title: Unterhaltung Gewässer I. Ordnung - Gehölz- und Deichpflege Pleiße 2023/24, Deich Großdeuben-Markkleeberg

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster; Straße, Hausnummer: Gartenstraße 34; Postleitzahl: 04571; Ort: Rötha; Land: DE; Telefon: +49 34206-588-0; Fax: +49 34206-588-666; Internet-Adresse: www.talsperren-sachsen.de; E-Mail: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Postleitzahl: 04564; Ort: Böhlen OT Großdeuben; Land: DE; Postleitzahl: 04416; Ort: Markkleeberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: -	Gehölzschnittarbeiten, Beseitigung von Strauch und Baumaufwuchs entlang von Zäunen bis 6 m Höhe, Rodung von Bäumen im Deichfuß und im landseitigen Deichschutzstreifen
-	Rodung von einzelnen Bäumen, deren Verkehrssicherung kritisch ist.
-	Rückbau bzw. Beseitigung von herrenlosen Zäunen und Hecken am Deich
-	Aufsammeln und Entsorgen von herrenlosen Unrat und Gartenabfällen
-	Erdarbeiten: Lieferung und Einbau von kulturfähigen Boden, Flächenprofilierungen der landseitigen Deichböschung sowie teilweise im Deichschutzstreifen mit Graseinsaat
-	Rückschnitt von einigen Kopfweiden am Ufer der Pleiße
-	Punktuelle Reparatur der landseitigen Deichböschung mit Wegebauarbeiten
-	Errichtung von Stabmattenzäunen zur Grundstücksabgrenzung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 09.10.2023, Ende: 31.03.2024, Beendigung aller Gehölzschnittarbeiten: 28.02.2024
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. vom Wahlrecht nach § 8 Abs. 2 Nr. 3a VOB/A wird Gebrauch gemacht
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. vom Wahlrecht nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A wird Gebrauch gemacht
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2786461/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 14.08.2023, 13:00 Uhr; Bindefrist: 13.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 14.08.2023, 13:00 Uhr; Ort: siehe a; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und Ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich: Ist in den Vergabeunterlagen enthalten
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft; Straße, Hausnummer: Wilhelm-Buck-Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE

Landschaftsbau/ Außenanlagen,Baumkontrolle/ Baumpflege,Grünflächenpflege/ Grasmahd

locality: 04564 Böhlen OT Großdeuben

procurementMethodDetails: Public announcement


Stadtverwaltung Böhlen

legalName: Stadtverwaltung Böhlen

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Böhlen; Straße, Hausnummer: Karl-Marx-Straße 5; Postleitzahl: 04564; Ort: Böhlen; Land: Deutschland; E-Mail: stadtverwaltung@stadt-boehlen.de; Telefonnummer: +49 34206-6090; Fax: +49 34206-60990; Internetadresse: www.stadt-boehlen.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: Fahrzeugbeschaffung Bauhof: Lieferung (Kauf) eines Klein-LKW mit Abrollcontainersystem; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Böhlen; Straße, Hausnummer: Karl-Marx-Straße 5; Postleitzahl: 04564; Ort: Böhlen; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 30.11.2023
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 03.08.2023, 11:00 Uhr; Bindefrist: 08.09.2023
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: Rechnung nach Lieferung und in zweifacher Ausfertigung
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Als Nachweis der Eignung ist mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124 LD) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Kommunaltechnik,Lkw

region: DED

locality: 04564 Böhlen

countryName: DEU

initiationType: tender


Stadt Frohburg

legalName: Stadt Frohburg

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadt Frohburg; Bereich/Abteilung: Ordnungsamt / Brandschutz; Straße, Hausnummer: Markt 13-15; Postleitzahl: 04654; Ort: Frohburg; Land: Deutschland; E-Mail: c.martin@frohburg.de; Telefonnummer: +49 493434880518; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de
d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Frohburg; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Logistiklager Frauendorf; Straße, Hausnummer: Frauendorfer Hauptstraße 35; Postleitzahl: 04654; Ort: Frohburg; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 31.03.2024
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 10.08.2023, 12:00 Uhr; Bindefrist: 08.09.2023
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe zusätzliche Vertragsbedingungen
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: siehe Nr. 1.1 Angebotsaufforderung und Vorbemerkungen
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Bekleidung/ Textilwaren

locality: 04654 Frohburg


Stadtverwaltung Schneeberg

legalName: Stadtverwaltung Schneeberg

title: Instandsetzung Außenanlagen Betriebshof Stadt Schneeberg

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Schneeberg; Bereich/Abteilung: Fachbereich 2 Bauamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE; Telefon: +49 3772356141; Fax: +49 377224949; Internet-Adresse: www.bergstadt-schneeberg.de; E-Mail: bauamt@schneeberg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Schneeberg; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08289; Ort: Schneeberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: ca. 120m² Abbruch vorh. bitum. Schicht bis d=15cm, ca. 288m³ Bodenaushub Boden bis Z2, ca. 800m² Erdplanum herstellen, Versetzen eines Straßeneinlaufes mit Anbindung an Kanal, ca. 288m³ Einbau Frostschutzschicht d=36cm, ca. 250m Natursteinboird B7 versetzen, ca. 800m² Einbau Asphalttragschicht d= 10cm, ca. 800m² Einbau Asphaltdeckschicht 0/11 d= 4cm, ca. 260m Fugen an Bord herstellen und verfüllen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 27.10.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Leistung gemäß LV ausreichend beschrieben
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2788809/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.08.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 02.08.2023, 14:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Schneeberg, Bauamt, Schulgasse 9; Beratungsraum 102; 08289 Schneeberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen gemäß &16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 vorzulegen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis,   ; Bereich/Abteilung: gemäß §8 SächsVergG nach erfolgter Vorinformation und Rüge beim AG  Landesdirektion Sachsen Ref. 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Landschaftsbau/ Außenanlagen

