name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JUNCAL

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION ( INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION ) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE INDUSTRIAS MANUFACTURA Y EDIFICIOS AGRICOLAS.

title: MCO-GOBIERNOPARROQUIALJUNCAL-2025-00001-114772

description: EN BASE A LO SOLICITADO EN LOSPLIEGOS, PARA JUSTIFICAR LAEXPERIENCIA ESPECÍFICA,CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIOSQUE CONTEMPLEN NICHOS YBÓVEDAS DE AL MENOS 200UNIDADES EN CALIDAD DECONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,SUPERINTENDENTE, RESIDENTE,FISCALIZADOR?. SE SOLICITAADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUESUSTENTE LO SOLICITADO. PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DELCONTRATO A LA FECHA DEEJECUCIÓN DEL CONTRATOO PLANOS CONSTRUCTIVOSFIRMADOS POR LA ENTIDADCONTRATANTE A LA FECHADE EJECUCIÓN DELCONTRATO.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: EN BASE AL ART.21 DE LA NORMATIVASECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONALDE CONTRATACIÓN PUBLICA, Lasuscripción y validación de todos losdocumentos electrónicos, dentro de losprocesos de contratación, encualquiera de sus fases, se realizará através del aplicativo oficial desuscripción y validación provisto por elMinisterio rector de lasTelecomunicaciones o los autorizadospor dicho ente rector. Y EN BASE A LOSOLICITADO EN LOS PLIEGOS, PARAJUSTIFICAR LA EXPERIENCIAESPECÍFICA, CONSTRUCCIÓN DECEMENTERIOS QUE CONTEMPLENNICHOS Y BÓVEDAS DE AL MENOS200 UNIDADES EN CALIDAD DECONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,SUPERINTENDENTE, RESIDENTE,FISCALIZADOR?. SE SOLICITAADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUESUSTENTE LO SOLICITADO. PRESENTAR EL ACTA DE LACONSTRUCCIÓN DE LAPRIMERA ETAPA DELCEMENTERIO CENTRAL DELA PARROQUIA TURI,CANTÓN CUENCA,PROVINCIA DEL AZUAYFIRMADO POR ELAPLICATIVO OFICIAL SEGÚNART. 21 DEL REGLAMENTO.PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DELCONTRATO A LA FECHA

answer: convalidacion

answer: SE ADJUNTAN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS FIRMADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LA FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO, QUE JUSTIFICA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA PRESENTADA CON EL OBJETO CONTRACTUAL (CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE BÓVEDAS Y 1 BLOQUE DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL CANTÓN BIBLIÁN), ADEMÁS SE ADJUNTA EL RESPECTIVO CONTRATO, EL ACTA DEFINITIVA Y LOS RESPECTIVOS PLANOS ESTRUCTURALES. ADEMAS SE RECALCA QUE ESTA INFORMACIÓN ES PÚBLICA Y QUE TODO CIUDADANO TIENE LIBRE ACCESO DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PORTAL DEL SOCE (SISTEMA OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA) COMO INDICA LA CLÁUSULA SEGUNDA NUMERAL 2.3 Y 2.4 DEL ACTA DEFINITIVA, QUE ENSEÑA QUE SE REALIZÓ LA RESPECTIVA INVITACIÓN DEL PROCESO PARA LA (CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE BÓVEDAS Y 1 BLOQUE DE NICHOS EN EL CEMENTERIO DEL CANTÓN BIBLIÁN) EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SISTEMA OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA Y EN DONDE SE PUEDE VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

description: EN BASE A LO SOLICITADO EN LOSPLIEGOS, PARA JUSTIFICAR LAEXPERIENCIA ESPECÍFICA,CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIOSQUE CONTEMPLEN NICHOS YBÓVEDAS DE AL MENOS 200UNIDADES EN CALIDAD DECONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,SUPERINTENDENTE, RESIDENTE,FISCALIZADOR?. SE SOLICITA ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUESUSTENTE LO SOLICITADO. PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DELCONTRATO A LA FECHA DEEJECUCIÓN DEL CONTRATOO PLANOS CONSTRUCTIVOSFIRMADOS POR LA ENTIDADCONTRATANTE A LA FECHA DE EJECUCIÓN DELCONTRATO.

answer: Se adjunta lo solicitado.

description: EN BASE A LO SOLICITADO EN LOSPLIEGOS, PARA JUSTIFICAR LAEXPERIENCIA ESPECÍFICA,CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIOSQUE CONTEMPLEN NICHOS YBÓVEDAS DE AL MENOS 200UNIDADES EN CALIDAD DECONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,SUPERINTENDENTE, RESIDENTE,FISCALIZADOR?. SE SOLICITAADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUESUSTENTE LO SOLICITADO.PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DELCONTRATO A LA FECHA DEEJECUCIÓN DEL CONTRATOO PLANOS CONSTRUCTIVOSFIRMADOS POR LA ENTIDADCONTRATANTE A LA FECHADE EJECUCIÓN DELCONTRATO.

answer:
Cañar marzo 9 de 2025
Señores
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JUNCAL
Y MIEMBROS DE LA COMISION CALIFICADORA

De mis consideraciones.

Llama la atención que la comisión siga solicitando cada vez más documentación que a mi criterio es irrelevante,  se ha demostrado con documentos que se cumple con lo solicitado en los pliegos, para la realización de esta obra, MCO-GOBIERNOPARROQUIALJUNCAL-2025-00001 en la experiencia especifica dice El oferente presentará experiencia específica en construcción de: Cementerios que contemplen nichos y bóvedas de al menos 200 unidades, dentro de un mismo contrato Justificadas con actas de entrega Recepción Provisional o Definitiva, se ha presentado el contrato, el acta de recepción definitiva de la construcción del campo santo Municipal para la ciudad de Cañar, se han presentado fotos los 311 nichos construidos  planos de los nichos construidos los mismos que están certificados por el Ing. Cristian Muñoz Director de obras públicas del Municipio de Cañar, en la convalidación me solicitan planos AS BUIL  firmados por el Administrador del contrato debo manifestar que la obra se realizó hace 18 años y no existía la figura de Administrador del contrato, además no se realizaron planos constructivos. Por lo que con los documentos presentados en la oferta se demuestra que cumplo con la experiencia especifica solicitada. Por lo antes manifestado se ha demostrado que cumplo con lo solicitado en los pliegos, de ser el caso acudiré al  SERCOP

description: EN BASE A LO SOLICITADO EN LOSPLIEGOS, PARA JUSTIFICAR LAEXPERIENCIA ESPECÍFICA,CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIOSQUE CONTEMPLEN NICHOS Y BÓVEDAS DE AL MENOS 200UNIDADES EN CALIDAD DECONTRATISTA, SUBCONTRATISTA,SUPERINTENDENTE, RESIDENTE,FISCALIZADOR?. SE SOLICITAADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUESUSTENTE LO SOLICITADO.PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DELCONTRATO A LA FECHA DEEJECUCIÓN DEL CONTRATO. O PLANOS CONSTRUCTIVOSFIRMADOS POR LA ENTIDADCONTRATANTE A LA FECHADE EJECUCIÓN DELCONTRATO.

answer: Estimados miembros de la comisión técnica, adjunto envío documentos donde se explica el alcance del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPOSANTO PARA EL CANTÓN CAYAMBE bajo el numero de proceso MCO-GADIPMC-05-2020, dichos documentos están firmados por las autoridades respectivas, la veracidad de dichos documentos pueden ser comprobada en la plataforma del portal de compras publicas, adjunto dirección electrónica para verificación.

description: EN BASE A LO SOLICITADO EN LOSPLIEGOS, PARA JUSTIFICAR LAEXPERIENCIA ESPECÍFICA,CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIOSQUE CONTEMPLEN NICHOS Y BÓVEDAS DE AL MENOS 200 UNIDADES EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, SUPERINTENDENTE, RESIDENTE, FISCALIZADOR?. SE SOLICITAADJUNTAR DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LO SOLICITADO PRESENTAR PLANOS ASBUILT FIRMADOS POR ELADMINISTRADOR DEL CONTRATO A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O PLANOS CONSTRUCTIVOS FIRMADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE A LA FECHADE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

answer: En base al artículo 85 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se establece ?El SERCOP regulará en su normativa los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida en el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, la entidad contratante a más de lo expresado en este artículo, deberá considerar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en la ejecución de este tipo de contratos.Según lo descrito anteriormente, se está dando cumplimiento a lo establecido en el RGLOSNCP, tanto en montos como en conocimiento y experiencia afines al objeto de contratación.

description: por que ponen un numero determinado de nichos en base a que criterio técnico determinaron que el numero indicado es 200 ? claramente diseccionan el contrato no siguiendo los principios que establece el sercop.

answer: Estimado oferente adjunto las coordenadas geográficas, E = 725650.15 N = 9724949.12.

description: Buenos dias por favor adjuntar las coordenadas de la ubicación exacta del proyecto

answer: En base al artículo 85 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se establece ?El SERCOP regulará en su normativa los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida en el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, la entidad contratante a más de lo expresado en este artículo, deberá considerar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en la ejecución de este tipo de contratos Según lo descrito anteriormente, se está dando cumplimiento a lo establecido en el RGLOSNCP, tanto en montos como en conocimiento y experiencia afines al objeto de contratación.

description: Estimada entidad contratante, si tengo experiencia en 190 nichos en una sola acta, se validará la experiencia???.El proceso constructivo es exactamente igual para 10, 20, 50, 100 o 200 nichos. En esta etapa si se pueden introducir cambios en los pliegos. Revisar normativa por favor. Verificar el monto de experiencia solicitada por favor.De no aceptar por favor justificar técnicamente cual es la razón de no ser flexibles en apenas 10 nichos. O acaso se esta direccionando el proceso de alguna forma??

answer: No existe pregunta, por favor remitirse a lo establecido en el presente proyecto.

description: SE REALIZAN OFERTAS: COTIZACIONES LICITACIONES MENORES CUANTIAS INF 0978842435, SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE INF 0978842435

answer: No existe pregunta, por favor remitirse a lo establecido en el presente proyecto.

answer: En base al artículo 85 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se establece ?El SERCOP regulará en su normativa los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida en el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, la entidad contratante a más de lo expresado en este artículo, deberá considerar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en la ejecución de este tipo de contratos.Según lo descrito anteriormente, se está dando cumplimiento a lo establecido en el RGLOSNCP, tanto en montos como en conocimiento y experiencia afines al objeto de contratación.

description: Buenas Tardes. Justificar el direccionamiento del proceso al poner 200 nichos con un valor de experiencia que no llega ni a la mitad de nichos. Adicionalmente van a calificar bien esta vez? Ya se le cayo el proceso una vez y si eliminan de nuevo a oferentes sin la opción de convalidar como a otros se les caerá nuevamente.

