description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN VIAS DE NAVEGACION, INSTALACIONES DE IRRIGACION Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS.

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN VIAS DE NAVEGACION, INSTALACIONES PORTUARIAS Y FLUVIALES, REPRESAS,INSTALACIONES DE IRRIGACION Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS.

description: POR CUMPLIR CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

title: COTO-MAG-2025-001-2541

answer: Se adjunta las respuestas a las convalidaciones solicitadas

description: Conforme consta en el Acta Nro. 03 suscrita con fecha 3 de abril de 2025, los miembros de la Comisión Técnica designada para el proceso de contratación Nro. COTO-MAG- 2025-001, han resuelto solicitarle las siguientes convalidaciones:FAVOR VERIFICAR DOCUMENTO ADJUNTO

answer: Se adjunta documentación solicitada en la convalidación de errores. 1. Listado de rubros ejecutados del acta del Alcantarillado de Cariamanga. 2. Listado de rubros ejecutados, contrato, planillas Y certificado con fecha de expedición del mismo de la obra del Riego de Macandamine-Mongara. 3. FORMULARIO UNICO DE LA OEFRTA COMPLETO EN FORMATO SERCOP

name: CCGL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.

description: Conforme consta en el Acta Nro. 03 suscrita con fecha 3 de abril de 2025, los miembros de la Comisión Técnica designada para el proceso de contratación Nro. COTO-MAG- 2025-001, han resuelto solicitarle las siguientes convalidaciones: FAVOR VERIFICAR DOCUMENTO ADJUNTO.

answer: Buenas tardes, adjunto oficio con las convalidaciones y anexo las planillas de contratos

answer: Mediante la presente me dirijo a usted para remitir la CONVALIDACIÓN DE ERRORES, solicitado por los miembros de la comisión del proceso COTO-MAG-2025-001, adjunto sírvase encontrar los archivos con los respaldos correspondientes.

name: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CUEVA PALACIOS CONSCUPAL CIA. LTDA.

answer: se adjunta oficio formulario de la oferta y planilla de liquidacion

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN LA CONVALIDACIÓN.

answer: Aclaración 2:Los oferentes observarán lo dispuesto en el artículo 86.1 prescrito en el RLOSNCP, el cualexpresamente señala:?En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima,equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como unaobligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni enla fase de suscripción.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1:Los oferentes deberán suscribir el anexo 12 ?Nómina de Accionistas, Partícipes o SociosMayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración del Beneficiario Final? publicado en elPortal de Compras Públicas

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, el cálculo de cantidades y volúmenes de obra seencuentra publicado en el portal de SERCOP del proceso, en el anexo de nombreMEMORIA TÉCNICA en la carpeta Anexo 7. PRESUPUESTO YESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO 5. COMPONENTE TÉCNICO(https://drive.google.com/drive/folders/15GZt49CQXQNBOTYJCmon6GRD897BHKBw?usp=drive_link), en el cual se encuentran los cálculos de volúmenes y cantidades;además, el cálculo hidráulico, información que es pública y de acceso para todos losinteresados al igual que la memoria técnica.

description: Señores MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, solicito se anexe el cálculo de volúmenes de obra acorde CGE y RLOSNCP y cálculo hidráulico. Antelo mis agradecimientos.

answer: Estimado oferente, la responsabilidad de la presentación de la oferta espropia del oferente, quien debe observar las normas de cumplimiento prescritas en elartículo 40.1 del RLOSNCP. Adicionalmente, el formulario único de la oferta, en su numeralnueve, expresamente establece que el oferente conoce las condiciones del sitio de la obra,ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, lasaclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquierreclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas

description: Qué medida tomaran como entidad contratante ante la presentación de valores exageradamente bajos al precio referencial, ya que hay oferentes que disminuyen drásticamente precios ofertados, creando así una competencia desleal con precios inferiores al mercado general?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP, y demás normativapertinente.

description: Será aplicable el Art. 130 de la Ley de Compañías para el presente procedimiento?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP (artículo 80) ydemás normativa pertinente.

description: EN LA ELABORACION DE LOS APUS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION SI EXISTIERA DIFERENTES PRECIOS DE EQUIPO O MATERIAL?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP (artículo 80) ydemás normativa pertinente.

description: EN LA ELABORACION DE LOS APUS SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA OMISION DE UNO DE LOS COMPONENTES DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, YA SEA DE MANO DE OBRA, EQUIPO O MATERIAL?

answer: Estimado oferente, los documentos de la fase preparatoria han sidoelaborados en cumplimiento al artículo 46 del RLOSNCP. Por lo tanto, debe ajustarse a lorequerido por la entidad contratante.

description: SALUDOS, PARA LA ELABORACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PREVALECERA, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS O LOS ANALISIS DE PRECIOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

answer: Estimado oferente, en torno a la pregunta formulada en el documento, enel anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE LACONTRATACIÓN. En el apartado 12.5 Experiencia general y específica mínima deloferente, experiencia específica detalla lo siguiente:? Se acreditará la experiencia en la ejecución de sistemas de riego presurizado enel sector público o privado.? En los últimos veinte (20) años? Monto acumulado sea igual o superior al 15 % del presupuesto referencial; es decir,USD $ 54.108,9.? El monto mínimo requerido por cada contrato sea igual o superior al 15% de laexperiencia específica mínima; es decir, USD $ 8.116,35.