scheme: CPV

locality: 08289 Schneeberg


Stadtverwaltung Pegau/ Bauamt

legalName: Stadtverwaltung Pegau/ Bauamt

title: Verkehrs- und Freianlage Wachenheimer Str. - ÖPNV Pegau -BA1

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Pegau/ Bauamt; Bereich/Abteilung: Amtsleiter Bau - P. Kalisch; Straße, Hausnummer: Markt 12; Postleitzahl: 04523; Ort: Pegau; Land: DE; Telefon: +49 34296-980-17; Fax: +49 34296-980-20; Internet-Adresse: www.stadt-pegau.de; E-Mail: webmaster@pegau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen - Grundh. Straßenausbau, RW-Kanal, Freianlagen/ Landschaftsbau
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: ÖPNV Verknüpfungsstelle Pegau-.Wachenheimer Str BA1; Straße, Hausnummer: Wachenenheimer Straße; Postleitzahl: 04523; Ort: Pegau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: .
-	Abbruch und Entsorgung von Asphaltbelägen ca. 115 m2
-	Abbruch und Lagerung von Natursteinpflaster ca. 585 m2
-	Abbruch und Entsorgung Pflaster-Kupferschlacke ca. 520 m2
-	Abbruch und Entsorgung Betonpflaster & Betonplatten ca. 470 m2
-	Rodung Flächenbewuchs Gehölze und Kleinbäume ca. 3.650 m2
-	Aushub & Entsorgung von Boden- & Unterbaustoffen, Laga Z1 ca. 4.500 t
-	Aushub und Entsorgung Oberboden mit Überschreitung Vorsorgewerte ca. 3.150 t
-	Liefern & Einbau von Schottertragschichten ca. 3.300 m3
-	Liefern & Einbau von Betonborden ca. 1.200 m
-	Liefern und Einbau von Asphaltbelägen ca. 2.000 m2
-	Liefern und Einbau von Betonpflaster ca. 2.100 m2
-	Liefern und Einbau von Bodenindikatoren ca. 980 Stk.
-	Liefern und Einbau von KG-Leitungen DN 150 – DN 300 ca. 500 m
-	Liefern und Einbau von Revisionsschächten DN 1000 ca. 8 Stk.
-	Liefern und Einbau von Mastleuchten / Straßenbeleuchtung ca. 20 Stk.
-	Liefern und Einbau von öffentlicher WC-Anlage 1 Stk.
-	Liefern und Einbau von Fahrgastunterständen 2 Stk.
-	Liefern und Einbau von Überdachungen für Radparker 2 Stk.
-	Liefern und Einbau von Ausstattung + Freiraummöblierung
-	Herstellung ext. Dachbegrünungen ca. 170 m2
-	Neupflanzung Solitärbäume ca. 27 Stk.
-	Herstellung Rasen- und Wiesenflächen ca. 2.800 m2
-	Herstellung von Gehölz- & Staudenflächen ca. 175 m2
-	Pflanz- & Pflegeleistungen
.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 16.10.2023, Ende: 29.11.2024
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Da unsere Wertung ausschließlich auf Basis des Preises erfolgt, erscheint uns die Abgabe mehrere Hauptangebote nicht sinnvoll.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2787946/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.08.2023, 08:00 Uhr; Bindefrist: 29.09.2023
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100% Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 21.08.2023, 09:00 Uhr; Ort: 04523 Pegau; Markt 1; Sitzungssaal im Rathaus 1.OG rechts; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Gewährleistung gem VOB vereinbart auf 5 Jahre

Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche gemäß §17 VOB/B
werden vereinbart, jedoch abweichend mit 5% , siehe VHB 214 PKt 10 (weitere
besondere Bed.)
Mängel- (Gewährleistungs) einbehalt 5% von der Schlussrechnungssumme,
Ablösbar durch Bürgschaft eines zugelassenen Kreditinstitutes

Vertragsstrafe 0,3% werktäglich von der Auftragssumme, Höchstsatz 5%
..
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB
ODER
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme
.

Abzüge Bauwesenversicherung  sind 0,3 Prozent von der Schlussrechnung
.....
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "'Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich:
Eigenerklärung zur Eignung oder Nachweis der Präqualifikation

Mindestanforderungen gemäß §6 Abs. 2 VOB/ A 1 bis 9:
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind; Angaben zu Arbeitskräften; Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes; Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation; Angabe über schwere Verfehlung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A; Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung; Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
Nachunternehmerleistungen, sofern notwendig
Formblatt 221/222 Angaben zur Preisermittlung
Bieterangaben im LV (Sep Anlage)
Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaften, sofern notwendig
Betriebshaftpflichtversicherung - Deckungssummen je Schadensfall von mindestens:
    Personenschäden: 2.000.000,00 €
    Sach- und Vermögensschäden: 1.000.000,00 €
    Bearbeitungsschäden: 50.000,00 €

Auf gesondertes Verlagen der Vergabestelle sind vorzulegen:
Bescheinigungen zuständiger Stellen der gemachten Eigenerklärungen
insbesondere:
Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn und Verlustrechnungen; für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung; die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren; jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal; Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer; Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (sofern
diese nicht verfügbar ist, eine gleichwertige Bescheinigung des für mich/uns
zuständigen Versicherungsträgers) mit Angabe der Lohnsummen
Urkalkulation
.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Dienststelle Sachsen; Ref.39- Vergaberecht, Preisrecht und grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Bereich/Abteilung: NACH VORHERIGER RÜGE BEIM AG; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Dachbegrünung,Straßenbau,Straßenpflaster,Stadtmöblierung,Haltestellen,Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 04523 Pegau


