name: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe

title: Metallbau Innentüren

description: Stahlblechtüren:— 14 St. einflg. Stahlblechtüren ohne Brandschutz-/Rauchschutzanforderungen, unterschiedliche Abmessungen, einschl. aller Beschläge,— 1 St. zweiflg. Stahlblechtür ohne Brandschutz-/Rauchschutzanforderungen, unterschiedliche Abmessungen, einschl. aller Beschläge,— 14 St. einflg. Stahlblechtüren mit Brandschutz-/Rauchschutzanforderungen, unterschiedliche Abmessungen, einschl. aller Beschläge,— 1 St. zweiflg. Stahlblechtür mit Brandschutz-/Rauchschutzanforderungen, unterschiedliche Abmessungen, einschl. aller Beschläge.Aluminium-Rahmentüren:— 5 St. Aluminium-Rahmentüren mit Brandschutz-/Rauchschutzanforderungen, teilweise einschl. festverglaster Seitenteile und/oder Oberlichter, einschl aller Beschläge.Sonstiges— 40 St. Türstopper.Auftraggeber ist die Philipps-Universität Marburg.

title: Metallbau Innentüren

description: Metallbauarbeiten Innentüren.

street: Dieselstraße 1-7

DAMIAN WERNER GmbH

street: In der Hofwiese 10 u. 12


documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Implementierung, Bereitstellung und Nutzung einer Standardsoftware zur Führung elektronischer Verwaltungsakten im SaaS-Modell

documentType: tenderNotice

description: Gegenstand der Beschaffung ist die zeitlich befristete Überlassung, der Betrieb sowie die Pflege einer Standardsoftware zur Führung elektronischer Verwaltungsakten im Rahmen eines Software-as-a-Service-Modells für die DAK-Gesundheit.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

DAK-Gesundheit

street: Nagelsweg 27-31

countryName: DE

name: Strategischer Einkauf und Vergabestelle II - 0042 60

IQDoQ GmbH

street: Theodor-Heuss-Straße 59

initiationType: tender


description: Lieferung und Bau von— 15 Elektrosolobussen,— 15 feste Ladesäulen,— 3 Depotlader,Servicevertrag für die Ladegeräte.

title: Busbeschaffung, 15 Elektrobusse zzgl. Ladesäulen

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

Bremer Straßenbahn AG

street: Flughafendamm 12


title: Rahmenvertrag für kleinteilige Architekten- und Ingenieurleistungen Technische Ausrüstung Starkstrom

description: Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB GmbH) beabsichtigt eine Rahmenvereinbarung über Ingenieurleistungen Starkstromanlagen in Anlehnung an die Leistungsphasen 1-8 der HOAI § 53 und § 55 sowie besondere und flughafenspezifische Leistungen für kleinteilige Ingenieurleistungen im Bereich der Starkstromplanung für den Flughafen BER abzuschließen. Die Leistungen werden im Wesentlichen im Rahmen von Instandhaltungen, Umbauten, Wiederaufbauten, Modernisierungen, Veränderungs- und Erweiterungsbauten, baulichen Optimierungen von baulichen Anlagen im Bestand des Flughafens BER erforderlich.Leistungsgegenstand sind kleinteilige Ingenieurleistungen an den Anlagen der Technischen Ausrüstung im Rahmen von baulich-/technischen Maßnahmen an den Anlagen. Die Rahmenvereinbarung umfasst Ingenieurleistungen an der Technischen Ausrüstung beziehen sich im Wesentlichen auf die Anlagengruppe – Starkstromanlagen.Der Abruf von Leistungen aus dem Rahmenvertrag erfolgt bis zu einer Auftragssumme i. H. von 25 000 EUR durch den verantwortlichen Fachbereich. Ergibt die Kostenschätzung des Einzelabrufes eine höhere voraussichtliche Auftragssumme erfolgt die Beschaffung über den Bereich Einkauf. Bei vom Vertrag abweichenden Leistungsinhalten ist ein Miniwettbewerb unter den Rahmenvertragspartnern gemäß den festgelegten Rahmenbedingungen durchzuführen. Die ausgeschriebenen Ingenieurleistungen zu Starkstromanlagen betreffen im Wesentlichen den Außenbereich bzw. Außenanlagen. Leistungen auf dem Gebiet der Objektüberwachung werden voraussichtlich erst ab dem 3.5.2022 abgerufen, wobei aber auch ab diesem Moment kein Anspruch des AN auf einen Abruf besteht.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

street: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Einkauf


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: Realschule Plus in Wissen, Generalsanierung Gebäude A »Atriumgebäude« - Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI

description: Der Auftrag umfasst die Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI für die Realschule Plus in Wissen, Generalsanierung Gebäude A »Atriumgebäude«.  Es ist eine abschnittsweise und stufenweise Beauftragung von Leistungspunkten der Leistungsphasen 1-9 HOAI vorgesehen.   Das bestehende Gebäudeensemble, bestehend aus den Gebäuden A (Atriumgebäude), B und C, wurde zusammen mit einer Turnhalle im Jahr 1972 als vierzügige Hauptschule errichtet.  Generalsanierung Gebäude A »Atriumgebäude« Derzeit: Fachräume Werken, Lehrküche, Musik und Computer, Mehrzweckraum; Schulleitung / Verwaltung / Lehrerzimmer; Zentrale haustechnische Versorgung Geplant: Änderung Raumnutzung gemäss Schulraumprogramm, Barrierefreie Erschliessung, Sanierung und energetische Ertüchtigung von Dach und Fassade, Innenräume.  Das Gebäude A soll generalsaniert werden. Um das Schulraumprogramm zu erfüllen sind Umbaumassnahmen erforderlich. Dabei wurde versucht, die Raumnutzungen grösstenteils nicht zu verändern, um die vorhandene Infrastruktur weiter zu nutzen. Die im Atriumgebäude unterzubringenden Fachräume (Werkräume, Lehrküche, Computerfachräume) verbleiben deshalb an den vorhandenen Stellen. Für die Werkräume wird ein zusätzlicher Nebenraum geschaffen. Für den Werkraum 2 ist die Errichtung eines zweiten Fluchtwegs erforderlich. Aufgrund der Hangsituation muss ein Steg errichtet werden. Der »Verwaltungsbereich« mit Lehrerzimmer, Schulleitung und Büros wird gebündelt im Erdgeschoss untergebracht.  Das vorhandene Lehrerzimmer wird in den Flurbereich erweitert. Der grössere Bereich soll dabei vornehmlich der »stillen« Arbeit, der kleinere Bereich der Kommunikation dienen. Für die barrierefreie Erschliessung des Gebäudes wird eine Aufzugsanlage errichtet um damit alle drei Geschosse zu erreichen. Im Obergeschoss ist zusätzlich eine Verbindung der beiden Gebäudeflügel erforderlich, die über einen Steg erfolgen soll. Die daran anschliessende Dachfläche soll als Dachterrasse dienen. Diese kann für Unterricht im Freien oder auch als Pausenaufenthalt genutzt werden.  Im Untergeschoss (Hanglage) soll neben einem Archivraum und einem Büro, die momentan in Gebäude B befindliche Bibliothek untergebracht werden. Aufgrund der vorhandenen Raumstruktur mit tragenden Wänden, sollen die Räume über Öffnungen verbunden werden um so als Bibliothek genutzt werden zu können. Der davor liegende Freibereich soll als »Lesehof« genutzt werden und bietet auch eine kurze Verbindung zum Untergeschoss des Gebäude B, wo der Ganztagesbereich untergebracht werden soll. Die Bibliothek wird auch stark durch die Kinder mit Ganztagesunterricht genutzt. Somit entsteht hier eine Bündelung der Räume für die Ganztagesnutzung. Geplant ist auch die Erneuerung der Fassaden und der Dächer, die Überarbeitung der Haustechnik sowie die Sanierung der Innenräume.   Bauabschnitte und Abläufe  Die Durchführung der Maßnahme im laufenden Betrieb wird angestrebt. Eine möglichst  kurze Bauzeit wird vom Auftraggeber angestrebt. Der Planungsbeginn soll unmittelbar nach Beauftragung im zweiten Quartal 2021 erfolgen.  . Die Baukosten KG 300 und 400 werden durch den Auslober nach derzeitigem Kenntnisstand auf insgesamt 2,4 Mio. Euro (brutto) geschätzt.. . Baukosten nach derzeitigem Kenntnisstand: KG 300 ca. 1,90 (brutto) KG 400 ca. 500.000 EUR (brutto) . Flächen: Gebäude A Nutzungsfläche (NUF): ca. 1.355 qm Gebäude A Brutto-Grundfläche (BGF) gesamt: ca. 2.400 qm . Weitere Angaben s. VI.3

description: Der Auftrag umfasst die Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. Teil 3 Abschnitt 1 HOAI für die Realschule Plus in Wissen, Generalsanierung Gebäude A »Atriumgebäude«Es ist eine abschnittsweise und stufenweise Beauftragung geplant.

Landkreis Altenkirchen

street: Parkstrasse 1

Hassel & Kolb Architekten GmbH

street: Lindenallee 8


title: Lieferung von Streusalz und Sole für die NL Nord, Winterperiode 2021 - 2022

description: Lieferung von Tausalz (NaCl) und Sole (NaCl-Sole) für die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes im Zeitraum vom 1.10.2021 bis 31.5.2022 in3 Losen:— Los 1 Lieferung von Streusalz NaCl,— Los 2 Lieferung von Natrium-Chlorid-Sole 22,5 %,— Los 3 Lieferung von Natrium-Chlorid-Sole 26 %.

Autobahn GmbH des Bundes NL Nord

street: Heidenkampsweg 96-98

Deutscher Straßen-Dienst GmbH

street: Bertha-von-Suttner-Straße 7


name: Bundesanstalt für Straßenwesen, Referat Z2

title: FE 02.0396/2016/FRB - Bestandsaudit bei Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen der baulichen Erhaltung von Landstraßen

