description: Por cumplir con todas las condiciones técnicas, económicas y legales.

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA Y LIGERA

title: COTO-MDMQ-2024-1204-41357

answer: SE ADJUNTA OFICO Y ARCHIVOS DE RESPALDO

description: Estimado oferente deberá realizar la convalidación de errores, conforme al oficio y anexo1 adjunto.

answer:
Por medio de la presente adjunto los documentos solicitados en el acta de
CONVALIDACIÓN DE ERRORES del presente proceso de COTIZACION.

answer: Buenas tardes, entidad contratante, adjunto lo solicitado

answer:
RESPUESTA PREGUNTA 1
Se adjuntan los anexos de comprobación:

Contrato de cuerpo de Bomberos Cantón Salcedo donde se encuentran todos los rubros de obra.
Planilla de liquidación de obra cuerpo de bomberos del Cantón Salcedo.
Planos del proyecto cuerpo de Bomberos Cantón Salcedo

RESPUESTA PREGUNTA 2
Se adjuntan los anexos de comprobación:

Contrato de cuerpo de Bomberos Cantón Salcedo donde se encuentran todos los rubros de obra y firmas.
Contrato Original del Mercado Quisapincha donde se encuentran todos los rubros de obra y firmas.
Contrato Complementario del Mercado Quisapincha donde se encuentran todos los rubros de obra y firmas.

RESPUESTA PREGUNTA 3
Se adjuntan los anexos de comprobación:

Se adjunta Formulario 1.1 como se encuentra en los modelos de pliegos del sistema de contratación pública.

RESPUESTA PREGUNTA 4
Se adjuntan los anexos de comprobación

Se adjunta Acta de junta extraordinaria Home LW participación individual, contrato de constitución, nombramiento, ruc.

answer: SE ANEXA CONTESTACION AL OFICIO DE CONTESTACION DE CONVALIDACION DE ERRORES

name: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES FIMARPRO S.A.S.

answer: SE ADJUNTA A LA PRESENTE LA RESPECTIVA CONVALIDACION DE ERRORES

answer: Se adjunta el oficio y los documentos solicitados para la convalidacio

answer:
Se adjunta las Facturas de las planillas de las Experiencias generales
Se adjunta Documentación de la experiencia especifica REMODELACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU
Se adjunta Documentación de la experiencia especifica REMODELACIÓN DEL MERCADO CIUDADELA IBARRA
Se adjunta Documentación de la experiencia especifica CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA SALA DE MOTORES DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA GUALBERTO HERNÁNDEZ
Se adjunta Documentación de la experiencia especifica CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL DISTRIORIENTE Según lo solicitado

answer: BUENAS TARDES SEÑORES MDMQ. ADJUNTO SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR USTEDES PARA CONVALIDAR ERRORES. GRACIAS POR SU GENTILEZA

answer: Bajo el contexto de lo establecido en las condiciones particulares del pliego 4.1.4 Experiencia general y específica mínima: ítem c. ?La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?. Se tomará en consideración para la calificación como parte de la experiencia específica: la construcción de estructuras metálicas de cubiertas en Mercados, Coliseos, Naves Industriales y Canchas de uso múltiple.No se considerarán las construcciones de estructuras metálicas de cubiertas en: Aulas, viviendas de interés social o similares.Acatando así lo establecido en la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, mencionada en su Art. 4.- Principios. - ?Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional?.

description: ACLARACION

answer: No, basta con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, tal como se indica en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- (?)? No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo?(?).

description: Saludos estimados, se debe enlistar el equipo mínimo en la oferta??

answer: No, basta con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, tal como se indica en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, en su Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- (?)? No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo?(?).

description: Saludos estimados, se debe enlistar el personal técnico en la oferta??

answer: Se debe tomar en cuenta que los medios de verificación para acreditar la experiencia debe contener rubros, precios, cantidades y deberán estar validados y debidamente firmados.

description: PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE DEBE CUMPLIR CON UN MINIMO DE KILOGRAMOS EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS

answer: Se tomará en consideración para la calificación como parte de la experiencia específica a: la construcción de estructuras metálicas de cubiertas en Mercados, Coliseos, Naves Industriales y Canchas de uso múltiple.No se considerarán las construcciones de estructuras metálicas de cubiertas en: Aulas, viviendas de interés social o similares.Se debe tomar en cuenta que los medios de verificación para acreditar la experiencia debe contener rubros, precios, cantidades y deberán estar validados y debidamente firmados.

description: PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA LA INSTITUCIÓN SOLICITA QUE La obra u obras presentadas deberán incluirlos siguientes trabajos: Construcción de estructuras metálicas Tipo Galpón. LA PREGUNTA ES SI SE ACEPTARA ESTRUCTURAS METALICAS DE COLISEOS O ESTRUCTURAS METALICAS DE AULAS CUYA CUBIERTA ES TIPO GALPON.

answer: Se tomará en consideración para la calificación como parte de la experiencia específica a: la construcción de estructuras metálicas de cubiertas en Mercados, Coliseos, Naves Industriales y Canchas de uso múltiple.No se considerarán las construcciones de estructuras metálicas de cubiertas en: Aulas, viviendas de interés social o similares.Se debe tomar en cuenta que los medios de verificación para acreditar la experiencia debe contener rubros, precios, cantidades y deberán estar validados y debidamente firmados.

description: PARA EXPERIENCIA ESPECIFICA LA INSTITUCIÓN SOLICITA QUE La obra u obras presentadas deberán incluirlos siguientes trabajos: Construcción de estructuras metálicas Tipo Galpón. LA PREGUNTA ES SI SE PRESENTA UNA OBRA DE USD.  NOVECIENTOS MIL DOLARES QUE TIENE TRABAJOS O RUBROS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MIL KILOGRAMOS EQUIVALENTE A USD CUATRO MIL DOLARES, YA SE CUMPLE CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA. POR FAVOR RESPONDER CLARAMENTE CON SI O NO, Y NO RESPONDER COPIANDO LO QUE SE SOLICITA EN PLIEGOS. GRACIAS.

answer: Se encuentran anexados los planos debidamente firmados por el personal que los diseña, revisa y aprueba, los cálculos de volúmenes de áreas se encuentran anexados en el expediente publicado en el portal de compras públicas y los Códigos de Certificación emitidos por el SERCOP se encuentran establecidos en los informes de necesidad y viabilidad de las personas que realizaron el estudio del proyecto.

description: Art. 46 RGLOSNCP "entidad contratante deberá contar con estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas o términos de referencia, análisis de precios unitarios  de ser el caso, presupuesto referencial y demás información necesaria para contratación, debidamente aprobados por las instancia "y Toda contratación de estudios incluirá determinación y justificación del presupuesto referencial con el fin de establecer la aplicación LOSNCP y Quienes participaron en la elaboración de los estudios, en la época en que estos se contrataron y aprobaron, tendrán responsabilidad solidaria junto con los consultores, si fuere el caso, por la validez de sus resultados y por los eventuales perjuicios .SE SOLICITA PLANOS ESTEN FIRMADOS POR PERSONAL ENTIDAD,ADJUNTE CALCULO VOLUMENES DE OBRA EN 3 DIMENSIONES Y VALIDACION OPERADOR SERCOP PARA RECLAMOS ADMINISTRATIVOS

answer: Se dará estricto cumplimiento a lo establecido en la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SNCP, en su art. 37 Reglas de participación.- (Sustituido por el Art. 1 num. 9 de la Res. RE-SERCOP- 2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las siguientes reglas de participación de oferentes en los procedimientos de Cotización de obras, bienes y servicios; y, Licitación de obras, bienes y servicios. Y a lo establecido en el ANEXO 9 de la resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0137.

description: En caso SAS o compañías la experiencia sera validara acorde a ley SERCOP, es decir la experiencia debe ser de la compañía y no de sus representantes legales ,socios o integrantes posterior al año y en concordancia con el  RUC =? Art.37 SERCOP, respecto a los oferentes que son persona jurídica en la que manifiesta que no pueden presentar experiencia del representante legal en obras de Menor Cuantía de Obras sino solo la experiencia de la Persona jurídica. Por qué se les sigue habilitando a las personasjurídicas que siguen presentando experiencias del representante legal y no de la compañía que esla única valida en estos tipos de contratos? Anexe entidad su calificación una exhaustivo análisis y cruce de datos con Superintendencia de compañías SRI y UAFE.

answer: Se tomará en consideración para la calificación como parte de la experiencia específica: la construcción de estructuras metálicas de cubiertas en Mercados, Coliseos, Naves Industriales y Canchas de uso múltiple.No se considerarán las construcciones de estructuras metálicas de cubiertas en: Aulas, viviendas de interés social o similares.