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, se establece que para acreditar la experiencia específica se deberá cumplir con lo siguiente: ?El oferente presentará experiencia específica en construcción de: Construcción de Cementerios que contemplen nichos y bóvedas de al menos 200 unidades con un monto mínimo de 3.533,04$ (5% del monto referencial).

description: Señores miembros de la comisión buenas tardes, favor especificar cual es el monto a cumplir de la experiencia especifica ya que dentro de los pliegos consta $ 353.304,00000 tres cientos cincuenta y tres mil tres cientos cuatro con 00/100 "valor" que no se apega a la ley para una oferta que asciende a $ 70.660,79000 setenta mil seis cientos sesenta con 79/100

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo, el oferente puede ser arquitecto siempre y cuando cumpla con lo solicitado en el numeral 4.1.4 de los pliegos del presente procedimiento, se establece que para acreditar la experiencia específica se deberá cumplir con lo siguiente: ?El oferente presentará experiencia específica en construcción de: Construcción de Cementerios que contemplen nichos y bóvedas de al menos 200 unidades con un monto mínimo de 3.533,04$ (5% del monto referencial).

description: El oferente puede ser arquitecto? y en caso de que no Cuál es la justificación para dicha exclusión?

answer: En base al artículo 85 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, se establece ?El SERCOP regulará en su normativa los instrumentos y modalidades de acreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia requerida en el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura y construcción, la entidad contratante a más de lo expresado en este artículo, deberá considerar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en la ejecución de este tipo de contratos

description: Buenas tardes estimados miembros de la comisión solicito de la manera mas comedida justificar de manera técnica, jurídica y económica la experiencia solicitada en experiencia específica. Tal parece que nuevamente se intenta dirigir el proceso pues es evidente que los rubros y el proceso constructivo a realizarse en 10 como en 1000 bóvedas es el mismo. no entiendo porque se exigen justamente 200. Justificar de manera clara y precisa caso contrario suscribir la respectiva aclaratoria.

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, se establece que para acreditar la experiencia específica se deberá cumplir con lo siguiente: ?El oferente presentará experiencia específica en construcción de: Construcción de Cementerios que contemplen nichos y bóvedas de al menos 200 unidades (?)?, con un monto mínimo de 3.533,04$ (5% del monto referencial), por tanto, NO se validará la experiencia en construcción de bloques administrativos.

description: Buenas tardes responder si para la  experiencia especifica será válida construcción de bloques administrativos ya que tienen como componentes los mismos rubros ?

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, se establece que para acreditar la experiencia específica se deberá cumplir con lo siguiente: ?El oferente presentará experiencia específica en construcción de: Construcción de Cementerios que contemplen nichos y bóvedas de al menos 200 unidades (?)?, con un monto mínimo de 3.533,04$ (5% del monto referencial).

description: Buenas tardes comisión técnica, mi pregunta cómo es que se pide experiencia que esta fuera de los parámetros de la ley para menores cuantías el valor expuesto es de 353304.00 $, si el caso del valor es una equivocación y el monto solicitado es de 3533.04 $, me podrían explicar en qué lugar del mundo se pueden construir 200 bóvedas o nichos con un valor de 3533.04 $, esta es una clara demostración del direccionamiento que se pretende dar al proceso de contratación ya que con 3533.04$ no se puede realizar dicha construcción o justificar dicha experiencia.

description: CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO PARROQUIAL ETAPA 1

eligibilityCriteria: Indices Financieros,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: CAÑAR

locality: CAÑAR

streetAddress: CENTRO JUNCAL FRENTE A LA IGLESIA SIN NUMERO JUNCAL

CORONEL CLAVIJO DAMIAN ESTEBAN

streetAddress: Calle Bolivar  2-09 CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CORONEL CLAVIJO DAMIAN ESTEBAN

VERDUGO CRESPO DIEGO LIZANDRO

streetAddress: 3 DE NOVIEMBRE CHIMBORAZO S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: VERDUGO CRESPO DIEGO LIZANDRO

DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO

streetAddress: JOSE PERALTA ANDRES F. CORDOVA S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: DUY PADILLA ENRIQUE FERNANDO

PACHECO VASQUEZ LUISA MARIA

streetAddress: CRISTOBAL COLON QUILLIGANES S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: PACHECO VASQUEZ LUISA MARIA

PACHECO BUÑAY JUAN PABLO

streetAddress: AV. SAN ANTONIO 4 DE NOVIEMBRE S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: PACHECO BUÑAY JUAN PABLO

AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

streetAddress: S/N CHOROCOPTE

legalName: AOCONSTRUCTORA CIA.LTDA.

RAPACONS S.A.S.

streetAddress: JOSÉ PERALTA RUDECINDO INGA VELEZ  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: RAPACONS S.A.S.

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AL&CA S.A.S.

streetAddress: CARRERA CUENCA AV. 24 DE MAYO  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AL&CA S.A.S.

AO"CONSTRUCTORA&CONSULTORA" S.A.S.

streetAddress: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: AO"CONSTRUCTORA&CONSULTORA" S.A.S.

COESGO CIA. LTDA.

streetAddress: PANAMERICANA  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: COESGO CIA. LTDA.

CA&HI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: AVENIDA 24 DE MAYO CARRERA CUENCA  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CA&HI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONSTRUCTURA JGL S.A.S.

streetAddress: CACIQUE CHAPERA CAÑAR DUMAC  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCTURA JGL S.A.S.


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS

scheme: CPC

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

title: MCO-GOBIERNOPARROQUIALJUNCAL-2025-00002-114772

status: active

answer: Respuesta 12. Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidadcon el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general yespecífica mínima que manifiesta lo siguiente: ? a. La entidad contratante definirá conprecisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo alcumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cadatipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán comoexperiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento porel que se demostrará la misma.? y ? c. La experiencia específica mínima deberá estardirectamente relacionada con el objeto de la contratación.?.Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica UNICAMENTE se validaráCONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO ENCONSTRUCCIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMOSON: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA ANIVEL DE ADO

description: Buenas tardes miembros de la comision servira como experiencia especifica el  parqueadero adoquinado  de una escuela ?

answer: Respuesta 11. Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidadcon el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general yespecífica mínima que manifiesta lo siguiente: ? a. La entidad contratante definirá conprecisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo alcumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cadatipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán comoexperiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento porel que se demostrará la misma.? y ? c. La experiencia específica mínima deberá estardirectamente relacionada con el objeto de la contratación.?.Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica UNICAMENTE se validaráCONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO ENCONSTRUCCIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMOSON: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA ANIVEL DE ADO

description: Señores  en los pliegos piden experiencia en ?CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ADOQUIN?, EN QUE SE BASAN PARA PEDIR ESA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE NO EXISTE DIFERENCIA ALGUNA EN  HACER UNA VIA O UNA VIA ADOQUINADA ES LO MISMO QUE UN PARQUEADERO,  NO EXISTE NIGUNA CIENCIA O CALCULO QUE MANIIFESTA LA CONTRARIEDAD DE LA MISMA, al limitar la experiencia están violentando a la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA EN SU ARTICULO 4

answer: Respuesta 10. Estimado/a oferente, La experiencia solicitada es CONTRATACIÓNCON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO EN CONSTRUCCIONES SIMILARESAL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMO SON: CONSTRUCCIÓN DEPARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ADOQUIN.

description: Validarán la experiencia específica en obras de regeneraciones urbanas ya que incluyen rubros directamente relacionados con el objeto del presente proceso?

answer: Respuesta 9. Estimado/a oferente, La experiencia solicitada es CONTRATACIÓN CONEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO EN CONSTRUCCIONES SIMILARES ALOBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMO SON: CONSTRUCCIÓN DEPARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ADOQUIN.

description: Se podrían validar la experiencias como residentes y superintendentes, porque en los pliegos solo dice contratista y se estaría violando los principios de la LOSNCP

answer: Respuesta 8. Estimado/a oferente, los estudios respectivos han sido realizados por untécnico consultor, los mismos que en etapa contractual serán analizados y solucionadosen forma conjunta, entre todos los involucrados con es el consultor, contratista,fiscalizador y administrador de contrato.

description: Entidad contratante en dónde realizaron el estudio de mercado y la cotización del precio del material del rubro del Adoquín ?., para poder cotizarlo y solicito realicen una aclaración respecto al mismo porque se encuentran inconsistencias con las especificaciones técnicas del presente proceso.

answer: Respuesta 7. Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidadcon el PLIEGO  del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general yespecífica mínima que manifiesta lo siguiente:  a. La entidad contratante definirá conprecisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo alcumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; se definira exactamente qué tipo de obras se aceptarán comoexperiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento porel que se demostrará la misma. y  c. La experiencia específica mínima deberá estardirectamente relacionada con el objeto de la contratación. Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica UNICAMENTE se validaráCONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO ENCONSTRUCCIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMOSON: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA ANIVEL DE ADOQUIN.

description: EN UN CONTRATO DONDE SE CONSTRUYÓ UNA UNIDAD MÉDICA, EN LA CUAL CONSTA LA CONSTRUCCIÓN DE -ACCESO VEHICULAR ADOQUINADO -Y -PARQUEADERO ADOQUINADO-  ESTAREMOS CUMPLIENDO CON LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y NO SERÁ VÁLIDA UNA DESCALIFICACIÓN

answer: Respuesta 6. Estimado/a oferente, los estudios respectivos han sido realizados por untécnico consultor, los mismos que en etapa contractual serán analizados y solucionadosen forma conjunta, entre todos los involucrados con es el consultor, contratista,fiscalizador y administrador de contrato.

