Y LA MAGDALENA, SUSCRITA POR EL ARQ. JUAN MERCHA VEINTIMILLA, PROCURADOR COMU N DEL CONSORCIO ESPACIO PU BLICO, con el fin de verificar la acreditacio n de dicha experiencia

answer: Se adjunta el Anexo 12 Se adjunta el Anexo 14 Se adjunta el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Se adjunta las proformas de todos los materiales que se enviaron con un precio INFERIORES o diferente al de la institución. Los demás precios se han mantenido los mismos institucionales sin ninguna variación . Según lo solicitado.

description: Se solicita al oferente convalidar el Anexo 12 correctamente completados y firmados con la informacio n requerida, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentacion de la oferta. Se solicita al oferente convalidar el Anexo 14 debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentacion de la oferta. Se solicita al oferente convalidar el FORMULARIO COMPROMISO CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL debidamente completados y firmados, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del pliego y garantizar la correcta presentacion de la oferta. DE CONFORMIDAD A OFICIO ADJUNTA.

description: El Oferente debera presentar el certificado de riesgos laborales del consorciado SEBASTIAN DAVID LASCANO CABRERA El Oferente debera presentar el certificado de riesgos laborales del consorciado: CARLOS ALBERTO LASCANO CABRERA El Oferente debera presentar las proformas de los materiales ya que dicha solicitud se la hace si la oferta econo mica es inferior al 5 PORCIENTO del presupuesto referencial, mas no si utiliza o no los mismos precios establecidos en los Ana lisis de precios unitarios, dichas proformas debera n cumplir con lo establecido en las Especificaciones Te cnicas del proceso. DE CONFORMIDAD A OFICIO ADJUNTO

answer: SE ADJUNTA RESPUESTA A LA CONVALIDACIÓN CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS

description: Se solicita al oferente convalidar la presentacio n de la planilla del proceso PARQUE FORESTAL, BIOSALUDABLE Y DEPORTIVO LA PROPICIA N1 ESMERALDAS para validar la experiencia Especifica y General DE CONFORMIDAD A OFICIO ADJUNTO.

answer: En cuanto a la apertura de ofertas, se informa que se realizará una hoja de registro en la cual se deberá colocar una dirección de correo electrónico, a fin de que se les ponga en conocimiento el acta de apertura, del correspondiente proceso.Con estas aclaraciones, se elabora la presente acta, a fin de remitir a la Dirección Zonal Administrativa Financiera para su correspondiente contestación y publicación en el Portal de Compras Públicas.

description: ACLARACION

answer: En torno al numeral 4.3 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO se solicitará, FAVOR REMITIRSE A ACLARACIÓN 03 DEL ACTA ADJUNTA.

description: ACLARACION

answer: Según DECRETO EJECUTIVO No. 206, publicado en el Registro Oficial Suplemento 524 del 22 de marzo del 2024, el cual modifica al REGLAMENTO A LA LOSNCP, que en su artículo 57 indica: ?Beneficiario Final. – (?) La identificación de los beneficiarios finales en los procedimientos de contratación pública seguirá las siguientes reglas:1. Si él proveedor es persona jurídica regulada por la Superintendencia de Compañías, se utilizará la herramienta provista por dicha entidad para determinar el beneficiario final, presumiéndose que el beneficiario final es lo que conste en esta herramienta.2. Si el proveedor es persona natural, se presumirá que él o ella es él beneficiario final.3. Si el proveedor es un compromiso de asociación o consorcio, se seguirán las mismas reglas de los numerales anteriores. FAVOR REMITIRSE A ACLARACIÓN 2 DE ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Los oferentes deberán presentar todos los formularios debidamente llenos y suscritos en base a la Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) y sus actualizaciones según resoluciones RE-SERCOP-2022-124 y RE-SERCOP-2022-129; y los cuales están cargados en el Portal de Compras Públicas, en el caso de no requerir los mismos para la oferta, deberá constar claramente ?NO APLICA?.