description: Señores de la Comisión para validar la Experiencia especifica se aceptaran proyectos de agua potable, ya que cumplen con las mismas condiciones del objeto de esta contratación

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo solicitado en las especificacionestécnicas, se ratifica que el oferente deberá presentar los rubros ejecutados, es decir, deberáatender a lo descrito en el apartado ?12.5. Experiencia general y específica mínima deloferente? del mencionado documento; además se verificará que, en caso de presentarseactas de recepción – definitivas o parciales- cumplan con lo descrito en el artículo 325 delRGLOSNCP.

description: Estimada entidad contratante respecto a la documentacion solicitada para acreditar la experiencia general o especifica se indica que se debera incluir un listado de los rubros ejecutados en la documentacion solicitada para su validacion, dicha solicitud no guarda armonia con el articulo 325 del RGLOSNCP donde establece el contenido de las Actas de Entrega Recepcion Defininivas o Parciales este tipo de requerimiento transgreden el articulo 4 de la LOSNCP y da lugar a un presunto direccionamiento de proceso. Es importante senalar que la informacion que solicitan es discrecional de la empresa publica o privada con quien se realiza un servicio u obra. Se solicita aclarar este particular observable a los organismos de control del SERCOP.

answer: Estimado oferente, no se encuentra formulada una pregunta para serabsuelta por parte de la Comisión Técnica

description: Estimada entidad contratante

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,la comisión técnica ha sido conformada en atención a lo dispuesto en el artículo 58 delRLOSNCP.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,la comisión técnica ha sido conformada en atención a lo dispuesto en los artículos 58 delRLOSNCP.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,la comisión técnica verificará la documentación presentada por los oferentes, encumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del RGLOSNCP

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP, demás normativapertinente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo III Asociaciones,consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de la NormativaSecundaria del SNCP.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa pertinente; así también, se atenderá a la experiencia general y específica mínimaestablecida en el literal d del numeral 4.1.4, del documento ?Condiciones Particulares deCotización de Obras?.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP y demás normativavigente.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa vigente.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa vigente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo IIIAsociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de laNormativa Secundaria del SNCP

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa vigente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo IIIAsociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de laNormativa Secundaria del SNCP.

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa vigente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo IIIAsociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de laNormativa Secundaria del SNCP

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP y demás normativavigente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo III Asociaciones,consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de la NormativaSecundaria del SNCP.

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP y demás normativapertinente; así como también, se atenderá a lo dispuesto en el ?Capítulo III Asociaciones,consorcios o compromisos de asociación o consorcio? del ?Título II? de la NormativaSecundaria del SNCP.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,la comisión técnica verificará la documentación presentada por los oferentes, encumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del RLOSNCP; así como también, se atenderáa lo dispuesto en el ?Capítulo III Asociaciones, consorcios o compromisos de asociación oconsorcio? del ?Título II? de la Normativa Secundaria del SNCP.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,la comisión técnica verificará la documentación presentada por los oferentes, encumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 del RLOSNCP; así como también, se atenderáa lo dispuesto en el ?Capítulo III Asociaciones, consorcios o compromisos de asociación oconsorcio? del ?Título II? de la Normativa Secundaria del SNCP

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, cuando corresponda, se observará que el personaltécnico cumpla con el perfil requerido, conforme lo establecido en las especificacionestécnicas y en el artículo 188 de la Normativa Secundaria

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa pertinente.

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RLOSNCP y demás normativavigente.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP y demásnormativa vigente.

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP (artículo 80) ydemás normativa pertinente.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP (artículo 80numeral 2) y demás normativa pertinente.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP (artículos 79, 80,81, 82, 83 y 84) y demás normativa pertinente.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP (artículos 79, 80,81, 82, 83 y 84) y demás normativa pertinente.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, RGLOSNCP (artículos 79, 80,81, 82, 83 y 84) y demás normativa pertinente.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente.

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, el régimen de infracciones y sanciones, no correspondea las competencias de la comisión técnica.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Estimado oferente, el acto de apertura se realizará una hora después de lahora de apertura de ofertas, conforme el cronograma establecido y la funcionalidad que elsistema SOCE permita. Considerando que las ofertas se remiten de manera electrónicaúnicamente a través del portal ?Compras Públicas?, conforme lo dispuesto en el artículo 74del RLOSNCP.

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto,el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente, en este caso en concreto, el artículo 86. 1 del Reglamento.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de laConstitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. En talsentido, se atenderá a lo expresamente dispuesto en el artículo 116 de la Resolución No.R.E-SERCOP-2023-0134

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 dela Constitución de la República del Ecuador, las instituciones públicas deberán atender a losprincipios y disposiciones constitucionales y legales establecidos para el efecto. Por lo tanto, la publicación de las ofertas no corresponde a la comisión técnica; sin embargo, se precisaque, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aplica la LOSNCP, el RGLOSNCP y demásnormativa pertinente.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacionalde Contratación Pública en su Disposición Transitoria Tercera, establece textualmente?Hasta tanto el Servicio Nacional de Contratación Pública publique los modelos de documentosprecontractuales, contractuales y demás documentación mínima requerida para la realización de unprocedimiento de contratación, al amparo de las disposiciones constantes en el presente Reglamento, lasentidades contratantes continuarán utilizando los modelos de pliegos vigentes.?, en tal sentido, la normaa la que hace referencia es la Resolución No. R.E-SERCOP-2023-0134. Es pertinenteseñalar que, al tratarse de un proceso de obra, esta disposición no sería aplicable

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 62.- Verificación del Registro de Producción Nacional por producto y por productor. - El SERCOP, al momento de realizar la verificación de producción nacional en un procedimiento de contratación, constatará que el oferente haya realizado su declaración en el Registro de Producción Nacional emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.? SE RESPETARÁ EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DICHA VERIFICACION?

answer: Estimado oferente, el Reglamento General a la Ley Orgánica del SistemaNacional de Contratación Pública en su Disposición Transitoria Tercera, establecetextualmente ?Hasta tanto el Servicio Nacional de Contratación Pública publique los modelos dedocumentos precontractuales, contractuales y demás documentación mínima requerida para la realización deun procedimiento de contratación, al amparo de las disposiciones constantes en el presente Reglamento, lasentidades contratantes continuarán utilizando los modelos de pliegos vigentes.?, en tal sentido, la normaa la que hace referencia es la Resolución No. R.E-SERCOP-2023-0134. Es pertinenteseñalar que, al tratarse de un proceso de obra, esta disposición no sería aplicable

description: SE EXIGIRA EL CERTIFICADO DE DEL MPCEIP? QUE SEGÚN Y TEXTUALMENTE EN EL RSLOSNCP EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS INDICA: Tercera. - Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

answer: Estimado oferente, se observará lo dispuesto en el artículo 37, respecto alas reglas de participación establecidas en la Normativa Secundaria y su respectivo anexo 9

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: Estimado oferente, conforme consta en el artículo 354 del Reglamento a laLey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es un requisito indispensablepara todos los servidores que laboran en la unidad de gestión de contratación pública y queoperan el portal SOCE en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, contar con el certificadode operador del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

answer: Estimado oferente, esta información se encuentra publicada en el portal deSERCOP del proceso, en el archivo de nombre PLIEGOS FIRMADOS, donde se podráverificar lo solicitado. El proyecto se encuentra ubicado en el cantón Saraguro, provincia deLoja.

description: Señores de la comisión un saludo: cual es el sector que tiene la Localia para obtener ese puntaje que indica la Ley

answer: Estimado oferente, en torno a la pregunta formulada en el documento, enel anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE LACONTRATACIÓN. En el apartado 12.5 Experiencia general y específica mínima deloferente, experiencia específica detalla lo siguiente:? Se acreditará la experiencia en la ejecución de sistemas de riego presurizado en elsector público o privado.? En los últimos veinte (20) años Monto acumulado sea igual o superior al 15 % del presupuesto referencial; es decir,USD $ 54.108,9.? El monto mínimo requerido por cada contrato sea igual o superior al 15% de laexperiencia específica mínima; es decir, USD $ 8.116,35

description: SRS. DE LA COMISION SIRVE COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA CUAL EXISTEN ESTOS RUBROS.

answer: Estimado oferente, en torno a la pregunta formulada en el documento, enel anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE LACONTRATACIÓN. En el apartado 12.5 Experiencia general y específica mínima deloferente, en el acápite de la experiencia general detalla lo siguiente:? Se acreditará la experiencia en la ejecución de obras hidráulicas en general en elsector público o privado.? En los últimos veinte (20) años.? Monto acumulado sea igual o superior al 30 % del presupuesto referencial; es decir,USD 108.217,95.? El monto mínimo requerido por cada contrato sea igual o superior al 15% de laexperiencia general mínima; es decir, USD 16.232,69.

description: en exoeriencia general obras hidrahulica tambien aceptan el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residuales

answer: Estimado oferente, respecto a la pregunta formulada en el documento, enel anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/CONDICIONES DE LACONTRATACIÓN. En el apartado 12.5 Experiencia general y específica mínima deloferente, en el acápite de la experiencia específica, se detalla lo siguiente:? Se acreditará la experiencia en la ejecución de sistemas de riego presurizado en elsector público o privado.? En los últimos veinte (20) años? Monto acumulado sea igual o superior al 15 % del presupuesto referencial; es decir,USD $ 54.108,9.? El monto mínimo requerido por cada contrato sea igual o superior al 15% de laexperiencia específica mínima; es decir, USD $ 8.116,35

description: en la experiencia especifica aceptan tener experiencia en construccion o mantenimiento de canales de riego

answer: Estimado oferente, el cálculo de cantidades y volúmenes de obra seencuentra publicado en el portal de SERCOP del proceso, en el anexo de nombreMEMORIA TÉCNICA en la carpeta Anexo 7. PRESUPUESTO YESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXO 5. COMPONENTE TÉCNICO(https://drive.google.com/drive/folders/15GZt49CQXQNBOTYJCmon6GRD897BHKBw?usp=drive_link), en el cual se encuentran los cálculos de volúmenes y cantidades;además, el cálculo hidráulico, información que es pública y de acceso para todos losinteresados al igual que la memoria técnica

description: favor anexar el calculo de volumenes de obra acorde CGE y RLOSNCP y calculo hidraulico

description: IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN Y GOTEO PARA EL SISTEMA POTRERILLOS DE LA PARROQUIA EL TABLÓN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

streetAddress: SANTA BARBARA

legalName: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CHILLOGALLO GRANDA CARLOS ALBERTO

locality: SARAGURO

streetAddress: SAN PABLO DE TENTA LOJA / SARAGURO / SAN PABLO DE TENTA / AV. PABLO P SN SAN PABLO DE TENTA

legalName: CHILLOGALLO GRANDA CARLOS ALBERTO

streetAddress: . . SN SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CUEVA PALACIOS CONSCUPAL CIA. LTDA.

streetAddress: JUAN ANTONIO MONTESINOS SUCRE SN SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CCGL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CIA. LTDA.

