description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-LICQUI-2025-001-818326

answer: Estimado oferente, se fijó el porcentaje del anticipo en 5%, considerando los intereses institucionales y dando cumplimiento a la siguiente normativa, en la que como se puede apreciar, la determinación del porcentaje del anticipo es potestad de la Entidad contratante siempre y cuando no supere el 50% del monto de la contratación: RGLOSNCP Art. 265 ?Entrega anticipo. - Se deberá prever expresamente en los pliegos, el monto del anticipo a entregar, su forma pago y que éste será utilizado directamente en actividades relacionadas al contrato, el cual no podrá exceder del 50% del monto total de la contratación. Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario por decisión propia podrá renunciar a recibir el monto del anticipo, decisión que deberá ser presentada por escrito a la entidad contratante.  En los contratos de obras será obligatorio considerar un anticipo. El anticipo entregado con ocasión de un contrato de ejecución de servicios u obra será amortizado proporcional

description: Con un anticipo del 5%, se pretende desalentar la participación de oferentes, esto contraviene los principios del Sistema de Contratación Público, en referencia a que debe perseguirse la concurrencia y trato justo entre los oferentes. Me sumo al pedido de otros participantes del proceso que se revise técnicamente el porcentaje del anticipo. O se justifique la razón técnica del mismo.

answer: Estimado oferente, los rubros establecidos en este proceso son los requerido por la entidad contratante.

description: Revisado el presupuesto y en consideración del gran volumen de excavación para el soterramiento de tubería de desague- alcantarillado y cajas de revisión, sin duda habrá tierra de excavación residual, y no se ha tomado en cuenta el rubro de  DESALOJO DE ESCOMBROS, como se realizará el pago de esta actividad.?

answer: Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de la Normativa secundaria.

description: Estimados de la entidad contratante, aclarar las experiencias del oferente.

answer: :Estimado oferente, No se interfieren.

description: por favor indicar si los trabajos a realizar no se interfieren con las estructuras aledañas pertenecientes a la bocatoma de la empresa eléctrica

answer: Estimado oferente, los planos serán compartidos.

description: por favor compartir los planos del proyecto

answer: Estimado oferente, los rubros establecidos en este proceso son los requerido por la entidad contratante.

description: Por favor indicar si el presente contrato no tiene rubros de "PUNTOS" para instalaciones ya que solo se observa rubros de tendido de tubería, puesto que los rubros de puntos son necesarios para poder realizar las conexiones de los aparatos ya que en estos rubros se incluyen los accesorios necesarios y la mano de obra con los rendimientos adecuados para estas tareas

answer: Estimado oferente, la experiencia presentada en los documentos no será motivo de descalificación.

description: ESTIMADOS SALUDOS. 1. QUE TIPO DE OBRAS SOLICITA LA INSTITUCION PARA QUE LA OFERTA SEA ACEPTADA Y NO RECHAZADA  TANTO EN LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 2. SE ACEPTARÁ ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVAS PARA JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, Y MEJORAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 3. SE ACEPTARÁ LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA COMO FISCALIZADOR O ADMINISTRADOR DE CONTRATO, TANTO PARA EL RESIDENTE COMO PARA EL OFERENTE

answer: de cumplimiento de los parámetros, en el cual estos deberán estar correctamente enunciados. Según lo determina la siguiente normativa: ?Art. 187. Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional. En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso. Para garantizar el cumplimient

description: Se cumplirá el Reglamento LOSNCP Art. 86.1.- En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. PREGUNTA SE DEBE ENUNCIAR O DETALLAR EL PERSONAL TECNICO Y SU EXPERIENCIA, CRONOGRAMA, EQUIPO MINIMO, METODOLOGIA, EN LA OFERTA?  Si la respuesta es afirmativa indicar la base legal, favor explicar esto un poco mas compresible, gracias

answer: Estimado oferente, en la etapa pre contractual es necesario presentar el formulario de compromiso de cumplimiento de los parámetros, en el cual estos deberán estar correctamente enunciados. Según lo determina la siguiente normativa: ?Art. 187. Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional. En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros

description: SE DEBE PRESENTAR EL CRONOGRAMA?

answer: Estimado oferente, la experiencia presentada en los documentos no será motivo de descalificación.

description: Estimada entidad, no requieren experiencia general especifica ni equipo minimo??

answer: Estimado oferente, en la etapa pre contractual es necesario presentar el formulario de compromiso de cumplimiento de los parámetros, en el cual estos deberán estar correctamente enunciados. Según lo determina la siguiente normativa: ?Art. 187. Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional. En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros

description: Es necesario detallar la METODOLOGIA en la oferta ??

answer: Estimado oferente, se aceptarán los contratos en los que el profesional haya actuado, sin importar el monto, por favor considerar la normativa relacionada. Normativa relacionada: ?Art. 86.1 Evaluación de ofertas en obras. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Una vez suscrito el contrato, y previo a la autorización de inicio de obra, el contratista presentará al fiscalizador para su aprobación, los documentos que sustenten el personal

description: Solicito se aclare el criterio relacionado con la experiencia exigida para el profesional que ejercerá como residente de obra. Se aceptarán como válidos todos los contratos en los que el profesional haya actuado  en los últimos cinco años, sin importar el monto?

answer: Estimado oferente, en la etapa pre contractual es necesario presentar el formulario de compromiso de cumplimiento de los parámetros, en el cual estos deberán estar correctamente enunciados. Según lo determina la siguiente normativa: ?Art. 187. Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional. En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros

description: Art. 187.- Selección Menor Cuantía Obras ?En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso.

answer: Estimado oferente, en la etapa pre contractual es necesario presentar el formulario de compromiso de cumplimiento de los parámetros, en el cual estos deberán estar correctamente enunciados. Según lo determina la siguiente normativa: ?Art. 187. Selección. - En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional. En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, pero no serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros

description: Estimada Entidad Contratante, en el pliego y término de referencia de este procedimiento se establece al personal técnico Residente de Obra y su experiencia mínima, al respecto solicitamos se aclare si será suficiente con la presentación del Formulario de compromiso de cumplimiento en la etapa Contractual, conforme lo dispone el artículo 187 de la Normativa Secundaria que claramente establece que el Personal Técnico y su experiencia NO PUEDE ser considerado un parámetro de calificación ni evaluación

answer: Estimado oferente, la experiencia presentada en los documentos no será motivo de descalificación.