description: Estimados, es válida como experiencia especifica obtenida en REMODELACION DE MERCADOS, EDIFICIOS PUBLICOS, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, donde hay rubros similares a los del proceso, como el rubro de ESTRUCTURA METÁLICA.

answer: Acorde al Tercer Suplemento N 600, publicado con fecha 15 de julio de 2024, se indica en el Artículo 41.- ?Sustitúyase el numeral 9 del artículo 40.2 por el siguiente: -9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha frase? no se pide UAFE para la fase de calificación de ofertas.

description: Buenas tardes Sres. Comisión Mediante decreto ejecutivo 324, publicado en el Registro Oficial del 15de julio del 2024 se reformo el RGLOSNCP en el siguiente artículo.Art. 41.- Sustitúyase el numeral9 del artículo 40.2 por el siguiente:?9. Si el contratista realiza una actividad económica sujetoa reporte e la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado deCumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamenteen dicha fase? Por lo que ya no es exigido dicho certificado para la presentación de la oferta,Ustedes darán cumplimiento a la norma vigente, responder concretamente

answer: 1.- Acorde al Tercer Suplemento N 600, publicado con fecha 15 de julio de 2024, se indica en el Artículo 41.- ?Sustitúyase el numeral 9 del artículo 40.2 por el siguiente: -9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha frase?2.- en base al Artículo 41 detallado anteriormente, no se pide UAFE para la fase de calificación de ofertas.3.- La Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio cuenta en su POA/PAI los recursos para el pago del proceso Nro.- COTO-MDMQ-2024-1204 según lo establecido en el apartado 15 de las Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de este proceso de contratación, específicamente en los literales 15.1 y 15.2.4.- EL porcentaje de participación local lo dictamina el Sistema SOCE directamente (...). Verificar el acta adjunto.

description: La UAFE regula mediante el SRI la obligación declarar si no he declarado varios años atrás es motivo descalificación y reporte al UAFE de mi estado que no he reportado evadiendo las regulaciones estatales? ,2.- Para dar cumplimiento a UAFE del art. 40.2 del RLOSNCP. Es necesario adjuntar una factura del ítem más representativos para prevenir lavado y ser transparente en mi oferta, 3.- EL PAGO ES CON BONOS ESTADO Y EN QUE TIEMPO REMITIR UN CRONOGRAMA DESENFONDOS POR ENTIDAD FINANCISTA,4.- Para un consorcio  aparte de la legalización tablas notariales de judicatura el % de participación del local para obtener el puntaje máximo sería con un análisis de regla tres : 75% local y 25% el otro accionista ,ya que injusto o al menos simulan un engaño al SERCOP y al Estado que el local tenga por conveniencia 10 % generando una ofertas simulada y no acorde intereses del país Y SU VALIDACION OPERADOR SERCOP PARA RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE QUIEN RESPONDE

answer: Se encuentran anexados los planos debidamente firmados por el personal que los diseña, revisa y aprueba, los cálculos de volúmenes de áreas se encuentran anexados en el expediente publicado en el portal de compras públicas y los Códigos de Certificación emitidos por el SERCOP se encuentran establecidos en los informes de necesidad y viabilidad de las personas que realizaron el estudio del proyecto.

answer: Si, ya que en el item 10.3.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO de las Especificaciones Técnicas emitidas por la entidad contratante en donde indica que el superintendente y el residente deben presentar la certificación en prevención de riesgos laborales, debidamente registrado en el Senescyt o en el ministerio del trabajo; o licencia de prevención de riesgos en la construcción.

description: ministerio obliga licencia riesgos laborales. es necesario ?

description: REMODELACIÓN MERCADO GUAMANÍ COM

GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

streetAddress: BERMEO N40-90 Y AV. DE LOS GRANADOS ESQ. PB 3  S/N SAN BLAS

legalName: GAIBOR JURADO MARIA PAOLA

MOYA SILVA ALVINO URIBE

streetAddress: PASAJE A 19 AV OLEODUCTO 537-153 GUAPULO

legalName: MOYA SILVA ALVINO URIBE

ESPINOSA RUIZ JUAN GENARO

streetAddress: PASAJE I CALLE I N71-366 EL SALVADOR

legalName: ESPINOSA RUIZ JUAN GENARO

GUACHAMIN BALSECA CARLOS ROLANDO

streetAddress: PROFETA NAHUM NARCIZA DE JESUS S26-466 SAN BLAS

legalName: GUACHAMIN BALSECA CARLOS ROLANDO

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

streetAddress: G CALLE 2 S33-06 GUAPULO

legalName: AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

BURGOS NEACATO STEVE LECH

streetAddress: AV. SAN GERMAN HONORATO VASQUEZ LT 119 CONOCOTO

legalName: BURGOS NEACATO STEVE LECH

PILLAJO LOPEZ CARLOS GABRIEL

streetAddress: OE8D S35C S35-10 SAN BLAS

legalName: PILLAJO LOPEZ CARLOS GABRIEL

FLORES RIVERA AUGUSTO GABRIEL

streetAddress: 21 DE MARZO SAN JORGE S2-362 SAN ANTONIO

legalName: FLORES RIVERA AUGUSTO GABRIEL

URGILES GUARDERAS LUIS MIGUEL

streetAddress: ORION GALAXIAS S/N CHILIBULO

legalName: URGILES GUARDERAS LUIS MIGUEL

PACHACAMA PAREDES RODNEY FABIAN

streetAddress: GUILLERMO VALENCIA HERNANDO SARMIENTO N58-244 SAN BLAS

legalName: PACHACAMA PAREDES RODNEY FABIAN

GOMEZ GOMEZ TATIANA CAROLINA

streetAddress: LINEA FERREA JESUS DE NAZARET S/N TABABELA

legalName: GOMEZ GOMEZ TATIANA CAROLINA

CAZAR CHAVEZ PAMELA ALEJANDRA

streetAddress: SIN NOMBRE HUANCABILCA S/N COCHAPAMBA

streetAddress: JOSE VINUEZA MANUEL AGUIRRE N4D CENTRO HISTORICO

legalName: CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

streetAddress: PASAJE A LINEA FERREA E18-15 LA FLORESTA

MGARQCONS S.A.S.

streetAddress: M VALDIVIEZO LUIS ESPINOSA TAMAYO  SANJUAN

LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

streetAddress: AV. REPUBLICA AV. ATAHUALPA E2 62 LA FLORESTA

rationale: REMODELACIÓN MERCADO GUAMANÍ COM


name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION REFORMAS Y RENOVACION)

scheme: CPC

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION)

description: Su oferta CUMPLE con la integridad, requisitos y parámetros mínimos solicitados, además, este oferente ha alcanzado el puntaje más alto en la etapa de Calificación por Puntaje.

title: COTO-MDMQ-2024-1206-41357

status: active

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRANTE MEMORIAS Y PLANOS QUE PUEDEN ENCONTRAR EN EL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CON EL NOMBRE DEL PROYECTO

description: En referencia a su oferta presentada en el procedimiento de COTIZACIÓN DE OBRA signado con el código COTO-MDMQ-2024-1206 correspondiente a la contratación de REMODELACION MERCADO CHIRIYACU COM, como Comisión Técnica, se ha detectado observaciones de naturaleza convalidable en su oferta, por lo que a través del presente oficio solicito a usted que remita a esta entidad la siguiente documentación:

answer: SE ADJ OFICIO A CONTESTACION DE CONVALIDACION DE ERRORES Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

answer:
Estimados,

De acuerdo a su solicitud de Convalidación de errores, comunico adjunto los documentos de respuesta a la misma.