description: ACLARACION

answer: Oferente por un lapsus calami, se aclara que el personal técnico requerido es el que se indica en el numeral 4.3 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 2 Superintendentes de Obra, 3 Residentes de Obra y 1 Topógrafo.Los técnicos delegados proceden a solventar oportunamente todas las preguntas que fueron realizadas en el portal de compras públicas. FAVOR REMITIRSE A ACTA ADJUNTA

description: Estimada entidad, En el TDR, numeral 4.3, se indica que se requieren 2 Superintendentes de Obra, 3 Residentes de Obra, no obstante en el numeral 4.4 del mismo TDR, se hace referencia a 1 solo Superintendente y 2 Residentes. Favor aclarar CUANTOS SUPERINTENDENTES DE OBRA y RESIDENTES se requieren paraelproyecto.

answer: De conformidad al artículo 86.1 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con respecto al personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto y la metodología, se indica que: ?Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. FAVOR REMITIRSE A ACTA ADJUNTA

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: De conformidad al artículo 86.1 del Reglamento General a la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con respecto al personal técnicopropuesto, el equipo asignado al proyecto y la metodología, se indica que:?Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, losparámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología ycronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos como una obligación deejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual nien la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos,ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en laejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. (?)? FAVOR REMITIRSE A ACTA ADJUNTA

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

description: INTERVENCIONES EN ÁREAS VERDES Y PARQUES DE PREDIOS UBICADOS EN BARRIOS DE LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN AZC.

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 LA VICENTINA

LEATHERCONSTRUCTIONS CIA.LTDA.

streetAddress: H CARLOS CONCHA SL26 5 DE AGOSTO

LOPEZ COSTALES FRANK ARIEL

streetAddress: N34B GUAYAS RIO AMAZONAS E3-79 SAN BLAS

legalName: LOPEZ COSTALES FRANK ARIEL

ANDRADE CORAL CARLOS HERIBERTO

streetAddress: ARIAS DE UGARTE OBISPO DIAZ DE LA MADRID N29-96 LA VICENTINA

PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

streetAddress: MIGUEL DE SANTIAGO CARLOS SALAS LOTE 62 CONOCOTO

legalName: PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

Loza Vega Luis Ernesto

streetAddress: CECILIO LOZA MARCELO HERDOIZA 7 TUMBACO

legalName: Loza Vega Luis Ernesto

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

streetAddress: G CALLE 2 S33-06 GUAPULO

legalName: AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

VACA MERINO EDMUNDO ALEXANDER

streetAddress: MANUEL CABEZA DE VACA LOS PINOS N53-193 SAN BLAS

legalName: VACA MERINO EDMUNDO ALEXANDER

RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH

streetAddress: LUIS FELIPE BORJA CHARLES DARWIN N9-580 CONOCOTO

legalName: RAMOS PROAÑO ROCIO ELIZABETH

ESPINOZA LARREA LEONARDO SEBASTIAN

streetAddress: RICARDO DESCALZI CALLE O 631 LA VICENTINA

legalName: ESPINOZA LARREA LEONARDO SEBASTIAN

Vargas Benavides Bryan André

streetAddress: QUITUMBE ÑAN BLANCA BENITEZ SN CHIMBACALLE

legalName: Vargas Benavides Bryan André

LEON CAMACHO CRISTHIAN PATRICIO

streetAddress: RIO VILLANACO MANUEL BARRERO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: LEON CAMACHO CRISTHIAN PATRICIO

legalName: CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.

APHI-Q OBRAS CIVILES S.A.S.

streetAddress: E 11 N 6  CENTRO HISTORICO

legalName: APHI-Q OBRAS CIVILES S.A.S.

PROYEXIA S.A.S.

streetAddress: CALLE 3 CALLE 2  CONOCOTO

CONSTRUCTORA REGIONAL AMAZONICA S.A.S.

streetAddress: AV FUNDADORES LAURELES  LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL