description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION

description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONDUCCIONES DE REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Y  ALCANTARILLADO  (INCLUIDAS LAS OBRAS AUXILIARES COMO ESTACIONES DE BOMBEO).

title: COTO-EP-EMAPAR-2025-001-334029

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimados Oferentes sírvase encontrar adjunto archivos como anexos.

description: ACLARACION

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: En vista de que la declaración de la renta anual se la realiza hasta el mes de marzo y el proceso fue subido a inicios de este mes, con la declaración de la renta de que año se deben presentar los índices financieros?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: SRES COMISIÓN TÉCNICA, FAVOR SUBIR LOS PLANOS DE DETALLE DE LOS POZOS TIPO B1, B2 Y B3

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimados comisión técnica, los parámetros metodología y cronograma de ejecución de la obra se cumplirá conla sola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en EtapaContractual?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimados comisión técnica, que porcentaje de avance se debe tener a la mitad del plazo contractual?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimados comisión técnica,  el cronograma valorado deberá ser elaborado en semanas o meses?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimados comisión técnica, el personal técnico mínimo y el equipo mínimo se cumplirá con lasola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes, LA EXPERIENCIA ESPECIFICA PUEDE JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA GENERAL ??

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes, en referencia a CONSORCIOS, según el articulo 39 del RGLOSNCP - La participaciónlocal , se cumplirá con la localia y se obtendra los puntos si el procurador común que tienemayor participación este domiciliado en Riobamba y sin importar que los otros consorciados esténdomiciliados en otros cantones?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes, se debe firmar electrónicamente todos y/o cada uno de los APU propuestos por el oferente?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: BUENOS DÍAS, EL OFERENTE PODRÁ FORMAR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Al estar parte del proyecto ubicado dentro de una vía estatal y conociendo que se podrían presentar cierres temporales que sean indispensables para la ejecución de los trabajos, estos inconvenientes que se podrían presentar debido al proceso constructivo han sido socializados con los beneficiarios, los usuarios y administradores Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la vía?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Al verificar los planos adjuntos en el proceso y, luego de visitar los sitios relevantes para el proyecto, se constató que no está construida la planta de tratamiento en la cual se realizará la descarga del alcantarillado pozo ORS81, por lo que se solicita se confirme que este pozo es el punto de terminación del proyecto

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Dentro de las especificaciones técnicas se verifica que la institución hace énfasis en precautelar la seguridad de los habitantes del sector y usuarios de la vía y, en vista de que dentro de la tabla de cantidades y precios no consta ningún rubro que contemple el pago de las actividades necesarias para garantizar la seguridad señalética preventiva y el libre acceso a las viviendas y sitios de actividades comerciales dentro de la zona, cual es el mecanismo para reconocer el costo de realizar estos trabajos?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Al constatarse que en ciertos sitios va a existir la necesidad de cerrar parcial y temporalmente la vía, al ser una vía perteneciente a la Red Estatal, existe un plan de contingencia para el redireccionamiento de tránsito por parte de la entidad contratante? Quién asumirá estos costos?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Luego de haber realizado la inspección física a los sitios de trabajo Se consulta si esta bien la denominación de la obra ?CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SECTOR NORORIENTAL DEL CANTÓN RIOBAMBA PROVINCIA DE CHIMBORAZO? en vista de que entre otras inquietudes no existe el rubro acometidas domiciliarias.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimada entidad contratante por favor aclarar bien en los apus de excavación, como se sabe siempre manda las especificaciones técnicas antes q los apus pero en las especificaciones se pone solo retroexcavadora en herramientas y en mano de obra solo consta albañil, peon y operador de retro, teniendo controversia con los apus de la entidad ya que para cada rubro se pone diferente, asi como en excavación en roca esta excavadora y no tiene concordancia con la especificación.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes honorables señores de la EMAPAR. Por favor se solicita que se adjunten al expediente de archivos del presente proceso, los planos de detalle de la estructura de pavimento a reponer, en el que se detallen las alturas de subbase y base existentes. Muchas gracias por su atencion.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes honorables señores de la EMAPAR. Por favor se solicita que se adjunten al expediente de archivos del presente proceso, los planos de detalle de la zanja tipo, en el cual se puedan apreciar las dimensiones que deben tener el ancho inferior, ancho superior y pendiente del talud segun la altura de excavacion, asi como las dimensiones que debe tener el entibado respecto de la altura de la zanja. Muchas gracias por su atencion.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas tardes Señores EMAPAR, solicito se incorpore en el proceso los planos de detalle de los Pozos, así como también el plano de detalle de la descarga del alcantarillado sanitario.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: BUENOS DIAS SRS. EMAPAREN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE INDICA ?? Deberá acreditar su experiencia adquirida en los últimos 20 años a partir de la publicación del proceso, en calidad de: Contratista, Superintendente de obra relacionado en la construcción de: obras de alcantarillado sanitario??, por lo que solicita se valide la experiencia en COLECTORES tomando en cuenta que la metodología de construcción es la misma incluso más minuciosa, además que con lo solicitado en los pliegos en la experiencia especifica se estaría limitando la libre participación.Muchas Gracias.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Estimados miembros de la comisión técnica se considerará la exp, específica proyectos donde dentro de su presupuesto y/o tabla de cantidades exista capítulo de alcantarillado sanitario?, se considerará la experiencia como residente de obra?. Saludos.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: SEÑORES DE LA COMISIÓN  TÉCNICA : TOMAR EN CUENTA ESTA RESOLUCIÓN: DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA ART. 39 PARTICIPACIÓN LOCAL REFORMADO POR EL ART. 6 NEM.  17 DEL D.E. 206. R.O. 524-3S, 22-MARZO-2024.-?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: PARA EL CASO DE COMPROMISOS DE ASOCIACIONES O CONSORCIO, CONSORCIOS O ASOCIACIONES, EL MIEMBRO QUE TENGA MAYOR PARTICIPACIÓN, Y QUE HAGAS LAS VECES DE PROCURADOR COMÚN, DEBERÁ ESTAR OBLIGATORIAMENTE EN EL CANTÓN O PROVINCIA DONDE SE DESTINEN LOS BIENES, SE PRESTEN SERVICIOS, O SE EJECUTE LA OBRA PARA ACCEDER A LA PREFERENCIA ?.?TOMAREN CUENTA ESTA RESOLUCION

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: EL ANEXO 14 SE ENVIA EL ACTUALIZADO CON 6 ITEMS O EL DE 7ITEMS

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: SEÑORES DE LA COMISION EL ANEXO 12 EN CASO DE CONSORCIO SE PRESENTA UNIFICADO FIRMADO POR TODOS LOS PARTICIPANTES O INDUVIDUAL POR CADA INTEGRANTE GRACIAS

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Buenas noches Sres. de la comisión realizo la siguiente consulta: Se aceptará como experiencia especifica obras de alcantarillado pluvial debido a que el alcantarillado sanitario como el pluvial son sistemas de tubería que se encargan de recoger y transportar y conducirlas a los puntos de descarga.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: favor anexar el calculo de volumenes de obra acorde CGE y RLOSNCP y calculo sanitario

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Se aceptará para el personal técnico experiencia en alcantarillados como parte de otras obras viales?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?    RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES ADJUNTA COMO ANEXO.