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, entre los documentos subidos existe una CONTRARIEDAD entre las ESPECIFIACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO: Tanto en la VIA como en la VEREDA  rubro ?Colocación de adoquín de hormigón vibroprensado 60x30x6 cm, incluye cama de arena? ESPECIFIACIONES TECNICAS: En las especificaciones técnicas consta para la via ?Colocación de adoquín de hormigón vibroprensado 60x30x8 cm, incluye cama de arena? dicho rubro no existe en el PRESUPUESTO.como se solucionara este tema

answer: Respuesta 5. Estimado/a oferente, de acuerdo al Articulo 22 RGLOSNCP Los pliegosdeberán contener las condiciones técnicas, económicas, legales y contractualesnecesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. Podrán establecerserequisitos relacionados con la capacidad técnica, experiencia, equipo y personalclave

description: Buenas noches se tiene la siguiente consulta porque en una obra tan pequeña solicitan ademas del residente de obra un superintende de obra con especialidad en construccion ?

answer: En base al artIculo 85 del REGLAMENTO GENERAL A LA LEYORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, seestablece ?El SERCOP regulará en su normativa los instrumentos y modalidades deacreditación de experiencia, la temporalidad, localidad y montos de experiencia  Requerida en el caso de la modalidad contractual, ingeniería, procura yconstrucción, la entidad contratante a más de lo expresado en este artículo, deberáconsiderar al menos los siguientes parámetros: conocimiento y experiencia en laejecución de este tipo de contratos La experiencia solicitada esCONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO ENCONSTRUCCIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMOSON: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA ANIVEL DE ADOQUIN. Según lo descrito anteriormente, se está dando cumplimiento a lo establecido en elRGLOSNCP, tanto en montos como en conocimiento y experiencia afines al objeto de contratación.

description: Buenas noches se tiene la siguiente consulta sirve como experiencia especifica el Mejoramiento de una Calle Publica por un monto de 136367,87  contrato suscrito con una entidad publica en donde se consideraron que las veredas sean adoquinadas en un area de 554,75 m2 por un monto de 12343,19 las cuales se demostraran con la presentacion de planillas, ademas de poseer exactamente los mismos rubros de ejecucion al objeto de contratacion, y por ende son contratos similares al objeto de contratacion por lo cual deben acpetar dicha experiencia y de no ser asi justificar el porque descalificarian la oferta para la presentacion del reclamo respectivo del oferente a la entidad de control.

answer: Respuesta 3. Estimado oferente adjunto las coordenadas geográficas, E = 725507.59 m;N = 9724999.38 m

description: Por favor compartir las coordenadas del emplazamiento de la obra

answer: Estimado/a oferente, Se adjunta el análisis de precios unitarios.

description: Estimados Miembros de la Comisión por favor subir los Analisis de Precios Unitarios.

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con el ?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general y específica mínima que manifiesta lo siguiente: ? a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; se definirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales como experiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.? y ? c. La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación.?. Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica UNICAMENTE se validará CONTRATACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO EN CONSTRUCCIONES SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMO SON: CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ADOQUIN.

description: Estimados miembros de la ComisiónSolicito se indique cual es la diferencia entre la ejecución de un proyecto de en un adoquinado de vías o de plazas, con uno de construcción de un  parqueadero en áreas administrativas. Cambia el Cálculo de Diseño, el método constructivo o algo que los oferentes debamos tener en consideración?.Saludos cordiales

description: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO DEL GAD PARROQUIAL DE JUNCAL

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Instrumentos y equipos disponibles,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

roles: buyer procuringEntity

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JUNCAL

ROMERO TIGMASA EDISSON GABRIEL

streetAddress: SIN NOMBRE CAÑAR S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: ROMERO TIGMASA EDISSON GABRIEL

MOLINA ANDRADE MARCO ANTONIO

roles: tenderer supplier

streetAddress: GONZALO MARTINEZ  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: MOLINA ANDRADE MARCO ANTONIO

Ortiz Navos Jonnathan Fabricio

streetAddress: JUAN JOSE FLORES  S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: Ortiz Navos Jonnathan Fabricio

PALCHISACA CAGUANA JOSE MANUEL

streetAddress: S/N INGAPIRCA

legalName: PALCHISACA CAGUANA JOSE MANUEL

CONORFE S.A.S.

streetAddress: AVENIDA SAN ANTONIO CALLE CARRERA CUENCA  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CONORFE S.A.S.

initiationType: tender


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

title: MCO-GOBIERNOPARROQUIALJUNCAL-2025-00003-114772

answer: Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con el ?PLIEGO?del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general y específica mínima quemanifiesta lo siguiente: ? a. La entidad contratante definirá con precisión cuál es laexperiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de lascondiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; sedefinirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales comoexperiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.? y ? c.La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de lacontratación.?. Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica se validaráCONTRATACIÓN CON ELSECTOR PÚBLICO O PRIVADO EN CONSTRUCCIONESSIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, COMO SON: CONSTRUCCIÓNDE PARQUEADERO EN ÁREA ADMINISTRATIVA A NIVEL DE ADOQUIN, por lotanto, por la

description: Buenos días, se aceptara para justificar la experiencia especifica obras que contienen adoquinado de vías o plataformas dentro de un proyecto.

answer: Respuesta 1. Estimado/a oferente, reciba un cordial y atento saludo. De conformidad con elJuntos Trabajando al Desarrollo de la Parroquia JuncalDireccion: Parroquial de Juncal, Canton Cañar, Provincia CañarTelf: 073016380//Cel:0991938309Correo: juntaparroquialjuncal2019@gmail.com?PLIEGO? del presente proceso, en el numeral 4.1.4, Experiencia general y específicamínima que manifiesta lo siguiente: ? a. La entidad contratante definirá con precisión cuáles la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, de acuerdo al cumplimiento de lascondiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia; sedefinirá exactamente qué tipo de obras se aceptarán como experiencia general y cuales comoexperiencia específica; así como el instrumento por el que se demostrará la misma.? y ? c.La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de lacontratación.?. Por los descrito anteriormente, la experiencia especifica se valid

description: Buenos dias señores miembros de la comision sera valida el adoquinado de un parqueadero de una escuela destinado para areas administrativas

description: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL GAD PARROQUIAL DE JUNCAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUEADERO DEL GAD PARROQUIAL DE JUNCAL

streetAddress: CENTRO JUNCAL FRENTE A LA IGLESIA SIN NUMERO JUNCAL

CARANGUI RAMIREZ JUAN CARLOS

streetAddress: JOSE PERALTA AVENIDA COLON S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: CARANGUI RAMIREZ JUAN CARLOS

Macancela Sacoto Paul Andres

streetAddress: AV. JOSE PERALTA. AV. COLON S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: Macancela Sacoto Paul Andres

AMOROSO FARFAN MAURICIO ALEJANDRO

streetAddress: SIN NOMBRE SIN NOMBRE S/N GENERAL MORALES (SOCARTE)

legalName: AMOROSO FARFAN MAURICIO ALEJANDRO

AMCIVILES S.A.S.

streetAddress: TARQUI SN  CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: AMCIVILES S.A.S.

OCHOA MUÑOZ ROBERTO DARIO

streetAddress: TARQUI EZEQUIEL CARDENAS S/N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

legalName: OCHOA MUÑOZ ROBERTO DARIO

status: terminated


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-GPG-2024-00001-110911

answer: ADJUNTO OFICIO DE CONVALIDACION

description: 1. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 22 ?DOC?2. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 20 ?FACTURA 2 SANLUCAS?De acuerdo al acta de convalidación

answer: Por medio del presente, me permito expresarle un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en las funciones. Adjunto al presente remito la documentación solicitada mediante ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES PROCESO NRO. MCO-GADPG-2024-00001, suscrita el 20 de enero del presente año, para la convalidación de errores del proceso MCO-GADPG-2024-00001.

description: 1. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 3 ?CRONOGRAMAVALORADO DE TRABAJOS_ANEXOS SOLICITADOS?2. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 1 ?INDICESFINANCIEROS?De acuerdo al acta de convalidación.

answer: BUENOS DIAS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISION, SE ADJUNTA EL OFICIO Y LA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA

description: 1. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 14 ?IESS?

answer: Buenos dias Sres. GAD Parroquial de Guadalupe, adjunto al presente la factura legalizada electronicamente y la hoja de vida firmada electronicamente

description: 1. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 19 ?factura exp especifica?2. Estimado oferente por favor suscribir electrónicamente el anexo nro. 12 ?hoja de vida?

answer: Estimados oferentes, la experiencia específica de acuerdo al numeral 4.1.4 de los pliegos es ?en construcción en espacios multiuso recreacional?.

description: es válida la experiencia específica de una cancha de uso múltiple cubierta con graderíos/

answer: Estimados oferentes, la experiencia específica de acuerdo al numeral 4.1.4 de los pliegos es ?en construcción en espacios multiuso recreacional?.