currency: EUR

description: „Bestandsaudit bei Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen der baulichen Erhaltung von Landstraßen“Im Zuge von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung des Straßenkörpers (Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen) wird der Straßenoberbau, ohne wesentliche Änderungen an der Linienführung und am Querschnitt der Straße, ganz oder teilweise erneuert. Auch wird das ursprüngliche Markierungsbild nach Durchführung der baulichen Erhaltungsmaßnahme in der Regel ohne Änderungen wieder hergestellt. Dies hat in der Praxis häufig zur Folge, dass im Zuge von Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, vorhandene Sicherheitsdefizite der Straße zu beheben oder den Straßenentwurf aus netzplanerischer Sicht mittel- bis langfristig an derzeit gültige Regelwerke anzupassen (u. a. RAL).Bei Um- und Ausbau-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen von Straßen hat sich das Sicherheitsaudit von Straßen als Verfahren etabliert. Das Sicherheitsaudit wird nach RSAS (FGSV 2019) bei Planungsmaßnahmen in verschiedenen Phasen, als auch anlassbezogen bei bestehenden Straßen angewendet, um vorhandene Sicherheitsdefizite zu identifizieren und anschließend beheben zu können. Das Sicherheitsaudit kommt nach derzeitigem Kenntnisstand im Rahmen von baulichen Erhaltungsmaßnahmen (Instandsetzungs- und Erneuerung) jedoch nicht oder ggf. nur in Einzelfällen zur Anwendung. Unter Berücksichtigung des Anlasses „Durchführung von Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen der baulichen Erhaltung“ können mit den RSAS Streckenabschnitte geplanter Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen einem Bestandsaudit unterzogen werden und so vorhandene Sicherheitsdefizite der Straße frühzeitig identifiziert und im Rahmen anstehender Erhaltungsmaßnahmen behoben werden.Das Ziel des Forschungsvorhabens ist es die Anwendung eines Bestandsaudits im Zuge baulicher Erhaltungsmaßnahmen zu erproben. Damit soll erreicht werden, dass bereits auf der Ebene der baulichen Erhaltung alle Potentiale ausgeschöpft werden das vorhandene Straßennetz mittel- bis langfristig an neue Regelwerke für den Landstraßenentwurf anzupassen und die Verkehrssicherheit durch den effizienten Einsatz von Finanzmitteln zu verbessern.

description: FE 02.0396/2016/FRB – Bestandsaudit bei Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen der baulichen Erhaltung von Landstraßen.

street: Brüderstraße 53


title: 1-2021 RV Instandhaltung Brandschutzklappen

description: Rahmenvertrag über die Inspektion, Wartung und Instandsetzung von Brandschutzklappen.

street: Niedersachsen-Kaserne, Bergen-Hohne MB 28

TRATHO FM Holding GmbH

street: Allee der Kosmonauten 28a


title: Projektplanung und Durchführung / Supportleistungen von Microsoft 365 Education, A 3

description: Gegenstand von Los 2 ist die Projektplanung und -durchführung von Microsoft 365 Education, A 3 an berufsbildenden Schulen inkl. der Erstellung der (notwendigen) Fachkonzepte, des Consultings und der Rolloutplanung. Die Supportleistungen beinhalten den Betrieb / Support (vornehmlich per Remote), die Administration und Konfiguration sowie den Service und die Pflege der (gesamten) Microsoft 365 Education, A3-Tenants an den berufsbildenden Schulen (33 Single-Tenants). Weitere Einzelheiten finden sich in der Leistungsbeschreibung.

title: HIBB: Microsoft 365 Education für den Einsatz an berufsbildenden Schulen in Hamburg

description: Gegenstand von Los 1 ist die Beschaffung von schulweiten Lizenzen für Microsoft 365 Education, A3 an berufsbildenden Schulen, d. h. 3.000 Lizenzen für Lehrpersonen und Mitarbeitende in 33 Organisationseinheiten mit insgesamt ca. 50.000 Schülerinnen und Schülern.  Weitere Einzelheiten finden sich in der Leistungsbeschreibung.

description: Das Hamburger Institut für Berufliche Bildung („HIBB“) besteht seit dem 1. Januar 2007 als eigenständiger Landesbetrieb der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) in Hamburg. Es umfasst die 31 staatlichen berufsbildenden Schulen und die Zentrale. Aufgaben der HIBB-Zentrale sind die Steuerung, Beratung und Unterstützung der Schulen sowie die Weiterentwicklung der beruflichen Bildung und die Schulaufsicht.Mit diesem Vergabeverfahren beabsichtigt das HIBB die Beschaffung von Microsoft 365 Education, A3, für den Einsatz an den berufsbildenden Schulen in der Freien und Hansestadt Hamburg zur Vor- sowie Nachbereitung sowie zur Durchführung des (digitalen) Unterrichts und zur verwaltungstechnischen Umsetzung der Schulorganisation zum August 2021.Das HIBB hat eine Schwellenwertanalyse anfertigen lassen. Diese können die Interessenten nach Übersendung einer Vertraulichkeitserklärung über die e-Vergabeplattform anfordern.Weitere Einzelheiten enthalten die Beschreibungen der beiden Lose sowie die Leistungsbeschreibung.

street: Hamburger Str. 131


title: Neubau Feuerwache 3_Sanitärinstallation

description: Sanitärinstallation Neubau Feuerwache 3Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum09.04.2022 zugehen

title: Neubau Feuerwache 3_Sanitärinstallation

description: Sanitärinstallation Neubau Feuerwache 3

mainProcurementCategory: works

Stadt Koblenz

street: Willi-Hörter-Platz 1

Bognitz GmbH

street: Hauptstr. 117b


name: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW

title: REZ NRW 45ind JC Krefeld

description: Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung – Individuelle Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung – nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III für ca. 20 Plätze für Teilnehmende des JC Krefeld im Bezirk des REZ NRW.

