Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

scheme: CPC

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

description: OTROS EDIFICIOS: RELIGIOSOS,MUNICIPALES, DE EXPLOTACIONES AGRARIAS NO RESIDENCIALES

description: Obtiene la calificación más alta dentro del proceso

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

description: EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

title: COTO-CBGADMR-2025-01-23861

status: active

answer: adjunto oficio de convalidacion y anexos

description: Conforme a lo establecido en el pliego del proceso, en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, y conforme al anexo de experiencias, en su parte pertinente para acreditar ?la experiencia presentada del sector público se deberá presentar contrato, la planilla de liquidación y el acta entrega definitiva o provisional Si se encuentra dentro del plazo establecido por la ley 6 meses, de acuerdo a los documentos presentados por el oferente, la comisión técnica amparados en el artículo 116, numeral 3 de la normativa secundaria emitida por el SERCOP, requiere para completar la documentación solicitada en el pliego y acreditar experiencia general y específica, en relación a la obra ?CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA COMPAÑÍA ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAMR DENOMINADA X2?, que el oferente debe presentar el respectivo contrato.

answer: adjunto oficio de convalidacion y anexos

description: se solicita que se complemente la información de fichas técnicas de los demás componentes del rubro. Además de ello dentro del rubro 292 correspondiente a ?PROVISIÓN E INSTALACIÓN PROYECTOR 4000 LUMENES? en donde del APU presentado se detalla las características de un proyector 3LCD WXGA 4000 lúmenes y módulo Lan Wireless de la ficha técnica presentada se solicita al oferente que aclare, amplie o indique en que parte de la documentación presentada se puede verificar el cumplimiento de lo requerido dentro de las especificaciones técnicas solicitadas por parte de la institución.

description: Se requiere para completar la documentación y acreditar la experiencia general de la obra CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN SUSCAL, que el oferente presente el respectivo contrato.

description: Se requiere para completar la documentación y acreditar la experiencia general de la obra CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL, PARROQUIA RIVERA, que el oferente presente el respectivo contrato y planilla de liquidación.

description: Se requiere para completar la documentación y acreditar la experiencia especifica de la obra REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN ZONA PATRIMONIAL DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN IBARRA, que el oferente presente el respectivo contrato.

description: se requiere que el oferente sustente técnicamente, mediante documentación complementaria ?como la especificación técnica del procedimiento constructivo o el libro de obra correspondiente a la experiencia presentada? el método de derrocamiento de bajo impacto aplicado en el proyecto ?REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA EN ZONA PATRIMONIAL DEL INMUEBLE PERTENECIENTE AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN IBARRA?. Esta documentación es necesaria para verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad contratante.

description: se solicita al oferente presente las fichas técnicas o datasheets de los equipos solicitados, mismos que deberán cumplir con las especificaciones técnicas del presente proyecto.

answer:
SEÑORES.
MIEMBROS DE LA COMISION DE CALIFICACION PROCESO DE COTIZACION COTO-CBGADMR-2025-01
PUESTO TENGO A BIEN INDICAR QUE SE HA REALIZADO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS X1 26 DE JUNIO SANTA ROSA DEL CBGADMR.
ANEXO 5 Y 51

description: Se solicita al oferente que presente, aclare, amplíe o precise la información contenida en las tres fichas técnicas correspondientes al rubro 298 Grupo electrógeno de 30 KVA, en las cuales se detallan los parámetros técnicos de los equipos ofrecidos. En tal sentido, se requiere que se indique expresamente si el modelo propuesto permite la generación y suministro de 220 Vca, conforme a los requerimientos establecidos por las especificaciones técnicas de la institución.

answer:
SEÑORES.
MIEMBROS DE LA COMISION DE CALIFICACION PROCESO DE COTIZACION COTO-CBGADMR-2025-01
PUESTO TENGO A BIEN INDICAR QUE SE HA REALIZADO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS X1 26 DE JUNIO SANTA ROSA DEL CBGADMR.
ANEXO 4

description: Se solicita que el oferente amplíe la información sobre el método de derrocamiento presentado en su experiencia "hidroderrocamiento" con la finalidad de justificar que es un método de derrocamiento de bajo impacto el utilizado en la experiencia presentada.

answer:
SEÑORES.
MIEMBROS DE LA COMISION DE CALIFICACION PROCESO DE COTIZACION COTO-CBGADMR-2025-01
PUESTO TENGO A BIEN INDICAR QUE SE HA REALIZADO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS X1 26 DE JUNIO SANTA ROSA DEL CBGADMR.
ANEXO 3 31 Y 32

description: Se requiere para completar la documentación solicitada en el pliego y acreditar experiencia específica, enrelación a la obra ?CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS, CATASTRÓFICAS Y DISCAPACIDADES?, que el oferente debe presentar el respectivo contrato y planilla de liquidación.

answer:
SEÑORES.
MIEMBROS DE LA COMISION DE CALIFICACION PROCESO DE COTIZACION COTO-CBGADMR-2025-01
PUESTO TENGO A BIEN INDICAR QUE SE HA REALIZADO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS X1 26 DE JUNIO SANTA ROSA DEL CBGADMR.
ANEXO 2

description: Se requiere para completar la documentación solicitada en el pliego y acreditar experiencia general, en relación a la obra ?PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA SAN VICENTE PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTON GUAMOTE?, que el oferente debe presentar el respectivo contrato.

answer:
SEÑORES.
MIEMBROS DE LA COMISION DE CALIFICACION PROCESO DE COTIZACION COTO-CBGADMR-2025-01
PUESTO TENGO A BIEN INDICAR QUE SE HA REALIZADO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS X1 26 DE JUNIO SANTA ROSA DEL CBGADMR.
ANEXO 1 Y 11

description: Se requiere para completar la documentación solicitada en el pliego y acreditar experiencia general y específica, en relación a la obra ?CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE TISALEO UBICADO EN EL CANTON TISALEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA?, que el oferente debe presentar el respectivo contrato.

answer: adjunto oficio de convalidacion y anexos

description: dentro de lo descrito en el APU del rubro 269 correspondiente a ?PROVISIÓN E INSTALACIÓN SWITCH ACCESO48P POE/POE+ 4 SPF ADMINISTRABLE?, de la ficha técnica presentada en su oferta se solicita se aclare, cuál de los modelos descritos en la ficha técnica cumple con las especificaciones técnicas solicitados en el presente proceso de contratación

answer: adjunto oficio de convalidacion y anexos

description: se requiere que el oferente sustente técnicamente, mediante documentación complementaria ?como laespecificación técnica del procedimiento constructivo o el libro de obra correspondiente a la experiencia presentada? el método de derrocamiento de bajo impacto aplicado en el proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA COMPAÑÍA ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAMR, DENOMINADA X2. Esta documentación es necesaria para verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la entidad contratante.

