Stadtverwaltung Hohnstein

legalName: Stadtverwaltung Hohnstein

title: Los 11 - Elektroanlagen in Außenanlagen

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Hohnstein; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 10; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE; Telefon: +49 35975868-0; Fax: +49 35975868-10
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die Burg Hohnstein ist ein bedeutendes Kulturdenkmal und vielschichtiges Zeitzeugnis von gesamtstaatlicher Relevanz. Die Stadt Hohnstein und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beabsichtigen die Sanierung der Burg Hohnstein in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit dem 1. Bauabschnitt in 2024. Gegenstand des 1. Bauabschnittes „Burggarten/Burgmauern“ sind die Sanierung der Außenanlage Burggarten, die Sanierung der unteren Burgmauer sowie der Burgmauer im Eingangsbereich Markt und Maßnahmen zur Herstellung größtmöglicher Barrierefreiheit. Die weiteren Bauabschnitte sind nicht Gegenstand der Ausschreibung.
Mit der künftigen inhaltlichen Neuausrichtung der Burg Hohnstein ändern sich auch die Anforderungen an den Burggarten, der als Freizeit und Erholungsort für Familien mit Kindern und Jugendgruppen sowie als Veranstaltungsort ertüchtigt wird. Der Burggarten ist von der Dresdner Straße aus mit Fahrzeugen über einen 2,5 m breiten Zufahrtsweg sowie fußläufig innerhalb des Burggeländes über den Treppenaufgang zum Oberen Burghof, mit einem Niveauunterschied von rund 11 m, erreichbar. Die zu bearbeitende Fläche umfasst in Summe ca. 5.600 m².
Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes hat mit den Arbeiten der Baustelleneinrichtung und Tiefbauleistung in 08/2024 begonnen, Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher Leistungen bis 12/2025.
Besonderheiten zur Beschaffenheit des Vorhabenstandortes sind den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
Der Auftragsumfang Los 11 beinhaltet u. a. folgende Leistungen:
1 St Hauptverteilung
2 St Unterverteilung
1 St Kabelverteilerschrank
1 psch DALI-Steuerung
305 m PVC- Mantelleitungen / -Kabel; FM-Leitung
25 m Fernsprech- Außenkabel
40 St Installationsgeräte
26 St Decken- und Wandleuchten
9 St LED-Kompaktscheinwerfer
1 St Mastleuchte
1 psch Erdungsanlage / Potentialausgleich
1 psch Demontagearbeiten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.06.2025, Ende: 28.11.2025, entfällt
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Der öffentliche Auftraggeber hat bezüglich der Nichtzulassung von Nebenangeboten von seiner Wahlmöglichkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A Gebrauch gemacht.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Der öffentliche Auftraggeber hat bezüglich der Nichtzulassung von mehreren Hauptangeboten von seiner Wahlmöglichkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A Gebrauch gemacht.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3160910/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 28.04.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 28.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 28.04.2025, 11:00 Uhr; Ort: elektronisch: SV Hohnstein, Rathausstraße 10, 01848 Hohnstein; Personen, die anwesend sein dürfen: Öffnung der Angebote nur von mind. 2 Vertretern des AG in einem gemeinsamen Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist, auf § 14 Abs. 1 Satz 1 VOB/A wird verwiesen.
t) Sicherheiten: Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B): Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. /
Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnersich haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist in den Vergabeunterlagen enthalten.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Schloßhof 2/4; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: DE

Elektro

locality: 01848 Hohnstein

title: Los 11 - Elektroanlagen in Außenanlagen


Stadtverwaltung Pirna

legalName: Stadtverwaltung Pirna

title: Stadtverwaltung Pirna, Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges mit Ladekran für den kommunalen Bauhof, 01796 Pirna

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadtverwaltung Pirna; Bereich/Abteilung: Fachdienst Förderung & Vergabe; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: Deutschland; E-Mail: albrecht.godau@pirna.de; Telefonnummer: +49 3501556343; Internetadresse: www.pirna.de; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de
d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung eines Fahrzeuges mit Ladekran für den kommunalen Bauhof der Stadt Pirna entsprechend beigefügtem Leistungsverzeichnis; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Pirna; Straße, Hausnummer: Am Markt 1/2; Postleitzahl: 01796; Ort: Pirna; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind zugelassen: siehe Vergabeunterlagen - Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nr. 4 der Bewerbungsbedingungen -632-), ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Nachlässe mit Bedingungen beinhalten und nur in Verbindung mit einem Hauptangebot für die gesamte Leistung

g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.07.2025; Ende: 31.12.2025
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 13.05.2025, 09:59 Uhr; Bindefrist: 30.06.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: Abschlags- und Schlusszahlung nach VOL/B und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: Der Bieter hat eine Bescheinigung über den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“ einzureichen. Bescheinigungen anderer Präqualifizierungsstellen werden anerkannt, wenn hinterlegte Dokumente einsehbar sind und in der Bescheinigung angegeben wird, welche Eignungskriterien anhand welcher Dokumente bei der Präqualifizierung geprüft wurden. Die Eigenerklärungen des Formblattes 124 müssen nachträglich mit entsprechenden Nachweisen untersetzt werden, sollte das Angebot in die engere Wahl kommen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Lkw,Krananlagen

region: DED

locality: 01796 Pirna

countryName: DEU

procurementMethodDetails: Public announcement

initiationType: tender


title: Los 4 - Burgmauersanierung Alpintechnik

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Hohnstein; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 10; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE; Telefon: +49 35975868-0; Fax: +49 35975868-10
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 01848; Ort: Hohnstein; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die Burg Hohnstein ist ein bedeutendes Kulturdenkmal und vielschichtiges Zeitzeugnis von gesamtstaatlicher Relevanz. Die Stadt Hohnstein und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beabsichtigen die Sanierung der Burg Hohnstein in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit dem 1. Bauabschnitt in 2024. Gegenstand des 1. Bauabschnittes „Burggarten/Burgmauern“ sind die Sanierung der Außenanlage Burggarten, die Sanierung der unteren Burgmauer sowie der Burgmauer im Eingangsbereich Markt und Maßnahmen zur Herstellung größtmöglicher Barrierefreiheit. Die weiteren Bauabschnitte sind nicht Gegenstand der Ausschreibung.
Mit der künftigen inhaltlichen Neuausrichtung der Burg Hohnstein ändern sich auch die Anforderungen an den Burggarten, der als Freizeit und Erholungsort für Familien mit Kindern und Jugendgruppen sowie als Veranstaltungsort ertüchtigt wird. Der Burggarten ist von der Dresdner Straße aus mit Fahrzeugen über einen 2,5 m breiten Zufahrtsweg sowie fußläufig innerhalb des Burggeländes über den Treppenaufgang zum Oberen Burghof, mit einem Niveauunterschied von rund 11 m, erreichbar. Die zu bearbeitende Fläche umfasst in Summe ca. 5.600 m².
Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes hat mit den Arbeiten der Baustelleneinrichtung und Tiefbauleistung in 08/2024 begonnen, Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher Leistungen bis 12/2025.
Besonderheiten zur Beschaffenheit des Vorhabenstandortes sind den Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
Der Auftragsumfang im Los 4 beinhaltet u. a. folgende Leistungen:
Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in Alpintechnik (d.h. mit gerüstloser Seilzugangstechnik)
Sicherung und Instandsetzung der Burgmauern, bestehend aus Leistungen wie folgt:
•	Schadenkartierung der zu bearbeitenden Flächen
•	640m² Mauerfläche von Bewuchs befreien, Strauchwerk am Mauerfuß entfernen
•	640 m² Mauerfläche reinigen, Fugen instand setzen
•	Risse im Mauerwerk schließen, Kleinanker einbringen
•	Risse im Mauerwerk im Injektionsverfahren schließen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Ende: 01.09.2025, Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 27.06.2025 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Der öffentliche Auftraggeber hat bezüglich der Nichtzulassung von Nebenangeboten von seiner Wahlmöglichkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A Gebrauch gemacht.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Der öffentliche Auftraggeber hat bezüglich der Nichtzulassung von mehreren Hauptangeboten von seiner Wahlmöglichkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 VOB/A Gebrauch gemacht.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3160929/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 12.07.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: elektronisch: SV Hohnstein, Rathausstraße 10, 01848 Hohnstein; Personen, die anwesend sein dürfen: Öffnung der Angebote nur von mind. 2 Vertretern des AG in einem gemeinsamen Termin (Öffnungstermin) unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist, auf § 14 Abs. 1 Satz 1 VOB/A wird verwiesen.
t) Sicherheiten: Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B): Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. /
Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist in den Vergabeunterlagen enthalten.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE

Maurer,Restaurierung (Baudenkmale)

scheme: CPV

title: Los 4 - Burgmauersanierung Alpintechnik


Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH

legalName: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH

title: Ertüchtigung von 4 Weichen und 3 Gleisen in Teilbereichen im Hafen Dresden

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH; Straße, Hausnummer: Magdeburger Str. 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.binnenhafen-sachsen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung / Gleisbau
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH  Hafen Dresden; Straße, Hausnummer: Magdeburger Straße 58; Postleitzahl: 01067; Ort: Dresden; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Die Baumaßnahme umfasst 3 Baubereiche. Der Hafen- und Umschlagbetrieb wird während der gesamten Bauzeit fortgeführt.
Baubereich 1: ca. 425 m Gleiserneuerung (nur Schotter und Schwellen), sowie Ertüchtigung eines Bahnüberganges (BÜ) mit Gleistragplatten. Die Länge des BÜ beträgt 16 m. Die Arbeiten am Gleis im Baubereich 1 finden unter Totalsperrung statt. Erneuerung einen Bremsprellbockes.
Baubereich 2: ca. 110 m Gleiserneuerung (nur Schotter und Schwellen) sowie Erneuerung der Schwellensätze von 4 einfachen Weichen sowie die Erneuerung von Einzelschwellen an 1 Weiche.
Baubereich 3: Instandsetzung der Gleise an der Hafenbrücke im Einlaufbereich eines Widerlagers.
Die Arbeiten an den Weichen und Gleisen in den Baubereichen 2 und 3 sind zwischen 8 Uhr und 16 Uhr möglich. Es ist Wochenendarbeit teilweise mit einzuplanen. Es erfolgen Sperrungen von Teilabschnitten. Der BÜ wird unter einer Vollsperrung der Hafenstraße saniert. Diese Zeiten für die Vollsperrung sind in einem Bauablaufplan festzulegen. Der vom AG bestätigte Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil.
Alle ausgebauten Stoffe (mit Ausnahme des ausgebauten Gleisschotters und der ausgebauten Betonschwellen) insbesondere die Holzschwellen sowie Asphalt (BÜ) sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu entsorgen.
Der ausgebaute Gleisschotter und die ausgebauten Betonschwellen sind an den Auftraggeber auf einen Lagerplatz im Hafen Dresden zu übergeben.
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Bauzeit 6 Wochen, Bauarbeiten werktags
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Entfällt, da keine Zulassung von Nebenangeboten. Preis alleiniges Wertungskriterium. Standardbauweise, es werden keine technisch innovativen Lösungen erwartet.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Preis alleiniges Wertungskriterium.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3159551/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 13.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 13.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: .; Personen, die anwesend sein dürfen: .
t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung ist gem. § 9c VOB/A und § 17 VOB/B in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.
Sicherheit für Mängelansprüche ist gem. § 9c VOB/A und § 17 VOB/B in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme zu leisten.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B und Weitere Besondere Vertragsbedingungen.
Es besteht die Möglichkeit die Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz mit dem Angebot einzureichen.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Von ausländischen Bietern oder ausländischen Mitgliedern der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft oder ausländischen Unterauftrag-/Nachunternehmen (UAN/NU) werden für alle benannten Angaben (Ang), Erklärungen (Erkl) und Nachweise (Nachw) entsprechend Gleichwertige verlangt. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.

Die mit dem Angebot bzw auf gesondertes Verlangen (ges Verl) vorzulegenden Ang, Erkl und Nachw sind gemäß den Fristen der VOB/A vorzulegen.

Mit dem Angebot sind mittels Eigenerklärung zur Eignung (EK Eignung) vorzulegen: Der Bieter hat zum Nachw seiner Fachkunde (FK), Leistungsfähigkeit (LF) und Zuverlässigkeit (Zuverl) die Ang gem § 6a VOB/A Eignungsnachw einzureichen. Mittel der Nachweisführung gem § 6b (1) und (2) VOB/A.
Der Bieter hat die im PQ-System hinterlegten Ang, Erkl und Nachw (insbesondere die Referenzen (Ref)) projektspezifisch auf Aktualität und Eignung entsprechend den Anforderungen dieser Ausschreibung zu prüfen. Maßgebend für die Wertung des Angebotes des Bieters sind seine zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe im PQ-System hinterlegten Ref. Es besteht die Möglichkeit, neben den im PQ-System hinterlegten Ref, weitere Ref mit dem Angebot abzugeben.

Kommt das Angebot in die engere Wahl, sind auf ges Verl der Vergabestelle durch den Bieter und ggf seiner UAN/NU folgende Nachw vorzulegen:
-- Erkl + Nachw gem EK Eignung;
-- Ergänzung des Verzeichnisses der UAN/NU-Leistungen um die Namen der UAN/NU und ggf vorh PQ-Nr;
-- Nachw (Ref-Bescheinigung) von 3 Ref für vergleichbare Leistungen des Leistungserbringers (Art der Leistung: Gleisbau) der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre. Die Ref müssen folgende Angaben beinhalten: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, Ausführungszeitraum, Auftraggeber inkl. Kontaktdaten.
-- Die Ref-Bescheinigungen sind von allen Bietern für die im Angebot benannten Ref vom Ref-Geber bestätigt, zu erbringen. Dies gilt somit auch für die Bieter, welche neben den im PQ-System hinterlegten Ref weitere Ref im Rahmen der Angebotsabgabe einreichen.
x) Vergabenachprüfstelle: nicht angegeben