street: Josef-Gockeln-Str. 7

TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG

street: Schöntalweg 7


name: LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH

title: Erweiterung Apollonia-von-Wiedebach-Oberschule, Los 3 HLSK - MSR

description: Heizung Heizungshauptverteilung mit 3 Heizkreisen, ca 100 kW  860 m C-Stahl-Leitungen DN 12 bis DN 50; 310 m Kupfer-Leitungen, DN 12 bis DN 25 42 St Heizkörper (Konvektoren, Heizwände, Ventilheizkörper) Sanitär 240 m Abflussrohr, PP, schallgedämmt, DN 70 bis DN 125 110 m Ablussrohr, HT - Rohr, DN 40 bis DN 100 370 m Edelstahlrohr DN 12 bis DN 50 110 m PE-X -Rohr DN 12 bis DN 25 9 St WC Anlagen (teilweise mit elt. Spülfunktion) 1 St rollstuhlgerechte WC Anlage; 19 St Waschplätze; 1 St rollstuhlgerechter Waschplatz 11 St Urinale, mit elt-Spülauslösung 2 St Ausgussbecken Lüftung 840 m² Rechteckkanäle inkl. Formstücke 430 m Wickelfalzrohr NW 100 bis NW 400; 1 St Lüftungsgerät 12.500 m³/h, mit Rotationswärmetauscher, Außenaufstellung; 1 St Lüftungsgerät, 1.900 m³/h, mit Kreuzstromwärmetauscher, Innenaufstellung; 1 St Lüftungsgerät, 2.800 m³/h, mit Gegenstromwärmetauscher, Innenaufstellung, gem. VDI 2052; 1 St Radial-Rohrventilator 220 m³/h 130 St Zu- und Abluftauslässe; 3 St Küchen-Erfassungshauben; 2 St Deflektorhauben; 2 Schutz- sowie Wetterschutzgitter, Klima 1 St Mulit-Split-Anlage, 6,8 kW, mit 2 St Innengeräten MSR DDC/GLT 3 St ISP (Schaltschränke, Lüftungs- und Heizungsregelung) 290 m Datenpunkte 6.500 m Kabel-/Leitungsmaterial, mit Verlegesystemen

description: Los 3 HLSK - MSR

street: Salomonstraße 21

APW Heizung und Sanitärbau GmbH

street: Hauptstr. 09


title: Zimmerer / Holzbau Neubauten Harzer Bergtheater in Thale

description: - Satteldach als Sparrendach aus Dachbindern - Lange Binder über dem Mittelbereich des Gebäudes - Lagerung auf den Außenwänden - Dachschalung  Funktionsgebäude:   Dachfläche (Grundfläche) 13,64 m x 6,89 m  WC Damen:   Dachfläche (Grundfläche) 14,89 m x 6,89 m

description: Lieferung und Montage von Satteldächern als Sparrendach aus Dachbindern für WC Damen und Funktionsgebäude Harzer Bergtheater in Thale inklusive technischer Bearbeitung.

Stadt Thale

street: Rathausplatz 1

Zimmerei Denecke GmbH & CO.KG

street: Hinterm Johannenhofe 2


title: LOS 1 Ingenieurleistungen TGA E nach HOAI § 53 ff. Anlagegruppen 4 + 5 - LP 1 - 3, 5 - 9