answer: Estimado oferente, un método de derrocamiento sin impacto considera un enfoque cuidadosamente planificado para minimizar la vibración y el riesgo de colapso de estructuras cercanas, en la memoria de derrocamiento se presenta algunas técnicas que podrá tomar en cuenta para su conocimiento.

description: A qué se refiere la entidad con un método de derrocamiento sin impacto?

answer: Estimado oferente, el CBR ha determinado la experiencia especifica en estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo de las CONDICIONES PARTICULARES DEL MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO COTIZACIÓN DE OBRAS, donde menciona: ?(?)A efectos de evaluar este parámetro, la entidad contratante deberá definir el listado del personal técnico necesario para que el oferente cumpla con las condiciones establecidas en la adquisición o, preste el servicio, las funciones que cumplirá o la posición que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se comprometerá su participación. De ser el caso podrá establecer condiciones de experiencia mínima a ser acreditadas por cada uno de los miembros del equipo, en concordancia con la naturaleza y dimensión del proyecto a contratar?.

description: Se solicita experiencia específica en construcción de edificaciones municipales o gubernamentales en acero estructural de 3 plantas o más. En tanto que en el personal técnico superintendente de obra, residentes se solicita experiencia en edificios de hormigón armado. Para qué se requiere personal técnico con otro tipo de experticia, ajena al objeto del contrato?

answer: Estimado oferente, el CBR ha determinado la experiencia específica en estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.4 de las CONDICIONES PARTICULARES DEL MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO COTIZACIÓN DE OBRAS, En relación a su pregunta, la diferencia entre un edificio privado, público o gubernamental es su uso, la procedencia de los fondos de financiación, la normativa a la que está sujeta, y los entes que lo regulan. Esto parte del criterio de diseño estructural de que las edificaciones para bomberos son consideradas dentro de la Norma Ecuatoriana de la Construcción cómo estructuras ESENCIALES, es por ello que desde la base del estudio las consideraciones técnicas son distintas de este edificio comparado con una edificación privada

description: Se solicita experiencia específica en construcción de edificaciones municipales o gubernamentales en acero estructural de 3 plantas o más. En tanto que en el personal técnico superintendente de obra, residentes se solicita experiencia en edificios de hormigón armado. Qué diferencia existe entre un edificio privado y un público municipal o gubernamental en la etapa constructiva?

answer: Estimado oferente, el criterio de derrocamiento parte de que la edificación a ser derrocada se encuentra dentro de un polígono patrimonial, además de ello sírvase revisar la memoria de derrocamiento en la que se menciona que existe una construcción colindante con un sistema constructivo mixto con materiales de adobe, carrizo, losas con viguetas de madera, entablados, por lo que, al Contratista se le recomienda realizar un estudio previo de la construcción y del entorno, además de elaborar un plano de demolición que se aprobará conjuntamente con la fiscalización y administrador del contrato, en el cual se indicará las fases del proceso de demolición, los puntos críticos y las medidas de protección

description: El edificio en el que se plantea ejecutar los trabajos, materia del presente proceso, no se encuentra adosado por ninguno de sus lados con edificaciones patrimoniales,  el citado edificio se encuentra rodeado por edificaciones de hormigón armado. Como profesionales de la construcción todo derrocamiento debe efectuarse con mucho cuidado, tomando previsiones que garanticen la integridad de los edificios aledaños y la del personal de obra por lo que obviamente se debe realizar el derrocamiento de manera manual, considerando el área a intervenir. En base a qué criterio técnico se solicita experiencia específica en Derrocamiento integral en zonas patrimoniales de edificaciones adosadas, bajo un método de derrocamiento sin impacto

answer: Estimado oferente, el Cuerpo de Bomberos Riobamba ha definido la experiencia especifica en estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.4 de las CONDICIONES PARTICULARES DEL MODELO DE PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO COTIZACIÓN DE OBRAS, donde menciona: ?(?) d. La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros de calificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del presupuesto referencial del procedimiento de contratación:Por lo que se le indica al oferente que estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia?.

description: En cuanto al numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, No 2 Experiencia específica, la entidad establece un monto mínimo por contrato de 28,197.24 y un número máximo de 5 contratos. Según la RESOLUCIÓN NRO. RE-SERCOP-2018-000093 vigente, se establece que las condiciones no dependen del número de contratos presentados, sino del cumplimiento de los montos mínimos requeridos. Además, el Instructivo de experiencia general y específica dirigido a entidades y proveedores establece que los montos contractuales son referenciales, y el proveedor puede presentar el número de contratos que considere, siempre que cumplan con el monto mínimo. Solicito la aclaración correspondiente, ya que no corresponde establecer un número máximo de contratos ni monto mínimo por contrato.

answer: Estimado oferente, para el caso de experiencias presentadas del sector privado se deberá presentar el contrato con la descripción de rubros ejecutados, acta recepción definitiva debidamente notariada y factura debidamente declarada, lo detallado se encuentra estipulado en el pliego en el numeral 4.1.4. Experiencia general y específica mínima y en el ANEXO EXPERIENCIAS. Además de ello, la comisión se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la documentación presentada en la institución de emisión y en caso de verificar cualquier tipo de alteración o simulación de documento se procederá conforme a la normativa legal vigente y se notificará a la autoridad corre

description: Señores de la comisión, me gustaría saber de que forma la entidad asegurara que las experiencias especificas sean válidas para el presente proceso en el caso de adquirir experiencia en el sector privado, ya que como es de conocimiento de ustedes en el caso del sector privados se maneja mediante contratos notariados, aprobación de proyecto emitido por la municipalidad, actas recepción notariadas y factura declarada en el SRI, con la finalidad de evitar experiencias ficticias.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta y con la finalidad de garantizar el principio de concurrencia esta comision indica que será valida cualquier tipo de infraestructura sin importar clase sin embargo es necesario cumplir con el tipo de derrocamiento solicitado en los pliegos del presente proceso ya que con esto se garantiza la experiencia en derrocamientos sin impactos y sin afectaciones a terceros finalmente se indica que la experiencia en derrocamiento convencional no será válida para el presente proceso

description: Qué tipo de edificaciones serán válidas para acreditar la experiencia especifica en cuanto al derrocamiento?

answer: Buenos días estimado oferente en relación a su pregunta esta comisión aclara que se deberán ceñir a lo solicitado en el archivo ANEXO EXPERIENCIAS mismo que se encuentra publicado en el presente proceso, en tal virtud, no es necesario detallar el número de plantas de la construcción para la experiencia específica.

description: En el pliego del presente proceso, específicamente en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima No. 2 se detalla en una parte lo siguiente: ??2 Construcción de edificaciones municipales o gubernamental es en acero estructural de 3 plantas o más MAS DETALLE VER ANEXO EXPERIENCIAS ? sin embargo en el documento ANEXO EXPERIENCIAS se detalla lo siguiente: ?2 Construcción de edificaciones municipales o gubernamentales en acero estructural. ? por favor aclarar si únicamente debemos ajustarnos a lo detallado en el documento: ANEXO EXPERIENCIAS publicado por la institución