Gleise (Straßenbahn/ Eisenbahn)

locality: 01067 Dresden


NaMLab gGmbH

legalName: NaMLab gGmbH

title: Lieferung und Installation eines 3D Laserraster-Mikroskopes

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: NaMLab gGmbH; Straße, Hausnummer: Nöthnitzer Straße 64 a; Postleitzahl: 01187; Ort: Dresden; Land: Deutschland; E-Mail: einkauf@namlab.com; Telefonnummer: +49 35121249900; Internetadresse: www.namlab.com; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur elektronisch abgegeben werden; Anschrift, an die die Angebote elektronisch zu übermitteln sind: www.evergabe.de
d) Art und Umfang der Leistung: Die Ausschreibung beinhaltet die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines neuen, nicht gebrauchten 3D Laserraster-Mikroskops (3D-Laserscanning-Mikroskop), welches zur Güteeinschätzung von mit mikroelektronischen Prozessen hergestellten und prozessierten Proben dienen soll. Im Detail soll dieses Mikroskop es ermöglichen Strukturen mit lateralen Abmessungen im Bereich von Mikrometern bis zu Nanometern auf Wafern mit einem Durchmesser von mindesten 100 mm zu scannen/aufzunehmen (qualitativ Grau-/Farbbild) und zu vermessen (quantitativ X/Y/Z). Das 3D Lasermikroskop soll in einer Reinraumumgebung mit Gelblichtbereich (Lithographiebereich) auf einem Tisch mit einer Granitarbeitsplatte installiert und betrieben werden. Dieser Bereich ist Temperatur- und Luftfeuchte geregelt.; Orte der Leistungserbringung: Offizielle Bezeichnung: NaMLab gGmbH; Straße, Hausnummer: Nöthnitzer Straße 64 a; Postleitzahl: 01187; Ort: Dresden; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.06.2025; Ende: 31.08.2025
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 15.05.2025, 13:00 Uhr; Bindefrist: 30.06.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: 80 % bei Lieferung, 20% bei Abnahme.
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: - eine Kopie der Gewerbean- bzw. ummeldung, wenn keine Eintragung im Handels- bzw. Berufsregister besteht;
- ansonsten einen Nachweis über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Ursprungs- oder Herkunftslandes des Unternehmens;
- die unterschriebene Leistungsbeschreibung (Anlage 4a)
- die unterschriebene Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit (Anlage 5) mit einem Nachweis einer ausreichenden Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherungs-Deckung;
- Angaben über den Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit es Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Eigenerklärung zum Unternehmen, Anlage 6);
- Referenzen des Unternehmens zu vergleichbaren Leistungen in den letzten drei Geschäftsjahren, mit Firmenanschrift, Telefonnummer und ohne personenbezogene Daten (Anlage 7);
- für entsprechende Einzelnachweise kann durch den Bieter/Teilnehmer auch eine gültige Bescheinigung des ULV der Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. (ABSt. Sachsen) übergeben werden.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Labortechnik/ Messtechnik,Optische Geräte

locality: 01187 Dresden


Große Kreisstadt Radeberg

legalName: Große Kreisstadt Radeberg

title: Trockenbauarbeiten GS Stadtmitte Radeberg

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Radeberg; Bereich/Abteilung: Bauamt / Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 17-19; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE; Telefon: +49 3528450-0; Fax: +49 3528450251; E-Mail: r.gerhardt@stadt-radeberg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Trockenbauarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Fördergebiet: "Sanierung Stadtzentrum Radeberg"; Einzelmaßnahme: „Sanierung Turnhalle Pulsnitzer Straße 46“; Straße, Hausnummer: Pulsnitzer Straße 46; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Trockenbauarbeiten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 05.05.2025, Ende: 30.06.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162635/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.04.2025, 09:00 Uhr; Bindefrist: 22.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100% günstigster Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 22.04.2025, 09:00 Uhr; Ort: digitale Submission; Personen, die anwesend sein dürfen: keine, da digitale Submission
t) Sicherheiten: --
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Erweiterte Zahlungsfrist von 2 Monaten zu § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B, da für die Prüfung der komplexen Schlussrechnung und dem Zusammenspiel mehrerer Gewerke fachtechnischer Sachverstand notwendig ist.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eingang durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot  das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigung genannten zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung ist Bestandteil der Angebotsunterlagen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. VOB/A zu machen: Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung, Freistellungsbescheinigung Finanzamt, Verpflichtungserklärung zum Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen, Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de

Trockenbau

locality: 01454 Radeberg


Stadtverwaltung Eibenstock

legalName: Stadtverwaltung Eibenstock

title: Zimmerarbeiten Stadtambulatorium

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Eibenstock; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock; Land: DE; Telefon: +49 37752-57131; Fax: +49 37752-57114; E-Mail: kati.glaeser@eibenstock.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag, Zimmerarbeiten
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Nutzungsänderung und Sanierung Stadtambulatorium zum Wohnhaus; Straße, Hausnummer: Schulgäßchen 2; Postleitzahl: 08309; Ort: Eibenstock; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: ca. 100 m2 Abbruch Flachdach, ca. 300 m2 Abbruch Dachschalung, ca. 20 m3 Bauschnittholz, ca. 1400 m Abbund, ca. 400 m2 Dachschalung, ca. 200 m2 Dielen, ca. 380 m2 OSB-Platten, ca. 560 m2 Miwo-Dämmung
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.06.2025, Ende: 31.07.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3161664/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 23.04.2025, 14:00 Uhr; Bindefrist: 31.05.2025
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 23.04.2025, 14:00 Uhr; Ort: Rathaus, Zimmer 6, Kleiner Ratssaal; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: für Mängelansprüche gem. VOB
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Verdingungsunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei Geschäftsjahren, Zahl der durchschnittlich beschäftigen Arbeitskräfte nach Lohngruppen, Eintragung in das Berufsregister, Nachweis der Zahlung von Steuern und Abgaben, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft, Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Zimmerer/ Holzbau

locality: 08309 Eibenstock

title: Zimmerarbeiten Stadtambulatorium


Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

legalName: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema

title: Los 08 – HLS-Installation | Kindertageseinrichtung "Abenteuerland", Gellertstraße 5, Aue-Bad Schlema, OT Aue | Umbau und Sanierung – Bauabschnitt 3 (2025/2026) OG+EG+KG

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag; Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (45331000-6), Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen (45332000-3)
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindertageseinrichtung "Abenteuerland", Einrichtung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Gellertstraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: •Sanitär:
• 2 Waschräume mit
- insgesamt 8 KITA WC‘s (Stand- und Wandhängende WC),
- 2 wandhängende Waschtischanlagen als 3- und 4fach-Anlage,
- 2 Waschbecken,
- 1 Dusche,
- 1 Ausgussbecken einschließlich aller Vorwandelemente,
- 1 Fäkalausgussbecken einschließlich aller Vorwandelemente.
- ca. 25 lfdm Bewässerungsleitungen aus Edelstahl und 100 lfm Mehrschichverbundrohr bis DN 25 einschließlich Isolierung, notwendiger Durchbrüche und Brandschutz
- ca. 50 lfdm schalldämmende Kunststoff-Entwässerungsleitungen bis DN 100
- Sanitäres Zubehör wie Seifenspender, Faltpapierspender und Garderobenleisten mit Zahnputzbechern für ca. 43 Kinder, WC Trennwandanlagen als 1 Stck Einer-Anlage, 1 Stck Zweier-Anlage und 2 Schamwände