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

name: CONSTRUCTORA HARO MACHADO HAROMACHADO CIA.LTDA.

name: NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA.

EMPRESA PUBLICA RIOBAMBA RIOBAMBA-EP

legalName: EMPRESA PUBLICA RIOBAMBA RIOBAMBA-EP

MANZANO ALVARADO MATEO XAVIER

streetAddress: S/N VALLE

legalName: MANZANO ALVARADO MATEO XAVIER

CHACAN ESCOBAR LUIS GONZALO

streetAddress: CALLE JUAN DE VELASCO Y OROZCO A MEDIA CUADRA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FELIPE 24-38 MALDONADO

legalName: CHACAN ESCOBAR LUIS GONZALO

HERNANDEZ LEON FRANCISCO RODRIGO

streetAddress: EDUARDO KIGMAN AV. SULTANA DE LOS ANDES 46 LIZARZABURU

legalName: HERNANDEZ LEON FRANCISCO RODRIGO

Burgos Huilcapi Vinicio Hernando

streetAddress: AV. DANIEL LEON BORJA MIGUEL ANGEL LEON 33-21 VELASCO

legalName: Burgos Huilcapi Vinicio Hernando

MORENO YANEZ MAURO PATRICIO

streetAddress: AV. 11 DE NOVIEMBRE EDUARDO KINGMAN LOTE 3 LIZARZABURU

legalName: MORENO YANEZ MAURO PATRICIO

TORRES GUANANGA EDGAR FABIAN

streetAddress: PASAJE B AV SAINT AMMOND MONTREAC 19 LIZARZABURU

legalName: TORRES GUANANGA EDGAR FABIAN

ASADOBAY CUTIUPALA VICTOR MANUEL

streetAddress: CANONIGO RAMOS JUAN CRIRIBOGA 15 LIZARZABURU

legalName: ASADOBAY CUTIUPALA VICTOR MANUEL

ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO

streetAddress: SANTIAGO QUITO 18 RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ESCOBAR PARRA FAUSTO ERNESTO

ORNA HERRERA ANIBAL EFREN

streetAddress: PRINCIPAL DOS 23-29 LICAN

legalName: ORNA HERRERA ANIBAL EFREN

AVALOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS

streetAddress: MANUEL ELICIO FLOR CARLOS ZAMBRANO 40 52 LIZARZABURU

legalName: AVALOS RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS

VELOZ LEMA ANGEL ENRIQUE

streetAddress: ESMERALDAS 12-36 Y DARQUEA  S/N VELOZ

legalName: VELOZ LEMA ANGEL ENRIQUE

TELLO ENDARA JUAN CARLOS

streetAddress: ANTONIO SALAS GONZALO ENDARA 02 LIZARZABURU

legalName: TELLO ENDARA JUAN CARLOS

CORREA GUAÑA NESTOR GABRIEL

streetAddress: PASAJE 5 02 SN 02 VELASCO

legalName: CORREA GUAÑA NESTOR GABRIEL

FRAY MARCALLA LUIS ALBERTO

streetAddress: HANOI HARO EDELBERTO BONILLA 3 MALDONADO

legalName: FRAY MARCALLA LUIS ALBERTO

SAEZ PAGUAY TERESA DEL PILAR

streetAddress: CARONDELET PURUHA 10-14 VELOZ

Padilla Torres Cristopher Paul

streetAddress: 21 DE ABRIL AV. EDELBERTO BONILLA 37 21 VELASCO

FLOR PADILLA SOFIA LISBETH

streetAddress: PRIMERA CONSTITUYENTE ENTRE TARQUI Y JUAN DE VELASCO 19-31 VELASCO

BARRENO PROAÑO JUAN DANIEL

streetAddress: JUAN CHIRIBOGA 5 AV. CANONIGO RAMOS 5 LIZARZABURU

JIMENEZ SHININ JOSE HERNAN

streetAddress: PANAMERICANA SUR AV LEONIDAS PROAÑO ND S/N LICAN

CONSTRUCTORA RIOMUÑOZ CIA LTDA

streetAddress: JOSE DE ARAUJO MANUEL BARROS 3 LIZARZABURU

streetAddress: 5 de Junio Luz Elisa Borja 33-43 MALDONADO

legalName: CONSTRUCTORA HARO MACHADO HAROMACHADO CIA.LTDA.

CONSTRUCTORA BRITT&CONSTT CIA.LTDA.

streetAddress: AZUAY ZAMORA CHIMCHIPE  RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

RP-CONS S.A.S.

streetAddress: OLMEDO TARQUI  RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ERAZO&ERAZO CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: AYACUCHO LA PAZ  RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ZANIPATTINI GARRIDO VICTOR HUGO

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE ELIAS SINALIN S/N NAYON

legalName: NOVOHABIT INGENIERIA Y DESARROLLO CIA. LTDA.


name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRICOLAS "SAN PEDRO DE RIOBAMBA"

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE LA RED DE CABLES ELECTRICOS DE APARATOS EN EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION

scheme: CPC

description: SERVICIOS DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE LA RED DE CABLES ELECTRICOS BASICA O DE APARATOS EN EDIFICIOS Y OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION

description: POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLIEGO Y POR SE EL OFERENTE CON EL PUNTAJE MAL ALTO Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 6 NUMERAL 18 DE LA LOSNCP

title: COTO-EP-EMMPA-2024-001-276794

status: active

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta para que se pueda cumplir loscronogramas establecidos en los estudios, se requiere un equipo de trabajo que tengaexperiencia en las dinámicas de funcionamiento de los mercados, el giro de negocio, loshorarios especiales de trabajo y la interacción social con los actores de un mercadomayorista, así como los protocolos de seguridad industrial para la ejecución de una obrade construcción en un equipamiento con alto flujo permanente vehicular, peatonal y decomercialización de productos agroalimentarios.

description: Se puede tomar en cuenta en la experiencia especifica, en trabajos ejecutados en Supermaxis, centros comerciales, etc?