Saludos cordiales.

answer: ADJUNTO A LA PRESENTE LA CONVALIDACION SOLICITADA

answer: ACLARACION 3.-En virtud al Art. 73 de la RLOSNCP.- Aclaraciones.- ?(?) a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. (?)?Se aclara el punto 11 de las Especificaciones Técnicas. Ver Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 2.-En virtud al Art. 73 de la RLOSNCP.- Aclaraciones.- ?(?) a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. (?)?Se aclara que la asignación de puntaje a la Experiencia Específica ser realizará de la siguiente manera:Presupuesto Referencial de la contratación x 1.25 = Monto Máximo puntuadoTeniendo como resultado lo siguiente:$ 941.899,06 x 1.25= $ 1177.373,8250Monto máximo puntuado = $ 1177.373,8250Se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia adicional el monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional.Se analizará conforme la siguiente formula:Puntaje= (24xMtexof) /MmpPuntaje Máximo= 24 puntosMmp =Monto máximo puntuadoMtexof= Monto total de la experiencia del oferente

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 1.-En virtud al Art. 73 de la RLOSNCP.- Aclaraciones.- ?(?) a través de aclaraciones podrá modificar los pliegos, siempre que no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial de los mismos. (?)?Se aclara que la descripción correcta del Item No. 85 Código 0359 del presupuesto referencial es : CAJA DE REVISIÓN 0.6x0.6x1m, LIBRE, TAPA. Base.15cm, tapa. H. S. fc=180kg/cm2, ladrillo mortero 1:5, enlucido 1:3, ref. acero, ángulo. tal como consta en el ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, para el cumplimiento del plazo establecido en el presente proceso, el adjudicatario deberá considerar varios frentes de trabajo, lo cual deberá guardar relación con la metodología y cronograma de ejecución que deberá ser presentado en la etapa contractual.

description: BUENOS DIAS SEÑORES DE LA COMISION TECNICA EN EL ANTERIOR PROCESO DEL MISMO MERCADO EL PLAZO DE EJECUCION ERA DE 70 DIAS EN LOS CUALES YA ERA COMPLICADA LA EJECUCION DE LA OBRA AHORA EL MISMO PROCESO LO BAJAN DE PLAZO A 56  DIAS POR FAVOR RECTIFICAR EL PLAZO MUCHAS GRACIAS

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: BUENOS DIAS SEÑORES DE LA COMISION TECNICA SE PUEDE PRESENTAR PARA LA EXPERICENCIA ESPECIFICA LA REMODELACION DE MERCADOS QUE HAYAN TENIDO EN SUS RUBROS ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS

answer: Estimado oferente, para el cumplimiento del plazo establecido en el presente proceso, el adjudicatario deberá considerar varios frentes de trabajo, lo cual deberá guardar relación con la metodología y cronograma de ejecución que deberá ser presentado en la etapa contractual.

description: Senores Comision, favor presentar el estudio técnico para el calculo del plazo referencial, toda vez que conforme el análisis de los rendimientos presentados por ustedes es imposible que se realice la obra en los 56 días, sus rendimientos presentados no guardan relación alguna con el cronograma que se presenta, en tal sentido su estudio técnico no tendría validez

answer: Estimado oferente, como se menciona en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, en el apartado Medios de Verificación del número 10.3.1, literal ?B. Experiencia adquirida como Superintendente o Residente de obra Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida EN RELACIÓN O NO DE DEPENDENCIA, ya sea en calidad de Residente o Superintendente, se considerará el 40% (cuarenta por ciento) del valor ejecutado de la obra. (?)?

description: Buenas tardes, la consulta es la siguiente: La experiencia en relación de dependencia como superintendente es válida para participar como consorcio?

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE, SE ADMITIRA COMO EXPERIECNIA ESPECIFICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE TENGAN EN SU MAYORIA RUBROS SIMILARES AL OBJETO DE CONTRATACION?

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: BUENAS TARDES SE ACEPTARA COMO EXPERICNIA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE INTERPRETACION QUE TENGAN ESTRUCTURA METALICA?

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..?Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: BUENAS TARDES, SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA LA ADECUACION  Y MEJORAMIENTO DE COLISEOS QUE TIENEN ESTRUCTURA METALICA

answer: Esta pregunta no hace referencia al proceso.

description: Realizamos APUS, VAE, RUTA C. y demás componentes de LICO, COTO 0964032425

answer: Estimado oferente, en atención al REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articulo Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- ?(Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024).- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que suste

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Estimado oferente, en atención al REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su articulo Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras.- ?(Agregado por el Art. 6 num. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024).- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción.No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos...

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Estimado oferente, la experiencia como subcontratista se acreditará, siempre y cuando tenga relación directa con el objeto contractual requerido y la subcontratación haya sido autorizada por la Contratante, para lo cual, deberá adjuntar el documento que avale la subcontratación. Se deberá presentar, como se menciona en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, en el apartado Medios de Verificación del número 10.3.1, literal ?A. Experiencia adquirida como contratista: - Sector Privado o Proyectos concluidos Se presentará el Acta de recepción de la obra, en la que deberá constar la tabla de rubros, unidades, cantidades y montos ejecutados. En caso de que el acta no cuente con esta información se adjuntará la planilla de liquidación del proyecto sujeto a calificación. Adicional, se presentarán las facturas electrónicas o físicas, mismas que deberán coincidir con el montorealmente ejecutado. Se sumarán los montos de ejecución de los proyectos presentados que cump

description: Buenas noches, se acepta experiencia general o específica obtenida como SUBCONTRATISTA ?

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: Buenas noches como experiencia específica aceptan cambios de estructura madera a estructura metálica de la cubierta del edificio del colegio Eloy Alfaro y el mantenimiento en estructura metálica de las gradas de emergencia del mencionado colegio.

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: Mi pregunta es: aceptan como experiencia específica un proyecto en donde está incluido estructura metálica en secadores de cacao y canchas. Además existe cubiertas de baños en estructura metálica.

answer: Estimado oferente, se aceptará la experiencia solicitada en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad contratante, es decir, EXPERIENCIA GENERAL MINIMA: ?Construcción, remodelación o ampliación de obras civiles oedificaciones en general Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes..? Y EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA: ?Construcción de mercados, galpones; o naves industriales en estructura metálica?.

description: Buenas noches aceptan como experiencia especifica, la construcción de canchas en estructura metálica.

name: BQV CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

description: REMODELACIÓN MERCADO CHIRIYACU COM

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 BENALCAZAR

scheme: EC-RUC

ATIAGA ESCOBAR ROCIO DE LOS ANGELES

streetAddress: OE1H NICOLAS DE LA PEÑA S15 TOMAS GUERRA S14-237 VILLA FLORA

legalName: ATIAGA ESCOBAR ROCIO DE LOS ANGELES

INDOMAC S.A.

streetAddress: VIA A TOLONTA Y SINCHOLAGUA 192 PINTAG

legalName: INDOMAC S.A.

ARROYO GALLARDO ROMEO PATRICIO

streetAddress: VEINTIMILLA AV. 12 DE OCTUBRE 325 LA FLORESTA

legalName: ARROYO GALLARDO ROMEO PATRICIO

ALBERCA CASTRO MANUEL FERNANDO

streetAddress: MARISCAL SUCRE 4 DE JUNIO N27-77 SANTA PRISCA

legalName: ALBERCA CASTRO MANUEL FERNANDO

NACIMBA NIQUINGA DIEGO GERMAN

streetAddress: IGLESIAS MIRANDA 815 TURUBAMBA

legalName: NACIMBA NIQUINGA DIEGO GERMAN

PUENTE CALLE EDGAR DAVID

roles: tenderer supplier

streetAddress: LIZARDO RUIZ UNION Y PROGRESO N65-44 COTOCOLLAO

legalName: PUENTE CALLE EDGAR DAVID

DEFAZ GARCIA CARLOS EDUARDO

streetAddress: S11 CHILIBULO OE9 JUAN DE VELASCO OE8-255 GONZALEZ SUAREZ

legalName: DEFAZ GARCIA CARLOS EDUARDO

streetAddress: RUSIA SHYRIS E9-32 IÑAQUITO

postalCode: SN

streetAddress: PASAJE A LINEA FERREA E18-15 PUENGASI

legalName: PROYECTOS & CONSTRUCCIONES FIMARPRO S.A.S.

NARANJO DAVILA ESTEBAN PATRICIO

streetAddress: COCHAPATA JOSE M ABASCAL E11-129 LA VICENTINA

legalName: NARANJO DAVILA ESTEBAN PATRICIO

rationale: REMODELACIÓN MERCADO CHIRIYACU COM

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), OTRAS VIAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

description: Por cumplir sustancialmente con los requisitos requeridos en los pliegos, y no incurrir en causales prevista para el rechazo o inhabilitación y representa mejor costo para la institución en los términos establecidos en el número 18 del Art. 6 numeral Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

title: COTO-MDMQ-2024-1505-41357

answer: Se aclara que en este proceso las experiencias acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020-063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ?se refieren a espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogoentre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales. Esta aclaración se entiende incorporada en lo que corresponde a todo

description: ACLARACION

answer: Señor Oferente, para el cumplimiento de los requisitos mínimos, el oferente puedeacreditar la experiencia general con la presentación experiencia específica siempre queesta cubra el monto de la experiencia general mínima solicitada. Una vez terminada laprimera etapa cumple no cumple de experiencia mínima, Para continuar con la segundaetapa de evaluación por puntaje el señor oferente debe presentar adicionalmente masexperiencias, tanto en experiencia general y en específica conforme lo indicado en elpliego del proceso.