description: Ingenieurleistungen TGA Elektro nach HOAI § 53 ff. Anlagegruppen 4 + 5, LP 1 - 3, 5 - 9 für die Sanierung und Erweiterung Rathaus und Stadthalle.Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen. Zunächst LP 1 - 3.Ein Anspruch auf eine weiterer Beauftragung besteht nicht.Gegenstand der Ausschreibung ist die Planung der Sanierung und der Erweiterung des bestehenden Rathauses und der Neubau der Stadthalle der Stadt Eschborn. Die derzeit auf dem Gelände befindlichen Gebäude werden teilweise abgebrochen. Der neue Komplex soll neben dem eigentlichen Rathaus und der Stadthalle ebenfalls eine Bücherei aufweisen. Die zugehörigen PKW-Stellplätze sollen ebenfalls auf dem Grundstück nachgewiesen werden.Das Raumprogramm im Realisierungsteil umfasst ca. 6.687qm. Die Fläche des zu sanierenden Bestandes umfasst ca. 5.000 qm BGF.Das Gesamtbudget KG 300+400 für die Maßnahme beträgt ca. 34,85 Mio. Euro netto.Das heutige Eschborner Rathaus, Teil der neuen Stadtmitte, geht auf den Wettbewerbsentwurf des Frankfurter Architekten Hansjörg Kny zurück. Seine Wettbewerbsarbeit wurde im März 1966 in einem landesoffenen Wettbewerb mit dem 1. Preis ausgezeichnet und in den folgenden Jahren in zwei Bauabschnitten gebaut.Kny hatte, wie in der Wettbewerbsausschreibung gefordert, das Rathaus mit Stadthalle als Teil eines Gemeinschaftszentrums geplant. Dieses war als neue Stadtmitte der schnell wachsenden Kommune südlich des Altstadtrandes an der Nahtstelle zu den neuen Stadtgebieten platziert, um diese miteinander zu verzahnen. Eine Erweiterungsmöglichkeit des Rathauses war als winkelförmiger Flügel nach Süden vorgesehen. Die Bauzeit für den 1.Bauabschnitt (Rathaus) betrug gerade mal dreizehn Monaten und fand in den Jahren 1967 bis 1968 statt.  Der Bau der Stadthalle folgte als sogenannter II. Bauabschnitt 1969 / 70 unmittelbar im Anschluss an die Fertigstellung des Rathauses.Die Rathauserweiterung wird durch den Architekten Wilfried Gladis, einem langjährigen Mitarbeiter von Hansjörg Kny, geplant. Die L-förmige Rathauserweiterung nach Süden umfasst mit einem winkelförmigen Büroflügel den mit einem Zeltdach überdeckten Sitzungssaal, der unmittelbar an die Stadthalle angebaut wurde. Die Eingangshalle/Foyer der Stadthalle wird gleichzeitig zum Durchgangsraum für den Sitzungssaal genutzt.1992 folgt der vorletzte Bauabschnitt. Zum Rathausplatz wird in den Baumassenversatz von Rathaus und Stadthalle die Stadtbücherei eingefügt, die das Bild zum Rathausplatz völlig veränderte. Der Eingang im Erdgeschoss wird neu geordnet. Rampen für Rollstuhlfahrer und ein Aufzug werden eingebaut.Der Zustand der Gebäude ist dem Alter entsprechend. Die Flächen sind gut nutzbar. Die technische Ausstattung ist in allen Bereichen überaltert. Insbesondere die Bereiche HLS sind überaltert und müssen ersetzt werden. Dies betrifft auch die Sanitärinstallation, insbesondere die Trinkwasserversorgung und die Abwasserleitungen.Die Fassaden- und Dachflächen sind nur minimal gedämmt, teilweise liegen thermisch nicht getrennte Betonbeile im Freien, und entsprechen nicht den Anforderungen an ein modernes Gebäude und den Vorgaben für die Klimaschutzziele der Stadt Eschborn.Eine Besonderheit ist die Verbundenheit der Bürger zum Rathaus und insbesondere zur Fassade, siehe Bürgerbescheid aus 2013. Zudem ist die Fassade eine Hommage an die ehemalige Ziegelei der Stadt Eschborn. In Anlehnung an die Fassade des Rathauses wurden am Rathausplatz verschiedene Neubauten mit einer Ziegelfassade hergestellt.1. Allgemeine RahmenbedingungenDas bestehende Rathaus der Stadt Eschborn soll umgebaut und erweitert werden. Die Stadthalle soll neu gebaut werden. Der Gebäudekomplex liegt inmitten der Innenstadt von Eschborn und besteht unter anderem aus dem Rathaus mit Büros, Sitzungssälen, einer kleinen Bücherei, der alten Stadthalle sowie einem zweigeschossigen Parkdeck im rückwärtigen Bereich der Anlage sowie einer Tiefgarage.Die Stadt plant den teilweisen Abbruch des bestehenden Gebäudekomplexes. Das eigentliche Rathaus sowie der Stadtverordnetensitzungssaal sollen bestehen bleiben und saniert sowie erweitert werden.Um diese Gebäudeteile herum sollen dann die weiteren Nutzungen angeordnet werden. Eine Aufstockung des zu erhaltenden Bestandes zur Unterbringung von Verwaltungsflächen ist unter Beachtung statischer und wirtschaftlicher Belange denkbar. Eine Aufstockung des Altbaus am Rathausplatz ist aufgrund der statischen Gegebenheiten nicht gewünscht. Bei den rückwärtig daran angrenzenden Anbauten ist eine Aufstockung auf bis zu drei Obergeschosse denkbar. Weiteres siehe Anlage Projektbeschreibung Bauherr 2021.Laufzeit d. Vertrages: Beginn ca. 1. Quartal 2022 Ende ca. 2026

title: LOS 2 Ingenieurleistungen TGA HLS nach HOAI § 53 ff. Anlagegruppen 1, 2, 3, 7 + 8 - LP 1 - 3 (4), 5 - 9