description: Para la experiencia específica, aclare a que se refieren con "Construcción de espacios multiuso recreacional", tómese en cuenta que la experiencia específica debe tener concordancia con el objeto contractual, en este caso: CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO PIUNTZA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

answer: Estimados oferentes, el oferente SI puede cumplir la función de Residente de obra; siempre y cuando cumpla con lo solicitado en el numeral 4.1.5 de los pliegos se detallan las condiciones mínimas que debe cumplir el residente de obra.

description: El contratista puede ser el residente de la obra?

answer: Estimados oferentes, adjunto a la presente acta se anexa los APUS.

description: Por favor publicar los análisis de precios unitarios

answer: Estimados oferentes, el presente proceso se regirá a la normativa vigente a la fecha de publicación del proceso.

description: Señores GAD Parroquial de Guadalupe, se les pide de la manera más comedida, que revisen las resoluciones publicadas. Ustedes están haciendo caso omiso a las resoluciones.

eligibilityCriteria: Metodología y Cronograma,Equipo Propuesto,Personal Técnico,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE

region: ZAMORA CHINCHIPE

locality: ZAMORA

streetAddress: 12 de diciembre 28 de noviembre S/N GUADALUPE

legalName: GOBIERNO PARROQUIAL DE GUADALUPE

LUNA TORRES ERNESTO EDI

streetAddress: PADRE JUAN GONZALEZ SEGUNDO RUIZ SN ZAMORA

legalName: LUNA TORRES ERNESTO EDI

ALBITO PLACENCIA ROMULO LEONARDO

streetAddress: CELESTINO MARQUEZ ENRIQUE IÑIGUEZ SN ZAMORA

legalName: ALBITO PLACENCIA ROMULO LEONARDO

CUEVA TORRES DANILO WALTER

streetAddress: LUZMILA LUZURIAGA BOLIVAR AREVALO SN ZAMORA

legalName: CUEVA TORRES DANILO WALTER

GUERRERO CARPIO MARCO LUIS

streetAddress: HEROES DE PAQUISHA JORGE MOSQUERA S/N ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: GUERRERO CARPIO MARCO LUIS

ALVERCA CALVA FABRICIO ENRIQUE

streetAddress: AV. DEL EJERCITO LUSMILA LUZURIAGA SN ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ALVERCA CALVA FABRICIO ENRIQUE

FAREZ BUENAÑO CARLOS ANTONIO

streetAddress: HERNANDO DE ARANDA PIO JARAMILLO Y JORGE MOSQUERA SN CUMBARATZA

legalName: FAREZ BUENAÑO CARLOS ANTONIO

ORTEGA ORTEGA JONNY OSWALDO

streetAddress: 10 DE NOVIEMBRE 12 DE FEBRERO SN ZAMORA

legalName: ORTEGA ORTEGA JONNY OSWALDO

CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

streetAddress: PÍO JARAMILLO ALVARADO DIEGO DE VACA S/N ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUCTORA GALEXA CIA. LTDA.

ARQS. LION CLAW S.A.S.

streetAddress: DIEGO DE VACA AV ALONSO DE MERCADILLO  ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ARQS. LION CLAW S.A.S.

CONSTRUCTORA OBACOZH S.A.S.

streetAddress: AV DEL EJERCITO SN  ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUCTORA OBACOZH S.A.S.

CONSTRUCTORA ICCREA S.A.S.

streetAddress: LAS CHONTAS 1 / VIA CUZUNTZA  SN  ZAMORA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CONSTRUCTORA ICCREA S.A.S.


name: Gobierno autónomo descentralizado parroquial rurral de el Ideal

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-GPI-2024-002-111443

answer: Se deberá adjuntar el certificado de la UAFE en cumplimiento de lo que establece el numeral 9del artículo 40.2 del Reglamento General a La Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciónPública, en concordancia con el punto 2.3 del artículo 2 de la RESOLUCIÓN UAFE-DG-2021-0362 de 24 de septiembre de 2021.

description: SE TRAMITA CERTIFICADO DE LA UAFE 0979411028

description: CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN LA SELVA

eligibilityCriteria: Otros Parámetros de Calificación,Metodología y Cronograma,Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

region: MORONA SANTIAGO

locality: GUALAQUIZA

streetAddress: 06 de Septiembre y José Romero Junto al parque s/n EL IDEAL

DELGADO AVILA EDGAR POLIBIO

streetAddress: RIO SANTIAGO RIO CENEPA S/N GUALAQUIZA, CABECERA CANTONAL

legalName: DELGADO AVILA EDGAR POLIBIO

ORTIZ LOZANO EDGAR RENE

streetAddress: SN MERCEDES MOLINA

legalName: ORTIZ LOZANO EDGAR RENE

ORELLANA TORRES NEY MARCELO

streetAddress: 12 DE FEBRERO AMAZONAS - diagonal al Terminal Terrestre S/N GUALAQUIZA

legalName: ORELLANA TORRES NEY MARCELO

EDGAR PALACIOS GQZ S.A.S.

streetAddress: RIO UPANO RIO NAPO  GUALAQUIZA, CABECERA CANTONAL

legalName: EDGAR PALACIOS GQZ S.A.S.

DELGADO GALINDO JULIA JHOANA

streetAddress: FRANCISCO DE ORELLANA 24 DE MAYO SN GUALAQUIZA

legalName: DELGADO GALINDO JULIA JHOANA


GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN BERNARDO VALDIVIESO  EL SAGRARIO

legalName: GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA

rationale: CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL BARRIO RUMIZHITANA


description: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE

description: SERVICIOS PARA OBRAS DE DRENAJE

description: SERVICIOS PARA OBRAS DE DRENAJE

title: MCO-GPL-2024-001-2470

answer: ACLARACIÓN 2.- Se les recuerda a los oferentes el cumplimiento de lo establecido en el Art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual en su parte pertinente textualmente dice: ??En el caso de obras, mientras no exista recepción provisional de un contrato adjudicado previamente a través de un procedimiento de menor cuantía de obras,este contratista no podrá adjudicarse otro contrato por este procedimiento en la misma entidad contratante, sea por adjudicación directa o consorcio?. Los resaltado y subrayado nos pertenece.

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 1.- Se les recuerda a los oferentes que tienen la obligación de registrar en sus ofertas la información requerida para los parámetros de personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo, cronograma y la metodología. Parámetros que no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; pero si de verificación por parte del servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para la ejecución precontractual, para cual el adjudicatario deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato.Lo antes mencionado se lo requiere en cumplimiento a lo establecido en el Art. 187 de la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP, la cual en su parte pertinente establece: ??En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el...FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: ACLARACION

answer: La entidad aceptará que el oferente pueda ser parte del personal técnico mínimo solicitado.

description: Confirmar, si el Oferente. Contratista o cualquiera de los Partícipes de un Consorcio puede formar parte del Personal Técnico Mínimo como Residente de Obra

answer: Se les recuerda a los oferentes que tienen la obligación de registrar en sus ofertas la información requerida para los parámetros de personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo, cronograma y la metodología.Parámetros que no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; pero si de verificación por parte del servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para la ejecución precontractual, para cual el adjudicatario deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato.Lo antes mencionado se lo requiere en cumplimiento a lo establecido en el Art. 187 de la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP, la cual en su parte pertinente establece: ??En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y...FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: Para el cumplimiento del personal técnico confirmar que no se debe presentar ningún documento de respaldo como copia de cédula, título académico registrado en el SENESCYT, entre otros y esto será realizado únicamente por el oferente ganador y se considerará cumplido con la sola presentación y verificación de la suscripción del ?II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?

answer: El oferente debera cumplir con lo establecido en los consicionamientos del presente proceso de contratación que manifiesta: ??El cronograma será analizado tomando en consideración el plazo ofertado en semanas y la consolidación mensual. Se deberá adjuntar el cronograma en Barras Gantt, la curva de inversión, cronograma de devengación de anticipo, cronograma de uso de recursos de materiales, personal y equipo. Se deberá adjuntar el cronograma en digital?.?.Se les recuerda a los oferentes que tienen la obligación de registrar en sus ofertas la información requerida para los parámetros de personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo, cronograma y la metodología. Parámetros que no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; pero si de verificación por parte del servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para... FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: Sírvase confirmar cuales son los cronogramas que los oferentes deben de presentar y serán evaluados en la Metodología Cumple/No cumple

answer: Se les recuerda a los oferentes que tienen la obligación de registrar en sus ofertas la información requerida para los parámetros de personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo, cronograma y la metodología.Parámetros que no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; pero si de verificación por parte del servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para la ejecución precontractual, para cual el adjudicatario deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato. Lo antes mencionado se lo requiere en cumplimiento a lo establecido en el Art. 187 de la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP, la cual en su parte pertinente establece: ??En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y... FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: En el equipo mínimo se menciona que las características del termofusor y soldadora serán a especificar por el oferente. Confirmar si la presentación en los formularios se debe colocar de igual forma y que únicamente deberá ser especificado por el oferente ganador y además para su cumplimiento bastará con el II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20. METODOLOGIA DE EJECUCION DEL PROYECTO, DE LOS CONSICIONAMIENTOS DEL PRSENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, QUE MANIFIESTA: ??.El contratista, se compromete a entregar el Plan de Trabajo solicitado (EDT, CPM), en formato digital (MS Project o Software similar) en donde conste cada uno de los rubros a ejecutarse y por medio impreso legible en formato visible y se adjuntará un dispositivo magnético..?.

description: Confirmar que no es necesario la presentación del EDT y Ruta crítica para los oferentes y que estos documentos deben ser presentados únicamente por el oferente adjudicado o ganador

answer: Se les recuerda a los oferentes que tienen la obligación de registrar en sus ofertas la información requerida para los parámetros de personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo, cronograma y la metodología.Parámetros que no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; pero si de verificación por parte del servidor designado por la máxima autoridad o laComisión Técnica designada para la ejecución precontractual, para cual el adjudicatario deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato.Lo antes mencionado se lo requiere en cumplimiento a lo establecido en el Art. 187 de la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP, la cual en su parte pertinente establece: ??En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo... FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: Sírvase confirmar que, el cumplimiento del  EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO se considerará cumplido con la sola presentación y verificación de la suscripción del ?II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?, oficializado a través de la Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2019-00100, de 04 de julio de 2019 Artículo 3 numeral 3.3.