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta le solicitamos que verifique el pliego del presente proceso en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, así como también verificar el documento anexo de experiencias, en donde se detalla la manera en que se deberá justiciar las experiencias por parte de los oferentes, es así, que, para acreditación de la experiencia especifica en caso de ser personal técnico se deberá presentar el contrato principal, acta de entre recepción provisional (menos de 6 meses) o definitiva, certificado que fue parte del personal técnico emitido por el administrador del contrato, mecanizado del IESS/factura debidamente declarada. No se aceptará las experiencias presentadas cómo administradores de contrato y fiscalizadores de obra

description: Buenos días, Para la acreditación de la experiencia especifica, será valido en calidad de residente super intendente de Obra/fiscalización, con la debida justificación  el certificado de la entidad contratante certificado de el contratista y sus respectivos aporte al iess

answer: Estimado oferente el certificado que se hace mención en los pliegos corresponde a la resolución de obra menor o licencia concedida por parte de la dirección de patrimonio y cultura de la municipalidad de Riobamba para la intervención de bienes patrimoniales o bienes dentro de polígonos patrimoniales, esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo exigido en los pliegos, y de tal manera poder verificar que el derrocamiento se realizó con las debidas aprobaciones y fiscalización del órgano rector; las resoluciones de obra menor o licencias emitidas por el departamento de ordenamiento territorial no serán válidas ya que no serán intervenciones dentro de un polígono declarado como patrimonial

description: Buenas tardes, mi pregunta es si se puede presentar la resolución de obra menor de derrocamiento otorgada por el municipio de Riobamba, ya que el municipio no certifica el método utilizado por la persona a cargo del derrocamiento, como solicitan para acreditar la experiencia especifica, además en el acercamiento que se realizo a la municipalidad nos indicaron que es la primera vez que solicitan este tipo de certificación de derrocamiento de bajo impacto y que además en el derrocamiento de edificaciones siempre o casi siempre hay algún tipo de afectación lo cual es responsabilidad del constructor o propietario en subsanar, por lo que solicito que se acepte la resolución de obra menor?

answer: Estimado oferente el certificado que se hace mención en los pliegos corresponde a la resolución de obra menor o licencia concedida por parte de la dirección de patrimonio y cultura de la municipalidad de Riobamba para la intervención de bienes patrimoniales o bienes dentro de polígonos patrimoniales, esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo exigido en los pliegos, y de tal manera poder verificar que el derrocamiento se realizó con las debidas aprobaciones y fiscalización del órgano rector; las resoluciones de obra menor o licencias emitidas por el departamento de ordenamiento territorial no serán válidas ya que no serán intervenciones dentro de un polígono declarado como patrimonial

description: Estimados por favor subir el texto exacto requerido por ustedes, para solicitar al INPC o al municipio lo requerido por ustedes en el anexo de experiencias en donde solicitan: Derrocamiento integral en zonas patrimoniales de edificaciones adosadas, bajo un método de derrocamiento sin impacto, con la finalidad de garantizar no generar vibraciones o afectaciones a las estructuras contiguas para acreditar esta experiencia se deberá adjuntar de manera adicional un certificado emitido por el INPC o municipalidad en donde se certifique lo antes detallado, con la finalidad de garantizar que el derrocamiento no afectó edificaciones de terceros, este pedido lo realizo puesto que en acercamiento a las dos instituciones me informan que no han emitido nunca este tipo de certificación.

answer: Estimado oferente, el certificado que se hace mención en los pliegos corresponde a la resolución de obra menor o licencia concedida por parte de la dirección de patrimonio y cultura de la municipalidad de Riobamba para la intervención de bienes patrimoniales o bienes dentro de polígonos patrimoniales, esto con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo exigido en los pliegos, y de tal manera poder verificar que el derrocamiento se realizó con las debidas aprobaciones y fiscalización del órgano rector; las resoluciones de obra menor o licencias emitidas por el departamento de ordenamiento territorial no serán válidas ya que no serán intervenciones dentro de un polígono declarado como patrimonial.

description: Estimados comisión técnica, se ha realizado el acercamiento al INPC y ellos no dan este tipo de certificados los cuales solicitan para acreditar la experiencia especifica, ya que ellos pasaron las competencias a los municipios por lo que solicito retirar el pedido de esta certificación que mas parece que tiene algún tipo de dedicatoria por favor contestar de manera concisa si se aceptara o no mi pedido

answer: Estimado oferente, respecto a su pregunta le informamos que el presente proceso de contratación no está cubierto por ningún acuerdo comercial para nuestra institución

description: Buenos días favor subir la verificación de acuerdos comerciales conforme cita el articulo 5.1 del RLOSNCP Aplicación de Acuerdos Comerciales en Contratación Pública por la cual la entidad en la fase preparatoria calificó si esta cubierto por dichos acuerdos o no mediante la revisión de los 5 pasos si fuese el caso o hasta el paso que se llegó si es que NO esta cubierto por los acuerdos comerciales.

answer: Estimado oferente, sírvase revisar el numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo del pliego del proceso de COTO-CBGADMR-2025-01, en el cual indica que no es necesario que se anuncie o detalle en la oferta el personal mínimo, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo (?Parámetro requerido para ejecución contractual, no calificable?). Esto se fundamenta en base al artículo 86.1 ?Evaluación de ofertas en obras? del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Estimado oferente, sírvase revisar el numeral 4.1.2 Equipo mínimo del pliego del proceso de COTO-CBGADMR-2025-01, en el cual indica que no es necesario que se anuncie o detalle en la oferta el equipo mínimo, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo (Este parámetro se considerará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL). Esto se fundamenta en base al artículo 86.1 ?Evaluación de ofertas en obras? del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Estimado oferente, la experiencia está claramente relacionada al objeto de la cotización, como su nombre lo indica es una experiencia ESPECIFICA

description: En experiencia especifica direccionen suave nomas. Mucho le metieron.

answer: Estimado oferente, los análisis de precios unitarios realizados por la institución corresponden a un PRESUPUESTO REFERENCIAL, de tal manera que los APUS desarrollados por el oferente cómo parte de su oferta podrán ser ajustados tanto en costos cómo en rendimientos al presupuesto a ser ofertado, esto haciendo referencia a que el desarrollo de la oferta en su totalidad es de completa responsabilidad del oferente, mismo que deberá garantizar una correcta y adecuada oferta económica.