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta para que se pueda cumplir loscronogramas establecidos en los estudios, se requiere un equipo de trabajo que tengaexperiencia en las dinámicas de funcionamiento de los mercados, el giro de negocio, loshorarios especiales de trabajo y la interacción social con los actores de un mercadomayorista, así como los protocolos de seguridad industrial para la ejecución de una obrade construcción en un equipamiento con alto flujo permanente vehicular, peatonal y decomercialización de productos agroalimentarios.

description: Buenas tardes señores de la comisión aceptan la experiencia especifica en edificaciones que sirva como comedores y almacenaje de alimentos

answer: stimado oferente en respuesta a su pregunta la localidad será en la Provinciade Chimborazo, Cantón Riobamba, Empresa Pública Municipal Mercado de ProductoresAgrícolas San Pedro de Riobamba, Avenida Leopoldo Freire N 1 y Avenida Circunvalación.

description: DONDE SERA LA LOCALIDAD

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, No, debido a que el objeto delproyecto es: ?LA CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EILUMINACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EP-EMMPA?, se tomará en cuenta laexperiencia específica en ejecución de obra en calidad de contratista, superintendente oresidente de obra.

description: En cuanto a la experiencia especifica de redes eléctricas en media tensión en mercados, se puede validar esa experiencia con contratos en "Diseños eléctricos en mercados"...

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta, Sí, la base para el profesionalo residente de obra electrónico como indica en la formación mínima debe ser ingenieroelectrónico y/o de control.

description: En cuanto a la experiencia del personal el profesional en electrónica, puede ser profesional en Electronica y Telecomunicaciones..

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta para que se pueda cumplir loscronogramas establecidos en los estudios, se requiere un equipo de trabajo que tengaexperiencia en las dinámicas de funcionamiento de los mercados, el giro de negocio, loshorarios especiales de trabajo y la interacción social con los actores de un mercadomayorista, así como los protocolos de seguridad industrial para la ejecución de una obrade construcción en un equipamiento con alto flujo permanente vehicular, peatonal y decomercialización de productos agroalimentarios.

description: señores de la comisión solicito se pueda aclarar que la experiencia especifica sea omitido de manera puntual  en mercados. Los  trabajos de redes eléctricas, en cualquier tipo deedificación es la misma, ya que los trabajos a realizar son similares, sin importar el uso final de laedificación, por lo cual la experiencia es perfectamente válida  porque se tiene procedimientos establecidos que manda las entidades de control.  Si es que se mantiene así como esta,  esto limita laparticipación de más oferentes, contrariando el espíritu de la ley.

answer: Estimado oferente en respuesta a su pregunta para que se pueda cumplir loscronogramas establecidos en los estudios, se requiere un equipo de trabajo que tengaexperiencia en las dinámicas de funcionamiento de los mercados, el giro de negocio, loshorarios especiales de trabajo y la interacción social con los actores de un mercadomayorista, así como los protocolos de seguridad industrial para la ejecución de una obrade construcción en un equipamiento con alto flujo permanente vehicular, peatonal y decomercialización de productos agroalimentarios.

description: Porqué en experiencia específica se pide solo trabajos realizados en mercados? Esto limita la participación de más oferentes, contrariando el espíritu de la ley.  Solicitamos que la experiencia específica sea abierta a trabajos de redes eléctricas, en cualquier tipo de edificación, ya que los trabajos a realizar son similares,sin importar el uso final de la edificación, por lo cual la experiencia es perfectamente válida

name: ORGANIZACION TECNICA COMERCIAL ORGATEC-AP S.A.

description: CONTRATACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN E ILUMINACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA EP-EMMPA

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

roles: buyer procuringEntity

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

countryName: ECUADOR

streetAddress: FRENTE AL COLEGIO FERNANDO DAQUILEMA AV. LEOPOLDO FREIRE S/N MALDONADO

scheme: EC-RUC

SIGUENCIA BAYAS ADRIAN ISRAEL

streetAddress: ROCAFUERTE NUEVA YORK 31-20 LIZARZABURU

legalName: SIGUENCIA BAYAS ADRIAN ISRAEL

streetAddress: GUAYAQUIL ROCAFUERTE 28-13 RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

DELGADO MERCHAN JIMMY ALCIDES

streetAddress: URUGUAY VELOZ 2379 VELASCO

legalName: DELGADO MERCHAN JIMMY ALCIDES

SALAZAR SILVA INDIRA YAJAIRA

roles: tenderer supplier

streetAddress: BALTAZAR LOS OLIVOS 503 VELASCO

legalName: SALAZAR SILVA INDIRA YAJAIRA

status: terminated

initiationType: tender


name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONDUCCIONES DE REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Y  ALCANTARILLADO  (INCLUIDAS LAS OBRAS AUXILIARES COMO ESTACIONES DE BOMBEO).

description: OFERTA MEJOR PUNTUADA EN LA ETAPA DE CALIFICACION

title: COTO-EPMAPASD-2024-02-273847

answer:
ADJUNTO LO SOLICITADO EN CONVALIDACION DE ERRORES

ATT
CONSORCIO HIDROVIAS

description: En calidad de convalidación de errores, presentar lo siguiente: ?Copia Legible del Contrato Nro. LICO-GADMANTA-05-22, perteneciente a la ?REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDADELA MANTA BEACH, CIUDAD DE MANTA?.

answer:
1._Adjunto Contrato Nro. COTO-EPMAPS-023-2014, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO
2014.
2._ Adjunto Contrato Nro. COTO-EPMAPS-022-2014, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2014.

description: En calidad de convalidacion de errores, presentar lo siguiente: ?Copia Legible del Contrato Nro. COTO-EPMAPS-023-2014, perteneciente a la ?CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2014?.?Copia Legible del Contrato Nro. COTO-EPMAPS-022-2014, perteneciente a la ?CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2014?.

description: En calidad de convalidacion de errores, presentar lo siguiente: Copia Legible del Contrato Nro. LIC-PUB-013-2007, perteneciente a la ?REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO COMBINADO PARA EL BARRIO OTON DE VELEZ, SUBSISTEMA A, PARROQUIA DE TARUQUI?.

answer: Para la recepción provisional y definitiva de la presente obra, se considerará lo establecido enel artículo 317 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública, esencialmente lo estipulado en el segundo inciso del numeral 3 queseñala: ?Si existieren observaciones que deban ser corregidas por parte del contratista, eladministrador le solicitará por escrito que subsane las mismas dentro de un término no mayora diez (10) días, caso contrario se aplicará una multa no menor al uno por mil del valor totaldel contrato por cada día de retraso, la cual deberá considerarse en los pliegos y en contratorespectivo??La presente acalaración será de cumplimiento obligatorio, al momento de la suscripción delcontrato con el oferente que resulte adjudicado.FAVOR VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ACLARACION

answer: En el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuión del proyecto, de los pliegos consta?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara el cronograma valorado de trabajos, elmismo que deberá guardar relación con el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuenciade actividades lógicas y óptimas. El cronograma valorado de trabajos será analizado tomandoen consideración al plazo ofertado y secuencia lógica de las actividades propuestas. Lasactividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control yseguimiento. El cronograma deberá realizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Softwaresimilar, en donde conste cada uno de los rubros a ejecutarse. El cronograma deberácontemplar los recursos disponibles en relación con los frentes de obra requeridos por laentidad contratante?.Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento GeneralFAVOR REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, en respuesta a su consulta, se dará cumplimiento a lo dispuestoen el artículo 86.1.- Evaluación de Ofertas en Obras., del Reglamento General de la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual se expresa que en el caso delas contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experienciamínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos enlos pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificadoso evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción, de igual manera, no seránecesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar uncompromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, através del formulario respectivo.

