name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS

description: CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONDUCCIONES DE REDES URBANAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  Y  ALCANTARILLADO  (INCLUIDAS LAS OBRAS AUXILIARES COMO ESTACIONES DE BOMBEO).

description: Por ser la oferta que cumple con los parámetros establecidos en los pliegos y alcanza en mejor puntaje en la calificación 90/100

title: COTO-GADM-S-2025-001-202671

name: TERRA Y ROCA CONSTRUCCIONES TERRACONST S.A.S.

description: 1.-El oferente dentro de los pliegos presentados, en el numeral 1.9 referente a la experiencia específica, presenta un acta sobre el proyecto ?SISTEMA CARRIZAL CHONE-SEGUNDA ETAPA? y se adjunta un certificado entregado por SENAGUA donde se especifica que el señor Pedro Ernesto Ponce Faula fue residente del proyecto. Pero la certificación presentada por parte del IESS es insuficiente para acreditar la experiencia. Por estas razones se solicita que el oferente adjunte en la convalidación de errores el mecanizado del IESS correspondientes, donde se demuestra que trabajo como residente de obra.2.- El oferente dentro de los pliegos presentados, en el numeral 1.9 referente a la experiencia específica, presenta un acta sobre el proyecto ?CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS? y se adjunta un certificado entregado por EPMAPAQ. REVISAR NOTIFICACIÓN

answer: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5.2. en el documento INFORME EJECUTIVO PARA ELABORACIÓN DE PLIEGO (COTIZACIÓN OBRA), la localidad del proceso de contratación se estableció en el cantón Sucumbíos, ciudad La Bonita.

description: Buenos dias, por favor indicar el cantón para la localidad

answer: De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 Evaluación de ofertas en obras del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 188 Selección, de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública  y SECCIÓN IV – Evaluación de las ofertas de los pliegos del proceso se observara la normativa que dice los siguiente: ?En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 Evaluación de ofertas en obras del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 188 Selección, de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública  y SECCIÓN IV – Evaluación de las ofertas de los pliegos del proceso se observara la normativa que dice los siguiente: ?En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Desacuerdo al pliego generado para este proceso, en el Numeral 5,2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, se establece que ?Entregar oportunamente y antes del inicio de la obra, previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato?.

description: favor anexar el calculo de volumenes de obra en sus 3 dimensiones

answer: Desacuerdo al pliego generado para este proceso, en el Numeral 5,2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, se establece que ?Entregar oportunamente y antes del inicio de la obra, previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato

description: favor anexar la memoria estructural e hidraulica , y los planos en dwg, por favor, buen dia

answer: Estimado oferente se informa que, en este proyecto, se está utilizando fondos entregados por el Banco de Desarrollo Del Ecuador (BDE) y además es la terminación de un contrato anterior que se finalizó por terminación unilateral, por lo tanto, la partida presupuestaria para el anticipo del contrato corresponde al 5 % del valor total del contrato. El valor restante se lo realizara mediante la contrapresentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y administración del contrato, y desembolsadas posteriormente por el BDE

description: Conforme al Art.4 LOPLA y directrices UAFE, que obligan a detectar operaciones inusuales,consulto:Cómo garantiza que un anticipo del 5% en un contrato CON EL VALOR DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO no incentiva uso de fondos no declarados, generando riesgos de lavado de activos?Además, según Art.15 LOPLA, preguntamos:1.Se realizó análisis de riesgo económico-financiero que justifique este anticipo mínimo, evitando financiamiento externo no supervisado?2.Se notificará a UAFE esta condición, ya que el 95% restante podría ser de fuentes no verificables, incumpliendo Art.60 LOSNCP?Esta alerta busca prevenir ilícitos, conforme Art.68 LOSNCP.Agradezco su respuesta

answer: Estimado oferente se informa que, en este proyecto, se está utilizando fondos entregados por el Banco de Desarrollo Del Ecuador (BDE) y además es la terminación de un contrato anterior que se finalizó por terminación unilateral, por lo tanto, la partida presupuestaria para el anticipo del contrato corresponde al 5 % del valor total del contrato. El valor restante se lo realizara mediante la contrapresentación de planillas mensuales debidamente aprobadas por fiscalización y administración del contrato, y desembolsadas posteriormente por el BDE

description: Conforme al Art. 265 del Reglamento a la LOSNCP Decreto 206, 2024, que fija un anticipo máximo del 50%, y el Art. 60 LOSNCP que exige proporcionalidad a las necesidades financieras, consulto: Cómo se justifica un anticipo del 5% en un contrato CON EL VALOR REFERENCIAL DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, si este monto no cubre costos iniciales mínimos ej: materiales, movilización, violando el principio de racionalidad Art. 66 LOSNCP? Solicitamos se ajuste el anticipo al menos al 20% o porcentaje técnicamente sustentado o se adjunte el estudio económico-financiero que avale el 5%, conforme a la UAFE y el Art. 265 in fine.

answer: Me permito informarle que los aspectos que usted contempla en esta pregunta, no se encuentran presentes en este proceso. No se utilizó números decimales para la colocación del número de operarios solo se números enteros. Se le solicita al oferente revisar muy bien los documentos entregados por la entidad contratante en la página del Sistema Nacional de Compras Públicas antes de formular preguntas que intenten poner en peligro al proceso sin una razón aparente. También se le informa al oferente que cualquier intento de este tipo será sancionado acorde al ART. 106 de la LOSCP, Literal D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

description: De acuerdo con los Art. 66 y 68 de la LOSNCP y Art. 227 de su RGL, que establecen que los APU deben basarse en rendimientos técnicos y transparencia, solicitamos aclaración sobre el uso de decimales en cantidades de mano de obra ej: 0.3 peones, fraccionar personas es operativamente inviable. No corresponde ajustar el rendimiento en lugar de la cantidad de trabajadores? Además, existe normativa SERCOP que avale dichos decimales? De no existir, solicitamos corrijan los APU a unidades enteras 1, 2, etc., ajustando el tiempo de trabajo según rendimientos técnicos, para garantizar coherencia con la ejecución real y cumplir con el Art. 68 transparencia en costos. Esto permitirá desarrollar una oferta conforme a la normativa. RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual?, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder?

answer: De acuerdo al criterio vinculante del PGE Nro. 17595. La LOSNCP, no ha previsto la obligatoriedad de que la ejecución de obras de ingeniería civil sea contratada exclusivamente con ingenieros civiles, si no únicamente que los proveedores estén inscritos en el RUP. Los requisitos para todos los oferentes están establecidos en los pliegos.  Todos los miembros de la comisión técnica de este proceso cumplen lo dispuesto en el Art. 58 del RGLOSNCP y no están inmersos dentro de las inhabilidades del Art. 63 de la LOSNC

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: El Gad Municipal de Sucumbíos realizo una verificación exhaustiva por parte de la oficina de Talento Humano y de Compras Públicas del personal que intervienen en el proceso de contratación y la Comisión Técnica de calificación de la oferta, cumpliendo todos los lineamientos del LOSNCP