description: para las 2 experiencias esto es la  general y especifica se puede presentar los mismas contratos,

answer: Señor oferente, el formulario que consta en el MFC ?II Formulario de compromiso departicipación del personal técnico y hoja de vida? y sus dos componentes 2.1 y 2.2 noserán requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerirá elFORMULARIO DE COMPROMISO CONTRACTUAL Y SU ANEXO.Se recalca que, únicamente el oferente adjudicado, deberá presentar o entregar losdocumentos que respaldan al personal técnico, la experiencia del personal técnico y lametodología, como habilitantes previo a la suscripción del contrato, en términos delartículo 187 de la normativa secundaria, por tal razón el oferente únicamente debedetallar en el Anexo a adjuntar al formulario de compromiso contractual que seencuentra adjunto al pliego.

description: Señores de la comisión técnica para los formularios de compromiso que salen en el modelo de laoferta del MFC, Estos compromisos con respecto al personal tecnico deben ir firmados por ellos obasta la firma del oferente?

answer: 1.- al ser un proceso de cotización de obra no está obligado a subcontratar, sin embargo, de ser solicitado por el contratista deberá subcontratar proveedores categorizados como micro y pequeñas empresas o actores del sector de la economía popular y solidaria, domiciliados en la localidad en la que realizará el proyecto, rubros de obra cuyasumatoria no podrá superar el treinta por ciento (30%) del monto total de su oferta económica, debidamente aprobado por la entidad contratante.2.-Se recalca que, únicamente el oferente adjudicado, deberá presentar o entregar los documentos que respaldan al personal técnico, la experiencia del personal técnico y lametodología, como habilitantes previo a la suscripción del contrato, en términos del artículo 187 de la normativa secundaria, por tal razón el oferente únicamente debe detallar en el Anexo a adjuntar al formulario de compromiso contractual que seencuentra adjunto al pliego.

description: eñores de la Comisión Técnica, indicar el canton para realizar la subcontratación.Señores de la comisión tecnica para la experiencia del Personal Tecnico, Equipo y Metodología,con la sola presentación del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPACONTRACTUAL, se considera cumplido, o se debe presentar la documentación por favor responder si ono de ser el, caso, y no la contestación de las resoluciones que dejan esta condición a libre interpretación

answer: las experiencias acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren atrabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020-063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ?se refieren a espacios con fines yusos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivasmateriales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, queconservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón en este procesose acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en ElementosUrbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulacionespeatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. VER ACTA

description: Señores de la comisión tecnica para la experiencia especifica se puede presentar proyectos de soterramiento que han sido ejectuados dentro del area del centro historico, y que dentro de sus rubros estan los solicitados en esta contratación?

answer: Señor oferente, se recalca que, únicamente el oferente adjudicado, deberá presentar o entregar los documentos que respaldan al personal técnico, la experiencia del personal técnico, equipo mínimo y la metodología, como habilitantes previo a la suscripción del contrato, en términos del artículo 187 de la normativa secundaria, por tal razón eloferente únicamente debe detallar en el Anexo que se encuentra adjunto al pliego.

description: Señores de la comisión tecnica, para el equipo es solo necesario detallar el equipo minimo solicitado o es necesario adjuntar facturas, compromiso matriculaes etc.?

answer: Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020- 063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ?se refieren a espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivasmateriales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas VER ACTA

description: Buen día, será aceptada como experiencia especifica la Rehabilitación de Bienes Inmuebles Patrimoniales los cuales cuentan con áreas exteriores tipo plazas que también se rehabilitó?

answer: Señor oferente, conforme lo indica el numeral 4.1.7 Cronograma de los pliegos del proceso el cronograma será presentado en semanas de 7 días. Tomar en cuenta que, de encontrarse con una fracción de días en la última semana, está deberá ser ajustada en días. El plazo no es considerado como parámetro en la evaluación, los oferentes no podrán proponer otro plazo distinto al solicitado por la entidad

description: Favor indicar si el cronograma se deber+a presentar en meses o semanas. Slaudoscordiales

answer: Estimado Oferente, no se ha dispuesto la presentación de ruta crítica para la etapa precontractual. Sin embargo, se aclara que únicamente el oferente adjudicado deberá presentar la ruta crítica dentro de la metodología de ejecución de obra, la misma que se acredita con la sola presentación del FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE OBRAS NORMATIVA SECUNDARIA DEL SNCP Y SUS ANEXOS.

description: Señores miembros de la comisión técnica, Se debe presentar ruta critica?

answer: Estimado oferente, el formulario de cumplimiento de ejecución de obras (formulario compromiso normativa secundaria), corresponde al formulario de cumplimiento de parámetros en etapa contractual para el personal técnico, experiencia del personal técnico, y equipo mínimo, ajustados a lo indicado en la Normativa Secundaria, Artículo 187, que en su parte pertinente menciona: ?En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.?VER ACTA

description: Esstimados miembros de la comisión técnica, favor aclarar el siguiente enunciado en el numeral 4.1.2 Equipo mínimo::l equipo mínimo y adjuntará el formulario de compromiso contractual y sus anexos Si la ley exige que el oferente detalle tanto la metodología, el Equipo mínimo y el Personal, Cuáles son los Anexos que ustedesexigen que se debe presentar en la oferta y amparar legalmente su petición ya que estaríanincurriendo en ilegalidades, favor aclarar ratificar o rectificar el enunciado de acuerdo a la leyvigente. Gracias.

answer: Estimado oferente, el formulario de cumplimiento de ejecución de obras (formulario compromiso normativa secundaria), corresponde al formulario de cumplimiento de parámetros en etapa contractual para el personal técnico, experiencia del personal técnico, y equipo mínimo, ajustados a lo indicado en la Normativa Secundaria, Artículo 187, que en su parte pertinente menciona: ?En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.?VER ACTA

description: Esstimados miembros de la comisión técnica, favor aclarar el siguiente enunciado en el numeroal 4.1,3 PERSONAL TECNICO: El oferente deberá detallar en su oferta el personal técnico propuesto y adjuntará el formulario de compromiso contractual y sus anexos.   Si la ley exige que el oferente detalle tanto la metodología, el Equipo mínimo y el Personal, Cuáles son los Anexos que ustedes exigen que se debe presentar en la oferta  y amparar legalmente su petición ya que estarían incurriendo en ilegalidades, favor aclarar ratificar o rectificar el enunciado de acuerdo a la ley vigente. Gracias.

answer: Señor oferente, conforme lo indica el modelo de pliegos establecidos por el SERCOP, la experiencia específica tanto mínima como para puntaje, deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación, favor remitirse al contenido al respecto en los pliegos.

description: Estimada comisión, se considerar experiencia en parques y áreas públicas, que no tengan la definición de históricas. Con la finalidad de abrir la oportunidad a más contratistas con experiencia y no mantener el circulo de contratistas con esas características de proyectos Histórico.

answer: Señor oferente, conforme lo indica el anexo del pliego del proceso, (Anexo 1), para elcaso de profesionales que participen individualmente, será de la siguiente manera: ?Deigual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditablela experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad deRESIDENTE, SUPERINTENDENTE; y, su valoración, será del 40% del valor delcontrato, en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaronanteriormente?.

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN SE ACEPTARA EXPERIENCIA EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE OBRA?

description: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CHQ - 2024 - IMP

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 LA VICENTINA

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ESPINOSA RUIZ JUAN GENARO

streetAddress: PASAJE I CALLE I N71-366 EL SALVADOR

legalName: ESPINOSA RUIZ JUAN GENARO

VALAREZO GUANO DIEGO MARCELO

streetAddress: GASPAR DE CARVAJAL AV. INTEROCEANICA 975 TUMBACO

legalName: VALAREZO GUANO DIEGO MARCELO

DUQUE HIDALGO ANTONIO DAMIAN

streetAddress: IGNACIO SAN MARIA JUAN GONZALEZ E3-30 LA VICENTINA

legalName: DUQUE HIDALGO ANTONIO DAMIAN

CONDO LUCANO BYRON RUBEN

streetAddress: OE9L OE9J 384 LA MAGDALENA

legalName: CONDO LUCANO BYRON RUBEN


description: RESTAURACION Y REHABILITACION DE OBRAS Y MONUMENTOS PATRIMONIALES

description: RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS PATRIMONIALES

description: Por cumplir sustancialmente con los requisitos requeridos en los pliegos, y no incurrir en causales prevista para el rechazo o inhabilitación y representa mejor costo para la institución en los términos establecidos en el número 18 del Art. 6 numeral Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

title: COTO-MDMQ-2024-1513-41357

answer: Señor oferente, en este proceso se deben presentar los formularios actualizados, documentos que se encuentran en la pestaña archivos de este proceso.

description: BUENOS DIAS, SOLAMENTE LOS FORMULARIOS SUBIDOS POR USTEDES, DEBEN SER LLENADOS Y FIRMADOS, O TAMBIEN SE DEBEN LLENAR LOS ANEXOS DE EQUIPO, PERSONAL TECNICO, METODOLOGIA SOLICITADOS EN OBRAS ANTERIORES, GRACIAS POR SU EXPLICACION, SALUDOS.