Gemeinde Zettlitz

legalName: Gemeinde Zettlitz

title: Neubau Fußweg Methau, 1. BA

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Zettlitz; Straße, Hausnummer: An der Kirche 6; Postleitzahl: 09306; Ort: Rochlitz; Land: DE; Telefon: +49 3737783164; Fax: +49 3737783164; E-Mail: buttgereit8@rochlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kreisstraße 8292, Ortslage Methau, von Einfahrt Milchfiehanlage bis Abzweig Straße der Jugend; Postleitzahl: 09306; Ort: Methau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: BT 01 Allgemeines: Baustelleneinrichtung, Vermessung und Prüfungen, Verkehrssicherung.
BT 02 Auswechslung Regenwasserkanal: 150m Entwässerungsleitung einschl. Schächte DN300 abbrechen, PP-Rohr DN300 120m incl. Schächte DN1000, einschl. Erdarbeiten.
BT 03 Neubau Gehweg: 6 Hochstamm pflanzen, Sickerleitung 150 m, 1 Straßenablauf, Asphaltfahrbahn 85m², Fugen 180m, 270m² Pflasterfläche incl. Borde und Unterbau, Busborde, Betonpalisaden, Wartehalle, Verkehrsschilder.
BT 04 Behelfsbushaltestelle und Notumleitungsstrecke: Lichtraumprofilschnitt 250m, Unterlage aus frostunempfindlichem ungebundenem Baustoff 760 m².
BT 05 Straßenbau K 8292: Sickerstrang 105m, Straßenablauf 5St, Asphaltdeckschicht 815m², Asphalttragschicht 105m², Fugen, Borde, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierung.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 16.10.2023, Ende: 15.12.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2787882/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 10.08.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 16.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 10.08.2023, 10:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Rochlitz, Raum 303a, Markt 1,09306 Rochlitz; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Sicherheiten: Siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß §16 nach VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Siehe Teilnahmebedingungen Pkt. 7.1
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39 Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Fußwege/ Radwege,Haltestellen

locality: 09306 Methau

title: Neubau Fußweg Methau, 1. BA


Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz

legalName: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz

title: Ausbau Alte Poststraße - Straßenbeleuchtung

description:
a) Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: Deutschland; E-Mail: vergabestelle@annaberg-buchholz.de
b) Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb; Vergabenummer: 06-BA/23-Alte Poststr SBL
c) Auftragsgegenstand: Sanierung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus der Alten Poststraße mit folgendem Umfang:
-	1300 m Erdkabel 1kV NYY-J 5x10qmm
-	80 m Kabelschutzrohr DN 125 aus PE
-	25 Stück Leuchten Trilux-Cuvia 40-AB2L-LRA/2900-730 4G1S ET
-	5 Stück Leuchten Trilux-Cuvia 40-AB2L-LRA/1200-730 2G1S ET
-	25 Stück Lichtmast M76.060.3, konisch, LPH 6m
-	5 Stück Lichtmast M76.040.3, konisch, LPH 4m
-	25 Stück Kabelübergangskasten
-	20 Stück Demontage alte Masten
d) Ort der Leistung: Straße, Hausnummer: Alte Poststraße; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: Deutschland
e) Zeitraum der Leistungserbringung: Beginn: 01.08.2023; Ende: 30.11.2024
f) Beauftragtes Unternehmen: Name des Auftraggebers: Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG; Straße, Hausnummer: Robert-Schumann-Straße 1; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: Deutschland

Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien

locality: 09456 Annaberg-Buchholz


Resebeck GmbH

legalName: Resebeck GmbH

description:
Der Auftraggeber Resebeck GmbH, Im Rinschenrott 2-4, 37079 Göttingen, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 2023 zu der am 13.07.2023 06:07 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 2786275) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Gleiserneuerung Anschlussgleis Firma Resebeck GmbH" folgende Berichtigung bekannt:
Der Termin für den Eingang der Angebote wird auf den 09.08.2023; 11:00 Uhr verschoben.
Die Submission erfolgt am 09.08.2023; 11:00 Uhr.

Gleise (Straßenbahn/ Eisenbahn)

locality: 37079 Göttingen


Stadt Ehrenfriedersdorf

legalName: Stadt Ehrenfriedersdorf

title: Sanierung, Brandschutzertüchtigung / Barrierefreie Erschließung "Haus der Gemeinschaft" Max-Wenzel-Straße 1, 09427 Ehrenfriedersdorf, Flurstücksnr.: 905/32, 320/20 Los 1 - Rohbau- Abbrucharbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadt Ehrenfriedersdorf; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: +49 373414540; E-Mail: iris.schmidt@stadt-ehrenfriedersdorf.de
b) Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Haus der Gemeinschaft; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Abbrucharbeiten; Rohbauarbeiten; Stahlbetonarbeiten; Gerüstarbeiten; Errichtung von Freianlagen;
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 09.10.2023, Ende: 26.08.2024
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2787281/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) First für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: 31.07.2023, 13:30 Uhr; Die Anträge sind zu richten an:Offizielle Bezeichnung: Stadt Ehrenfriedersdorf; Bereich/Abteilung: Ratssaal; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: +49 373414540; E-Mail: iris.schmidt@stadt-ehrenfriedersdorf.de; Die Aufforderung zur Angebotsabgabe (Einladungsfrist) wird spätestens abgesandt am: 21.08.2023
o) Frist für den Eingang der Angebote: 21.08.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 09.10.2023
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit mit Angebotsabgabe seine Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifizierung e.V. nachzuweisen. Alternativ sind ist eine Eigenerklärung gemäß Formblatt 124 mit Angaben gemäß §6 Nr. 3 VOB/A, Buchstaben a bis i vorzulegen. Weiterhin sind auf Anforderung der Vergabestelle innerhalb von 6 Tagen der Nachweis der Betriebs-Haftpflicht- und –Unfallversicherung und die Urkalkulation vorzulegen.
s) Eröffnungstermin: Datum: 21.08.2023, 13:30 Uhr; Ort: Stadt Ehrenfriedersdorf, Markt 1 / Ratssaal , 09427 Ehrenfriedersdorf; Personen, die anwesend sein dürfen: nicht angegeben
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nicht angegeben
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Rechtsaufsichtsbehörde; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; E-Mail: recht@kreis-erz.de