description: Ingenieurleistungen TGA HLS nach HOAI § 53 ff. Anlagegruppen 1, 2, 3, 7 + 8 - LP 1 - 3 (4), 5 - 9 für die Sanierung und Erweiterung Rathaus und Stadthalle.Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen. Zunächst LP 1 - 3.Ein Anspruch auf eine weiterer Beauftragung besteht nicht.Gegenstand der Ausschreibung ist die Planung der Sanierung und der Erweiterung des bestehenden Rathauses und der Neubau der Stadthalle der Stadt Eschborn. Die derzeit auf dem Gelände befindlichen Gebäude werden teilweise abgebrochen. Der neue Komplex soll neben dem eigentlichen Rathaus und der Stadthalle ebenfalls eine Bücherei aufweisen. Die zugehörigen PKW-Stellplätze sollen ebenfalls auf dem Grundstück nachgewiesen werden.Das Raumprogramm im Realisierungsteil umfasst ca. 6.687qm. Die Fläche des zu sanierenden Bestandes umfasst ca. 5.000 qm BGF.Das Gesamtbudget KG 300+400 für die Maßnahme beträgt ca. 34,85 Mio. Euro netto.Das heutige Eschborner Rathaus, Teil der neuen Stadtmitte, geht auf den Wettbewerbsentwurf des Frankfurter Architekten Hansjörg Kny zurück. Seine Wettbewerbsarbeit wurde im März 1966 in einem landesoffenen Wettbewerb mit dem 1. Preis ausgezeichnet und in den folgenden Jahren in zwei Bauabschnitten gebaut.Kny hatte, wie in der Wettbewerbsausschreibung gefordert, das Rathaus mit Stadthalle als Teil eines Gemeinschaftszentrums geplant. Dieses war als neue Stadtmitte der schnell wachsenden Kommune südlich des Altstadtrandes an der Nahtstelle zu den neuen Stadtgebieten platziert, um diese miteinander zu verzahnen. Eine Erweiterungsmöglichkeit des Rathauses war als winkelförmiger Flügel nach Süden vorgesehen. Die Bauzeit für den 1.Bauabschnitt (Rathaus) betrug gerade mal dreizehn Monaten und fand in den Jahren 1967 bis 1968 statt.  Der Bau der Stadthalle folgte als sogenannter II. Bauabschnitt 1969 / 70 unmittelbar im Anschluss an die Fertigstellung des Rathauses.Die Rathauserweiterung wird durch den Architekten Wilfried Gladis, einem langjährigen Mitarbeiter von Hansjörg Kny, geplant. Die L-förmige Rathauserweiterung nach Süden umfasst mit einem winkelförmigen Büroflügel den mit einem Zeltdach überdeckten Sitzungssaal, der unmittelbar an die Stadthalle angebaut wurde. Die Eingangshalle/Foyer der Stadthalle wird gleichzeitig zum Durchgangsraum für den Sitzungssaal genutzt.1992 folgt der vorletzte Bauabschnitt. Zum Rathausplatz wird in den Baumassenversatz von Rathaus und Stadthalle die Stadtbücherei eingefügt, die das Bild zum Rathausplatz völlig veränderte. Der Eingang im Erdgeschoss wird neu geordnet. Rampen für Rollstuhlfahrer und ein Aufzug werden eingebaut.Der Zustand der Gebäude ist dem Alter entsprechend. Die Flächen sind gut nutzbar. Die technische Ausstattung ist in allen Bereichen überaltert. Insbesondere die Bereiche HLS sind überaltert und müssen ersetzt werden. Dies betrifft auch die Sanitärinstallation, insbesondere die Trinkwasserversorgung und die Abwasserleitungen.Die Fassaden- und Dachflächen sind nur minimal gedämmt, teilweise liegen thermisch nicht getrennte Betonbeile im Freien, und entsprechen nicht den Anforderungen an ein modernes Gebäude und den Vorgaben für die Klimaschutzziele der Stadt Eschborn.Eine Besonderheit ist die Verbundenheit der Bürger zum Rathaus und insbesondere zur Fassade, siehe Bürgerbescheid aus 2013. Zudem ist die Fassade eine Hommage an die ehemalige Ziegelei der Stadt Eschborn. In Anlehnung an die Fassade des Rathauses wurden am Rathausplatz verschiedene Neubauten mit einer Ziegelfassade hergestellt.1. Allgemeine RahmenbedingungenDas bestehende Rathaus der Stadt Eschborn soll umgebaut und erweitert werden. Die Stadthalle soll neu gebaut werden. Der Gebäudekomplex liegt inmitten der Innenstadt von Eschborn und besteht unter anderem aus dem Rathaus mit Büros, Sitzungssälen, einer kleinen Bücherei, der alten Stadthalle sowie einem zweigeschossigen Parkdeck im rückwärtigen Bereich der Anlage sowie einer Tiefgarage.Die Stadt plant den teilweisen Abbruch des bestehenden Gebäudekomplexes. Das eigentliche Rathaus sowie der Stadtverordnetensitzungssaal sollen bestehen bleiben und saniert sowie erweitert werden.Um diese Gebäudeteile herum sollen dann die weiteren Nutzungen angeordnet werden. Eine Aufstockung des zu erhaltenden Bestandes zur Unterbringung von Verwaltungsflächen ist unter Beachtung statischer und wirtschaftlicher Belange denkbar. Eine Aufstockung des Altbaus am Rathausplatz ist aufgrund der statischen Gegebenheiten nicht gewünscht. Bei den rückwärtig daran angrenzenden Anbauten ist eine Aufstockung auf bis zu drei Obergeschosse denkbar. Weiteres siehe Anlage Projektbeschreibung Bauherr 2021.Laufzeit d. Vertrages: Beginn ca. 1. Quartal 2022 Ende ca. 2026

title: Ingenieurleistungen techn. Gebäudeausrüstung nach HOAI § 53 ff. LP 1 - 3 (4), 8 - 9 LOS 1 TGA E & LOS 2 TGA HLS Rathaus & Stadthalle, Eschborn, Sanierung & Erweiterung

description: LOS 1 - Ingenieurleistungen techn. Gebäudeausrüstung TGA E Anlagegruppen 4 + 5LOS 2 - Ingenieurleistungen techn. Gebäudeausrüstung TGA HLS Anlagegruppen 1, 2, 3, 7 + 8nach HOAI § 53 ff. LP 1 - 3 (4), 5 - 9 für die Sanierung und Erweiterung Rathaus und Stadthalle in Eschborn. Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen.