description: SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA, EL NO SOLICITAR EXPERIENCIA AFÍN AL OBJETO DE CONTRATO ES UNA INOBSERVANCIA A LA LEY NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA, ADICIONAL SON CUSTODIOS DE LOS RECURSOS DEL ESTADO, LO CUAL LES OBLIGA REALIZAR PROCEDIMIENTOS BUSCANDO LA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA OBTENCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN ESE SENTIDO SE REALIZA UNA ALERTA EN ESTA ETAPA DEL PROCESO, DE IGUAL MANERA SE COMUNICARÁ DE MANERA OFICIAL A LA INSTITUCIÓN, PUES ESTAS ACCIONES PONEN EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

answer: Estimado oferente, se fijó el porcentaje del anticipo en 5%, considerando los intereses institucionales y dando cumplimiento a la siguiente normativa, en la que como se puede apreciar, la determinación del porcentaje del anticipo es potestad de la Entidad contratante siempre y cuando no supere el 50% del monto de la contratación: 1.- RGLOSNCP Art. 265 ?Entrega anticipo. - Se deberá prever expresamente en los pliegos, el monto del anticipo a entregar, su forma pago y que éste será utilizado directamente en actividades relacionadas al contrato, el cual no podrá exceder del 50% del monto total de la contratación. Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario por decisión propia podrá renunciar a recibir el monto del anticipo, decisión que deberá ser presentada por escrito a la entidad contratante. En los contratos de obras será obligatorio considerar un anticipo. El anticipo entregado con ocasión de un contrato de ejecución de servicios u obra será amortizado proporcion

description: Conforme al Art.4 LOPLA y directrices UAFE, que obligan a detectar operaciones inusuales,consulto:Cómo garantiza que un anticipo del 5% en un contrato de USD180K no incentiva uso de fondos no declarados, generando riesgos de lavado de activos?Además, según Art.15 LOPLA, preguntamos:1.Se realizó análisis de riesgo económico-financiero que justifique este anticipo mínimo, evitando financiamiento externo no supervisado?2.Se notificará a UAFE esta condición, ya que el 95% restante podría ser de fuentes no verificables, incumpliendo Art.60 LOSNCP?Esta alerta busca prevenir ilícitos, conforme Art.68 LOSNCP.Agradezco su respuesta

answer: Estimado oferente, se fijó el porcentaje del anticipo en 5%, considerando los intereses institucionales y dando cumplimiento a la siguiente normativa, en la que como se puede apreciar, la determinación del porcentaje del anticipo es potestad de la Entidad contratante siempre y cuando no supere el 50% del monto de la contratación: RGLOSNCP Art. 265 ?Entrega anticipo. - Se deberá prever expresamente en los pliegos, el monto del anticipo a entregar, su forma pago y que éste será utilizado directamente en actividades relacionadas al contrato, el cual no podrá exceder del 50% del monto total de la contratación. Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario por decisión propia podrá renunciar a recibir el monto del anticipo, decisión que deberá ser presentada por escrito a la entidad contratante. En los contratos de obras será obligatorio considerar un anticipo. El anticipo entregado con ocasión de un contrato de ejecución de servicios u obra será amortizado proporcionalme

description: Conforme al Art. 265 del Reglamento a la LOSNCP Decreto 206, 2024, que fija un anticipo máximo del 50%, y el Art. 60 LOSNCP que exige proporcionalidad a las necesidades financieras, consulto: Cómo se justifica un anticipo del 5% en un contrato de 180K, si este monto no cubre costos iniciales mínimos ej: materiales, movilización, violando el principio de racionalidad Art. 66 LOSNCP? Solicitamos se ajuste el anticipo al menos al 20% o porcentaje técnicamente sustentado o se adjunte el estudio económico-financiero que avale el 5%, conforme a la UAFE y el Art. 265 in fine.

answer: Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de la Normativa secundaria.

description: SI VARIOS OFERENTES PRESENTAN UNA EXPERIENCIA EN LA CUAL HAN PARTICIPADO COMO RESIDENTES Y EN LOS PLIEGOS DE ESE PROCESO SE ENUNCIA QUE SOLO SE REQUIERE UN RESIDENTE, ES DECIR DE UNA ACTA SE ESTA DUPLICANDO O TRIPLICANDO LA EXPERIENCIA, SE DESCALIFICARA A LOS OFERENTES? SERA VALIDA ESTA EXPERIENCIA SI SE PRESENTA EL OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL DE ACEPTACIÓN DEL FISCALIZADOR DE INCREMENTO DE PERSONAL?

answer: Estimad oferente, no puede presentar otra oferta, en base a lo que determina la siguiente normativa: RGLOSNCP Art. 74 Presentación de ofertas. - La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRAS PÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. Las ofertas serán presentadas en

description: SI ALGUIEN TIENE UNA EMPRESA O FORMA PARTE DE LA MISMA PUEDE ENTREGAR DE MANERA INDIVIDUAL O BAJO LA MODALIDAD DE CONSORCIO OTRA OFERTA?

answer: Estimado oferente, no pueden participar en el mismo proceso, siendo miembros de una misma familia, en cumplimiento a la siguiente normativa: RGLOSNCP Art. 74 Presentación de ofertas. - La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRAS PÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese pro

description: Estimados, segun el ANEXO 5: Lineamientos de vinculación específica aplicables a los procedimientos de contratación pública de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2023-0135 suscrita el 9 de agosto de 2023 NO se establece que existe vínculo alguno entre padre/ madre con hijo/a, hermanos y/o sobrinos. Entonces en este proceso se podrá participar hermanos cada quien con su oferta diferente? Por favor, responder SI o NOen base al ANEXO 5 Gracias

answer: Estimado oferente no pueden participar en base a la siguiente normativa: RGLOSNCP Art. 74 Presentación de ofertas. - La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRAS PÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, debidamente firmada electrónicamente, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. Las ofertas serán presentadas en los modelos obligatorios de f

description: SI SE PRESENTA OFERTAS SEPARADAS ENTRE HERMANOS, PADRES E HIJOS SERA DESCALIFICADA LA OFERTA ? RESPONDER SI O NO. GRACIAS Art. 114.1.- Determinación de vinculaciones.- Para efectos de determinación devinculaciones de procesos de contratación pública, se estará a lo dispuesto en el Anexo "Lineamientos de Vinculaciones."