CUEVA TORRES DANILO CTDW S.A.S.

roles: tenderer supplier

streetAddress: EL ORO POR ACTUALIZAR  SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: CUEVA TORRES DANILO CTDW S.A.S.

DS-GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: LOJA MONFILIO MUÑOZ  SARAGURO, CABECERA CANTONAL

legalName: DS-GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S.

PILCO PILCO WILMER EDISON

locality: CAYAMBE

streetAddress: NATALIA JARRIN CORDOVA GALARZA S/N CAYAMBE

legalName: PILCO PILCO WILMER EDISON


Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: CALLES

scheme: CPC

description: CALLES

description: CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS: BARRERAS DE SEGURIDAD Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO PAVIMENTADAS, ENTRADAS Y GARAJES, PASOS SUPERIORES E INFERIORES PARA VEHICULOS O PEATONES Y CARRILES DE BICICLETAS

description: CUMPLE CON TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y TDR

description: CALLES

description: CALLES

title: COTO-MCBS-GADR-2023-2024-001-21092

status: active

description: CAMBIO DE CAPA DE RODADURA 3 PULGADAS E ILUMINACIÓN DE LA CALLE ATANACIOS SANTOS DESDE LA ATAHUALPA HASTA LA AV. SUCRE, DEL CANTÓN ROCAFUERTE

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

MUNICIPIO DE ROCAFUERTE

roles: buyer procuringEntity

region: MANABI

locality: ROCAFUERTE

countryName: ECUADOR

streetAddress: CALLE PICHINCHA CALLE BOLIVAR 08-127 ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL

scheme: EC-RUC

legalName: MUNICIPIO DE ROCAFUERTE

GMV&CONST S.A.

streetAddress: ELIAS CEDEÑO JERVES JOSE SEFERINO DELGADO S/N ROCAFUERTE, CABECERA CANTONAL

legalName: GMV&CONST S.A.

initiationType: tender


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION PARA ESPARCIMIENTO: PARQUES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  PARA ESPARCIMIENTO: INSTALACIONES PLAYERAS, REFUGIOS DE MONTANA,  PARQUES Y PARQUES DE ATRACCION, ETC.

name: CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

description: Acogiendo la recomendación efectuada por la Comisión Técnica del proceso de Cotización deObra No. COTO-MDMQ-2024-1001, ADJUDICO el proceso para la ejecución de ?COTIZACIÓN DEOBRAS: OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ADOQUINADO Y ESPACIO PÚBLICO PARROQUIASBELISARIO QUEVEDO Y MARISCAL SUCRE AZLM?, signado con el código No.COTO-MDMQ-2024-1001, al oferente VEGACUCONSTRUCCIONES CIA. LTDA., con RUC1792764866001, Según consta en resolución de adjudicación.

title: COTO-MDMQ-2024-1001-41357

answer: ADJUNTO A LA PRESENTE LA CONVALIDACION DE ERRORES

description: Se solicita al oferente, presentar la información de acuerdo a lo requerido en la: ?SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA?, debidamente firmado en formulario de oferta generado y formulario individual.

answer: ADJUNTO A LA PRESENTE LA CONVALIDACION DE ERRORES

description: Se solicita al oferente, presentar proformas de los rubros Nro.:5 y 47 CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm?91 ESTRUCTURA METALICA PERFIL LAMINADO TIPO AULA156 ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f c=400Kg/cm2?193 PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS, PARANTE TUBO?201 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO PIEDRA ANDESITA MARTELINADO 30x60x8cm 400kg/cm2224 JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES

answer: ADJUNTO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL CONSORCIO

description: Presentar las declaraciones del impuesto a la renta de todos los participantes del consorcio.

answer: ADJUNTO PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTO MENCIONADOS

description: Acta 1: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LAS PARROQUIAS DELLOA, SOLANDA, CHIMBACALLE Y LA MAGDALENA: Presentar Planilla de liquidación donde conste detalle de rubros ejecutados. Señalar rubros similares al objeto de contratación que aplican para validación.Acta 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS AREAS HISTORICAS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ: Presentar Planilla de liquidación donde conste detalle de rubros ejecutados. Señalar rubros similares al objeto de contratación que aplican para validación.Acta 3: READECUACION DE VARIOS ESPACIOS PUBLICOS COMUNITARIOS Y DEPORTIVOS DEL CANTON ANTONIO ANTE: Presentar Planilla de liquidación donde conste detalle de rubros ejecutados. Señalar rubros similares al objeto de contratación que aplican para validación con el monto final.