description: Según DECRETO EJECUTIVO No. 206, publicado en el Registro Oficial Suplemento 524 del 22 de marzo del 2024, el cual modifica al REGLAMENTO A LA LOSNCP, que en su artículo 86.1 indica: ?Evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.FAVOR CONFIRMAR SI SE RESPETARA ESTE DECRETO Y SI YA NO ES NECESARIO DETALLAR INFORMACION DEL DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y SU EXPERIENCIA MÍNIMA, EQUIPO MÍNIMO, METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

answer: Estimado Oferente, en el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuióndel proyecto, de los pliegos consta ?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara elcronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el plazopropuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades lógicas y óptimas. El cronogramavalorado de trabajos será analizado tomando en consideración al plazo ofertado y secuencialógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientementediferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. El cronograma deberárealizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similar, en donde conste cada uno delos rubros a ejecutarse. El cronograma deberá contemplar los recursos disponibles en relacióncon los frentes de obra requeridos por la entidad contratante?. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: 4.1.7. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto, en los pliegos pagina 18, en cuanto al CRONOGRAMA PIDEN:  El cronograma deberá realizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similarCONSULTA,  el único documento que debe exigirse respecto al cumplimiento del parámetro ?Cronograma? ES EL  FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL esto para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente en cuanto al primer inciso del Art. 86.1 del RGLOSNCP, para la evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y CRONOGRAMA de ejecución de la obra,  por lo que NO SERÁN VERIFICADOS O EVALUADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL ni en la fase de suscripción. Nota. Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento en Etapa Contractual.  FAVOR RESPONDER

answer: Estimado Oferente, el porcentaje de participación del Personal Técnico Mínimorequerido para este proyecto se encuentra descrito en los Términos de Referencia, apartadoPersonal Técnico Mínimo, pagina 14, los mismo que se indican a continuación: FAVOR VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Por favor me pueden ayudar con el porcentaje de participación de todo el personal mínimo

answer: Estimado Oferente, la entidad contratante no considerará como parámetro deverificación o evaluación al Equipo Mínimo,  sin embargo el oferente deberá presentar en suoferta el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS ENETAPA CONTRACTUAL, documento con el cual se dará por cumplido este requisito, dandoasi cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento General de la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo188 de laNormativa Secundaria emitida por el SERCOP, que estipula: ?En los pliegos de esteprocedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo,experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma deejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de laoferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que, en su oferta,presente un compromiso VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: SEÑORES DE LA COMISION TECNICA , en cuanto al EQUIPO MINIMO, bastara y se cumplirá con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL

answer: Estimado Oferente, en respuesta a su consulta formulada, deberá procederconforme lo dispone el Art. 41.- Anexos a la Oferta con Firma Electrónica., de la NormativaSecundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, en donde se detalla que en los casosde los anexos o documentación de respaldo a una oferta que cuenten con firma electrónica deun tercero, se prohíbe la consolidación de dichos archivos con otros con el fin de su posteriorfirma. Cualquier modificación realizada en el documento invalida la firma electrónica deltercero, de igual manera, en caso de que la información pueda ser contrastada de manera directapor las entidades contratantes, por estar los documentos, fichas o información en repositoriosweb institucionales, no será obligatoria la firma del oferente en el respectivo anexo.

description: CONSULTO, PARA LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN FIRMAS ELECTRONICAS DE TERCEROS Y SON ARCHIVOS DE ORIGEN U ORIGINALES, SE CONSULTA SI ESTOS ARCHIVOS TAMBIEN SE DEBE AGREGAR LA FIRMA ELECTRONICA DEL OFERENTE? FAVOR CONFIRMAR ESTA INQUIETUD

answer: Estimado Oferente, para el presente proceso si se aceptan obras en ejecución, paraello, deberán tener un avance mínimo del 75 % y se deberán presentar certificados de la entidadcontratante beneficiaria de la obra, emitida por la autoridad competente, indicando el grado decumplimiento.

description: buen día, se acepta obras en ejecución , y en qué porcentaje de avance?

answer: Estimado Oferente, en el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuióndel proyecto, de los pliegos consta ?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara elcronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el plazopropuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades lógicas y óptimas. El cronogramavalorado de trabajos será analizado tomando en consideración al plazo ofertado y secuencialógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientementediferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. El cronograma deberárealizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similar, en donde conste cada uno delos rubros a ejecutarse. El cronograma deberá contemplar los recursos disponibles en relacióncon los frentes de obra requeridos por la entidad contratante?. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento GeneralVER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Favor señores de la comisión, confirmar si se dará cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente en cuanto al primer inciso del Art. 86.1 del RGLOSNCP, para la evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y CRONOGRAMAde ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una OBLIGACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, por lo que NO SERÁN VERIFICADOS O EVALUADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL ni en la fase de suscripción. Nota. Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento en Etapa Contractual.

answer: Estimado Oferente, en el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuióndel proyecto, de los pliegos consta ?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara elcronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el plazopropuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades lógicas y óptimas. El cronogramavalorado de trabajos será analizado tomando en consideración al plazo ofertado y secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientementediferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. El cronograma deberárealizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similar, en donde conste cada uno delos rubros a ejecutarse. El cronograma deberá contemplar los recursos disponibles en relacióncon los frentes de obra requeridos por la entidad contratante?.  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento General VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: SE ESTA SOLICITANDO CRONOGRAMA VIOLANDO EL ARTICULO 86.1 PARECE QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA DIRECCIONADO

answer: Estimado Oferente su experiencia descrita no da detalles para poder generar unaadecuada respuesta, sin embargo, para la Experiencia General si se acepta y se valida laexperiencia en alcantarillados en general ya que cumple con lo detallado en los Terminos deReferencia, ?Obras en Hidráulicas y/o Hidrosanitarias en General?, sin embargo para laExperiencia Especifica, solo será valida la experiencia en ?Mantenimiento y Construcción deRedes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y/o Combinado?, tal cual se describe en losTerminos de Referencia, ya que las actividades a realizarse en el presente proyecto nosolamente se tratan de instalaciones o construcciones de sistemas nuevos, sino que en su granmayoría se centran en trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de redes y sistemasya existentes en los cuales se desarrollan labores diferentes y mas complejas que eninstalaciones nuevas.