Baumeisterarbeiten,Abbruch/ Rückbau

locality: 09427 Ehrenfriedersdorf

procurementMethodDetails: Restricted tender


title: Hohenstein-Ernstthal KNA Pölitzstraße

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH; Bereich/Abteilung: Bauprojektsteuerung; Straße, Hausnummer: An der Muldenaue 10; Postleitzahl: 08373; Ort: Remse OT Weidensdorf; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag als Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Hohenstein-Ernstthal KNA Pölitzstraße; Straße, Hausnummer: Pölitzstraße; Postleitzahl: 09337; Ort: Hohenstein-Ernstthal; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Kanalbau:
- 1.St. Neubau Betonschacht DN 1000
- 74 m Neubau Mischwasserkanal DN 500 Sb
- 37,6 m Neubau Schmutzwasserkanal DN 300 PP
Straßenbau im Aufgrabungsbereich:
- Profilierung und Nachverdichtung des vorh. Planums
- Umbindung der Entwässerung (Straßenabläufe und Anschlussleitungen)
- Umbindung der Hausanschlüsse
- Neubau der Tragschichten und bitum.Deckenschluss
- Neubau der Einfassungen, Borde, Rinnen und Pflasterstreifen
- Neubau der Pflasterbefestigungen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 07.12.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Nebenangebote/Änderungsvorschläge sind zugelassen, jedoch ist das Hauptangebot vollständig ausgefüllt abzugeben.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2788804/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 14:00 Uhr; Bindefrist: 28.08.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 14:00 Uhr; Ort: WAD GmbH Weidensdorf, Speiseraum Verwaltung: im verschlossenem Umschlag mit der Aufschrift: Hohenstein-Ernstthal, KNA Pölitzstraße - BITTE NICHT ÖFFNEN-; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Gemäß § 7 Sächs. Vergabegesetz. Es werden nur Bürgschaften eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes angenommen.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen gemäß Verdingungsunterlagen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben nach §6a und § 6b VOB/A (bzw. Präqualifikationsverzeichnis)  und zu den für die Ausführung vorgesehenen Personal und der Ausrüstung zu machen.
Weiterhin sind auf Verlangen als Eignungsnachweis vorzulegen: Unbedenklichkeitserklärung des zuständigen Finanzamtes mit Anschrift und Bankverbindung, Unbedenklichkeitserklärung der Berufsgenossenschaft und der SV, Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen nach MVAS 1999, Nachweis Gütezeichen Kanalbau RAL-GZ961, AK2 oder glw. und Fremdüberwachungsvertrag in Anlehnung an Gütezeichen Kanalbau.
Bieter die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: WAD GmbH; Straße, Hausnummer: An der Muldenaue 10; Postleitzahl: 08373; Ort: Remse OT Weidensdorf; Land: DE

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle

locality: 09337 Hohenstein-Ernstthal

title: Hohenstein-Ernstthal KNA Pölitzstraße


title: Wartungs- und Reparaturarbeiten von E/MSR - Anlagen

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau; Straße, Hausnummer: Am Roten Turm 1; Postleitzahl: 09496; Ort: Marienberg; Land: DE; Telefon: +49 37367310-0; Fax: +49 37367310-130; Internet-Adresse: www.talsperren-sachsen.de; E-Mail: Betrieb.FMZ@ltv.sachsen.de
b) Vergabeart: Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Rahmenvertrag über Wartungs- und Reparaturarbeiten von E/MSR-Anlagen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau, Gesamtes Einzugsgebiet Landkreis Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Stadt Chemnitz; Straße, Hausnummer: Am Roten Turm 1; Postleitzahl: 09496; Ort: Marienberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Warten, Instandsetzen und Erweitern von elektrotechnischen und elektronischen Betriebsmitteln für Anlagen der Wasserwirtschaft (Talsperren, Pumpstationen, etc.) einschließlich der Sensoren und Aktoren. Prüfungen von Anlagen nach VDE 0105, GUV-V A3; VBG4/BGV-A3. Prüfen von ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmitteln nach VDE 0701/0702 und VDE 0105. Beheben von Anlagenstörungen innerhalb vorgegebener (kurzer) Reaktionszeiten.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.10.2023, Ende: 30.09.2024, mit der Option der dreimaligen Verlängerung um je ein Jahr
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Es ist nur ein Hauptangebot zugelassen.
l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2788795/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) First für den Eingang der Anträge auf Teilnahme: 01.08.2023, 23:59 Uhr; Die Anträge sind zu richten an:Offizielle Bezeichnung: Projektwerk - Ingenieurgesellschaft mbH, Ingenieurbüro für Bauwesen; Straße, Hausnummer: Zur Kempe 4; Postleitzahl: 57250; Ort: Netphen; Land: DE; Telefon: +49 273830363-0; Fax: +49 2738305673; E-Mail: info@projektwerk-ing.de; Die Aufforderung zur Angebotsabgabe (Einladungsfrist) wird spätestens abgesandt am: 02.08.2023
o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.08.2023, 16:00 Uhr; Bindefrist: 29.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Der Bieter hat seine Eignung für die Teilnahme gemäß VOB/A §6 (2), Nr. 3 Ziffer a bis i nachzuweisen (sh. beigefügte Unterlagen) insbesondere: * Ortsnähe zu den Anlagen der Wasserwirtschaft der LTV, Betrieb FMZ * Reaktionszeiten * Fachkunde, Fachliche Eignung, Referenzen * Anlagen- und Geräteprüfungen
s) Eröffnungstermin: Datum: 08.08.2023, 14:00 Uhr; Ort: LTV Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau, Am Roten Turm 1, 09496 Marienberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: auf Nachweis / nach Aufwand und § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Bei den Teilnahmeanträgen haben die Bieter folgende Eignung nachzuweisen: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für Präqualifikation e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Aus den Teilnahmewettbewerb werden vier Bieter zur Abgabe eines Angebotes nach Bewertungsverfahren aufgefordert. Teilnahmekriterien sind u.a.: Ortsnähe zu den Anlagen der Wasserwirtschaft der LTV Betrieb FM/Z mit Angabe der Reaktionszeiten; Betriebsstruktur
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Staatsministerium für Energie,Klimaschutz,Umwelt und Landwirtschaft; Straße, Hausnummer: Wilhelm - Buck - Straße 2; Postleitzahl: 01097; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: Poststelle@smul.sachsen.de