description: De acuerdo con los Art. 66 y 68 de la LOSNCP y Art. 227 de su RGL, que establecen que los APU deben basarse en rendimientos técnicos y transparencia, solicitamos aclaración sobre el uso de decimales en cantidades de mano de obra ej: 0.3 peones, fraccionar personas es operativamente inviable. No corresponde ajustar el rendimiento en lugar de la cantidad de trabajadores? Además, existe normativa SERCOP que avale dichos decimales? De no existir, solicitamos corrijan los APU a unidades enteras 1, 2, etc., ajustando el tiempo de trabajo según rendimientos técnicos, para garantizar coherencia con la ejecución real y cumplir con el Art. 68 transparencia en costos. Esto permitirá desarrollar una oferta conforme a la normativa. RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual?, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente.

description: Conforme a lo establecido por el Procurador General del Estado, que advierte que el promocionar el incumplimiento de la normativa vigente en el marco jurídico ecuatoriano podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, y en atención a lo dispuesto en la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, su Reglamento, el Código Orgánico Integral Penal COIP, y la Sentencia n 0530-2013 de la Sala de Lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, se garantizará que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en la Sentencia n 0530-2013?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente.

description: Conforme al principio de legalidad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que obliga a todas las entidades del Estado a actuar en estricto cumplimiento de la normativa vigente, y en atención a lo dispuesto en el Art. 62, numeral 1 de la LOSNCP, el Art. 6 del Reglamento de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, y el Art. 330 del Código Orgánico Integral Penal COIP, qué mecanismos se implementarán para garantizar que los miembros de la Comisión Técnica no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil? Cómo se evitará que la firma de una oferta o la suscripción de un acta de calificación de ofertas por parte de profesionales no habilitados constituya una infracción al Art. 330 del COIP y vulnere los derechos de los ingenieros civiles amparados en el Art. 3 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente.

description: Conforme al numeral 1 del Art. 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, que establece que no pueden celebrar contratos quienes se hallen incursos en las incapacidades del Código Civil o en las inhabilidades generales establecidas en la ley, y en atención a lo dispuesto en el Art. 6 y Art. 10 del Reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que prohíben la contratación de servicios técnicos o la ejecución de obras de ingeniería civil si no se cumplen los requisitos legales, qué mecanismos se implementarán para verificar que los oferentes no incurran en inhabilidades generales y que cuenten con el título académico y la habilitación profesional necesarios para ejercer la ingeniería civil en el presente proceso? Cómo se garantizará que ustedes como entidad contratante, contrate servicios técnicos o ejecución de obras de ingeniería civil sin cumplir estos requisitos en el presente proceso?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta le solicitamos que verifique el pliego del presente proceso en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, así como también verificar el documento anexo de experiencias, en donde se detalla la manera en que se deberá justiciar las experiencias por parte de los oferentes, por lo que, si se acreditará el 40% del valor del contrato que presente siempre y cuando cumpla con los requerimientos solicitados en los pliegos.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Menor Cuantia de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras específicamente en los modelos de pliegos, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan INDIVIDUALMENTE EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido en el Art. 86.1 del RGLOSNCP vigente.

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO, Y PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ AL FISCALIZADOR PARA SU APROBACIÓN, LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO, EL EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO, LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  LAS PERSONAS NATURALES QUE HAYAN SIDO SERVIDORES PÚBLICOS, Y QUE HAYAN EJERCIDO FUNCIONES COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATO, FISCALIZADORES, GERENTES, DIRECTORES TÉCNICOS O SIMILARES, NO PODRÁN ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL O ESPECÍFICA COMO CONTRATISTAS DE OBRA. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante acatará lo establecido en el Artículo 86.1 del RGLOSNCP, Evaluación de ofertas en obras, además, sírvase verificar el pliego del presente proceso en la sección IV EVALUACION DE LAS OFERTAS, en observación, en su parte pertinente, que indica ??3. El cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en el acápite precedente, se considerará cumplido con la sola presentación y verificación de la suscripción del ?II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?, sin embargo, en el presente pliego del proceso, de acuerdo a lo establecido la Resolución RE-SERCOP-2019-0000100, se ha considerado en el numeral 4.1.8 Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad contratante, la presentación del Cronogra

description: Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO, SE DEBERA ENLISTAR EL PERSONAL TECNICO, SE DEBERA PRESENTAR CRONOGRAMA DE SER EN ASI EN SEMANAS MESES O DÍAS, SE DEBERA PRESENTAR METODOLOGIA? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios

description: La LOSNCP no menciona explícitamente la transferibilidad, pero se infiere que la experiencia es intransferible fuera del consorcio constituido. Cada consorcio debe acreditar su propia experiencia mediante documentos que demuestren la participación directa de sus integrantes en proyectos anteriores. Reglamento sobre el RUP exige actualizar la información de los proveedores, lo que garantiza que la experiencia declarada corresponda únicamente a los integrantes registrados. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios

description: La transferibilidad limitada se refiere a la restricción de utilizar la experiencia de un consorcio o sus integrantes en otro consorcio diferente, salvo que los mismos miembros participen activamente y cumplan con los requisitos legales. No se permite prestar o compartir experiencia entre consorcios no vinculados contractualmente. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: Criterios de la Contraloría General del Estado CGE La CGE, en su rol de control, ha emitido criterios vinculantes que refuerzan la prohibición: a Informe Técnico No. 045-2022-CGE: ?La experiencia de un consorcio extinguido no puede ser transferida a uno nuevo si no existen integrantes comunes registrados en el RUP?. Fundamento: Evitar la simulación y garantizar que la capacidad técnica declarada corresponda a los integrantes reales. B Dictamen CGE-012-2021: ?El uso de experiencia de consorcios anteriores, sin acreditar la participación individual de sus integrantes, constituye una falta grave al principio de transparencia?. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: Si un consorcio usa experiencia de otro consorcio previo con integrantes distintos, violan las siguientes normas: a Falta de Vinculación Contractual Artículo 26 y 67 LOSNCP: Los consorcios son entidades ad-hoc para un proc. Espec..  La exp. De un consorcio extinto no puede atribuirse a uno nuevo sin todos los integrantes comunes. B Infracción al RUP Artículo 19 LOSNCP: Si los integrantes del nuevo consorcio no estuvieron registrados en el consorcio anterior, su experiencia no está validada en el RUP. C Simulación de Capacidad Técnica Artículo 106 LOSNCP: Declarar experiencia colectiva de un consorcio previo sin integrantes comunes se tipifica como información falsa, con sanciones de 60 a 180 días de suspensión del RUP. D Violación al Principio de Transparencia Art. 4 LOSNCP: CGE ha señalado que esta práctica distorsiona la competencia y favorece la corrupción SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art.4LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su RGL, exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de consorcios que presentarán ofertas, aclarar: 2.-Se exigirá documentación probatoria contratos, actas de recepción que detalle roles específicos de cada integrante en los proyectos declarados, evitando invocar experiencia colectiva de consorcios extintos?3.-En caso de detectar que un consorcio usa experiencia de otro grupo sin integrantes comunes, aplicará el Art. 106 LOSNCP infracción por información falsa y el Dictamen CGE-012-2021 simulación de capacidad técnica para su descalificación? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP. SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: De conformidad con el Art. 67 de la LOSNCP y Art. 27 de su Reglamento, que exigen acreditar experiencia individual de los integrantes de los consorcios que presentarán las ofertas, solicitamos aclarar: 1.-Cómo garantizará que la experiencia declarada por los oferentes sea exclusivamente de sus integrantes, sin transferencia de proyectos ejecutados por consorcios anteriores extintos con miembros distintos, es decir que la experiencia proveniente de consorcios anteriores solo sea válida para cuando se presente por el oferente  de manera individual si no están todos los integrantes del anterior consorcio en el nuevo? . SE RESPETARÁ ESTE CRITERIO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta le solicitamos que verifique el pliego del presente proceso en el numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo, y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, así como también verificar el documento anexo de experiencias, en donde se detalla la manera en que se deberá justiciar las experiencias por parte de los oferentes. Además, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA UN CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y DE SER ASI CUANTOS DE LOS INTEGRANTES PUEDEN PARTICIPAR COMO PERSONAL TECNICO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante aplicará y acatará lo que la norma establece en el Artículo 83 del RGLOSNCP vigente.