answer: El archivo solicitado se encuentra subido al Sistema Oficial de Contratación Pública con el nombre: 3Condicionamientos.El oferente deberá cumplir con los establecido en el numeral 21.2.1. Experiencia general mínima del oferente que establece: ??se considerará la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (no se aceptará obras en construcción de edificios, proyectos de vivienda o edificios educativos), en el que se haya desempeñado como: Contratista o Subcontratista, o en situación de dependencia laboral en calidad de Ingeniero Superintendente o Residente de obra, la temporalidad de los mismos será desde el año 2000.Así como también con el numeral 21.2.2. Experiencia especifica mínima del oferente: ??Seentenderá por trabajos similares la construcción o fiscalización de obras de riego con tuberíaPEAD de diámetro mínimo 315mm, lo cual se verificará en los documentos presentados con locual se constatará la ejecución de obra similar?.

description: Sres. de la comisión técnica buenos días, favor subir el archivo ?Condiciones establecidas para el proceso de contratación? que se menciona en los pliegos, pero no se encuentra subido al portal. En las condiciones particulares del pliego de menor cuantía establecidos por el SERCOP en su Art. 4.1.4. Experiencia general y específica mínima en su numeral c menciona ?La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?, el objeto del presente proceso es relacionado a construcción de un paso elevado, cuál es la razón por la cual, se exige que se cumpla con la experiencia en tubería PEAD, si bien es cierto que este material es el que predomina, pero el SERCOP es claro en sus reglas de participación, y no exige experiencia en determinados materiales, por favor aclarar. Se está dejando de lado el Art. 4 de la LOSNCP, al restringir la participación de los oferentes.

answer: La entidad cuenta con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, esto de conformidad a lo establecido en el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, tanto en sus condicionamientos como en el presupuesto establecido.

description: Sre. comisión en este proceso está mal hecho el presupuesto, por favor revisar especialmente el de estructura y tubería PEAD y subirlo nuevamente, gracias.

answer: Dentro del análisis de precios unitarios se desglosa los materiales necesarios para cumplir con el rubro en mención, además dentro de los costos indirectos el oferente deberá considerar los trabajos adicionales que permitan cumplir con el mismo.

description: El Rubro N PECM-006 ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES, PARA ESTRUCTURAS MAYORES, cuya unidad de pago es el kg, en la especificación técnica se dicta: "...Los bordes o remates metálicos deben ser perfectamente limados o esmerilados hasta formar super?cies homogéneas en los frentes visibles. La estructura metálica debe ser protegida con dos manos pintura ancorrosiva...." en el APU de este rubro se han olvidado los equipos para poder pintar: Compresor más cafetera y, los materiales: pintura anticorrosiva, lijas, discos de desbaste y desoxidante.  Además no está especifcado fondear antes de aplicar la pintura.  Estos materiales que son necesarios y no constan en el APU, cómo se los va a pagar al Contratista?.  Por favor cambiar el análisis y el presupuesto referencial.

answer: Dentro del análisis de precios unitarios se desglosa los materiales necesarios para cumplir con el rubro en mención, además dentro de los costos indirectos el oferente deberá considerar los trabajos adicionales que permitan cumplir con el mismo.

description: El Rubro N PECM-006 ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES, PARA ESTRUCTURAS MAYORES, cuya unidad de pago es el kg, en la especificación técnica se dicta: "...Serán las operaciones necesarias para cortar, doblar, soldar, pintar..." en el APU de este rubro se han olvidado los equipos para poder pintar: Compresor más cafetera y los materiales: pintura anticorrosiva, lijas, discos de desbaste y desoxidante.  Además no está especifcado fondear antes de aplicar la pintura.  Estos materiales que son necesario y no constan en el APU, cómo se los va a pagar al Contratista?.  Por favor cambiar el análisis y el presupuesto referencial.

answer: El termofusor deberá tener las características mínimas que permita trabajar con una tubería de polietileno de alta densidad PEAD de diámetro 710 mm

description: Por favor describir y detallar las características mínimas Técnicas, operativas, de potencia y de trabajo del Termofusor, para poder cumplir todos los oferentes.

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, que establece en el numeral 21.2.2. Experiencia especifica mínima del oferente., que establece: ??se entenderá por trabajos similares la construcción o fiscalización de obras de riego con tubería PEAD diámetro mínimo 315 mm, lo cual se verificará en los documentos presentados con lo cual se constatará la ejecución de obra similar?.

description: El objeto de contratación es la construcción de paso elevado, por qué razón limitan la participación de los potenciales oferentes a que tengan experiencia en instalación de tuberías PEAD y con la especificación del diámetro 315mm es decir, quien haya construido pasos elevados dentro de un proyecto de riego, que permita el paso de cualquier diámetro de tubería no calificaría la experiencia específica? Por favor confirmar SI o NO.

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, que establece en el numeral 21.2.2. Experiencia especifica mínima del oferente., que establece: ??se entenderá por trabajos similares la construcción o fiscalización de obras de riego con tubería PEAD diámetro mínimo 315 mm, lo cual se verificará en los documentos presentados con lo cual se constatará la ejecución de obra similar?.

description: El objeto de contratación es la construcción de paso elevado, por qué razón limitan la participación de los potenciales oferentes a que tengan experiencia en instalación de tuberías PEAD y con la especificación del diámetro 315mm es decir, quien haya colocado tuberías de menor diámetro no cumpliría con la experiencia? SI o NO, por favor confirmar.

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, que establece en el numeral 21.2.2. Experiencia especifica mínima del oferente., que establece: ??se entenderá por trabajos similares la construcción o fiscalización de obras de riego con tubería PEAD diámetro mínimo 315 mm, lo cual se verificará en los documentos presentados con lo cual se constatará la ejecución de obra similar?.

answer: La metodología no será causal de rechazo de la oferta, los participantes deberán presentar el formulario de cumplimiento de obligaciones en la etapa contractual. Los oferentes deberán cumplir con lo que establece el Art. 187 de la Normativa Secundaria emitida por el SERCOP, la cual en su parte pertinente establece: ????En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.- Para garantizar el... FAVOR REVISAR DOCUMENTO ADJUNTO

description: La metodología no es calificable y con la sola presentación del FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN ETAPA CONTRACTUAL ya se cumple?  por favor confirmar: SI o NO.

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, que establece en el numeral 21.2.2. Experiencia especifica mínima del oferente., que establece: ??se entenderá por trabajos similares la construcción o fiscalización de obras de riego con tubería PEAD de diámetro mínimo 315 mm, lo cual se verificará en los documentos presentados con lo cual se constatará la ejecución de obra similar?; por lo tanto, no se acepta lo solicitado.

description: BUENAS TARDES SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN MI PREGUNTA ES... SIRVE COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA CONSTRUCCIÓN  DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DONDE SE HAYAN REALIZADO LA CONSTRUCCIÓN DE  PASOS ELEVADOS. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA EXPLICAR EL POR QUE.. MUCHAS GRACIAS

answer: La entidad cuenta con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, esto de conformidad a lo establecido en el Art. 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.El oferente deberá cumplir con lo establecido en las CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION, tanto en sus condicionamientos como en el presupuesto establecido.

description: Buenas tardes Sres. comisión debo indicar que los precios unitarios estan muy bajos tomando en cuenta que primero la tuberiía de 710mm está el metro a $368.48 + IVA no consideran el montaje de la estructura ya que es de casi 8m de altura, los hormigones muy baratos se debe tomar en cuenta que son columnas, con esos precios y el plazo cualquier contratista puede quebrar, deberían darlo de baja y mejorar los costos...

answer: Se aclara a los oferentes que por un error de tipeo, la multa establecida por incumplimiento del contrato será del 1x1000 ??de la diferencia entre las cantidades de obra programadas y las efectivamente realizadas durante el periodo en que debió ejecutarse??

description: Buenos días, aclare por favor de donde se afianza para imponer multas de 10x1000 por incumplimiento del cronograma valorado, gracias

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en los numerales 21.2.1 y 21.2.2 Experiencia General y Especifica mínima del oferente de las Condiciones establecidas para el proceso de contratación, la entidad no aceptará la experiencia administrador de contratos o fiscalizador de obras hidráulicas o de riego.

description: Estimados miembros de la comisión, como se valorará la experiencia adquirida como administrador de contratos o fiscalizador de obras hidráulicas o de riego.

description: CONSTRUCCIÓN DE PASO ELEVADO EN LA ABSCISA 1 660 DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CAMPANA MALACATOS, PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA

eligibilityCriteria: Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

ROJAS OJEDA WALTER EMILIO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO ADAM SMITH 29-38 SAN SEBASTIAN

legalName: ROJAS OJEDA WALTER EMILIO

REINOSO PEÑA AUGUSTO EFREN

streetAddress: SUCRE CELICA 17-02 SAN SEBASTIAN

legalName: REINOSO PEÑA AUGUSTO EFREN

GUILLEN TITUANA OSCAR FIDENCIO

streetAddress: ATENAS PARIS Y BERLIN 02-85 EL SAGRARIO

legalName: GUILLEN TITUANA OSCAR FIDENCIO

FEBRES TORRES BYRON ROBERTO

streetAddress: MAUEL ZAMBRANO CHILE Y FAUSTO LA CUEVA 18-83 SUCRE

legalName: FEBRES TORRES BYRON ROBERTO

AMAGUAÑA LLIVISACA CHRISTIAN IVAN

streetAddress: ARAUCANOS AYMARAS SN SUCRE

legalName: AMAGUAÑA LLIVISACA CHRISTIAN IVAN

ESPINOZA MOROCHO FREDDY GIOVANNY

streetAddress: OSWALDO GUAYASAMIN TRANSITO AMAGUANA 5331 SUCRE

legalName: ESPINOZA MOROCHO FREDDY GIOVANNY

ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO

streetAddress: OESWALDO GUAYASAMIN TRANSITO AMAGUAÑA SN SUCRE

legalName: ESPINOZA MOROCHO ANGEL OSWALDO

COINSUR CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: AV. EDUARDO KIGMAN CATAMAYO 235-74 SAN SEBASTIAN

legalName: COINSUR CONSTRUCCIONES S.A.S.