answer: Señor Oferente, la etapa de preguntas y respuestas tiene por objetivo aclarar el alcance y contenido de los términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso de obra, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia a la que se refiere está contemplada en tipo de experiencia solicitada en los pliegos, es decir experiencia general en ?ejecución de obras de Mantenimiento y/o Obra Civil? será validada en el proceso de calificación, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia la misma que se encuentra indicada en el anexo 1 del pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: BUENOS DIAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS EN IGLESIAS, SANEAMIENTOS DE HUMEDADES Y TRABAJOS EN CUBIERTAS DE TEJA EN IGLESIAS, SIRVEN COMO EXPERIENCIA GENERAL, GRACIAS POR SU RESPUESTA..

answer: Señor Oferente, la etapa de preguntas y respuestas tiene por objetivo aclarar el alcance y contenido de los términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso de obra, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia a la que se refiere está contemplada en tipo de experiencia solicitada en los pliegos, es decir experiencia general en ?ejecución de obras de Mantenimiento y/o Obra Civil? será validada en el proceso de calificación, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia la misma que se encuentra indicada en el anexo 1 del pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: BUENOS DIAS, CONTRATOS DE RECUPERACIONN DE IMAGEN URBANA EN EL CHQ, PUEDEN SERVIR COMO EXPERIENCIA GENERAL, SALUDOS.

answer: Señor Oferente, conofmre lo establecido en el Art. 86.1 del RGLOSNCP., en la que indica: ?Las personas naturales que hayan sido servidores públicos, y que hayan ejercido funciones como administradores de contrato, fiscalizadores, gerentes, directores técnicos o similares, no podrán acreditar experiencia general o específica como contratistas de obra.?. Por tal razón en este proceso, conforme lo indica en pliego se evaluará experiencia en calidad de contratista, superintedente de obra o residente de obra.

description: Como experiencia especiíica también aplica la residencia de fiscalización en obras patrimoniales?

answer: Señor Oferente, la etapa de preguntas y respuestas tiene por objetivo aclarar el alcance y contenido de los términos de referencia y especificaciones técnicas del proceso de obra, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia a la que se refiere está contemplada en tipo de experiencia solicitada en los pliegos, es decir experiencia especifica en ?obras de Mantenimiento de infraestructura o conservación de museos y/o sitios culturales y/o arqueológicos?será validada en el proceso de calificación, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia la misma que se encuentra indicada en el anexo 1 del pliego del proceso. Es  responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia

name: 3DCONSTRUCCIONES & SERVICIOS 3DCONSTRUSERV S.A

description: BUENAS TARDES COMISION TECNICA, PARA LA EXPERIENCIA ESPECIFCA SERA VALIDA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERPRETACION EN SITIO ARQUELOGICO... AGRADEZCO SU CLARA RESPUESTA

name: RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA

description: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS ADMINISTRADOS POR EL IMP 2024 – IMP

MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS

streetAddress: H JOSE VILLALENGUA OE8A CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: MAFLA VILLACRESES JUAN CARLOS

MANTILLA NAVARRETE CESAR AUGUSTO

streetAddress: REAL AUDIENCIA LOS CIPRECES N66-156 COTOCOLLAO

legalName: MANTILLA NAVARRETE CESAR AUGUSTO

SIMBAÑA JUIÑA EFRAIN KENEDY

streetAddress: GARCIA MORENO FEBRES CORDERO LOTE 3 CUMBAYA

legalName: SIMBAÑA JUIÑA EFRAIN KENEDY

LARREA FLORES IVAN ZANONI

streetAddress: DE LOS MUELLES LOS OLIVOS E16-180 EL INCA

legalName: LARREA FLORES IVAN ZANONI

SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN

streetAddress: S8F/GOMEZ FRIAS E6C/GUALACEO E6-44 CHIMBACALLE

legalName: SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN

QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO

streetAddress: E2B CALLE S28G S28-27 ELOY ALFARO

legalName: QUINCHIGUANO ÑACATO DANIEL ROBERTO

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. MARISCAL SUCRE N75-208 BENALCAZAR


description: la ADJUDICACIÓN del contrato, al oferente AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER,  por cumplir sustancialmente con los requisitos requeridos en los pliegos, y no incurrir en causales prevista para el rechazo o inhabilitación y representa mejor costo para la institución en los términos establecidos en el número 18 del Art. 6 numeral Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), OTRAS VIAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-MDMQ-2024-1507-41357

answer: Se aclara que en este proceso las experiencias a acreditar en: ?Experiencia General yExperiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020-063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ??espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivas materiales o simbólicas de intercambio ydiálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales.aclaración se entiende incorporada a todos los documentos

description: ACLARACION

answer: Señor Oferente, para el cumplimiento de los requisitos mínimos, el oferente puede acreditar la experiencia general con la presentación experiencia específica siempre que esta cubra el monto de la experiencia general mínima solicitada aclarando que esta condición aplica únicamente para los requisitos mínimos (CUMPLE /NO CUMPLE), para el caso de la segunda etapa de evaluación por puntaje el señor oferente debe presentar adicionalmente más experiencias, tanto en experiencia general y en específica conforme lo indicado en el pliego del proceso.

description: Señores de la comisión. Se tomará como válida la Resolución No. R.E.-SERCOP-2017-0000077, en el Art. 25.- Experiencia general y específica mínima requerida indica que "Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias".?Es decir para los dos tipos de experiencias mínimas aceptarán un solo contrato que cumpla con lo requerido?

answer: Señor oferente, conforme consta en la aclaración 1, en este proceso, que en este proceso las experiencias acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020- 063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ?espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividadesc olectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales

description: Estrimados. Se aceptará como experiencia obras de mantenimiento integral de parroquias urbanas del DMQ, y obras de rehabilitación urbano arquitectónica. Puesto que son obras de rehabilitación de espacio público, similares al objeto del presente proceso. Por favor responder afirmativamente o negativamente lapregunta, no responder con "revisar los pliegos, etc"

answer: Señor oferente, conforme consta en la aclaración 1, en este proceso, que en este proceso las experiencias acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020- 063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ?espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividadesc olectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales

description: Estimados miembros de la comisión. Se aceptará como experiencia el proyecto ?OBRAS EXTERIORES PARA EL TEATRO MEXICO?? Dado que las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA de este proceso mencionan que los objetivos específicos y el alcance del proyecto es en CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, y, conforme al Art.12 del Acuerdo Ministerial No. DM-209-094 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que detalla claramente lo que significa espacio público patrimonial: ?? espacios de libre acceso ? usos sociales ? culturales ??. Entiendo por válida esta experiencia puesto que son objetos similares al proceso actual. Por favor responder afirmativamente o negativamente la pregunta, no responder con "revisar los pliegos, etc"

answer: Señor oferente, conforme consta en la aclaración 1, en este proceso, que en este proceso las experiencias  acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020- 063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ?espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren  actividadesc olectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales

description: SALUDOS CORDIALES, SERA VALIDO LA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE UN CONJUNTO PATRIMONIAL ARQ, EN EL CUAL SE  REALIZO TRABAJOS EN CRUJÍAS , PATIOS Y/O PLAZAS, CUBIERTAS E IMAGEN URBANA POR CAPÍTULOS, POR FAVOR ME AYUDARÍA MUCHO SU RESPUESTA

answer: Señor oferente, conforme consta en la aclaración 1, en este proceso, que en este proceso las experiencias acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a  trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020- 063 DM-2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ?espacioscon fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividadescolectivas materiales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas. Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales

description: SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN.  LA INTERVENCIÓN EN EL PATIO CENTRAL DE UN CLAUSTRO DE AREA MAYOR A 2500 M2, QUE EN FUNCIONAMIENTO ES UN APLAZA INTERIOR , SE HACE VALIDO PARA LA EXPERIENCIA, POR FAVOR CONTESTAR CON CLARIDAD.?

answer: Señor oferente, conforme consta en la aclaración 1, en este proceso, las experiencias a acreditar en: ?Experiencia General y Experiencia Especifica? se refieren a trabajos en el espacio público conforme al Art. 13 del Acuerdo Ministerial No. DM-2020-063 DM-2020- 063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lo define como, ??espacios con fines y usos sociales, recreacionales, culturales o de descanso, en los que ocurren actividades colectivasmateriales o simbólicas de intercambio y diálogo entre los miembros de la comunidad, que conservan un valor histórico y socio cultural para la población?, por tal razón, en este proceso se acreditará las experiencias que se hayan realizado en Intervención en Elementos Urbanos tales como: mobiliario urbano, revestimiento de calzadas, aceras y circulaciones peatonales tales como: plazas, plazoletas y plataformas únicas.Únicamente la experiencia específica, deberá cumplir además de lo indicado en espacios públicos patrimoniales VER ACTA

description: Estimados miembros de la comisión técnica. Se aceptarán experiencias de Rehabilitación de Imagen Urbana RIU en espacio público?, ya sea en experiencia general o específica. Por favor responder afirmativamente o negativamente la pregunta, no responder con "revisar los pliegos, etc"

answer: Resolución de Aprobación de Pliegos

description: ACLARACION

description: MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE LAS PARROQUIAS DEL DMQ-2024-IMP

YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

streetAddress: ROBERTO ANDRADE ALBERTO EINSTEIN OE3-688 LA VICENTINA

legalName: YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER

streetAddress: G CALLE 2 S33-06 GUAPULO

legalName: AGUIRRE TOBAR DIEGO JAVIER


description: RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES

description: RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS PATRIMONIALES

title: COTO-MDMQ-2024-1506-41357

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso.Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Buenas tardes, se aceptará para la experiencia general del oferente,  experiencia en MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES, favor responder si/no Gracias

answer: Señor Oferente, para el cumplimiento de los requisitos mínimos, el oferente puede acreditar la experiencia general con la presentación experiencia específica siempre que esta cubra el monto de la experiencia general mínima solicitada aclarando que esta condición aplica únicamente para los requisitos mínimos (CUMPLE /NO CUMPLE), para el caso de la segunda etapa de evaluación por puntaje el señor oferente debe presentar adicionalmente más experiencias, tanto en experiencia general y en específica conforme lo indicado en el pliego del proceso.Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Saludos cordiales, señores de la comisión técnica, en el numeral 4.1.1 integridad de oferta en el ítem de observación indican en el numeral 6.2 si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia especifica mínima, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento de contrato será considerado como valido para acreditar los dos tipos de experiencias, por esta razón solicito la siguiente aclaración: SI UN PROYECTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN INMUEBLE PATRIMONIAL ME SERVIRÁ PARA CALIFICAR ESTAS 2 EXPERIENCIAS MÍNIMAS? agradecemos su respuesta clara y precisa para cumplir con los requisitos solicitados.

answer: Señor oferente en este proceso se aplicará la disposición transitoria DÉCIMA SEGUNDA del decreto ejecutivo No. 206 de fecha 22 de marzo del 2024 publicado en el registro oficial el mismo día, documento que en su Art. 6 reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación,?? En el caso de la fase precontractual, cuando una de las reformas fuese en beneficio de los principios establecidos en el Articulo 4 de la Ley, la entidad contratante deberá realizar las actuaciones administrativas para aplicar la nueva normativa??  siendo, por tanto, aplicable al presente proceso la disposición transitoria.

description: SALUDOS CORDIALES SEGUN EL REGLAMENTO DEL SERCOP  Reformado por el Art. 6 num. 17 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024 Para el caso ele los compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, el miembro que tenga mayor participación, y que haga las veces de Procurador Común, deberá estar domiciliado obligatoriamente en el cantón o provincia donde se destinen los bienes, se presten los servicios, o se ejecute la obra: para acceder a la preferencia. SE ACEPTARA EL CONSORCIO ENTRE DOS PERSONAS NATURALES Y SE TENDRA LOCALIA SIEMPRE Y CUANDO EL PROCURADOR COMUN SEA DE LA LOCALIA?EN BASE A LAS ULTIMAS REFORMAS JUSTIFICAR LA RESPUESTA

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Estimados. Se aceptará la obra MERCADO CENTRAL PROYECTO TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR REHABILITACION INTEGRAL TERCERA ETAPA FASE CUATRO? Teniendo en cuenta que el objeto del proyecto menciona "Rehabilitación integral", siendo similar a "REHABILITACIÓN DE INMUEBLESedificaciones PATRIMONIALES" solicitados en los pliegos de este proceso? Favor responder sí o no.

answer: Señor oferente, para el caso de las experiencias como Residente en obras de esta misma institución,  si en acta entrega recepción consta los  nombres de personal técnico que intervino en la ejecución de obra, no será necesario ningún otro documento

description: Para ofertar como residente con experiencia en obras de esta misma institución se presenta únicamente el acta definitiva donde conste el nombre del residente o qué otro documento solicitan ?

answer: Señor oferente, conforme lo indica el anexo 1 del pliego se  aceptarán  actas de entrega recepción provisional (siempre que no haya trascurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva) o definitiva, y planilla que incluya detalle de los trabajos que acrediten y evidencien los rubros que correspondan al tipo de experiencia solicitada.

description: Para acreditar la experiencia se acepta acta de entregas provisional?

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Para la experiencia general, se acepta los contratos Intervención en edificaciones para programas sociales recuperación de inmuebles, ejecutados por el IMP?

answer: Señor Oferente, conforme lo indica el numeral 4.2. Evaluación por puntaje de los pliegos, el oferente podrá sumar hasta 5 experiencias adicionales la presentada como requisito mínimo que alcance el 1.25 del presupuesto referencial ejecutada a partir del año 2000. El puntaje será otorgado a partir del monto mínimo US $ 252.130,40.

description: Para la experiencia general y específica puntuada, para la calificación hasta cuantos contratos se puede presentar y cual es el valor mínimo del contrato?

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Para acreditar la experiencia general se puede incluir procesos de reforzamiento estructural de inmuebles patrimoniales?

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Para la experiencia general se acepta proyectos de intervención en quinta fachada QF, rehabilitación de imagen urbana RIU, ejecutado por el IMP ?

answer: Señor Oferente,  Las condiciones generales y particulares del proceso están determinadas en los pliegos y términos de referencia. En esta etapa se puede responder sobre aclaraciones o dudas a los pliegos, pero no puede emitirse respuestas que impliquen pronunciamiento previo sobre casos o experiencias concretas de los posibles oferentes. Si la experiencia general contempla el tipo de experiencia solicitada en los pliegos,  será válida, por tal razón, el oferente debe adjuntar la documentación solicitada para acreditar la experiencia indicada en el anexo 1 que se encuentra el pliego del proceso.  Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: PARA LA EXPERIENCIA GENERAL ACEPTACION REHABILITACION EN INMUBELES PATRIMONIALESPOR FAVOR INDICAR SI O NO

description: INTERVENCIÓN ALA NORTE CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, FASE 2- IMP

PATIN BAYAS EDISON RAUL

streetAddress: JOSE PEÑAFIEL AURORA ESTRADA S/N LA LIBERTAD

legalName: PATIN BAYAS EDISON RAUL

DEFAZ GOMEZ BLANCA ERNESTINA

streetAddress: PASAJE AGUIRRE AV. MARISCAL SUCRE OE8-39 SANTA BARBARA

legalName: DEFAZ GOMEZ BLANCA ERNESTINA

MIÑO MIÑO JUAN SEBASTIAN

streetAddress: VEINTIMILLA AV. 12 DE OCTUBRE E10-78 LA FLORESTA

legalName: MIÑO MIÑO JUAN SEBASTIAN

GALLEGOS OVIEDO ADRIAN REMIGIO

streetAddress: GREGORIO COFRO JOSE PAREDES N44-171 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: GALLEGOS OVIEDO ADRIAN REMIGIO

LEON CRESPO MANUEL EDUARDO

streetAddress: RIGOBERTO HEREDIA AV. DE LA  PRENSA 223 COTOCOLLAO

legalName: LEON CRESPO MANUEL EDUARDO

FERNANDEZ MORALES DIEGO EDUARDO

streetAddress: 1A AV. AL PARQUE N44-73 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: FERNANDEZ MORALES DIEGO EDUARDO

TAIPE CHANGO FRANCISCO JAVIER

streetAddress: L PERIMETRAL IZQUIERDA 328 SANJUAN

legalName: TAIPE CHANGO FRANCISCO JAVIER

GUERRERO RACINES HECTOR BOLIVAR

streetAddress: PRINCIPAL CAMINO A LUMBISI LOTE 4-A CUMBAYA

legalName: GUERRERO RACINES HECTOR BOLIVAR

MANTILLA NAVARRETE CESAR AUGUSTO

streetAddress: REAL AUDIENCIA LOS CIPRECES N66-156 EL SALVADOR

RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY

streetAddress: 25 DE MAYO JUAN GARZON OE4-733 COTOCOLLAO

legalName: RIVADENEIRA ALMEIDA RICARDO NICOLAY

AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

streetAddress: PEREZ QUIÑONEZ CHIMBORAZO Oe 8-84 SAN BLAS

legalName: AUQUI SIGUENCIA JAVIER ALFONSO

VACA YANEZ LUIS FRANCISCO

streetAddress: 2A CALLE 2B 204 CARCELEN

legalName: VACA YANEZ LUIS FRANCISCO

GUTIERREZ HERRERA JENNIFER DIANE

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA LA CAMPINA TORRE B DTO 204 S/N SAN ANTONIO