description: RGLOSNCP - Artículo 83.- Rechazo de las ofertas.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto o que presentados no resulten satisfactorios, será causal para el rechazo de la oferta, siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del procedimiento. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante aplicará y acatará lo que la norma establece en el Artículo 82 del RGLOSNCP vigente.

description: RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- 1. No haber convalidado ? 2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante aplicará y acatará lo que la norma establece en el Artículo 81 del RGLOSNCP vigente.

description: RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante aplicará y acatará lo que la norma establece en el Artículo 80 del RGLOSNCP vigente.

description: RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.- ?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante observará y considerará lo establecido en el Artículo 79 del RGLOSNCP, y, el artículo 116 de la RE-SERCOP-2023-0134, en el caso de existir diferencias entre los APUS referenciales y las especificaciones lo que prevalece va a ser la especificación técnica o en su defecto la que justifique una correcta ejecución del rubro, por lo que, se indica a los oferentes verificar minuciosamente los APUS y especificaciones técnicas REFERENCIALES de la entidad contratante a fin de que realice una propuesta de obra óptima y técnicamente correcta.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 4 DE 4 - Artículo 79.-  CONSIDERANDO QUE EL DESARROLLO DE LOS APUS SON DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE, EN BASE A LOS SUMINISTROS TÉCNICOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD, UNA OMISIÓN EN MATERIALES, UNIDADES DE COMPONENTES EN APUS O EN EL APU, LA INOBSERVANCIA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN SU TOTALIDAD, LA INOBSERVANCIA ANALISIS DE LOS APUS REFERENCIALES, EN EL DESARROLLO DE LOS MISMOS SERA BASE SUFICIENTE PARA LA DESCALIFICACION DEL OFERENTE QUE INCURRA EN ESTE ERROR? DE EXISTIR DIFRENCIA ENTRE LOS APUS REFERENCIALES DE LA ENTIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MISMOS CUAL PREVALECE? CASO CONTRARIO NO SE ESTARIA RESPETANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD Y TRATO JUSTO. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante observará y considerará lo establecido en el Artículo 79 del RGLOSNCP, y, el artículo 116 de la RE-SERCOP-2023-0134.

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 4 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante observará y considerará lo establecido en el Artículo 79 del RGLOSNCP, y, el artículo 116 de la RE-SERCOP-2023-0134

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 4 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos QUE NO IMPLICAN MODIFICACIÓN ALGUNA AL CONTENIDO SUSTANCIAL DE LA OFERTA, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante observará y considerará lo establecido en el Artículo 79 del RGLOSNCP, y, el artículo 116 de la RE-SERCOP-2023-0134

description: RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 4 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. QUE CONSIDERA LA ENTIDAD POR ERROR DE FORMA? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante respetará lo establecido en el RGLOSNCP - Artículo 78.

description: RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la OBLIGACIÓN DE VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OFERTAS PRESENTADAS, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante cumplirá y respetará lo establecido en el RGLOSNCP - Artículo 75

description: RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, la entidad contratante respetará lo establecido en el RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.

description: RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, DEBIDAMENTE FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2023-0134. En este sentido, se respetará y se solventará cada una de las preguntas que realicen los oferentes sobre el contenido de los pliegos debidamente motivadas en el término establecido.

description: RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. NO SE CONSIDERARÁ COMO RESPUESTA, EL QUE EL PROVEEDOR SE REMITA AL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente la entidad contratante y los oferentes tienes la obligación de cumplir con lo establecido en la LOSNCP y su reglamento, En este sentido de acuerdo a los establecido en  el RGLOSNCP art 14 Información Relevante La entidad contratante para el presente proceso de cotización de obra ha publicado todos los docuemntos relevantes e indispensables como planos apus especifiaciones tecnicas, sirvase verificar en el pprtal de compras publicas toda la informacion del proceso

description: El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación SE SUMINISTRARÁ DE PLANOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CON FIRMAS DE RESPONSABILIDAD, APUS EN EXCEL, TERMINOS DE REFERENCIA CONCORDANTES CON LOS APUS? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento. Por lo que y de acuerdo al Reglamento de LOSNCP, art.72 preguntas y respuestas en la cual indica ?Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos?, la comisión técnica absolverá las preguntas realizadas referente al proceso, en el caso de existir preguntas que atenten y se encuadren a lo establecido en el artículo 106 de la LOSNCP, literal d, se realizara la acciones respectivas ante el órgano competente.

description: SE SANCIONARÁ A AQUELLOS PROVEEDORES QUE HAGAN PREGUNTAS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO POR UNA POSIBLE SUSPENCION DEL MISMO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO.

answer: Estimado oferente, conforme se establece en los pliegos SECCION I – CONVOCATORIA, numeral 3. ?La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en ARGENTINOS 16-40 y PEDRO DE ALVARADO Referencia La apertura se la realizará en la Sala de Reuniones del CBGADMR, edificio de atención ciudadana?, lo subrayado me corresponde.

description: RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas. SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado Oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2024-0145-RSLOSNCP. En este sentido, se garantizará el cumplimiento del artículo 86.1 del RGLOSNCP, en concordancia con lo establecido en el pliego del presente proceso.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, PERO NO SERÁN CONSIDERADOS COMO UN PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN DE LA OFERTA. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, una vez suscrito el contrato y previo a la autorización del inicio de obra, el contratista deberá entregar documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos que serán revisados por el fiscalizador y aprobados por el administrador del contrato.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO?