answer: Estimado oferente se actuará en cumplimiento a la Normativa relacionada: Art. 23 Selección de los códigos del Clasificador Central de Productos.- Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del Estado, al momento de inscribirse en el Registro Único de Proveedores - RUP, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos -CPC, guarden relación directa con su actividad económica, principal o adicional, registrada en el Registro Único de Contribuyentes - RUC conforme a la regulación del Servicio Nacional de Rentas Internas SRI. Para la habilitación en el RUP de consorcios o promesas de consorcio, cada uno de los miembros deberá cumplir con esta disposición. En los casos de actualización o inclusión de códigos CPC, el trámite respectivo deberá realizarse de forma oportuna, cumpliendo con las disposiciones y directrices que emita este Servicio Naci

description: Estimada comisión técnica, SE DARA CUMPLIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRADAS EN EL RUC YA QUE TIENE RELACIÓN DIRECTA CON EL RUP QUE TENGAN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN? De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Registro Único de Contribuyentes, los sujetos obligados a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes -RUC,deben consignar la actividad económica que van a desarrollar, así como comunicar al Servicio deRentas Internas cualquier cambio en dicha actividad. Así, el artículo 4 del Reglamento para la aplicación de la Ley Ibídem, determina que forma parte del certificado del RUC la actividad oactividades económicas mientras que el artículo 9 del Reglamento prevé la responsabilidad directa por la veracidad de la información consignada en el RUC, así como la facultad del Servicio de Rentas Internas –SRI

answer: Estimado oferente un servidor público, puede participar en el proceso, siempre y cuando no tenga vinculación directa con la entidad contratante en la que este se realiza, o caiga en alguna de las inhabilidades mencionadas a continuación: Art. 62 - Inhabilidades Generales. - No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados

description: Estimada comisión técnica, un servidor público en funciones podrá participar como oferente en este proceso? REGLAMENTOLOSNCP Art. 250.- Inhabilidades.- Reformado por el Art. 36 del D.E. 550, R.O. 138-S, 31-VIII-2022, y por el Art. 6 num. 94 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024.- Las inhabilidades constituyen restricciones establecidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como mecanismo de transparencia de la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes tienen la obligación de rechazar y descalificar cualquier oferta que de manera objetiva y comprobada, se encuentre en cualquiera de las inhabilidades descritas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como también, en la letra j, del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

answer: Estimado oferente un servidor público, puede participar en el proceso, siempre y cuando no tenga vinculación directa con la entidad contratante en la que este se realiza, o caiga en alguna de las inhabilidades mencionadas a continuación: Art. 62 - Inhabilidades Generales. - No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados

description: Estimada comisión técnica, un servidor público en funciones podrá participar como oferente en este proceso? LOSNCP Art. 63.- inhabilidades especiales. - No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: ? 4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones, y,?

answer: cuando no tenga vinculación directa con la entidad contratante en la que este se realiza, o caiga en alguna de las inhabilidades mencionadas a continuación: Art. 62 - Inhabilidades Generales. - No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados,

description: Estimada comisión técnica, un servidor público en funciones podrá participar como oferente en este proceso? LOSEP Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbase a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: ? j Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés?

answer: Estimado oferente un servidor público, puede participar en el proceso, en cumplimiento al Art. siempre y cuando no tenga vinculación directa con la entidad contratante en la que este se realiza, o caiga en alguna de las inhabilidades mencionadas a continuación: Art. 62 - Inhabilidades Generales. - No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionario

description: Estimada comisión técnica, un servidor público en funciones podrá participar como oferente en este proceso? CONSTITUCION Art. 153.- Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado, bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país.

answer: Estimado oferente se adecuará los APUS de manera que exista coherencia en el personal.

description: De acuerdo con los Art. 66 y 68 de la LOSNCP y Art. 227 de su RGL, que establecen que los APU deben basarse en rendimientos técnicos y transparencia, solicitamos aclaración sobre el uso de decimales en cantidades de mano de obra ej: 0.3 peones, fraccionar personas es operativamente inviable. No corresponde ajustar el rendimiento en lugar de la cantidad de trabajadores? Además, existe normativa SERCOP que avale dichos decimales? De no existir, solicitamos corrijan los APU a unidades enteras 1, 2, etc., ajustando el tiempo de trabajo según rendimientos técnicos, para garantizar coherencia con la ejecución real y cumplir con el Art. 68 transparencia en costos. Esto permitirá desarrollar una oferta conforme a la normativa. RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual?, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder?

answer: Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de la Normativa secundaria

description: Qué medidas se tomarán para evitar la transferencia ilegal de experiencia desde consorcios anteriores sin todos sus integrantes comunes, de acuerdo con el Art. 67 de la LOSNCP y el Art. 27 del RGLOSNCP?

answer: : Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de laNormativa secundaria.

description: Conforme al Capítulo 4.1.4 de las Condiciones Particulares de Menor Cuantia de Obras que reposa en la biblioteca del SERCOP, documento mandatorio en los procedimientos de contratación de obras específicamente en los modelos de pliegos, se garantizará que la experiencia de profesionales que participan INDIVIDUALMENTE EL ENFASIS ME PERTENECE, en calidad de residente o superintendente de trabajos, sea acreditable y valorada al 40% del valor del contrato en el que participaron?

answer: Estimado oferente los señores servidores públicos no puedes participar enprocesos de contratación del estado.