answer: SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA VALORADO POR FRENTES

description: Presentar el cronograma valorado por frentes de trabajo

answer: ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES

name: CONDO&CONDO INGENIEROS CONTRUCTORES CIA.LTDA

description: Se solicita al oferente, aclarar la información de acuerdo a lo requerido en la: ?SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO?, debidamente firmado en formulario de oferta generado y formulario individual conforme el anexo actualizado que se encuentra en el archivo ?FORMULARIOS PARA OFERTA?.

answer: ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES

answer: ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES

description: Presentar Formulario individual, conforme el anexo actualizado que se encuentra en el archivo ?FORMULARIOS PARA OFERTA?

answer: ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES

answer: ADJUNTO FORMULARIO UNICO

description: Completar el ?FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA? conforme el anexo actualizado que se encuentra en el archivo ?FORMULARIOS PARA OFERTA?

answer: ADJUNTO PROFORMAS Y JUSTIFICATIVO

description: Se solicita al oferente, presentar proformas de los rubros Nro.:5 y 47 CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm?69 y 114 PLANTACIÓN DE ARBOL DE 2.5m DE ALTO Y 5cm DE DAP DIAM.A LA ALTURA DEL PECHO EN PISO SUAVE, MAGNOLIA O ARUPO156 ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f c=400Kg/cm2?193 PASAMANO TUBO 2", 2 HILERAS, PARANTE TUBO?201 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO PIEDRA ANDESITA MARTELINADO 30x60x8cm 400kg/cm2219 ALCORQUES 1X1.5 m CON BORDE PREF DE 50X25X8 cm223 MADERA MOLIDA DECORATIVA PARA JARDINES COLOR NATURAL e=6cm224 JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES

answer: ADJUNTO OFERTA GENERADA FIRMADA CON FIRMAS Y FORMULARIO INDIVIDUAL

description: Remitir suscripción en SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA, en formulario de oferta generado y formulario individual.

answer: ADJUNTO METODOLOGIA

description: Presentar Metodología

answer: ADJUNTO CRONOGRAMA POR FRENTES DE TRABAJO

answer: ADJUNTO CONVALIDACION DE ERRORES

description: Se solicita al oferente, presentar proformas de los rubros Nro.:5 y 47 CESPED SINTETICO INC.ARENA SILICE e=50mm?156 ADOQUINADO VIAL HEXAGONAL BLOQUES HORMIGÓN f c=400Kg/cm2?201 ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO PIEDRA ANDESITA MARTELINADO 30x60x8cm 400kg/cm2224 JARDINERIA-VARIAS ESPECIES 30 UNIDADES

answer: Conforme la Resolución Nro. GADDMQ-AZLM-2024-0010-R de 27 de agosto de 2024,el plazo de ejecución será de 45 días contados desde el día siguiente de laautorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato,para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuentabancaria del contratista, de conformidad al numeral 3 del artículo 288 delReglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública(?)?

description: ACLARACION

answer: ?(?) Con respecto al numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico delpliego, sobre el tiempo requerido para validar experiencia, será la experienciaacreditada en los últimos 20 años, que podrá ser verificada con 1 o más proyectosacorde a los montos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas.

description: ACLARACION

answer: En el caso de que la oferta económica sea inferior en más del 10% del presupuestoreferencial se deberá justificar los rendimientos de mano de obra y equipo, así comolos costos indirectos considerando todos los frentes de trabajo, los cuales deben serconcordantes con los tiempos del cronograma valorado de trabajo, debiendoadjuntarse las proformas correspondientes.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, para el análisis de la experiencia General y Específica presentadas porlos oferentes, en el caso que existan Actas/documentos con varios objetos decontratación o distintas obras civiles, NO se tomará como experiencia el valor total del contrato, sino únicamente serán considerados el conjunto de rubros delpresupuesto que tiene una directa relación con lo solicitado en las EspecificacionesTécnicas de este proceso, por lo que, el oferente deberá indicar los rubros similaresque aplican en este proceso.

description: ACLARACION

answer: Por la naturaleza del proceso en mención, para la experiencia específica se verificarála experiencia acreditada (Monto mínimo $49.218,09) a través de 1 o más proyectosen los que se haya realizado adoquinados y 1 o más proyectos en los que se hayarealizado parques que contemplen canchas o jardines, los mismos que deberáncumplir con los montos mínimos por contrato, cuya sumatoria de proyectos alcanceo supere el monto mínimo.

description: ACLARACION

answer: Para aquellos proveedores que tengan una o más actividades sujetas a reporte enel RUC, son sujetos que están obligados a informar a la UAFE sobre sus operacionesy transacciones; por lo que, deberán presentar el Certificado de Cumplimiento en laetapa contractual. En el caso de consorcios, deberán presentar dicho certificado losmiembros del consorcio que sean sujetos de reporte.

description: ACLARACION

answer: Los APUS sí fueron publicados en el proceso, en 3 (tres) bloques, debido al tamaño delarchivo, denominados ?ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1?, ?ANÁLISIS DE PRECIOSUNITARIOS 2? y ?ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 3?.

description: BUEN DIA POR FAVOR SUBIR LOS APUS COMPLETOS

answer: SI, se debe enlistar el equipo mínimo en los formularios, de acuerdo a lo establecido en elnumeral 20. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO de las Especificaciones Técnicas del presenteproceso:?Medio de comprobación: ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA CUMPLIDO: ENLISTANDO ELEQUIPO EN LOS FORMULARIOS ÚNICOS DE LA OFERTA Y PRESENTANDO EL FORMULARIO DE?COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?De acuerdo al artículo 188 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de ContrataciónPública?Selección.- Para el caso de Cotización de obras, el personal técnico mínimo, la experienciamínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en lospliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de laoferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su ofertadetalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología yadjunte un compromiso de cumplimiento de dichos...

