description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION ( INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION ) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE INDUSTRIAS MANUFACTURA Y EDIFICIOS AGRICOLAS.

title: MCO-JHPT-2024-002-110589

answer: Estimados oferentes, la experiencia del personal técnico se evaluará conforme lo solicitado en los pliegos; numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, y términos de referencia; numeral 23. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO. ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: Buenas noches miembros de la comisión . Comedidamente solicito que aclaren sobre la experiencia específica del oferente. Será válida la experiencia de una Acta de Regeneración urbana en la cual un componente de la obra es construcción de viseras y pérgolas ?

answer: Estimados oferentes, la experiencia del personal técnico se evaluará conforme lo solicitado en los pliegos; numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, y términos de referencia; numeral 23. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO. ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: BUENAS NOCHES SEÑORES GAD PARROQUIAL DE TIMBARA. MI PREGUNTA VA ENCAMINADA A SABER SOBRE LA TEMPORALIDAD DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO SI LA EXPERIENCIA QUE SE PRESENTE SUPERA LOS 5 AÑOS , NO SERÁ CONSIDERADA Y SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL OFERENTE !

answer: Estimados oferentes, el oferente SI puede cumplir la función de Residente de obra; siempre y cuando cumpla con lo solicitado en los pliegos; numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, y términos de referencia; numeral 23. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO. ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: Buenas Noches el Oferente puede ser el Residente de Obra

description: RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PARADA DE BUSES JUNTO AL ACCESO CARROZABLE DE LA PARROQUIA TIMBARA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.

eligibilityCriteria: Plazo de Entrega,Otros Parámetros de Calificación,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA

CAJAMARCA CHAMBA ROOSEVELT GIOVANI

streetAddress: ADOLFO RODAS, Referencia: POR LAS ESCALINAS 1 SEVILLA DE ORO SN ZAMORA

legalName: CAJAMARCA CHAMBA ROOSEVELT GIOVANI

LITUMA ARELLANO PATRICIO ANDRES

streetAddress: DIEGO DE VACA UNIDAD PROVINCIAL SN ZAMORA

legalName: LITUMA ARELLANO PATRICIO ANDRES

GUERRERO CARPIO MARCO LUIS

streetAddress: HEROES DE PAQUISHA JORGE MOSQUERA S/N ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GUERRERO CARPIO MARCO LUIS


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIMBARA

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: ROTULACION VIAL

scheme: CPC

description: ROTULACION VIAL

description: SERVICIOS DE SEÑALIZACION VIAL

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

description: ROTULACION VIAL

description: ROTULACION VIAL

description: SERVICIOS DE SEÑALIZACION VIAL

title: MCO-JHPT-2024-003-110589

status: active

answer: Estimados oferentes, la experiencia específica será considerada únicamente en OBRAS QUE CONTENGAN RUBROS DE ROTULOS AMBIENTALES, ROTÚLOS INFORMATIVOS Y SEÑALÉTICAS, cuyo monto acumulado sea de USD 1.159,37 (5 % del presupuesto referencial). Dicha experiencia deberá haber sido adquirida por el oferente como contratista, subcontratista o residente de obra; tal y como se lo manifiesta en los términos de referencia; numeral 22.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, y en pliego en la SECCIÓN IV; EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima. Además, se encuentra alineada con lo dispuesto en el REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su Art. 86.1 y Art. 142, numeral 4.

description: LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA PUEDE SER LA OBTENIDA COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO?

answer: Estimados oferentes, la experiencia del personal técnico se evaluará conforme lo solicitado en los pliegos; numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, y términos de referencia; numeral 23. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO. ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: BUENAS NOCHES SEÑORES GAD PARROQUIAL DE TIMBARA. MI PREGUNTA VA ENCAMINADA A SABER SOBRE LATEMPORALIDAD DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO SI LA EXPERIENCIA QUE SE PRESENTE SUPERA LOS 5AÑOS , NO SERÁ CONSIDERADA Y SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL OFERENTE !

answer: Estimados oferentes, el oferente SI puede cumplir la función de Residente de obra; siempre y cuando cumpla con lo solicitado en los pliegos; numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico, y términos de referencia; numeral 23. EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO. ESTE PARÁMETRO SE CONSIDERARÁ CUMPLIDO CON LA SOLA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: Buenas Noches el Oferente puede ser el Residente de Obra

answer: Estimados oferentes, la experiencia específica será considerada únicamente en OBRAS QUE CONTENGAN RUBROS DE ROTULOS AMBIENTALES, ROTÚLOS INFORMATIVOS Y SEÑALÉTICAS, cuyo monto acumulado sea de USD 1.159,37 (5 % del presupuesto referencial). Dicha experiencia deberá haber sido adquirida por el oferente como contratista, subcontratista o residente de obra; tal y como se lo manifiesta en los términos de referencia; numeral 22.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, y en pliego en la SECCIÓN IV; EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima. Además, se encuentra alineada con lo dispuesto en el REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su Art. 86.1 y Art. 142, numeral 4.

description: BUENAS NOCHES, SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SERÁ VALIDA LA EXPERIENCIA EN FISCALIZACIÓN DE OBRAS QUE CONTENGAN RUBROS DE ROTULOS AMBIENTALES, ROTÚLOS INFORMATIVOS Y SEÑALÉTICAS

description: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS INFORMATIVA DE DESTINO Y TURISTICA EN 29 PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA PARROQUIA TIMBARA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

roles: buyer procuringEntity

region: ZAMORA CHINCHIPE

locality: ZAMORA

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. PRINCIPAL A TUNATZA ALTO FRENTE AL PARQUE CENTRAL S/N TIMBARA

scheme: EC-RUC

PINEDA VALDIVIESO DANIEL FELIPE

streetAddress: AV. HEROES DE PAQUISHA GARCIA MORENO S/N ZAMORA

legalName: PINEDA VALDIVIESO DANIEL FELIPE

LITUMA ARELLANO PATRICIO ANDRES

roles: tenderer supplier

SANTOS MARTINEZ EDIN GERARDO

streetAddress: 24 DE MAYO A 200 METROS DE LA CANCHA DEPORTIVA SN ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SANTOS MARTINEZ EDIN GERARDO

initiationType: tender


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALEJANDRO LABAKA

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION)

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-JPALEJANDRO-2025-01-118348

answer: Estimado oferente sujétese a los pliegos de la oferta y lo que manifiestan los Reglamentos, Resolucionesy decretos de ley, los cuales toma referencia en su pregunta.

description: Saludos estimados miembros de la comisión, con respecto al certificado de la UAFE conforme al requerimiento del certificado UAFE, está claramente establecido que las entidades contratantes solicitarán una vez que se realice la adjudicación del proceso, dicho parámetro los establece en el Art. 41 del decreto ejetcutivo Nro- 333, por tal efecto estaría incumpliendo y violando la normativa al momento de descalificar las ofertas técnicas, favor dar estricto cumplimiento a lo establecido, caso contrario estarían direccionando el proceso.

answer: Estimado oferente sujétese a los pliegos de la oferta y lo que manifiestan losReglamentos, Resoluciones y decretos de ley, los cuales toma referencia en su pregunta.

description: Estimados miembros de la comisión, la presentación del certificado de la UAFE según el decreto ejecutivo No 333 tercer suplemento No 600 en su Art. 41 del 15 de julio de 2024, establece que se solicitara el certificado de la UAFE en la fase contractual y se verificará exclusivamente en esta fase, es decir, SOLO EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEVERÁ PRESENTAR EL CERTIFICADO EN LA ETAPA CONTRACTUAL. Con este contexto, la pregunta es si se DESCALIFICARÁ O NO al oferente que NO presente el certificado de la UAFE en la oferta, aun sabiendo que su presentación es exclusiva de la fase contractual, es decir, en caso de una descalificación se estaría incumpliendo la ley.

description: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ECO TACHOS UBICADOS EN LA CABECERA PARROQUIAL RURAL DEL GADPRAL.

eligibilityCriteria: Experiencia,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: ORELLANA

locality: FRANCISCO DE ORELLANA

streetAddress: RIVERAS DEL RIO NAPO AGUAS ABAJO KM 70  MARGEN DERECHO S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

SALAZAR GARCIA JORGE PATRICIO

streetAddress: TARACOA RIO PAYAMINO S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: SALAZAR GARCIA JORGE PATRICIO

MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN

streetAddress: QUITO JOSÉ FELICIANO SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN

DINACOST CONSTRUCCIONES S.A.S

streetAddress: LOJA CESAR ANDY 01 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: DINACOST CONSTRUCCIONES S.A.S


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-JPALEJANDRO-2025-02-118348

answer: en base a lo que establece el CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOSarchivo adjunto a los pliegos, y los pliegos Art. 3.8.2 Valor restante de la obra y art. 4.1.1 Integridad dela oferta; observaciones literales, 2. de acuerdo al Art. 86.1 del RGLOSNCP ?

description: COMO SERA VALORADO EL CRONOGRAMA EN SEMANAS O MESES ??

answer: Regirse a los pliegos Art. 4.1.8 Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad:CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO LEY ESPECIAL AMAZÓNICA (80por ciento), MANO DEOBRA LOCAL NO CALIFICADA

description: Este artículo establece claramente la MODIFICACIÓN del artículo 41 y la obligación de CONTRATAR EN NO MENOR DEL 80% de residentes permanentes en la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA para la ejecución de actividades, salvo casos donde no haya disponibilidad de mano de obra calificada local.ESTO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES CORRECTAMENTE, YA QUE ANTERIORMENTE EL VALOR ERA 70%.

answer: Ríjase en base a los pliegos del art. 4.1.2 Equipo mínimo: Este parámetro seconsiderará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Ríjase en base a los pliegos del al Art. 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecucióndel proyecto: literal 01 y 02.

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Regirse en base a los pliegos Art. 4.1.1 Integridad de la oferta: observaciones literales1; El Formulario que consta en el detalle anterior denominado ?II Formulario de compromiso departicipación del personal técnico y hoja de vida? y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no serán requeridosen este procedimiento, ya que en vez de este se requerirá el FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, PERO conforme se explicamás adelante.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

description: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA POMPEYA DEL GAD PARROQUIAL RURAL ALEJANDRO LABAKA

eligibilityCriteria: Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALEJANDRO LABAKA

MAYORGA ANGOS JENNY VIVIANA

streetAddress: 12 DE FEBRERO JOSE FELICIANO 16 PB 16 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: MAYORGA ANGOS JENNY VIVIANA

MERCHAN SEGOVIA FABRICIO EDUARDO

legalName: MERCHAN SEGOVIA FABRICIO EDUARDO


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA CAROLINA

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-JPCAROLINA2009-2025-001-114721

answer: Conforme a lo regulado por el SERCOP y tomando como referencia el modelo de pliegos para procedimiento actual, SI, el oferente debe declarar obligatoriamente el personal técnico mínimo y el equipo mínimo propuesto para la ejecución del proyecto, como parte de su oferta técnica. Tomar en consideración el artículo 51 de la LOSNCP que establece la obligación de justificar la capacidad técnica de ejecución. Revisar el ítem 12 y 13 de las especificaciones técnicas.

description: Estimados señores de la comisión técnica en el presente proceso el oferente deberá anunciar el personal técnico y equipo mínimo propuesto para el proyecto?

answer: Este trámite será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado, quien deberá proceder conforme normativa con la finalidad de que se cumpla con todos los requerimientos para la ejecución de la obra, cumpliendo con las especificaciones técnicas

description: En cuanto al proyecto electrico, el proceso de legalización del transformador con la empresa eléctrica, En qué estado se encuentra?

name: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HASHIR CIA LTDA

description: TERMINACION DEL MERCADO DE LA COMUNIDAD GUALLUPE PARROQUIA LA CAROLINA DEL CANTON IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA

eligibilityCriteria: Equipo Propuesto,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: GUALLUPE CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA TENIENCIA POLITICA DE LA CAROLINA S/N CAROLINA

TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL

streetAddress: ROCAFUERTE TOBIAS MENA  SAN FRANCISCO

legalName: TERAN HERRERIA HECTOR MIGUEL

NEJER REYES GERMAN EDUARDO

streetAddress: EL AGUILA ZUMBA 922 GUAYAQUIL DE ALPACHACA

legalName: NEJER REYES GERMAN EDUARDO

SALAZAR VILAÑEZ MICHAEL DAVID

streetAddress: LA BOLA VERDE SN SN SAN FRANCISCO

legalName: SALAZAR VILAÑEZ MICHAEL DAVID

VASQUEZ CLERQUE BRYAN SANTIAGO

streetAddress: AV ATAHUALPA TOBIAS MENA 20-17 SAN FRANCISCO

legalName: VASQUEZ CLERQUE BRYAN SANTIAGO

IBADANGO FARINANGO JHONATAN ANDRES

streetAddress: PRINCIPAL   SAN ANTONIO

legalName: IBADANGO FARINANGO JHONATAN ANDRES

FLORES QUIPO GALO VINICIO

streetAddress: SANCHEZ Y CIFUENTES EUSEBIO BORRERO 5-07 SAGRARIO

legalName: FLORES QUIPO GALO VINICIO

GALARZA CARRION ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: LUIS CABEZAS BORJA JUAN JOSE FLORES 141 SAGRARIO

legalName: GALARZA CARRION ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: MALDONADO GARCIA MORENO SN SAGRARIO

EQUICONSA SCC

streetAddress: AV. TEODORO GOMEZ DE LA TORRE   SAN FRANCISCO

legalName: EQUICONSA SCC

ANSILCONSTRU CIA.LTDA.

streetAddress: FAUSTO MENDOZA JOSE ANRANGO  IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ANSILCONSTRU CIA.LTDA.