description: PODRA UN SERVIDOR PUBLICO PRESENTAR UNA OFERTA EN ESTE PROCEDIMIENTO? Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. -  UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO, Y PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OBRA, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ AL FISCALIZADOR PARA SU APROBACIÓN, LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO, EL EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO, LA METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. Los oferentes podrán acreditar su experiencia obtenida en los últimos veinte años, contados hasta la fecha límite de presentación de ofertas.  LAS PERSONAS NATURALES QUE HAYAN SIDO SERVIDORES PÚBLICOS, Y QUE HAYAN EJERCIDO FUNCIONES COMO ADMINISTRADORES DE CONTRATO, FISCALIZADORES, GERENTES, DIRECTORES TÉCNICOS O SIMILARES, NO PODRÁN ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL O ESPECÍFICA COMO CONTRATISTAS DE OBRA. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: SE DEBERA ENLISTAR EL PERSONAL TECNICO, SE DEBERA PRESENTAR CRONOGRAMA DE SER EN ASI EN SEMANAS MESES O DÍAS, SE DEBERA PRESENTAR METODOLOGIA?  Art. 86.1.- Evaluación de ofertas en obras. - Agregado por el Art. 6 núm. 47 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024. - En el caso de las contrataciones de obras, los parámetros de personal técnico mínimo y su experiencia mínima, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución de la obra, serán exigidos en los pliegos, pero como una obligación de ejecución contractual, por lo que no serán verificados o evaluados en la fase precontractual ni en la fase de suscripción. No será necesario que se anuncie o detalle en la oferta estos requisitos, ya que bastará con adjuntar un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra, a través del formulario respectivo. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente regirse al Art.145 del RGLOSNCP

description: EL OFERENTE PUEDE SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO?  EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA UN CONSORCIO Y TENGA VARIOS PROFESIONALES PUEDEN SER PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO EN LAS DISTINTAS NECESIDADES DEL PROYECTO Y DE SER ASI CUANTOS DE LOS INTEGRANTES PUEDEN PARTICIPAR COMO PERSONAL TECNICO?   RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- ?. No se considerará como respuesta, el que el proveedor se remita al contenido de los pliegos del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada.

answer: Estimado oferente se calificará de acuerdo al Art 148 del RGLOSNCP.

description: CUALES CONSIDERA LA COMISION ERRORES NO CONVALIDABLES EN LA PRESENTACION DE MI OFERTA? RGLOSNCP - Artículo 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- ?2. La existencia de errores no convalidables, 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No Cumple, y, 4. La omisión en la declaración de beneficiario final en la presentación de la oferta. El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, deberán dejar constancia en la correspondiente acta de calificación o informe de evaluación. En ningún caso se solicitarán copias notarizadas o apostilladas al momento de presentación de las ofertas, únicamente el oferente ganador, una vez adjudicado, deberá otorgar documentos auténticos que justifiquen su idoneidad legal, técnica o económica, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos.

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: SI UN OFERENTE NO LLENA EL FORMULARIO DE EXPERIENCIA Y SOLO SUBE LAS ACTAS SIN LA INFORMACION DE REFERENCIA EN EL PLIEGO SE LE DESCALIFICARÁ? SI UN OFERENTE NO SUBE EL IMPUESTO A LA RENTA SE LE DESCALIFICARA?  RGLOSNCP -  Artículo 81.- Prohibición de convalidación.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: SI NO SE ENTREGAN TODOS LOS FORMULARIOS EN LA OFERTA FIRMADOS SE DESCALIFICARA LA OFERTA? RGLOSNCP-Artículo 80.- Errores no subsanables.-?1. La omisión de la firma en el formulario de la oferta 2 La alteración modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro número del formulario de la oferta, ?, 3. La no presentación de cualquiera de los números del formulario de la oferta, conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, 4. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en el pliego, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma. Se considera incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no cumpla la exigencia de la entidad contratante, por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con el pliego.

answer: : Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: SE PODRA PRESENTAR FORMULARIOS QUE POR OMISION O ERROR NO SE PRESENTARON O SE LLENARON MAL EN LA EMISION DE LA OFERTA? RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 3 DE 3 - Artículo 79.- Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no  impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto, podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica. El Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará los casos específicos en que las ofertas pueden ser convalidadas, y todos los aspectos relacionados con la aplicación práctica de este artículo, bajo la óptica del principio in dubio pro administrado. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado y en la etapa contractual comprobar que cumplen con lo requerido en lospliegos.

description: QUE DOCUMENTOS SE DEBE PRESENTAR PARA VALIDAR LA EXPERIENCIA TANTO GENERAL COMO ESPECIFICA EN EL CASO DE CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, RESIDENTES, CONSORCIOS, SE PEDIRA RETENCIONES? RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 2 DE 3 - Artículo 79.- Se entenderán por errores de forma aquellos QUE NO IMPLICAN MODIFICACIÓN ALGUNA AL CONTENIDO SUSTANCIAL DE LA OFERTA, tales como errores tipográficos, certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica, ilegibilidad de la información, contradicciones o discordancia que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. Se consideraran convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente se calificará de acuerdo al Art 148 del RGLOSNCP.

description: PARA PODER DESARROLLAR UNA OFERTA ADECUADA FAVOR INDICAR QUE CONSIDERA LA COMISION POR ERROR DE FORMA? RGLOSNCP -  PREGUNTA PARTE 1 DE 3 - Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.- Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos 2 días o máximo de cinco 5 días, contados a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal COMPRASPÚBLICAS. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: : Estimado oferente se calificará de acuerdo al Art 148 del RGLOSNCP.

description: PARA PODER DESARROLLAR UNA OFERTA ADECUADA FAVOR INDICAR CUALES SON LOS ERRORES QUE LA COMISION CONSIDERA CONVALIDABLES Y CUALES NO?  RGLOSNCP - Artículo 78.- Integridad de la oferta.- Luego de la apertura de ofertas la entidad contratante está en la OBLIGACIÓN DE VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS OFERTAS PRESENTADAS, con el fin de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación de conformidad con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

answer: Estimado oferente se modificará el cronograma de acuerdo a la fecha que seinicien los trabajos.