description: SE ACEPTARA LA EXPERIENCIA DE ALCANTARILLADO EN GENERAL ASI COMO EN ESPECIFICA ?

answer: Estimado Oferente, en el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuióndel proyecto, de los pliegos consta ?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara elcronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el plazopropuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades lógicas y óptimas. El cronogramavalorado de trabajos será analizado tomando en consideración al plazo ofertado y secuencialógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientementediferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. El cronograma deberárealizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similar, en donde conste cada uno delos rubros a ejecutarse. El cronograma deberá contemplar los recursos disponibles en relacióncon los frentes de obra requeridos por la entidad contratante?. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento GeneralVER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: porque no dicen cual es el oferente ganador, el cronograma es un simple llenado, el cronograma de ejecucion seria solo el ganador o reprogramacion .

answer: Estimado Oferente, para la Experiencia General si se aceptara y validara laexperiencia de colectores ya que se solicita experiencia en haber ejecutado ?Obras enHidraulicas y/o Hidrosanitarias en General?, sin embargo para la Experiencia Especifica, soloserá valida la experiencia en ?Mantenimiento y Construcción de Redes de AlcantarilladoSanitario y Pluvial y/o Combinado?, tal cual se describe en los Terminos de Referencia, ya quelas actividades a realizarse en el presente proyecto no solamente se tratan de instalaciones oconstrucciones de sistemas nuevos, sino que en su gran mayoría se centran en trabajos demantenimiento correctivo y preventivo de redes y sistemas ya existentes en los cuales sedesarrollan labores diferentes y mas complejas que en instalaciones nuevas.

description: Buenos dias , se acepta colectores para las experiencias.

answer: Estimado Oferente, la experiencia mencionada de ?Construcción de un Sistema deAlcantarillado Sanitario con sus Redes y Planta de Tratamiento?, no será valida comoExperiencia Especifica, ya que las actividades a realizarse en el presente proyecto no solamentese tratan de instalaciones o construcciones de sistemas nuevos, sino que en su gran mayoría secentran en trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo de redes y sistemas ya existentesen los cuales se desarrollan labores diferentes y mas complejas que en instalaciones nuevas, portal razón la Experiencia Especifica será valida como se describ en los Terminos de Referencia,?Mantenimiento y Construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial y/oCombinado?.

description: Señores de la comisión un saludo. Es válido como Experiencia Especifica la Construcción de un Sistema de Alcantarillado Sanitario con sus redes y Planta de Tratamiento. Ser claros y puntuales Si o No.

answer: Estimado Oferente, en el numeral 4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecuióndel proyecto, de los pliegos consta ?Cronograma Valorado de Ejecución. - Se verificara elcronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con el plazopropuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades lógicas y óptimas. El cronogramavalorado de trabajos será analizado tomando en consideración al plazo ofertado y secuencialógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente  diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. El cronograma deberárealizarse en Hoja de cálculo y MSD Project o Software similar, en donde conste cada uno delos rubros a ejecutarse. El cronograma deberá contemplar los recursos disponibles en relacióncon los frentes de obra requeridos por la entidad contratante?. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86.1 del Reglamento GeneralVER ACTA DE PREGUNTAS

description: Señores de la comisión técnica, según el Art. 86.1 del RGLOSNCP ustedes estan violando el Reglamento al pedir tanto requisito para un CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO, ya que esto lo deberia presentar el oferente ganador del proceso y no todos lo oferentes, esto se transforma en un medio discriminatorio, discrecional que limita la participación del oferente, y mucho menos condicionar que el oferente incluya su Cronograma en un programa específico como es el Project como un requisito fundamental, por favor, contesten con fundamentos de derecho, y argumenten cuál es la razón por la cual exigen esas condiciones cuando el reglamento es claro.

name: SERVICIOS E IMPORTACIONES SEIMPOR S.A.S.

description: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

streetAddress: Guayaquil Ambato s/n

VINUEZA TREJO PATRICIO RAMON

streetAddress: EUCALIPTOS NARANJOS 122

legalName: VINUEZA TREJO PATRICIO RAMON

CORRALES BASTIDAS TONY ERNESTO

streetAddress: AV. QUITO TULCAN / FRENTE AL MUNICIPIO S/N

legalName: CORRALES BASTIDAS TONY ERNESTO

ECHEVERRIA VASQUEZ LUIS ALBERTO

streetAddress: REMIGIO CRESPO TORAL LUIS A VALENCIA 118

legalName: ECHEVERRIA VASQUEZ LUIS ALBERTO

ECUACAMINOS S.A.

streetAddress: BY PASS QUININDE QUITO  S/N

legalName: ECUACAMINOS S.A.

AGUIRRE ESPINOSA GEOVANNY GONZALO

streetAddress: 1  LOTE 27

legalName: AGUIRRE ESPINOSA GEOVANNY GONZALO

CAJAS ENCALADA CESAR AUGUSTO

streetAddress: RIO MULAUTE GUAYAQUIL 041

legalName: CAJAS ENCALADA CESAR AUGUSTO

HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO

streetAddress: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / AV. QUITO Y TULCAN Frente al Municipio de Santo Domingo. SN

legalName: HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO

ESCUDERO MENDEZ ELVIS IVAN

streetAddress: LA LORENA LAZARO CARDENAS S/N

legalName: ESCUDERO MENDEZ ELVIS IVAN

MORAREC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

streetAddress: AV. RIO ZAMORA RIO MATAJE S/N

legalName: MORAREC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

streetAddress: CALLE RIO TOACHI RIO PILATON SN


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OBTIENE LA MEJOR PUNTUACIÓN EN LA ETAPA DE CALIFICACIÓN

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-EPMAPASD-2024-03-273847

answer: Estimado Oferente, para cumplir con lo solicitado en los Términos de Referencia,literal 27. Experiencia Especifica Mínima., del presente proceso, se debe presentar experienciaen obras de Mantenimiento, Renovación, Reposición y/o Instalación de Redes y Accesoriosde Agua Potable, cumpliendo cada una de las actividades o procesos descritos en dichaexperiencia solicitada, pudiendo ser Reposición o Instalación, o ambas, siempre y cuandovayan acompañadas de Mantenimientos y Renovaciones, ya que los trabajos a ejecutarse conel presente proceso van encaminadas a mejorar los diferentes elementos y estructuras quecontiene el sistema existente de agua potable, y no únicamente en instalar redes de tuberías deagua potable nuevas, reponer accesorios que cumplieron su vida útil o dar un mantenimiento,sino todo en conjunto guardando relación directa con el objeto del contrato. Por lo antesexpuesto, la presentación de la experiencia  FAVOR REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Miembros de la comisión, es necesario que la experiencia presentada para cumplir con la experiencia especifica mínima solicitada vaya ligada y guarde relación directa con el objeto contractual, es decir que cumpla con cada uno de los procesos requeridos, o con el cumplimiento de la experiencia de uno de ellos será suficiente? Ser claros y específicos.