• Heizung:
- 15 m² Fußbodenheizung;
- 2 Stahlröhrenradiatoren und Zubehör;
- ca. 50 lfdm Rohrleitungen, Kupfer bis DN 20, Wärmedämmung und Zubehör und notwendiger Durchbrüche für Brandschutzsanierung

•Lüftung:
- 2 Wandlüfter und Zubehör
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 30.06.2025, Ende: 27.03.2026
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. .
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. .
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3158467/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 29.04.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 20.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 29.04.2025, 13:45 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Aue- Bad Schlema (Rathaus Aue), Goethestr. 5, 08280 Aue-Bad Schlema, Zimmer 210; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung).
t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B.
Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert.
Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12).
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf gesondertes Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“  und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt der Vorlage beim Auftraggeber) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenznachweise müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Ansprechpartner (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.2) (nur bei Hochbaumaßnahmen): Art der ausgeführten Leistung (Einzel-/Komplettleistung); (1.3) Auftragssumme; (1.4) Ausführungszeitraum; (1.5) stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges bzw. (nur bei Komplettleistungen): Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; (1.6) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. (nur bei Komplettleistungen): Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.7) Art der Baumaßnahme (bei Hochbaumaßnahmen: Neubau, Umbau, Denkmal; bei Straßen- /Brückenbaumaßnahmen: Neubau, Aus-und Umbau, Erhaltung); (1.8) (nur bei Bauleistungen des Straßen-/Brückenbaus): Kategorie der Baumaßnahme (Straßenbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Sonstiges); (1.9) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGEPartner, Nachunternehmer); (1.10) Bestätigung des Auftraggebers (Referenzgebers) über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung)
Die Referenznachweise sind unter Nutzung des Formblatts EFB 444 VHB (Hochbaumaßnahmen) oder des Formblatts 3103 HVA B-StB (Bauleistungen des Straßen- und Brückenbaus) zu erbringen.;
(2) Übersicht über die Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal (unter Nutzung des Formblatts 127A); (3) Gewerbeanmeldung; (4) Handelsregisterauszug (soweit eine Verpflichtung zur Eintragung in das Handelsregister besteht); (5) Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer; (6) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt); (7) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (soweit eine Beitragspflicht besteht); (8) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen (soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt); (9) Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b EStG; (10) Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 124A (Eigenerklärung zur Eignung) und das Formblatt 127A (Übersicht Arbeitskräfte) werden den Vergabeunterlagen beigefügt und können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3158467
Der Vordruck der Referenzbescheinigung (gemäß Formblatt 3103 HVA BStB und EFB 444 VHB) wird den Vergabeunterlagen beigefügt und kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.evergabe.de/unterlagen/3158467

III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n Einzelnachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen: frei bleibend

IV) Zum Nachweis der Erfüllung folgender Ausführungsbedingungen legen präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter mit Ihrem Angebot folgende Unterlagen vor:
frei bleibend

V) Beim Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis deren Eignung und der Erfüllung von Ausführungsbedingungen zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit); Bereich/Abteilung: Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

locality: 08280 Aue-Bad Schlema


Gemeinde Walkenried

legalName: Gemeinde Walkenried

title: Parkbucht An der Lehne, Walkenried-Zorge - Landschaftsbauarbeiten ua.

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Walkenried; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 17; Postleitzahl: 37445; Ort: Walkenried; Land: DE; Internet-Adresse: https://rathaus.walkenried.de/; E-Mail: info@walkenried.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: An der Lehne; Postleitzahl: 37449; Ort: Walkenried-Zorge; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Übersicht über die Titel des LV:

Baustelleneinrichtung
Verkehrssicherung
Landschaftsbaumaßnahmen
Erdbau
Schichten ohne Bindemittel
Pflaster, Borde und Rinnen
Betonbauweisen
Sonstiges
Stundenlohnarbeiten
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Ende: 30.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. nicht geeignet
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3161681/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 05.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 05.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: Verfahrensbetreuung: Schicker Thies Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB; Personen, die anwesend sein dürfen: Vertreter der Vergabestelle
t) Sicherheiten: gemäß Ziffern 4 und 5 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 214)
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß § 16 VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifikation oder Eigenerklärung gem. Formblatt 124 nebst ggf. nachgeforderter Belege
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landkreis Göttingen, Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Herzberger Straße 5; Postleitzahl: 37520; Ort: Osterode am Harz; Land: DE; E-Mail: kommunalaufsicht@landkreisgoettingen.de

Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 37449 Walkenried


Stadt Adorf/Vogtl.

legalName: Stadt Adorf/Vogtl.

title: Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten "Julius-Mosen-Weg" in 08626 Adorf/Vogtl.

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadt Adorf/Vogtl.; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08626; Ort: Adorf/Vogtl.; Land: DE; Telefon: +49 37423-575-0; Fax: +49 37423-575-36; Internet-Adresse: www.adorf-vogtland.de; E-Mail: vergabe@adorf-vogtland.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Julius-Mosen-Weg; Postleitzahl: 08626; Ort: Adorf/Vogtl.; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: LOS 1 - Straßenbau- und Entwässerungsarbeiten
- Aushub Leitungsgraben ca. 30 m bis 2,5 Meter Tiefe
- Verlegen neue Entwässerungsleitung DN 160 ca. 30 m
- Setzen neue Straßeneinläufe 7 Stück
- Herstellen Pflasterrinne ca. 30 m
- Asphaltarbeiten ca. 1000 m²
- Verlegen neue Granitborde ca. 160 m
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 04.08.2025, Ende: 26.09.2025, 32. bis 39. KW 2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162634/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 14.07.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 12.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Zimmer 1.3, Stadtverwaltung Adorf/Vogtl., Markt 3, 08626 Adorf/Vogtl.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) Sicherheiten: siehe Vertragsbedingungen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vertragsbedingungen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vertragsbedingungen
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: siehe Vertragsbedingungen
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Postfach 10 13 64 ; Postleitzahl: 04013; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de; E-Mail: wiltrud.kadenbach@lds.sachsen.de

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Entwässerungskanäle

locality: 08626 Adorf/Vogtl.