description: SE MODIFICARÁ EL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO? DE SER ASI SE  SUBIRÁ AL PORTAL LA RESOLUCION DE MOTIVACIÓN? RGLOSNCP - Artículo 75.- Modificación del cronograma.- La máxima autoridad de la entidad contratante, su delegado o la comisión técnica de considerarlo necesario mediante resolución motivada y publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del proceso hasta la fecha límite en la etapa de preguntas, respuesta y aclaraciones. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente la experiencia se valida de acuerdo a contratos,facturas y retenciones en la etapa contractual.

description: SE VALIDARÁ LAS EXPERIENCIAS BAJO RELACION DE DEPENDENCIA CON SU RESPECTIVA FACTURACIÓN Y RETENCIONES? RGLOSNCP - Artículo 74.- Presentación de ofertas.- La oferta se deberá presentar únicamente a través del Portal COMPRASPÚBLICAS hasta la fecha límite para su presentación, DEBIDAMENTE FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE, a excepción de los procedimientos de Ferias Inclusivas y los que el Servicio Nacional de Contratación Pública determine por su naturaleza. Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta. En caso de detectarse la vinculación establecida en el número 9.4 del artículo 6 de la LOSNCP, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente se responderá sus preguntas de acuerdo a las Normativalegal vigente

description: SE CONTESTARÁ LAS PREGUNTAS DEL PRESENTE PROCEDIMINETO CON BASE EN LA NORMATIVA? RGLOSNCP - Artículo 72.- Preguntas y respuestas.- Los proveedores una vez recibida la invitación o efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal COMPRASPÚBLICAS, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos y el responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica según el caso, responderán las preguntas debidamente motivadas en el término que para el efecto se establezca en los pliegos. NO SE CONSIDERARÁ COMO RESPUESTA, EL QUE EL PROVEEDOR SE REMITA AL CONTENIDO DE LOS PLIEGOS del procedimiento precontractual. En los casos en que los proveedores efectúen denuncias del procedimiento de contratación en la sección de preguntas, respuestas y aclaraciones del Portal COMPRASPÚBLICAS, la entidad contratante está en la obligación de solventarlas y responder de manera motivada. Agradecemos precisión para garantizar el Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente, toda la documentación esta anexa al pliego.

description: SE SUMINISTRARA DE APUS, PLANOS CON FIRMAS DE RESPONSABILIDAD, CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ESTUDIO DE MERCADO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO? FAVOR SUBIRLOS AL PORTAL, El numeral 2, 4 y 5 del Art. 14 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina: Información relevante.- Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal COMPRASPÚBLICAS se entenderá como información relevante la siguiente:  2. Estudios, diseños o proyectos 4. Instrumento dé determinación del presupuesto referencial 5. Estudios de desagregación tecnológica, en concordancia con el Art. 11, ibidem: Obligatoriedad de publicación en el portal  COMPRASPÚBLICAS.- Todas las entidades sometidas a la LOSNCP deberán publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS, la información relevante de la fase preparatoria, precontractual y contractual de todos los procedimientos de contratación Agradecemos precisión para garantizar el  cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente el proceso de contratación se rige al Art. 4 LOSNCP.

description: SE NOTIFICARÁ POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE AL SERCOP INFORMANDO SOBRE PROVEEDORES QUE HAGAN PUBLICIDAD DE SUS ACTIVIDADES QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL PROCESO DE LA ENTIDAD O EL PROCEDIMIENTO, REALIZANDO PROPAGANDA, PROMOCION, O PUBLICIDAD, GENERANDO INCLUSIVE VINCULACION OCULTA DE OFERTAS? PUES DICHA ACCIÓN PONE EN RIESGO EL PROCESO, ACORDE AL ART. 106 DE LA LOSNCP, LITERAL D.- UTILIZAR EL PORTAL PARA FINES DISTINTOS DE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY O EL REGLAMENTO

answer: Se calificará las ofertas en el departamento de Contratación Pública del LiceoNaval Quito.

description: SE SUMINISTRARÁ UN LINK PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS? DE NO SUMINISTRAR EL LINK INFORMAR DONDE Y CUANDO SE REALIZARÁ.RGLOSNCP - Artículo 77.- Apertura de ofertas.- El responsable designado por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, o la comisión técnica, aperturará en acto público las ofertas, una hora después del límite establecido para su recepción, de lo cual se dejará constancia en actas Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: SE DEBE ENLISTAR EL PERSONAL TECNICO Y SU EXPERIENCIA? SE DEBE PRESENTAR EL CRONOGRAMA? SE DEBE PRESENTAR LA METODOLOGÍA? RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  77. Reemplácense los incisos segundo y tercero del artículo 187 por los siguientes: En los pliegos del presente procedimiento se deberá incorporar los siguientes requisitos: personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico, equipo mínimo, metodología y cronograma de ejecución, PERO NO SERÁN CONSIDERADOS COMO UN PARÁMETRO DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN DE LA OFERTA. No obstante, la entidad contratante deberá requerir al oferente que en su oferta presente un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros, debidamente enunciados, a través de un formulario de compromiso.

answer: Estimado oferente claramente si un documento no esta legalizado no esválido.

description: SI NO SE FIRMA Y VALIDA ELECTRONICAMENTE EL FORMULARIO DE LA OFERTA LA OFERTA SERA DESCALIFICADA? Sí/No. RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP  64. Agréguese el siguiente inciso en el número 5 del artículo 116: De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que no podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE VALIDADOS. EL FORMULARIO DE LA OFERTA QUE NO SE ENCUENTRE SUSCRITO ELECTRÓNICAMENTE NO SERÁ CONVALIDABLE.? Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente si están disponibles los certificados y seránadjuntados.