Real Lastra Jorge David

streetAddress: EL LIMONAL EL AGUACATE EL MILAGRO 2-21 IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: Real Lastra Jorge David

CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO

streetAddress: AV. MARIANO ACOSTA PADRE JACINTO PANKERY 23-08 SAN FRANCISCO

legalName: CUAMACAS VEGA ROLANDO HUMBERTO

Rodriguez Morales Edwin Marcelo

streetAddress: BOLIVAR N1 SAN ANTONIO 1 N1 SAN ANTONIO

legalName: Rodriguez Morales Edwin Marcelo

SANCHEZ VELA PABLO VINICIO

streetAddress: 17 DE JULIO JUAN JOSE FLORES S10317 SAGRARIO

legalName: SANCHEZ VELA PABLO VINICIO

REASCOS RUALES EDISON MARCELO

streetAddress: AV JORGE GUZMAN RUEDA AURELIO ESPINOZA POLIT  SAGRARIO

legalName: REASCOS RUALES EDISON MARCELO

DE LA VEGA FIGUEREDO ANA CAROLINA

streetAddress: AV. ATAHUALPA PRINCIPAL 9 CARANQUI

legalName: DE LA VEGA FIGUEREDO ANA CAROLINA


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BELLEZA

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS, HOSTERIAS, RESTAURANTES Y EDIFICIOS SIMILARES

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

title: MCO-JPL-2025-001-114228

answer: En atención a OFICIO NRO. 131-P-MG-GADPRLB-2025, de fecha, 14 de mayo del 2025, en el que se indica Una vez revisada y analizada la documentación adjunta en la oferta, se solicita al oferente la convalidación de errores de forma de conformidad al artículo 79 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional, En virtud de las observaciones realizadas lo que a mi me corresponde cumplo en adjuntar las documentaciones anexas, a fin de que se continue con los tramites administrativos correspondientes

description: Adjunta declaración de impuesto sin firma electrónica del oferente adjunta un acta recepción definitiva del coliseo Padre Miguel Gamboa adjunta un acta recepción definitiva del proceso MCO-GADMFO-059-2010 adjunta un acta recepción definitiva del proceso construcción de la terminación del coliseo junto al estadio federativo las cuales presenta ilegibilidad o falta de claridad de la información o documentación.

answer:
Estimada comision tecnica

Reciban un cordial saludo, en respuesta a la convalidacion solicitada se adjunta el oficio donde se detalla la respuesta.

description: Adjunta acta entrega recepción definitiva remodelación de la sala de concejales y mantenimiento del auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana la cual no se encuentra oficializada en el portal de contratación pública ya que es un medio de verificación de la recepción de dicho proceso el cual se halla en etapa de ejecución de contrato. Es necesario comprobar la publicación del acta con la finalidad de verificar la recepción definitiva por parte de la entidad contratante.

answer: SE ADJUNTA OFICIO DE RESPUESTA DE CONVALIDACION DE ERRORES Y ACTAS DEFINITIVAS DE LOS PROCESOS

description: Adjunta actas entregas recepción definitiva de menores cuantías de obras las cuales no se encuentra oficializadas en el portal de contratación pública ya que es un medio de verificación de la recepción de dichos procesos que se hallan en etapa de ejecución de contrato o sin finalizar. Es necesario comprobar la publicación del acta con la finalidad de verificar la recepción definitiva por parte de la entidad contratante.

answer: Anexo documentos que verifican que la obra cuestión esta finalizada, sin embargo es necesario acotar que es potestad de la institución contratante subir toda la información necesaria y finalizar los procesos.

description: Adjunta acta entrega recepción definitiva la cual no se encuentra oficializada en el portal de contratación pública ya que es un medio de verificación de la recepción de dicho proceso el cual se halla en etapa de ejecución de contrato. Es necesario comprobar la publicación del acta con la finalidad de verificar la recepción definitiva por parte de la entidad contratante.

answer: ANEXO CONVLAIDACION

description: Adjunta acta entrega recepción definitiva la cual no se encuentra oficializada en el portal de contratación pública ya que es un medio de verificación de la recepción de dicho proceso el cual se halla en etapa de adjudicación – registro de contratos. Es necesario comprobar la publicación del acta con la finalidad de verificar la recepción definitiva por parte de la entidad contratante.

answer: Adjunto ACTA RECEPCION DEFINITVA MCO-GADMFO-008-2020

answer: El oferente no puede desempeñar el rol de residente de obra, ya que el residente debe estar al tiempo completo en la obra puesto que el proyecto tiene varios frentes de trabajo y el oferente no puede desempeñar múltiples roles en el equipo técnico, por lo que deben ser profesionales diferentes al oferente.

description: El Oferente puede ser el Residente de la Obra?

answer: Señor oferente en cuanto a su pregunta la entidad contratante puede establecer los parámetros para las evaluaciones de las ofertas presentadas por los oferentes aplicando la metodología de ?Cumple o No cumple?, que se encuentran establecidos en los pliegos. No obstante, Se informa a los oferentes que las ofertas serán evaluadas según el Art. 40.2. numeral 9 del RGLOSNCP vigente.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE EN EL NUEVO REGLAMETO ESTABLECE QUE EL CERTIFICADO DE LA UAFE SERA PRESENTADO EN LA ETAPA CONTRACTUAL, POR LO TANTO EN LA OFERTA NO ES NECESARIO ENVIAR. POR FAVOR ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE ACLARAR SI SE VA A TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO YA QUE SE A PUESTO EN LOS PLIEGOS SECCION OTROS PARAMETROS COMO REQUISITO

answer: Deberá presentar el cronograma para la presentación de la oferta, en el formato establecido en Ushay (meses). No obstante, en la etapa contractual será OBLIGATORIO presentar un cronograma detallado por semanas, incluyendo la ruta crítica del proyecto según lo establecido en los pliegos ítem 4.1.6. (METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO).

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE EN EL NUEVO REGLAMETO ESTABLECE QUE EL CRONOGRAMA SERA PRESENTADO AL ADMISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONTRATO EN LA ETAPA  CONTRACTUAL, POR LO TANTO EN LA OFERTA NO ES NECESARIO GENERAR DICHO CRONOGRAMA. POR FAVOR ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE ACLARAR SI SE VA A TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

answer: Debido a la falta de contexto en la pregunta realizada no es posible dar una contestación a la interrogante, sin embrago, se informa a los oferentes que las ofertas serán evaluadas según el Art. 40.2. numeral 9 del RGLOSNCP vigente.

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: Deberá presentar el cronograma para la presentación de la oferta, en el formato establecido en Ushay (meses). No obstante, en la etapa contractual será OBLIGATORIO presentar un cronograma detallado por semanas, incluyendo la ruta crítica del proyecto según lo establecido en los pliegos ítem 4.1.6. (METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO)

description: COMO SERA VALORADO EL CRONOGRAMA EN SEMANAS O MESES ??

answer: Señor oferente en los correspondientes formularios deberá declarar el porcentaje (80%) correspondientes a LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA.

description: Este artículo establece claramente la MODIFICACIÓN del artículo 41 y la obligación de CONTRATAR EN NO MENOR DEL 80% de residentes permanentes en la CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL AMAZÓNICA para la ejecución de actividades, salvo casos donde no haya disponibilidad de mano de obra calificada local.ESTO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS CORRESPONDIENTES CORRECTAMENTE, YA QUE ANTERIORMENTE EL VALOR ERA 70%.

answer: Según el RLOSNCP en el Art.86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Según el RLOSNCP en el Art.86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

answer: Según el RLOSNCP en el Art.86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Sin embargo, se solicita este parámetro en la herramienta ushay, por lo cual el oferente deberá presentar el cronograma para la presentación de la oferta, en el formato establecido en Ushay (meses). No obstante, en la etapa contractual será OBLIGATORIO presentar un cronograma detallado por semanas, incluyendo la ruta crítica del proyecto. (Revisar formulario TDRs Numeral 8. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO)

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Según el RLOSNCP en el Art.86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

name: CONSTRUCCIONES & SERVICIOS ROJAS GIRON CIA LTDA.

description: CONSTRUCCIÓN DE DOS CASAS TALLER PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS “TARPUK MUYU RIKSICHINA WASI“ EN LAS COMUNAS KICHWA 30 DE AGOSTO BAJO SAN MIGUEL Y KICHWA PALMA ROJA, DE LA PARROQUIA LA BELLEZA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EMPRENDIMIENTOS EN LA PARROQUIA LA BELLEZA

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

streetAddress: PARROQUIA LA BELLEZA VIA LOS ZORROS KM. 25 S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

Aucancela Chuqui Segundo Rosendo

streetAddress: ELOY ALFARO S/N Y QUITO CENTRAL  S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: Aucancela Chuqui Segundo Rosendo

GRANDA CASTILLO ROSA INES

streetAddress: AMBATO JUAN MONTALVO S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: GRANDA CASTILLO ROSA INES

CHANGOTASIG QUISATASIG LUIS ARMANDO

streetAddress: FRANCISCO DE ORELLANA GUANABANA S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: CHANGOTASIG QUISATASIG LUIS ARMANDO

AVEIGA ZAMBRANO LOAN IAN

streetAddress: FRAY GASPAR DE CARVAJAL 6 DE DICIEMBRE S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: AVEIGA ZAMBRANO LOAN IAN

GONZALEZ CUEVA CARLOS ANTONIO

streetAddress: NICOLAS TORRES VICTOR RON S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: GONZALEZ CUEVA CARLOS ANTONIO

ARTEAGA PALACIOS HUGO ALDO

postalCode: S/N

streetAddress: ERNESTO RODRIGUEZ NAPO 1 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: ARTEAGA PALACIOS HUGO ALDO

DELGADO GARCIA LEONARDO GONZALO

postalCode: s/n

streetAddress: 30 DE ABRIL CANELOS S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: DELGADO GARCIA LEONARDO GONZALO

ZAMBRANO DELGADO JESSICA MARIA

streetAddress: AMAZONAS RÍO PAYAMINO SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: ZAMBRANO DELGADO JESSICA MARIA

MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN

streetAddress: QUITO JOSÉ FELICIANO SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: MIELES ALCIVAR ERICK DAMIAN

CRUZ ESTRADA WILMER JOHNNY

streetAddress: NAPO JAIME ROLDOS S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: CRUZ ESTRADA WILMER JOHNNY

ESTRELLA TORRES JEWELLS ALDEMAR

streetAddress: SANTA ROSA CESAR ANDY S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: ESTRELLA TORRES JEWELLS ALDEMAR

streetAddress: CALLE 1 CALLE F S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

F&JCONSTRUCCIONES

streetAddress: MIGUEL ZAMBOA ALIRIO ANGULO SN PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: F&JCONSTRUCCIONES

ALCOSER SATIAN RICHARD MISAEL

streetAddress: 9 DE OCTUBRE SN S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: ALCOSER SATIAN RICHARD MISAEL

LENSPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

streetAddress: PALLATANGA CUICOCHA S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

legalName: LENSPAZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

G2CONSTUCTORA S.A.S.

streetAddress: VIA A LAGO AGRIO 01PB  PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

AVLSMART S.A.S.

streetAddress: MIGUEL GAMBOA 01 PB SAN MIGUEL 12 DE NOVIEMBRE  PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

CONSTRUCTORA ENGINOVA S.A.S.

streetAddress: AMAZONAS MARCO SUBIA  PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MANUEL J.CALLE