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2024-0145-RSLOSNCP. En este sentido, se garantizará el cumplimiento del capítulo I, convalidación de errores en específico art. 116, numeral 5.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE VALIDADOS. EL FORMULARIO DE LA OFERTA QUE NO SE ENCUENTRE SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE NO SERÁ CONVALIDABLE.? SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, La entidad contratante y los oferentes tienen la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y la Resolución RE-SERCOP-2024-0145-RSLOSNCP. En este sentido, se garantizará el cumplimiento del art. 115.1, asegurando que, una vez calificadas o evaluadas las ofertas, estas serán publicadas en el portal COMPRASPÚBLICAS, conforme a la normativa vigente.

description: RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. SE RESPETARÁ ESTE ENUNCIADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, en relación a su pregunta le solicitamos que verifique el pliego del presente proceso en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, así como también verificar el documento anexo de experiencias, en donde se detalla la manera en que se deberá justiciar las experiencias por parte de los oferentes. Además, el Cuerpo de Bomberos del GADM Riobamba actuará conforme a lo establecido al modelo de pliego de los procedimientos de cotización de obras y a lo establecido la normativa legal vigente y aplicable en relación a consorcios.

description: Se dará cumplimento a lo establecido en el MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS, SECCIÓN IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS? , numeral 4.1.4 Experiencia general y especifica mínima, literal d. La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. DE IGUAL MANERA, PARA LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN INDIVIDUALMENTE, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. ESTA EXPERIENCIA SOLO SERA PARA PROFESIONALES QUE ENTREGUEN INDIVIDUALMENTE, NO EN CONSORCIO, SE RESPETARÁ LO MENCIONADO? Agradecemos precisión para garantizar el Art. 4 LOSNCP.

answer: Saludos estimado oferente, la entidad contratante en cumplimiento de lo establecido en la normativa secundaria del SERCOP emitida mediante resolución RE-SERCOP-2023-0134, para su conocimiento todos los funcionarios designados para el presente proceso como comisión técnica, así como también, los demás que intervienen en las diferentes etapas precontractuales cuentan con la correspondiente certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública que podrá ser verificada en la página oficial del SERCOP.

description: DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública. FAVOR SUBIR LOS CERTIFICADOS DEL OPERADOR DE ESTE PROCEDIMIENTO AL PORTAL.

description: CONSTRUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS X1 “26 DE JUNIO” SANTA ROSA DEL CBGADMR

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA

roles: buyer procuringEntity

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

countryName: ECUADOR

streetAddress: CHILE PICHINCHA 2656 LIZARZABURU

scheme: EC-RUC

legalName: CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA

URGILES URGILES LUIS HERNAN

region: CAÑAR

locality: AZOGUES

streetAddress: MIGUEL VINTIMILLA VICENTE CABRERA S/N AZOGUES

legalName: URGILES URGILES LUIS HERNAN

VELASCO TENE CRISTIAN ROGEL

roles: tenderer supplier

streetAddress: GARCIA MORENO 10 DE AGOSTO SN RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: VELASCO TENE CRISTIAN ROGEL

CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO

streetAddress: LOS CEDROS LOS ARRAYANES 1 VELASCO

legalName: CARRASCO FALCONI DAVID PATRICIO

rationale: CONSTRUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS X1 “26 DE JUNIO” SANTA ROSA DEL CBGADMR

status: terminated

initiationType: tender


name: CUERPO DE BOMBEROS DE JOYA DE LOS SACHAS

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: Por cumplir con todos los requisitos y parámetros mínimos solicitados en el pliego

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: COTO-CBJS-2024-001-88030

description: Se adjunta oficio de convalidacion

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con el modelo pliego establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, literal ?e. La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros de calificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del presupuesto referencial del procedimiento de contratación (?) (?)Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia.Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento..

description: Señores de la Comisión Técnica, tomado de las Condiciones Particulares del Pliego de Cotización de obras "Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia MINIMA específica, el proveedor cumpliere el monto MINIMO solicitado para la experiencia MINIMA general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias." La consulta es que, si con un solo contrato con el cual se justifique la experiencia especifica servirá tambien para obtener el maximo puntaje en la experiencia general? ó, este contrato servirá unicamente para justificar la experiencia general mínima, siendo otro proyecto el que otorgue el puntaje a la exxperiencia general?.

answer: Señor oferente esta comisión técnica solicito los documentos de experiencia general y especifica de conformidad con el modelo pliego establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, literal a. ?La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la mismo.Por lo tanto esta comisión técnica actuará de conformidad con lo establecido en el pliego y en término de referencia en el que indica que el oferente para comprobar la experiencia general o específica ?deberá presentar acta de entra de recepción provisional, definitiva o planillas de avances debidamente certificadas por la

name: ASOCIACION PRESTADORA DE MULTISERVICIOS HUASHITO ASOSHITO

description: Estimada entidad, para acreditar EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, para el caso de proyectos en ejecución, con un porcentaje mínimo del 80% de avance de obra, cuales serian los medios de verificación o instrumentos con los que se evaluara este requisito, considerando que no se podría presentar aun el acta entrega recepción provisional o definitiva y planilla de liquidación,  favor indicar de manera clara cuales serían.

answer: Señor oferente esta comisión técnica solicito los documentos de experiencia general y especifica de conformidad con el modelo pliego establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, literal a. ?La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la mismo.Por lo tanto esta comisión técnica actuará de conformidad con lo establecido en el pliego y en término de referencia en el que indica que el oferente para comprobar la experiencia general o específica ?deberá presentar acta de entra de recepción provisional, definitiva o planillas de avances debidamente certificadas por la

description: Estimada entidad, para acreditar EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, para el caso de proyectos en ejecución, con un porcentaje mínimo del 80% de avance de obra, cuales serian los medios de verificación con los que se evaluara este requisito, considerando que no se podría presentar aun el acta entrega recepción provisional o definitiva, favor indicar de manera clara cuales serían.

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con la normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para la presentación de la oferta se deberá presentar de manera obligatoria y únicamente a través del portal institucional del SERCOP, para lo cual el oferente debe adjuntar la oferta pdf firmada electrónicamente como anexo a la oferta MFC (USHAY); para presentar su oferta, el interesado debe tener en cuenta lo establecido en el Art. 74 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: Estimada entidad, favor aclarar la siguiente condición establecida en el documento denominado INFORME DE DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD, del numeral 2.11. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE, donde textualmente se menciona: ?? Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica.? Por cuanto, es imposible anexar la constancia impresa de la oferta una vez que esta ha sido subida en el SOCE sin embargo, la oferta económica se remitirá en el Formulario 1.5. denominado TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS del Formulario único de la oferta oferta técnica, y así mismo se anexará a la oferta los respectivos APUS de respaldo. Favor aclarar a que se refiere la petición.