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-GPL-2024-003-2470

answer: Los formularios se encuentran publicados en el proceso de contratación, sin embargo la entidadprocede a publicar nuevamente los mismos.

description: Por favor adjuntar los formularios que como institución van a evaluar y se necesitan adjuntar a la oferta

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2. Experiencia especifica deloferente de los Condicionamientos del presente proceso de contratación que establece: ElOferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Señores comisión técnica sirve como experiencia especifica el acta de cambio de cubierta de una estructura publica, se acepta como experiencia construccion de alguna edificación bloque de aulas o canchas ..

answer: No sea acepta lo solicitado, El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2.Experiencia específica de los Condicionamientos del presente proceso de contratación queestablece: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenos días. Existen actas que no dicen exactamente "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS"., pero que en obras civiles como en edificios, escuelas, institutos etc., etc. se hace construcciones, ampliaciones  mejoramiento y cubiertas muchas de las veces por separado., de los cuales con las planillas de obra, se puede observar los mismos rubros. PREGUNTA. Van a considerar así la calificación, en donde no se mencione exactamente el nombre del Proyecto del acta que solicitan y  se puede presentar diferentes actas en donde conste: construcción, ampliación, mejoramiento y cubiertas  y se regirán a observar los rubros de cada proyecto?

answer: No se acepta lo solicitado, El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2.Experiencia especifica de los Condicionamientos del presente proceso de contratación queestablece: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenos días.  Se puede justificar la experiencia específica., con una acta de construcción  cubierta de uso múltiple y con rubros de hormigones y muchos similares al presupuesto referencial?.,

answer: El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2. Experiencia específica deloferente de los Condicionamientos del presente proceso de contratación que establece: ElOferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenos días Srs de Comisión., en la experiencia espeífica se deberá cumplir textualmente lo que solicitan, ya que eso es poco probable que se tenga una acta AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS., y además existen actas que muchos rubros son los mismos pero no con el mismo título de lo que piden. Van a considerar actas con los mismos rubros de ejecución y tener cualquiera de las actividades como AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS o simplemente una que tenga la experiencia como la ponen TEXTUALMENTE.?, gracias por su respuesta

answer: La entidad ha dado y dará estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 86.1 del Reglamentoa la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Razón por la cual, en los pliegosdel proceso de contratación, en lo referente a los parámetros de personal técnico mínimo y suexperiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, se haestablecido en cada uno de los parámetros la siguiente disposición: ?Este parámetro seconsiderará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.? REVISAR CONDICIONESNECESARIAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN?

description: sRS DE LA COMISON Se deberá presentar la ruta crítica del cronograma de acuerdo a lasactividades descritas en la metodología y utilización del equipo propuesto en las actividades de desarrollodel proyecto. El contratista, se compromete a entregar el Plan de Trabajo solicitado EDT, CPM, enformato digital MS Project o Software similar en donde conste cada uno de los rubros a ejecutarse y por medio impreso legible en formato visible y se adjuntará un dispositivo magnético. EDT Estructura deDescomposición del Trabajo. CPM Método de la Ruta crítica. ESTO LO HARA SOLAMENTE EL OFERENTE GANADOR O OTODOS LOS OFERENTE DEL CONCURSO GRACIAS

answer: La entidad ha dado y dará estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 86.1 del Reglamentoa la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Razón por la cual, en los pliegosdel proceso de contratación, en lo referente a los parámetros de personal técnico mínimo y suexperiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, se haestablecido en cada uno de los parámetros la siguiente disposición: ?Este parámetro seconsiderará cumplido con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.? REVISAR CONDICIONESNECESARIAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN?P

description: SRs de la comision mi pregunta va en lo que textualmente dice Se deberá presentar la ruta crítica del cronograma de acuerdo a lasactividades descritas en la metodología y utilización del equipo propuesto en las actividades de desarrollodel proyecto., solamente el oferente ganador realizara la ruta critica o todos los oferentes al concurso gracias

answer: Si se deberá cumplir con todo lo solicitado, en el numeral 20.2.2. Experiencia específica deloferente de los Condicionamientos del presente proceso de contratación que establece: ElOferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenos días señores miembros de la comisión.Dentro de la experiencia especifica se señala que "20.2.2. Experiencia específica mínima del oferente: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados." Pregunta 1:Se debe cumplir las tres condiciones ? Es decir haber Construido, Ampliado y Remodelado o se debe cumplir con una sola de las tres actividades?Pregunta 2:Los trabajos ejecutados y demostrados a través de los documentos correspondientes deberán incluir contratos relacionados con "bodegas y cubiertas de estructuras metálicas" o una de las dos ? o trabajos de cubiertas metálicas en general, independientemente si estas sean bodegas, centros de acopios, canchas, etc.?

answer: Si se deberá cumplir con todo lo solicitado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 20.2.2.Experiencia especifica de los Condicionamientos del presente proceso de contratación queestablece: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo que deberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenos días señores miembros de la comisión.Dentro de la experiencia especifica se señala que "20.2.2. Experiencia específica mínima del oferente: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados." Pregunto:Se debe cumplir las tres condiciones ? Es decir haber Construido, Ampliado y Remodelado o se debe cumplir con una sola de las tres actividades?

answer: No sea acepta lo solicitado, El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2.Experiencia específica de los Condicionamientos del presente proceso de contratación queestablece: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo que deberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Una acta que tenga rubros similares a este proceso puede ser útil como experiencia específica, gracias

answer: No se acepta lo solicitado, El oferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 20.2.2.Experiencia específica de los Condicionamientos del presente proceso de contratación queestablece: El Oferente deberá acreditar experiencia específica, en la ejecución de trabajos de:CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BODEGAS Y CUBIERTAS DEESTRUCTURA METÁLICA, lo cual se verificará en los documentos presentados; por lo quedeberá cumplir con todo lo solicitado.

description: Buenas tardes Sres. Comisión, una acta que tenga rubro de estructura metálica para cubierta y rubro de cubierta galvalume sirve como experiencia específica de este proceso, gracias

answer: El oferente puede ser parte del personal técnico

description: BUENOS DIAS. EL OFERENTE PUEDE SER RESIDENTE DE OBRA?

description: Contratación para la readecuación de Bodegas del Gobierno Provincial de Loja

PUNIN CORREA MILTON EDUARDO

streetAddress: AVENIDA EMILIANO ORTEGA VICENTE JARAMILLO SN SAN SEBASTIAN

legalName: PUNIN CORREA MILTON EDUARDO

Añazco Flores Josue Eduardo

streetAddress: CUMBE VIA A LA GRANJA S/N S/N CARIGÁN

legalName: Añazco Flores Josue Eduardo

LOAIZA CARPIO SEGUNDO GERMAN

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO JOSE ANTONIO EGUIGUREN Y COLON 06-76 EL SAGRARIO

legalName: LOAIZA CARPIO SEGUNDO GERMAN

CUEVA TINOCO PIO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS CIPRES SN SAN SEBASTIAN

legalName: CUEVA TINOCO PIO ANTONIO

ORTEGA MATAILO JUSTO ANTONIO

streetAddress: HUILCOPAMBA FERNANDO DE LA VEGA Y CLODOVEO A 20 MTS TERMINAL SN VILCABAMBA  (VICTORIA)

legalName: ORTEGA MATAILO JUSTO ANTONIO

UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO

streetAddress: AV. PIO JARAMILLO ALVARADO CUBA 18-54 SUCRE

legalName: UCHUARI MALLA FREDY LEONARDO

RODRIGUEZ CASTILLO JAIME TEODOMIRO

streetAddress: AV. EMILIANO ORTEGA AZUAY 10-95 EL SAGRARIO

legalName: RODRIGUEZ CASTILLO JAIME TEODOMIRO

AGUIRRE VALDIVIESO JORGE TOMAS

streetAddress: AVENIDA PIO JARAMILLO CONDAMINE 827-74 LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: AGUIRRE VALDIVIESO JORGE TOMAS

CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO

streetAddress: ACACIAS SV.  EDUARDO KINGMAN 22-46 SAN SEBASTIAN

legalName: CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO

ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO

streetAddress: MACARA 205-21 ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO SN EL SAGRARIO

legalName: ORTEGA VILLAMAGUA WILMER AUGUSTO

REYES BARROS CESAR AUGUSTO

streetAddress: AVENIDA BENJAMIN CARRION JUAN MONTALVO 21-212 SAN SEBASTIAN

legalName: REYES BARROS CESAR AUGUSTO

VILLAVICENCIO AGILA MAXIMO EDUARDO

streetAddress: SUCRE AZUAY 10-102 EL SAGRARIO

legalName: VILLAVICENCIO AGILA MAXIMO EDUARDO

EGUIGUREN LUZURIAGA JUAN IGNACIO

streetAddress: CUENCA SANTA ROSA SN VALLE

legalName: EGUIGUREN LUZURIAGA JUAN IGNACIO

PINEDA PINEDA FRANCO BOLIVAR

streetAddress: SALVADOR DALI ALBERTO DURERO SN VALLE

legalName: PINEDA PINEDA FRANCO BOLIVAR

GUARNIZO CUMBICUS LUIS ALBERTO

streetAddress: BENJAMIN PEREIRAGAMBA CARLOS ROMAN 18-97 SUCRE

PINEDA ORDOÑEZ KARINA XIMENA

streetAddress: EDUARDO MORA MORENO EDUARDO UNDA 67-15 SUCRE

OCHOA ALDEAN JORGE ALBERTO

streetAddress: EDUARDO MORA BEJAMIN CEVALLOS 10-10 SUCRE

MONTOYA CARRION VICTOR MEDARDO

streetAddress: JUAN JOSE PEÑA LEOPOLDO PALACIOS 11-12 SAN SEBASTIAN

SOLANO JIMENEZ ORLANDO MARCELO

streetAddress: ARRANCAY 00-00 Y MACAPA MACAPA 00-00 SUCRE

RIVAS SALAZAR JIMMY ARMANDO

streetAddress: BERNARDO VALDIVIESO MIGUEL RIOFRIO 11-19 EL SAGRARIO

AGUILAR CARDENAS DIEGO FABIAN

streetAddress: SALVADOR ALLENDE JOSE DE SAN MARTIN 25-08 SAN SEBASTIAN

ANCHUNDIA RIOFRIO STALIN MANUEL

streetAddress: ARRAYANES 250-82 ACACIAS. A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA VALDIVIESO SN SAN SEBASTIAN

LOAIZA MEDINA MARIO VICENTE

streetAddress: RVTA. MILTON PATIÑO FREDDY SANTANDER 278-78 PUNZARA

QUILLE CARPIO OLGER DANILO

streetAddress: CRISTOBAL OJEDA ALEJANDRO CARRION SN VALLE

CEDILLO BALCAZAR JACKSON VALENTIN

streetAddress: Uruguay Entre Guayana y Perú / junto a las canchas sintéti 23-31 SUCRE

RODRIGUEZ LOPEZ JAIME ANDRES

streetAddress: AV ZOILO RODRIGUEZ 10 DE AGOSTO 103-36 EL SAGRARIO

GUAMAN CONDOLO JAIME OSWALDO

streetAddress: SN BARRIO PICHIK A 200 METROS DE LA EXCUELA RUMIÑAHUI SN SAN LUCAS

GONZALEZ JIMENEZ KATTY CUMANDA

streetAddress: FRANCISCO DE NARIÑO SALVADOR ALLENDE 687-23 PUNZARA

CONTENTO ONTANEDA KAREN VERONICA

streetAddress: SEGUNDO CUEVA CELI DANIEL ALVAREZ 02-39 EL SAGRARIO

GRANDA AÑAZCO LUIS EMILIO

streetAddress: ALONSO DE MERCADILLO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 162-16 SAN SEBASTIAN

LUDEÑA CASTRO ISAAC PAUL

streetAddress: JUAN DE SALINAS BOLIVAR Y JUAN JOSE PEÑA 158-24 EL SAGRARIO

LVMA SOLUTIONS S.A.S.

streetAddress: AV. EXODO DE YANGANA KM. 3.5 V SN  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

LITARQ S.A.S.

streetAddress: AV PIO JARAMILLO TENIENTE MAXIMILIANO RODRIGUEZ  LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-GPLR-2024-002-2805

answer: SE ANEXAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROCESOS, Y UN OFICIO DONDE SE SOLICITA EL RESPECTIVO CIERRE DE LOS PROCESOS EN LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 1:ERROR DE FORMA:Dentro del periodo de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentosadicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanarlas omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El oferente COPANEC S.A. registra procesos de menor cuantía adjudicados en el GADM deBabahoyo y Cuerpo de Bomberos Municipal del cantón Babahoyo, de los años 2017, 2018 y 2022,según el REPORTE DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓNDE MENOR CUANTÍA OBRAS, que no registran fecha de recepción provisional o definitiva. PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: El oferente deberá adjuntar las actas de recepción provisional o definitiva de los procesos demenor cuantía vigentes, para verificar si por efectos de la entrega recepción de uno o varioscontratos el monto de los contratos es igual o inferior al coeficiente 0.000007 del PIE. Estos anexosdeberán estar respaldados por la ...

answer: Aclaración 1: Verificación de posible vinculación evidente entre ofertas  A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.1 del anexo 5 de la Normativa Secundaria delSistema Nacional de Contratación Pública -SNCP-: ?Para análisis en cualquier caso de posible vinculación seconsiderará la información provista por los oferentes a la fecha de presentación de la oferta.?, el oferente deberápresentar la siguiente información donde se pueda identificar de manera clara lo siguiente:- En caso de ser persona natural documentación (cedula de identidad) donde se pueda identificar a sucónyuge o conviviente en unión de hecho, de ser el caso.- En caso de ser persona jurídica, compromiso de asociación o consorcio deberá identificar de maneraclara a sus accionistas mayoritarios, administradores (presidente, gerente general, etc),representantes o procurador común y sus cónyuges o convivientes en unión de hecho, así comotambién adjuntar la documentación (cedula de identidad) donde...

description: ACLARACION

description: MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE GEMELO (SENTIDO NORTE - SUR), UBICADO EN EL PASO LATERAL DE BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS EN BASE AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: Av. Universitaria Clemente Baquerizo S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: GOBIERNO PROVINCIAL DE LOS RIOS

DATACONSTRU S.A.

streetAddress: JUAN X MARCOS 18 DE MAYO Y PEDRO CARBO S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: DATACONSTRU S.A.

COPANEC S.A.

streetAddress: 9 DE NOVIEMBRE OCTAVA PEATONAL S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: COPANEC S.A.


description: ASFALTADO DE VIAS

description: ASFALTADO DE VIAS

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

description: ASFALTADO DE VIAS

description: ASFALTADO DE VIAS

title: MCO-GPLR-2024-003-2805

answer: En atención a lo solicitado, sírvase encontrar adjunto los documentos suscritos con la firma electrónica autorizada.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 1:ERROR DE FORMA:El oferente CONSORCIO VÍAL AMÉRICA presenta los documentos que se listan a continuación, confirma electrónica de un sistema diferente al establecido por el ente rector de las telecomunicaciones.5-5-1-INDICES_FINANCIEROS-VR_firmado-signed5-5-ANEXO-12-VR-firmado-signed5-5-FORMULARIO_UNICO-signed-signed-signed-signed-signed-signed_firmado_firmado5-5-OFERTA TECNICA-signed-signed-signed-signedPETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: El oferente deberá proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con la firma electrónicaautorizada por el ente rector de las telecomunicaciones. Las firmas electrónicas deberán serverificables a través del aplicativo FIRMAEC.  BASE LEGAL:Art. 31 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.Art. 74, 79 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.Acuerdo ministerial 017-2020 Ministerio de Telecomunicaciones y de La Sociedad de LaInformación. ...

description: REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL SECTOR LA AMERICA DE 0.98 KM DE LONGITUD DEL CANTON VENTANAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

CAICEDO FLORES LUIS ENRIQUE

locality: VENTANAS

streetAddress: J GALLEGOS LARA DIVINO NIÑO S/N VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CAICEDO FLORES LUIS ENRIQUE

MONTOYA RODRIGUEZ JOSEPH ABEL

streetAddress: AV. VELASCO IBARRA BOLIVAR S/N VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: MONTOYA RODRIGUEZ JOSEPH ABEL

CONSTRULITORAL S.A.S.

streetAddress: LUIS FLORENCIA 10 DE NOVIEMBRE  VENTANAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRULITORAL S.A.S.


description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE HOTELES, MOTELES, POSADAS, HOSTERIAS, RESTAURANTES Y EDIFICIOS SIMILARES

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

description: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

title: MCO-GPLR-2024-004-2805

answer: 1.- RESPUESTA: SE ADJUNTA FORMULARIO 1.3

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 1:ERROR DE FORMA:En el formulario 1.3 Declaraciones de personas jurídicas y personas naturales, oferentes, literal B en tipo depersona jurídica, señala la opción de ?La Sociedad por Acciones Simplificada?, cuando según el formulario deCompromiso de Asociación o Consorcio se define como Compromiso de Consorcio.PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: El oferente debe aclarar en el literal B Nómina de Socios, accionistas o partícipes mayoritarios de las personasjurídicas, ítem tipo de persona jurídica, en el casillero ?otra?, debido que el oferente se presenta mediante uncompromiso de consocio. Este formulario deberá estar respaldado por la firma electrónica del procuradorcomún del oferente. Las firmas electrónicas deberán ser verificables a través del aplicativo FIRMAEC.

answer:
2.- RESPUESTA : SE ADJUNTA MECANIZADO IESS DE ING LUIS PARRALES

En los pliegos pagina 14, en el apartado de informacion, dice textualmente 1. El Formulario que consta en el detalle anterior denominado II Formulario de compromiso de
participación del personal técnico y hoja de vida y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerira el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.SERCOP_2019_000095 y RE_SERCOP_2019_0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de evaluación por puntaje.
Adjunto Formulario 2.1 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: Se solicita que el oferente amplie la información sobre las experiencias, adjuntando documentación quedemuestre la relación de dependencia, pudiendo ser esta documentación el Historial laboral- mecanizado IESSdel Ing. Luis Alfonso Parrales Ureta, para que las experiencias puedan ser evaluadas y verificar si cumplen conlos establecido en pliegos y TDRs. Esta información deberá estar respaldada por la firma electrónica delprocurador común del oferente. Las firmas electrónicas deberán ser verificables a través del aplicativoFIRMAEC

answer:
3.- RESPUESTA: SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA

En los pliegos pagina 14, en el apartado de informacion, dice textualmente 1. El Formulario que consta en el detalle anterior denominado II Formulario de compromiso de
participación del personal técnico y hoja de vida y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerira el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.SERCOP_2019_000095 y RE_SERCOP_2019_0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de evaluación por puntaje.
Adjunto Formulario 2.1 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 3:ERROR DE FORMA:El oferente en el formulario 1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, declara como experiencia específica elproyecto ?CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO, UBICADOEN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, PROVINCIA DEL ORO? sin embargo, no adjunta documentación de soportepara la validación de la experiencia. PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: El oferente debe adjuntar documentación de soporte de la experiencia especifica anteriormente mencionadapara que la experiencia pueda ser evaluada y verificar si cumple con los establecido en pliegos y TDRs. Esteanexo deberá estar respaldado por la firma electrónica del procurador común del oferente. Las firmaselectrónicas deberán ser verificables a través del aplicativo FIRMAEC.