Magistrat der Stadt Eschborn

street: Rathausplatz 36


name: Vergabe und Beschaffungszentrum Dortmund

description: Bei der Leistung handelt es sich um die Bereitstellung einer Standardsoft-ware für das technikunterstütze Ausbildungsmanagement im Personal- und Organisationsamt gem. Leistungsbeschreibung und Lastenheft.

title: Software Bewerber- und Ausbildungsmanagement

street: Viktoriastraße 15


name: Katholisches Krankenhaus Hagen gem. GmbH

description: Das vorhandene Krankenhaus Elsey soll in eine Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie umgebaut werden. Hierzu soll das vorhandene Gebäude erheblichen Umbaumaßnahmen unterzogen werden. Da es sich um einen Umbau im laufenden Betrieb handelt, wird dieser voraussichtlich in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die Umbaumaßnahmen sollen voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen und bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Gegenstand dieses Verfahrens sind Bauleistungen des 1. Bauabschnitts.In allen Bauabschnitten werden die Raumstrukturen des Bestandes verändert und an eine Nutzung zu psychiatrischen und psychotherapeutischen Zwecken angepasst.Im Bauabschnitt 1 werden auf den Etagen EG und 1. OG im Bauteil A und B der Ausbau aller Räume (Ausbauhöhen zwischen 3,50-4,00 m) Bereiche neu Verputz beziehungsweise wird in Bereichen der Putz ausgebessert, u.a.:Kalkzementputz ca. 920 m2Ausgleichsputz ca. 660 m2Innenputzfehlstellen verputzen < 2,5 m2 : 145 StückDie oben genannten Mengen sind nur eine grobe Übersicht. Die genauen Mengen und ergänzende Arbeiten können dem beigefügtem Leistungsverzeichnis entnommen werden.

title: Umbau Krankenhaus Hagen-Elsey - Innenputzarbeiten

description: Die Kath. Krankenhaus Hagen gem. GmbH beabsichtigt die Schließung des Krankenhauses Elsey mit seinen somatischen Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin, HNO und Gynäkologie und die Umwandlung in eine Fachklinik für Psychatrie und Psychotherapie. Ziel ist es, die psychatrische Abteilung des Krankenhauses Hagen mit der vorhandenen Psychatrie am Standort Elsey zusammenzulegen. Zur Realisierung dieser Maßnahme sind erhebliche Umplanungen und Umbaumaßnahmen erforderlich. Hierzu sind diverse Bauleistungen auszuschreiben und zu vergeben.

street: Bandstahlstraße 14


name: allgäuLab Medizinisch-Diagnostisches Labor Kempten

name: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

title: Beauftragung eines Labors anlässlich PCR-Pooltestungen (1)

description: Die Beschaffung betrifft die notwendigen Laboruntersuchungen im Zusammenhang mit der Durchführung von PCR-Pooltests an Grund- und Förderschulen im ersten Schulhalbjahr 2021/2022 in Bayern

procurementMethod: direct

street: Haidenauplatz 1

street: Augartenweg 20


title: Auftragsvergabe Rauh Damm Stiller Partner Planungsgesellschaft mbH

description: Das VgV-Verfahren soll für die Leistungen des Generalplaners der Leistungsphasen 1-9 bei stufenweiser Vergabe dienen.Im Rahmen des VgV-Verfahrens ist eine konzeptionelle Entwurfsaufgabe unter Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen anhand der Bedarfsplanung und Funktionsdiagramme zu erarbeiten. Die Entwurfsaufgabe wird mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 10.000,00 EUR brutto vergütet. Der künftige Auftragnehmer bekommt diese Leistung entsprechend angerechnet.Der Umfang der Planleistungen wird auf Grundlage einer Entwurfsaufgabe in der Stufe 2 im Wettbewerb ermittelt. Die Entwurfsarbeit, die den Zuschlag erhält, wird in der weiteren Planung LPH 2, fortgeschrieben und ggf. auf Grundlage von stattfindenden Entwurfs-Workshops weiter dem Bedarf des Betreibers (LWL)  angepasst.Die Gebäudeanzahl wird vom Auftraggeber nicht vorgegeben. Sie wird erstmals aus dem eingereichten Planungsentwurf ersichtlich und liegt somit im Ermessen des Bieters. Es wird daher in der Honorarermittlung (vergl. Anlage 5) vorerst mit einem Objekt gerechnet.

title: Generalplanerleistungen (060-21-00049)

description: Die gegenständliche Ausschreibung bezieht sich auf die HOAI Leistungsbereiche der Generalplanung für den Neubau einer Klinik für den Maßregelvollzug in Lünen wie nachfolgend:- Objektplanung- TGA Anlagengruppen 1-8- Tragwerkplanung- Bauphysik- FreianlagenplanungErgänzt wird die Ausschreibung durch folgende Leistungsbereiche:- Brandschutz- Fachbauleitung Brandschutz

NRW.URBAN

street: Fritz-Vomfelde-Straße 10

street: Schleusenstraße 5


description: Die sofortige Aktivierung der Zugangskunden bei Antragsstellung sowie Orientierung auf Integration in Arbeit ist das Ziel dieser Maßnahme. Zur Unterstützung des Integrationsansatzes werden die Mitarbeitenden des Auftraggebers und die Mitarbeitenden des Auftragnehmers der nordfriesischen Jobcenter in gemeinsamen Räumlichkeiten an beiden Standorten arbeiten.

title: WerkCampus Nordfriesland

description: Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.