description: En el proceso, no se ha incluido la certificación de los operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública que intervienen en este procedimiento. Podría la entidad contratante aclarar si estos certificados están disponibles y, en caso afirmativo, subirlos al portal para garantizar la transparencia del proceso? DE ACUERDO AL RSLOSNCP-SERCOP Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública, deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

answer: : Estimado oferente se subirá el acta de calificación de oferta

description: SE SUBIRAN LAS OFERTAS AL PORTAL UNA VEZ SE REALICE LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS? Sí/No.  RE- SERCOP -2024-0145 - RSLOSNCP ?Art. 115.1.- Acceso a las ofertas. - Una vez calificadas o evaluadas las ofertas, las entidades contratantes subirán al portal COMPRASPÚBLICAS, todas las ofertas presentadas dentro del procedimiento de contratación. Se exceptúan los casos señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación y la presente Resolución. En los procedimientos de subasta inversa y compra corporativa se subirán las ofertas al portal COMPRASPÚBLICAS, en la etapa por adjudicar. Agradecemos precisión para garantizar transparencia y cumplimiento del Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de laNormativa secundaria.

description: Aceptará la entidad contratante que un consorcio acredite experiencia de sus integrantes en calidad de residente/superintendente relación de dependencia, aplicando el 40% del monto contractual conforme al numeral 4.1.4 del Pliego, o excluirá dicha opción por tratarse de un consorcio? Sí/No. TOMANDO EN CUENTA QUE, MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MCO, SECCIÓN IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 4.1.4 Experiencia general y especifica mínima, literal d. ?DE IGUAL MANERA, PARA LOS PROFESIONALES QUE PARTICIPAN INDIVIDUALMENTE, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato ? Agradecemos precisión para garantizar el Art. 4 LOSNCP.

answer: Estimado oferente será valorado en meses.

description: COMO SERA VALORADO EL CRONOGRAMA EN SEMANAS O MESES ??

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario detallar y enlistar al personal??

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: Estimada entidad, se dará como cumplido al parámetro de cronograma con el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual??

answer: Estimado oferente es necesario solo el formulario de compromisodebidamente legalizado.

description: Estimada Entidad Contratante, es necesario enlistar el equipo minimo en la oferta?

answer: Estimado oferente nos regimos al Art. 74 RLOSNCP y Anexo 5 de laNormativa secundaria.

name: DESARROLLO INTEGRAL EN PROYECTOS CIVILES DB-DIPROCIV C.A.

description: ESTIMADA ENTIDAD, conforme al numeral 4.1.4 Experiencia general y especifica mínima detallado en los pliegos, la entidad no requiere este parámetro, favor aclarar este parámetro.

name: CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.

name: GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y COMERCIALIZACIÓN CONSTRUCTORA CARRILLO-EC S.A.S.

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS LICEO NAVAL QUITO COMANDANTE CESAR ENDARA PEÑAHERRERA

eligibilityCriteria: Cumplimiento Especificaciones,Garantía Técnica,Metodología y Cronograma,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

SALTOS NARANJO GLADYS CARMITA

streetAddress: OE6D TOMAS CHARIOVE N47D PEDRO DIONISIO N47166 SAN BLAS

Rosero Lucero Aquiles Reinaldo

streetAddress: ZANJALOMA CONOCOTO SN LA MERCED

legalName: Rosero Lucero Aquiles Reinaldo

GUANOPATIN CAISACHANA JOSELINE DENISE

streetAddress: LOS ANDES JUAN BURGOÑON E5-13 LA FLORESTA

legalName: GUANOPATIN CAISACHANA JOSELINE DENISE

PROCEL SILVA RUBEN TEODORO

streetAddress: 2DA TRANSVERSAL AV RIO AMAZONAS 8 CHILIBULO

legalName: PROCEL SILVA RUBEN TEODORO

MAYORGA PEREZ JUAN PABLO

streetAddress: PIO DURE PEDRO CAPIRO S11-122 SAN BLAS

legalName: MAYORGA PEREZ JUAN PABLO

ALAJO GUEVARA PEDRO JAVIER

streetAddress: S41A OE7B OE7-22 GUAPULO

legalName: ALAJO GUEVARA PEDRO JAVIER

AGUALSACA ORTIZ FREDY DAVID

streetAddress: S36 NICOLAS CEVALLOS  LOTE 68 GUAPULO

legalName: AGUALSACA ORTIZ FREDY DAVID

GUALLAN ORTIZ EDGAR ARMANDO

streetAddress: CHILLOGALLO SN NOMBRE OE14A 40 GUAPULO

Agualsaca Ortiz Jhon Vladimir

streetAddress: S42H OE12B OE12-76 SAN BLAS

SANTORO NOVILLO SHARON ESTEFANIA

streetAddress: CUERO Y CAICEDO AV AMERICA 304 LA FLORESTA

legalName: SANTORO NOVILLO SHARON ESTEFANIA

SALAZAR OCHOA ZAIRA ROMINA

streetAddress: DE LAS PALMERAS LAS BREVAS 849. LA FLORESTA

Guamani Rodriguez Mario Andres

streetAddress: AV. LA PRENSA AV. FERNANDEZ SALVADOR S/N SANTA BARBARA

legalName: Guamani Rodriguez Mario Andres

ALBA SANDOVAL JOSE FRANKLIN

streetAddress: N85B  E1-35 LA VICENTINA

legalName: ALBA SANDOVAL JOSE FRANKLIN

Perugachi  Gilver

streetAddress: CERRO HERMOSO S8G CERRO HERMOSO E2-129 LA FLORESTA

BOLAÑOS CEDEÑO DIEGO ARMANDO

streetAddress: GARCIA MORENO LINEA FERREA E1-133 CUMBAYA

IBARRA GARCIA LUZ MARIA

streetAddress: JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA PORTUGAL N35 120 CENTRO HISTORICO