title: Los 06 - Denkmalgerechte Holz-Außentüren und Holzfenster

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Radeberg; Bereich/Abteilung: Bauamt / Sachgebiet Hoch- und Tiefbau; Straße, Hausnummer: Markt 17-19; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE; Telefon: +49 3528450-0; Fax: +49 3528450251; E-Mail: r.gerhardt@stadt-radeberg.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Denkmalgerechte Herstellung von Holzaußentüren und Holzfenstern
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Fördergebiet: "Sanierung Stadtzentrum Radeberg"; Einzelmaßnahme: „Sanierung Turnhalle Pulsnitzer Straße 46“; Straße, Hausnummer: Pulsnitzer Straße 46; Postleitzahl: 01454; Ort: Radeberg; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Denkmalgerechte Herstellung von Holzaußentüren und Holzfenstern
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.05.2025, Ende: 01.08.2025, Vorlage Werkzeichnung zur Abstimmung mit LRA Bautzen / Denkmalpflege
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3152602/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.04.2025, 09:30 Uhr; Bindefrist: 22.05.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: preisgünstigstes Angebot
s) Eröffnungstermin: Datum: 22.04.2025, 09:30 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Radeberg, Bauamt; Personen, die anwesend sein dürfen: digitale Submission, keine Anwesenheit erforderlich
t) Sicherheiten: nicht angegeben
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß §16 VOB/B (ohne verlängerter Frist für Schlussrechnunung)
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eingang durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot  das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) durch die Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigung genannten zuständiger Stellen zu bestätigen. Das Formblatt Eigenerklärung zur Eignung ist Bestandteil der Angebotsunterlagen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6 Abs. 3 Nr. VOB/A zu machen: Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung, Freistellungsbescheinigung Finanzamt, Verpflichtungserklärung zum Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen, Rechts- und Kommunalamt; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; E-Mail: rechts-kommunalamt@lra-bautzen.de

Fenster/ Türen (Holz),Restaurierung (Baudenkmale)


Stadt Elstra

legalName: Stadt Elstra

title: Neubau Feuerwehrgerätehaus Prietitz in 01920 Elstra

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadt Elstra; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Am Markt 1; Postleitzahl: 01920; Ort: Elstra; Land: DE; Telefon: +49 357938110; Fax: +49 357938115; Internet-Adresse: www.elstra.de; E-Mail: stadtelstra@t-online.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Feuerwehrgerätehaus Prietitz; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 13; Postleitzahl: 01920; Ort: Elstra; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Vorbereitende Leistungen
1.1 Baustelleneinrichtung
1.2 Sonstiges

2 Bodenplatte Beton
2.1 Betonarbeiten
2.2 Bewehrung, Stahl
2.3 Durchführungen, Sonstiges
3 Abdichtungsarbeiten

3.1 Vorbereitung
3.2 Horizontale Abdichtung
3.3 Vertikale Abdichtung

4 Mauerwerksarbeiten
4.1 Außenwände
4.2 Innenwände
4.3 Durchbrüche/Kernbohrungen im Mauerwerk

5 Ringbalken / Aussteifungsstützen
5.1 Betonarbeiten, Schalung
5.2 Bewehrung, Stahl
5.3 Dämmarbeiten

6 Gerüstarbeiten
6.1 Vorbereitende Maßnahmen
6.2 Fassaden und Schutzgerüste

7 Entwässerung
7.1 Verkehrsrechtliche Anordnung
7.2 Erdarbeiten Schmutzwasser
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 23.06.2025, Ende: 31.10.2025, gemäß Bauablaufplan
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3156930/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 06.06.2025
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 07.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Rathaus Elstra, Am Markt 1, 01920 Elstra, Ratssaal 1.OG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Geährleistungsbürgschaften
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: lt. VOB
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angaben gemäß VOB /A §6 Nr.2 a-i
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dresden; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Baustelleneinrichtungen/ Baustellensicherung/ Bauzäune,Gerüste (allgemein),Maurer,Beton/ Stahlbeton,Bauwerksabdichtung,Entwässerungskanäle

locality: 01920 Elstra


Stadt Naunhof

legalName: Stadt Naunhof

title: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht Grundschule Naunhof

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Name des Auftraggebers: Stadt Naunhof; Bereich/Abteilung: Hauptamt; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 04683; Ort: Naunhof; Land: Deutschland; E-Mail: vergabe@naunhof.de; Telefonnummer: +49 3429342100; Fax: +49 3429342114; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: Für die Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht der
Grundschule Naunhof wird beabsichtigt, einen Vertrag
abzuschließen. Es soll ein Vertrag für die Schuljahre
2025/26 bis 2026/27 abgeschlossen werden. Bei Eignung
soll der Vertrag um zwei weitere Jahre bis einschließlich
SJ 2028/29 verlängert werden, wenn dieser nicht von
einem Vertragspartner mit einer Frist von 6 Monaten zum
Vertragsende gekündigt wird.; Orte der Leistungserbringung: Ort der Leistungserbringung 1: Offizielle Bezeichnung: Grundschule Naunhof; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße; Postleitzahl: 04683; Ort: Naunhof; Land: Deutschland; Ort der Leistungserbringung 2: Offizielle Bezeichnung: Schwimmhalle Grimma; Straße, Hausnummer: Husarenstraße 7; Postleitzahl: 04668; Ort: Grimma; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: 01.08.2025; Ende: 31.07.2027
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 22.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 11.07.2025
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Transporte (Personen)

locality: 04683 Naunhof


Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.

legalName: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.

title: BZK_Los 11 Fliesenarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Marktplatz 1; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE; Telefon: +49 358917720; Fax: +49 3589177277; Internet-Adresse: www.rothenburg-ol.de; E-Mail: stadt@rothenburg-ol.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Bürgerzentrum Rothenburg/O.L.; Straße, Hausnummer: Martin-Ulbrich-Straße 8; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 11 Fliesenarbeiten: ca. 80 m2 Bodenfliesen; ca. 70 m2 Wandfliesen; WC-Trennwandsystem (12 Kabinen)
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.09.2025, Ende: 26.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Technologische Gründe
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162722/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 11.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Ort: entfällt, nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen; Personen, die anwesend sein dürfen: entfällt
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistungen regeln sich nach § 7 SächsVergabeG.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zwingend Formblatt 124 mit dem Angebot einzureichen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Fliesen/ Platten

locality: 02929 Rothenburg/O.L.

title: BZK_Los 11 Fliesenarbeiten


Landratsamt Bautzen

legalName: Landratsamt Bautzen

title: Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf: Los 4300 - Raumlufttechnische Anlagen

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: +49 3591-5251-23312; Fax: +49 3591-5250-23312; Internet-Adresse: https://www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe2@lra-bautzen.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Hochbau - Raumlufttechnische Anlagen
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Stolpener Str. 51b; Postleitzahl: 01477; Ort: Arnsdorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Der bestehende Schulstandort Arnsdorf wird erweitert und umgestaltet. Am Standort wird eine zweite 1-Feld-Sporthalle errichtet. Diese dient der Oberschule, welche parallel direkt gegenüber dem Baufeld errichtet wird. Die Oberschule ist nicht Bestandteil dieses Auftrages.
Die Sporthalle besteht aus einen niedrigeren Sozialtrakt und einen Höheren Hallenteil. Der Sozialtrakt wird als Mauerwerk auf Streifenfundamenten errichtet. Das Tragwerk der Halle besteht aus Stahlbeton-Fertigteilstützen, welche ausgemauert werden und Brettschichtholzbinder, auf denen das Trapezdach aufliegt. Die Fassade des Sozialtrakts besteht aus einer Putzfassade mit raumhohen Aluminiumfenster als Lochfassade. Der Hallenteil erhält zwei Fensterbänder aus einer Aluminiumkonstruktion.