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Sr. oferente:En referencia a esta pregunta, las medidas que se tomará para la correcta ejecución de la obra en mención, será: Solicitar copias certificadas de los títulos académicos registrados en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).Verificar la validez de los títulos y habilitaciones en las bases de datos oficiales de la SENESCYT y del Consejo de Regulación Profesional.Además, se verificará la experiencia del personal técnico con la entrega de Acta de Entrega Recepción Provisional y si el tiempo de culminada la obra sobrepasa los 8 meses se solicitará los el Acta de Entrega Recepción Definitiva. Además, se solicita que el oferente entregue un certificado del administrador de contrato de haber participado en la obra como Residente de Obra o Superintendente. También se solicita el mecanizado del IESS donde se demuestre que participo como Residente o Superintendente, o a su vez se presente facturas de prestación de servicios.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: La comisión técnica actuara conforme a la LOSNCP CAPITULO XI RESPONSABILIDADES Art. 99. Responsabilidades. En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. Revisar acta de preguntas y respuestas para más detalle a su pregunta

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Estimado Oferente:En relación a esta pregunta, en el Informe Ejecutivo de Elaboración de Pliegos, generado para este proceso en particular, en el inciso 8.4 Experiencia General y Especifica Mínima del Oferente ya se encuentra mencionado este enunciado propuesto en las Condiciones Particulares de Cotización de Obras, proporcionados por el Sercop.En adición a la respuesta, para la verificación de la experiencia de personas naturales en relación de dependencia se solicitará el Acta de Entrega Recepción Provisional y si el tiempo de culminada la obra sobrepasa los 8 meses se solicitará los el Acta de Entrega Recepción Definitiva. Además, se solicita que el oferente entregue un certificado del administrador de contrato de haber participado en la obra como Residente de Obra o Superintendente. También se solicita el mecanizado del IESS donde se demuestre que participo como Residente o Superintendente, o a su vez se presente facturas de prestación de servicios.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Cotización de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan individualmente EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: En relación a esta pregunta, en el Informe Ejecutivo de Elaboración de Pliegos, generado para este proceso en particular, en el inciso 8 REQUISITOS MÍNIMOS ya se encuentra mencionado este enunciado propuesto en las Condiciones Particulares de Cotización de Obras, proporcionados por el Sercop Pero se le recuerda Sr. Oferente que este requisito ya se considera cumplido con la solo presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL. También se le recuerda que para el cambio del personal técnico distinto al que se presentó en la oferta se debe cambiar por un técnico de igual o mayor experiencia y debe ser aprobados por fiscalización y administración del contrato

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La comisión técnica actuara conforme la Normativa Secundaria, CAPITULO III ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO; Art. 43. Derecho de asociación. - Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas y que constaren habilitadas en el RUP, como proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma asociada, en los procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se adjunta acta de preguntas y respuestas

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La comisión técnica actuara conforme la Normativa Secundaria, CAPITULO III ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO; Art. 43.- Derecho de asociación. - Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas y que constaren habilitadas en el RUP, como proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma asociada, en los procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se adjunta acta de preguntas y respuestas

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La comisión técnica actuara conforme la Normativa Secundaria, CAPITULO III ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO; Art. 43.- Derecho de asociación. - Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas y que constaren habilitadas en el RUP, como proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma asociada, en los procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se adjunta acta de preguntas y respuestas donde podrá verificar a detalle la respuesta

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: La comisión técnica actuara conforme la Normativa Secundaria, CAPITULO III ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO; Art. 43.- Derecho de asociación. - Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas y que constaren habilitadas en el RUP, como proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma asociada, en los procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se adjunta acta de preguntas y respuestas

description: Prohibición de Transferir Experiencia Colectiva a Reglamento General de la LOSNCP: Artículo 27 Documentación de Consorcios: Exige que los consorcios presenten certificados de experiencia individual de cada integrante, no del consorcio como entidad. Los pliegos contendrán toda la información técnica, económica y legal requerida .b Reglamento del RUP: Artículo 8 Actualización de Información: Obliga a los integrantes a registrar su experiencia en el RUP de forma individual, no como parte de un consorcio pasado. C Resolución SERCOP-2023-015: La experiencia declarada debe corresponder a la participación directa y comprobable de los integrantes del consorcio actual. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4LOSNCP.

answer: Se adjunta acta de preguntas y respuestas donde se puede verificar a detalle la respuesta

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: La comisión técnica actuara conforme a la LOSNCP. Se adjunta acta de preguntas y respuestas, favor verificar la respuesta

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Se adjunta acta de preguntas y respuestas favor verificar la respuesta

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Los integrantes del consorcio pueden ser parte del personal técnico siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados en el Informe Ejecutivo de Elaboración de Pliegos. Pero se le recuerda Sr. Oferente que con la solo presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL ya queda validado este parámetro. También se le recuerda que para el cambio del personal técnico distinto al que se presentó en la oferta se debe cambiar por un técnico de igual o mayor experiencia y debe ser aprobados por fiscalización y administración del contrato.

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: De acuerdo al Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas del Reglamento General a La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública, la comisión técnica dará cumplimiento a lo señalado en el Reglamento, en la calificación de ofertas.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. ARGUMENTAR SU RESPUESTA.

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? ARGUMENTAR SU RESPUESTA

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la obligación de verificar la integridad de los documentos solicitados en las ofertas presentadas, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública.

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras 44 ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.19 En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado Oferente: Se tomarán las media necesarias a los oferentes, que lleguen a utilizar el Sistema Nacional de Compras Públicas con fines distintos de los establecidos en la ley

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: El acto de la apertura de ofertas será en público y se lo realizará el día 28 de marzo del 2025 a las 13h 00 del día, de acuerdo con el cronograma establecido en la Página del Sistema Nacional de Compras Públicas. En el edificio municipal, ubicado en el cantón Sucumbíos, Ciudad La Bonita, Calle: Jorge Añazco y Calle Sucumbíos

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.

answer: Estimado Oferente: Este inciso se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL como lo especifica la resolución RE- SERCOP -2024-0145 art. 187

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: ?De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados. El formulario de la oferta que no se encuentre suscrito electrónicamente no será convalidable.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, no es clara su pregunta, sin embargo, se le informa que en el presente proceso se tomará en cuenta lo establecido en la normativa legal vigente, así como lo que determina el Art. 1.1 del RGLOSNCP respecto al principio de juridicidad: ??La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el presente Reglamento General y las resoluciones que dicte el Ente Rector de la Contratación Pública, constituirán normas principales para el desarrollo de cualquier procedimiento de contratación pública.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado Oferente: En relación a esta pregunta, en el Informe Ejecutivo de Elaboración de Pliegos, generado para este proceso en particular, en el inciso 8.4 Experiencia General y Especifica Mínima del Oferente ya se encuentra mencionado este enunciado propuesto en las Condiciones Particulares de Cotización de Obras, proporcionados por el SERCOP.En adición a la respuesta, para la verificación de la experiencia de personas naturales en relación de dependencia se solicitará el Acta de Entrega Recepción Provisional y si el tiempo de culminada la obra sobrepasa los 8 meses se solicitará los el Acta de Entrega Recepción Definitiva. Además, se solicita que el oferente entregue un certificado del administrador de contrato de haber participado en la obra como Residente de Obra o Superintendente. También se solicita el mecanizado del IESS donde se demuestre que participo como Residente o Superintendente, o a su vez se presente facturas de prestación de servicios

description: De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable laexperiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ES DECIR QUE ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, SE RESPETARÁ EL CAP 4.1.4 DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE OBRAS, QUE REPOSAN EN LA BIBLIOTECA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y SON PARTE INTEGRANTE DE LA NORMATIVA VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN?