answer: Estimado Oferente en respuesta a su consulta se indica lo siguiente, para cumplircon lo solicitado en los Términos de Referencia, literal 27. Experiencia Especifica Mínima.,del presente proceso, se debe presentar experiencia en obras de Mantenimiento, Renovación,Reposición y/o Instalación de Redes y Accesorios de Agua Potable, cumpliendo cada una delas actividades descritas en dicha experiencia solicitada, pudiendo ser Reposición oInstalación, o ambas, siempre y cuando vayan acompañadas de Mantenimientos yRenovaciones, ya que los trabajos a ejecutarse con el presente proceso van encaminadas amejorar los diferentes elementos y estructuras que contiene el sistema existente de aguapotable, y no únicamente en instalar redes de tuberías de agua potable nuevas. Por lo antesexpuesto NO se dará por cumplida la experiencia específica con la presentación de experienciaen instalación de redes nuevas de agua potable.

description: Mi consulta es relacionada a la experiencia especifica mínima solicitada en el presente proceso, es necesario presentar experiencia en mantenimiento, renovación, reposición y/o instalación de redes y accesorios de agua potable o únicamente se da por cumplido con la presentación de experiencia en instalación de redes nuevas de agua potable? Por favor ser claros en la respuesta.

answer: Estimado Oferente para aclarar su duda se expresa lo siguiente, para cumplir con lo solicitado en los Términos de Referencia, literal 27. Experiencia Especifica Mínima., del presente proceso, se debe presentar experiencia en obras de Mantenimiento, Renovación, Reposición y/o Instalación de Redes y Accesorios de Agua Potable, cumpliendo cada una de las actividades descritas en dicha experiencia solicitada, pudiendo ser Reposición oInstalación, o ambas, siempre y cuando vayan acompañadas de Mantenimientos y Renovaciones, ya que los trabajos a ejecutarse con el presente proceso van encaminadas a mejorar los diferentes elementos y estructuras que contiene el sistema existente de agua potable, y no únicamente en instalar redes de tuberías de agua potable nuevas. Por lo antes expuesto NO será válida la experiencia adquirida únicamente en contratos de instalación deredes de agua potable totalmente nuevas.

description: Estimados miembros de la comisión, para cumplir con lo solicitado en la experiencia especifica mínima, será válida la experiencia adquirida únicamente en contratos de instalación de redes de agua potable totalmente nuevas?

answer: Estimado Oferente, se le conmina a formular preguntas con respecto a las basesdel presente proceso; además al momento de presentar su oferta se lo deberá considerar cadauno de los parametros establecidos para el efecto.

description: para realizar cosorcio cumplo con toda la experiencia 0985152127

description: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDIANTE RENOVACIÓN, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE REDES Y ACCESORIOS DE EPMAPA-SD

legalName: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

FARES CHUICO ANGEL AGUSTIN

streetAddress: PASAJE 9 PASAJE 5 LOTE 13

legalName: FARES CHUICO ANGEL AGUSTIN

NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

streetAddress: AV. LOS NARANJOS A 4

legalName: NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

AGUILAR LOPEZ ALFREDO ALEJANDRO

streetAddress: AV. RIO LELIA  S/N

legalName: AGUILAR LOPEZ ALFREDO ALEJANDRO


name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

description: MAYOR PUNTAJE EN LA CALIFICACION

description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONDUCCIONES DE REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Y  ALCANTARILLADO  (INCLUIDAS LAS OBRAS AUXILIARES COMO ESTACIONES DE BOMBEO).

title: COTO-EPMAPA-T-2024-001-297776

answer: Si podrá ser parte del personal técnico conforme lo establece el ítem 7.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual y se presenten los documentos de respaldo (FACTURAS, AFILIACIÓN AL IESS, CERTIFICADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS)

description: Srs. de la Comisión Técnica, verificar y corregir la experiencia específica solicitada en el pliego ya que no tiene coherencia con el obejto contractual, es más no existen rubros de adoquinado ni asfaltado dentro del presupuesto del proceso, este error puede dar lugar a que el proceso pueda ser dado de baja por el sercop.

answer: Si podrá ser parte del personal técnico conforme lo establece el ítem 7.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual y se presenten los documentos de respaldo (FACTURAS, AFILIACIÓN AL IESS, CERTIFICADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS)

description: INDICAR POR FAVOR SI EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO

answer: La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES DE ALCANTARILLADO?

answer: La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE  LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CON INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS METÁLICAS?

answer: La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE  LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO?

answer: La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA PARA EL CARGO DE SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE  LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE HORMIGÓN ARMADO?

answer: La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA DE RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES DE ALCANTARILLADO?

answer: Se solicita que el oferente valide su experiencia específica en proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc.) en vista de que, en la obra se contemplan trabajos en una vía asfaltada ya consolidada, trabajos orientados hacia la construcción de estructuras especiales (dos separadores de caudales que incluyen tramos de tuberías superiores a 800 mm necesarios para conectarse a las tuberías existentes, tal cual se detalla en los planosadjuntos). Dichos trabajos se los ejecutará en dos puntos distintos de la vía asfaltada utilizando cada uno de ellos un área de 40 m2 aproximadamente, lo que amerita el cierre parcial o total de la vía asfaltada conforme avance el desarrollo de los mismos. No hay un rubro de asfalto o adoquín debido a que las actividades de reparación de la capa de rodadura no correrán por cuenta del contratista.La experiencia se regirá netamente a lo estipulado en el numeral 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO y numeral 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

description: En el pliego se solicita que la experiencia del superintendente y del residente sea en construcción de adoquinados con cambio de redes de alcantarillado y agua potable. Sin embargo el objeto del contrato indica COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS-CALLE CHAUPICRUZ-SECTOR EL POLIGONO, en este presupuesto referencial no hay rubros viales, se determinan exclusivamente rubros correspondientes a REDES DE ALCANTARILLADO, un solo rubro a levantamiento de tubería, EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES EL MISMO, excavaciones y rellenos de zanja, retiro, cambio o instalación de tuberías, pozos, rejillas, pozos especiales, por lo cual se solicita a la comisión técnica rectificar la experiencia solicitada al superintendente y residente DE ACUERDO A LOS RUBROS Y AL OBJETO DE CONTRATO.

answer: Estimado oferente la comisión técnica actuara de conformidad con los pliegos aprobados y de manera coherente con las directrices y principios de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y demás resoluciones vigentes del SERCOP.

description: DE ACUERDO A LOS PLIEGOS SE SOLICITA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O FISCALIZACIÓN, TOMAR MUY EN CUENTA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL SERCOP QUE LA EXPERIENCIA EN FISCALIZACION DEBE TOMARSE NO CON EL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA SINO CON EL VALOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

answer: Estimado oferente favor regirse a lo estipulado en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO?