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: SI, se debe enlistar el personal técnico mínimo en los formularios, de acuerdo a lo establecidoen el numeral 21. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO de las Especificaciones Técnicas delpresente proceso:?Medio de comprobación: ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERA CUMPLIDO: ENLISTANDO ELPERSONAL TÉCNICO MÍNIMO EN LOS FORMULARIOS ÚNICOS DE LA OFERTA Y PRESENTANDOEL FORMULARIO DE ?COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPACONTRACTUAL?. De acuerdo al artículo 188 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de ContrataciónPública ?Selección.- Para el caso de Cotización de obras, el personal técnico mínimo, la experienciamínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en lospliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de laoferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su ofertadetalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología yadjunte un compromiso

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: No, deberá presentar el cronograma de acuerdo a lo especificado en el numeral 23.CRONOGRAMA, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso.DOCUMENTACION HABILITANTE PARA ETAPA PRE CONTRATUAL (PRESENTACIÓN DE LASOFERTAS El OFERENTE deberá presentar un cronograma por cada frente de trabajo de acuerdo a losplanos adjuntos en los cuales se detallan los volúmenes de obra, el cual deberá guardarcoherencia con el equipo mínimo.Se requiere que el contratista cuente con el personal técnico y operativo suficiente, a fin decumplir con el objeto del contrato y el plazo establecido.El cronograma se presentará por frentes y rubros, conforme los rubros constantes en el anexodel expediente digital.Es decir, deberá presentar en su oferta tanto el formulario de compromisode cumplimiento de parámetros en etapa contractual, así como el cronograma, el cual seráaprobado en la fase correspondiente.

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Estimado Oferente, se acogerá lo establecido en el Reglamento de la LOSNCP: ?las personasnaturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones comoadministradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, nopodrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra?.De acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, numeral 19, párrafo 6 indica ?(?)en caso de que el oferente sea una persona natural, será acreditable la experiencia adquiridaen relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos (?)Cabe recalcar que, para el presente proceso se requiere como experiencia específica?Construcción de adoquinado y parques que incluyan: canchas y/o jardines? de conformidadcon lo establecido en el PLIEGO DE PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN OBRAS CÓDIGO DELPROCESO: COTO-MDMQ-2024-1001, en la sección IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en elnumeral 4.1.1. Experiencia general y esp...

description: Será valida la experiencia adquirida como residente de fiscalización en la construcción de un complejo recreación el cual tiene rubros similares a los del objeto de contratación

answer: La Administración Zonal La Mariscal se rige a los precios establecidos en la base de datos de la EPMMOP y compartidos mediante Circular Nro. EPMMOP-GG-2024-0002-C a través de suSistema de Análisis de Precios ?ARES PLUS?; de acuerdo a lo especificado en el numeral 12.PRESUPUESTO REFERENCIAL de las Especificaciones Técnicas del presente proceso:?El Estudio para la determinación del presupuesto referencial de este proceso corresponde alSistema de Análisis de "ARES PLUS" de la EPMMOP, actualizados a enero del 2024, disponiblesdesde el 15 de enero de 2024, y, notificados mediante Circular Nro. EPMMOP-GG-2024-0002-C de 18 de enero de 2024, y, en cumplimiento a lo que determina el REGLAMENTO GENERALA LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA?.Además, los oferentes deberán considerar lo establecido en las Especificaciones Técnicas, enel numeral 26. EVALUACIÓN POR PUNTAJE, en el ítem 4 referente a la Oferta Económica semenciona que: ?(?) el 100% de los análisis en.

description: Si entidad calculo mal salarios y en consecuencia afecta pac y partida presupuestaria, pero se adjudica una obra es motivo desierta

answer: Toda la información referida al proceso es de carácter público; los APUs realizados ypublicados por la Administración Zonal son tomados de la base de datos de la Empresa PúblicaMetropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) a través de su Sistema de Análisisde Precios ?ARES PLUS?. El contenido y forma de la oferta debe ser propio de cada oferente;caso contrario, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 113.- Forma depresentación de ofertas, de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de ContrataciónPública.

description: En caso que uno complete o aumente detalles en un APU, aunque no diga especificación, pero este en los planos y se compruebe que ha sido una copia 100 % de un archivo exclusivo de acceso interno entidad contratante, ES MOTIVO DESCALIFICACION y porque en base algún artículo de la ley =?