answer: La normativa ecuatoriana establece principios claros sobre la protección de datos personales, especialmente en el contexto de procesos de contratación pública. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera información confidencial aquella que incluye datos personales de carácter público, como los relacionados con servidores públicos. Esta información no debe divulgarse, salvo en casos específicos establecidos por la ley, como investigaciones judicialesAdemás, En cumplimiento al Art. 10 numeral 16 de la LOSNCP todos los técnicos que intervienen en el presente proceso de contratación SI están certificados como operadores

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

answer: En vista de que existen problemas con el sistema de almacenamiento de datos de la página del Sistema Nacional de Compras Públicas se procese a subir en esta pregunta todos los archivos que presenta errores de este proceso.

description: SRS GAD BONITA EXISTE ERROR EN LA APERTURA DE VARIOS DOCUMENTOS ENTRE ELLOS LOS PLIEGOS. FAVOR SUBIR TODO LA INFORMACION MEDIANTE UN LINK POR EJEMPLO

description: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA BONITA, DEL CANTÓN SUCUMBÍOS

region: SUCUMBIOS

locality: SUCUMBIOS

streetAddress: Sucumbios Jorge Añazco Barrio Central s/n LA BONITA, CABECERA CANTONAL

locality: QUITO

streetAddress: VIA A TOLONTAG SINCHOLAGUA 192 PINTAG

MICAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.

streetAddress: JORGE AÑAZCO LA SOFIA S/N LA BONITA, CABECERA CANTONAL

legalName: MICAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG

region: AZUAY

locality: SIGSIG

countryName: ECUADOR

streetAddress: Torres y Rodil Gracia Moreno sn SIGSIG, CABECERA CANTONAL

scheme: EC-RUC

currency: USD

rationale: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FAENAMIENTO PARA BOVINOS Y PORCINOS EN EL CANTÓN SÍGSIG

initiationType: tender


Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

scheme: CPC

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

description: CUMPLE

title: COTO-GADMSAC-2024-001-3421

status: active

answer: SE ADJUNTA RESPUESTA CONVALIDACION DE ERRORES

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION ADJUNTA

answer: EN ATENCION A LA SOLICITUD DE CONVALIDACION DE ERRORES SE ENVIA MEDIANTE OFICIO JICUB-2024-001-OF DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024 Y SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO SUSCRITO Y ADEMAS EL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO POR LA COMISION.

answer: CONVALIDACION DE ERRORES OFERENTE CONSORCIO GIBA

answer: Adjunto documentación correspondiente.

answer:
SRS. MUNICIPIO DE COTACACHI, ENVIO LA CONVALIDACION DE TODA LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR UDS.
EL CERTIFICADO DEL ADMINISTRADOR Y DEL DIRECTOR DE FISCALIZACION, YA QUE, EN SU DEBIDO MOMENTO DE PEDIR EL CERTIFICADO, LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN GENERARLAS FUERON LAS MISMAS ANTES MENCIONADOS
SALUDOS.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE 0978842435SE REALIZAN OFERTAS LICITACIONE, COTIZACION, MENORES CUANTIAS SUBASTAS INVERSAS INFORMACION 0978842435

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: estimada entidad contratante, aceptaran como experiencia especifica, un acta de construcción de vías que tenga rubros de adoquinado, pasos de agua con alcantarilla metálicas, el cual cumple con el monto solicitado por uds. ,  siendo este contrato similar al objeto de la contratación en lo que se refiere a rubros a ejecutar.

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

name: CONSTRUCCION CIVIL FANTECONSTRUCTORA S.A.

description: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA HACIA LA COMUNA SAN PEDRO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA ENTRADA A YAMBABURO HASTA SECTOR ACEQUIA LA MARQUEZA, PARROQUIA EL SAGRARIO

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

MUNICIPIO DE COTACACHI

roles: buyer procuringEntity

region: IMBABURA

locality: COTACACHI

streetAddress: GONZALEZ SUAREZ GARCIA MORENO SN SAGRARIO

legalName: MUNICIPIO DE COTACACHI

Tibanta Guamán Luis Octavio

streetAddress: ROCAFUERTE SEGUNDO LUIS MORENO 01 SAN FRANCISCO

legalName: Tibanta Guamán Luis Octavio

GUERRERO SUAREZ FAUSTO MARCELO

streetAddress: PASAJE 12 S/N 14-15 SAN FRANCISCO

legalName: GUERRERO SUAREZ FAUSTO MARCELO

CONTRERAS FERNANDEZ JUAN ESTEBAN

roles: tenderer supplier

streetAddress: 9 DE OCTUBRE BOLIVAR ENTRE SUCRE CENTRAL 13-47 COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: CONTRERAS FERNANDEZ JUAN ESTEBAN

IBADANGO LOPEZ FAUSTO RENE

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAGRARIO

legalName: IBADANGO LOPEZ FAUSTO RENE

streetAddress: BOLIVAR 9 DE OCTUBRE 14-21 SAGRARIO

INGATEXPERT S.A.S.

streetAddress: 10 DE AGOSTO VIA A LA CALERA  COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: INGATEXPERT S.A.S.

TERRACOTTA S.A.S.

streetAddress: GARCIA MORENO GONZALES SUAREZ  COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: TERRACOTTA S.A.S.

BLENDFORT CONSTRUCTORA S.A.S.

streetAddress: LA COMPANIA 1 1 / N/A  COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: BLENDFORT CONSTRUCTORA S.A.S.

ACOSTA YANEZ ADRIANA ELIZABETH

streetAddress: GARCIA MORENO 20 DE JULIO S/N COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: ACOSTA YANEZ ADRIANA ELIZABETH

POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER

streetAddress: PRINCIPAL 4 cuadras del mercado SN SAGRARIO

legalName: POVEDA OLMEDO ROMMEL ALEXANDER

status: terminated


description: DE ACUERDO AL ACTA DE CALIFICAICON EMITIDA POR LA COMISION TECNICA

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-GADMSAC-2024-002-3421

answer:
Estimados Comisión Técnica, Adjunta se encuentra la documentación solicitada.

Saludos cordiales,

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer:
Estimados:

Se adjunta documento para contestar la convalidación solicitada.

Saludos cordiales.

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: ADJUNTO CONVALIDACION

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION ADJUNTA

answer: Estimado oferente, en lo referente a la experiencia especifica solicitada, de conformidad a la normativa, es facultad de la entidad contratante definir con precisión cual es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras),o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. En tal sentido se ha visto la necesidad institucional, basada en experiencias anteriores en contratos con varios frentes, de contar con profesionales capacitados y con la experiencia necesaria en la ejecución de proyectos viales de similares características, como usted puede revisar la documentación adjunta, el proyecto tiene varios frentes de intervención como se detalla a continuación: REVISAR EL ACTA ADJUNTA

description: Estimada Comisión Técnica: En experiencia específica se solicita: ...construcción de adoquinados viales y obras complementarias que incluya 10 o más frentes de trabajo en un mismo contrato. En el presupuesto referencial, planos y estudios del presente proceso de contratación se verifica la intervención de 8 calles en total.Favor aclarar si los "10 frentes de trabajo en un mismo contrato" solicitado como experiencia especifica se refiere a 10 o más calles en intervención de adoquinados y obras complementarias y cual será su medio de verificación?.