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MULTIPLES, INCLUIDAS LAS AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACIONES

title: MCO-JPMJC2009-2024-001-128892

answer: ADJUNTO LO SOLICITADO

description: ESTIMADO PROVEEDOR PARA PROCEDER A VALIDAR SU OFERTA SE LE SOLICITA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LE NUMERAL 4.1.4 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DE LOS PLIEGOS EN SU PUNTO DOS ?De acuerdo al Art. 4 de la Resolución No. RE-SERCOP-2 019-0000095, el Oferente podrá acreditar la experiencia general y específica en el período comprendido desde el año 2000 El Oferente certificará experiencia en construcción de canchas de uso múltiple por un monto del 5 por ciento del presupuesto referencial, en el sector público deberá presentar su respectiva acta de recepción definitiva y en el sector privado deberá justificar con su respectivo contrato, acta de recepción, factura y rol de personal afiliado al IESS del proyecto, experiencia que será validada desde el año 2000?, POR LO QUE LE SOLICITO SE NOS ENVIE EL RESPECTIVO CONTRATO DE TRABAJO DEBIDAMENTE REGISTRADO PARA VALIDAR LA RELACION LABORAL PRIVADA SEGÚN LO ESTIPULADO EN LOS PLIEGOS. ASÍ COMO TAMBIÉN LA DECLARACIÓN DEL IVA DE LOS MESES DE LAS

answer: Se anexa acta de respuesta

description: ACLARACION

answer: Estimado para solventar su consulta le informo que cada oferente debe considerar toda la logística para la ejecución de la obra el GAD Parroquial solo velara para que el proceso se ejecute según lo solicitado en los TDR y Pliegos del proceso

description: Buenas tardes usted darán seguridad para ejecutar los trabajos ya que la obra está ubicada en una zona catalogada como roja

answer: Estimado para solventar la pregunta realizada se le informa que se debe apegar a lo solicitado como experiencia especifica y general lo descrito en los TDR y Pliegos del proceso.

description: Buenas noches, se aceptará como experiencia especifica la construcción de parque que contiene cancha?, es una obra mas completa.

description: “CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE CDLA. 27 DE DICIEMBRE”

eligibilityCriteria: Experiencia,Experiencia General,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: CAÑAR

locality: LA TRONCAL

streetAddress: CIUDADELA ORO VERDE CALLE C SIN  NUMERO MANUEL J. CALLE

FAVCORP S.A

streetAddress: AV. 25 DE AGOSTO HEROES DE PAQUISHA S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: FAVCORP S.A

CONSTRU&MAQ S.A.S.

streetAddress: ANDRES F. CORDOVA PRIMERO DE MAYO SOLAR 16 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRU&MAQ S.A.S.

RODRIGUEZ REGALADO NESTOR FRANCISCO

streetAddress: ANGEL MARIA IGLESIAS 10 DE AGOSTO 102 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: RODRIGUEZ REGALADO NESTOR FRANCISCO

status: terminated


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-JUNTACHUGCHILAN-2024-0003-353960

answer: El oferente deberá acreditar experiencia especifica EN OBRAS DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CUBIERTAS (5por ciento) como contratista o residente para lo cual deberá presentar actas de recepción provisional o definitivas, otorgada por la contratante sea con entidades públicas o privadas además para lo cual adjuntará como documentos relevantes lo siguiente: como: Contratista/Superintendente/Residente de Obra; copias legibles de actas entrega-recepción provisional o definitiva con la respectiva planilla de liquidación en Relación de Dependencia el oferente deberá Adjuntar la respectiva certificación emitido por la máxima autoridad de la entidad contratante o del administrador del contrato con su respectiva documentación que le acredite la experiencia planteada y el acta de recepción provisional o definitiva adjuntando la respectiva planilla de liquidación y el mecanizado del IESS. El contratista deberá contar con la licencia de prevención de riesgos de la construcción registrado en la SETEC. (

description: aclarar cual es la experiencia especifica por favor

name: BMCIVCONS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

description: CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA MAQUINARIAS DEL GAD PARROQUIAL, PARROQUIACHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS

eligibilityCriteria: Experiencia,Plazo de Entrega,Garantía Técnica,Metodología y Cronograma,Plan de Trabajo,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN

region: COTOPAXI

locality: SIGCHOS

streetAddress: CALLE PRINCIPAL S/N S/N CHUGCHILLAN

legalName: JUNTA PARROQUIAL DE CHUGCHILAN

PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR

streetAddress: GUAYAQUIL ILINIZAS S/N SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: PASTUÑA GUANOTUÑA OSCAR BLADIMIR

SEGOVIA ANDINO JOAQUIN PATRICIO

streetAddress: 04 PASAJE 7 S/N LAS PAMPAS

legalName: SEGOVIA ANDINO JOAQUIN PATRICIO

ESCUDERO ANDINO PABLO DAVID

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: ESCUDERO ANDINO PABLO DAVID

Toapanta Molina Alvaro Santiago

streetAddress: RODRIGO ITURRALDE 4519 Y VELASCO IBARRA  SN SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: Toapanta Molina Alvaro Santiago

PASTUÑA GUANOTUÑA JOSSELINE JOHANNA

streetAddress: CALLE GRAL RUMIÑAHUI CALLE GALO ATEAGA  SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: PASTUÑA GUANOTUÑA JOSSELINE JOHANNA

BAUTISTA ESPINOSA JHON ESTALIN

streetAddress: GUALAYA PASAJE SN SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: BAUTISTA ESPINOSA JHON ESTALIN

NUÑEZ QUISHPE ANDREA JHOANNA

streetAddress: JOSE GABRIEL TERAN CALLE QUITO 01 ISINLIVI

legalName: NUÑEZ QUISHPE ANDREA JHOANNA

CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

streetAddress: RODRIGO ITURRALDE PASAJE 14 DE NOVIEMBRE S/N SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA GUANCHISA S.A.

CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL LAGLA-WIL S.A.S.

streetAddress: VIA A QUILOTOA SIN NOMBRE S/N CHUGCHILLAN

legalName: CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL LAGLA-WIL S.A.S.

streetAddress: INSILIVI SIGCHOS  ISINLIVI

CONSTRUCTORA SAN MIGUELITO S.A.S.

streetAddress: CHINALO BAJO JUNTO A LA CASA COMUNAL  CHUGCHILLAN

legalName: CONSTRUCTORA SAN MIGUELITO S.A.S.

HERRERA MANCERO JOSE ANTONIO

streetAddress: CHUGCHILAN CENTRO AV. PRICIPAL S/N CHUGCHILLAN

legalName: HERRERA MANCERO JOSE ANTONIO

Raura Analuisa Rocio Alexandra

streetAddress: LUZ CISNEROS RODRIGO BORJA SN SIGCHOS, CABECERA CANTONAL

legalName: Raura Analuisa Rocio Alexandra


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JUAN DE VELASCO

region: CHIMBORAZO

locality: COLTA

streetAddress: Calle Guayaquil edificio Casa Parroquial Frente a la Iglesia S/N JUAN DE VELASCO (PANGOR)

rationale: RECONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA EN LA CABECERA PARROQUIAL DE JUAN DE VELASCO


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION)

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-JV-2025-002-136828

answer: EL INGENIERO QUE HIZO ESTE PRESUPUESTO NO TIENE IDEA DE LOS PRECIOS DEL MERCADO REAL.

description: EL INGENIERO QUE HIZO ESTE PRESUPUESTO NO TIENE IDEA DE LOS PRECIOS DEL MERCADO REAL.

answer: Señor oferente la entidad al momento de realizar o establecer el calculo del presupuesto referencial  realizó el análisis correspondiente lo cual se refleja en los APUS del proyecto, lo solicitado no es procedente ya que se consideraría direccionamiento a productos o marcas comerciales y es sancionado por el ente rector SERCOP, el oferente deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas por la contratante y contratar acorde a sus intereses y necesidades. Al ser un proceso de Menor Cuantía el oferente acorde a su análisis económico podrá o no adherirse a los precios establecidos por la entidad contratante

description: La lámpara solar de 1000 wats, de que que empresa cotizaron el precio referencial??Estas preguntas las hace un oferente que ha construido como contratista 6 parque de gran presupuesto.

answer: Señor oferente su recomendación de existir causales acorde la normativa vigente LOSNCP y su reglamento será tomado en consideración

description: Señores de la.comisión recomiendo declarar desierto este precio ya que es perjudicial para los oferentes que no tienen experiencia en cesped sintetico, el valor que indican no es ni la mitad del valor real.

answer: Señor oferente la entidad al momento de realizar o establecer el calculo del presupuesto referencial realizo el análisis correspondiente lo cual se refleja en los APUS del proyecto en minas  establecidas en un radio de 60 km del proyecto, al ser un proceso de Menor Cuantía el oferente acorde a su análisis económico podrá o no adherirse a los precios establecidos por la entidad contratante.

description: De acuerdo a su analisis de precios el rubro de sub base clase 3 cuesta 20 dolares la volqueta despachada en sitio. De donde sacaron este precio referencial?

answer: Señor oferente lo solicitado no es procedente ya que se consideraría direccionamiento a productos o marcas comerciales y es sancionado por el ente rector SERCOP, el oferente deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas por la contratante y contratar la empresa proveedora acorde a sus intereses y necesidades.

description: Solicito me informen de que empresa cotizaron el juego infantil, y cuanto es el tiempo de entrega del mismo por favor?

answer: Señor oferente la entidad al momento de realizar o establecer el calculo del presupuesto referencial realizo el análisis correspondiente lo cual se refleja en los APUS del proyecto en minas  establecidas en un radio de 60 km del proyecto, al ser un proceso de Menor Cuantía el oferente acorde a su análisis económico podrá o no adherirse a los precios establecidos por la entidad contratante.

description: El precio de la sub base clase lll en base a que mina determinaron? Y si consideraron equipo minimo y mano de obra?

answer: Señor oferente, la institución contratante solicita el personal técnico mínimo acorde la normativa vigente ambiental y de seguridad establecida por los entes que regulan estas áreas, por lo cual es fundamental contar con el personal en mención al ser un proceso de Menor Cuantía el oferente acorde a su análisis económico de indirectos podrá o no adherirse a los precios establecidos por la entidad contratante.

description: En un proyecto de menos de 12 mil.dolares solicitan ingeniero ambiental e industrial??? Con que dinero piensan que se va a pagar ese personal?

description: RECONSTRUCCION DEL AREA RECREATIVA EN LA CABECERA PARROQUIAL  DE JUAN DE VELASCO

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL JUAN DE VELASCO

CAYAMBE PILCO ANGEL OVIDIO

streetAddress: AVDA UNIDAD NACIONAL 2 DE AGOSTO CAJABAMBA S/N CAJABAMBA

legalName: CAYAMBE PILCO ANGEL OVIDIO

PAZMIÑO NUÑEZ HERNAN OSWALDO

streetAddress: BARRIO COMUNIDAD GATAZO A 4 CUADRAS DEL MERCADO S/N CAJABAMBA

legalName: PAZMIÑO NUÑEZ HERNAN OSWALDO

CAYAMBE MANYA PABLO DARIO

streetAddress: AV ANIBAL ALTAMIRANO ND s/n SICALPA

legalName: CAYAMBE MANYA PABLO DARIO

Ashqui Auquilla Gladys Ximena

streetAddress: AVENIDA PRINCIPAL LA Y SN CAJABAMBA

legalName: Ashqui Auquilla Gladys Ximena

CAYAMBE MANYA CARLOS ARIEL

streetAddress: ALVARADO 12 DE OCTUBRE 11 SICALPA

legalName: CAYAMBE MANYA CARLOS ARIEL

RODRIERA CIA. LTDA.

streetAddress: 2 DE AGOSTO CAMAÑO  CAJABAMBA

legalName: RODRIERA CIA. LTDA.

MARCAC S.A.S.

streetAddress: GATAZO CHICO EMANUEL  VILLA LA UNION (CAJABAMBA), CABECERA CANTONAL

legalName: MARCAC S.A.S.