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con los pliegos y los términos de referencia que se encuentra publicados dentro del proceso

description: Estimada entidad, en caso de presentar la oferta como compromiso de asociación y consorcio, se aceptará para acreditar EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA de uno de los socios adquirida en relación de dependencia en calidad de SUPERINTENDENTE, considerando el 40% del valor del contrato ejecutado, SI o NO y por qué?

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con los pliegos y los términos de referencia que se encuentra publicados dentro del proceso

description: MUY BUENAS TARDES, SERÁ VÁLIDA LA ESPERIENCIA OBTENIDA EN CALIDAD DE DEPENDENCIA COMO RESIDENTE DE OBRA PARA JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA  GENERAL Y ESPECIFICA , POR FAVOR RESPONDER SI O NO..

answer: Estimada entidad, se remite la respuesta de convalidación de errores conforme lo solicitado.

description: Se adjunta oficio de convalidación

description: Se adjunta oficio de convalidación

answer: POR MEDIO DE LA PRESENTE NOS PERMITIMOS REALIZAR LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATRANTE. PARA LO CUAL ADJUNTAMOS LA DOCUMENTACION DE RESPALDO

description: Se adjunta oficio de convalidación

description: Se adjunta oficio de convalidación

answer: Se realizan tres aclaraciones al proceso de conformidad de conformidad con el artículo 73 RGLOSNCP

description: ACLARACION

answer: Señor oferente la información relevante del proceso de contratación se encuentra publicado conforme a la normativa. Los análisis de precios unitarios y presupuesto solicitadas se encuentran subidos en la herramienta Ushay como anexos, por lo que está de forma accesible para los oferentes que deseen participar en el presente proceso de contratación. Conforme se indica a continuación

description: Estimada entidad,  pueden subir los análisis de precios unitarios y presupuesto en EXCEL por favor, gracias.

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con lo establecido en el RGLOSNCP en su Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.(?)

description: Estimada entidad, para el cumplimiento de los requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, Bastará con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, sin necesidad de realizar un detalle en la oferta?, conforme lo establecido en el artículo 188 de la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, reformada  al 13 de noviembre de 2024, donde textualmente señala:   "Art. 188.- Selección.- ... personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que, en su oferta, presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso?.

answer: Señor oferente esta comisión técnica actuará de conformidad con los pliegos y los términos de referencia que se encuentra publicados dentro del proceso.

description: Señores de la Comisión Técnica, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares del Pliego de Cotización de Obra: "De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.", En el caso de presentar la oferta en compromiso de asociación o consorcio, será valido justificar la experiencia del consorcio con proyectos en los cuales se partició en relación de dependencia? ó unicamente proyectos ejecutados como contratista?

description: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA

region: ORELLANA

locality: LA JOYA DE LOS SACHAS

streetAddress: AV. JAIME ROLDOS MONSEÑOR ALEJANDRO LABAKA FRENTE AL POLICLINICO S 13-05 LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

MORA VALVERDE FREDDI MARCELO

streetAddress: VIA SACHA COCA KM 2 SIN NOMBRE SN LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: MORA VALVERDE FREDDI MARCELO

Samaniego Alcivar Gina Eudocia

streetAddress: SIMON BOLIVAR MAGDALENA S/N LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: Samaniego Alcivar Gina Eudocia

ARCE TOSCANO MAYRA VERONICA

streetAddress: AV FUNDADORES CALLE 2 35  11 LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: ARCE TOSCANO MAYRA VERONICA

locality: FRANCISCO DE ORELLANA

streetAddress: VIA AUCA KM 5 ENTRADA A LAS MIELES SN EL DORADO

MCAINGENIEROS S.A.S.

streetAddress: CALLE VALLE POR EL PATRONATO B VALLE HERMOSO  LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: MCAINGENIEROS S.A.S.


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

description: POR CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

title: COTO-CBLOJA-2024-0001-355692

answer: Se adjunta lo solicitado

description: POR FA VOR REVISAR EL OFICIO ADJUNTO

answer: Estimado Oferente, se dará cumplimiento del art 86 del RGLONSCP, los parámetros del personal técnico mínimo, experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de obra serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, se dará cumplimiento del art 86 del RGLONSCP, los parámetros del personal técnico mínimo, experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de obra serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

description: SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA VALIDACIÓN DE EQUIPO, PERSONAL TECNICO, METODOLOGIA CRONOGRAMA CON LA SOLA PRESENTACION DEL FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?

answer: La situación específica determinada, no está considerada como vinculación; de acuerdo a lo que estipula el artículo 114 de la Normativa Secundaria del SERCOP, y su anexo ?Lineamientos de Vinculaciones? respectivo. Por lo tanto, si pueden presentarse como CONSORCIO.

description: ES POSIBLE QUE DOS ESPOSOS PARTICIPEN COMO CONSORCIADOS PRESENTANDO UNA SOLA OFERTA? UN CONSORCIO DE UN ESPOSO Y UNA ESPOSA Q ES REP LEGAL DE UNA COMPAÑIA SIN HABLAR DE VINCULACIÓN? PUESTO QUE LA VINCULACIÓN SE DÁ CUANDO SE PRESENTAN DOS OFERTAS

answer: Estimado Oferente, de las Especificaciones Técnicas para la contratación de proceso de cotización de Obra del proyecto, se estableció, ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc.) Por lo tanto, las obras que serán consideradas para acreditar la experiencia específica, serán aquellas que guarden relación en CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES PARA ENTIDADES DE CONTROL AFINES A LA SEGURIDAD CIUDADANA. Por lo tanto, la experiencia que usted menciona, no aplica  para el presente proceso.

description: Estimados la experiencia de la construccion de un proyecto ecoturistico que consta como principal obra la construccion de un centro de servicios con rubros practicamente iguales del presente proceso se validara como experiencia especifica????

answer: Estimado Oferente, de las Especificaciones Técnicas para la contratación de proceso de cotización de Obra del proyecto, se estableció, ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc.) Por lo tanto, las obras que serán consideradas para acreditar la experiencia específica, serán aquellas que guarden relación en CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES PARA ENTIDADES DE CONTROL AFINES A LA SEGURIDAD CIUDADANA. Por lo tanto, la experiencia que usted menciona, no aplica  para el presente proceso.

description: Buenos dias servira como esperiencia espesifica la construccion de bloques educativos, subcentros de salud, casas comunales, por favor una respuesta clara, gracias

answer: Estimado Oferente, de las Especificaciones Técnicas para  la contratación de proceso de cotización de Obra del proyecto, se estableció, ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc.) Por lo tanto, las obras que serán consideradas para acreditar la experiencia específica, serán aquellas que guarden relación en CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES PARA ENTIDADES DE CONTROL AFINES A LA SEGURIDAD CIUDADANA.