answer: Estimado oferente, en lo referente a la experiencia especifica solicitada, de conformidad a la normativa, es facultad de la entidad contratante definir con precisión cual es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos (obras),o montos contractuales; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. En tal sentido se ha visto la necesidad institucional, basada en experiencias anteriores en contratos con varios frentes, de contar con profesionales capacitados y con la experiencia necesaria en la ejecución de proyectos viales de similares características, como usted puede revisar la documentación adjunta, el proyecto tiene varios frentes de intervención como se detalla a continuación: REVISAR EL ACTA ADJUNTA

description: construcción de adoquinados viales y obras complementarias que incluya 10 o más frentes de trabajo en un mismo contrato. Buenas tardes, esta es la experiencia especifica que se solicita, con preocupación me dirijo para manifestar que  las condiciones que se  solicita hace que el proceso se oriente a la participación de un mínimo numero de profesionales, que va en perjuicio de la institución por no tener  COMPETITIVIDAD y lograr un mejor precio. SOLICITARE LOS JUSTIFICATIVOS RESPECTIVOS DE LA EXPERIENCIA DE ADOQUINADOS EN 10 FRENTE O MAS DE LA OFERTA GANADORA , YA QUE TODA LA INFORMACIÓN DE CUERDO A LA LEY ES PUBLICA. Gracias.

answer: Estimado oferente, sírvase encontrar la información solicitada en los planos constructivos anexos a la documentación del presente proceso, donde se detalla cada uno de los tramos de intervención, ahí podrá encontrar los Puntos BM debidamente georefenciados.

description: Subir la ubicacion con coordenadas de cada una de las calles a ser intervenidas ?

answer: Estimado oferente, para este proceso será válida la experiencia en calidad de contratista, subcontratista y la experiencia adquirida bajo relación de dependencia, como superintendente o residente de obra, y su valoración se cumplirá considerando el 40% del contrato en el cual hayan participado. Bajo las condiciones establecidas en el numeral 14 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA del documento información técnica para pliegos de proceso.

description: LA EXPERIENCIA COMO FISCALIZADOR SERA VALIDA?

answer: Estimado oferente, la entidad contratante en cumplimiento a la normativa nacional de contratación pública ha elaborado los estudios permitentes previo a iniciar el procedimiento precontractual, es así que, en documentos anexos del presente procedimiento se encuentran los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, esto es: Planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios - APUS, presupuesto referencial, estudio geotécnico, clasificación según el Sistema Universal de Clasificación de Suelos SUCS, estratigrafía y diseño de pavimento articulado.

description: FAVOR ESTUDIO BASE, CONTEO VEHOCULAR Y ESTRATIGRAFIA

description: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALEJANDRO PROAÑO DESDE LA GILBERTO PROAÑO I ETAPA, CALLE SALINAS Y LAS TOLAS SECTOR LOS ARUPOS PARROQUIA SAGRARIO, CALLE DOLORES CACUANGO ENTRE ESMERALDAS Y ADOQUINADO EXISTENTE BARRIO LOS MOLINOS, CALLE WAMINKA RUMIÑAHUI ENTRE BOLIVAR Y PEDRO MONCAYO DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO, CALLE CRISTOBAL TERÁN ENTRE JUAN MONTALVO Y COLEGIO PLUTARCO CEVALLOS, CALLE LOS PINOS ENTRE MIGUEL MORALES Y PEDRO SÁNCHEZ PARROQUIA QUIROGA, CALLE 21 DE SEPTIEMBRE ENTRE GONZÁLEZ SUÁREZ Y ELOY ALFARO I ETAPA PARROQUIA IMANTAG, Y TRAMO 1 : DESDE IGLESIA PARROQUIAL HASTA ADOQUINADO EXISTENTE JUNTO AL ESTADIO DE LA CABECERA PARROQUIAL Y TRAMO 2: EN LA SALIDA CABECERA PARROQUIAL EN DIRECCIÓN A AZABÍ DEL MORTIÑAL PARROQUIA PLAZA GUTIERREZ

FANTE MAURICIO GERMAN

locality: ANTONIO ANTE

streetAddress: BOLIVAR ABDON CALDERON 13-67 ATUNTAQUI, CABECERA CANTONAL

legalName: FANTE MAURICIO GERMAN

Santacruz Flores Carlos Javier

streetAddress: REPUBLICA DE CUBA PASAJE LAS PALMERAS S/N SAGRARIO

legalName: Santacruz Flores Carlos Javier

PLANEARKJ CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: DOMINGO SABIO VIA AL PUNGUE  COTACACHI, CABECERA CANTONAL

legalName: PLANEARKJ CONSTRUCCIONES S.A.S.

SANCHEZ AYALA MONICA ALEXANDRA

streetAddress: 9 DEOCTUBRE GONZALEZ SUAREZ 12-25 SAGRARIO

legalName: SANCHEZ AYALA MONICA ALEXANDRA


name: ING. ANDRES ANGAMARCA Y ASOCIADOS S.C.C.

description: CUMPLE DE ACUERDO AL ACTA EMITIDA POR LA COMISION TECNICA

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-GADMSAC-2024-003-3421

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: Para la convalidación de errores: Se han mantenido los rendimientos presentados por la entidad en sus precios unitarios y se presenta las proformas de los rubros solicitados.

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTACION PARA SU VALIDACION

description: REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION

answer: REVISAR EL ACTA DE PREGUNTAS

description: Estimados Municipio de Cotacachi, pueden los miembros del consorcio o el oferente desempeñar la función de residentes de obra o topógrafo?

answer: REVISAR EL ACTA DE PREGUNTAS

description: Como Residente de Obra en un proyecto ejecutado para un contratista, deseo saber qué porcentaje del monto ejecutado en dicho proceso, en el cual participé como personal técnico, puedo utilizar para acreditar mi experiencia y cumplir con los requisitos establecidos para participar como oferente en el presente proceso de contratación.

answer: REVISAR EL ACTA DE PREGUNTAS

description: Estimados responsables de la elaboración de pliegos del Municipio de Cotacachi, quisiera manifestar mi inquietud respecto a los requisitos de experiencia específica establecidos en los recientes procesos de cotización. En particular, considero que la exigencia de contar con contratos que incluyan la gestión de seis o más frentes simultáneos representa una barrera que limita la participación de los profesionales del sector, restringiendo innecesariamente la competencia. Con el propósito de fomentar una participación más inclusiva y equitativa, solicito respetuosamente que se revisen y redefinan los criterios de experiencia específica, priorizando aspectos como el tipo y la naturaleza de la obra en lugar del número de frentes simultáneos. Estoy seguro de que el Municipio continuará gestionando estos procesos con la transparencia que le caracteriza y agradezco de antemano la consideración de mi solicitud.

description: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PASAJE RUIZ SARSOZA, CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD AZAYA DESDE CAPILLA HACIA SAN PEDRO I ETAPA, VÍA PRINCIPAL COMUNIDAD CERCADO HACIA SAN PEDRO I ETAPA, PARROQUIA SAGRARIO, VÍA DE ENTRADA A QUITUGO EN DIRECCIÓN A CASA COMUNAL I ETAPA PARROQUIA SAN FRANCISCO, CALLE 10 ENTRE VIRGILIO MORÁN Y CARLOS UBIDIA PROAÑO SECTOR RANCHO CHICO PARROQUIA IMANTAG, CALLE PRINCIPAL EN HUAGRA CORRAL PARROQUIA QUIROGA, CALLE 1 DE MAYO DESDE EL MIRADOR AL PUENTE II ETAPA PARROQUIA CUELLAJE, CALLE DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE MAGDALENA II ETAPA PARROQUIA GARCÍA MORENO

legalName: CONSTRUCCION CIVIL FANTECONSTRUCTORA S.A.