PARF CONSTRUCCIONES S.A.S. B.I.C.

streetAddress: JUAN BERNARDO DE LEON CAAMAÑO  VILLA LA UNION (CAJABAMBA), CABECERA CANTONAL

legalName: PARF CONSTRUCCIONES S.A.S. B.I.C.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

name: FERFICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-KYPU-2025-00001-425763

answer: SE ADJUNTA EL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS Y CONSULTAS RESPECTIVAS

description: ACLARACION

answer: Estimad@ Oferente, los modelos de los formularios requeridos y actualizados están publicados en la página oficial del SERCOP en el siguiente link: https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/cat_normativas/menor_cuantiaSin embargo, se adjuntan en esta sección.

description: Buenas tardes, si por favor nos ayudan con los modelos de los formularios requeridos actualizados y que deben ser parte de la informacion que se debe subir al sistema de compras públicas

answer: Estimad@ Oferente, el documento de presupuesto legalizado (firmado) que es el documento oficial, se encuentra cargado en el archivo ushay de la contratación publicado en el presente proceso, debe cargar en el aplicativo y descargar toda la información, sin embargo se adjunta en esta sección el archivo en Excel.

description: Buenas tardes, por favor el presupuesto en Excel no se encuentra subido al sistema.

answer: Estimad@ Oferente, toda la información indicada se encuentra cargada en el archivo ushay de la contratación publicado en el presente proceso, debe cargar en el aplicativo y descargar toda la información, sin embargo se adjunta nuevamente en esta sección.

description: Se requiere especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios para poder corroborar la información y hacer un análisis del presupuesto al cual debemos adherirnos en caso de participar. Además, es necesaria la información de los planos arquitectónicos, estructurales, etc. para poder entender el proyecto en el cual estamos participando. Por favor, adjuntar esta información.

answer: Estimad@ Oferente, debido al monto no se solicita experiencia específica, en el pliego se indica la experiencia general a justificar.

description: BUENAS NOCHES PODRIA ACLARARSE EL REQUERIMENTO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA PARA ESTA OBRA GRACIAS

answer: Estimad@ Oferente, se respetará lo establecido en el pliego numeral 3.6 del pliego:?Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 90 días, contado a partir DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO?En el contrato se establecerá el tiempo de entrega del anticipo, que no excederá el término de 5 días.

description: BUENAS NOCHE, FAVOR ACLARAR EL PLAZO DEL CONTRATO EMPIEZA UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, O UNA VEZ QUE  AL CONTRATISTA LE HAYAN DEPOSITADO EL ANTICIPO, Y SI NO ES ASI EN QUE TIEMPO SE ESTARA DANDO EL ANTICIPO.GRACIAS

answer: Estimad@ Oferente, podrían existir criterios diversos, motivo por el cual en cumplimiento de las normas de control interno, previo al inicio de obra en el caso de detectar errores u omisiones se aplicará lo escrito en las normas 408-17 y 408-18

description: El análisis de precios unitarios presenta inconsistencias que afectan la validez del presupuesto. El costo hora de la mano de obra no se ajusta a la tabla de salarios mínimos 2025, con discrepancias en cargos como Albañil, Maestro de Obra y Operador de equipo liviano. Además, los precios de materiales clave como Agua, Arena y Pintura acrílica para interiores no son uniformes en los APU. También hay variaciones en costos de equipos, como andamios y concretera. En los rubros 42 Acometida de alcantarillado y 20 Caja de breakers 8ptos, se evidencian errores aritméticos en la suma de materiales. Estas inconsistencias generan dudas sobre la precisión del presupuesto, justificando la cancelación del proceso para dar corresccion a estas observaciones.

answer: Estimad@ Oferente, si, el oferente puede ser parte del personal técnico solicitado.

description: Muy buenos días, el oferente puede ser parte del personal tecnico?

name: J&Y CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S.

description: Construcción del Centro de Elaboración de Balanceados y Servicios Agropecuarios

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Experiencia General,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

PUEBLO KICHWA KISAPINCHA

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: Quisapincha 9 de Octubre y Garcia Moreno s/n QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

legalName: PUEBLO KICHWA KISAPINCHA

ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO

streetAddress: PRIMERA IMPRENTA TOMAS SEVILLA 10-12 MATRIZ

legalName: ANDRADE ALTAMIRANO PABLO AUGUSTO

PADRON MOLINA KLEBER EDUARDO

streetAddress: MANUELITA SAENZ REMIGIO CRESPO S/N HUACHI CHICO

legalName: PADRON MOLINA KLEBER EDUARDO

SALGUERO CRUZ DAYSI MARIBEL

streetAddress: AV. ALBERT EINSTEIN  21 PISHILATA

legalName: SALGUERO CRUZ DAYSI MARIBEL

ORDOÑEZ SANCHEZ JOHNNY DANILO

streetAddress: JUAN BENIGNO VELA CASTILLO 08-60 MATRIZ

legalName: ORDOÑEZ SANCHEZ JOHNNY DANILO

YAGUAL ALARCON JESSICA ANDREA

streetAddress: AV. RUDECINDO INGAVELEZ AV. LUIS ALBERTO VALENCIA SN HUACHI CHICO

legalName: YAGUAL ALARCON JESSICA ANDREA

CAMACHO GARCIA MARLENE BEATRIZ

streetAddress: CARACAS LA PAZ SN LA MERCED

legalName: CAMACHO GARCIA MARLENE BEATRIZ

SOSA RONQUILLO CINTHYA VALERIA

streetAddress: PASTEUR LUXEMBURGO 09106 LA MERCED

legalName: SOSA RONQUILLO CINTHYA VALERIA

VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

streetAddress: AV LOS CHAQUIS CESAR MAQUILON S/N HUACHI CHICO

legalName: VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

SANCHEZ TOLEDO CARMEN AMELIA

streetAddress: AV. LAS AMERICAS EL SALVADOR S/N LA MERCED

legalName: SANCHEZ TOLEDO CARMEN AMELIA

LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE

streetAddress: LOS CAPULIES AV. LOS GUAYTAMBOS 01-46 ATOCHA ¿ FICOA

legalName: LASCANO MARTINEZ HUGO ENRIQUE

ESPINOZA GALORA GALO HUMBERTO

streetAddress: Enrique Albornoz Pablo Arturo Suárez 41 LA MERCED

legalName: ESPINOZA GALORA GALO HUMBERTO

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

streetAddress: Sergio Nuñez Antonio Clavijo (Frente al Mercado Sur) 02-28 HUACHI LORETO

legalName: LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO

streetAddress: ALMAGRO PIZARRO 2-159 MATRIZ

legalName: PAREDES TORRES RODOLFO FERNANDO

Sánchez Medina Pablo Fernando

streetAddress: PABLO PICASSO ANTONIO DE NEBRIJA S/N MATRIZ

legalName: Sánchez Medina Pablo Fernando

PARRA YANEZ DOLORES EUGENIA

streetAddress: AV. LOS GUAYTAMBOS PASAJE DE LA CRUZ 100 ATOCHA ¿ FICOA

JATIVA ARCOS LEDWIN NAPOLEON

streetAddress: AV. GUAYTAMBOS PASAJE LA CRUZ 100 ATOCHA ¿ FICOA

LOPEZ PARRA CARLOS RAFAEL

streetAddress: TOMAS JEFFERSON JOSE PERALTA S/N HUACHI CHICO

VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO

streetAddress: RUMIÑAHUI Y LOS SHYRIS S/N HUACHI LORETO

GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO

streetAddress: FRANCISCO NAVARRETE ANTEPARA S/N CELIANO MONGE

Escobar Oñate Alberto Guillermo

streetAddress: CALIFORNIA PASAJE SIN NOMBRE S/N HUACHI GRANDE

CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER

streetAddress: PRINCIPAL VIA A LA PENINSULA S/N LA PENINSULA

LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO

streetAddress: SERGIO NUÑEZ ANTONIO CLAVIJO 02-28 HUACHI CHICO

SANTAMARIA PEÑA JULIO EDUARDO

streetAddress: BARRANQUILLA PASAJE RANCAHUA 10 LA PENINSULA

ESPINOZA APRAEZ JOSE RAFAEL

streetAddress: ENRIQUE ALBORNOZ PABLO ARTURO SUAREZ 41 LA MERCED

ROSERO AREVALO MAURO SAUL

streetAddress: CALIFORNIA SAN JOSE ENTRADA PRIVADA SN HUACHI GRANDE

Analuisa HILAÑO HENRY STALIN

streetAddress: RODRIGO PACHANO SEGUNDO QUIROZ S/N ATAHUALPA (CHISALATA)

SANCHEZ HURTADO JORGE LUIS

streetAddress: AV LOS CHANSQUIS AV DE LOS INCAS 05-48 HUACHI LORETO

REYES LOZADA CARLOS ANDRES

streetAddress: 22 DE ENERO PATUCA S/N ATAHUALPA (CHISALATA)

ATIENCIA PROAÑO JOHN SEBASTIAN

streetAddress: AMBATO ELOY ALFARO, a una cuadra del subcentro de salud S/N SANTA ROSA

VAYAS TORRES JUAN MANUEL

streetAddress: MODESTO ESPINOZA TOMAS NOBOA S/N HUACHI CHICO

HIGUERA BONILLA VIVIANA ELIZABETH

streetAddress: 9 de Octubre Cacique Alvarez 04-24 HUACHI LORETO

JAQUE LOZADA MARIA FERNANDA

streetAddress: FRANCISCO DE BECERRA ABEL BARONA S/N IZAMBA

YAULI PAREDES JOSE PAUL

streetAddress: ROCAFUERTE THOMAS SEVILLA 06-43 SAN FRANCISCO

ESPIN JACOME ENRIQUE GONZALO

streetAddress: PASAJE VILLACRES OSCAR EFREN REYES S/N HUACHI CHICO

ORTIZ SANCHEZ JOHNNY SEBASTIAN

streetAddress: PUBLIO OVIDIO NAZON PASAJE HIPATIA SN PISHILATA

LOPEZ LOPEZ LILIANA LIZBETH

streetAddress: SOCRATES AV BOLIVARIANA S/N HUACHI LORETO

LLAMUCA ACOSTA ARIEL SEBASTIAN

streetAddress: MANUELITA SAENZ PEREZ PAZMIÑO SN HUACHI CHICO

Grefa Tanguila Mary Jacqueline

streetAddress: AV. BOLIVARIANA ISABELA 404 HUACHI LORETO

CASTRO PILCO CHRISTIAN FERNANDO

streetAddress: LEONARDO PAEZ AV. ATAHUALPA SN HUACHI CHICO

OLIVO MERA JAVIER ENRIQUE

streetAddress: GARCIA MORENO FERNANDEZ 06-29 SAN FRANCISCO

SAILEMA CHOLOTA LOURDES GUADALUPE

streetAddress: GARCIA MORENO MANUELA CANIZARES SN LA MERCED

streetAddress: LA FLOREANA N/A  AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: RUDECINDO INGA VELEZ CARLOS TORO LEMA  AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA CANELA

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-LACANELA-2025-0001-416300

answer: ESTIMADA ENTIDAD, SIRVASE ENCONTRAR RESPUESTA A SU OFICIO PARA CONVALIDACION DE ERRORES, ADJUNTADOS LOS ANEXOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, FIRMADOS.

description: Estimado Oferente, se solicita convalidar lo requerido en el oficio adjunto.

answer: ESTIMADOS GAD PARROQUIAL RURAL LA CANELA. LUEGO DE REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES PUBLICADA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RESPUESTA AL MISMO CON EL ANEXO DOCUMENTOS DEL OFERENTE DEBIDAMENTE FIRMADOS.

answer: ESTIMADOS GAD PARROQUIAL RURAL LA CANELA. LUEGO DE REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES PUBLICADA EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RESPUESTA AL MISMO CON EL ANEXO DOCUMENTOS DEL OFERENTE DEBIDAMENTE FIRMADOS.

description: Convalidar el anexo correspondiente a los documentos del oferente, el cual implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de losmismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar de acuerdo con el Art 32 de la RGLONCP.

answer: Buenos días, se puede enviar un correo electrónico, al correo institucional: gadcanela@hotmail.com, en el cual se puede proporcionar el Excel de los APUS respecto al objeto del contrato.

description: Buen día, por favor podrían subir el archivo en excel de los APUS para la presentación de los mismos

description: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL GOBIERNO PARROQUIAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL GAD LA CANELA, CANTON PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

locality: PALANDA

streetAddress: AV. LA CANELA Y CHINCHIPE DIAGONAL A LA CANCHA S/N LA CANELA

GONZALEZ PONCE WUILLAN PORFIRIO

streetAddress: MONSEÑOR JORGE MOSQUERA JUAN DE SALINAS SN VALLADOLID

legalName: GONZALEZ PONCE WUILLAN PORFIRIO

NAULA GONZALEZ LADY ANGELICA

streetAddress: LOJA CALLE C S/N PALANDA, CABECERA CANTONAL

legalName: NAULA GONZALEZ LADY ANGELICA


description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-LICGAL-2025-001-1189692

description: MANTENIMIENTO DE TEMPLETE, INGRESO, BAÑOS, PATIO-CANCHA DEPORTIVA Y PROTECCIÓN CON CUBIERTA DEL LICGAL.

eligibilityCriteria: Plazo de Entrega,Otros Parámetros de Calificación,Cumplimiento Especificaciones,Garantía Técnica,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

UNIDAD EDUCATIVALICEO GALAPAGOS

region: GALAPAGOS

locality: SAN CRISTOBAL

streetAddress: VIA AL AEROPUERTO ALSACIO NORTHIA SN PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: UNIDAD EDUCATIVALICEO GALAPAGOS

CORONEL GONZALEZ ANGEL POLIBIO

streetAddress: Floreana Cab en puerto Velasco Ibarra 12 de Febrero 10 S/N ISLA SANTA MARIA (FLOREANA) (CAB. EN  PTO. VELASCO IBARRA)

legalName: CORONEL GONZALEZ ANGEL POLIBIO

CABALLERO REZABALA JOSE ALEJANDRO

streetAddress: PLAYA ORO BARRIO CENTRAL S/N PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CABALLERO REZABALA JOSE ALEJANDRO

CHANGO CHANGO ALFREDO NOE

streetAddress: AV. EMILIO CHAUCA ANGELA MOSCOSO S/N PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CHANGO CHANGO ALFREDO NOE