description: Señores miembros de la comision porfavor aclarar en que obras especificas se acreditara la experiencia espesifica porque segun los pliegos "en función de la naturaleza y complejidad de la contratación según loestablecido por la unidad requirente" es muy ambigua

answer: Estimado Oferente, en las Especificaciones Técnicas del referido proceso de Cotización de Obras, se estableció: ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo, de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc.) . Por lo tanto, atendiendo su inquietud no se validará las ofertas con su propuesta.

description: Los rubros de este proceso son comunes y similares a cualquier construcción de una obra, mi pregunta es si una acta con rubros similares pude servir para la experiencia específica de este proceso.

answer: Estimado Oferente, en las Especificaciones Técnicas del referido proceso de Cotización de Obras, se estableció: ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo, de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc.). Por lo tanto, atendiendo su inquietud no se validará las ofertas con su propuesta.

description: Para la experiencia específica sirven actas que tengan rubros similares a los de este proceso, ya que pocos contratistas han construido estaciones de bomberos, entonces para dar la oportunidad a todos que participen, acepte la pregunta, gracias

answer: Estimado Oferente, el análisis de precios unitarios es responsabilidad del oferente, por lo que se evaluará la congruencia de los mismos en base a las especificaciones técnicas y Apus, es decir las 2 formas.

description: Señores comisión técnica, los análisis de precios unitarios ofertados deberán apegarse a los análisis de precios unitarios de la entidad o de la especificación técnica de cada rubro ? Esto para que no sea causal de descalificación dentro del proceso

answer: Estimado Oferente, se informa que la entidad contratante, al verificar la experiencia general y específica que se acredite como relación de dependencia, deberán presentar el mecanizado del IESS en que se demuestre la relación de dependencia del oferente, el mismo que puede ser solicitado en el Instituto de Seguridad Social, en caso de no poder ser validado será causal de rechazo de la oferta por no cumplir los parámetros mínimos de acreditación de experiencia sea general o específica.

description: Señores de la comisión se solicita que para respetar la igualdad de participación entre oferente y en vista de que ultimamente los administradores emiten certificaciones solo por amistad, se solicita que en caso de relación de dependecia se solicite el consolidado de aportaciones del empleador donde se corrobore que aportó al iess a este oferente que desee acreditar experiencia o su respectiva facturacion debidamente comprobada al sri

answer: El archivo análisis de precios unitarios se encuentra en formato PDF. Se ha determinado el formato más apropiado para la revisión de los Análisis de Precios Unitarios.

description: Saludos, puede por favor la entidad subir los análisis de precios unitarios en formato Excel, Gracias

answer: Estimado Oferente, se dará cumplimiento del art 86 del RGLONSCP, los parámetros del personal técnico mínimo, experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de obra serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

description: Se dará cumplimiento del Art. 86.1 del RGLOSNCP, los parámetros de personal técnicomínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma deejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación deejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la faseprecontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalleen la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso decumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a travésdel formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización deinicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, losdocumentos que sustenten el personal técnico propuesto, el equipo asignado alproyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

answer: Estimado Oferente, de las Especificaciones Técnicas para la contratación de proceso de cotización de Obra del proyecto, se estableció, ?El oferente deberá demostrar la experiencia requerida en contratos de Construcción Obras Civiles tipo, de estaciones de bomberos o afines para entidades de control. (Fuerzas Armadas, Policía Nacional, aduanas, etc); dentro de este tipo de obras, no se considera un camal municipal.

description: Buenas noches, es válida para la experiencia específica una obra de readecuaciones de un camal municipal ? Responder si o no por favor, gracias por su atención .

answer: SE ANEXAN DOCUMENTOS

description: favor memoria electrica e hidrosanitaria

answer: SE ANEXAN ARCHIVOS

description: favor anexar memoria estructural

name: CONSTRUCTORA CUVEL CUEVA VELASQUEZ & COMPAÑIA

description: CONTRUCCIÓN ESTACIÓN TIPO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA PARA LAS PARROQUIAS RURALES SUR ORIENTALES

CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: Av. Universitaria 10 de Agosto  (Esquina) s/n EL SAGRARIO

legalName: CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA

VELEZ SALGADO PABLO ANDRES

streetAddress: HERMANO MIGUEL AV. ORILLAS DEL ZAMORA 08-24 EL SAGRARIO

legalName: VELEZ SALGADO PABLO ANDRES

CARRION BRAVO LUIS ALBERTO

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE MERCADILLO 11-61 SAN SEBASTIAN

legalName: CARRION BRAVO LUIS ALBERTO

Fierro Cueva Omar Israel

streetAddress: SALVADOR BUSTAMANTE CELI SANTIAGO DE LAS MONTAÑAS SN VALLE

legalName: Fierro Cueva Omar Israel

streetAddress: 10 DE AGOSTO AV. ZOILO RODRIGUEZ 02-103 EL SAGRARIO


description: RELLENOS

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Cumple con lo solicitado en los pliegos

description: RELLENOS

description: RELLENOS

title: COTO-CBMM-2024-001-22249

answer: Estimado proveedor, se adjunta lo solicitado por usted.

description: SEÑORES DE LA COMISIÓN PODRÍAN POR FAVOR SUBIR UBICACIÓN Y PLANOS CON PERFILES DEL ÁREA A SER RELLENADA, GRACIAS

answer: Estimado proveedor, se la considerará válida siempre y cuando cumpla con las condiciones de MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima: c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación. Por lo expuesto la experiencia especifica debe de girar en torno al objeto del contrato, considerando lo manifestado no aplicaría. VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Estimados miembros de la comision precontractual si dentro de un acta de uno o varios proyectos donde se ejecutaron rubros de mejoramiento de rasante, subbae o base para estructuras y/o vias se consideraria como experiencia especifica ya que de el proceso y las especificaciones a cumplir serian las mismas que aqui se solicitan favor contestar con respuesta afirmativa o negativa si o no, y en caso de ser negativa favor aclarar por que no seria factible

answer: Estimado proveedor, se la considerará válida siempre y cuando cumpla con las condiciones de MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN DE OBRAS Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017) en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima: a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma. b. Para la determinación del cumplimiento de la experiencia general y específica mínima se estará a lo establecido, respecto de las reglas de participación, expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública para los procedimientos de contratación. VER ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

name: BALDEON VILLEGAS JAIME RIGOBERTO SEGUNDO

description: BUENOS DIAS SRS DE LA COMISION  MI PREGUNTA ES SI TENGO ACTAS DE RELLENO EN AREAS DE CONTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN MIS RUBRO PUEDE SER CALIFICADA ESA EXPERIENCIA ...

description: ETAPA I PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA

CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: BOLIVAR AYACUCHO S/N MACHALA

legalName: CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA

CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

streetAddress: SN SN S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

ORELLANA GARNICA JEAN CARLOS

streetAddress: BARRIO SANTA CECILIA CALLE 4 S/N LA PROVIDENCIA

legalName: ORELLANA GARNICA JEAN CARLOS