INGERECONS CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE LUIS CORDERO N24-562 LA FLORESTA

Barreno Lliguin Luis Ramiro

streetAddress: AV EDMUNDO CARVAJAL ALONSO DE TORRES S/N POMASQUI


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION (INCLUIDAS LAS OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RENOVACION) EN ALMACENES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES, TALES COMO LOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURA Y LIGERA

title: COTO-MDMQ-2024-1205-41357

answer: Se adjunta la Proforma de los materiales que constan en el Análisis de Precios Unitarios del rubro MAMPARA AL.BRONCE S-300, VIDR.LAM.6.38mm.Según lo solicitado

description: En referencia a su oferta presentada en el procedimiento de COTIZACIÓN DE OBRA signado con el código COTO-MDMQ-2024-1205 correspondiente a la contratación de REMODELACIÓN MERCADO SAN ROQUE COM, en calidad de miembros de la Comisión Técnica, se ha detectado errores de naturaleza convalidable en su oferta, por lo que a través del presente oficio solicito a usted que remita a esta entidad la siguiente documentación:

answer: BUENOS DÍAS SEÑORES MDMQ. ADJUNTO SE ENCUENTRA DOCUMENTACIÓN PARA CONVALIDAR. GRACIAS SU AMABLE GENTILEZA

answer: En referencia a la  COTIZACIÓN DE OBRA signado con el código COTO-MDMQ-2024-1205 correspondiente a la contratación de REMODELACIÓN MERCADO SAN ROQUE COM, y del documento No. 05-MCO-1205 referente al OFICIO DE SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES, me permito adjuntar documentación solicitada.

answer: Envio lo solicitado

answer: ACLARACION 3.-En referencia a lo mencionado en las especificaciones técnicas en el punto 10.3.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: ?(?) dicho cronograma valorado se elaborará en base a la totalidad de la descripción de rubros de cada obra, dentro del plazo de 56 días calendario (equivalente a 6 semanas de 7 dias y 1 semana de 3 días) (?)?1. Se aclara que el plazo de ejecución y por consiguiente del cronograma es de 45 días calendario(equivalente a 6 semanas de 7 días y 1 semana de 3 días)

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 2.-Bajo el contexto de lo establecido en las condiciones particulares del pliego 4.1.4 Experiencia general y específica mínima: ítem c. ?La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?. 1. La experiencia especifica mínima aceptada será: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.? No se calificarálas experiencias antes mencionadas haciendo referencia a rubros específicos. Acatando así lo establecido en la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, mencionada en su Art. 4.- Principios. - ?Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacio

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 1.-En referencia a lo mencionado en las especificaciones técnicas del proceso en el apartado 12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA:?(?) 2. Anexar a la oferta el Formulario de acuerdo de integridad establecido conforme la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0139. 1. Se aclara que no será necesaria la presentación del Formulario de acuerdo de integridad.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, el cronograma deberá ser presentado en semanas, tomando en cuenta el plazo de 45 días calendario (equivalente a 6 semanas de 7 días y 1 semana de 3 días).

description: El cronograma se deberá elaborar en meses o semanas

answer: Estimado oferente, no se aceptará como experiencia especifica la construcción de un mercado, la experiencia especifica mínima validada, será la solicitada en las especificaciones técnicas: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.?

description: Se aceptara como experiencia especifica la construcción de un mercado ?

answer: Estimado oferente, no se validará para la experiencia especifica la remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación en edificaciones educativas, las experiencias validadas serán únicamente las que se mencionan en las especificaciones técnicas. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: ?Construcción, remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.?EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.?

description: Estimados/as se puede validar la experiencia especifica de Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación en edificaciones educativas y que en sus rubros de ejecución incluyan: - Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio .......?

answer: Estimado oferente, las experiencias validadas serán únicamente las que se mencionan en las especificaciones técnicas. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: ?Construcción, remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.?EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.?

name: SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL SL CONSTRUSERVICIOS

description: Señores MDMQ. Sirve la experiencia la remodelación de un patronato municipal donde existe los rubros Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.

answer: Estimado oferente, el mantenimiento, readecuación, rehabilitación de edificios públicos de cualquier uso, así como construcción de viviendas con el Municipio, solo será validada para la EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA. Las experiencias validadas serán únicamente las que se mencionan en las especificaciones técnicas. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: ?Construcción, remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.?EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.?

description: Estimados Sres. Comisión, se puede validar la experiencia específica con proyectos de mantenimiento, readecuación, rehabilitación de edificios públicos de cualquier uso, así como construcción de viviendas con el Municipio, que tengan rubros similares a este proceso, gracias

answer: Estimado oferente, se pedirán las justificaciones necesarias en la etapa de convalidación, en caso de que la comisión técnica lo considere necesario. Cabe recalcar que la calificación por puntaje se llevará a cabo en cumplimiento de la normativa legal vigente, como se menciona en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su Art. 145.- Método de evaluación de las ofertas.- ?(?) La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el número 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.(?)? El mismo que menciona:Art. 6.- Definiciones. ?(?)18. Mejor Costo en Obras, o en Bienes o Servicios No Normalizados: Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En todo caso, los parámetros de evaluación deberán constar obligatoria...

description: Estimados, Para la calificación PUNTAJE de OFERTA ECONÓMICA, se deberá justificar por qué el OFERENTE tiene BAJA su Oferta, o solo el MENOR VALOR sin justificación tendrá el mayor PUNTAJE. Gracias su aclaración

answer: Estimado oferente, la experiencia mencionada de rehabilitación de escuelas, rehabilitación de coliseos o construcción de viviendas solo será validada para la EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA. Las experiencias validadas serán únicamente las que se mencionan en las especificaciones técnicas. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA: ?Construcción, remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de obras civiles o edificaciones en general. Exceptuando obras de: alcantarillado, agua potable, viales y puentes.?EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA: ?Remodelación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales que en sus rubros de ejecución incluyan: ? Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio.?

name: CONDO&CONDO INGENIEROS CONTRUCTORES CIA.LTDA

description: SE ACEPTA COMO EXPERIENCIA LA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS REHABILITACION DE COLISEOS CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

answer: Estimado oferente, no se validará la experiencia específica con proyectos de mantenimiento, readecuación de establecimientos de salud, o instituciones policiales/militares. Solo se aceptarán las experiencias específicas que cumplan con lo solicitado en las especificaciones técnicas, es decir ?REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE MERCADOS O EDIFICACIONES COMERCIALES QUE EN SUS RUBROS DE EJECUCIÓN INCLUYAN: ? INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y/O VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO.?

description: Estimados, se puede validar la experiencia específica con proyectos de mantenimiento, readecuación de establecimientos de salud, y tmabién instituciones policiales y militares??

answer: La pregunta no hace referencia al proceso.

description: Realizamos APUS, VAE, RUTA C. y demas componentes de LICO, COTO 0964032425

answer: Estimado oferente, se considerarán como edificaciones comerciales a espacios diseñados para llevar a cabo actividades con fines económicos y comerciales.En atención a lo establecidos en las condiciones particulares del pliego, en su numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima: ítem c. ?La experiencia específica mínima deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?. Razón por la cual la experiencia especifica mínima solicitada por la entidad, responde directamente al objeto de contratación de este proceso.

description: Buenas noches, para cumplir con la experiencia especifica solicitan: Remodelación,  adecuación, mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de mercados o edificaciones comerciales  que en sus rubros de ejecución incluyan: Instalación de mamparas y/o ventanas de aluminio y vidrio. Se consulta a que definen como edificaciones comerciales?, adicionalmente cual es la diferencia en instalar mamparas y ventanas en un edificio de vivienda, oficinas publicas o privadas, centros de salud, escuelas, etc

answer: Estimado oferente, los análisis de precios unitarios de la entidad contratante son realizados con la base de datos de análisis de precios unitarios de la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) que se encuentren vigentes al presente año como se establece en la Circular Nro. EPMMOP-GG-2024-0002 C, de fecha 18 de enero de 2024, los mismos que están realizados en base a la tabla de salarios mínimos de las diferentes categorías ocupacionales para la construcción validada por la Contraloría General del Estado.

description: Si entidad calculo mal salarios y en consecuencia afecta pac y partida presupuestaria, pero se adjudica una obra es motivo desierta

answer: Estimado oferente, en atención al REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA en su Art. 11.-Obligatoriedad de publicación en el Portal COMPRAS PÚBLICAS.- ?(Sustituido por el Art. 6 num. 9 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024).- Todas las entidades sometidas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación,(?)? y al Art. 143.- Convocatoria.- ?(?)En los procedimientos de cotización de obras, la entidad contratante deberá publicar de forma obligatoria los análisis de precios unitarios.?Es decir, todos los estudios realizados por la entidad contratante, incluyendo los análisis de precios unitarios son de conocimiento público. Por otro lado, no existe un formato de APUs regulado por el SERCOP, cada oferente presentará su propio análisis de precios unitarios como...