answer: La experiencia específica se regirá netamente a lo estipulado en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE HORMIGÓN ARMADO?

answer: La experiencia específica se regirá netamente a lo estipulado en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: SRES DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES DE ALCANTARILLADO?

answer: Se aceptará la experiencia específica, siempre y cuando en los proyectos se haya ejecutado rubros de tubería con diámetros iguales o mayores a 800 mm como lo estipula el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos dereferencia

description: SRES DE LA COMISION, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LOS PROYECTOS CON INSTALACION DE ALCANTARILLAS METALICAS?

answer: Se solicita que el oferente valide su experiencia específica en proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc.) en vista de que, en la obra se contemplan trabajos en una vía asfaltada ya consolidada, trabajos orientados hacia la construcción de estructuras especiales (dos separadores de caudales que incluyen tramos de tuberías superiores a 800 mm necesarios para conectarse a las tuberías existentes, tal cual se detalla en los planosadjuntos). Dichos trabajos se los ejecutará en dos puntos distintos de la vía asfaltada utilizando cada uno de ellos un área de 40 m2 aproximadamente, lo que amerita el cierre parcial o total de la vía asfaltada conforme avance el desarrollo de los mismos. No hay un rubro de asfalto o adoquín debido a que las actividades de reparación de la capa de rodadura no correrán por cuenta del contratista.La experiencia específica se regirá netamente a lo estipulado en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia.

description: En el pliego se solicita que la experiencia especifica se acredite con la construcción o fiscalización de obras viales con componentes de alcantarillado con diámetros de tuberías de 800mm o mas. Sin embargo el objeto del contrato indica COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS-CALLE CHAUPICRUZ-SECTOR EL POLIGONO, por lo general TODA obra de alcantarillado pluvial, sanitario o combinado se realiza en vías, salvo excepciones de ubicación en terrenos o quebradas por servicio de  descarga o redes secundarias, en este presupuesto referencial no hay rubros viales, se determinan exclusivamente rubros correspondientes a REDES DE ALCANTARILLADO, indistintamente de diámetros, líquidos o fluidos a captar y desalojar  EL SISTEMA CONSTRUCTIVO ES EL MISMO, excavaciones y rellenos de zanja,  instalación de tuberías, pozos, rejillas,  pozos especiales, por lo cual se solicita a la comisión técnica rectificar la experiencia especifica solicitada DE ACUERDO A LOS RUBROS Y AL OBJETO DE CONTRATO.

answer: Estimado oferente, favor acogerse exclusivamente al ítem 7.5. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO de los términos de referencia

description: Saludos estimados Sres comisión técnica, en la experiencia mínima del personal técnico en la columna de Tiempo, favor aclarar a que se refiere: Duración del proyecto que se validará como experiencia o la experiencia adquirida en los años recientes, favor aclarar.

answer: Estimado oferente, mientras el equipo o maquinaria colocados en la oferta, tengan mayor potencia a la requerida en los términos de referencia del presente proceso, no existirá problema alguno en la evaluación de ofertas

description: SRES COMISIÓN TÉCNICA, EN EL LISTADO DE EQUIPO MECÁNICO SOLICITAN UNA RETROEXCAVADORA CON 145HP, ESA ES POTENCIA DE EXCAVADORA, LAS RETROEXCAVADORAS NO ALCANZAN ESA POTENCIA YA QUE OSCILAN ENTRE LOS 49HP Y LOS 109HP, FAVOR ACLARAR

answer: Se adjunta lo solicitado

description: Buenas tardes Sres. miembros de la comisión técnica por favor incluir en las especificaciones técnicas aquellas correspondientes a la tubería plástica de alcantarillado en sus diferentes diámetros, y sus conceptos de pago. Gracias

answer: Sí se puede reemplazar, siempre y cuando el equipo o maquinaria colocados en la oferta sea de mayor potencia a la requerida en los términos de referencia

description: Señores de la Comisión Técnica en el  equipo asignado al proyecto,  se solicita una retroexcavadora de 145 HP, que en el mercado no existe, se puede reemplazar por una excavadora de 145 HP. Gracias por su respuesta.

answer: Se solicita que el oferente valide su experiencia específica en proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc.) en vista de que, en la obra se contemplan trabajos en una vía asfaltada ya consolidada, trabajos orientados hacia la construcción de estructuras especiales (dos separadores de caudales que incluyen tramos de tuberías superiores a 800 mm necesarios para conectarse a las tuberías existentes, tal cual se detalla en los planos adjuntos). Dichos trabajos se los ejecutará en dos puntos distintos de la vía asfaltada utilizando cada uno de ellos un área de 40 m2 aproximadamente, lo que amerita el cierre parcial o total de la vía asfaltada conforme avance el desarrollo de los mismos. No hay un rubro de asfalto o adoquín debido a que las actividades de reparación de la capa de rodadura no correrán por cuenta del contratista.La experiencia específica se regirá netamente a lo estipulado en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia. Dando como prioridad

description: DENTRO DE ESTE PROCESO NO HAY UN SOLO RUBRO DE ASFALTO O ADOQUÍN, POR QUÉ PIDEN OBRAS DE ASFALTADOS  Y ADOQUINADOS, Y ENCIMA QUE TEGAN RUBROS DE TUBERIAS DE 800MM O SUERIORES?. AL IGUAL QUE EN LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE PIDEN SOLO OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ACASO EL FLUIDO QUE TRANSPORTA COMBINADO, PLUVIAL O SANITARIO MARCA LA DIFERENCIA?. NI MODO ASÍ SE ELIMIINAN OFERENTES ANTES DE HORA. SALUDOS

answer: No, la experiencia específica se tomará en cuenta conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia, en donde indica Se considera como experiencia específica del oferente la construcción o fiscalización de obras en donde se haya ejecutado proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc) que contengan el componente de construcción de alcantarillados con la instalación de tuberías diámetros de 800mm o superiores ?.

description: AL TRATARSE DE UNA OBRA DE INGENIERIA HIDRAHULICA, 1 LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PRESIÓN O DE AGUA POTABLE SE CONSIDERAN APLICABLES A LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE H.G.YA QUE SE TIENE RUBROS SIMILARES A LAS DE ESTE PROYECTO

answer: No, la experiencia específica se tomará en cuenta conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia, en donde indica Se considera como experiencia específica del oferente la construcción o fiscalización de obras en donde se haya ejecutado proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc) que contengan el componente de construcción de alcantarillados con la instalación de tuberías diámetros de 800mm o superiores ?.

description: Indicar por favor si al tratarse de una obra hidráulica y de alcantarillado, será  válido para la experiencia específica la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales?