Prüfung (Technische Anlagen),Reparatur/ Wartung (Technische Anlagen)

locality: 09496 Marienberg


IFW Dresden e.V.

legalName: IFW Dresden e.V.

title: 2 optische Tische

description:
a) Auftraggeber: Name des Auftraggebers: IFW Dresden e.V.; Bereich/Abteilung: Einkauf; Straße, Hausnummer: Helmholtzstr. 20; Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: Deutschland; E-Mail: k.schwencke@ifw-dresden.de; Telefonnummer: +49 3514659364; Fax: +49 3514659232; Internetadresse: www.ifw-dresden.de
b) Vergabeart: Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb; Vergabenummer: 2232179
c) Auftragsgegenstand: 2 optische Tische
d) Ort der Leistung: Postleitzahl: 01069; Ort: Dresden; Land: Deutschland
e) Zeitraum der Leistungserbringung: Beginn: nicht angegeben; Ende: nicht angegeben; Sept. 2023
f) Beauftragtes Unternehmen: Name des Auftraggebers: Thorlabs GmbH; Straße, Hausnummer: Müncher Weg 1; Postleitzahl: 85232; Ort: Berkirchen; Land: Deutschland

Möbel (Sonstige),Möbel (Labor)

locality: 01069 Dresden

title: 2 optische Tische


title: Zwickauer Mulde, Glauchau, Reinholdshain, Deichrückbau M 70, 80, 90 - Verwertung radioaktives Material

description:
a) Auftraggeber: Name des Auftraggebers: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen; Bereich/Abteilung: Betrieb Zwickauer Mulde / Obere Weiße Elster; Straße, Hausnummer: Muldenstraße 3; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock OT Neidhardtsthal; Land: Deutschland; Telefonnummer: +49 37752-502-0; Fax: +49 37752-6212
b) Vergabeart: Freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb; Vergabenummer: 5.241.7161.070
c) Auftragsgegenstand: Verwertung von radioaktiv kontaminiertem Material
d) Ort der Leistung: Offizielle Bezeichnung: Zwickauer Mulde, Glauchau, Reinholdshain, Deichrückbau M 70, 80, 90; Postleitzahl: 08371; Ort: Zwickau - Reinholdshain; Land: Deutschland
e) Zeitraum der Leistungserbringung: Beginn: 24.04.2023; Ende: 30.06.2024
f) Beauftragtes Unternehmen: Name des Auftraggebers: Wismut GmbH; Straße, Hausnummer: Jagdschänkenstraße 29; Postleitzahl: 09117; Ort: Chemnitz; Land: Deutschland

Entsorgung von Gefahrstoffen/ Schadstoffen/ Sondermüll

locality: 08371 Zwickau - Reinholdshain


SOWAG mbH Zittau

legalName: SOWAG mbH Zittau

title: 2238-6DachSOWAG-LOS6StahlbauFreisitz

description:
1. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; E-Mail: Felix.Heumer@SOWAG.de; Telefonnummer: +49 3583773780
2. Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
3. Auftragsgegenstand: 2238-6DachSOWAG-LOS6StahlbauFreisitz
4. Orte der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Profilstahl Stützen,Sparren, Konsolen, Träger S235 2,5 t, Gerüste, Dachanschlüsse, Auflagertaschen MW herstellen schließen
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 09.23-11.23
7. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht noch nicht abschließend fest. Eine Bewerbung ist möglich, es besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme.; Sonstiges: nicht angegeben

Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv)

locality: 02763 Zittau

title: 2238-6DachSOWAG-LOS6StahlbauFreisitz


Hochschule Zittau/Görlitz

legalName: Hochschule Zittau/Görlitz

title: Umzugsdienstleistung Zittau - Görlitz

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Hochschule Zittau/Görlitz; Straße, Hausnummer: Theodor-Körner- Allee 16; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: Die Hochschule Zittau/Görlitz beabsichtigt die Vergabe von Umzugsdienstleistung vom Standort Zittau zum Standort Görlitz entsprechend Möbelliste gemäß der Leistungsbeschreibung.; Orte der Leistungserbringung: Ort der Leistungserbringung 1: Offizielle Bezeichnung: Hochschule Zittau/Görlitz (Z II); Straße, Hausnummer: Schliebenstraße 21; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 2: Offizielle Bezeichnung: Hochschule Zittau/Görlitz (G IV); Straße, Hausnummer: Furtstraße 3; Postleitzahl: 02826; Ort: Görlitz; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: 28.08.2023; Ende: 01.09.2023
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 28.07.2023, 13:00 Uhr; Bindefrist: 27.08.2023
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine Sicherheitsleistungen erforderlich
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe BVB/ZVB; keine Vorauszahlungen
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Eigenerklärung zur Eignung bei VOL-Vergabeverfahren oder PQ-VOL/ AVPQ
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Umzugsdienste

title: Umzugsdienstleistung Zittau - Görlitz


description:
1. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; E-Mail: Felix.Heumer@SOWAG.de; Telefonnummer: +49 3583773780
2. Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
3. Auftragsgegenstand: 2238-8DachSOWAG-LOS8AussenanlagenFreisitz
4. Orte der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: Einzelfundamente 100 x 100 x 120 cm bewehrt 2 Stk., Trockenmauer 2 m3, Entwässerung 10m, Pflasterflächen 80m2, Anpflanzungen
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 09.23-11.23
7. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht noch nicht abschließend fest. Eine Bewerbung ist möglich, es besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme.; Sonstiges: nicht angegeben