answer:
4.- RESPUESTA: SE ADJUNTA COPIAS DE CEDULAS DE LUIS PARRALES Y MONSERRATE PONCE

En los pliegos pagina 14, en el apartado de informacion, dice textualmente 1. El Formulario que consta en el detalle anterior denominado II Formulario de compromiso de
participación del personal técnico y hoja de vida y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerira el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.SERCOP_2019_000095 y RE_SERCOP_2019_0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de evaluación por puntaje.
Adjunto Formulario 2.1 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 4:ERROR DE FORMA:El oferente en la documentación de sustento no adjunta copia de cédulas de las siguientes personas, queconstan como miembros del compromiso de asociación o consorcio, para verificar las vinculaciones entre losoferentes.? Monserrate Gabriela Ponce Toala Parrales Ureta Luis AlfonsoPETICIÓN DE CONVALIDACIÓN:El oferente deberá adjuntar copia de la cedula de ciudadanía de las citadas personas para poder darcumplimiento a lo establecido en el artículo 114.1 de la Normativa Secundaria y anexo 5. Estos anexosdeberán estar respaldados por la firma electrónica del procurador común. Las firmas electrónicas deberánser verificables a través del aplicativo FIRMAEC.

answer:
5.- RESPUESTA: SE ADJUNTA FORMULARIO 1.3 Y 1.2 DEBIDAMENTE FIRMADO, SE ACLARA QUE EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS SON LUIS PARRALES URETA Y MONSERRATE GABRIELA PONCE TOALA PROCURADOR COMUN

En los pliegos pagina 14, en el apartado de informacion, dice textualmente 1. El Formulario que consta en el detalle anterior denominado II Formulario de compromiso de
participación del personal técnico y hoja de vida y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerira el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.SERCOP_2019_000095 y RE_SERCOP_2019_0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de evaluación por puntaje.
Adjunto Formulario 2.1 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 5:ERROR DE FORMA:El oferente en el formulario 1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES,OFERENTES, detalla como accionista ?Parrales Ureta Luis alfono? sin embargo, en el modelo de compromisode asociación o consorcio detalla como accionista ?Parrales Ureta Luis Alfonso?.En el formulario 1.2 Datos generales del oferente en la información del procurador común detalla ?PonceToala Moserrate Gabiela? de igual manera en el formulario 1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICASY PERSONAS NATURALES, OFERENTES sin embargo, en el modelo de compromiso de asociación o consorciodetalla como procurador común ?Ponce Toala Moserrate Gabriela?, PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN:El oferente deberá aclarar el nombre del accionista y procurador común en los formularios correspondientes.Esta información deberá estar respaldada por la firma electrónica del procurador común del oferente. Lasfirmas electrónicas deberán ser verificables a través del aplicativ

answer: SE ADJUNTA ESCRITURA DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO POLIDEPORTIVO VINCES B DONDE SE DEMUESTRA LA PARTICIPACION

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 1:ERROR DE FORMA:El oferente declara en el formulario 1.9 ?EXPERIENCIA DEL OFERENTE? como experiencia general losiguiente ?COMPLEJO DEPORTIVO DEL CANTÓN VINCES INCLUYE PREPARACIÓN DE TERRENO,CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO- GRADERÍOS METÁLICOS, CANCHAS DE USOS,MULTIPLES CON GALPÓN, ÁREAS RECREATIVAS- BAÑOS- CAMERINOS, CERRRAMIENTO METÁLICOPERIMETRAL Y ACERA CON BORDILLO EN EL CANTÓN VINCES EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS?, el cual, enlos documentos de respaldo acta definitiva presenta como contratista al consorcio Polideportivo Vinces B.PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN:Se solicita que el oferente aclare si es integrante del consorcio Polideportivo Vinces B, por lo tanto, se solicitaque adjunte la escritura de constitución del consorcio puesto en mención, con la finalidad de que laexperiencia sea evaluada conforme lo estable los TDRs del numeral 20.- ?EXPERIENCIA DEL OFERENTE?,apartado experiencia obtenida por su participación anteriormente

answer: SRS. COMPRAS PUBLICAS EN RESPUESTA DE LA ACTA No. 002 DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA  DE OBRAS No. MCO-GPLR-2024-004 ADJUNTO LO SOLICITADO

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 2:ERROR DE FORMA:El oferente declara en el formulario 1.9 ?EXPERIENCIA DEL OFERENTE? como experiencia general losiguiente ?CONSTRUCCION DE SEIS AULA EN LA ESCUELA ARISTEDES PINTO OLVERA Y OLIMPO CARDENASEN EL CANTON VINCES LOS RIOS? mientras que en la soporte menciona ?CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS ENLA ESCUELAS: ARISTEDES PINTO OLVERA  4 AULAS Y OLIMPO CARDENA 2 AULAS EN EL CANTÓNVINCES?PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN:Se solicita que el oferente aclare el objeto contractual, tal cual lo indica en la documentación de soportepresentado. Esta información deberá estar respaldada por la firma electrónica del procurador común deloferente. Las firmas electrónicas deberán ser verificables a través del aplicativo FIRMAEC.

answer: SRS. COMPRAS PUBLICAS EN RESPUESTA DE LA ACTA No. 002 DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE OFERTAS DENTRO DEL PROCESO DE MENOR CUANTÍA  DE OBRAS No. MCO-GPLR-2024-004 ADJUNTO LO SOLICITADO

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 1:ERROR DE FORMA:El oferente en la sección I formulario único de la oferta, en el apartado 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO,el oferente coloca Gobierno Provincial de Los Ríos y en el ítem 14 adiciona Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal del Cantón Vinces GADMVPETICIÓN DE CONVALIDACIÓN: El oferente debe aclarar en el formulario único de la oferta del apartado 1.1. PRESENTACION Y COMPROMISO,regirse al Formato de pliego de los Procedimientos de menor cuantía de obras versión SERCOP 2.1 09 dejunio del 2017. Este formulario deberá estar respaldado por la firma electrónica del procurador común deloferente. Las firmas electrónicas deberán ser verificables a través del aplicativo FIRMAEC.

answer:
6. RESPUESTA: SE ADJUNTA CERTIFICADOS, ACTAS DE ENTREGAS DEFINITIVAS, HOJAS DE VIDA, TITULOS DEBIDAMETE FIRMADOS

En los pliegos pagina 14, en el apartado de informacion, dice textualmente 1. El Formulario que consta en el detalle anterior denominado II Formulario de compromiso de
participación del personal técnico y hoja de vida y sus dos componentes (2.1 y 2.2.), no seran requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerira el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante. 2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TECNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.SERCOP_2019_000095 y RE_SERCOP_2019_0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no seran considerados como requisitos minimos de la oferta, ni seran objeto de evaluación por puntaje.
Adjunto Formulario 2.1 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: DETALLE DE LA CONVALIDACIÓN 6:ERROR DE FORMA:El oferente en la presentación de la oferta adjunta documentación que no se encuentra con su respectivafirma electrónica tales como:? 17-20-3 certificado Aeropuerto MTOP SANTA ROSA? 17-20-3 certificado MTOP Tena? 17-20-4 certificado Parrales Manta? 17-20-ACTA ENTREGA DEFINITIVA AEROPUERTO DEL TENA? 17-20-ACTA DEFINITIVA AEROPUERTO SANTA ROSA? 17-20-DECLARACION DICIEMBRE 2024? 17-20-Declaracion_872758694077? 17-20-HOJA DE VIDA -  AYORA ALVARO? 17-20-HOJA DE VIDA - ALVARADO MARIANO? 17-20-HOJA DE VIDA - PARRALES LUIS17-20-HOJA DE VIDA ASTUDILLO FREDDY? 17-20-TITULO - ALVARADO MARIANO? 17-20-TITULO - ASTUDILLO FREDDY? 17-20-TITULO - AYORA ALVARO? 17-20-TITULO PARRALES LUIS PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN:El oferente deberá proceder a firmar los documentos mencionados. Las firmas electrónicas deberán serverificables a través del aplicativo FIRMAEC.

description: CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PRÓCER JOSÉ DE ANTEPARA DEL CANTON VINCES, DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

TAPIA AREVALO VICTOR HUGO

locality: VINCES

streetAddress: BOLIVAR Y AQUILES CARRIEL 609 VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: TAPIA AREVALO VICTOR HUGO

PONCE TOALA MONSERRATE GABRIELA

streetAddress: CALLE JORGE AVILES Y CALLE 4 S/N VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: PONCE TOALA MONSERRATE GABRIELA

SAUHING DAVILA CARLOS ENRIQUE

streetAddress: WEINZA ROCAFUERTE S/N VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: SAUHING DAVILA CARLOS ENRIQUE

CONTRERAS PINCAY LARIZA MARIELA

streetAddress: PRIMERA AV. AQUILES CARRIEL S/N VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: CONTRERAS PINCAY LARIZA MARIELA

ROMERO VELEZ DANIEL ARTURO

streetAddress: D Y DOCE  008 VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: ROMERO VELEZ DANIEL ARTURO