description: Buen día, hay un modelo de formato de precios unitarios obligatorio y regulado SERCOP, si NO altero los valores ni cálculos, pero la forma de presentación es decir transporte, material, equipo, mano obra es otra secuencia el orden las casillas, es motivo descalificación? o debo respetar la descripción de casillas y contenido según modelo sercop?, o favor dígame artículo de ley dice que NO PUEDO CAMBIAR LAS CASILLAS O FORMA de un análisis precios unitarios, atentamente.Favor si presento una copia 100 % de los APU de la institución con igual rendimientos, mano de obra, materiales, indirectos, etc., SE ENTIENDE que es una copia o filtración de información de algún funcionario entidad? Y sera motivo descalificación, cual es artículo de la ley? Qué artículo de las leyes dice que me deben descalificar y sancionar?

name: CONSTRUCCIONES ROLANDO CUAMACAS VEGA VEGACUCONSTRUCCIONES CIA.LTDA.

description: REMODELACIÓN MERCADO SAN ROQUE COM

streetAddress: Venezuela Chile OE-3-35 BENALCAZAR

legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ZAPATA GALARZA DIGNER MAURICIO

streetAddress: IGNACIO ASIN VICENTE HEREDIA OE8-133 COCHAPAMBA

legalName: ZAPATA GALARZA DIGNER MAURICIO

INDOMAC S.A.

streetAddress: VIA A TOLONTA Y SINCHOLAGUA 192 PINTAG

legalName: INDOMAC S.A.

CABRERA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO

streetAddress: CAPRI ELOY ALFARO OE4-255 BENALCAZAR

legalName: CABRERA RODRIGUEZ JOSE FERNANDO

VARGAS ROMERO MONICA IVETH

streetAddress: V  938 COTOCOLLAO

legalName: VARGAS ROMERO MONICA IVETH

LASCANO CABRERA CARLOS ALBERTO

streetAddress: RUSIA AV. ELOY ALFARO E9-91 EL BATAN

legalName: LASCANO CABRERA CARLOS ALBERTO

BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

streetAddress: DE LOS CIRUELOS OE4A EL ROCIO OE4-89 CARCELEN

legalName: BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO

MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO

streetAddress: AV. NAPO PEDRO PINTO GUZMAN S/N ELOY ALFARO

legalName: MOROCHO CATAGNIA FREDDY ALEJANDRO

AYABACA TIGSE BRYAN IVAN

streetAddress: OE8H S47B OE8-361 LA MAGDALENA

legalName: AYABACA TIGSE BRYAN IVAN

AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO

streetAddress: AV. NAPO PEDRO PINTO GUZMAN SN SANJUAN

legalName: AGUILAR MOROCHO ERICK ALEJANDRO

MORALES BARAHONA MARCO ANDRES

streetAddress: NUMA POMPILLO LLONA SOLANO N15-106 ITCHIMBIA

legalName: MORALES BARAHONA MARCO ANDRES

streetAddress: JOSE VINUEZA MANUEL AGUIRRE N4D SANJUAN

QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ALONSO DE ANGULO PEDRO DE ALFARO  SANJUAN

legalName: QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

AAROMAY CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: AV. TURUBAMBA AV. SIMON BOLIVAR  SANJUAN

legalName: AAROMAY CONSTRUCCIONES S.A.S.

VILLACIS YANK LUIS RAFAEL

streetAddress: BERNABE PESANTESCO MAÑOSCA N36-160 LA VICENTINA

legalName: VILLACIS YANK LUIS RAFAEL

Muñoz Muñoz Darío Alejandro

streetAddress: VÍA INTERVALLES PASAJE 3100 S/N ALANGASI

rationale: REMODELACIÓN MERCADO SAN ROQUE COM


description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION EN CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS SOBREELEVADAS), OTRAS VIAS DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y PEATONES

description: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION  EN CARRETERAS, CALLES, CAMINOS, OTRAS VIAS DE CIRCULACION  DE  VEHICULOS Y PEATONES, BARRERAS DE SEGURIDAD, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE ETC.

title: COTO-MDMQ-2024-1512-41357

status: complete

answer: Señor Oferente, el objeto del contrato es la ejecución de obras en calzadas de piedra en pasajes y calles (tráfico vehicular), por tanto y a pesar de compartir la materialidad no se consideraran experiencias de ejecución de obra en espacios de uso exclusivamente peatonal como son plazas, parques y bulevares. Conforme lo indicado en el modelo de pliegos del sercop la experiencia especifica esta directamente relacionado con el objeto del contrato, por tal razón se consideraran construcciones nuevas bajo el concepto mencionado en áreas patrimoniales. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Estimados, por favor confirmar si se puede participar como parte de la experiencia especifica con plazas, parques, bulevares y espacios publicos, de instalacion de piedra, que son son cosideradas plataformas unicas.Todas las experiencias deben ser patrimoniales o tambien se puede ofertar con construcciones nuevas de hasta 20 años?

answer: Señor Oferente, Los Apus, consideran condiciones PROMEDIO, se ha estimado un volumen bajo, de revocado entre las juntas de la piedra sillar. La piedra sillar es un elemento totalmente irregular en todas sus caras y aristas, por lo que se ha realizado el cálculo promedio de volumen de mortero de relleno de revocado para las piedras sillares, considerando que el revocado es para sellar las juntas, según consta en el APU correspondiente.

description: Buenas tardes, Sres. Comisión. Se requiere aclaración de la profundidad de revocado contenido en el rubro 5794 COLOCACION DE PISO DE PIEDRA SILLAR EN VIAS - INC REVOCADO 3.5CM ya que en la especificación solo se determina espesor en la capa superior. Y debido a que las piedras son irregulares incrementando el espesor del revocado en función de su altura, este revocado  en su  base tiene un espesor mayor.

answer: Señor Oferente, los trabajos a ejecutarse son en el polígono del Núcleo del Centro Histórico de Quito y su área de amortiguamiento, por tanto, el material de revestimiento es de piedra sillar únicamente y se desarrollará sobre suelo natural., por tal razón no se aceptará experiencia en obras de construcción o mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales. Es responsabilidad de cada oferente determinar que su experiencia se ajusta a la tipología señalada en los pliegos y términos de referencia.

description: Estimados, se pide que por favor se tomen en cuenta para la experiencia general, obras de construcción o mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, ya que estas también so consideradas como obras viales.  Gracias.  Favor responder si van a ser aceptadas este tipo de obras o no,  Gracias

answer: Señor Oferente, se determina plataformas únicas a los espacios urbanos en el que no existe diferencia de nivel entre las zonas destinadas a circulación de peatones y vehículos. la acera y la calzada están al mismo nivel, cuentan con rampa de acceso con la finalidad de que el conductor reduzca la circulación a velocidad señalada considerando que entra a una zona circulación compartida con peatones.

description: En cuanto a la experiencia específica, favor aclarar a que se refieren con el concepto de plataformas únicas, gracias por su expedita explicación.

name: CONSTRUCTORA VIAL CONSCONASIM CIA. LTDA.

description: INTERVENCIÓN INTEGRAL CALZADAS DE PIEDRA CHQ, FASE 1 – 2024 – IMP

MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE

streetAddress: VIA AMAGUAÑA S/N 18 CONOCOTO

legalName: MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE

TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

postalCode: S/N

streetAddress: GARCIA MORENO MATOVELLE N11-324 EL SALVADOR

legalName: TINTIN GOMEZ DANIEL EMILIANO

YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

roles: supplier tenderer

streetAddress: ROBERTO ANDRADE ALBERTO EINSTEIN OE3-688 CARCELEN

legalName: YEPEZ CHACON RAUL ERNESTO

LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN

streetAddress: COLON SUCRE S/N EL QUINCHE

legalName: LINCANGO GUACHAMIN MIGUEL FRANCKLIN

VITERI CHAMORRO ADRIAN HERNAN

streetAddress: OE7C JIMENEZ QUEZADA ANGEL LUDEÑA N59-29 COTOCOLLAO

legalName: VITERI CHAMORRO ADRIAN HERNAN

SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN

streetAddress: S8F/GOMEZ FRIAS E6C/GUALACEO E6-44 CHIMBACALLE

legalName: SUQUILLO LOACHAMIN BYRON ADRIAN

streetAddress: VIA CALACALI CALLE SECUNDARIA OE8-448 SAN ANTONIO

streetAddress: OE9L OE9J 384 EL BATAN