Landschaftsbau/ Außenanlagen


Gemeinde Wünschendorf

legalName: Gemeinde Wünschendorf

title: Gehweg L 2330 OD Wünschendorf

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Wünschendorf; Straße, Hausnummer: Poststraße 8; Postleitzahl: 07570; Ort: Wünschendorf; Land: DE; Telefon: +49 3660387073; Fax: +49 3660388246; Internet-Adresse: www.wuenschendorf.de; E-Mail: gemeinde@wuenschendorf.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Tiefbau- und Straßenbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Gehweg an der L 2330 im Zuge der OD Wünschendorf von Poststraße bis Einmündung Brunnenstraße; Postleitzahl: 07570; Ort: Wuenschendorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Bauteil 0: Baustelleneinrichtung, Beweissicherung, Leistungen zur Baustellenverordnung und baubegleitende Leistungen
Bauteil 1: 150 m³ Erdarbeiten, 75 m³ ungebundener Oberbau, 105 m Granithochborde, 105 m Betontiefborde, 165 m² Betonsteinpflaster, 105 m Sicker DN 150
130 m Straßenbeleuchtungskabel, 4 Lichtpunkte
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 18.09.2023, Ende: 20.10.2023, Die v. g. Termine sind wegen weiterer Maßnahmen zwingend einzuhalten
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Aufgrund der Spezifik der Leistungen
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Aufgrund der Spezifik der Leistungen
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2783055/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 10.08.2023, 09:30 Uhr; Bindefrist: 10.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 10.08.2023, 09:30 Uhr; Ort: Kommunikationszentrum Wünschendorf, Poststraße 7 in 07570 Wünschendorf; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für Mängelansprüche in Höhe von 3% der Bruttoabrechnungssumme
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen nach VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Nicht präqualifiziert der Unternehmen haben mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt“ Eigenerklärung zur Eignung“ (EFB 124) vorzulegen. Bei Einsatz von Nach- unternehmen sind auf gesondertes verlangen die Eigenerklärungen auch für die NUN abzugeben. Sind die nach Unternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der die in der Liste für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. geführt werden. Alle weiteren Nachweise regeln sich nach den Forderungen aus den Vergabeunterlagen, hier stellvertretend EFB 211 und EFB 216. Sämtliche Formulare zur Einhaltung des Wettbewerbs, hier ThürVgG werden nur vom Bestbieter gefordert.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Thüringer Verwaltungsamt; Straße, Hausnummer: Jorge Sempgrun-Platz 4; Postleitzahl: 99423; Ort: Weimar; E-Mail: poststelle@tlvwa.thueringen.de

Fußwege/ Radwege

region: DEG

locality: 07570 Wuenschendorf

title: Gehweg L 2330 OD Wünschendorf


title: 2238-7DachSOWAG-LOS7PVFreisitz

description:
1. Auftraggeber: Name des Auftraggebers: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland; E-Mail: Felix.Heumer@SOWAG.de; Telefonnummer: +49 3583773780
2. Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
3. Auftragsgegenstand: 2238-7DachSOWAG-LOS7PVFreisitz
4. Orte der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: SOWAG mbH Zittau; Straße, Hausnummer: Äußere Weberstraße 43; Postleitzahl: 02763; Ort: Zittau; Land: Deutschland
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: -lichtdurchlässige Solarpaneele auf bauseitiger Stahlkonstruktion 11,00 x 6,60m
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 11.23
7. Zusätzliche Angaben: Teilnehmerkreis: Der Teilnehmerkreis steht noch nicht abschließend fest. Eine Bewerbung ist möglich, es besteht jedoch kein Anspruch auf Teilnahme.; Sonstiges: nicht angegeben

Solartechnik

title: 2238-7DachSOWAG-LOS7PVFreisitz


Gemeindeverwaltung Weischlitz

legalName: Gemeindeverwaltung Weischlitz

title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 1 - Elektroarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Elektroarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Herstellen Unterverteilung
- Demontage und Neumontage Nachtspeicheröfen
- Herstellen neue Verkabelung ca. 1000 m
- neuer Brüstungskanal ca. 100 m
- Montage Hausalarmanlage
- Montage Sicherheitsbeleuchtung
- Montage neue Beleuchtung (LED)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 17.11.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2781888/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 09:00 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 09:00 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle,
im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung,
Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Elektro

locality: 08538 Weischlitz, OT Großzöbern


Landratsamt Erzgebirgskreis

legalName: Landratsamt Erzgebirgskreis

title: Brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung Gymnasium Oberwiesenthal - Trockenbau/Baumeister

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste - Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-831-1923; Fax: +49 3733-831-851923; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: nadine.lange@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Landkreisgymnasium St. Annen - Außenstelle Oberwiesenthal; Straße, Hausnummer: Dr.-Jäger-Straße 2; Postleitzahl: 09484; Ort: Oberwiesenthal; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: •	Abbrucharbeiten von ca. 530 m² GK-Plattenverkleidungen
•	Ausbau und Entsorgung von 5 Türen
•	Herstellen von GK-Wänden und Verkofferungen von 330 m²
•	Abbruch und Neu herstellen von Wand und Bodenfliesen, ca. 305 m²
•	Abgehangene Decken (Rasterdecken, Akustikdecken und GK-Plattendecken), ca. 1390 m²
•	Nebenleistungen von Putzarbeiten, Durchbrüche in Außenwänden für Türen herstellen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.09.2023, Ende: 24.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe von mehreren Hauptangeboten ist nicht zulässig.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2788852/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 13:00 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 13:00 Uhr; Ort: Klosterstraße 7 in 09456 Annaberg-Buchholz, Raum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter bzw. deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: keine
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf

221	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf

222	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf

223	Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf

233	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf

235	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/235.pdf

236	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/236.pdf

444	Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS)   nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Baumeisterarbeiten,Trockenbau

locality: 09484 Oberwiesenthal


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 3 - Trockenbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Trockenbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Herstellen abgehängte Decke ca. 50 m²
- Herstellen Vorsatzschalen/Verkofferung ca. 15 m²
- Dämmung Spitzboden Einblasdämmung ca. 180 m²
- Verlegen Rauspund ca. 100 m²
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.10.2023, Ende: 10.11.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782035/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 09:45 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 09:45 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Trockenbau

locality: 08538 Weischlitz OT Großzöbern


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 2 - Baumeisterarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Baumeisterarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Aufnehmen PVC Belag und Dielenboden ca. 100 m²
- Aufnehmen Schüttung ca. 100 m²
- Aufnehmen alte Dämmung ca. 80 m²
- Abbrucharbeiten Wandfliesen ca. 10 m²
- Herstellen Mauerwerksschlitz ca. 15 m
- Putzarbeiten in Kleinflächen ca. 20 m²
- Tiefbauarbeiten (Fundament, Pflaster) infolge neue Fluchttreppe
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 17.10.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782027/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 09:30 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 09:30 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Baumeisterarbeiten