answer: 1.Estimado oferente si se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual. por favor remitirse conforme lo establece el ítem 7. REQUISITOS MÍNIMOS de los términos de referencia del presente proceso.2.El oferente si puede ser parte del técnico, conforme lo establece el ítem 7.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual y se presenten los documentos de respaldo (FACTURAS, AFILIACIÓN AL IESS, CERTIFICADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS).

description: Buen dia1.- En lo que se refiere a metodologia, equipo tecnico y maquinaria, esto se cumple con lasola presentacion del formulario de compromiso de cumplimiento de parametros en etapa contractual, COMO INDICA LAS RESOLUCIONES ACTUALES DEL SERCOP o se debe anexar toda la documentacion, hojas de vida, firmas de el equipo tecnico, facturas de maquinas y compromisos de arriendo? 2.- El oferente puede ser parte del equipo tecnico?

answer: Se adjunta lo solicitado

description: Por favor subir los Análisis de Precios Unitarios que componen el presupuesto dando cumplimineto al Art, 4 de la LOSNCP "se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, ..., oportunidad, concurrencia,..........

answer: Si podrá ser parte del personal técnico conforme lo establece el ítem 7.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO de los términos de referencia, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual y se presenten los documentos de respaldo (FACTURAS, AFILIACIÓN AL IESS, CERTIFICADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS)

description: En caso de participar como PERSONA NATURAL, el oferente puede ser parte del personal técnico???, como SUPERINTENDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE OBRA.

answer: Estimado oferente para el monto mínimo por contrato se tomará en cuenta lo indicado en la Sección IV, ítem 4.1.4 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los pliegos del procedimiento de cotización de obras.

description: Señores entidad contratante, por favor indicar el MONTO MÍNIMO POR CONTRATO establecido para justificar la Experiencia Específica y Experiencia General del oferente.

answer: Estimado oferente la experiencia se tomará en cuenta conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia, en donde indica  Se considera como experiencia específica del oferente la construcción o fiscalización de obras en donde se haya ejecutado proyectos viales (asfaltados, adoquinados, etc) que contengan el componente de construcción de alcantarillados con la instalación de tuberías diámetros de 800mm o superiores ? .

description: Indicar si será válida la experiencia en proyectos de alcantarillado donde los rubros son similares a los de esta cotización, sin restringir a un determinado diámetro

answer: Estimado oferente la experiencia se tomará en cuenta conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia del presente proceso

description: POR FAVOR SRS DE LA COMISION, SERA VALIDA PARA LA EXPERIENCIA SIMILAR, LA CONSTRUCCION DE VIAS DONDE SE HAN COLOCADO TUBERIAS DE DIAMETROS EN ALCANTARILLAS MAYORES A 800 MM TAL COMO LO SOLICITAN

answer: Estimado oferente la experiencia específica se tomará en cuenta conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia del presente proceso

description: La experiencia especifica no tiene relación con el objeto del contrato, ya que piden experiencia en proyectos viales, la pregunta es Será valida la experiencia en instalación de tuberías de gran diámetro? si o no

answer: Se adjunta lo solicitado

description: SUBAN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. TODAS LAS ENTIDADES LAS SUBEN.

answer: La experiencia específica será evaluada conforme al ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia.

description: EN OBRAS VIALES ADEMAS DEL COMPONENTE COMO  INSTALACION DE TUBERIA SUPERIOR A 800 MM , SIRVE PARA PUNTUAR EN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA LOS RUBROS SIMILARES AL DEL PRESENTE PROCESO TALES COMO , EXCAVACIONES , RELLENOS, DESALOJOS, HORMIGONES ,ACERO, BASE, SUB BASE, SUB DRENES, DUCTO CAJON , ETC,ETC.?

answer: Las experiencias tanto general como específica serán validadas conforme lo estipula en el ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia

description: Tengo experiencia en la construccion una escombrera municipal en el cual el principal trabajo fue lainstalacion de alcantarilla metalica, con cajas y entradas de tuberias de alcantarilla pvc de lasacometidas, sirve esta como obra hidraulica, y obra de alcantarillado para validar las experiencias?

answer: Si, será validada como experiencia especifica en base ítem 7.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA de los términos de referencia, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual. Para esto se deberá presentar los documentos correspondientes y respaldos suficientes que acrediten dicha experiencia (FACTURAS, AFILIACIÓN AL IESS, CERTIFICADOS, ACTAS DE RECEPCIÓN PROVISIONALES O DEFINITIVAS, en las cuales conste como fiscalizador)

description: Sirve la experiencia adquirida como fiscalizador?

region: CARCHI

locality: TULCAN

streetAddress: JUAN RAMON ARELLANO BOLIVAR S/N TULCAN

DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS

streetAddress: PICHINCHA BOLIVAR 469 TULCAN

legalName: DELGADO LUCERO MANUEL MESIAS

Becerra Enriquez Pablo Edgar

streetAddress: SANTA ELENA URUGUAY SN GONZALEZ SUAREZ

legalName: Becerra Enriquez Pablo Edgar

PUETATE PAZMIÑO EDWIN RENE

streetAddress: AV. VEINTIMILLA AV. UNIVERSITARIA 21D TULCAN, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: PUETATE PAZMIÑO EDWIN RENE

VILLARREAL REVELO RAUL EFREN

streetAddress: 9 DE OCTUBRE Y OLMEDO SN TULCAN

legalName: VILLARREAL REVELO RAUL EFREN

POZO GARCIA TROTSKY LENIN

streetAddress: JOSE LUIS CASTILLO RAFAEL ARELLANO  GONZALEZ SUAREZ

legalName: POZO GARCIA TROTSKY LENIN

ALMEIDA TERAN OSCAR IVAN

streetAddress: OLMEDO AYACUCHO  GONZALEZ SUAREZ

legalName: ALMEIDA TERAN OSCAR IVAN

CASTRO CUASAPAZ CRISTIAN ALEXANDER

streetAddress: JUAN JOSE FLORES FEDERICO GONZALEZ  GONZALEZ SUAREZ

legalName: CASTRO CUASAPAZ CRISTIAN ALEXANDER

Ron Davila Jose David

streetAddress: INGLATERRA  S/N TULCAN

legalName: Ron Davila Jose David

MORALES GUALOTUÑA NESTOR ADRIAN

streetAddress: AV. CALDERON ROBERTO SIERRA 56A045 GONZALEZ SUAREZ

legalName: MORALES GUALOTUÑA NESTOR ADRIAN

POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER

region: IMBABURA

locality: COTACACHI

streetAddress: PRINCIPAL 4 cuadras del mercado SN SAGRARIO

legalName: POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER

LANDA RUMIPAMBA WILMER ANTONIO

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: GUAYTAMBOS 18279 Y FRUTILLAS LOS LAURELES, A UNA CUADRA DEL ESTADIO S/N ATOCHA ¿ FICOA

legalName: LANDA RUMIPAMBA WILMER ANTONIO


legalName: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

rationale: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAPUEL