description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-ESFORSFT-2025-001-90123

description: Estimado oferente favor realizar la convalidación de errores de acuerdo al acta y oficio adjunto, legalizado por la comisión de calificación

answer: BUENAS TARDES ESTIMADA ENTIDAD LE HAGO LLEGAR LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONVALIDACION DE ERRORES EN ESTE PROCESO

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA CONVALIDACIÓN

answer: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ENTIDAD

answer: Saludos estimados miembros de la ESFORSFT, a continuacion cumplo con la convalidacion solicitada por su distinguida Institucion

answer:
Envió solicitud de convalidación por parte de la institución, adjunto los documentos solicitados.
Saludos Cordiales

answer: ANEXO AL PRESENTE SE ENCONTRARA LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: Estimado oferente favor realizar la convalidación de errores de acuerdo al acta adjunta legalizada por la comisión de calificación.

answer: Se deberá retirar la cerámica existente en pisos y paredes, de ser el caso y al existir diferencia de cantidades y rubros nuevos bajo los porcentajes permitidos.

description: BUENAS TARDES, EN LOS REFERENTE A LA COLOCACION DE LA CERAMICA DE PISO ANTIDESLIZANTE, LA PREGUNTA ES, EXISTE CERAMICA  ANTIGUA  DE PISO COLOCADA LA CUAL HAY QUE SACARLA, O TIENEN EL AREA LIBRE PARA MASILLAR Y LUEGO COLOCAR LA CERAMICA DE PISO, ESTA INQUIETUD SE REALIZA YA QUE EN EL PRESUPUESTO NO CONSTA RETIRO DE CERAMICA LO CUAL INFLUIRA EN EL TIEMPO PROPUESTOLA MISMA CONSULTA SERIA EN LA CERAMICA DE PARED, MUCHAS GRACIAS POR SU RESPUESTA.

answer: Se dará cumplimiento a lo establecido en la NORMATIVA SECUNDARIA vigente en su artículo 37 y al ANEXO 9 en cuanto a REGLAS DE PARTICIPACIÓN, deberá presentar los reportes de afiliación al IESS y su relación de dependencia que no sea menor a 12 meses. La entidad contratante verificará la veracidad de la información.

description: BUENAS TARDES SOY UNA PERSONA JURÍDICA CON 14 MESES DE EXISTENCIA LEGAL, Y TENGO BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA ES DECIR AFILIADO AL IESS A UN ING CIVIL CONSECUTIVAMENTE POR MAS DE 12 MESES, ACOGIÉNDONOS AL ARTÍCULO 37 LITERAL A DE LA -NORMATIVA SECUNDARIA REGLAS DE PARTICIPACIÓN PUEDO PRESENTAR MI OFERTA CON LA EXPERIENCIA DE ING CIVIL QUE SE ENCUENTRA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA POR FAVOR RESPONDER SI O NO

answer: Se adjunta Plano del ban?o tipo 1 Dormitorio de Aspirantes

description: ACLARACION

description: Mantenimiento y reparación de las instalaciones de la ESFORSFT

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

GUACHO VIZUETE JUAN PABLO

streetAddress: TORRES ISIDRO RIO COCA S/N HUACHI CHICO

legalName: GUACHO VIZUETE JUAN PABLO

YAGUAL ALARCON JESSICA ANDREA

streetAddress: AV. RUDECINDO INGAVELEZ AV. LUIS ALBERTO VALENCIA SN HUACHI CHICO

legalName: YAGUAL ALARCON JESSICA ANDREA

CAMACHO GARCIA MARLENE BEATRIZ

streetAddress: CARACAS LA PAZ SN LA MERCED

legalName: CAMACHO GARCIA MARLENE BEATRIZ

SOSA RONQUILLO CINTHYA VALERIA

streetAddress: PASTEUR LUXEMBURGO 09106 LA MERCED

legalName: SOSA RONQUILLO CINTHYA VALERIA

ESPINOZA GALORA GALO HUMBERTO

streetAddress: Enrique Albornoz Pablo Arturo Suárez 41 LA MERCED

legalName: ESPINOZA GALORA GALO HUMBERTO

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

streetAddress: Sergio Nuñez Antonio Clavijo (Frente al Mercado Sur) 02-28 HUACHI LORETO

legalName: LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN

streetAddress: PRINCIPAL  S/N IZAMBA

legalName: LOPEZ JACOME GUSTAVO HERNAN

PARRA YANEZ DOLORES EUGENIA

legalName: PARRA YANEZ DOLORES EUGENIA

DOMINGUEZ CORONADO LUIS HERNAN

streetAddress: GARCIA MORENO MONTALVO S/N QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

legalName: DOMINGUEZ CORONADO LUIS HERNAN

CORREA TERAN ALEX MAURICIO

streetAddress: MAGALLANES ALMAGRO 3-03 MATRIZ

legalName: CORREA TERAN ALEX MAURICIO

BAYAS BENITEZ FREDDY GEOVANNY

streetAddress: AV LOS ATIS EL CONDOR S/N

legalName: BAYAS BENITEZ FREDDY GEOVANNY

VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO

streetAddress: RUMIÑAHUI Y LOS SHYRIS S/N

legalName: VITERI BARRERA EDWIN ROBERTO

GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO

streetAddress: FRANCISCO NAVARRETE ANTEPARA S/N CELIANO MONGE

legalName: GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO

LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO

streetAddress: SERGIO NUÑEZ ANTONIO CLAVIJO 02-28 HUACHI CHICO

ESPINOZA APRAEZ JOSE RAFAEL

streetAddress: ENRIQUE ALBORNOZ PABLO ARTURO SUAREZ 41 LA MERCED

VILLACIS PROAÑO ALEX GUILLERMO

streetAddress: PANAMERICANA NORTE VIA A UNAMUNCHO S/N UNAMUNCHO

TUZA TUALIZA JOSE LUIS

streetAddress: LA CALERA VIA CONDEZAN 122 QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

ROSERO AREVALO MAURO SAUL

streetAddress: CALIFORNIA SAN JOSE ENTRADA PRIVADA SN HUACHI GRANDE

NARANJO URBINA ADRIANA GABRIELA

streetAddress: AV. LOS CHASQUIS TIPUTINE 101 HUACHI CHICO

SANCHEZ ACOSTA RICARDO VINICIO

streetAddress: LUIS VALENCIA RUDENCIO INGA VELEZ SN HUACHI CHICO

REYES LOZADA CARLOS ANDRES

streetAddress: 22 DE ENERO PATUCA S/N ATAHUALPA (CHISALATA)

ATIENCIA PROAÑO JOHN SEBASTIAN

streetAddress: AMBATO ELOY ALFARO, a una cuadra del subcentro de salud S/N SANTA ROSA

VAYAS TORRES JUAN MANUEL

streetAddress: MODESTO ESPINOZA TOMAS NOBOA S/N HUACHI CHICO

HIGUERA BONILLA VIVIANA ELIZABETH

streetAddress: 9 de Octubre Cacique Alvarez 04-24 HUACHI LORETO

LEON CEPEDA JOSE ESTUARDO

streetAddress: CELIANO MONGE GASPAR DE VILLARROEL S/N HUACHI CHICO

VASCONEZ VELASTEGUI VICTOR HUGO

streetAddress: LA DEMOCRACIA S/N Y EDMUNDO MARTINEZ  S/N AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO)

CAÑIZARES PROAÑO JUAN JAVIER

streetAddress: HEROES DE PAQUISHA PATRULLA DEL CHE ALBAN S/N ATAHUALPA (CHISALATA)

DOMINGUEZ VILLACRES ALEX HERNAN

streetAddress: EL CALVARIO 9 DE OCTUBRE SN QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

LLAMUCA ACOSTA ARIEL SEBASTIAN

streetAddress: MANUELITA SAENZ PEREZ PAZMIÑO SN HUACHI CHICO

OLIVO MERA JAVIER ENRIQUE

streetAddress: GARCIA MORENO FERNANDEZ 06-29 SAN FRANCISCO

streetAddress: EDUARDO PAREDES AV VICTOR HUGO S/N HUACHI CHICO

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA,MANTENIMIENTO,CERRAJERIA,CARPINTERIA LOS TRES JUANES "ASOTRESJU"

GRUPOR&R CIA.LTDA.

streetAddress: JACOME CLAVIJO RIO MACHANGARA Y AV. LOS CHASQ  HUACHI CHICO

JIREHCONSTRUCCIONES AMBATO S.A.S.

streetAddress: JORGE CARRERA GASPAR DE VILLAROEL  AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

name: ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EFICACIONES Y PREDIOS

scheme: CPC

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

title: MCO-ESFORSFT-2025-002-90123

status: active

answer: Convalidación de errores: se ha insertado la firma electrónica en toda la documentación solicitada.

description: Estimado oferente favor realizar la convalidación de errores de acuerdo al acta y oficio adjunto, legalizado por la comisión de calificación

answer: Señores Comisión de Calificación - ESFORSFT Escuela de Formación de Soldados de la Fuerza Terrestre Vencedores del Cenepa. Realizo la convalidación de errores de acuerdo al Acta y al Oficio Nro ESFORSFT-CC-2025-018-OF

answer: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ENTIDAD

answer: OFICIO DE COVALIDADCION

answer:
SEÑORES DE LA COMISION
EN BASE A LA CONVALIDACION DE ERRORES PRESENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE EL IMPUESTO A LA RENTA

answer: SE ADJUNTA ARCHIVOS

answer: SE ADJUNTA LOS ARCHIVOS SOLIICITADOS FIRMADOS ELECTRONICAMENTE

answer: Buen dia estimados de la comision adjunto documentos frimados.

answer: SE ADJUNTA ARCHIVOS DE CONVALIDACION

answer: SE ADJUNTA ARCHIVOS

answer: e dará cumplimiento a lo establecido en la NORMATIVA SECUNDARIA vigente en su artículo 37 y al ANEXO 9 en cuanto a REGLAS DE PARTICIPACIÓN

description: Saludos cordiales. favor tener en cuenta al momento de la calificación de ofertas lo establecido en el Art. 37 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública -SNCP-, respecto a las reglas de participación, ya que varios oferentes se crean S.A.S y pretenden justificar las experiencias general y especificas con experiencias de los accionistas o representante legal. CLARAMENTE se establece que para procedimientos de MENOR CUANTÍA esto NO ES VÁLIDO. tal como lo dice en el citado artículo" Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las reglas de participación de oferentes en los procedimientos de cotización de obras, bienes y servicios y, licitación de obras, bienes y servicios, según sea aplicable conforme el monto de contratación??

answer: Al estar considerado planilla única y un plazo de 30 días se plantillará al final de los trabajos.

description: Se puede planillar a los 15 días

answer: Se dará cumplimiento a lo establecido en la NORMATIVA SECUNDARIA vigente en su artículo 37 y al ANEXO 9 en cuanto a REGLAS DE PARTICIPACIÓN, deberá presentar los reportes de afiliación al IESS y su relación de dependencia que no sea menor a 12 meses. La entidad contratante verificará la veracidad de la información.

description: BUENAS TARDES SOY UNA PERSONA JURÍDICA CON 14 MESES DE EXISTENCIA LEGAL, Y TENGO BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA ES DECIR AFILIADO AL IESS A UN ING CIVIL CONSECUTIVAMENTE POR MAS DE 12 MESES, ACOGIÉNDONOS AL ARTÍCULO 37 -NORMATIVA SECUNDARIA REGLAS DE PARTICIPACIÓN PUEDO PRESENTAR MI OFERTA CON LA EXPERIENCIA DE ING CIVIL QUE SE ENCUENTRA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA POR FAVOR RESPONDER SI O NO

name: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CONSTRUCTORA CACERES & PALACIOS

name: CU-CONSTRUCTORA-T-VIAL BAUTISTA G. S.A.S.

description: contratación del mantenimiento de la vivienda fiscal de la ESFORSFT

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

roles: buyer procuringEntity

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

countryName: ECUADOR

streetAddress: EL PISQUE  SN IZAMBA

scheme: EC-RUC

SANTACRUZ TORRES PAUL MARCELO

streetAddress: SAN JOSE UNAMUNCHO S/N S/N CUNCHIBAMBA

legalName: SANTACRUZ TORRES PAUL MARCELO

MACAS BUSTAMANTE JIMMY DAMIAN

streetAddress: AV. BENJAMIN FRANKLIN  SN PISHILATA

legalName: MACAS BUSTAMANTE JIMMY DAMIAN

SOSA RONQUILLO CINTHYA VALERIA

streetAddress: PASTEUR LUXEMBURGO 09106 LA MERCED

VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

streetAddress: AV LOS CHAQUIS CESAR MAQUILON S/N HUACHI CHICO

legalName: VALENCIA GUAMAN CRISTIAN DANILO

ESPINOZA GALORA GALO HUMBERTO

streetAddress: Enrique Albornoz Pablo Arturo Suárez 41 LA MERCED

LOPEZ SALAZAR HECTOR MARCELO

streetAddress: Sergio Nuñez Antonio Clavijo (Frente al Mercado Sur) 02-28 HUACHI LORETO

CORREA TERAN ALEX MAURICIO

streetAddress: MAGALLANES ALMAGRO 3-03 MATRIZ

BAYAS BENITEZ FREDDY GEOVANNY

streetAddress: AV LOS ATIS EL CONDOR S/N

armas cabezas sandro patricio

streetAddress: ANTIGUA PANAMERICANA  S/N IZAMBA

legalName: armas cabezas sandro patricio

LOPEZ VELASTEGUI MARCO GERMAN

roles: tenderer supplier

streetAddress: BUENAVENTURA SUAREZ JOSE MARIA MAUGERI 13-23 SAN BARTOLOME DE PINLLOG

legalName: LOPEZ VELASTEGUI MARCO GERMAN

GAVILANES MANZANO VICTOR HUGO

streetAddress: FRANCISCO NAVARRETE ANTEPARA S/N CELIANO MONGE

CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER

streetAddress: PRINCIPAL VIA A LA PENINSULA S/N LA PENINSULA

legalName: CASTELO PAREDES EDGAR JAVIER

NUÑEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA

streetAddress: PLUTARCO NARANJO ROCAFUERTE S/N MATRIZ

legalName: NUÑEZ MEDINA MAYRA ALEJANDRA

LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO

streetAddress: SERGIO NUÑEZ ANTONIO CLAVIJO 02-28 HUACHI CHICO

legalName: LOPEZ TORRES DIEGO SANTIAGO

ESPINOZA APRAEZ JOSE RAFAEL

streetAddress: ENRIQUE ALBORNOZ PABLO ARTURO SUAREZ 41 LA MERCED

VILLACRES TIRADO VLADIMIR JONATHAN

streetAddress: AV. MANUELA SAENZ AV. VICTOR HUGO S/N HUACHI CHICO

COPO RAMOS KEVIN ALEXIS

streetAddress: Av. Quiz Quiz Calicuchima 2-18 HUACHI LORETO

HIDROMETRIKA S.A.

streetAddress: PANAMERICANA LA LINDERA CUCHIBAMBA  AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

HOMELW CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: REAL AUDIENCIA LAS CALANDRIAS  AMBATO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

PADILLA REGALADO SANTIAGO DAVID

streetAddress: AV. INDOAMERICA S/N Y QUERETARO S/N LA PENINSULA


name: ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA BARBATTO

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESMA-2025-001-119948

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE VILLAS Y BLOQUES DE OFICIALES Y AEROTÉCNICOS CASADOS, Y VILLAS DE OFICIALES Y AEROTÉCNICOS RESIDENTES DE LA ESMA.

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: SANTA ELENA

locality: SANTA ELENA

streetAddress: Av. 7 Calle Atahualpa S/N SANTA ELENA

Huilca Guevara Galo Fernando

locality: SALINAS

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE 32 Y AV 23 A MEDIA CUADRA DE HOTEL PALACIO DE MAR SOLAR 1B SALINAS

legalName: Huilca Guevara Galo Fernando

BALON MATEO VICTOR HUGO

streetAddress: Calle Las Americas Av.20 5 SALINAS

legalName: BALON MATEO VICTOR HUGO

CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL

streetAddress: PRINCIPAL S/N Y SN HOSPITAL SALINA S/N VICENTE ROCAFUERTE

legalName: CANTOS GARCIA ANDRES MANUEL

MOREIRA DELARROSA KETTY JULIANA

streetAddress: CALLE 16 Y AVDA. 1 CALLE PUBLICA DIAGONAL AL YACHT CLUB S/N SALINAS

legalName: MOREIRA DELARROSA KETTY JULIANA

HELGUERO DELGADO XAVIER SEBASTIAN

streetAddress: PRINCIPAL  VILLA 10 JOSE LUIS TAMAYO

legalName: HELGUERO DELGADO XAVIER SEBASTIAN

Pérez Pánchez Jorge Alfredo

streetAddress: CDLA. CAROLINA FRENTE AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA S/N SALINAS

legalName: Pérez Pánchez Jorge Alfredo

CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO

streetAddress: 55 AVDA. 34  SALINAS

legalName: CHOEZ FRANCO JHONNY FABRICIO

PANCHANA ZAMBRANO IVETTE SOLEDAD

streetAddress: AVDA. 10 CALLES 23 Y 24 S/N JOSE LUIS TAMAYO

legalName: PANCHANA ZAMBRANO IVETTE SOLEDAD

TIGRERO ROSALES DAYANARA PAULETTE

streetAddress: CALLE PUBLICA LOTE8 Y LOTE 8  S/N ANCONCITO

legalName: TIGRERO ROSALES DAYANARA PAULETTE

YAGUAL POZO CARLOS ANDRES

streetAddress: NACIONES UNIDAS VENEZUELA S/N SALINAS

legalName: YAGUAL POZO CARLOS ANDRES

status: terminated

initiationType: tender


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESMA-2025-002-119948

answer: Estimado oferente, conforme a las especificaciones técnicas y pliegos determinados para el proceso CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE CADETES, HANGAR 1 Y VILLA DE LA ESMA ?COSME RENNELLA B.?, se requiere presentar/anexar toda la documentación requerida.

description: Buenas tardes.Es necesario presentar Acta de entrega recepción definitiva, contrato, factura y certificado de administrador de contrato ? o basta con la presentación de uno de los documentos antes mencionados para justificar experiencia general o específica ?

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE CADETES, HANGAR 1 Y VILLA 1 DE LA ESMA “COSME RENNELLA B.”

eligibilityCriteria: Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

legalName: ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION COSME RENNELLA BARBATTO

CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA

streetAddress: RAFAEL DE LA CUADRA AV JAIME ROLDOS AGUILERA S/N SALINAS

legalName: CEREZO GARCIA ROSANNA MIRELLA


Escuela de la Marina Mercante Nacional

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV. Pedro Menendez Gilbert  s/n TARQUI

legalName: Escuela de la Marina Mercante Nacional

rationale: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y EN EL BLOQUE DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL


description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNO O DOS VIVIENDAS.

title: MCO-ESMIL-2024-001-73241

answer: a fin de completar la pregunta numero 1 debido a la limitación de caracteres, se procede a dar continuidad a la respuesta en lo concerniente a la vinculación de los miembros haciendo referencia al Oficio N0 05235 del 17 de enero de 2024 de la Procuraduría General del Estado respuesta de consulta realizada respecto de ?vinculación de ofertas por consanguinidad, si en un mismo proceso de contratación participan hermanos con ofertas individuales y uno de ellos resulta adjudicatario, considerando que existieron varios oferentes? por lo tanto; cada uno presentará sus ofertas de forma individual, independiente y comprobable con RUC de la actividad económica y patrimonio diferente, así como beneficiario final y/o cuenta bancaria registren diferente en el formulario único de oferta,además que no formen parte de una misma empresa o consorcio como accionistas, que pueda existir posible caso de vinculación (descritas en el Anexo 5) y al detectarse sea objeto de descalificación las ofertas.

description: ACLARACION

answer: Por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo los oferentes se encuentran en la obligación de dar estricto cumplimiento al ANEXO D  METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA el cual se encuentra adjunto al pliego

description: ACLARACION

answer: Saludos cordiales, de acuerdo al numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo ynumeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico según los pliegos, el Contratista SI puede formarparte del personal técnico (Residente de Obra –Ing. Civil o Arquitecto). siempre y cuando cumpla conel nivel de estudio y experiencia solicitada.

description: Buenas tardes comisión técnica el contratista puede ser parte del personal técnico?

answer: Según el ANEXO 5: Lineamientos de vinculación específica aplicables a los procedimientos de contratación pública de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2023- 0135 suscrita el 9 el agosto de 2023; SI podrán participar padre e hijo o hermanos, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el numeral 9.4 del Art. 6 de la LOSNCP, Art. 74 del RGLOSNCP, Art. 114 de la Resolución N R-E-SERCOP-2023-0134 (Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública-SNCP), ANEXO 5: Lineamientos de vinculación específica aplicables a losprocedimientos de contratación pública de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2023-0135 (se exceptúe de las 10 vinculaciones específicas aplicables establecidas en dicho Anexo)

description: Segun el ANEXO 5: Lineamientos de vinculación específica aplicables a los procedimientosdecontratación pública de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2023-0135 suscrita el 9 e agosto de 2023nose establece que existe vínculo alguno entre padre/ madre con hijo/a, hermanos y/osobrinos.Entonces en este proceso se podrá participar padre e hijo? Por favor, responder SI o NO.GraciasSegun el ANEXO 5: Lineamientos de vinculación específica aplicables a los procedimientosdecontratación pública de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2023-0135 suscrita el 9 e agosto de 2023nose establece que existe vínculo alguno entre padre/ madre con hijo/a, hermanos y/osobrinos.Entonces en este proceso se podrá participar hermanos cada quien con su oferta diferente? Por favor, responder SI o NO.Gracias

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION EMPRENDEDORES DEL ECUADOR ASOEMCE

description: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, READECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA COCINA DE CADETES Y BATERIAS SANITARIAS EN LAS AULAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESMIL.

ESCUELA SUPERIOR MIL

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: SECTOR PARCAYACU AV. MANUEL CORDOVA GALARZA VIA A LA MITAD DEL MUNDO  S/N POMASQUI

legalName: ESCUELA SUPERIOR MIL

GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

streetAddress: BERMEO N40-90 Y AV. DE LOS GRANADOS ESQ. PB 3  S/N IÑAQUITO

legalName: GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

Benavides Romero German Rodrigo

streetAddress: AV. DE LOS EUCALIPTOS SN Y CALLE LOS ARROYOS S/N PONCEANO

legalName: Benavides Romero German Rodrigo

HERNANDEZ FRAY MIGUEL ALFREDO

postalCode: SCP

streetAddress: RIO AMAZONAS JORGE WASHINGTON N20-45 MARISCAL SUCRE

legalName: HERNANDEZ FRAY MIGUEL ALFREDO

MORALES ERNESTO DARIO

streetAddress: PASAJE G PUTUMAYO LOTE 1 ALANGASI

legalName: MORALES ERNESTO DARIO

Perugachi  Gilver

streetAddress: CERRO HERMOSO S8G CERRO HERMOSO E2-129 CHIMBACALLE

legalName: Perugachi  Gilver

O&M S.A.

streetAddress: MANUELA SAENZ LALLEMENT N34-161 RUMIPAMBA

legalName: O&M S.A.

SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

streetAddress: LA TIERRA AV. DE LOS SHYRIS E9-02 EL BATAN

legalName: SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

ROMERO ALBAN RICARDO MAURICIO

streetAddress: AZCUNAGA BRASIL 244 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ROMERO ALBAN RICARDO MAURICIO

PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

streetAddress: MIGUEL DE SANTIAGO CARLOS SALAS LOTE 62 CONOCOTO

legalName: PROAÑO ROSERO GUSTAVO GASPAR

MENDOZA BARAHONA SAMUEL DAVID

streetAddress: AV. DE LA PRENSA EZEQUIEL MARQUEZ N70-108 EL SALVADOR

legalName: MENDOZA BARAHONA SAMUEL DAVID

CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO

streetAddress: POLIT LASSO OBISPO DIAZ DE LA MADRID 3061 SANTA PRISCA

legalName: CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO

TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

postalCode: S/N

streetAddress: GARCIA MORENO MATOVELLE N11-324 EL SALVADOR

legalName: TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

NORIEGA CEVALLOS CARLOS ARTURO

streetAddress: VIENA PARIS 25 SOLANDA

legalName: NORIEGA CEVALLOS CARLOS ARTURO

HIDALGO FLORES EDGAR MARCELO

streetAddress: JOSE ALVAREZ GODIN 375 LA VICENTINA

legalName: HIDALGO FLORES EDGAR MARCELO

RACINES VIZUETE DARWIN EDUARDO

streetAddress: VEINTIMILLA AV. 12 DE OCTUBRE 325 LA FLORESTA

Ramírez Lincango Nelson Rodrigo

streetAddress: VIA A ZAMBIZA AV. GARCIA MORENO S/N LLANO CHICO

CASTILLO SIGCHA JOSE LUIS

streetAddress: DE LOS ROBLES DE LOS CIPRESES OE7-81 CALDERON (CARAPUNGO)

Tumbaco Yalama Eduardo Colon

streetAddress: AV DIEGO DE VASQUEZ Y Y N75: frente de la pizzeria el hornero N75214 PONCEANO

LLIVE REIMUNDO LILIA IBETH

streetAddress: E2A S29-166 Y PASAJE S29B  SN LA ARGELIA

ALDAZ BOHORQUEZ ESTEFANO SEBASTIAN

streetAddress: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERR  S10-24C CONOCOTO

RAMOS MORALES LUIS GONZALO

streetAddress: EUGENIO ESPEJO ATAHUALPA S2-188 ALANGASI

CORREA ORTIZ BRYAN GONZALO

streetAddress: AV. ANA P DE ALFARO S9 GONZALO MARTIN S9-69 VILLA FLORA

CORREA ORTIZ JOHANNA LIZETHE

streetAddress: AV. ANA PAREDES DE ALFARO GONZALO MARTIN S9-69 LA FERROVIARIA

CHILUISA GUALOTO DEBORA NICOLE

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE MARIANO CRUZ TIPAN S1 48 NAYON

MURILLO GAVILANEZ ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: GOMEZ FRIAS GUALACEO E6112 LA FERROVIARIA

CORREA ORTIZ ROGER ANDRES

streetAddress: J. DE DIOS NAVAS JAIME RIVADENEIRA T-9737 PONCEANO

CHIPUGSI CARUA ROSA ANGELICA

streetAddress: OE10 RIO CACHABI N70 MACHALA MENA DEL HIERRO N69-19 CONDADO

ENRIQUEZ CHICAIZA ARMANDO RAMIRO

streetAddress: OE6 MACHALA N67 CUICOCHA N67-53 COTOCOLLAO

CUICHAN YAPO LENIN SEBASTIAN

streetAddress: BELLAVISTA BARTOLOME DE ZAMORA OE4-164 COTOCOLLAO

CARRILLO TAPIA SAMANTA KAROLINA

streetAddress: GEOVANNY CALLES CALIFORNIA LOTE 143 CALDERON (CARAPUNGO)

CEVALLOS ARIAS ELMER FERNANDO

streetAddress: RIO MACARA RIO QUIJOS LOTE 79 CALDERON (CARAPUNGO)

MERINO URREGO GABRIELA JUSTINE

streetAddress: OE14 B N58E ATUCUCHO N58-15 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ALLAICA CHAFLA EDISON ISRAEL

streetAddress: S52 LEONIDAS DOUBLES E3F 02 E3-65 TURUBAMBA

MEGACON CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO PASAJE MAÑOSCA N35-19 BENALCAZAR

streetAddress: GONZALO GALLO ORGE PIEDRA E7-140 N54 LA CONCEPCION

streetAddress: REPUBLICA DOMINICANA CRISTOBAL ALVEZ N81 62 BENALCAZAR

BJERAZO INMOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

streetAddress: BULGARIA AVENIDA DEGO DE ALMAGRO  IÑAQUITO

JEFFWOLF CONSTRUCTION CIA.LTDA.

streetAddress: N59A MARTIN OCHOA OE8-63 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ANFUBRY S.A.S. B.I.C.

streetAddress: DE LAS GALAXIAS Y DE LOS CISNES  SANJUAN

CA&FE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: VIA DEL FERROCARRIL GARCÍA MORENO  SANJUAN

QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ALONSO DE ANGULO PEDRO DE ALFARO  SANJUAN

Barreno Lliguin Luis Ramiro

streetAddress: AV EDMUNDO CARVAJAL ALONSO DE TORRES S/N POMASQUI

VACA SANCHEZ CARLOS ALBERTO

streetAddress: AIME BOMPLAND QUESERAS DEL MEDIO N17-113 LA VICENTINA


description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNO O DOS VIVIENDAS.

title: MCO-ESMIL-2024-002-73241

answer: 1.- Saludos cordiales, nos permitimos en realizar la siguiente aclaración.- Por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo, los oferentes se encuentran en la obligación de dar estricto cumplimiento al ANEXO D METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA el cual se encuentra adjunto al pliego, Este parámetro se considerará cumplido en la su oferta técnica con la sola presentación del ?II FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN LA ETAPA CONTRACTUAL? 2.-Saludos cordiales, se considera conveniente realiza la siguiente aclaración en lo referente a la Experiencia Específica: Presentar actas de entrega recepción definitiva o provisional de experiencia de contratos en obras de MANTENIMIENTO, READECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, ESPECIFICAMENTE EN:  1.-INSTALACIÓN DE CUBIERTAS TERMOACUSTICAS TIPO SÁNDUCHE CO

description: ACLARACION

answer: Saludos cordiales, según aclaración, la experiencia específica se validará con obras de MANTENIMIENTO, READECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, ESPECIFICAMENTE EN:  1.INSTALACIÓN DE CUBIERTAS TERMOACUSTICAS TIPO SÁNDUCHE CON POLIURETANO DE DOBLE LADO EN GALVALUME, 2.- INSTALACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.

description: BUENOS DIAS ESTIMADA COMICION DE CALIFICACION, PARA LA EXPERIRENCIA ESPECIFICA, SE PUEDE PRESENTAR UNA  CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA GALVALUM,  ME SIRVE PARA CUMPLIR CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA?

answer: Saludos cordiales, el cronograma se lo realizará en semanas de acuerdo al plazo contractual establecido.

description: El cronograma debemos hacerlo en meses o en semanas?

answer: Saludos cordiales, de acuerdo al numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo y numeral 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico según los pliegos, informe técnico (páginas 35 y 36) y Anexo ?C? adjunto al pliego, el Contratista SI puede formar parte del personal técnico (Residente de Obra –Ing. Civil o Arquitecto). siempre y cuando cumpla con el nivel de estudio y experiencia solicitada.

name: P & A DISEÑO Y CONSTRUCCION PAGUI S.A.S.

description: Estimados. El oferente puede conformar el personal técnico mínimo?

answer: Saludos cordiales, Para validar y acreditar la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron directamente en las calidades señaladas anteriormente, como se indica en el (numeral 4.1.4 del pliego), en el informe técnico (páginas del 30 al 36) y Anexo ?C? adjunto al pliego. Para lo cual a más de presentar las actas provisionales o definitivas y planillas donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia general y específica requerida, se debe anexar un certificado emitido por el contratista o empleador que demuestre y valide su participación efectiva en dichos contratos u obras.

description: Saludos. Para acreditar la experiencia general y específica, se podrá presentar actas de obras de construcción de edificaciones con estructura y cubierta metálicas, ejecutadas en unidades militares, en calidad de Residente de Obra? Gracias.

answer: Saludos cordiales, Para validar y acreditar la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron directamente en las calidades señaladas anteriormente, como se indica en el (numeral 4.1.4 del pliego), en el informe técnico (páginas del 30 al 36) y Anexo ?C? adjunto al pliego. Para lo cual a más de presentar las actas provisionales o definitivas y planillas donde se evidencia el cumplimiento de la experiencia general y específica requerida, se debe anexar un GOBIERNO NACIONAL  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ?EJERCITO ECUATORIANO? ESCUELA SUPERIOR MILITAR ?ELOY ALFARO? certificado emitido por el contratista o empleador que demuestre y valide su participación efectiva en dichos contratos u obras.

description: Estimados. Para justificar la experiencia general y específica, se aceptará documentos referentes a obras de Mantenimiento de infraestructura de instituciones públicas que contemplan rubros similares como Instalación de cubiertas termoacústicas tipo sánduche y tipo PVC, obtenidas en calidad de Residente de Obra?

answer: Saludos cordiales, si se aceptará el certificado en la fase de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de contratación Pública y Art. 40.2 Numeral 9 del Reglamento General del Ley de Contratación pública reformado el 15 de julio de 2024 y Resolución No. UAFE-DG-2021-0362 del 24 de septiembre de 2021, en caso de resultar adjudicado y suscribir el contrato, será verificando y validado su cumplimiento exclusivamente con las actividades económicas que registre en el RUC Actualizado.

description: SALUDOS CORDILAES . SE ACEPTARA EL CERTIFICADO DE LA UAFE EN ETAPA CONTRACTUAL?

name: RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

name: JAAN CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORAJAAN  CIA.LTDA.

description: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CAMBIO DE CUBIERTA, CIELO FALSO, PISOS, PINTURA EXTERIOR Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA ESMIL

ESCUELA SUPERIOR MIL

streetAddress: SECTOR PARCAYACU AV. MANUEL CORDOVA GALARZA VIA A LA MITAD DEL MUNDO  S/N POMASQUI

GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

streetAddress: BERMEO N40-90 Y AV. DE LOS GRANADOS ESQ. PB 3  S/N IÑAQUITO

DIAZ SANCHEZ MARCOS HERIBERTO

streetAddress: E20 S3D 131 PUENGASI

legalName: DIAZ SANCHEZ MARCOS HERIBERTO

Benavides Romero German Rodrigo

streetAddress: AV. DE LOS EUCALIPTOS SN Y CALLE LOS ARROYOS S/N PONCEANO

ESPINOSA NUÑEZ DAMIAN PATRICIO

streetAddress: JAMA PALLATANGA LT-34 ELOY ALFARO

legalName: ESPINOSA NUÑEZ DAMIAN PATRICIO

ALAJO GUEVARA PEDRO JAVIER

streetAddress: S41A OE7B OE7-22 CHILLOGALLO

legalName: ALAJO GUEVARA PEDRO JAVIER

MORALES ERNESTO DARIO

streetAddress: PASAJE G PUTUMAYO LOTE 1 ALANGASI

Chavez Sandoval Peter Daniel

streetAddress: N66 DE LOS EUCALIPTOS OE3D REAL AUDIENCIA OE3-165 CARCELEN

legalName: Chavez Sandoval Peter Daniel

Perugachi  Gilver

streetAddress: CERRO HERMOSO S8G CERRO HERMOSO E2-129 CHIMBACALLE

CHONLONG SALTOS GLORIA ELIZABETH

streetAddress: GASPAR DE VILLARROEL AV. 6 DE DICIEMBRE E10-121 JIPIJAPA

legalName: CHONLONG SALTOS GLORIA ELIZABETH

BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

streetAddress: GARCIA MORENO LINEA FERREA E1-133 CUMBAYA

legalName: BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

GEBAUT S.A.

streetAddress: AUSTRIA SN CHECOSLOVAQUIA SN IÑAQUITO

legalName: GEBAUT S.A.

SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

streetAddress: LA TIERRA AV. DE LOS SHYRIS E9-02 EL BATAN

CEPEDA PAZMIÑO FRANKLIN MARCELO

streetAddress: JUAN DE VELASCO EL CANELO S12-69 LA MAGDALENA

legalName: CEPEDA PAZMIÑO FRANKLIN MARCELO

RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO

streetAddress: A CALLE C OE9-201 LA MAGDALENA

legalName: RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO

MENDOZA BARAHONA SAMUEL DAVID

streetAddress: AV. DE LA PRENSA EZEQUIEL MARQUEZ N70-108 EL SALVADOR

CHICAIZA ULLE MANUEL FERNANDO

streetAddress: POLIT LASSO OBISPO DIAZ DE LA MADRID 3061 SANTA PRISCA

TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

streetAddress: GARCIA MORENO MATOVELLE N11-324 EL SALVADOR

GARCIA YEPEZ FAUSTO FERNANDO

streetAddress: MARIANO EGAS VILLALENGUA N38-26 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

TORRES GUTIERREZ JUAN JOSE

streetAddress: DE LOS EUCALIPTOS DE LOS CIPRESES N6-265 POMASQUI

Aguas Camacho Adrián Patricio

streetAddress: AV DE LOS SHYRIS ISLA FLOREANA N40-110 JIPIJAPA

NEJER GRANDA MARCO VINICIO

streetAddress: LOS CHAMBUROS DE LAS MADRES SELVAS 325 CALDERON (CARAPUNGO)

CALDERON ROBLES JUAN CARLOS

streetAddress: AV. TENIENTE HUGO ORTIZ MORO MORO S26-180 COCHAPAMBA

CASTILLO SIGCHA JOSE LUIS

streetAddress: DE LOS ROBLES DE LOS CIPRESES OE7-81 CALDERON (CARAPUNGO)

Alulema Guachamin Pedro Fernando

streetAddress: CUESACA B CALLE B S/N BOLIVAR, CABECERA CANTONAL

RUMIGUANO ALEMAN ANGEL RAMIRO

streetAddress: HUACA JOSE EGUSQUIZA S10-65 LA MAGDALENA

VILLACIS CARRERA CHRISTIAN WLADIMIR

streetAddress: S2 SIMON BOLIVAR OE1E JERONIMO CARRION OE1183 TURUBAMBA

Tumbaco Yalama Eduardo Colon

streetAddress: AV DIEGO DE VASQUEZ Y Y N75: frente de la pizzeria el hornero N75214 PONCEANO

LLIVE REIMUNDO LILIA IBETH

streetAddress: E2A S29-166 Y PASAJE S29B  SN LA ARGELIA

ALDAZ BOHORQUEZ ESTEFANO SEBASTIAN

streetAddress: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERR  S10-24C CONOCOTO

RAMOS MORALES LUIS GONZALO

streetAddress: EUGENIO ESPEJO ATAHUALPA S2-188 ALANGASI

CACHAGO CHAVEZ ARACELY FERNANDA

streetAddress: CHAULLABAMBA CH LA SEVILLANA AV ABDÓN CALDERÓN casa 10 CONOCOTO

PACHACAMA PAREDES RODNEY FABIAN

streetAddress: GUILLERMO VALENCIA HERNANDO SARMIENTO N58-244 LA CONCEPCION

Cajas Izquierdo Luis Alejandro

streetAddress: AV.DE LOS QUIJOS VICTOR PEREZ LT 10 BAEZA, CABECERA CANTONAL

CORREA ORTIZ BRYAN GONZALO

streetAddress: AV. ANA P DE ALFARO S9 GONZALO MARTIN S9-69 VILLA FLORA

CORREA ORTIZ JOHANNA LIZETHE

streetAddress: AV. ANA PAREDES DE ALFARO GONZALO MARTIN S9-69 LA FERROVIARIA

CHILUISA GUALOTO DEBORA NICOLE

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE MARIANO CRUZ TIPAN S1 48 NAYON

MURILLO GAVILANEZ ANDRES SEBASTIAN

streetAddress: GOMEZ FRIAS GUALACEO E6112 LA FERROVIARIA

CORREA ORTIZ ROGER ANDRES

streetAddress: J. DE DIOS NAVAS JAIME RIVADENEIRA T-9737 PONCEANO

ORBE CAISAGUANO DIEGO XAVIER

streetAddress: FRANCISCO REBOLEDO MARIANO BORREA E12-69 CHILLOGALLO

MATERIALES MACONKASA S.A.

streetAddress: AV. MARISCAL SUCRE LAS PAMPAS S22-48 LA MAGDALENA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. MARISCAL SUCRE N75-208 BENALCAZAR

BUILDING BUSINESS CONSTRUCCIONES S.A.

streetAddress: 10 DE AGOSTO GARCIA MORENO S2-151 LLANO CHICO

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION EMPRENDEDORES DEL ECUADOR ASOEMCE

streetAddress: ANGEL POLIBIO CHAVEZ ERNESTO NOBOA CAAMAÑO N8-152 SANJUAN

H&H CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: JOEL MONROY MARIANO ONTANEDA OE1--03 CENTRO HISTORICO


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  PARA ESTADIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA JUEGOS AL AIRE LIBRE: ATLETISMO, CARRERA DE CABALLOS, BEISBOL, PISTAS PARA CARRERAS AUTOMOVILISTICAS O CICLISTICAS.

title: MCO-ESMIL-2024-004-73241

answer: Saludos cordiales, nos permitimos en realizar la siguiente aclaración.- Por inconvenientes en el sistema no se pudo cargar el pliego en formato PDF, POR LO QUE SE PROCEDE ADJUNTAR EL PLIEGO EN PDF EN ESTA FASE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, sin embargo es importante mencionar que dicho pliego se encuentra subido en el formato ushay el mismo que puede ser descargado y trasformado en el aplicativo para su visualización correspondiente.

description: ACLARACION

answer: Saludos cordiales, nos permitimos en realizar la siguiente aclaración.- Por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo, los oferentes se encuentran en la obligación de dar estricto cumplimiento al ANEXO D METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA el cual se encuentra adjunto al pliego, Este parámetro se considerará cumplido en la su oferta técnica con la sola presentación del ?II FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN LA ETAPA CONTRACTUAL?

description: ACLARACION

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: Estos parámetros se considerará cumplido en la OFERTA con la sola presentación DEL ?II FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN LA ETAPA CONTRACTUAL que textualmente dice 2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínimo del personal técnico; y, metodología así como el cronograma de ejecución de obra? para lo cual de resultar ganador y Adjudicado será de cumplimiento obligatorio Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal técnico mínimo propuesto y su experiencia mínima, el equipo asignado al proyecto, la metodología y cronograma de ejecución de la obra.

description: Estimada entidad contratante buenos días, se trendrá que enlistar y presentar respaldos de equipo,personal técnico y metodología? O bastará con la sola presentación del formulario decumplimiento en la etapa contractual?

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que por inconvenientes en el sistema no se pudo cargar el pliego en formato PDF, POR LO QUE SE PROCEDE ADJUNTAR EL PLIEGO EN PDF EN ESTA FASE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, sin embargo, es importante mencionar que dicho pliego se encuentra subido en el formato ushay el mismo que puede ser descargado y trasformado en el aplicativo para su visualización correspondiente.De igual forma en dicho proceso no hay términos de referencia por ser una Menor Cuantía Obra, sin embargo, en documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos Numeral 4 se hace constar las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del proceso, correspondientes para su cumplimiento obligatorio en la fase de ejecución contractual.

description: Estimada entidad, se requiere que se suban los pliegos y términos de referencia

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito informar que la misma obedece más bien a la prestación de servicios por parte del oferente, que a una pregunta/aclaración relacionada al proceso actual, sin embargo, pongo en consideración que según documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO, constante en la página 45, que textualmente dice:PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO UAFE: Se aceptará el certificado en la fase de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.2 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art. 40.2 Numeral 9 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública reformado el 15 de julio de 2024 y Resolución No. UAFE-DG-2021-0362 del 24 de septiembre de 2021, en caso de resultar adjudicado y suscribir el contrato, será verificado y validado su cumplimiento exclusivamente con las actividades económicas que registre en el RUC actualizado.

description: SE REALIZAN OFERTAS MENORES CUANTIAS, COTIZACIONES, LICITACIONES INFORMACION 0978842435 SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito informar que la misma obedece más bien a la prestación de servicios por parte del oferente, que a una pregunta/aclaración relacionada al proceso actual, sin embargo, pongo en consideración que según documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO, constante en la página 45, que textualmente dice:PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO UAFE: Se aceptará el certificado en la fase de ejecución contractual, de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.2 de la Ley Orgánica de Contratación Pública y Art. 40.2 Numeral 9 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública reformado el 15 de julio de 2024 y Resolución No. UAFE-DG-2021-0362 del 24 de septiembre de 2021, en caso de resultar adjudicado y suscribir el contrato, será verificado y validado su cumplimiento exclusivamente con las actividades económicas que registre en el RUC actualizado.

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que, en documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO ?ANEXO C, constante en las páginas 37 a la 39 si puede acreditar la Experiencia general y específica siempre y cuando cumpla con lo requerido en los pliegos ?MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CIVIL Y ACABADOS ESPECÍFICAMENTE EN; 1.- EN BATERÍAS SANITARIAS; así como la temporalidad, monto y formación académica como se establece, dependiendo su participación ya sea como persona Natural o Jurídica.

description: Estimados. Por favor confirmar si la experiencia general y específica se podrá acreditar con documentos de obras de Mantenimiento de infraestructuras de instituciones educativas que incluyen la construcción de una Batería Sanitaria. Gracias por su amable respuesta.

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: en documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO, constante en las páginas 21 a la 22, numeral 17. Plazo de ejecución de la obra. – En cumplimiento al Art. 288 Reglas de inicio de la Ejecución contractual Numeral 3 del RGLOSNCP: Los trabajos deben ser ejecutados en un plazo de 25 días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del contrato, para ello se notificará previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista y/o solo por excepción el Administrador del contrato podrá autorizar el inicio de la obra, luego de suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito, quien asumirá a su riesgo el inicio de la obra y luego no podrá alegar a su favor el principio de la mora purga la mora.

description: por favor confirmar que el plazo inicia al dia siguiente de que se notifique por escrito que el anticipo ha sido depositado en la cuenta del contratista

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que por inconvenientes en el sistema no se pudo cargar el pliego en formato PDF, POR LO QUE SE PROCEDE ADJUNTAR EL PLIEGO EN ESTA FASE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, sin embargo, es importante mencionar que dicho pliego se encuentra subido en el formato ushay el mismo que puede ser descargado y trasformado en el aplicativo para su visualización correspondiente.

description: por favor compartir los pliego

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: en documento anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO, constante en las páginas 35 a la 36, literal b) Parámetros para equipo mínimo, se menciona textualmente: (verificar acta de respuestas)

description: Es necesario detallar el equipo minimo en la oferta?

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: en los documentos anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO Y 10 ?ANEXO C PERSONAL TÉCNICO?, constante en las páginas 37 a la 40, literal c) Parámetros del personal técnico, experiencia general y específica, experiencia mínima del personal técnico, se menciona textualmente: (Revisar acta de respuesta)

description: Es necesario detallar el perosnal tecnico?

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo, en los documentos publicado anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO y 11 ?Anexo D METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA?, constante en las páginas 40 a la 41, literal 1 y 2 se menciona textualmente: (revisar acta de respuesta)

description: Hay que presentar cronograma en la oferta?

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo, en los documentos publicado anexo al pliego y descrito en el índice de archivos 09 INFORME TÉCNICO y 11 ?Anexo D METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA?, constante en las páginas 40 a la 41, literal 1 y 2 se menciona textualmente:NUMERAL 4.1.6 del pliego METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA de ejecución del proyecto:1. Para lo cual se procederá conforme a lo que establece los Art. 85 Evaluación de ofertas, Art. 86 Método de evaluación de ofertas y Atr. 86.1 Evaluación de Ofertas en obras del RGLOSNCP (última reforma del 15 de julio 2024) que textualmente dice ?? Evaluación de ofertas en obras.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, (revisar acta de respuestas)

description: Hay que presentar metodologia en la oferta?

name: ASOCIACION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PACHA TIERRA ASOSERCONSOCIPA

name: CONSTRUCTORA INGAMB CONSTRUCCIONES S.A.S.

description: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS BATERIAS SANITARIAS, PINTURA Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE COMPETENCIAS DE LA ESMIL

ESCUELA SUPERIOR MIL

streetAddress: SECTOR PARCAYACU AV. MANUEL CORDOVA GALARZA VIA A LA MITAD DEL MUNDO  S/N POMASQUI

legalName: ESCUELA SUPERIOR MIL

GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

streetAddress: BERMEO N40-90 Y AV. DE LOS GRANADOS ESQ. PB 3  S/N IÑAQUITO

legalName: GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

UNDA ALULEMA JOSE DAVID

streetAddress: AV. ALPAHUASI E6-315 Y PICHINCHA PANADERIA EL REFUGIO 315 CHIMBACALLE

legalName: UNDA ALULEMA JOSE DAVID

GUALLAN ORTIZ EDGAR ARMANDO

streetAddress: CHILLOGALLO SN NOMBRE OE14A 40 CHILLOGALLO

legalName: GUALLAN ORTIZ EDGAR ARMANDO

Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir

streetAddress: S42H OE12B OE12-76 LA ECUATORIANA

legalName: Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir

AMAYA CANELOS FRANCISCO GABRIEL

streetAddress: AV. ALONSO DE ANGULO CABO LUIS MINACHO OE5-450 VILLA FLORA

legalName: AMAYA CANELOS FRANCISCO GABRIEL

FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN

streetAddress: IGNACIO DE QUEZADA PONCE DE LEON 2580 SANTA PRISCA

legalName: FUENTES LLUMIPANTA ANGEL FABIAN

NORIEGA CEVALLOS CARLOS ARTURO

streetAddress: VIENA PARIS 25 SOLANDA

Ramírez Lincango Nelson Rodrigo

streetAddress: VIA A ZAMBIZA AV. GARCIA MORENO S/N LLANO CHICO

legalName: Ramírez Lincango Nelson Rodrigo

GARCIA YEPEZ FAUSTO FERNANDO

streetAddress: MARIANO EGAS VILLALENGUA N38-26 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: GARCIA YEPEZ FAUSTO FERNANDO

Albarracin Chicaiza Edison Efrain

streetAddress: BERNARDO DE LEGARDA HUACHI OE6-21 COTOCOLLAO

legalName: Albarracin Chicaiza Edison Efrain

FLORES MENDEZ PEDRO LUIS

streetAddress: B CALLE L S2-533 SAN BLAS

legalName: FLORES MENDEZ PEDRO LUIS

QUIJIA REYES LUIS FERNANDO

streetAddress: BLANCA BENITEZ CALLE OE3A S/N GUAMANI

legalName: QUIJIA REYES LUIS FERNANDO

SANCHEZ CAMPAÑA CARLOS ALBERTO

streetAddress: S12B SEGUNDO PABLO OE1C GABRIEL GARCIA MORENO S12-230 CONOCOTO

legalName: SANCHEZ CAMPAÑA CARLOS ALBERTO

MUÑOZ REASCOS SERGIO JAVIER

streetAddress: OE8/ CHUGCHILAN S23 S22-38 VILLA FLORA

legalName: MUÑOZ REASCOS SERGIO JAVIER

GALARZA CHONLONG SEBASTIAN ISAAC

streetAddress: GASPAR DE VILLARROEL 6 DE DICIEMBRE S/N JIPIJAPA

SIGUENCIA SIGUENCIA ERICK ISMAEL

streetAddress: NICOLAS CEVALLO OE12 BA OE12-24 CHILLOGALLO

Amaya Jimenez Francisco Esteban

streetAddress: A DE ANGULO CABO LUIS MINACHO E5-450 LA MAGDALENA

streetAddress: GONZALO GALLO ORGE PIEDRA E7-140 N54 LA CONCEPCION

legalName: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

legalName: P & A DISEÑO Y CONSTRUCCION PAGUI S.A.S.

streetAddress: 24 DE AGOSTO JESUS DEL GRAN PODER S/N CUMBAYA

CONSTRUCTORA MOSQUERA S.C.C.

streetAddress: PASAJE LOS ALAMOS CALLE VEGA BALDEON L-02 TUMBACO

QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ALONSO DE ANGULO PEDRO DE ALFARO  SANJUAN

Barreno Lliguin Luis Ramiro

streetAddress: AV EDMUNDO CARVAJAL ALONSO DE TORRES S/N POMASQUI

MORALES GARCIA SINDHIA DEL CARMEN

streetAddress: AV 12 DE OCTUBRE FRANCISCO SALAZAR N24584 MARISCAL SUCRE


ESCUELA SUPERIOR MIL

streetAddress: SECTOR PARCAYACU AV. MANUEL CORDOVA GALARZA VIA A LA MITAD DEL MUNDO  S/N POMASQUI

rationale: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CAMBIO DE CUBIERTA, CIELO FALSO, PISOS, PINTURA EXTERIOR Y OTROS EN LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA FISCAL DE LA ESMIL.


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel provincial.

measure: provincialInvitations

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNO O DOS VIVIENDAS.

title: MCO-ESMIL-2024-003-73241

answer: Saludos cordiales, nos permitimos en realizar la siguiente aclaración.- Por inconvenientes en el sistema al momento de la elaboración del pliego, no se pudo colocar la METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA en el numeral 4.1.6 del pliego, sin embargo, los oferentes se encuentran en la obligación de dar estricto cumplimiento al ANEXO D METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA el cual se encuentra adjunto al pliego, Este parámetro se considerará cumplido en la su oferta técnica con la sola presentación del ?II FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN LA ETAPA CONTRACTUAL?

description: ACLARACION

answer: Buenos días, en referencia a su pregunta me permito poner en conocimiento que: de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.4 Experiencia General y Específica Mínima, literales de la (a-f) de las condiciones particulares del pliego, constante en las páginas 34 a la 36 del pliego y documento adjunto descrito en el índice de archivos 10 INFORME TÉCNICO DORMITORIO anexo al pliego; se solicita presentar actas de entrega recepción definitiva o provisional de experiencia de contratos en obras de MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAS DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA CIVIL Y ACABADOS, ESPECIFICAMENTE EN: 1.- INSTALACIÓN DE CUBIERTAS TERMOACÚSTICAS TIPO SÁNDUCHE GALVALUME; Y 2.- COLOCACIÓN DE PISO INDUSTRIAL RESINA DE POLIURETANO O RECUBRIMIENTO URETANO CEMENTO e=6mm ANTIDESLIZANTE; por lo que esta condición NO estará sujeta al número de actas definitivas o provisionales, RESPUEESTA COMPLETA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE

description: Se podrá aceptar como experiencia especifica una acta de mantenimiento y construcción de Cubierta metálica galvanizada prepintada?

description: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA REPARACIÓN, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORAS DE DORMITORIOS DE CADETES CAMBIO DE CUBIERTA Y BATERÍAS SANITARIAS, LABORATORIO CENTRO MÉDICO Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESMIL.

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

MAYORGA PEREZ JUAN PABLO

streetAddress: PIO DURE PEDRO CAPIRO S11-122 VILLA FLORA

legalName: MAYORGA PEREZ JUAN PABLO

MORALES ERNESTO DARIO

streetAddress: PASAJE G PUTUMAYO LOTE 1 ALANGASI

legalName: MORALES ERNESTO DARIO

Perugachi  Gilver

streetAddress: CERRO HERMOSO S8G CERRO HERMOSO E2-129 CHIMBACALLE

legalName: Perugachi  Gilver

BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

streetAddress: GARCIA MORENO LINEA FERREA E1-133 CUMBAYA

legalName: BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

Aguilera Cardenas Jose Eduardo

streetAddress: HERNAN CORTEZ AV. CARLOS QUINTO N56-48 COTOCOLLAO

legalName: Aguilera Cardenas Jose Eduardo

SALAS GOMEZ FABIAN ALFREDO

streetAddress: AV. COLON ULLOA OE3-69 SANTA PRISCA

legalName: SALAS GOMEZ FABIAN ALFREDO

TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

streetAddress: GARCIA MORENO MATOVELLE N11-324 EL SALVADOR

legalName: TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

LASCANO CABRERA CARLOS ALBERTO

streetAddress: RUSIA AV. ELOY ALFARO E9-91 EL BATAN

legalName: LASCANO CABRERA CARLOS ALBERTO

NORIEGA CEVALLOS CARLOS ARTURO

streetAddress: VIENA PARIS 25 SOLANDA

legalName: NORIEGA CEVALLOS CARLOS ARTURO

Aguas Camacho Adrián Patricio

streetAddress: AV DE LOS SHYRIS ISLA FLOREANA N40-110 JIPIJAPA

legalName: Aguas Camacho Adrián Patricio

ESTEVEZ GUAMAN CHRISTIAN JAVIER

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: DOLORES DE GALINDO MANUELA CAÑIZARES 135 SANGOLQUI

legalName: ESTEVEZ GUAMAN CHRISTIAN JAVIER

RUMIGUANO ALEMAN ANGEL RAMIRO

streetAddress: HUACA JOSE EGUSQUIZA S10-65 LA MAGDALENA

legalName: RUMIGUANO ALEMAN ANGEL RAMIRO

GUAYGUA CANTUÑA EDUARDO GERARDO

streetAddress: EL CISNE BOCANA S22-21 SAN BARTOLO

legalName: GUAYGUA CANTUÑA EDUARDO GERARDO

Tumbaco Yalama Eduardo Colon

streetAddress: AV DIEGO DE VASQUEZ Y Y N75: frente de la pizzeria el hornero N75214 PONCEANO

legalName: Tumbaco Yalama Eduardo Colon

ALDAZ BOHORQUEZ ESTEFANO SEBASTIAN

streetAddress: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERR  S10-24C CONOCOTO

RAMOS MORALES LUIS GONZALO

streetAddress: EUGENIO ESPEJO ATAHUALPA S2-188 ALANGASI

MAISINCHO FERNANDEZ MARCO ANTONIO

streetAddress: OE5L LOS ENCUENTROS S16 AV AJAVI S15-10 SAN BARTOLO

Quishpe Veloz Marco David

streetAddress: JAIME ALBUJA CHUQUIZACA OE3-385 PONCEANO

CORREA ORTIZ BRYAN GONZALO

streetAddress: AV. ANA P DE ALFARO S9 GONZALO MARTIN S9-69 VILLA FLORA

CORREA ORTIZ JOHANNA LIZETHE

streetAddress: AV. ANA PAREDES DE ALFARO GONZALO MARTIN S9-69 LA FERROVIARIA

CHILUISA GUALOTO DEBORA NICOLE

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE MARIANO CRUZ TIPAN S1 48 NAYON

CORREA ORTIZ ROGER ANDRES

streetAddress: J. DE DIOS NAVAS JAIME RIVADENEIRA T-9737 PONCEANO

ENRIQUEZ CHICAIZA ARMANDO RAMIRO

streetAddress: OE6 MACHALA N67 CUICOCHA N67-53 COTOCOLLAO

CARRILLO TAPIA SAMANTA KAROLINA

streetAddress: GEOVANNY CALLES CALIFORNIA LOTE 143 CALDERON (CARAPUNGO)

CEVALLOS ARIAS ELMER FERNANDO

streetAddress: RIO MACARA RIO QUIJOS LOTE 79 CALDERON (CARAPUNGO)

MERINO URREGO GABRIELA JUSTINE

streetAddress: OE14 B N58E ATUCUCHO N58-15 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ALLAICA CHAFLA EDISON ISRAEL

streetAddress: S52 LEONIDAS DOUBLES E3F 02 E3-65 TURUBAMBA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. MARISCAL SUCRE N75-208 BENALCAZAR

legalName: RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

ALKANCE S.A.S.

streetAddress: TRANSVERSAL 13 ENTRADA PRINCIPAL / JOYA #2  CUTUGLAHUA

ANFUBRY S.A.S. B.I.C.

streetAddress: DE LAS GALAXIAS Y DE LOS CISNES  SANJUAN

CONSTRUPODIO S.A.S.

streetAddress: LA CHICOTA Y QUEBRADA MAMA PAULINA  CAYAMBE, CABECERA CANTONAL


ESCUELA SUPERIOR MIL

streetAddress: SECTOR PARCAYACU AV. MANUEL CORDOVA GALARZA VIA A LA MITAD DEL MUNDO  S/N POMASQUI

legalName: ESCUELA SUPERIOR MIL

rationale: CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUA-CIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORAS DEL BLOQUE ”2” DE DORMITORIO DE VOLUNTARIOS DE LA ESMIL Y OTROS.


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MULTIPLES, INCLUIDAS LAS AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACIONES

title: MCO-ESNACE-2025-001-2519

answer: Estimada entidad adjunto lo solicitado en el acta de convalidación.

description: EN LOS CASOS DE LOS ANEXOS O DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE SEADJUNTE A LA OFERTA, DEBERÁ SER DIGITALIZADO Y BASTARÁ CON LA FIRMAELECTRÓNICA POR EL OFERENTE EN EL ÚLTIMO DOCUMENTO QUE SEA PARTE DELARCHIVO DIGITAL. SE APLICARÁ TAMBIÉN PARA LOS CASOS QUE HAYAN SIDOSUSCRITOS O EMITIDOS POR UN TERCERO CON FIRMA MANUSCRITA. ESTA FIRMAIMPLICARÁ LA DECLARACIÓN DE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS SONAUTÉNTICOS, EXACTOS Y VERACES, Y QUE EL OFERENTE SE HACE RESPONSABLE DELOS MISMOS DENTRO DE LOS CONTROLES POSTERIORES QUE SE PUEDA REALIZAR.

answer: Adjunto covalidacion.

answer:
CONVALIDACION DE ERRORES
MCO ESNACE 2025 001

Guayaquil 30 de Junio del 2025

Srs.
ESTACION NAVAL CENTRO
Presente

De mis consideraciones

Por medio de la presente remito a Uds muy respetuosamente las Convalidaciones solicitadas en el Acta No3 del proceso de contratación MCO ESNACE 2025 001 para el MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS REPARTOS DE JURISDICCION DE LA EOD ESNACE mediante el cual se me solicita el Anexo 14 Formulario Unico de Acuerdo de Integridad. Adjunto lo solicitado en el referido Oficio No3

Atentamente

ING XAVIER RUIZ THOMAS
           OFERENTE

description: El oferente no presenta el anexo 14 Acuerdo de integridad, 3.- el cual es requerido en los pliegos,Sección IV.- Evaluación de las ofertas. - Observaciones. - en el numeral 3.- LAS OFERTASINCLUIRÁN LOS FORMULARIOS ACTUALIZADOS: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO,FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPACONTRACTUAL, FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO YFORMULARIO ÚNICO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD.Por lo que el oferente deberá entregar este formulario.

answer:
Estimada entidad,

Una vez revisado lo solicitado en acta de convalidación, adjunto los archivos correspondientes.

answer: por favor revisar la experiencia, se adjunta todos los documentos solicitados

description: En los pliegos dispone en la Sección IV.- Evaluación de las ofertas.- Observaciones.- en elnumeral 15.- SE RECONOCERÁ LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN RELACIÓN DEDEPENDENCIA, SI EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL CONTRATISTA O ELREPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEMUESTRA SUPARTICIPACIÓN EFECTIVA, MEDIANTE EL MECANIZADO DEL IESS, COMO EMPLEADOPRIVADO O SERVIDOR PÚBLICO, EN LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO OBJETOCONTRACTUAL.El oferente deberá indicar el tipo de experiencia que cumple con estos dos contratos, además,presentará el mecanizado del IESS o factura que acredite como residente de obra enmencionados contratos.

answer: convalidado Acuerdo de integridad

name: DIMAYCON DISEÑOS MAYORES Y CONSTRUCCION S.A.

description: El oferente no presenta el anexo 14 Acuerdo de integridad, 3.- el cual es requerido en los pliegos,Sección IV.- Evaluación de las ofertas. - Observaciones. - en el numeral 3.- LAS OFERTASINCLUIRÁN LOS FORMULARIOS ACTUALIZADOS: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO,FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPACONTRACTUAL, FORMULARIO DE COMPROMISO DEASOCIACIÓN O CONSORCIO YFORMULARIO ÚNICO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD.Por lo que el oferente deberá entregar este formulario.

description: EL OFERENTE NO PRESENTA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL ÚLTIMOEJERCICIO FISCAL, O BALANCE FINANCIERO PRESENTADO A LA SUPERINTENDENCIADE COMPAÑÍAS, el cual es requerido en los pliegos, Sección IV.- Evaluación de las ofertas. -Observaciones. - en el numeral 6. CUMPLIR CON LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBREEXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DECONTRATACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN SERCOP-2016-0072PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL ÚLTIMO EJERCICIOFISCAL, O BALANCE FINANCIERO PRESENTADO A LA SUPERINTENDENCIA DECOMPAÑÍAS.Por lo que, el oferente deberá presentar este documento.

answer: Adjunto el Oficio Convalidación 001-MCO-ESNACE-2025-001 con los archivos anexos legalizados digitalmente con su respectiva firma electrónica.

description: El oferente no presenta el anexo 14 Acuerdo de integridad, 3.- el cual es requerido en los pliegos,Sección IV.- Evaluación de las ofertas.- Observaciones.- en el numeral 3.- LAS OFERTASINCLUIRÁN LOS FORMULARIOS ACTUALIZADOS: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO,FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPACONTRACTUAL, FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO YFORMULARIO ÚNICO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD.Por lo que el oferente deberá entregar este formulario.

answer: Adjunto Formulario de acuerdo de integridad.

answer: BUENOS DIAS, SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: El oferente presenta experiencia adquirida como residente de obra, para lo cual adjunta elcertificado de la Contratista ING. RICHARD DAVID CEDEÑO MOREIRA, de la OBRAMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCALREPÚBLICA DE COSTA RICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D03 PERTENECIENTE A LACOORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN – ZONA 8 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, perono presenta factura o mecanizado del IESS. el cual es requerido en los pliegos, Sección IV.-Evaluación de las ofertas.- Observaciones.- en el numeral 15.- SE RECONOCERÁ LAEXPERIENCIA ADQUIRIDA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, SI EL CERTIFICADO EMITIDOPOR EL CONTRATISTA O EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTEDEMUESTRA SU PARTICIPACIÓN EFECTIVA, MEDIANTE EL MECANIZADO DEL IESS,COMO EMPLEADO PRIVADO O SERVIDOR PÚBLICO, EN LA EJECUCIÓN DEDETERMINADO OBJETO CONTRACTUAL.El oferente deberá presentar el mecanizado del IESS o factura que acredite como residente deobra en mencionado contrato.

answer: ENVIO EL ACUERDO DE INTEGRIDAD

description: El oferente no presenta el anexo 14 Acuerdo de integridad, 3.- el cual es requerido en los pliegos, Sección IV.- Evaluación de las ofertas. - Observaciones. - en el numeral 3.- LAS OFERTAS INCLUIRÁN LOS FORMULARIOS ACTUALIZADOS: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO, FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO Y FORMULARIO ÚNICO DE ACUERDO DE INTEGRIDAD.Por lo que el oferente deberá entregar este formulario.

answer: BUENOS DIAS, SE ADJUNTA LO SOLICITADO.

description: El oferente presenta experiencia adquirida como residente de obra, para lo cual adjunta el certificado de la Contratista MARCATOMA ANGAMARCA MARTHA BEATRIZ, presentando una sola factura del mes de octubre del 2023, pero en el acta de entrega recepción provisional indica que las funciones de residente de obra 1 y 2 la realizó el ING. PEDRO JAVIER BONILLA RAMIREZ y el ING. EDISON EDWIN BONILLA RAMIREZ de la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA POR MENOR CUANTÍA DEL MANTENIMIENTO PARA LA REAPERTURA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA OLGA L. AGUILAR RAMOS DE AMIE 09H05096 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D22-PLAYAS EDUCACION.Por lo que, el oferente deberá corroborar la participación como residente de obra.

answer: HAY 03 ACLARACIONES EN ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN; POR FAVOR SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES CORRESPONDIENTE

description: ACLARACION

answer: De acuerdo a lo indicado en los pliegos en el numeral 4.1.19 Información financiera dereferencia para el índice de solvencia y endeudamiento, indica que ?Los factores para sucálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta delejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo?,por lo que, se deberá considerar de la declaración el activo corriente, pasivo corriente, totalpasivo y patrimonio. Los índices financieros solicitados son referenciales, es decir no soncausal de descalificación de la oferta.

description: FAVOR ACLARAR PARA UNA PERSONA NATURAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD, QUE PRESENTA SU DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DECLARA EN CERO, ES MOTIVO DE DESCALIFICACION DE SU OFERTA, POR NO CUMPLIR CON LOS INDICES, EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA LA DESCALIFICACION DEL OFERTANTE, INDICAR BAJO QUE RESOLUCION DE LA LOSNCP BASARIA SU DESCALIFICACION ???

answer: De acuerdo a lo indicado en los pliegos en el numeral 4.1.19 Información financiera dereferencia para el índice de solvencia y endeudamiento, indica que ?Los factores para sucálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta delejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo?,por lo que, se deberá considerar de la declaración el activo corriente, pasivo corriente, totalpasivo y patrimonio. Los índices financieros solicitados son referenciales, es decir no soncausal de descalificación de la oferta.

description: FAVOR ACLARAR PARA UNA PERSONA NATURAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD, QUE DECLARA EN CERO, ES INDISPENSABLE PARA USTEDES QUE ESTA PERSONA NATURAL PRESENTE SUS INDICES, QUE POR ENDE ESTARAN EN CERO, Y EL SISTEMA USHAY NO ACEPTA EL VALOR CERO A INGRESAR, CONSULTA SE PUEDE PONER EL VALOR QUE POR DEFECTO ESTA EN EL MODULO FACILITADOR USHAY????????

answer: De acuerdo a lo dispuesto en los pliegos el oferente deberá demostrar experiencia especificaen construcción, o mantenimiento de obra civil o acabados en edificaciones, locales, oresidencias, por lo que, se aceptará el mantenimiento de infraestructuras físicas comoinstituciones públicas (unidades policiales).

description: FAVOR ACLARAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, SE ACEPTA EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS COMO UNA INSTITUCION PUBLICA COMO LAS UNIDADES POLICIALES QUE CONTIENEN LOS MISMOS RUBROS EJECUTADOS AL DE SU PROCESO EN CASO QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, FAVOR INDICAR BAJO QUE ARTÍCULO DE RESOLUCIÓN DE LA LOSNCP BASARÍA SU RESPUESTA??

answer: De acuerdo a lo dispuesto en los pliegos el oferente deberá demostrar experiencia especificaen construcción, o mantenimiento de obra civil o acabados en edificaciones, locales, oresidencias, por lo que, se aceptará la remodelación, adecuación y mantenimiento de unedificio administrativo.

description: FAVOR ACLARAR PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, SE ACEPTA LA REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE UN EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE CONTIENEN LOS MISMOS RUBROS EJECUTADOS AL DE SU PROCESO, EN CASO QUE SU RESPUESTA SEA NEGATIVA, FAVOR INDICAR BAJO QUE ARTÍCULO DE RESOLUCIÓN DE LA LOSNCP BASARÍA SU RESPUESTA??

answer: La presentación del cronograma valorado de trabajos puede ser en forma semanal o mensual,siempre que se considere el plazo de entrega establecido en los pliegos.

description: Saludos cordiales, El cronograma se lo puede presentar mensual o debe ser obligatoriamente de forma semanal?

answer: De acuerdo a lo indicado en los pliegos en las observaciones de la Sección IV, Evaluación delas Ofertas, ??los oferentes deberán presentar las ofertas (formularios y documentos derespaldo) firmadas electrónicamente mediante el programa y/o aplicativo firma ec, 2. de art.32.-acuerdo al reglamento a la ley orgánica del sistema nacional contratación pública quetextualmente indica: para los casos de las ofertas, bastará con la firma electrónica en losformularios contenidos en los modelos de pliegos. en los casos de los anexos odocumentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con lafirma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. seaplicará también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos por un tercero con firmamanuscrita. esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados sonauténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro

description: Saludos cordiales, Es necesario firmar electrónicamente los documentos que se presenten en la oferta, tales como cédula, ruc, rup, certificados de experiencia, etc.?

answer: El formulario de equipo mínimo se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetros en la etapa contractual, pero es necesario llenar los formularios adjuntos al pliego, lo cual seindica en los pliegos en las observaciones de la Sección IV, Evaluación de las Ofertas.

description: Saludos cordiales, El formulario de equipo mínimo se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetros en la etapa contractual o es necesario llenar el formulario del equipo mínimo. De antemano gracias por su atención.

answer: El formulario del personal técnico y de experiencia del personal técnico seconsiderará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetrosen la etapa contractual, pero es necesario llenar los formularios adjuntos al pliego, de acuerdoa lo indicado en los pliegos en las observaciones de la Sección IV, Evaluación de las Ofertas,con respecto a la forma se deberá considerar lo establecido en los pliegos ?? en los casos delos anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado ybastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte delarchivo digital. se aplicará también para los casos que hayan sido suscritos o emitidos por untercero con firma manuscrita. esta firma implicará la declaración de que todos los documentospresentados son auténticos, exactos y veraces, y que el oferente se hace responsable de losmismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar??.

description: Saludos cordiales, El formulario del personal técnico y de experiencia del personal técnico se considerará cumplido con la sola presentación del formulario de compromiso de parámetros en la etapa contractual o es necesario llenar el formulario del personal técnico y de ser así, el personal técnico usado para el proceso debe firmar con firma electrónica o basta con la firma manuscrita. De antemano gracias por su atención.

answer: Según Resolución RE-SERCOP-2018-000093 y RE-SERCOP-2017-0000077, Si con lapresentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, elproveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, estecontrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos deexperiencia, considerando esto, la experiencia específica puede acreditar la experienciageneral.

description: Saludos, La experiencia general puede ser la misma que la experiencia específica?

answer: De acuerdo a lo dispuesto en los pliegos el oferente deberá demostrar experiencia especificaen construcción, o mantenimiento de obra civil o acabados en edificaciones, locales, oresidencias, por lo que, se aceptará la remodelación, construcción o reconstrucción de unmercado.

description: Saludos, Se acepta como experiencia específica la Remodelación / Construcción o Reconstrucción de un Mercado con rubros similares a los del presente proceso?

name: CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES ELECTRO HELP SERVICES EHS S.A.

name: INGENIERIA ELECTRICA Y REDES INGELEC S.A.

name: ESTUDIOS, DISEÑOS, FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CUEVA ESPINOZA ENKICIVIL S.A.S.

description: MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LOS REPARTOS DE JURISDICCIÓN DE LA EOD ESNACE

eligibilityCriteria: Plazo de Entrega,Cumplimiento Especificaciones,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia Específica,Plan de Trabajo,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

ESTACION NAVAL CENTRO

streetAddress: CAÑAR Y 5 DE JUNIO MOLINERA NACIONAL  XIMENA

legalName: ESTACION NAVAL CENTRO

GUTIERREZ TENORIO JORGE KLEBER

streetAddress: JOSE MASCOTE CLEMENTE BALLEN 1803 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: GUTIERREZ TENORIO JORGE KLEBER

MARQUEZ SUAREZ LUIS AMBROSIO

streetAddress: DR PIO JARAMILLO ALVARADO DR SIXTO DURAN BORRERO CIUDADELA COVIEM MZ 15 S 9 9 XIMENA

legalName: MARQUEZ SUAREZ LUIS AMBROSIO

ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

streetAddress: 3RA.AVENIDA 1RA.2DA.CALLES 0204 TARQUI

legalName: ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

PALADINES GUAMAN ELIZABETH YAQUELINE

streetAddress: COLINAS DE LA ALBORADA A 100 METROS DE CAFE ZARUMA MZ 799 SOL 09 TARQUI

legalName: PALADINES GUAMAN ELIZABETH YAQUELINE

MARCILLO JAUCH JOSE ENRIQUE

streetAddress: CIUDADELA ORQUIDEAS SN 19 TARQUI

legalName: MARCILLO JAUCH JOSE ENRIQUE

RUIZ THOMAS XAVIER ANTONIO

streetAddress: URB. EL CONDADO  SOLAR 30 TARQUI

legalName: RUIZ THOMAS XAVIER ANTONIO

GUZMAN ROSALES PEDRO ELIAS

streetAddress: AV. ISIDRO AYORA A LADO DE POLARIS SOLAR 22 TARQUI

legalName: GUZMAN ROSALES PEDRO ELIAS

Norero  Wilson Ricardo

streetAddress: Coop. Puertas del Sol Km 8 1/2 Vía a la Costa mz 2383 Sl 8

legalName: Norero  Wilson Ricardo

TELLO TUMBACO LUIS ALEXANDER

streetAddress: SOLAR 5 TARQUI

legalName: TELLO TUMBACO LUIS ALEXANDER

GARZON QUINTERO LUIS ENRIQUE

streetAddress: .  SOLAR 19 XIMENA

legalName: GARZON QUINTERO LUIS ENRIQUE

GARCIA MUÑOZ JEFFERSON ALEXANDER

streetAddress: 09 XIMENA

legalName: GARCIA MUÑOZ JEFFERSON ALEXANDER

JIMENEZ MERO DAVID ORLANDO

streetAddress: CALLE H MERCADO CARAGUAY PUESTO152 AYACUCHO

legalName: JIMENEZ MERO DAVID ORLANDO

VITERI SERNA CARLOS ALBERTO

streetAddress: 20A 151 SOLAR 4 TARQUI

legalName: VITERI SERNA CARLOS ALBERTO

LA MOTA MACIAS FERNANDO JAVIER

streetAddress: SOLAR 4 TARQUI

legalName: LA MOTA MACIAS FERNANDO JAVIER

BORBOR LINDAO JONATHAN JACKSON

streetAddress: Cdla. Apolo, Calle 17 ava. y 25 ava. 1414Y calle HI - A una cuadra del Mercado 1414 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

MERCHAN PEÑAFIEL JAIME FERNANDO

streetAddress: AVENIDA KENNEDY CALLE 12B SOLAR 7 XIMENA

VILLAO MARAÑON JORGE ALBERTO

streetAddress: AV UAN TANCA MARENGO 2DO CALLEJON 16A NO 20 TARQUI

Abeiga Alcívar Natán Santiago

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA HUANCAVILCA CIUDAD DEL NORTE A DOS CIENTOS METROS DE FARMACIA Calle: 23 TARQUI

BUSTAMANTE QUINTERO GUSTAVO ADOLFO

streetAddress: COOP.SANTIAGUITO DE ROLDOS II A 1 CUADRA DE LA IGLESIA SANTA FAZ SOLAR 9 XIMENA

CAMPOVERDE MOREIRA MARLON JOEL

streetAddress: URBANIZACION MI LOTE A MEDIA CUADRA DE LA GARITA DE SEGURIDAD 39 PASCUALES

CONSTRUCONFOR S.A.

streetAddress: CLDA. URBANOR A DOS CUADRAS DE IGLESIA DE MORMONES MZ. 103 SL. 05 TARQUI

ETISA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.

streetAddress: AV. BENJAMIN CARRION  Y DR. EMILIO ROMERO  0111 TARQUI

streetAddress: URBANIZACIÓN LA MURALLA, AVENIDA ISIDRO AYORA KM 12 VIA A DAU

streetAddress: CDLA. FERROVIARIA AV. 3ERA #100 ENTRE 5TA Y 5TA CALLE DIAGONAL AL COLEGIO CARLOS MONTEVERDE ROMERO S/N TARQUI

streetAddress: ORIENTE E CALLE 15 5425 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

DAMITERREZ CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: METROPOLIS 2A  Y AUTOPISTA NARCISA DE JESUS MZ. 873 VILLA 18 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: S.ROBLES CHAMBERS 2321 N. SEGO 8VA CALLE  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

CONSTRUCTORA GEOSAMIT S.A.S.

streetAddress: CIUDADELA LOS VERGELES 3ERA ETAPA MZ: 47  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ARGU INGENIERIA S.A.S.

streetAddress: 3ER CALLEJON 17NE JOSE MARIA EGAS  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

SALTOS MENDOZA MILTON ROQUE

streetAddress: MZ 2362  SN Y COOP.EL LIMONAL PB .  SOLAR 20 TARQUI


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESNAJA-2025-0001-70546

answer: Si, se aceptará, experiencia especifica en obra civil, siempre y cuando tenga directa relaciónal objeto contractual. Por lo tanto, si es acreditable la experiencia con la presentación de lasrespectivas facturas y actas o certificados, justificando que los rubros sean similares

description: ESTIMADOS DE LA COMISIÓN, SE ACEPTARÁ COMO COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA UN ACTA DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DE UNA UNIVERSIDAD?

answer: Si, la localidad del consorcio se determina por la ubicación de sus participantes. Todos losintegrantes del consorcio deben estar inscritos en el cantón donde se va a realizar el proyecto,al menos 6 meses antes de la presentación de la oferta, como se estipula en la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública

description: Estimados, en este proceso sera válido que únicamente el procurador común, quien posee el mayorporcentaje de participación a su vez en el consorcio, cumpla con el requisito de localidad onecesariamente todos los miembros del consorcio deben tener la localidad en donde se hará elproyecto?

description: SOSTENIMIENTO DE EDIFICACIONES ESNAJA BIMJAM

eligibilityCriteria: Experiencia,Otros Parámetros de Calificación,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