SOLANO MONTERO FAUSTO ENRIQUE

streetAddress: LA TIERRA AV. DE LOS SHYRIS E9-02 LA FLORESTA

VILLALBA JARRIN RAMIRO SANTIAGO

streetAddress: MAÑOSCA VASCO DE CONTRERAS 812 SANTA BARBARA

ALMEIDA ACURIO MARCO VINICIO

streetAddress: NICOLAS LOPEZ JAIME CHIRIBOGA OE3-138 SANTA BARBARA

CLAUDIO CARCELEN PAUL FERNANDO

streetAddress: JORGE PIEDRA GONZALO GALLO OE7-146 EL SALVADOR

MOLESTINA AGUILERA IVAN DIMITRI

streetAddress: DIOGENES PAREDES CAPITAN RAMON BORJA 1248 SAN ANTONIO

IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY

streetAddress: ALBDON CALDERON E13 PALTAPAMBA S4-197 CUMBAYA

PEREZ TORRES GUIDO PATRICIO

streetAddress: ANTONIO DE HERRERA DIEGO DE CHAVEZ S11-304 CHIMBACALLE

GUANUCHE FLORES MILTON JOSE FELICIDAD

streetAddress: MANUEL CEVALLOS Y MARTHA BUCARAM PB MARTHA BUCAR OE9-43 SAN BLAS

ZAPATA GARCIA MARIO RUBEN

streetAddress: ALMERIA JOSE BARREIRO N52-100 LA FLORESTA

PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO

streetAddress: DE LAS CULTURAS CALLE GARCIA MORENO E3-17 POMASQUI

ERAZO BELTRAN EDISON PATRICIO

streetAddress: SALVADOR ORTEGA 20 DE ENERO 252 LA FLORESTA

TORRES GUTIERREZ JUAN JOSE

streetAddress: DE LOS EUCALIPTOS DE LOS CIPRESES N6-265 POMASQUI

Aguas Camacho Adrián Patricio

streetAddress: AV DE LOS SHYRIS ISLA FLOREANA N40-110 SAN BLAS

ALMEIDA MIRANDA JORGE ANTONIO

streetAddress: CALLE E8 JUAN MOLINEROS N60-07 LA FLORESTA

NARVAEZ ORTIZ LILIANA MARICELA

streetAddress: PROVIDENCIA HUANCABILCA CASA 126 COCHAPAMBA

GUERRERO AGILA PEDRO PABLO

streetAddress: VICENTE SOLANO JESUS MARIA YEPEZ E9-53 EL SALVADOR

HERNANDEZ RIOFRIO VICTOR GABRIEL

streetAddress: PASAJE E4 JOAQUIN MANCHENO N74-146 LA VICENTINA

RAMIREZ AGUILAR GEOVANNA CAROLINA

streetAddress: PASAJE JOSE ALCIVAR FELIX ORALABAL 135 SANTA BARBARA

ALVAREZ LOPEZ RODRIGO JAVIER

streetAddress: S35A LUIS HUMBERTO SALGADO S35-72  SN GUAPULO

BERNYS ALMEIDA KEVIN ANDRES

streetAddress: S11F JUMANDI OE2K GALO MOLINA OE2605 LA FLORESTA

ALDAZ BOHORQUEZ ESTEFANO SEBASTIAN

streetAddress: GENERAL LEONIDAS PLAZA GUTIERR  S10-24C CONOCOTO

RAMOS MORALES LUIS GONZALO

streetAddress: EUGENIO ESPEJO ATAHUALPA S2-188 CHILIBULO

PEREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ALEJANDRO

streetAddress: OE9A ANTONIO D HERRE S11D DIEGO D CHAVEZ S11-30 SAN BLAS

Quishpe Veloz Marco David

streetAddress: JAIME ALBUJA CHUQUIZACA OE3-385 LA FLORESTA

CORREA ORTIZ BRYAN GONZALO

streetAddress: AV. ANA P DE ALFARO S9 GONZALO MARTIN S9-69 SAN BLAS

CHILUISA GUALOTO DEBORA NICOLE

streetAddress: ANTONIO JOSE DE SUCRE MARIANO CRUZ TIPAN S1 48 NAYON

ENRIQUEZ CHICAIZA ARMANDO RAMIRO

streetAddress: OE6 MACHALA N67 CUICOCHA N67-53 EL SALVADOR

Alvear Erazo Tania Coralia

streetAddress: SALVADOR BRAVO JOSE MARIA ALEMAN OE4-212 CHIMBACALLE

IZA CHACHA JONNY VINICIO

streetAddress: MARIETA DE VEINTIMILLA MANUEL CORDOVA GALARZA N3-108 POMASQUI

TABANGO OBACO MAYRA LORENA

streetAddress: TANUCICHI JOAQUIN GUTIERREZ 441 SAN BLAS

SANCHEZ GUAMBI JHOSELYN ABIGAIL

streetAddress: VICENTE AGUIRRE 10 DE AGOSTO OE1-16 LA FLORESTA

GUEVARA VELASTEGUI CARLOS ANTONIO

streetAddress: DAVID LEDESMA GUSTAVO LEMUS LOTE41 LA FLORESTA

CONDO NARVAEZ ELIAN DANIEL

streetAddress: LA PROVIDENCIA SNN Y HUANCABILCA Junto al cuartel las malvinas S/N COCHAPAMBA

CEVALLOS ARIAS ELMER FERNANDO

streetAddress: RIO MACARA RIO QUIJOS LOTE 79 CALDERON (CARAPUNGO)

NARANJO FIGUEROA JUAN FRANCISCO

streetAddress: N24 ALONSO DE MERCADILLO OE3 VERSALLES OE3-29 LA FLORESTA

MERINO URREGO GABRIELA JUSTINE

streetAddress: OE14 B N58E ATUCUCHO N58-15 SANTA BARBARA

ALLAICA CHAFLA EDISON ISRAEL

streetAddress: S52 LEONIDAS DOUBLES E3F 02 E3-65 COCHAPAMBA

ARELLANO BELTRAN DAYANA MISHELLE

streetAddress: JOCINTO COLLAGUAZO CARANQUI S9-336 CHIMBACALLE

MATERIALES MACONKASA S.A.

streetAddress: AV. MARISCAL SUCRE LAS PAMPAS S22-48 CHIMBACALLE

INGERECONS CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE LUIS CORDERO N24-562 SAN BLAS

streetAddress: GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA GUARANDA LOTE 89 Y SIN CALLE SECUNDARIA S/N CUMBAYA

legalName: CUBE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORES INMOCUBE CIA. LTDA.