streetAddress: SUCRE JUAN MONTALVO  SAGRARIO

JARRIN CORAL IRMA PATRICIA

streetAddress: AVENIDA DEL SOL SECUNDARIA S/N SAGRARIO

legalName: JARRIN CORAL IRMA PATRICIA

GARCIA SANCHEZ RICARDO DAVID

streetAddress: MODESTO PEÑAHERRERA ALEJANDRO PROAÑO ORIENTAL 341 SAGRARIO

legalName: GARCIA SANCHEZ RICARDO DAVID


description: CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO

description: SERVICIOS DE INSTALACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PREFABRICADAS

description: CUMPLE

title: COTO-GADMSAC-2024-004-3421

answer:
Estimados:

Se adjunta documentación en respuesta a la solicitud de convalidación de errores

description: FAVOR REVISAR EL ACTA DE CONVALIDACION ADJUNTA

answer: SE CONVALIDACION CONSORCIO CUBIERTA COTACACHI FI

answer: Estimados GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, por medio de la presente hago llegar la convalidación de errores solicitada en el proceso de contratación COTO-GADMSAC-2024-004, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE BARCELONA Y NANGULVÍ BAJO PARROQUIA PEÑAHERRERA, SANTA ALICIA, BRILLASOL Y LA INDEPENDIENTE PARROQUIA GARCÍA MORENO, BARRIO LOS ARUPOS PARROQUIA SAGRARIO Y VISERAS PARA TOLLO INTAG PARROQUIA VACAS GALINDO.

answer: ADJUNTO LO SOLICITADO

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

name: SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISENO CONSTRUCCION Y MONTAJE S.C.C.

description: La experiencia específica solicitada corresponde exclusivamente a la experiencia de los profesionales que forman parte de la persona jurídica, o  a la experiencia acumulada por la persona jurídica como entidad?En caso de que la experiencia deba ser justificada por los profesionales, cómo debe presentarse dicha justificación?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Según lo indicado en el pliego, se solicita que las personas jurídicas demuestren contar con profesionales titulados en Ingeniería Civil o Arquitectura con experiencia general en la construcción de obras civiles, ya sea con personas naturales o jurídicas públicas y/o privadas. Sin embargo, surge la siguiente duda:La experiencia solicitada se refiere a la experiencia del personal profesional es decir, de los ingenieros o arquitectos que integran la persona jurídica, o se refiere a la experiencia acumulada por la persona jurídica como entidad?En caso de que la experiencia solicitada se refiera al personal profesional, cómo debe justificarse dicha experiencia tanto en la categoría de experiencia general como en la de experiencia específica? Debe cada profesional presentar una certificación de su experiencia individual o puede la persona jurídica agrupar la experiencia de su equipo profesional?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Se requiere algún documento emitido por un gestor ambiental para el tema de manejos de desechos?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Para el tema de liberación de soldadura tanto en taller como en campo se debe realizar algún tipo de ensayo especifico END?. Considerando que el personal que realice estos ensayos sea calificado

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Las estructuras que serán soldadas en campo son estructuras galvanizadas, por lo que se deberá realizar un procedimiento de reparación del galvanizado. La verificación de este procedimiento deberá realizarse en presencia de algún fiscalizador o bastaría con el informe emitido de este proceso?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Existe algún procedimiento de pintura para el tema de la aplicación en la estructura que debamos seguir? o podríamos proponer algún procedimiento para ser aprobado previa implementación sabiendo que tenemos experiencia en este tipo de procesos.Esto debido a que la pintura sobre superficies galvanizadas presenta mayor dificultad por ende debe realizarse un adecuado procedimiento antes de ser aplicado.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: La acometida eléctrica incluida en la oferta contempla únicamente desde el tablero de distribución hacia toda la cubierta? Es decir, se excluye la acometida desde el poste eléctrico hasta el medidor de Luz?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Una vez implementado el sistema puesto a !erra Hay que realizar el informe demedidas con telurómetro? y Qué medida máxima en ohmiaje debe dar?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Existe un plano del sistema puesta a !erra para validar la ubicación de varilla y aterrizajes? Se debe realizar algún pozo de revisión?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Para el relleno y compactado, es necesario realizar ensayos donde se valide el porcentaje de compactación? Y si es afirmativa la respuesta Cuántos puntos para el ensayo tomaríamos?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: En la experiencia mínima del personal técnico, favor aclarar si el tiempo que debe tener de 20 años es un solo proyecto? A nuestro entendimiento no existen proyectos con ese plazo de duración

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Para la construcción de la cimentación, se dispone del estudio de suelos del si!o y dela memoria de cálculo?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Se solicitará presentación de calibración de equipos y herramientas a emplear?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Por favor indicar si participarán de la liberación del proceso de fabricación de las estructuras en la planta.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: Por favor indicar qué documentación deberá ser entregada en el Dossier de Calidad delproceso de construcción, fabricación y montaje de las estructuras.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: VARIAS PREGUNTAS N-1 UNA EXPERIENCIA ESPECIFICA  CUMPLE MINIMO MONTO, AREA REQUERIDA PERO EN UNA SOLA MEGACUBIERTA ES VALIDA ESTA EXPERIENCIA  N-2 OTRA EXP ESPECIFICA CUMPLE MINIMO MONTO EN NUEVE CUBIERTAS PERO TODAS SON DE 300 M2 ES VALIDA ESTA EXP ESPECIFICA N-3 SE DEBE ENVIAR LA OFERTA CON LOS SALARIOS DEL 2024 N-4 SI SE PRESENTA SOLO DOS DE LOS OTROS PARAMETROS PUNTUADOS CON 0.2 DE PUNTO ES CASUAL DE RECHAZO DE LA OFERTA

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: DE UN CONSORCIO CONFORMADO POR UN LOCAL Y OTRO SIN LOCALIA , PUEDE SUBIR EL PROCESO CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES SI O NO

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: DE ACUERDO AL ART 39 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACION PARA UN CONSORCIO DE DOS PERSONAS UNO DE ELLOS ES LOCAL Y TIENE LA MAYORIA DE ACCIONES , EL OTRO NO ES LOCAL ES VALIDO ESTA ASOCIACION SI O NO

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algun art. sercop, se indica que es obligacion de funcionarios municipales acatar las obligaciones de realizar estudios ejemplo: calculo hidraulico, estructural, etc o la LOSEP, permite contratar a personal y que no haga nada , favor existe algun ART, en la ley o leyes organicas

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, ADJUNTA

description: buenos dias señores de la comision, para el caso de personas juridicas que presente su propuesta se considerara la acreditacion de una tercera persona mediante la relacion de dependencia conforme lo estable el anexo 9 de la ley de contratacion publica es decir que esta persona natural se encuentre brindando sus servivios en relacion de dependencia por mas de 12 meses consecutivos con afiliacion al iess.

description: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE BARCELONA Y NANGULVÍ BAJO PARROQUIA PEÑAHERRERA, SANTA ALICIA, BRILLASOL Y LA INDEPENDIENTE PARROQUIA GARCÍA MORENO, BARRIO LOS ARUPOS PARROQUIA SAGRARIO Y VISERAS PARA TOLLO INTAG PARROQUIA VACAS GALINDO

MUNICIPIO DE COTACACHI

streetAddress: GONZALEZ SUAREZ GARCIA MORENO SN SAGRARIO

legalName: MUNICIPIO DE COTACACHI

CASFLOCONSTRUCCIONES S.A.S.

region: GUAYAS

locality: MILAGRO

streetAddress: VIA BARCELONA TRONCAL DE LA COSTA  MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: CASFLOCONSTRUCCIONES S.A.S.