QUIMBIULCO CARRILLO NESTOR ANDRES

streetAddress: AMBATO AZOGUEZ S/N PUERTO BAQUERIZO MORENO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: QUIMBIULCO CARRILLO NESTOR ANDRES


name: UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL GUAYAQUIL COMANDANTE RAFAEL ANDRADE LALAMA

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: READECAUCION DE EDIFICACIONES ESCOLARES

description: SERVICIOS  DE CONSTRUCCION, AMPLIACIONES, REFORMAS DE EDIFICOS DE SALUD, ESCOLARES, ETC

title: MCO-LICGUA-2025-001-819223

answer: Se adjunta Acta de Respuesta emitida por la Comisión Técnica, fin dar aclaraciones a las preguntas emitidas.

description: ACLARACION

answer: Buenas tardes estimado proveedor, dando cumplimiento a la normativa legal vigente, el proceso para el pago del presente proceso de contratación se llevará a cabo de la siguiente manera: Se entregará el cinco por ciento 5% del valor del contrato en calidad de anticipo, previa entrega de garantía de buen uso de anticipo y el saldo del 95% con planilla según avance de obra de los trabajos realizados dentro del plazo estipulado de ejecución de contrato, es decir, 90 días. El pago se establecerá previa presentación de los siguientes documentos debidamente legalizados: 1. Factura electrónica. 2. Certificado Bancario. 3. Informe de Fiscalización.

description: SRES. DE LA COMISION TECNICA, SOLICITO QUE MODIFIQUEN EN LA ETAPA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO:  MCO-LICGUA-2025-001, LA FORMA DE PAGO DE LAS PLANILLAS, PUES LA LEY LO PERMITE. ASI MISMO EN EL ART. 51 DE LA LOSNCP SE ESTABLECE: ??La fase pre contractual de las contrataciones de menor cuantía será ágil, transparente y promoverá la concurrencia de proveedores, por lo que el SERCOP adoptará el flujo de etapas que más se adecúe para cumplir con esta finalidad?? SER CONTUNDENTES EN SU RESPUESTA PARA QUE EXISTA LA CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION DE MAS PROVEEDORES, QUE ES LO QUE ESTE TIPO DE PROCESOS TRATA DE PROMOVER.

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará como experiencia especifica. En mantenimiento, adecuación remodelación, construcción de edificaciones que contengan los rubros solicitados en el pliego para el presente proceso.

description: FAVOR ACLARAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE ACEPTA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS DE LAS UNIDADES POLICIALES QUE CONTIENEN LOS MISMOS RUBROS EJECUTADOS AL DE SU PROCESO??

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará como experiencia especifica. En mantenimiento, adecuación remodelación, construcción de edificaciones que contengan los rubros solicitados en el pliego para el presente proceso.

description: FAVOR ACLARAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE ACEPTA LA REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENEN LOS MISMOS RUBROS EJECUTADOS AL DE SU PROCESO??

answer: Buenas tardes estimado proveedor, se aclara, la forma de pago será de entrega de 5% de anticipo y el restante 95% será en pago de planilla de avance de obra mensual.

description: EN LA SECCION 1 CONVOCATORIA LA FORMA DE PAGO DICE 5% ANTICIPO Y 95% CON PLANILLA UNICA, PERO EN LA SECCION 3 NUMERAL 3.8 FORMA DE PAGO INDICA 5% ANTICIPO Y SALDO EN PLANILLAS MENSUALES, A CUAL FORMA DE PAGO NOS ACOGEMOS LOS PROVEEDORES?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si será considerada como experiencia general y especifica, siempre y cuando los rubros sean semejantes a los trabajos a ejecutar y solicitados en el pliego.

name: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CREA S A CREACON S.A.

description: Estimados,Con base en lo establecido en el Instructivo de Experiencia General y Específica emitido por el SERCOP, donde se señala que si la experiencia específica cumple o supera los montos requeridos para la experiencia general, puede ser utilizada para acreditar ambos requisitos, me permito consultar lo siguiente:En el presente proceso, si un oferente presenta experiencia específica , cuyo monto supera tanto el mínimo exigido para experiencia específica como para experiencia general:Puede esta misma experiencia ser considerada válida para acreditar ambos tipos de experiencia, conforme al criterio señalado por el SERCOP en el instructivo respectivo?Agradezco de antemano su gentil atención.

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará como experiencia especifica. En mantenimiento, adecuación remodelación, construcción de edificaciones que contengan los rubros solicitados en el pliego para el presente proceso.

description: SALUDOS CORDIALES.PUEDO ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA CON LA PRESENTACION DE UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONTIENE LOS MISMO RUBROS DEL PROCESO A EJECUTAR Y SE MUESTRA ACABADOS, CON ESTE CONTRATO PUEDO ACREDITAR LAS DOS EXPERIENCIAS, YA QUE SUPUERAN LOS MONTOS MINIMOS SOLICITADO.GRACIAS POR SU ATENCIÓN.

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si el oferente podrá ser residente de obra, siempre y cuando justifique su permanencia 100% en obra.

description: SALUDOS CORDIALES.EL OFERENTE PUEDE SER RESIDENTE DE OBRA?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, se debe adjuntar todos los formularios solicitados en el pliego, verificar parámetros de calificación y presentar debidamente legalizados con firma electrónica.

name: CONSTRUCCIONES INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A. CIMBRA

description: SALUOS MI PREGUNTA ES SE DEBE ADJUNTAR TODOS LOS FORMULARIOS ÚNICO DE OFERTA, O SOLO CON LOS QUE ESTÁN EN EL SOCE Y SE FIRMA ELECTRONICAMENTE

answer: Buenas tardes estimado proveedor, se continuará el proceso con oferentes que se encuentren habilitados por el SERCOP, cuya información es subida al portal.

description: BUENAS TARDES ESTIMADOS, POR ERROR ADJUNTE UNA CARTA DE ACEPTACION DE OTRO PROCESO DE CONTRATACION, EL MISMO DIA PROCEDI A ENVIAR POR CORREO LA CARTA DE ACEPTACION AL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO, MI PREGUNTA ES EXISTE INCOVENIENTE ALGUNO SEGUIR CON EL PROCESO?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, el cronograma podrá presentarlo de forma mensual o semanal según como sea analizado por el oferente, lo que deberá es cumplir con el plazo establecido en el pliego de 90 días calendarios para ejecutar estos trabajos

description: Saludos cordiales, El cronograma se lo puede presentar mensual o debe ser obligatoriamente de forma semanal?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si, toda documentación deberá ser remitida con la firma electrónica de responsable quien presenta oferta.

description: Saludos cordiales, Es necesario firmar electrónicamente los documentos que se presenten en la oferta, tales como cédula, ruc, rup, certificados de experiencia, etc.?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará con la entrega de formulario 2.1 Compromiso de entrega de documentación, mismo que después de ser contratado deberá presentar al Administrador para la verificación de cumplimiento.

description: Saludos cordiales, El formulario de equipo mínimo se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetros en la etapa contractual o es necesario llenar el formulario del equipo mínimo. De antemano gracias por su atención.

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará con la entrega de formulario 2.1 Compromiso de entrega de documentación, mismo que después de ser contratado deberá presentar al Administrador para la verificación de cumplimiento.

description: Saludos cordiales, El formulario del personal técnico y de experiencia del personal técnico se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetros en la etapa contractual o es necesario llenar el formulario del personal técnico y de ser así, el personal técnico usado para el proceso debe firmar con firma electrónica o basta con la firma manuscrita. De antemano gracias por su atención.

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si puede acreditar la experiencia general como especifica siempre y cuando los rubros sean semejantes a los trabajos a ejecutar y solicitados en el pliego saludos.

description: Saludos, La experiencia general puede ser la misma que la experiencia específica?

answer: Buenas tardes estimado proveedor, si se aceptará como experiencia especifica. En mantenimiento, adecuación remodelación, construcción de edificaciones que contengan los rubros solicitados en el pliego para el presente proceso.

description: Saludos, Se acepta como experiencia específica la Remodelación / Construcción o Reconstrucción de un Mercado con rubros similares a los del presente proceso?

name: DIMAYCON DISEÑOS MAYORES Y CONSTRUCCION S.A.

name: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES ELECTRO HELP SERVICES EHS S.A.

name: ESTUDIOS, DISEÑOS, FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CUEVA ESPINOZA ENKICIVIL S.A.S.

description: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AULAS Y ENTREPUENTES DEL LICEO NAVAL GUAYAQUIL “CMDTE RAFAEL ANDRADE LALAMA”

eligibilityCriteria: Equipo Propuesto,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV PEDRO MENNDEZ GILBERT JUNTO AL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL SOLAR 2 TARQUI

PRECIADO SOTO DEYSE MARLENY

streetAddress: SOLAR 13 TARQUI

legalName: PRECIADO SOTO DEYSE MARLENY

MARQUEZ SUAREZ LUIS AMBROSIO

streetAddress: DR PIO JARAMILLO ALVARADO DR SIXTO DURAN BORRERO CIUDADELA COVIEM MZ 15 S 9 9 XIMENA

legalName: MARQUEZ SUAREZ LUIS AMBROSIO

GIA CUENCA GUSTAVO EFRAIN

streetAddress: URDENOR  S/N TARQUI

legalName: GIA CUENCA GUSTAVO EFRAIN

PALADINES GUAMAN ELIZABETH YAQUELINE

streetAddress: COLINAS DE LA ALBORADA A 100 METROS DE CAFE ZARUMA MZ 799 SOL 09 TARQUI

legalName: PALADINES GUAMAN ELIZABETH YAQUELINE

CABRERA JIMENEZ JAIME EDUARDO

streetAddress: Cdla. Garzota Mz.86 frente al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo SOLAR 16 TARQUI

legalName: CABRERA JIMENEZ JAIME EDUARDO

SILVA HERRERA MANUEL ENRIQUE

streetAddress: SOLAR 12-A TARQUI

legalName: SILVA HERRERA MANUEL ENRIQUE

BERMEO RIVERA PABLO FRANCISCO

streetAddress: URBANIZACION MUCHO LOTE 1 A 60 MTS DE LA FERRETERIA MCL S 20  MZ2568

legalName: BERMEO RIVERA PABLO FRANCISCO

VELEZ ALEMAN AMADO SIGIFREDO

streetAddress: AV ISIDRO AYORA SL 06 Y CABEC SN TARQUI

legalName: VELEZ ALEMAN AMADO SIGIFREDO

CRUZ SANTANA JOSE FELIPE

streetAddress: SOLAR 6-C XIMENA

legalName: CRUZ SANTANA JOSE FELIPE

CORONEL PARRA JOSE ALEJANDRO

streetAddress: ALBORADA 10 ETAPA PRINCIPAL 409 B TARQUI

legalName: CORONEL PARRA JOSE ALEJANDRO

GARCIA MUÑOZ JEFFERSON ALEXANDER

streetAddress: 09 XIMENA

legalName: GARCIA MUÑOZ JEFFERSON ALEXANDER

HERRERA BORJA PAUL

streetAddress: S0LAR 25 XIMENA

legalName: HERRERA BORJA PAUL

GONZALEZ PERDOMO EDISON EFREN

streetAddress: GOMEZ RENDON 8VA 19VA CALLES 4126 FEBRES CORDERO

legalName: GONZALEZ PERDOMO EDISON EFREN

JIMENEZ MERO DAVID ORLANDO

streetAddress: CALLE H MERCADO CARAGUAY PUESTO152 AYACUCHO

legalName: JIMENEZ MERO DAVID ORLANDO

VITERI SERNA CARLOS ALBERTO

streetAddress: 20A 151 SOLAR 4 TARQUI

BORBOR LINDAO JONATHAN JACKSON

streetAddress: Cdla. Apolo, Calle 17 ava. y 25 ava. 1414Y calle HI - A una cuadra del Mercado 1414 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

MERCHAN PEÑAFIEL JAIME FERNANDO

streetAddress: AVENIDA KENNEDY CALLE 12B SOLAR 7 XIMENA

TOMALA MONTES DE OCA PETER XAVIER

streetAddress: URB MI LOTE MANZANA 5391 VILLA 11 PASCUALES

Abeiga Alcívar Natán Santiago

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA HUANCAVILCA CIUDAD DEL NORTE A DOS CIENTOS METROS DE FARMACIA Calle: 23 TARQUI

BUSTAMANTE QUINTERO GUSTAVO ADOLFO

streetAddress: COOP.SANTIAGUITO DE ROLDOS II A 1 CUADRA DE LA IGLESIA SANTA FAZ SOLAR 9 XIMENA

CAMPOVERDE MOREIRA MARLON JOEL

streetAddress: URBANIZACION MI LOTE A MEDIA CUADRA DE LA GARITA DE SEGURIDAD 39 PASCUALES

CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A.