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 6 - Zaunbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Zaunbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Abbruch alter Maschendrahtzaun mit Säulen ca. 130 m
- Verlegen neuer Leistensteine ca. 130 m
- Liefern und Versetzen neuer Doppelstabmattenzaun ca. 130 m
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 27.10.2023, siehe Bauablaufplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782048/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 10:30 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 10:30 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Zaunanlagen (Bau),Zaunanlagen (Lieferung)


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 7 - Dachdeckerarbeiten/Gerüstbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Dachdeckerarbeiten/Gerüstbau
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Stellen von Fassadengerüst ca. 230 m²
- Stellen Treppenturm
- Demontage und Entsorgung Bitumenschindeln ca. 100 m²
- Neueindeckung Stehfalz ca. 100 m²
- Montage neue Dachrinne ca. 20 m
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 27.10.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782076/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 10:45 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 10:45 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Gerüste (allgemein),Dachdeckung/ Dachabdichtung,Klempner


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 4 - Malerarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Malerarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Aufnehmen Raufasertapete ca. 100 m²
- Anstrich Decken ca. 150 m²
- Wandanstrich auf Tapete und Putz ca. 150 m²
- Aufbringen neue Raufasertapete ca. 80 m²
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 18.10.2023, Ende: 15.11.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782042/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 10:00 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Maler


title: Teilsanierung der Kindertageseinrichtung "Burgsteingeister" in Weischlitz, OT Großzöbern; Los 5 - Metallbauarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeindeverwaltung Weischlitz; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Am Alten Gut 3; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz; Land: DE; Telefon: +49 37436-917-62; Fax: +49 37436-917-17; Internet-Adresse: www.weischlitz.de; E-Mail: bauamt@weischlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Metallbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertagesstätte "Burgsteingeister"  Großzöbern; Straße, Hausnummer: Straße der Solidarität 5; Postleitzahl: 08538; Ort: Weischlitz, OT Großzöbern; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - Demontage und Entsorgung einläufige Metalltreppe
- Herstellen und Montage neue einläufige Fluchttreppe 22 Steigungen, Breite 1,20 m
- Umbau bestehende kleinere Geländer/Handläufe
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.09.2023, Ende: 15.11.2023, siehe Bauzeitenplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2782044/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.08.2023, 10:15 Uhr; Bindefrist: 01.09.2023
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 03.08.2023, 10:15 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz, Bauverwaltung, Beratungsraum B 1.04; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. nach §7 SächsVG
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Sozialversicherung, Berufsgenossenschaft, Eintragung des Firmen-/ Wohnsitzes in der Handwerksrolle, im Berufsregister oder im Register der IHK, schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes entsprechend des Gesetzes zur Eindämmung illegaler Beschäftigung, Nachweis über die technische Ausrüstung, das technische Personal und Leitung, Nachweis des AN über die Höhe des Auftragswertes der im eigenen Betrieb erbracht wird (min. 50%) schriftlich mit dem Angebot oder über Eintragung ins Präqualifizierungsverzeichnis
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Vogtlandkreis; Bereich/Abteilung: Kommunalaufsichtsamt; Straße, Hausnummer: Postplatz 5; Postleitzahl: 08523; Ort: Plauen; Land: DE

Metallbau/ Stahlbau (Ausbau),Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv)


name: Universitätsstadt Tübingen - Zentrale Vergabestelle

title: Schreinerarbeiten (Pinnwände) Gebäude Uhlandgymnasium Altbau

locality: 72074 Tübingen


Universitätsklinikum Heidelberg

legalName: Universitätsklinikum Heidelberg

title: Stark- und Schwachstromarbeiten im Rahmen der Vorabmaßnahme für den Neubau Herzzentrum und Informatics for Life am Universitätsklinikum Heidelberg