BARRERA ECHEVERRIA SILVIA PATRICIA

streetAddress: SUCRE MODESTO PEÑAHERRERA SN SAGRARIO

legalName: BARRERA ECHEVERRIA SILVIA PATRICIA


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

description: Conforme Resolución Nro. GADMSC-DA-2025-0056-R

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-GADMSANTACRUZ-2023-2025-001-2571

answer: ADJUNTO A LA PRESENTE HAGO LLEGAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTESTA Y ABSUELVE LA CONVALIDACIÓN SOLICITADA

description: OFERENTE CONSORCIO TALEQUI, REPRESENTADO LEGALMENTE POR ELPROCURADOR COMÚN, SR. JOSE PATRICIO TASINCHANO SE REQUIERECONVALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA VALIDARLA EXPERIENCIA YA QUE LA MISMA NO ES LEGIBLE.

answer: Adjunto archivos para su convalidacion

description: OFERENTE: CONSORCIO CALLES GALAPAGOS, REPRESENTADOLEGALMENTE POR PROCURADOR COMÚN, SR. PABLO ACERO NAULA. SEENVÍA A CONVALIDAR LOS FORMULARIOS QUE NO SE PUEDE VALIDAREN LA FIRMA EC, CONFORME CAPTURA ADJUNTA EN LA PRESENTE ACTA.DE IGUAL MANERA, PRESENTA UN ERROR DE TIPEO EN EL CÓDIGO DELPROCESO EN UNO DE LOS FORMULARIOS PRESENTADOS.

answer: Se aclara a los oferentes que, en caso de ser adjudicados, el contratista deberá solicitar porescrito al fiscalizador del proyecto el despacho de los materiales pétreos con al menos diez(10) días de anticipación a la fecha prevista de uso, indicando el volumen requerido y elfrente de trabajo correspondiente.Asimismo, la entrega de materiales pétreos por parte del GAD Municipal de Santa Cruzdeberá ser registrada documentalmente, dejando constancia de las cantidades suministradasmediante actas, fichas de retiro u otro mecanismo validado por el fiscalizador del contrato.Esta disposición se emite con carácter complementario a los pliegos del proceso y será decumplimiento obligatorio. El incumplimiento de este procedimiento por parte del contratistano será considerado causal de retraso ni justificativo de solicitud de prórroga, por lo que seráde su entera responsabilidad planificar oportunamente la ejecución de los rubros querequieran dichos materiales.

description: ACLARACION

answer: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz (GADMSC) ejercerá suderecho de libre aprovechamiento de materiales áridos y pétreos en el área denominada?Granillo Rojo?, con el fin de abastecer los materiales requeridos para la ejecución delproyecto de adoquinado de los tramos especificados. Los estudios técnicos del proyecto,elaborados con muestras provenientes de dicha cantera, han validado la calidad e idoneidadde estos materiales para las actividades de pavimentación y obras complementarias.En consecuencia, el GADMSC asumirá el suministro de los materiales pétreos necesariospara los rubros correspondientes, conforme lo establecido en el documento ?Cantidadesestimadas de material pétreo? incluido en el expediente técnico del proceso. Este documentodetalla los volúmenes aproximados de materiales requeridos por la obra. Por tanto, los oferentes deberán incluir en sus Análisis de Precios Unitarios (APUs) lascantidades técnicas de material pétreo correspondientes

name: CONSTRUCTORA GALAPAGOS CONSGACOM CIA.LTDA.

description: En virtud de que en los APUS subidos al portal, en los item referentes al material petreo arena, ripio, relleno constan en cero, lo que significa que seran proveidos por el municipio.por favor  indicar:Si al momento de elaborar nuestros apus debemos o no hacer constar el costos de los materiales petreos?

answer: El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz (GADMSC) ejercerá suderecho de libre aprovechamiento de materiales áridos y pétreos en el área denominada?Granillo Rojo?, con el fin de abastecer los materiales requeridos para la ejecución delproyecto de adoquinado de los tramos especificados. Los estudios técnicos del proyecto,elaborados con muestras provenientes de dicha cantera, han validado la calidad e idoneidadde estos materiales para las actividades de pavimentación y obras complementarias.En consecuencia, el GADMSC asumirá el suministro de los materiales pétreos necesariospara los rubros correspondientes, conforme lo establecido en el documento ?Cantidadesestimadas de material pétreo? incluido en el expediente técnico del proceso. Este documentodetalla los volúmenes aproximados de materiales requeridos por la obra.

description: Estimados del Gad Municipal, en los APUS del proceso en curso, no han considerado los áridos arena fina-gruesa  , material de mejoramiento , grava, etc.   de los siguientes rubros 2.5, 3.1, 3.3,4.9   y en las especificaciones técnicas indican la colocación de aridos para el proceso de ejecución de cada rubro expuesto. El Gad Municipal proveerá los aridos que no se cuantifica en los APUS? , considerando que si habido un error,  el presupuesto no seria acorde al proceso que se encuentra actualmente. Saludos Cordiales .

description: ADOQUINADO DE LOS TRAMOS DE LAS CALLES: ISLAS PLAZA ENTRE CHARLES BINFORD E INDEFATIGABLE, CALLE JUAN MONTALVO ENTRE CHARLES BINFORD Y MOISES BRITO, CALLE MOISES BRITO ENTRE JUAN MONTALVO Y TOMAS DE BERLANGA, TOMAS DE BERLANGA ENTRE MOISES BRITO Y AV. BALTRA, UBICADAS EN PUERTO AYORA, CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE GALÁPAGOS

region: GALAPAGOS

locality: SANTA CRUZ

streetAddress: Av. Charles Darwin 12 de Febrero S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

ACERO NAULA PABLO SEGUNDO

streetAddress: IGNACIO HERNANDEZ CALLE SAN CRISTOBAL 500 PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: ACERO NAULA PABLO SEGUNDO

CONSTRUCTORA GALAPAGOS COMPANY

streetAddress: ISLA DUCAN CORMORANT S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA GALAPAGOS COMPANY

MEJIA VASQUEZ JUAN MANUEL

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

postalCode: 130106 - PORTOVIEJO

streetAddress: TERCERA PARALELA TERCERA TRANSVERSAL S/N COLON

legalName: MEJIA VASQUEZ JUAN MANUEL

TASINCHANO ALMACHI JOSE PATRICIO

streetAddress: ISLA SANTIAGO GENOVESA S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: TASINCHANO ALMACHI JOSE PATRICIO

ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL

streetAddress: FLOREANA JOSE JOAQUIN DE OLMEDO S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: ARIAS MONTALVO JHONSON MIGUEL

MOCHATMA S.A.

streetAddress: KARL ANGERMEYER SAN CRISTOBAL S/N PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: MOCHATMA S.A.

GALAPCIVIL CONSTRUCIONES S.A.S.

streetAddress: EL DELFIN CALLE 13  PUERTO AYORA, CABECERA CANTONAL

legalName: GALAPCIVIL CONSTRUCIONES S.A.S.