Die Zu- und Ausfahrt aus dem öffentlichen Verkehrsraum erfolgt über die Stolpener Straße. Das Befahren der Baustelle über die Zufahrtsstraße von der Stolpener Straße (S 159) aus ist auf Grund der örtlichen Verhältnisse nur mit 3-Achs-LKW möglich. Die Zufahrt über Oberstraße und Parkplatz ist auf Kraftfahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht beschränkt und durch die geometrischen Gegebenheiten nur bedingt möglich. Diese Gegebenheiten sind bei der Wahl der Ausführungstechnologie unbedingt zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle befindet sich das Schul- und Hortgelände der Grundschule Arnsdorf. Alle Baustellensicherungsmaßnahmen und die Wahl der Bautechnologie sind auf diese Tatsache hin so auszurichten, dass die Sicherheit im benannten Schulbereich zu keiner Zeit
gefährdet ist.
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Sportplatz mit Kunstrasenbelag. Staubeinwirkungen auf den Sportplatz durch die Baustelle sind unbedingt zu vermeiden. Es sind Maßnahmen zur Staubbindung mittels Wasserablöschung bei Staubeinwirkungen bzw. alternativer Staubschutzeinrichtungen einzuplanen. Die Maßnahmen sind eigenverantwortlich bei Staubentstehung und Beeinflussung durch Wind einzuleiten und durchzuführen.

Es ist mit folgenden Grobmengen zu rechnen:
• RLT 01 für die Versorgung der Sozialräume zur Innenaufstellung m. WRG, Nacherhitzer, Regelung: 1.230 m³/h
• Zu- und Abluftleitungssystem
• 105 m² Luftleitung rechteckig Stahl verz.
• 70 m Luftleitung rund Stahl verz.
• 8 Volumenstromregler konstant
• 20 Tellerventile
• 1 Lamellenhaube Außenluft
• 4 Brandschutzklappen mit elektr. Antrieb

+++ Die Leistung erfasst nicht nur die Errichtung, sondern auch die Wartung und Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung, Rauch- und Wärmeabzuganlage, Hausalarmanlage und Einbruchmeldeanlage für einen Zeitraum von 4 Jahren. +++ Der Wartungsvertrag zzgl. Bestandsliste ist ausgefüllt und unterzeichnet mit dem Angebot einzureichen. Die Arbeitskarten sind ohne Änderungen anzubieten und dem Angebot ebenfalls beizufügen.

Alle weiteren Einzelheiten entnehmen Sie bitte den beigefügten Verdingungsunterlagen.

Mit dem Angebot ist einzureichen:
• Formblatt (FB) 213 - Angebotsschreiben
• Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (LV)
• Wartungsvertrag zzgl. Bestandsliste und Arbeitskarten
• Bieterangabenverzeichnis
• Produktdatenblätter angebotener Fabrikate
• ggf. GAEB-Datei
• FB 124 - Eigenerklärung zur Eignung
• FB 221 und/ oder 222 - Angaben zur Preisermittlung
• FB 223 - Aufgliederung der Einheitspreise

Folgende Erklärungen werden Ihnen zur Verfügung gestellt und sind dem Angebot im Bedarfsfall entsprechend der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (FB 631) beizufügen:
• FB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
• FB 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
• FB 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen

Hinweise zu Nebenangeboten:
Nebenangebote müssen auf einer besonderen Anlage eingereicht u. als solche deutlich gekennzeichnet werden (vgl. §13 Abs. 3 Satz 1 VOB/A).
Mindestanforderung für Nebenangebote sind:
• mind. Gleichwertigkeit der konstruktiv-technischen Eigenschaften,
• mind. Gleichwertigkeit der Gebrauchseigenschaften,
Vorlage der Prüfzeugnisse/ Nachweise mit Bild und Bezug zur jeweiligen LV-Position.

Hinweise zur Nachforderung von Unterlagen:
Eine Nachforderung von Unterlagen ist teilweise ausgeschlossen.

Eine Nachforderung von Unterlagen erfolgt im Rahmen von § 16a VOB/A.
Eine Nachforderung des Angebotsschreibens sowie Teilen davon und/ oder des Leistungsverzeichnisses sowie Teilen davon erfolgt nicht.
Eine Nachforderung fehlender Preisangaben nach § 16a Abs. 2 VOB/A bleibt hiervon unberührt.
g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werks- u. Montageplanung
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Ende: 04.02.2026, Leistungsbeginn: unmittelbar nach Zuschlagserteilung, spätestens am 12.06.2025; Werks- u. Montageplanung bis: 07.07.2025; Rohinstallationen bis: 01.08.2025; Feinmontagen bis: 29.12.2025; Der Bauablaufplan mit Einzelfristen wird Vertragsbestandteil.
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162715/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 11.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Zuschlagskriterium ist, bei Erfüllung aller Anforderungen, der Preis.
s) Eröffnungstermin: Datum: 07.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: elektronische Öffnung über eVergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: gem. Ausschreibungsunterlagen und VOB/B
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Ausschreibungsunterlagen und VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 VHB Bund Ausgabe 2017 – Stand 2019 ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese im Präqualifikationsverzeichnis (s.o.) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärungen zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen; ZU BEACHTEN: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: I. Verpflichtende Eignungsnachweise (Der Nachweis der Eignung kann auch mittels Präqualifikationsnachweis (s.o.) geführt werden.): 1.1. Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit in Frage stellt; 1.2. Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung; 1.3. Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation; 2.1. Angaben zu Registereintragungen; 2.2. Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft; 4.1. Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.; 4.2. Angabe zu Arbeitskräften + II. Ergänzende Eignungsnachweise: 1. Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen; 2. Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens; 3. Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens; 4. Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n). +++ HINWEIS: Gem. § 3 Abs. 1 SächsVergabeG muss grunds. das ausgefüllte Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' (hier: HVA-Bund Eigenerklärung Eignung) vorgelegt werden. +++
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

locality: 01477 Arnsdorf


title: BZK_Los 12 Bodenbelagsarbeiten

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Marktplatz 1; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE; Telefon: +49 358917720; Fax: +49 3589177277; Internet-Adresse: www.rothenburg-ol.de; E-Mail: stadt@rothenburg-ol.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Bürgerzentrum Rothenburg/O.L.; Straße, Hausnummer: Martin-Ulbrich-Straße 8; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 12 Bodenbelagsarbeiten: ca. 600 m2 Linoleum; ca. 425 m Fussbodenleisten; ca. 34 m2 Eingangsmatte
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 08.09.2025, Ende: 26.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Technologische Gründe
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162741/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 11.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Ort: entfällt, nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen; Personen, die anwesend sein dürfen: entfällt
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistungen regeln sich nach § 7 SächsVergabeG.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zwingend Formblatt 124 mit dem Angebot einzureichen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Fußbodenbeläge

title: BZK_Los 12 Bodenbelagsarbeiten


title: Ersatzneubau / Ertüchtigung Regenwasserkanal und Trinkwasserleitungsbau Coschützer Straße

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Bannewitz Bannewitzer Abwasserbetrieb /Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH; Straße, Hausnummer: Schulstraße 6 / Dresdner Straße 301 - 01705  Freital; Postleitzahl: 01728; Ort: Bannewitz; Land: DE
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Bannewitz  ; Straße, Hausnummer: Coschützer Straße und Freitaler Straße; Postleitzahl: 01728; Ort: Bannewitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 1:
Verkehrssicherung und SiGe-Koordination
Los 2:
7 St. Straßenabläufe inkl. Anschlussleitung
260 m² Asphaltrückbau/-wiederherstellung
130m Bordarbeiten inkl. 2-zeiler aus Granitgroßpflaster
100 m RW-Kanal DN 400
100 m RW-Leitung DN 160
7 St. Schächte DN 1000
70 m Sanierung mit Schlauchliner
Los 3:
Verlegung von Trinkwasserleitungen ca. 145 m PE 90 x 8,2 in offener Bauweise und ca. 18 m PE 50 x 6,4 mittels Erdrakete einschließlich Tief- und Straßenbau, einschließlich Umbindung von 4 Hausanschlüssen und Auswechslung von 6 Hausanschlüssen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 16.06.2025, Ende: 30.10.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3161638/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.04.2025, 13:00 Uhr; Bindefrist: 31.05.2025
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.04.2025, 13:00 Uhr; Ort: Rathaus Beratungsraum  ; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter
t) Sicherheiten: gemäß Zusätzliche Vertragsbedingungen und Sächsischem Vergabegesetz
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 VOB/A zu machen: Nachweis Güteschutz Kanalbau  mind. AK 3, S 27, S 42; Eignung nach DVGW-Regelwerk: GW 301 W3 pe
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Verkehrssicherung,Entwässerungskanäle,Trinkwasserleitungen

locality: 01728 Bannewitz


Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

legalName: Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

description:
Der Auftraggeber Kommunalen Versorgungsverband Sachsen, Marschnerstraße 37, 01307 Dresden, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 2025-H-002 zu der am 14.03.2025 10:30 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3142374) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "Rahmenvertrag zur externen Bewertung von Beamten- und Tarifbeschäftigtenstellen" folgende Berichtigung bekannt:
Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der aktuellen Angebotssituation verlängern wir die Angebotsfrist vom 14.03.2025 12:00 Uhr auf den 21.04.2025 12:00 Uhr, sowie die Bindefrist auf den 30.04.2025. Sollten Sie Ihr Angebot nicht aufrechterhalten können, bitten wir Sie, das Angebot im Vergabeportal zurückzunehmen. Andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie Ihr Angebot aufrechterhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel Schmidt
Leiter der Vergabestelle

Unternehmensberatung,Unternehmensverwaltung/ Personalwesen

locality: 01307 Dresden


title: BZK_Los 43 PV-Anlage

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Rothenburg/O.L.; Bereich/Abteilung: Bauamt; Straße, Hausnummer: Marktplatz 1; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE; Telefon: +49 358917720; Fax: +49 3589177277; Internet-Adresse: www.rothenburg-ol.de; E-Mail: stadt@rothenburg-ol.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauauftrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Neubau Bürgerzentrum Rothenburg/O.L.; Straße, Hausnummer: Martin-Ulbrich-Straße 8; Postleitzahl: 02929; Ort: Rothenburg/O.L.; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Los 43 PV-Anlage: 46 Stck. Monokristallines PV-Modul, mind. 425Wp inkl. Montagesystem; 1 Stck. Solar-Wechselrichter; 240 m Solarleitungen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 10.06.2025, Ende: 22.10.2025, Inbetriebnahme erst ab 06.10.2025 möglich!
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Technologische Gründe
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162783/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 11.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: 100 % Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 12.05.2025, 12:00 Uhr; Ort: entfällt, nur elektronische Angebotsabgabe zugelassen; Personen, die anwesend sein dürfen: entfällt
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistungen regeln sich nach § 7 SächsVergabeG.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Das Formblatt 124 ist den Vergabeunterlagen beigefügt. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zwingend Formblatt 124 mit dem Angebot einzureichen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Solartechnik

title: BZK_Los 43 PV-Anlage


Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt

legalName: Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt

title: Grundhafte Erneuerung Friedhofstraße, Zwickau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Zwickau, Tiefbauamt; Straße, Hausnummer: Werdauer Straße 62; Postleitzahl: 08056; Ort: Zwickau; Land: DE; Telefon: +49 375-836601; Fax: +49 375-836666; Internet-Adresse: https://www.zwickau.de; E-Mail: Tiefbauamt@zwickau.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Friedhofstraße; Postleitzahl: 08064; Ort: Zwickau; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Grundhafte Erneuerung Friedhofstraße zwischen Schlossplatz und Cainsdorfer Straße, Straßenbauarbeiten, Kabelarbeiten, u.a.:
- ca. 390 m3 Boden lösen und Verwerten; EBV RC-1
- ca. 1110 m3 SoB aufnehmen und Verwerten; EBV RC-1
- ca. 2.460 m2 Planum herstellen
- ca. 1.890 m2 Asphalt fräsen / aufnehmen RuVA A
- ca. 365 m Sickerleitungen DN 100 herstellen
- ca. 345 m Mehrzweckleitungen DN 250 herstellen
- ca. 25 m Anschlussleitungen herstellen
- 10 St Straßenabläufe liefern und einbauen
- ca. 750 m3 Frostschutzschicht herstellen
- ca. 380 m2 Schottertragschicht herstellen
- ca. 1.570 m2 Asphalttragschicht AC 22 T N 10 cm dick herstellen
- ca. 1.570 m2 Asphaltdeckschicht AC 8 D N 4 cm dick herstellen
- ca. 750 m Anschlussfugen m. Fugenmassen Typ N 2
- ca. 340 m2 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton (Ökopflaster) herstellen
- ca. 695 Hoch- / Rundborde aus Granit herstellen
- ca. 180 m Tiefborde aus Beton herstellen
- ca. 250 m Leitungsgraben herstellen
- Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage mit 8 St. Straßenbeleuchtungspunkte inkl. Kabel- / Leitungsbau
- ca. 830 m Leitungsgraben herstellen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 07.07.2025, Ende: 20.12.2025, Fertigstellung Asphaltarbeiten = spätestens 14.11.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162775/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.05.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 27.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben.
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis
s) Eröffnungstermin: Datum: 08.05.2025, 10:00 Uhr; Ort: Verwaltungszentrum Zwickau; Personen, die anwesend sein dürfen: keine
t) Sicherheiten: Es ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten.
Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: VOB/B
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Referenznachweise und Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
zusätzlich: Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers, Nachweis Haftpflichtversicherung und Höhe der Deckungssumme
Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Verantwortlichen nach MVAS 1999
Nachweis Güteschutz Kanalbau RAL-GZ 961 AK3 oder ersatzweise Nachweis der Erfüllung der Anforderungen durch einen Prüfbericht entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Abschnitt 4.1 für die geforderte Beurteilungsgruppe und Vorlage einer Verpflichtung, dass der Bieter im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 entsprechend
Abschnitt 4.3 abschließt und die zugehörige "Eigenüberwachung" entsprechend Abschnitt 4.2 durchführt
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Entwässerungskanäle