locality: 69120 Heidelberg

procurementMethod: open

procurementMethodDetails: Open


legalName: Universitätsstadt Tübingen - Zentrale Vergabestelle

title: KG420: Heizungsoptimierung Rathaus am Markt

locality: 72070 Tübingen


Stadtverwaltung Weil der Stadt

legalName: Stadtverwaltung Weil der Stadt

title: Flaschner - KW Hausen Flachdachsanierung

locality: 71263 Weil der Stadt


title: Dachdecker - KW Hausen Flachdachsanierung


Landeshauptstadt Dresden

legalName: Landeshauptstadt Dresden

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Auftraggebergemeinschaft (AGG) bestehend aus: Landeshauptstadt Dresden, Maßnahmeträger: Amt für Wirtschaftsförderung (AfW) unter Einbeziehung: DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, vertreten durch die SachsenEnergieBau GmbH (SachsenEnergie)
Postanschrift: Postfach 120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED21
E-Mail: zvb-vof@dresden.de
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) www.dresden.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Wissenschaftsstandort Ost Teilbereich Süd - Planungs- und Bauleitungsleistungen gemäß §§ 39, 43, 47, 51 und 55 HOAI für das Gesamtprojekt (Lph. 1 bis 9)
Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-GB113-00021
II.1.2) CPV-Code Hauptteil
71300000-1
II.1.3) Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung:
Wissenschaftsstandort Dresden Ost: Teilbereich Süd, Planungs- und Bauleitungsleistungen gemäß §§ 39, 43, 47, 51 und 55 HOAI für das Gesamtprojekt der Lph. 1 bis 9 sowie besondere Leistungen, stufenweise Beauftragung
II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert: 1.965.948,03 EUR
II.2) Beschreibung
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)
CPV-Code Hauptteil:
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code:
DED21
Hauptort der Ausführung:
"Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich Süd", Planungsumgriff der Bebauungspläne 398 A bis C in 01219 Dresden, Sachsen, Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung
Beim Investitionsvorhaben "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich Süd" handelt es sich um eine Maßnahme in Trägerschaft d. Landeshauptstadt Dresden, dem Amt f. Wirtschaftsförderung sowie der DREWAG -Stadtwerke Dresden GmbH vertreten durch die SachsenEnergieBau GmbH unter Beteiligung d. Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes u. d. Amtes für Stadtgrün u. Abfallwirtschaft. Die vorgenannten juristischen Personen bilden eine Auftraggebergemeinschaft (AGG). Die AGG vergibt für das Gesamtvorhaben in einem Verhandlungsverfahren m. Teilnahmewettbewerb gem. § 17 Abs. 1 VgV Planungsleistungen nach HOAI sowie weitere Besondere Leistungen. Die Landeshauptstadt Dresden plant mit dem "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost" einen bedarfsgerechten Entwicklungsraum, welcher insbesondere der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen dienen soll. Grundlage der Standortentwicklung bildet der Rahmenplan Nr. 789 (Dresden-Reick/Strehlen/Gruna), der eine städtebauliche Entwicklungsperspektive für das etwa 100 Hektar umfassende Gesamtareal aufzeigt. Basierend auf diesem informellen Planungsinstrument wurden bzw. werden die Bebauungspläne Nr. 398 A, 398 B, 398 C für Teilräume aufgestellt, um Art und Maß der baulichen Nutzung zu regeln. In dem Zuge besteht mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 398 A seit August 2018 bereits Baurecht zur Erschließung eines ersten Teilbereiches. Das Inkrafttreten der beiden anderen Bebauungspläne ist für Ende 2022 vorgesehen. Im Rahmen der Offenlage des B-Plans Nr. 398 B ist in einer Stellungnahme der DB Netz AG das Ansinnen der Erweiterung der Anlagen der DB AG von 12 Metern nach Süden eingegangen. Dementsprechend sind Anpassungen in den vorliegenden Bebauungsplänen möglich und in der Planung zu beachten. Für den Wissenschaftsstandort Dresden-Ost: Teilbereich Süd führt die Landeshauptstadt Dresden (LH DD) drei VgV-Verfahren für Planungs- und Bauleitungsleistungen durch: - VgV-Verfahren für Versorgungsanlagen der DREWAG, - VgV-Verfahren für Abwasserentsorgungsanlagen der SE DD und - das vorliegende VgV-Verfahren für Verkehrs- und Freianlagen, Ingenieurbauwerke Brücken sowie Technische Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung Die Planungsergebnisse der parallel laufenden Planungen aus den o. g. Ausschreibungsverfahren sind bei der Planung der Verkehrs- und Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Technischen Ausrüstung zu berücksichtigen. Es ist durch die LH DD beabsichtigt, für die Koordinierung der Planungs- und Bauleitungsleistungen einen Projektsteuerer für das Gesamtbauvorhaben "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost" einzusetzen.
II.2.5) Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium
Name: Projektorganisation, Gewichtung: 10,00
Name: Projektanalyse, Gewichtung: 25,00
Name: Aufgabenstellung, Gewichtung: 30,00
Name: Präsentation und Vortrag, Gewichtung: 10,00
Preis
Gewichtung: 25,00
II.2.11) Angaben zu Optionen:
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Die Planungsleistungen werden stufenweise vergeben, beginnend mit der Beauftragung der Lph. 1 bis 3 (Stufe 1). Stufe 2 umfasst die Lph. 4 bis 7 und fortführend Lph. 8 und 9 (Stufe 3). Die AGG behält sich die Möglichkeit einer abschnittsweisen Beauftragung der Planungsleistungen ab der Stufe 2 vor. Die AGG überträgt dem Auftragnehmer für das Bauvorhaben "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich Süd" gem. den Leistungsbildern der Objektplanungen Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Freianlagen (FA) sowie die Fachplanungen Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung, zunächst nur die Leistungen für die Lph. 1 bis 3. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Übertragung von weiteren Leistungen/Lph. besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten. Vermerke, Protokolle, mündliche und schriftliche Wünsche/Äußerungen von anderen Dienststellen und Bediensteten des Auftraggebers gelten nicht als Aufträge.
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: Nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: Ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 192-544525
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr. 1 - Bezeichnung des Auftrags: Wissenschaftsstandort Ost Teilbereich Süd - Planungs- und Bauleitungsleistungen gemäß §§ 39, 43, 47, 51 und 55 HOAI für das Gesamtprojekt (Lph. 1 bis 9)
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses
11.07.2023
V.2.2) Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: Ja
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: mgp Ingenieurgesellschaft Goldemund + Hofmann GbR
Postanschrift: Hübnerstraße 27
Postleitzahl / Ort: 01187 Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED2
Telefon: +49 351-478880
E-Mail: info@mgp-dresden.de
Der Auftragnehmer ist ein KMU: Ja
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: EIBS Entwurfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH
Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort: Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED2
Telefon:
E-Mail:
Fax:
Internet-Adresse: (URL)
Der Auftragnehmer ist ein KMU: Ja
V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1.965.948,03 EUR
V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben:
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postanschrift: Besucheranschrift: Braustraße 2
Postleitzahl / Ort: 04107 Leipzig
Land: Deutschland
Telefon: +49 341-9770
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort:
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemäß § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertrages 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
Postanschrift: PF120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17.07.2023

Ausführungsplanung (Hochbau),Ausführungsplanung (Tiefbau/ Straßenbau),Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung),Bauleitung/ Bauaufsicht,Tragwerksplanung,Beratung/ Gutachten/ Studie (Bau),Beratung/ Gutachten/ Studie (Technik),Beratung/ Gutachten/ Studie (Verkehr),Projektmanagement/ Kostenkontrolle (Bauwesen)

description: Architectural, engineering and surveying services

locality: 01067 Dresden

description: Engineering services