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

region: TUNGURAHUA

locality: PATATE

streetAddress: PATATE AV. AMBATO S/N PATATE, CABECERA CANTONAL

rationale: CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN VARIOS SECTORES DEL CANTON PATATE PROVINCIA DE TUNGURAHUA


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

description: CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO

description: CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA Y POLICARBONATO

description: SERVICIOS DE INSTALACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS PREFABRICADAS

title: COTO-GADMSD-2024-003-19455

answer: En mi calidad de oferente como Procurador Común del CONSORCIO CUBIERTAS CSD, adjunto a la presente los documentos para la con validación de errores presentada por la en dad contratante, indicando que el consorciado OSWALDO SANTIAGO GUILCAPI CHAVEZ fue miembro del CONSORCIO ACEROS SG, el mismo que ejecuto la obra denominada CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS METÁLICAS EN LA COMUNIDAD DE CHOL-SIBAMBE, COMUNIDAD EL CITADO MULTITUD, BARRIO LA MOYA SIBAMBE Y BARRIO AYPAN CHICO, EN EL CANTÓN ALAUSI para respaldo se adjunta la CONSTITUCION DEL CONSORCIO.

description: ?ADJUNTAR facturas o el historial del IESS que certifique la experiencia especifica, presentada en su oferta ?CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METÁLICAS EN LA COMUNIDAD DE CHOL-SIBAMBE, COMUNIDAD EL CITADO MULTITUD, BARRIO LA MOYA SIBAMBE Y BARRIO AYPAN CHICO, EN EL CANTÓN ALAUSI?, conforme o solicitado en los términos de referencia y/o pliego.

answer: ACLARACIÓN:Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 73 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, nos permitimos publicar en el portal ?COMPRASPUBLICAS?, el archivo:FORMULARIO-UNICO-DE-LA-OFERTA-UNOPUNTOUNO-PRESENTACIONYCOMPROMISOpara que los interesados en participar lo llenen y adjunten a su oferta. así como también los planos eléctricos del proceso como información relevante.

description: ACLARACION

answer: ESTIMADO OFERENTE, SE ACEPTA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CON LOS SALARIOS DEL AÑO 2024.

description: SEÑORES DE LA COMISION TECNICA, CONSULTO, SI PARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA AUN NO SE ENCUENTRA PUBLICADO LOS NUEVOS SALARIOS APLICABLES PARA EL AÑO 2025, SE PODRA PRESENTAR LA OFERTA CON LOS SALARIOS DEL AÑO 2024?, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION, FAVOR SER CLAROS EN SU RESPUESTA GRACIAS.

answer: ESTIMADOS PARTICIPANTES, NO CONTAMOS CON UN FORMATO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, POR LO QUE SE RUEGA REVISAR ATENTAMENTE EL ?Art. 322.1.- Juntas de Resolución de Disputas.-?  DE LA NORMATIVA SECUNDARIA PARA SU CONFORMACIÓN.

description: Por favor subir el formato del listado de la confirmación de la JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS del OFERENTE de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2024-0145 art. 322.1

answer: ESTIMADO OFERENTE, SE PROCEDERÁ A SUBIR AL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS LA MEMORIA ESTRUCTURAL.

description: favor anexar memoria estructural

answer: BUENOS DIAS, SE RUEGA A LOS PARTICIPANTES REVISAR DETENIDAMENTE LA NORMATIVA SECUNDARIA EL ART. 322.1, PARA LA CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS.

description: Buena tarde por expliquen que es: EL OFERENTE DEBERA Presentar EN SU OFERTA EL LISTADO DE 3 MIEMBROS QUE CONFORMEN DICHA JUNTA. DE CONFORMIDAD AL ART. 322.1 DE LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SNCP RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2024-0145, JUNTAS DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

answer: ESTIMADO OFERENTE, POR EL MOMENTO NO DISPONEMOS DE LOS APUS EN ARCHIVO EXCEL, AUNQUE SE ACLARA QUE SI SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN FORMATO PDF, EN EL PORTAL CON EL SIGUIENTE NOMBRE: LIBROAPUSCUBIERTAS-signed-signed-signed

description: Buena tarde por favor subir APUS en excel

description: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE USO MULTIPLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

streetAddress: Av. Quito Tulcán esquina S/N

VINUEZA TREJO PATRICIO RAMON

streetAddress: EUCALIPTOS NARANJOS 122

legalName: VINUEZA TREJO PATRICIO RAMON

CORRALES BASTIDAS TONY ERNESTO

streetAddress: AV. QUITO TULCAN / FRENTE AL MUNICIPIO S/N

legalName: CORRALES BASTIDAS TONY ERNESTO

ECHEVERRIA CAJAMARCA LUIS ENRIQUE

streetAddress: TULCAN CALLE MACHALA SN

legalName: ECHEVERRIA CAJAMARCA LUIS ENRIQUE

ECHEVERRIA VASQUEZ LUIS ALBERTO

streetAddress: REMIGIO CRESPO TORAL LUIS A VALENCIA 118

legalName: ECHEVERRIA VASQUEZ LUIS ALBERTO

MIELES BACHICORIA JEFFERSON LEONARDO

streetAddress: GUAYAQUIL Y PULULAHUA S/N

legalName: MIELES BACHICORIA JEFFERSON LEONARDO

CAJAS ENCALADA CESAR AUGUSTO

streetAddress: RIO MULAUTE GUAYAQUIL 041

legalName: CAJAS ENCALADA CESAR AUGUSTO

SAUD BENITEZ FOAD ELIAS

streetAddress: DE LOS DOMINICOS TULCAN S/N

legalName: SAUD BENITEZ FOAD ELIAS

JACOME ORTEGA MARCO ANTONIO

region: PICHINCHA

streetAddress: K CALLE B E21-27 CENTRO HISTORICO

legalName: JACOME ORTEGA MARCO ANTONIO

NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

streetAddress: AV. LOS NARANJOS A 4

legalName: NARVAEZ FLORES ROBERT PAUL

ESCUDERO MENDEZ ELVIS IVAN

streetAddress: LA LORENA LAZARO CARDENAS S/N

legalName: ESCUDERO MENDEZ ELVIS IVAN

AGUILAR AGUILAR JEAN CARLOS

streetAddress: LAS HORTENSIAS BUGANVILLAS S/N

legalName: AGUILAR AGUILAR JEAN CARLOS


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), CALLES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-GADMSD-2024-004-19455

answer: Estimado Oferente, NO SE ACEPTA DICHA EXPERIENCIA, en razón que, no cumple con lo solicitado en el Pliego y Términos de Referencia, que dice: ??experiencia específica en cuyo objeto contractual sea: Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de espaldones de vías, y/o construcción de vías que incluyan doble tratamiento superficial bituminoso, así como, conformación de taludes, arborización o reforestación??.

description: SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA, OBRAS DE ASFALTADO QUE INCLUYAN VIABILIDAD, ACERAS, BORDILLOS Y JARDINERIA? YA QUE TIENEN RELACION DIRECTA CON LOS RUBROS A EJECUTARSE. PUESTO QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYAN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO, NO TIENE RELACION CON LOS RUBROS A JECUTARSE EN EL PRESENTE PROCESO, LO CUAL PUEDE RESULTAR LIMITANTE PARA LOS OFERENTES.

answer: Estimado Oferente, NO SE ACEPTA DICHA EXPERIENCIA, en razón que, no cumple con lo solicitado en el Pliego y Términos de Referencia, que dice: ??experiencia específica en cuyo objeto contractual sea: Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de espaldones de vías, y/o construcción de vías que incluyan doble tratamiento superficial bituminoso, así como, conformación de taludes, arborización o reforestación??

answer: Estimado Oferente, NO SE ACEPTA DICHA EXPERIENCIA, en razón que, no cumple con lo solicitado en el Pliego y Términos de Referencia, que dice: ??experiencia específica en cuyo objeto contractual sea: Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de espaldones de vías, y/o construcción de vías que incluyan doble tratamiento superficial bituminoso, así como, conformación de taludes, arborización o reforestación??.

description: SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA, LAS  OBRAS VIALES DE ASFALTO QUE INCLUYA VIABILIDAD, ACERAS Y BORDILLOS Y JARDINERIA?, YA QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LOS RUBROS A EJECUTAR EN EL PRESENTE PROCESO. DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SOLICITADA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS QUE INCLUYAN DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO. NO TIENE RELACION DIRECTA CON LOS RUBROS A SER EJECUTADOS

answer: Estimado Oferente, su pregunta esta fuera de contexto, únicamente se responde las preguntas relacionadas con el presente proceso.