CENDIPARTS CIA. LTDA.

streetAddress: JOSE BARREIRO ASUNOS E10-122 LA FLORESTA

DAMAXPLO INGENIERIA S.A.

streetAddress: EL TIEMPO EL COMERCIO N37-135 LA FLORESTA

streetAddress: AV. VICENTE MALDONADO TEODORO GOMEZ OFICINA: A-2 SAN BLAS

legalName: CONSTRUCTORA CARDENAS & PALMA GRUPOCP CIA LTDA

legalName: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

QTM CONSTRUCTORES CIA.LTDA.

streetAddress: VICENTE ROCAFFUERTE PEDRO BRUNING 720 CONOCOTO

streetAddress: ANGEL POLIBIO CHAVEZ ERNESTO NOBOA CAAMAÑO N8-152 CENTRO HISTORICO

legalName: JAAN CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORAJAAN  CIA.LTDA.

streetAddress: CALLE LEONARDO TEJADA URBANIZACION SIERRA DEL MORAL.  CENTRO HISTORICO

CONSQUIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: MARINO MARINI DE LOS ESCULTOR  CENTRO HISTORICO

ANFUBRY S.A.S. B.I.C.

streetAddress: DE LAS GALAXIAS Y DE LOS CISNES  CENTRO HISTORICO

JACP CONSTRUCCIONES S.A.

streetAddress: N84B N84-44 JAIME ROLDOS . CENTRO HISTORICO

MAFERJO CONSTRUCTORES S.A.S.

streetAddress: SANTA ROSA AV. UNIVERSITARIA  CENTRO HISTORICO

QUIPRO CONSTRUCCIONES S.A.S.

streetAddress: ALONSO DE ANGULO PEDRO DE ALFARO  CENTRO HISTORICO

CIVILCONT S.A.S.

streetAddress: N13 SEBASTIAN DE BENALCAZAR ABEL GILBERT  CONOCOTO


notes: Total de invitaciones enviadas a nivel cantonal.

measure: cantonalInvitations

name: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

scheme: CPC

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-LUCERO2023-2025-001-127716

status: active

description: CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL COLEGIO 14 DE OCTUBRE DE LA PARROQUIA EL LUCERO, CANTÓN CALVAS Y PROVINCIA DE LOJA

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

eligibilityCriteria: Experiencia General,Experiencia Específica,Participación Nacional,Mypes Nacionales,Mypes - Participación Local

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Menor Cuantía

roles: buyer procuringEntity

region: LOJA

locality: CALVAS

countryName: ECUADOR

streetAddress: El Lucero   EL LUCERO

scheme: EC-RUC

Ramos Ludeña María de la Nube

roles: tenderer supplier

streetAddress: VELASCO IBARRA 24 DE MAYO 08-03 CHILE

legalName: Ramos Ludeña María de la Nube

MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO

streetAddress: AV. LOJA SN S/N CARIAMANGA

legalName: MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO

ANGAMARCA SHININ JOSE ANDRES

streetAddress: GRAL. ELOY ALFARO ABDON CALDERON SN CARIAMANGA

legalName: ANGAMARCA SHININ JOSE ANDRES

CONSCUPAL-CARIAMANGA S.A.S.

streetAddress: AVENIDA MACARA CALLE BOLIVIA  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSCUPAL-CARIAMANGA S.A.S.

JHASOCALVAS S.A.S.

streetAddress: CALVAS CARIAMANGA  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: JHASOCALVAS S.A.S.

JIMENEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO

streetAddress: 18 DE NOVIEMBRE BRAULIO TORRES SN CARIAMANGA

legalName: JIMENEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO

initiationType: tender


legalName: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO

rationale: CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA PARA LACANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE EL LUCERO DEL CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA


description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

description: OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

title: MCO-LUCERO2023-2025-002-127716

description: CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO, BAR Y REHABILITACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL COLISEO DE LA PARROQUIA EL LUCERO

TORRES VILLALTA EDGAR YOVANI

streetAddress: ATAHUALPA 24 de Mayo 0139 CHILE

legalName: TORRES VILLALTA EDGAR YOVANI

CASTILLO JUMBO JOSE DOMINGO

streetAddress: GERONIMO CARRION 18 DE NOVIEMBRE SN CARIAMANGA

legalName: CASTILLO JUMBO JOSE DOMINGO

ARIAS ESPINOSA NATALIA ESTEFANIA

streetAddress: VELASCO IBARRA 24 DE MAYO SN CHILE

legalName: ARIAS ESPINOSA NATALIA ESTEFANIA

GRANDA ONTANEDA ERIK FERNANDO

streetAddress: AV. DEL EJERCITO 24 DE MAYO 001 CHILE

legalName: GRANDA ONTANEDA ERIK FERNANDO

VALLEJO CARRASCO EDUARDO FELIPE

legalName: VALLEJO CARRASCO EDUARDO FELIPE

JUMBO SARANGO DANILO ANDRES

streetAddress: GRAL. ELOY ALFARO 18 DE NOVIEMBRE SN CARIAMANGA

legalName: JUMBO SARANGO DANILO ANDRES

CONSTRUCTORA FIERRO ALBERCA & CIA

legalName: CONSTRUCTORA FIERRO ALBERCA & CIA

GUIGONVECA Y ASOCIADOS S.A.S.

streetAddress: JOSE ANGEL PALACIOS SN  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: GUIGONVECA Y ASOCIADOS S.A.S.

CCGLCAR S.A.S.

streetAddress: JOSE ANGEL PALACIOS MIGUEL PERALTA  CARIAMANGA, CABECERA CANTONAL

legalName: CCGLCAR S.A.S.


MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: Av. Colón Juan León Mera E5-34 SAN BLAS

legalName: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

rationale: Mantenimiento preventivo y correctivo en el inmueble patrimonial del Museo y Biblioteca de Ibarra