answer: Estimado Oferente, No existe un formato predefinido para la presentación de los Análisis dePrecios Unitarios (APUs) establecido por el SERCOP. Es responsabilidad del oferente elaborarlos APUs como parte de su oferta, asegurándose de que cumplan con los parámetros técnicos,económicos y legales establecidos en las especificaciones técnicas por la entidad contratante.Estos APUs deben incluir componentes como equipo, materiales y mano de obra, tal como sedetalla en las especificaciones.Los APUs han sido publicados como parte de este proceso, denominados ?ANÁLISIS DEPRECIOS UNITARIOS 1?, ?ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2? y ?ANÁLISIS DE PRECIOSUNITARIOS 3?, por lo que su formato es de carácter público.El contenido y forma de la oferta debe ser propio de cada oferente. En caso contrario, seactuará conforme a lo dispuesto en el artículo 113, Forma de presentación de ofertas, de laNormativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública

description: Buen día, hay un modelo de formato de precios unitarios obligatorio y regulado SERCOP, si NO altero los valores ni cálculos, pero la forma de presentación es decir transporte, material, equipo, mano obra es otra secuencia el orden las casillas, es motivo descalificación? o debo respetar la descripción de casillas y contenido según modelo sercop?, o favor dígame artículo de ley dice que NO PUEDO CAMBIAR LAS CASILLAS O FORMA de un análisis precios unitarios, atentamente.Favor si presento una copia 100 % de los APU de la institución con igual rendimientos, mano de obra, materiales, indirectos, etc., SE ENTIENDE que es una copia o filtración de información de algún funcionario entidad? Y sera motivo descalificación, cual es artículo de la ley? Qué artículo de las leyes dice que me deben descalificar y sancionar?

answer: Para el presente proceso, se requiere que la experiencia específica esté alineada con la?Construcción de adoquinado y parques que incluyan canchas y/o jardines,? de acuerdo conlo establecido en el PLIEGO DE PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN OBRAS CÓDIGO DELPROCESO: COTO-MDMQ-2024-1001. Esta exigencia se encuentra detallada en la sección IV,EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.1, bajo el apartado "Experiencia general yespecífica mínima." En particular, en el punto No. 2 se menciona expresamente la"Construcción de adoquinado y parques que incluyan canchas y/o jardines."En este sentido, se verificará el cumplimiento de esta experiencia mediante la presentaciónde uno o más proyectos que cumplan con lo requerido, siempre y cuando cada proyectocumpla con los montos mínimos por contrato y la sumatoria de estos alcance el montomínimo establecido.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE SE ACEPTARA QUE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA CONSTEN DE UNA ACTA QUE CONTENGA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y EL RESTO DE LA EXPERIENCIA SEA ADOQUINADOS O EN QUE PORCENTAJE DEBEN DISTRIBUIRSE LAS OBRAS GRACIAS

description: COTIZACION DE OBRAS: OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL, ADOQUINADO Y ESPACIO PÚBLICO PARROQUIAS BELISARIO QUEVEDO Y MARISCAL SUCRE AZLM

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 BENALCAZAR

AVILA ORRICO MARIA CECILIA

streetAddress: CALLE DEL AMOR DE LA AMISTAD CASA 2 CONOCOTO

legalName: AVILA ORRICO MARIA CECILIA

streetAddress: HUACA JOSE EGUSQUIZA S10-65 LA MAGDALENA

streetAddress: JOSE VINUEZA MANUEL AGUIRRE N4D SANJUAN

KD CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CIA.LTDA.

streetAddress: 24 DE SEPTIEMBRE CARLOS GARZON SN TABABELA

legalName: KD CONSTRUCCIONES KEDACONSTRU CIA.LTDA.

status: terminated


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA Y LIGERA

description: Por cumplir con las condiciones técnicas, económicas y legales.

title: COTO-MDMQ-2024-1207-41357

description: Estimado oferente, por favor proseguir con la convalidación de errores solicitado conforme acta y oficio adjunto.

answer: BUENAS TARDES SEÑORES MDMQ. ADJUNTO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN PARA CONVALIDAR. GRACIAS SU GENTILEZA

description: Estimado oferente, por favor proseguir con la convalidación de errores solicitado, conforme al acta adjunto y oficio.

answer: Bajo el contexto de lo establecido en las condiciones particulares del pliego 4.1.4 Experienciageneral y específica mínima: ítem c. ?La experiencia específica mínima deberá estardirectamente relacionada con el objeto de la contratación?. 1. La experiencia especifica mínima aceptada será: ?Remodelación, readecuación omantenimiento de mercados o edificaciones comerciales que incluyan trabajos deinstalación de cerámica e impermeabilización de losas.? No se calificará lasexperiencias antes mencionadas haciendo referencia a rubros específicos.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en lasespecificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIAGENERAL MINIMA: ?Construcción de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuandoobras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.? Y EXPERIENCIA ESPECIFICAMINIMA: ?Remodelación, readecuación o mantenimiento de mercados o edificacionescomerciales que incluyan trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización de losas.?

description: Buenas tardes, para validar la experiencia específica sirve laremodelación de edificio público de oficinas que incluyen trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización de losas

answer: stimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en lasespecificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIAGENERAL MINIMA: ?Construcción de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuandoobras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.? Y EXPERIENCIA ESPECIFICAMINIMA: ?Remodelación, readecuación o mantenimiento de mercados o edificacionescomerciales que incluyan trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización de losas.?

name: ESTUDIOS, DISEÑOS, FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES ARMAS & ARMAS EDIFICAAR S.A.

description: BUENAS TARDES, PARA VALIDAR EXPERIENCIA ESPECIFICA, ES VALIDO EL MANTENIMIENTO LOSAS DE INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS ?