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algún art.sercop indica que es obligación de funcionarios municipalesacatar las obligaciones de realizar estudios ejemplo:calculo hidraulico,estructural,etc o laLOSEP, o ART, en las leyes orgánicas

answer: Estimado Oferente, si existe lo mencionado en la experiencia específica, a continuación, se describe lo solicitado como experiencia específica en el pliego y termino de referencia, ?Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de espaldones de vías, y/o construcción de vías que incluyan doble tratamiento superficial bituminoso, así como, conformación de taludes, arborización o reforestación?.

description: En el presupuesto referencial establecido en los términos de referencia, no existen rubros relacionados con actividades de doble tratamiento superficial bituminoso. Por qué en la experiencia especifica solicitan acreditar dicha experiencia?

answer: Estimado Oferente, SI puede hacer de la manera que lo explica, pero los miembros de la Comisión Técnica no califican el puntaje de localidad, eso es automáticamente calificado y otorgado el puntaje por parte del SERCOP

description: puedo hacer un consorcio local y otro del cantón la concordia santo domingo con una participación del 51% local y 49% del cantón la concordia. pregunta. el procurador es localista gano los puntos 10 puntos como local o los pierdo.

answer: Estimado oferente, NO SE ACEPTA dicha experiencia, debe cumplir con lo requerido en los pliegos y términos de referencia que dice, ?Construcción y/o adecuación y/o mantenimiento de espaldones de vías, y/o construcción de vías que incluyan doble tratamiento superficial bituminoso, así como, conformación de taludes, arborización o reforestación?

description: SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCION DE PASOS LATERALES EN DONDE EJECUTO RUBROS DE SEÑALIZACION ?

answer: Estimado Oferente, su pregunta esta fuera de contexto, únicamente se responde las preguntas relacionadas con el presente proceso.

description: buen dia, pregunta : en LOSEP o algún art.sercop indica que es obligación defuncionarios municipales acatar  las obligaciones de realizar estudiosejemplo:calculo  hidraulico,estructural,etc o la  LOSEP,permite contratara personal que no haga nada,favor existe algun ART, en las leyes   orgánicas

description: ADECUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ESPALDONES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LAS DIFERENTES COOPERATIVAS DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO FASE 2

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CORRALES BASTIDAS TONY ERNESTO

streetAddress: CA N29 BARTOLOME DE LAS CASAS Y OE7 16 S/N ALFARO (CHIMBACALLE)

AGUILAR SALINAS LUIS ALFREDO

streetAddress: AURELIO MOSQUERA JUAN LEON MERA Y BENIGNO VELA 350

legalName: AGUILAR SALINAS LUIS ALFREDO

AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON S.A.

streetAddress: VIA A LAS MERCEDES MARGEN DERECHO S/N

legalName: AUGUSTO FLORES CONSTRUCTOR AFLOCON S.A.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: ADJUDICACION del proceso de Cotización de Obras codificado como COTO-GADMSE-2024-013, para la contratación de la obra: ?CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA COMUNA PALMAR DE LA PARROQUIA COLONCHE DEL CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA?, al oferente MOTACON SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL S.C.C. con RUC No. 2490020635001, cuyo representante legal es el señor JAIME PATRICIO FONSECA MIRANDA con cedula No. 1302935414, por el monto de USD. $497.625,68782 Cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos veinticinco con 68782/100 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA adjudicación que se la realiza sobre la base del informe y el expediente presentado por la Comisión Técnica, por haber cumplido con los requisitos y documentos solicitados en los pliegos, del proceso de Cotización de Obras.

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-GADMSE-2024-013-4081

answer: Estimado oferente, la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del proceso no es un medio publicitario, sino únicamente de uso para realizar preguntas técnicas referentes a los pliegos del presente proceso de contratación de conformidad al Art.111 de la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 que indica lo siguiente: ?Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante. (?)?. Además se le recuerda que según lo dispuesto en el art. 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) indica lo siguiente: Art. 106 Infracciones de proveedores.- (?) d. Utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento.(?).

description: SE TRAMITA CERTIFICADO UAFE 0980107729

answer: Estimado oferente, para el presente proceso contractual se solicita como experiencia específica CONTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO, dicho requisito se encuentra establecido en la sección de EXPERIENCIA ESPECÍFICA MINIMA DEL OFERENTE de la metodología de evaluación, publicada en el presente proceso y de acuerdo a lo descrito en las Condiciones Particulares del Pliego de Cotización de Obra SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, literal a de numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima que indica: (?)se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. (?).

description: Porque solicita como experiencia específica la CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNITARIO, si todos los rubros de este proceso son similares a cualquier obra de una edificación, parecería que está dirigida la obra a un contratista específico..., sean honestos y equitativos para que todos tengan la oportunidad de trabajar....

answer: Estimado oferente, la entidad contratante decide la proporción del pago de anticipo analizando sus flujos de caja mensuales y programando el pago de planillas de las diversas obras que contrata en su ejercicio fiscal; además se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 265.- ?Entrega de anticipo? del Reglamento de la LOSNCP, que en su primer inciso dispone: ?Se deberá prever expresamente en los pliegos, el monto del anticipo a entregar, su forma de pago y que este será utilizado directamente en actividades relacionadas al contrato, el cual no podrá exceder del 50% del monto total de la contratación??.

description: Sino tienen dinero para que contratan, después queda endeudado el contratista y a la final quiebra..

answer: Estimado oferente, la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del proceso no es un medio publicitario, sino únicamente de uso para realizar preguntas técnicas referentes a los pliegos del presente proceso de contratación de conformidad al Art.111 de la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2023-0134 que indica lo siguiente: ?Los proveedores podrán formular preguntas sobre el contenido del pliego a la entidad contratante. (?)?. Además se le recuerda que según lo dispuesto en el art. 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) indica lo siguiente: Art. 106 Infracciones de proveedores.- (?) d. Utilizar el portal para fines distintos de los establecidos en la ley o el reglamento.(?).

description: Buenos días colegas, alguien que quiera hacer un consorcio para la localía, tengo experiencia, 0994366228, saludos

description: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA COMUNA PALMAR DE LAPARROQUIA COLONCHE DEL CANTON SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

region: SANTA ELENA

locality: SANTA ELENA

streetAddress: AVE. 18 DE AGOSTO CALLE 10 DE AGOSTO S/N SANTA ELENA

legalName: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

streetAddress: PRINCIPAL  VILLA 8 CHANDUY