streetAddress: PASAJE OCHO IGNACIO ROBLES SOLAR 2 TARQUI

CONSTRUCONFOR S.A.

streetAddress: CLDA. URBANOR A DOS CUADRAS DE IGLESIA DE MORMONES MZ. 103 SL. 05 TARQUI

streetAddress: GARCIA MORENO Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA A MEDIA CUADRA DE LA CLINICA PANAMERICANA 537 TARQUI

SERMEDICA CIA. LTDA.

streetAddress: MAPASINGUE ESTE 3ER PASAJE SOLAR 7 TARQUI

streetAddress: URBANIZACIÓN LA MURALLA, AVENIDA ISIDRO AYORA KM 12 VIA A DAU

streetAddress: CDLA. FERROVIARIA AV. 3ERA #100 ENTRE 5TA Y 5TA CALLE DIAGONAL AL COLEGIO CARLOS MONTEVERDE ROMERO S/N TARQUI

CONSTRUVOLQUI S.A.

streetAddress: CDLA. MADRID MUCHO LOTE  MZ 2267 SOLAR 2 PASCUALES

CONSTRUVAES C.LTDA.

streetAddress: SAUCES 5 MZ. 201 RODRIGO ICAZA CORNEJO E/ DR EN  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

TAU-PARTNERS S.A.

streetAddress: AV. MANUEL IGNACIO GÓMEZ LINCE AV. FRANCISCO DE ORELLANA  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ALBRA CONSTRUQUIL S.A.S.

streetAddress: CALLEJON 3A  24A MZ. 2023 SL 1 SC  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: S.ROBLES CHAMBERS 2321 N. SEGO 8VA CALLE  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

CONSTRUCTORA GEOSAMIT S.A.S.

streetAddress: CIUDADELA LOS VERGELES 3ERA ETAPA MZ: 47  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE

streetAddress: MZ 2362  SN Y COOP.EL LIMONAL PB .  SOLAR 20 TARQUI


name: UNIDAD EDUCATIVA ALFG. VICTOR NARANJO FIALLO

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-LICJAM-2025-001-1188466

answer: ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA – ÍTEM 12. PRESUPUESTO REFERENCIALSe informa a los oferentes que, dentro de los documentos publicados como parte de los Términos de Referencia del presente proceso de contratación, se ha identificado un error en el valor total del presupuesto referencial con IVA, ubicado en el cuadro resumen de costos.Durante el proceso de edición del documento, se actualizó correctamente la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15%, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica (Registro Oficial Suplemento No. 517, de 11 de marzo de 2025); sin embargo, el valor total (TOTAL+IVA) no fue recalculado adecuadamente, manteniéndose un monto correspondiente a una tarifa del 12%.Los valores correctos son los siguientes:Subtotal sin IVA: $209.999,95000IVA (15%): $31.499,99250TOTAL+IVA: $241.499,94250El valor total con IVA será debidamente corregido en los documentos contractuales

description: ACLARACION

answer: ESTIMADO OFERENTE:SÍ, EL OFERENTE PUEDE FORMAR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO, INCLUSODESEMPEÑANDO EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LOSREQUISITOS ESTABLECIDOS Y PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.EN CUANTO A LA EXPERIENCIA, SE ACLARA LO SIGUIENTE:? UN MISMO CONTRATO PUEDE SER UTILIZADO PARA RESPALDAR TANTO LA EXPERIENCIAGENERAL COMO LA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, SIEMPRE QUE CUMPLA CON LASCONDICIONES EXIGIDAS PARA AMBOS CASOS.? SIN EMBARGO, ESE MISMO CONTRATO NO PUEDE UTILIZARSE ADICIONALMENTE PARAJUSTIFICAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO, SI YA HA SIDO ASIGNADO COMOPARTE DE LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE.ESTA DISPOSICIÓN BUSCA EVITAR LA DOBLE CONTABILIZACIÓN DE UN MISMO RESPALDODENTRO DE UNA MISMA OFERTA, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DEREFERENCIA.

description: Señores de la Comisión, Podría aclararse si el oferente puede formar parte del personal técnico, específicamente desempeñando el cargo de residente de obra? Asimismo, solicitamos confirmar si la experiencia presentada por el oferente puede ser utilizada tanto para cumplir con el requisito de experiencia general y específica, como para acreditar su participación como personal técnico.

answer: SE ACLARA QUE EL CRITERIO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DONDESE INDICA QUE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SERÁRECONOCIDA SOLO EN UN 40% DEL VALOR CONTRACTUAL, RESPONDE A UNA DECISIÓNTÉCNICA DE LA ENTIDAD, TOMADA DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE.ESTE CRITERIO BUSCA VALORAR DE FORMA MÁS PRECISA LA RESPONSABILIDADDIRECTA QUE TIENE UN PROFESIONAL CUANDO ACTÚA POR CUENTA PROPIA, YA SEACOMO CONTRATISTA O CONSULTOR INDEPENDIENTE. EN CAMBIO, CUANDO SE TRABAJABAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA, EL RESPONSABLE LEGAL Y DIRECTO SUELE SER LAEMPRESA CONTRATANTE, Y ESO PUEDE DIFICULTAR COMPROBAR CON CLARIDAD ELNIVEL DE PARTICIPACIÓN REAL DEL PROFESIONAL.POR ESO, NO SE DESCARTA NI INVALIDA ESA EXPERIENCIA, PERO SE VALORA CON UNPORCENTAJE PROPORCIONAL, TAL COMO ESTÁ EXPLICADO EN LOS PLIEGOS. ESTAFORMA DE CALIFICAR ESTÁ PERMITIDA POR LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUREGLAMENTO, SIEMPRE QUE SE INDIQUE DE FORMA CLARA Y SE APLIQUE POR IGUAL ATODOS LOS PARTICIPANT

description: En los términos de referencia publicados, específicamente en la página 37 de 50, en el apartado correspondiente a la experiencia del personal técnico, se establece que, para el cargo de residente de obra, la experiencia adquirida bajo relación de dependencia será reconocida únicamente en un 40% del valor contractual. Esta disposición resulta inapropiada, ya que la experiencia solicitada corresponde específicamente al desempeño como residente de obra, por lo que debería considerarse en su totalidad 100%.

answer: ESTIMADO OFERENTE:LA COMISIÓN TÉCNICA ACLARA QUE SÍ TIENE CONOCIMIENTO DE LOSPRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN ZONAL 3 DEL SERCOP, A TRAVÉS DELOS SIGUIENTES OFICIOS:? OFICIO NRO. SERCOP-DZ3-2025-0708-O, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025? OFICIO NRO. SERCOP-DZ3-2024-1714-O, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024AMBOS FIRMADOS POR LA MGS. MÓNICA DEL PILAR VALLEJO VILLALVA, DIRECTORAZONAL 3 DEL SERCOP.EN DICHOS DOCUMENTOS SE INDICA QUE SÍ ES VÁLIDA LA PARTICIPACIÓN ENCONSORCIO ENTRE UN PROVEEDOR LOCAL Y UNO NO LOCAL EN PROCESOS DE MENORCUANTÍA PARA OBRAS, SIEMPRE QUE AL MENOS UNO DE LOS INTEGRANTES CUMPLACON LA CONDICIÓN DE PROVEEDOR LOCAL.AL RESPECTO, SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELPRESENTE PROCESO NO PROHÍBEN NI RESTRINGEN ESA FORMA DE PARTICIPACIÓN. POREL CONTRARIO, SE ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE LA CONDICIÓN DE PROVEEDORLOCAL PUEDE CUMPLIRSE POR CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO,SIEMPRE QUE SE ADJUNTE EL COMPROMISO CORRESPONDIENTE.LA C

description: COMISION TECNIA SI TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS Oficio Nro. SERCOP-DZ3-2025-0708-O de fecha Ambato, 21 de abril de 2025 firmado por la Mgs. Mónica del Pilar Vallejo Villalva DIRECTORA ZONAL 3 del SERCOP  y el oficio Neo. SERCOP-DZ3-2024-1714-O de fecha Ambato, 27 de septiembre de 2024 firmado por la Mgs. Mónica del Pilar Vallejo Villalva DIRECTORA ZONAL 3 del SERCOP  donde deja clara la participación valida en consorcio entre un Local y un NO local para procesos de menores cuantías obras, el incumpliendo de esto da lugar a reclamos y denuncia.

answer: SE ACLARA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE CUENTA CON DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIA CERTIFICADA, MEDIANTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDADPRESUPUESTARIA N. 100, EMITIDO EL 16 DE MAYO DE 2025, POR EL DIRECTORFINANCIERO DE LA UNIDAD EDUCATIVA ?ALFG. VÍCTOR NARANJO FIALLO?, POR UN MONTODE $209,999.95.ESTE DOCUMENTO RESPALDA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y GARANTIZALOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y PAGO DE LA OBRA CONTRATADA,CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

description: también es necesario preguntar si la entidad cuenta con los recursos para pagar al contratista por la obra ejecutada.

answer: ESTIMADO OFERENTE:SE ACLARA QUE EL RUBRO CORRESPONDIENTE A LA UPS DE 1 KVA FUE CONSIDERADODENTRO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROCESO, Y QUE AHORA SE ADJUNTA SURESPECTIVA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMO PARTE DE LA PRESENTE FASE DEACLARACIONES.EL VALOR ASIGNADO AL EQUIPO CORRESPONDE AL MONTO DETALLADO EN EL ANÁLISISDE PRECIOS UNITARIOS (APU), Y HA SIDO DETERMINADO CONFORME A LASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.CON ESTA ACLARACIÓN, SE CONFIRMA QUE EL PROCESO MANTIENE COHERENCIATÉCNICA Y ECONÓMICA, Y QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA APLICABLE.

description: Comisión técnica de igual manera el rubro UPS DE 1KVA no tiene su especificación técnica y están considerando un valor superior al establecido en los APU, dando como resultado un incremento en el presupuesto

answer: ESTIMADO OFERENTE:SE ACLARA QUE EL PLIEGO DEL PRESENTE PROCESO HA SIDO CORRECTAMENTEGENERADO CON EL NOMBRE:CONTRATACION_PLI_MENOBR_(1).USHAYESTE DOCUMENTO PUEDE SER REVISADO DIRECTAMENTE EN EL PORTAL DEL SERCOP, ATRAVÉS DEL MÓDULO FACILITADOR DE COMPRAS (MFC), EN LA SECCIÓNCORRESPONDIENTE AL PROCESO.ADICIONALMENTE, CON EL ÚNICO FIN DE FACILITAR SU LECTURA Y REVISIÓN POR PARTEDE LOS OFERENTES, LA ENTIDAD CONTRATANTE HA ADJUNTADO EL MISMO CONTENIDODEL PLIEGO EN FORMATO PDF.7DE ESTA MANERA, SE CONFIRMA QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO ENLA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SUREGLAMENTO, MANTENIÉNDOSE LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEBIDAMENTEPUBLICADA.

description: COMISIÓN TÉCNICA se ha revisado el LINK del proceso del SOCE y la documentación que la entidad contratante adjunto entre los pdf se encuentra el archivo .usahy del proceso, es necesario indicar que no se encuentra el documento primordial para iniciar un proceso en el SERCOP como son los PLIEGOS y el presupuesto de la obra, es recomendable dar de baja el proceso e iniciar el proceso de nuevo para no tener inconvenientes posteriormente, por el motivo que se estaría incumpliendo la ley y normativa del sistema nacional de contratación pública

answer: ESTIMADO OFERENTE:SOBRE LOS FORMULARIOS A PRESENTAR:LOS ÚNICOS FORMULARIOS QUE DEBEN ENTREGARSE SON LOS QUE ESTÁN INDICADOSEN EL PLIEGO Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. NO SE EXIGE ADJUNTARFORMULARIOS ADICIONALES. EN CASO DE QUE EL OFERENTE DESEE INCLUIR ANEXOS,LO PUEDE HACER DE MANERA VOLUNTARIA, PERO NO SON OBLIGATORIOS.SOBRE SI EL OFERENTE PUEDE FORMAR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO:SÍ, EL OFERENTE PUEDE FORMAR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO,SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA QUE SE EXIGE PARA ESECARGO. ESTA INFORMACIÓN DEBE ESTAR CLARA EN LA PROPUESTA Y DEBE SERCOHERENTE CON LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO.

description: A parte de los formularios descritos por la entidad contratante, hay que adjuntar algún formulario anexo adicional a la oferta?El oferente puede formar parte del personal técnico? Favor no responder, remítase a lo indicadoen los pliegos.