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en lasespecificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIAGENERAL MINIMA: ?Construcción de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuandoobras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.? Y EXPERIENCIA ESPECIFICAMINIMA: ?Remodelación, readecuación o mantenimiento de mercados o edificacionescomerciales que incluyan trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización delosas.?

description: BUENAS TARDES, SE PUEDE PRESENTAR COMO EXPERICIA ESPECIFICA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE UN COLISEO QUE TIENE LA MAYORIA DE RUBRUBOS CON EXCEPCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LOSAS?

answer: Esta pregunta no hace referencia al proceso.

description: Realizamos APUS, VAE, RUTA C. y demás componentes de LICO, COTO 0964032425

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en lasespecificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIAGENERAL MINIMA: ?Construcción de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuandoobras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.? Y EXPERIENCIA ESPECIFICAMINIMA: ?Remodelación, readecuación o mantenimiento de mercados o edificacionescomerciales que incluyan trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización de losas.?

description: Buenas tardes es valido experiencia especifica en construccion de mercados

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en lasespecificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIAGENERAL MINIMA: ?Construcción de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuandoobras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.? Y EXPERIENCIA ESPECIFICAMINIMA: ?Remodelación, readecuación o mantenimiento de mercados o edificacionescomerciales que incluyan trabajos de instalación de cerámica e impermeabilización de losas.?

description: Buenas tardes Sres. comisión, para validar la experiencia específica sirven actas de: remodelación, readecuación, rehabilitación de edificios públicos, educativos, etc, que tengan instalación de cerámica, porcelanato, piso de gres, granito, gracias, saludos cordiales...

answer: Estimado oferente, SI se dará como cumplido el parámetro cronogramacon la presentación del Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapacontractual en cumplimiento a lo que menciona el REGLAMENTO GENERAL A LA LEYORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articulo Art.86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- ?(Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206, R.O.524-3S, 22-III-2024).- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personaltécnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecuciónde la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, porlo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará conadjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros (...). Verificar el Acta adjunto.

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Estimado oferente, en atención al REGLAMENTO GENERAL A LALEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articuloArt. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- ?(Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206,R.O. 524-3S, 22-III-2024).- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personaltécnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma deejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecucióncontractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fasede suscripción.No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará conadjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual dela obra, a través del formulario respectivo. (...). Verificar el acta adjunto.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Estimado oferente, en atención al REGLAMENTO GENERAL A LALEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articuloArt. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- ?(Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206,R.O. 524-3S, 22-III-2024).- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personaltécnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma deejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fasede suscripción.No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará conadjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual dela obra, a través del formulario respectivo. (...) Verificar el acta adjunto.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Estimado oferente, NO se aceptara la experiencia como Fiscalizador enbase a lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMANACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articulo Art. 86.1.- Evaluación de ofertasen obras.- ?(?) Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercidofunciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos osimilares, no podrán acreditar experiencia general específica como contratistas de obra.? y bajoel contexto de lo establecido en las condiciones particulares del pliego 4.1.4 Experiencia generaly específica mínima: (?) De igual manera, para los profesionales que participanindividualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya seaen calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno alos montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato (...). Verificar el Acta adjunto.

description: ES VALIDA LA EXPERIENCIA COMO FISCALIZADOR ?

name: CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.

description: REMODELACIÓN MERCADO LA MAGDALENA COM

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 LA VICENTINA

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Benavides Romero German Rodrigo

streetAddress: AV. DE LOS EUCALIPTOS SN Y CALLE LOS ARROYOS S/N PONCEANO

legalName: Benavides Romero German Rodrigo

INDOMAC S.A.

streetAddress: VIA A TOLONTA Y SINCHOLAGUA 192 PINTAG

legalName: INDOMAC S.A.

ARROYO GALLARDO ROMEO PATRICIO

streetAddress: VEINTIMILLA AV. 12 DE OCTUBRE 325 SAN BLAS

legalName: ARROYO GALLARDO ROMEO PATRICIO

VARGAS ROMERO MONICA IVETH

streetAddress: V  938 EL SALVADOR

legalName: VARGAS ROMERO MONICA IVETH

SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO

postalCode: s/n

streetAddress: LAS HIGUERILLAS CARLOS SALAS E17-208 LA FLORESTA

legalName: SIMBAÑA PEREZ EDISON GONZALO

AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

streetAddress: PEREZ QUIÑONEZ CHIMBORAZO Oe 8-84 SAN BLAS

legalName: AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

streetAddress: DE LOS CIRUELOS OE4A EL ROCIO OE4-89 LA VICENTINA

legalName: BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

AGUILAR SALINAS JOSE ESTEBAN

streetAddress: LATACUNGA RUMIÑAHUI SN TUMBACO

legalName: AGUILAR SALINAS JOSE ESTEBAN

streetAddress: GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA S/N CUMBAYA

DALJAL S.A. CONSTRUCTORES

streetAddress: H CALLE PRIMERA OE-942 EL SALVADOR

legalName: DALJAL S.A. CONSTRUCTORES

SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO

streetAddress: JOSE MARIA PAZMIÑO LOS PUENTES CS 745 CHILIBULO

legalName: SALAZAR ORTIZ ERNESTO GUSTAVO

rationale: REMODELACIÓN MERCADO LA MAGDALENA COM