locality: 08064 Zwickau


Gemeinde Rosenbach

legalName: Gemeinde Rosenbach

title: Freianlagen, Mittelhof Herwigsdorf Phase 2

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Rosenbach; Straße, Hausnummer: Steinbergstr. 1; Postleitzahl: 02708; Ort: Rosenbach OT Herwigsdorf; Land: DE; Telefon: +49 3585-832703; E-Mail: info@gemeinde-rosenbach.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Sanierung Mittelhof Herwigsdorf Phase 2, Los 25 - Freianlagen
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sanierung Mittelhof Herwigsdorf Phase 2; Straße, Hausnummer: Mittelhofweg 4; Postleitzahl: 02708; Ort: Rosenbach OT Herwigsdorf; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: - ca. 16m Entwässerungsrinnen für Oberflächenwasser
- ca. 20 m Einfassung Winkelstützelemente für Geländeversprünge
- Winkelstützelemente für Treppenanlage
- 17 Blockstufen  Naturstein verlegen
- ca. 960 m² Flächenbefestigung und Ausgleich
- ca. 425 m² Asphaltbetondeckschicht
- ca. 525 m² Pflasterung mit Betonpflaster herstellen
- ca. 400m² Bodenarbeiten Grundstücksbereich, wie Planum, Düngen und Rasen ansäen
- 46 St. Pflanzungen
- 15 m²  Mulchen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 28.07.2025, Ende: 19.09.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Hauptangebote gemäß Leistungsbeschreibung
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162713/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 09.05.2025, 11:00 Uhr; Bindefrist: 20.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 09.05.2025, 11:00 Uhr; Ort: Gemeinde Rosenbach, Steinbergstr. 1 in 02708 Rosenbach OT Herwigsdorf; Personen, die anwesend sein dürfen: Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: siehe Vergabeunterlagen
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; E-Mail: gabriele.bartsch@lds.sachsen.de

Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 02708 Rosenbach


Stadtverwaltung Rochlitz

legalName: Stadtverwaltung Rochlitz

title: Umnutzung Nebengebäude zur "Regenbogen" Grundschule Rochlitz im 1. Bauabschnitt , Los 17 Außenanlagen, Tiefbau und Landschaftsbau

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Rochlitz; Bereich/Abteilung: Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 09306; Ort: Rochlitz; Land: DE; Telefon: +49 3737-783-160; Fax: +49 3737-783-163; E-Mail: a.schramm@rochlitz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag
e) Ort(e) der Ausführung: Straße, Hausnummer: Bismarckstraße 21a; Postleitzahl: 09306; Ort: Rochlitz; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 480 m² Betonsteinpflaster ausbauen
 180 m³ Boden lösen und verwerten
1000 m² Schottertragschicht herstellen
 500 lfdm Einzeiler in Natursteinpflaster herstellen
 400 m² Fallschutzbelag aus EPDM herstellen
 11 St. Hochstämme liefern und pflanzen
 520 m² Pflanzflächen herstellen
 160 m² Rasenflächen herstellen
 2 Stk. Großspielgerät (Seilkletteranlagen) liefern und einbauen
 28 Stk. Stapelblöcke aus Beton liefern und einbauen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 26.05.2025, Ende: 15.08.2025
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3162799/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.04.2025, 10:00 Uhr; Bindefrist: 06.06.2025
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.04.2025, 10:00 Uhr; Ort: Rathaus Rochlitz, Markt 1, 09306 Rochlitz, Zi. 303; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter oder deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: -5% der Auftragssumme ggf. als Vertragserfüllungsbürgschaft, wenn die Auftragssumme 250.000,00 € netto überschreitet
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen nach § 16 VOB/B, bargeldlos, Abschlagszahlungen, Schlusszahlung nach Abnahme
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Arbeitsgemeinschaft, juristische Person, gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eignungsnachweis durch abrufbare Eintragung des Präqualifikationsverzeichnis oder Eigenerklärung zur Eignung des Bewerbers / Bieters gemäß Formular 124 (Bestätigungen der Eigenerklärungmit mit unternehmensbezogenen Unterlagen erfolgen nur auf Anforderung der Vergabestelle)
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; E-Mail: post@lds.sachsen.de

Landschaftsbau/ Außenanlagen

locality: 09306 Rochlitz


description:
Der Auftraggeber Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Muldenstraße 3, 08309 Eibenstock OT Neidhardtsthal, Deutschland gibt in dem Vergabeverfahren mit der Vergabenummer 1-2024-40 zu der am 17.03.2025 06:54 Uhr auf www.evergabe.de (Vergabe-ID: 3083284) veröffentlichten Bekanntmachung mit dem Titel "06-2025-40 Zwickauer Mulde in der Stadt Aue, beidseitig, Erhöhung Hochwasserschutzwand, Bereich Simmelmarkt bis Einmündung Schwarzwasser, F-km 119+895 - 120+580, M-155" folgende Berichtigung bekannt:
Wichtige Information der Vergabestelle:

KORREKTURBEKANNTMACHUNG vom 11.04.2025 zur Verschiebung Submissionstermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in unserer 9. Nachlieferung vom 11.04.2025 mitgeteilt,

bitten wir zu beachten, dass der Submissionstermin

16.04.2025, 11:00 Uhr
 verschoben wird
 auf neu:
 23.04.2025, 11:00 Uhr.

Die angekündigte Korrekturbekanntmachung erfolgt nun in diesem Schritt und wird auf den Vergabeplattformen eVergabe.de, Vergabe24.de, Bund.de sowie ePaper Sachsen erscheinen.
Hintergrund ist eine die am 10.04.2025 eingegangene 7. Bieteranfrage, über den Inhalt alle Bieter bereits am 10.04.2025 informiert wurden (siehe dazu 8. Nachlieferung vom 10.04.2025) und deren Antwort nach Prüfung zeitnah zur Verfügung gestellt wird.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen, die wir Ihnen auch bereits mit der
9. Nachlieferung vom 11.04.2025 bekanntgegeben haben:

1.
Submissionstermin alt:			 16.04.2025, 11:00 Uhr
(= Ablauf der Angebotsfrist /
 Eröffnungstermin)

Submissionstermin neu:			 23.04.2025, 11:00 Uhr
(= Ablauf der Angebotsfrist /
 Eröffnungstermin)

Alle weiteren Termine bleiben unverändert:

Bindefrist:					27.06.2025 (keine Änderung)
Baubeginn:				30.06.2025 (keine Änderung)
Bauende:					26.11.2027 (keine Änderung)

2.
Folgende geänderte Unterlagen mit der Bitte um Austausch / Beachtung stellen wir
zur Verfügung (siehe 9. Nachlieferung vom 11.04.2025!):

- Formblattsatz:
 „Fbl_211,212,214,213,233_geä NEU 11.04.2025_Angebotsauff_auszufüllen“

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Vergabestelle Eibenstock

Maurer,Beton/ Stahlbeton,Naturstein/ Steinmetz,Metallbau/ Stahlbau (konstruktiv),Straßenbau,Fundamente/ Verbau,Hochwasserschutz/ Deiche,Erdbau                                              ,Ausführungsplanung (Tiefbau/ Straßenbau)

locality: 08301 Bad Schlema