answer: ESTIMADO OFERENTE:DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86.1 DEL REGLAMENTOGENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA(LOSNCP), REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO NO. 206, PUBLICADO EN ELREGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 524 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2024, SE DISPONEQUE:?EN EL CASO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS, LOS PARÁMETROS DE PERSONALTÉCNICO MÍNIMO Y SU EXPERIENCIA MÍNIMA, EQUIPO MÍNIMO, METODOLOGÍA YCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SERÁN EXIGIDOS EN LOS PLIEGOS PEROCOMO UNA OBLIGACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POR LO QUE NO SERÁNVERIFICADOS O EVALUADOS EN LA FASE PRECONTRACTUAL NI EN LA FASE DESUSCRIPCIÓN. NO SERÁ NECESARIO QUE SE ANUNCIE O DETALLE EN LA OFERTA ESTOSREQUISITOS, YA QUE BASTARÁ CON ADJUNTAR UN COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEDICHOS PARÁMETROS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA, A TRAVÉS DELFORMULARIO RESPECTIVO.?EN ESTE CONTEXTO, LA COMISIÓN TÉCNICA ACLARA QUE:? NO ES OBLIGATORIO ADJUNTAR CRONOGRAMA DE EJEC

description: Comisión, Según RLOSNCP vigente"Art86.1-Evaluación de ofertas en obras- Agregado por el Art6 num 47 del DE 206,R.O. 524-3S, 22-III-2024.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo?-Comisión Tec. conociendo esto bastara con presentar y anexar el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO según indica RLOSNCP donde no es necesario ni obligación adjuntar la información de los parámetros antes mencionados. En omisión se deja constancia para reclamo valido.

answer: NO, PARTIENDO DESDE EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN LOS MODELOS DE PLIEGOS ENEL NUMERAL 4.1.4 EN EL LITERAL C. DONDE SE ESTABLECE QUE LA EXPERIENCIAESPECIFICA MINIMA DEBERA ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DECONTRATACION Y EN EL LITERAL A. SE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTEDEFINIRÁ CON PRECISIÓN CUAL ES LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMAQUE DEBERÁ ACREDITAR EL OFERENTE; SE DEFINIRÁ EXACTAMENTE QUE TIPO DEOBRAS SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA Y DEBIDOQUE EN EL 18.3.2 DE LOS TERMINO DE REFERENCIA SE INDICA QUE EL CONTRATISTAPODRA PRESENTAR EXPERIENCIAS EN OBRAS CUYO OBJETO ESPECIFICO SEA5MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NO SE PODRACONSIDERAR EXPERIENCIAS QUE NO CUMPLAN CON EL OBJETO ESPECIFICOSOLICITADO POR LA ENTIDAD. ADICIONAL, LA LIMITACION INDICADA NO CONSTITUYEUNA RESTRICCIÓN ARBITRARIA, SINO UNA MEDIDA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN YJURÍDICAMENTE SUSTENTADA, ORIENTADA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE L

description: Estimada Comisión Técnica, LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE LA CLINICA VETERINARIA DR. VETERINARIA UBICADA EN LAS CALLES OLMEDO ENTRE NAPOLEON MERA Y 23 DE ABRIL, que tiene rubros similares a lo requerido por la Institución, SIRVE COMO ESPERIENCIA GENERAL Y EXPECIFICA

answer: El plazo inicia desde la firma del contrato.

description: Srs. Comisión Técnica, El plazo inicia a la firma del contrato o a la entrega del anticipo?

answer: SÍ, ES POSIBLE PARTICIPAR EN ESTE PROCESO BAJO LA MODALIDAD DE COMPROMISODE ASOCIACIÓN O CONSORCIO, AUN CUANDO UNO DE LOS INTEGRANTES TENGADOMICILIO EN UN CANTÓN DISTINTO.CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DECONTRATACIÓN PÚBLICA (LOSNCP), LOS OFERENTES PUEDEN PRESENTARSE DE FORMAINDIVIDUAL O MEDIANTE CONSORCIOS O ASOCIACIONES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CONLOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO Y PRESENTEN EL COMPROMISO FORMALDE ASOCIACIÓN SUSCRITO POR LAS PARTES, DONDE CONSTEN CON CLARIDAD LASRESPONSABILIDADES, PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL.LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO NO CONSTITUYEUNA RESTRICCIÓN LEGAL, SIEMPRE QUE EL CONSORCIO EN CONJUNTO CUMPLA CONLOS REQUISITOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y LEGALES EXIGIDOS EN EL PROCESO,INCLUYENDO LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE, LA DISPONIBILIDAD OPERATIVA, Y LADESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.ADEMÁS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO GENERAL D

description: ESTIMADOS, PUEDO PARTICIPAR EN COMPROMISO DE ASOCIACIÓN Y CONSORCIO, DEBIDO A QUE MI SOCIO CONSORCIADO TIENE LOCALIDAD EN OTRO CANTÓN. POR FAVOR ARGUMENTAR SU RESPUESTA BASADO EN LA LONSCP Y EN LA NORMATIVA VIGENTE.

answer: CADA OFERENTE ES RESPONSABLE DE ELABORAR SU PROPIO CRONOGRAMA DEEJECUCIÓN, DE ACUERDO CON SU PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y METODOLOGÍA. NO ESOBLIGATORIO QUE COINCIDA CON EL DE OTROS PARTICIPANTES.TAL COMO ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, ALIGUAL QUE LOS DEMÁS PARÁMETROS COMO PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO MÍNIMO YMETODOLOGÍA, NO ES EVALUADO NI CALIFICADO EN ESTA ETAPA, PERO SÍ DEBEPRESENTARSE MEDIANTE EL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEPARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, COMO PARTE DE LA OFERTA.ADICIONALMENTE, Y CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CRONOGRAMADEBE ELABORARSE EN FORMATO EDITABLE DE MICROSOFT PROJECT, CON LASECUENCIA LÓGICA DE ACTIVIDADES Y LA IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA. DEBIDOA QUE EL PORTAL NO PERMITE CARGAR ARCHIVOS CON DICHA EXTENSIÓN, SERECOMIENDA ADJUNTAR UNA VERSIÓN EN PDF, FIRMADA POR EL OFERENTE,ACOMPAÑADA DE UNA DECLARACIÓN DE QUE EL ARCHIVO EDITABLE SERÁ ENTREGADOEN CASO DE ADJUDICACIÓN.

description: Estimados, El cronograma de ejecución deberá presentarse en unidades de tiempo semanales, e incluirla totalidad de las actividades propuestas, debidamente diferenciadas, ordenadas ysecuenciadas de forma lógica. Deberá guardar coherencia con el plazo ofertado por elcontratista y reflejar la estructura técnica del proyecto. El cronograma deberá entregarse enformato editable, elaborado en Microsoft Project, e incluir la identificación de la ruta crítica. Podrían subir su cronograma para acoplarnos así evitar ser DESCALIFICADOS.

answer: NO, PARTIENDO DESDE EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN LOS MODELOS DE PLIEGOS ENEL NUMERAL 4.1.4 EN EL LITERAL C. DONDE SE ESTABLECE QUE LA EXPERIENCIAESPECIFICA MINIMA DEBERA ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DECONTRATACION Y EN EL LITERAL A. SE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTEDEFINIRÁ CON PRECISIÓN CUAL ES LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMAQUE DEBERÁ ACREDITAR EL OFERENTE; SE DEFINIRÁ EXACTAMENTE QUE TIPO DEOBRAS SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA Y DEBIDOQUE EN EL 18.3.2 DE LOS TERMINO DE REFERENCIA SE INDICA QUE EL CONTRATISTAPODRA PRESENTAR EXPERIENCIAS EN OBRAS CUYO OBJETO ESPECIFICO SEAMANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NO SE PODRACONSIDERAR EXPERIENCIAS QUE NO CUMPLAN CON EL OBJETO ESPECIFICOSOLICITADO POR LA ENTIDAD. ADICIONAL, LA LIMITACION INDICADA NO CONSTITUYEUNA RESTRICCIÓN ARBITRARIA, SINO UNA MEDIDA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN YJURÍDICAMENTE SUSTENTADA, ORIENTADA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

description: ESTIMADOS, EN CUANTO A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA INDICAN SE ESTABLECE COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE HABER PARTICIPADO EN PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS, EN CALIDAD DE CONTRATISTA. Como oferente puedo presentar experiencia especifica en Mantenimiento y/o reparación de edificios administrativos o deberá guardar directa relación con unidades educativas escuelas y/o colegios, unidades educativas públicas o privadas. por favor realizar la respectiva aclaración

answer: Buenos días, el pago lo acredita el ministerio de finanzas luego de que esta entidad concilie toda la información para pasar al pago.

description: Buen dia, serían tan gentiles de indicar Si la institución realiza la consignación del pago a través del Ministerio de Finanzas, es decir quien acredita el pago? La institución es autónoma o lo realiza el ministerio de finanzas a través de su plataforma? Gracias

answer: ESTIMADO OFERENTE:EN ATENCIÓN A SU CONSULTA, SE ACLARA QUE EL NUMERAL 6.8 DE LOS TÉRMINOS DEREFERENCIA NO HACE REFERENCIA NI REEMPLAZA AL FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.ESTE FORMULARIO SÍ DEBE PRESENTARSE COMO PARTE DE LA OFERTA, TAL COMO LOSOLICITAN LOS PLIEGOS. SIN EMBARGO, SE ACLARA QUE NO SE CALIFICA NI SE ANALIZASU CONTENIDO EN ESTA ETAPA. SU CUMPLIMIENTO SERÁ REVISADO MÁS ADELANTE,DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE EL OFERENTE RESULTEADJUDICADO.EL PUNTO 6.8, POR SU PARTE, PERMITE QUE EL OFERENTE ADJUNTE DOCUMENTOSOPCIONALES QUE REFUERCEN SU PROPUESTA TÉCNICA. ESTOS ANEXOS NO SONOBLIGATORIOS NI REEMPLAZAN NINGÚN FORMULARIO, PERO PUEDEN SERVIR DE APOYOPARA LA EVALUACIÓN GENERAL Y EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA.

description: Estimados en el TDR, en el punto 6.8. OtrosEl oferente podrá incluir anexos adicionales que refuercen la metodología propuesta,justificando técnicamente su contenido. Esta sección será evaluada técnicamente y constituiráun elemento de control durante la ejecución contractual, a que refiere FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROSEN ETAPA CONTRACTUAL???

answer: NO, PARTIENDO DESDE EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN LOS MODELOS DE PLIEGOS ENEL NUMERAL 4.1.4 EN EL LITERAL C. DONDE SE ESTABLECE QUE LA EXPERIENCIAESPECIFICA MINIMA DEBERA ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DECONTRATACION Y EN EL LITERAL A. SE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTEDEFINIRÁ CON PRECISIÓN CUAL ES LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMAQUE DEBERÁ ACREDITAR EL OFERENTE; SE DEFINIRÁ EXACTAMENTE QUE TIPO DEOBRAS SE ACEPTARAN COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA Y DEBIDOQUE EN EL 18.3.2 DE LOS TERMINO DE REFERENCIA SE INDICA QUE EL CONTRATISTAPODRA PRESENTAR EXPERIENCIAS EN OBRAS CUYO OBJETO ESPECIFICO SEAMANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NO SE PODRACONSIDERAR EXPERIENCIAS QUE NO CUMPLAN CON EL OBJETO ESPECIFICOSOLICITADO POR LA ENTIDAD. ADICIONAL, LA LIMITACION INDICADA NO CONSTITUYEUNA RESTRICCIÓN ARBITRARIA, SINO UNA MEDIDA TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN YJURÍDICAMENTE SUSTENTADA, ORIENTADA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, SERA ACEPTADA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA  DE UNA UNIVERSIDAD?