ESTACION NAVAL DE JAMBELI

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: AVDA BOLIVAR MADERO VARGAS ATRAS DEL LICEO NAVAL JAMBELI S/N PUERTO BOLIVAR

legalName: ESTACION NAVAL DE JAMBELI

MALDONADO AREVALO TONY RENE

streetAddress: CIRCUNVALACION SUR PRIMERA Y SEGUNDA OESTE S/N MACHALA

legalName: MALDONADO AREVALO TONY RENE

SOCOLA VALDIVIEZO ANGEL GONZALO

streetAddress: OCTAVA SUR QUINCE Y DIECISEISAVA OESTE SOLAR 18 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SOCOLA VALDIVIEZO ANGEL GONZALO

GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

streetAddress: PICHINCHA NAPOLEON MERA 405 MACHALA

legalName: GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

JIMA QUICHIMBO CARLOS ALBERTO

streetAddress: BOLIVAR AV FERROVIARIA S/N EL CAMBIO

legalName: JIMA QUICHIMBO CARLOS ALBERTO

GONZALEZ SALINAS LUIS HERNAN

streetAddress: S/N MACHALA

legalName: GONZALEZ SALINAS LUIS HERNAN

GUACHUN YAGUAL CESAR HERNAN

streetAddress: AVENIDA CUARTA SUR SIMÓN BOLÍVAR Y ECUADOR A UNA CUADRA DE LA VÍA PA S/N EL CAMBIO

legalName: GUACHUN YAGUAL CESAR HERNAN

GUTIERREZ GRIJALVA ORSON WELLINGTON

streetAddress: AV ALEJANDRO CASTRO B   LA PROVIDENCIA

legalName: GUTIERREZ GRIJALVA ORSON WELLINGTON

LEON PINDO DIANA CAROLINA

streetAddress: BARRIO SANTA FE CALLE A A 200 METROS DE PASO A DESNIVEL S/N EL CAMBIO

legalName: LEON PINDO DIANA CAROLINA

ALAVA PESANTEZ XAVIER FERNANDO

streetAddress: AV TERCERA SUR VEINTICUATRO Y VEINTICINCO AVA SN MACHALA

legalName: ALAVA PESANTEZ XAVIER FERNANDO

RANCHO MARPAL S A

streetAddress: JUNIN KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIADO SN MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: RANCHO MARPAL S A

VALLEALTO S A

streetAddress: VIA BALOSA  S/N LA PROVIDENCIA

legalName: VALLEALTO S A

CONSTRUCTORA GISMA S A

streetAddress: PRIMERA NORTE  S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CONSTRUCTORA GISMA S A

CONSTRUCTORA MAHEGO S.A.S.

streetAddress: Barrio: VILLAFLORA Calle: AV DECIMA DIAGONAL A TIENDA MARISOL S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CONSTRUCTORA MAHEGO S.A.S.

CONSTRUVIALIDAD S.A.

streetAddress: SN SN  MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUVIALIDAD S.A.

YUNGAN BOMBON DAVID ROLANDO

region: ORELLANA

streetAddress: FRANCISCO PIZARRO CUYABENO 20 DE MAYO S/N PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA


status: valid

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESNAJA-2025-002-70546

status: complete

answer: Se respondió las preguntas conforme OF-ARE-ESNAJA-LOG-2025-0078-O remitido por el miembro evaluador SGOS-MC CARRILO HERNAN

description: ACLARACION

answer: Para avalar una experiencia bajo relación de dependencia en una constructora que haya ejecutado obras para el sector público, se deberá presentar un certificado emitido por la entidad contratante de la obra, en el que se justifique la participación efectiva del profesional como empleado de la constructora. El porcentaje a considerar será el 40% del monto de la obra.

description: Señores de la comisión el Oferente puede ser Residente de Obra

answer: Si, es necesario la verificación de la integridad y requisitos mínimos de la oferta para analizar la credibilidad del profesional sobre los parámetros exigidos por nuestra institución, y la calificación estarán enmarcados sobre el Reglamento de la LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.

description: Señores de la comisión se considerara lo que reza en el Reglamento de la LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripciónNo será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo.

answer: Si, se aceptará, la presentación de cronogramas de meses o semanas conforme al plazo establecido en los pliegos del proceso.

description: Estimados miembros de la comisión, el cronograma valorado de trabajo sera presentado en meses o semanas

answer: NO, la pregunta no tiene relevancia sobre temas del proceso, viene a ser una publicación de servicios profesionales.

name: TAPROCOM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: Si, se aceptará, experiencia especifica en obra civil, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. Por lo tanto, si es acreditable la presentación de un solo contrato por un valor similar a lo solicitado con la presentación de las respectivas facturas y actas o certificados.

description: SEÑORES COMISIÓN TÉCNICA, INDICAR SI ES VÁLIDO LA PRESENTACIÓN DE UN SOLO CONTRATO COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA Y GENERAL DEL OFERENTE.

answer: No, se justifica valida la experiencia de administrador de Contrato. Porque es un enlace entre la entidad contratante y el adjudicatario, y no es actor directo con responsabilidad sobre ser postulante de concurso mediante lo estipulado en el SERCOP.

description: SEÑORES COMISIÓN TÉCNICA, INDICAR SI LA FIGURA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO ES VALIDA PARA JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO.

answer: Si, se aceptará, experiencia especifica en obra civil, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. Por lo tanto, si es acreditable la experiencia con la presentación de las respectivas facturas y actas o certificados, justificando que los rubros sean similares.

description: SEÑORES COMISIÓN TÉCNICA, INDICAR SI LA MISMA EXPERIENCIA ESPECÍFICA PODRÍA SER UTILIZADA PARA LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE.

description: SOSTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS VIVIENDA FISCAL ESNAJA

eligibilityCriteria: Experiencia,Plazo de Entrega,Otros Parámetros de Calificación,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

MURILLO MUELA CARLOS EFREN

streetAddress: AV PRINCIPAL SEC B B18 SN EL RETIRO

legalName: MURILLO MUELA CARLOS EFREN

ABADIE ROMERO JONATHAN XAVIER

streetAddress: JOSE CABRERA AV 25 DE JUNIO Y GRAN COLOMBIA S/N MACHALA

legalName: ABADIE ROMERO JONATHAN XAVIER

CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS

streetAddress: CALLE 16 DE ABRIL DIAGONAL A LA GUARDERIA MUNICIPAL SN EL RETIRO

legalName: CARCHI BENITEZ JUAN CARLOS

CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

streetAddress: SN SN S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION SERRANO RICARDO JAVIER

YAGUACHI CUENCA SARA ELIZABETH

streetAddress: DR JOSE BORJA DR WINGSTON VALDIVIEZO S/N MACHALA

legalName: YAGUACHI CUENCA SARA ELIZABETH

LUNA OROSCO JORGE LUIS

streetAddress: CIUDADELA LOS ANDES JUNTO  A LA UNIDAD EDUCATIVA 16 DE JUNIO S/N LA PROVIDENCIA

legalName: LUNA OROSCO JORGE LUIS

DUTAN ARPI ALVARO FRANKLIN

streetAddress: VIA A BELLA INDIA 1 Y SN  S/N EL CAMBIO

legalName: DUTAN ARPI ALVARO FRANKLIN

SANCHEZ BENITEZ JOSE LUIS

streetAddress: CRISTOBAL COLON DECIMA NORTE S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

LEON FLORES LUIS JEFFERSON

streetAddress: BUENAVISTA ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 3013 MACHALA

GARCIA CORDOVA ALEXANDER JOEL

streetAddress: ALEJANDRO CASTRO BENITEZ PASAJE 12AVA B ESTE 0 NUEVE DE MAYO

ADC COMPUTER CIA LTDA

streetAddress: JUNIN MARCEL LANIADO Y KLEBER FRANCO 423 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

OBSECSUR S.A.S.

streetAddress: CRISTOBAL COLON 2DA DIAGONAL 1914 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESNALO-2025-002-80256

answer: Se aclara para todos los Oferentes que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego, en el índice de archivos, en el numeral 14, en el archivo Condiciones-Particulares-del-Pliego-de-Menor-Cuantía, de los Modelos Obligatorios de Pliego para los procedimientos de Menor Cuantía de Obras, en la Sección IV, Numeral 4.1.4, literal e, último párrafo; se modifica y elimina del pliego en cuanto a la temporalidad solicitada para las experiencias generales ,20 años y específicas ,15 años;  y se reemplaza y agrega lo siguiente: La entidad contratante solicita como temporalidad de experiencia general y específica desde el año 2000. Por lo tanto, los Oferentes podrán acreditar la experiencia general y específica dentro de dicho período. Cabe indicar que se mantiene los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia.

description: ACLARACION

answer: Se aclara para todos los Oferentes que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el pliego, en el índice de archivos, en el numeral 14, en el archivo Condiciones-Particulares-del-Pliego-de-Menor-Cuantía, de los Modelos Obligatorios de Pliego para los procedimientos de Menor Cuantía de Obras, en la Sección IV, Numeral 4.1.4, literal c. que dice: La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.; se elimina del pliego todo lo que se estaba requiriendo para acreditar la experiencia específica mínima; y se reemplaza y agrega lo siguiente como requerimiento de cumplimiento obligatorio: Deberán demostrar experiencia en mantenimiento y/o reparación en áreas de cocina con rubros similares a los solicitados en este concurso; para validar la experiencia deberán adjuntar a sus ofertas, en el caso de que la experiencia haya sido obtenida con Entidades Públicas, adjuntar copia del acta   VERIFICAR ANEXO DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE ESNALO

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Metodología y Cronograma,Personal Técnico,Experiencia General,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

ESTACION NAVAL DE SAN LORENZO

region: ESMERALDAS

locality: SAN LORENZO

streetAddress: Av. Armada Nacional Barrio Las Marias A tres cuadras el Muelle Municipal S/N SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: ESTACION NAVAL DE SAN LORENZO

Herrera Pedreros Tatiana Valeria

streetAddress: AVENIDA 5 DE AGOSTO CALLE JOSE GARCES  S/N SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: Herrera Pedreros Tatiana Valeria

Cano Pico Nestor Javier

streetAddress: TACITO ORTIZ SL12 SUCRE M172 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: Cano Pico Nestor Javier

rationale: MANTENIMIENTO DE LA COCINA DE ESNALO


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-ESNALO-2025-003-80256

description: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE LOS RETENES NAVALES DE LIMONES Y BORBÓN

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Garantía Técnica,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

PLATA CABEZAS CARLOS VICENTE

streetAddress: ESMERALDAS / SAN LORENZO / SAN LORENZO / CALLEJON 5 SL20 Y JOSE GARCES  CALLEJON 5 SL20 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: PLATA CABEZAS CARLOS VICENTE

OREJUELA ORTIZ JACKSON LEONID

streetAddress: CALLEJON Z1 BARON DE CARONDELET BARRIO PALESTINA Z1 M239 SL18 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: OREJUELA ORTIZ JACKSON LEONID

CARABALI POROZO STALYN ANTONIO

streetAddress: AV. CAMILO PONCE 27 DE NOVIEMBRE  SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: CARABALI POROZO STALYN ANTONIO

CHAVEZ QUINTERO KARLA NATALY

streetAddress: SIMON PLATA TORRES AV ARMADA NACIONAL 12 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: CHAVEZ QUINTERO KARLA NATALY

MARTINEZ MUÑOZ EDISON JAVIER

streetAddress: 26 DE AGOSTO SIRENA DEL PAILON Mz 155 SL 9 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: MARTINEZ MUÑOZ EDISON JAVIER

OCAMPO GUISAMANO JARVI

streetAddress: CALLE SAN LORENZO PASTOR CUERO 0402 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: OCAMPO GUISAMANO JARVI

BOYA RUIZ NEISER JADER

streetAddress: ELOY ALFARO ISIDRO AYORA 7 SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: BOYA RUIZ NEISER JADER