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL BLOQUE 3 DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ALFG. VÍCTOR NARANJO FIALLO”

eligibilityCriteria: Experiencia,Plazo de Entrega,Metodología de Desarrollo,Garantía Técnica,Indices Financieros,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Personal Técnico,Plan de Trabajo,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: Barrio: ASERRIO SANCHEZ Calle: AV NAVAL Y AV BOLIVAR MADERO DIAGONAL AL COMANDO GUARDACOSTA SUR 2330 PUERTO BOLIVAR

MALDONADO AREVALO TONY RENE

streetAddress: CIRCUNVALACION SUR PRIMERA Y SEGUNDA OESTE S/N MACHALA

legalName: MALDONADO AREVALO TONY RENE

SOCOLA VALDIVIEZO ANGEL GONZALO

streetAddress: OCTAVA SUR QUINCE Y DIECISEISAVA OESTE SOLAR 18 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SOCOLA VALDIVIEZO ANGEL GONZALO

FLORES CHERREZ JUDY MARIBEL

streetAddress: VILLA 4 MACHALA

legalName: FLORES CHERREZ JUDY MARIBEL

TORRES BUSTAMANTE DARWIN LEONARDO

streetAddress: GUABO BUENAVISTA Y NAPOLEON MERA S/N LA PROVIDENCIA

legalName: TORRES BUSTAMANTE DARWIN LEONARDO

GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

streetAddress: PICHINCHA NAPOLEON MERA 405 MACHALA

legalName: GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

TINOCO PEÑALOZA LIVINGSTON

streetAddress: CALLEJON SIN NOMBRE LOS MANGOS Y LOS ALMENDROS S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: TINOCO PEÑALOZA LIVINGSTON

CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS

streetAddress: CALLE 16 DE ABRIL DIAGONAL A LA GUARDERIA MUNICIPAL SN EL RETIRO

legalName: CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS

ESPINOSA AGUILAR JUAN ROBERTO

streetAddress: DECIMA OESTE MARCEL LANIADO Y GUABO 211 MACHALA

legalName: ESPINOSA AGUILAR JUAN ROBERTO

GUAZHA PALADINES JULIO DAVID

streetAddress: CUARTA NORTE Y VELA UNA CUADRA FERIA DEL BANANO S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GUAZHA PALADINES JULIO DAVID

CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

streetAddress: SN SN S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

BACILIO ZAMBRANO RAFAEL JAVIER

streetAddress: DR WINSTON VALDIVIEZO IBAÑEZ DR JOSE BORJA BARREZUETA S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: BACILIO ZAMBRANO RAFAEL JAVIER

LUNA OROSCO JORGE LUIS

streetAddress: CIUDADELA LOS ANDES JUNTO  A LA UNIDAD EDUCATIVA 16 DE JUNIO S/N LA PROVIDENCIA

legalName: LUNA OROSCO JORGE LUIS

ESPINOZA LAVANDA AURELIO VINICIO

streetAddress: KM 9.5 VIA BALOSA MZ H VILLA 26 URB PUERTA NUEVE DE MAYO

legalName: ESPINOZA LAVANDA AURELIO VINICIO

FRANCO BOHORQUEZ RONALD BOLIVAR

streetAddress: PRIMERA ESTE OCTAVA Y NOVENA NORTE  PUERTO BOLIVAR

legalName: FRANCO BOHORQUEZ RONALD BOLIVAR

MASCOTE MONSERRATE MARIA FERNANDA

streetAddress: JUAN MONTALVO  S/N MACHALA

LEON GUZMAN KATHERINE LEONELA

streetAddress: 23 DE ABRIL, DIAGONAL AL CUERPO DE BOMBEROS GUABO 1502 MACHALA

SEGARRA ROMERO JOSE MIGUEL

streetAddress: CUBA CALLEJON JAMBELI S/N LA PROVIDENCIA

ORDOÑEZ ROMERO LADY PATRICIA

streetAddress: AVENIDA CENTRAL OCTAVA Y SEPTIMA OESTE S/N MACHALA

ADC COMPUTER CIA LTDA

streetAddress: JUNIN MARCEL LANIADO Y KLEBER FRANCO 423 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

RANCHO MARPAL S A

streetAddress: JUNIN KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIADO SN MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

CONSTRUCTORA MAHEGO S.A.S.

streetAddress: Barrio: VILLAFLORA Calle: AV DECIMA DIAGONAL A TIENDA MARISOL S/N LA PROVIDENCIA

CONSTRUVIALIDAD S.A.

streetAddress: SN SN  MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

PACICONS S.A.S.

streetAddress: SL R2  MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

HOLGUIN HONORES KEVIN DAVID

streetAddress: AV. JULIO MAYORGA Y AV. SIMON FERNANDEZ 1111 MACHALA


name: UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-LICQUI-2024-004-818326

answer: No es necesario

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: No es necesario

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Buen día el cronograma, será priorizado una vez adjudicado el proceso en base a las necesidades de la contratante

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

name: CONSTRUCTORA CARDENAS & PALMA GRUPOCP CIA LTDA

name: BQV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

name: JAAN CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORAJAAN  CIA.LTDA.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PACHA TIERRA ASOSERCONSOCIPA

description: REHABILITACIÓN DECE, IMPERMEABILIZACIÓN DE CERRAMIENTO Y PINTURA PARA EL LICEO NAVAL QUITO

eligibilityCriteria: Garantía Técnica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: El prado Gonzalez  Suarez N1-192 CONOCOTO

VICUÑA PALAU GUSTAVO PATRICIO

streetAddress: PULULAHUA PUCARA E2-50 SAN ANTONIO

legalName: VICUÑA PALAU GUSTAVO PATRICIO

CASTILLO ARIAS JORGE ESTUARDO

streetAddress: SAN MIGUEL DE SILLAGUA SAN MIGUEL DE SILLAGUA S/N CONOCOTO

legalName: CASTILLO ARIAS JORGE ESTUARDO

SALTOS NARANJO GLADYS CARMITA

streetAddress: OE6D TOMAS CHARIOVE N47D PEDRO DIONISIO N47166 LA CONCEPCION

legalName: SALTOS NARANJO GLADYS CARMITA

GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

streetAddress: BERMEO N40-90 Y AV. DE LOS GRANADOS ESQ. PB 3  S/N IÑAQUITO

legalName: GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

UNDA ALULEMA JOSE DAVID

streetAddress: AV. ALPAHUASI E6-315 Y PICHINCHA PANADERIA EL REFUGIO 315 CHIMBACALLE

legalName: UNDA ALULEMA JOSE DAVID

ESTACIO MUNOZ OMAR FERNANDO

streetAddress: OE3I AV MANUEL CÓRDOVA GALARZA LOTE 8 POMASQUI

legalName: ESTACIO MUNOZ OMAR FERNANDO

GUALLAN ORTIZ EDGAR ARMANDO

streetAddress: CHILLOGALLO SN NOMBRE OE14A 40 CHILLOGALLO

legalName: GUALLAN ORTIZ EDGAR ARMANDO

Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir

streetAddress: S42H OE12B OE12-76 LA ECUATORIANA

legalName: Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir

SALAZAR OCHOA ZAIRA ROMINA

streetAddress: DE LAS PALMERAS LAS BREVAS 849. EL INCA

legalName: SALAZAR OCHOA ZAIRA ROMINA

Perugachi  Gilver

streetAddress: CERRO HERMOSO S8G CERRO HERMOSO E2-129 CHIMBACALLE

legalName: Perugachi  Gilver

BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

streetAddress: GARCIA MORENO LINEA FERREA E1-133 CUMBAYA

legalName: BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

streetAddress: LA TIERRA AV. DE LOS SHYRIS E9-02 EL BATAN

legalName: SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

BATALLAS GARZON MARCELO ANTONIO JOSE

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO SAN GREGORIO N21-231 SANTA PRISCA

legalName: BATALLAS GARZON MARCELO ANTONIO JOSE

PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

streetAddress: MIGUEL DE SANTIAGO CARLOS SALAS LOTE 62 CONOCOTO

legalName: PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

TACO GOMEZ JUAN MANUEL

streetAddress: GUAYAQUIL JUAN MONTALVO 1734 TUMBACO

legalName: TACO GOMEZ JUAN MANUEL

CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO

streetAddress: POLIT LASSO OBISPO DIAZ DE LA MADRID 3061 SANTA PRISCA

PEREZ TORRES GUIDO PATRICIO

streetAddress: ANTONIO DE HERRERA DIEGO DE CHAVEZ S11-304 LA MAGDALENA

SIMBA PANCHIG RICARDO PATRICIO

streetAddress: WILLIAN SHUNK ABELARDO ANDRADE E3 62 LA FERROVIARIA

GALARZA SANCHEZ EDWIN ROBINSON

streetAddress: GASPAR DE VILLARROEL AV 6 DE DICIEMBRE S/N EL BATAN

VILLA ASTUDILLO RAFAEL RODRIGO

streetAddress: OE8 N48 N47-254 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

Aguas Camacho Adrián Patricio

streetAddress: AV DE LOS SHYRIS ISLA FLOREANA N40-110 JIPIJAPA

NEJER GRANDA MARCO VINICIO

streetAddress: LOS CHAMBUROS DE LAS MADRES SELVAS 325 CALDERON (CARAPUNGO)

FONSECA POZO GIOVANNY VINICIO

streetAddress: INDEPENDENCIA AUGUSTO MARTINEZ OE9-432 SANTA PRISCA

CANDO CEPEDA MARCELO JONATHAN

streetAddress: VALPARAISO PASAJE RODRIGUEZ E5-59 SAN BLAS

RODRIGUEZ NARVAEZ DIEGO DAVID

streetAddress: EL PARAISO PASEO DEL SOL OE 5352 POMASQUI

TAPIA LANDA EDWIN RUBEN

streetAddress: OE2E/CESAR CHIRIBOGA CALLE S11 S11-11 CHIMBACALLE

CADENA LASTRA ROSA LUCIA

streetAddress: VIA COLLACOTO E18-219 Y CALLE S  S/N PUENGASI

CHUQUIMARCA VEGA CARLOS ANDRES

streetAddress: ANDRES CORCINO TOMAS ATANDAHUA E1-385 SAN ANTONIO

BAQUERO BASTIDAS ESTEBAN XAVIER

streetAddress: AV. INTEROCEANICA RIO SAN PEDRO SN TUMBACO

BERNYS ALMEIDA KEVIN ANDRES

streetAddress: S11F JUMANDI OE2K GALO MOLINA OE2605 CHIMBACALLE

ALDAZ BOHORQUEZ ESTEFANO SEBASTIAN

streetAddress: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERR  S10-24C CONOCOTO

RAMOS MORALES LUIS GONZALO

streetAddress: EUGENIO ESPEJO ATAHUALPA S2-188 ALANGASI

Quishpe Veloz Marco David

streetAddress: JAIME ALBUJA CHUQUIZACA OE3-385 PONCEANO

CORREA ORTIZ BRYAN GONZALO

streetAddress: AV. ANA P DE ALFARO S9 GONZALO MARTIN S9-69 VILLA FLORA

CORREA ORTIZ JOHANNA LIZETHE

streetAddress: AV. ANA PAREDES DE ALFARO GONZALO MARTIN S9-69 LA FERROVIARIA

CHILUISA GUALOTO DEBORA NICOLE

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE MARIANO CRUZ TIPAN S1 48 NAYON

MURILLO GAVILANEZ ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: GOMEZ FRIAS GUALACEO E6112 LA FERROVIARIA

CORREA ORTIZ ROGER ANDRES

streetAddress: J. DE DIOS NAVAS JAIME RIVADENEIRA T-9737 PONCEANO

ENRIQUEZ CHICAIZA ARMANDO RAMIRO

streetAddress: OE6 MACHALA N67 CUICOCHA N67-53 COTOCOLLAO

CHANCHAY ANAGUANO DIEGO MARCELO

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE BOSSANO S/N LA VICENTINA

CEVALLOS ARIAS ELMER FERNANDO

streetAddress: RIO MACARA RIO QUIJOS LOTE 79 CALDERON (CARAPUNGO)

MERINO URREGO GABRIELA JUSTINE

streetAddress: OE14 B N58E ATUCUCHO N58-15 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ALLAICA CHAFLA EDISON ISRAEL

streetAddress: S52 LEONIDAS DOUBLES E3F 02 E3-65 TURUBAMBA

ORBE CAISAGUANO DIEGO XAVIER

streetAddress: FRANCISCO REBOLEDO MARIANO BORREA E12-69 CHILLOGALLO

MATERIALES MACONKASA S.A.

streetAddress: AV. MARISCAL SUCRE LAS PAMPAS S22-48 LA MAGDALENA

INGERECONS CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE LUIS CORDERO N24-562 LA FLORESTA

streetAddress: AV. VICENTE MALDONADO TEODORO GOMEZ OFICINA: A-2 RUMIPAMBA

streetAddress: GONZALO GALLO ORGE PIEDRA E7-140 N54 LA CONCEPCION

CASTARCONS CIA LTDA

streetAddress: RAMON CAMPAÑA JOAQUIN GUTIERREZ S13-150 VILLA FLORA

streetAddress: ANGEL POLIBIO CHAVEZ ERNESTO NOBOA CAAMAÑO N8-152 SANJUAN

streetAddress: 24 DE AGOSTO JESUS DEL GRAN PODER S/N CUMBAYA

CONSTRUCTORA MOSQUERA S.C.C.

streetAddress: PASAJE LOS ALAMOS CALLE VEGA BALDEON L-02 TUMBACO

ANFUBRY S.A.S. B.I.C.

streetAddress: DE LAS GALAXIAS Y DE LOS CISNES  SANJUAN

QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ALONSO DE ANGULO PEDRO DE ALFARO  SANJUAN

Barreno Lliguin Luis Ramiro

streetAddress: AV EDMUNDO CARVAJAL ALONSO DE TORRES S/N POMASQUI

MORALES GARCIA SINDHIA DEL CARMEN

streetAddress: AV 12 DE OCTUBRE FRANCISCO SALAZAR N24584 MARISCAL SUCRE


streetAddress: El prado Gonzalez  Suarez N1-192 CONOCOTO

legalName: UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA

rationale: MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PISCINA, CAMBIO DE CUBIERTA DEL COLISEO Y  MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL LICEO NAVAL QUITO