Kreis Nordfriesland

street: Marktstr. 6

name: Fachbereich 4 Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur Hauptsachgebiet ÖPNV und Regionalentwicklung, zu Händen von Anne-Kathrin Marggraf


title: Neubau einer Leitstelle für den Katastrophenschutz und Rechenzentrum in Ludwigshafen; Dachdichtungs- und Dämmarbeiten

description: Dachdichtungs- und Dämmarbeiten; Neubau einer Leitstelle für den Katastrophenschutz und Rechenzentrum in Ludwigshafen am Rhein.

description: Neubau einer Leitstelle für den Katastrophenschutz und Rechenzentrum in Ludwigshafen am Rhein; hier: Dachdichtungs- und Dämmarbeiten

Stadt Ludwigshafen, Bereich Feuerwehr

street: Kaiserwörthdamm 1

Schneider Bedachungen GmbH

street: Buschurweg 2


name: Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln

title: Aktenreinigung

description: Bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 im Rheinland sind die Archivräume des Amtsgerichts Euskirchen überflutet worden. Dies bedingt eine Schimmelreinigung der dort gelagerten Akten und Papierunterlagen.

title: Aktenreinigung Amtsgericht Euskirchen

description: Reinigung von Akten und Papierunterlagen

street: Reichenspergerplatz 1

name: Zentraler IT-Dienstleister der Justiz des Landes NRW, Dezernat ITD 3, Zentrale IT-Beschaffungssstelle


title: Lieferung und funktionsfähige Montage von Bürodrehstühlen

description: Lieferung und funktionsfähige Montage von ca. 220 Bürodrehstühlen.

title: Lieferung und funktionsfähige Montage von diversem Büromöbel zur Möblierung eines Verwaltungsgebäudes

description: Lieferung und funktionsfähige Montage von diversem Büromöbel in unterschiedlichen Varianten und Größen (Schreibtische; Konferenztische; Beistelltische; Rollcontainer; Garderobenschränke; Aktenschränke; Schiebetürenschränke) für ca. 120 Arbeitsplätze. Die Aufzählung ist nicht abschließend.

description: Lieferung und funktionsfähige Montage von diversem Büromöbel wie z. B. Schreibtischen; Konferenztischen: Beistelltischen; Rollcontainern; Garderobenschränken; Aktenschränken; Schiebetürenschränken und Bürodrehstühlen als überwiegend komplett neue Möblierung eines Verwaltungsgebäudes des Landratsamtes Zwickau am Standort in 08412 Werdau, Zum Sternplatz 7.

Landkreis Zwickau, Landratsamt

street: Robert-Müller-Straße 4-8

name: Landratsamt Zwickau, Zentrales Vergabebüro, Königswalder Straße 18, 08412 Werdau

F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH

street: Thundorfer Str. 11

Lutz Voigt & Partner GmbH

street: Herschelstraße 17


description: Das geplante Bauvorhaben soll auf dem Grundstück "Bruckbergstraße 19" in Eningen unter Achalm entstehen und den bisherigen Kindergarten, der sich im Eigentum und in Trägerschaft der katholischen Kirche befindet, ersetzen.Neben den Objektplanungsleistungen werden zeitlich versetzt die erforderlichen Fachplanungsleistungen ausgeschrieben. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Vergabe von Planungsleistungen der Objektplanung für Gebäude und Innenräume nach § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10.1 für die Leistungsphasen 1 bis 9. Es ist eine stufenweise Beauftragung beabsichtigt.Die Planungen sollen ab März 2022 begonnen werden. Abbruchleistungen sollen ab August 2022 erfolgen. Der Baubeginn ist für Januar 2023 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll im September 2024 erfolgen.Weitere Einzelheiten zum Leistungsumfang der zu erbringenden Leistungen erhalten die im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs ausgewählten Bewerber mit Aufforderung zur Angebotsabgabe.

title: Gemeinde Eningen unter Achalm - Europaweite Vergabe von Objektplanungsleistungen für den Neubau des Kindergartens "St. Raphael" in Eningen u. A.

description: Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die europaweite Vergabe von Planungsleistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume für den Neubau des Kindergartens "St. Raphael" in der Gemeinde Eningen unter Achalm.

Gemeinde Eningen unter Achalm

street: Rathausplatz 1 + 2


title: 21101001; Grundschule Bickbargen, 32000230

description: „Sanierung Grundschule Bickbargen Tischlerarbeiten“.

description: Sanierung Grundschule Bickbargen.

Gemeinde Halstenbek

street: Gustavstraße 6

name: Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Submissionsstelle Bau, Lübeck

C.H. Maack GmbH & Co. KG

street: Lindenweg 81


name: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Da-Di-Werk Gebäude- und Umweltmanagement

title: Außenanlagen 2 - Pflaster- und Pflanzarbeiten

description: - ca. 2850 m² Asphalt-Oberbau mit Bordsteinen- ca. 3200 m² Pflasteroberbau- ca. 8000 m² Vegetationsfläche (Rasen, Sträucher)- ca. 60 Bäume stu 12-20cm- ca. 110 m Stützbauwerke (3,80 m bis 0,55 m)- ca. 490 m Entwässerungsrinnen und -leitungen DN100 und DN250- ca. 25 m Trinkwasserleitung DA160HDPE- ca. 200 m Gasleitung DA180HDPE- ca. 1000 m Kabel verlegen- ca. 150 m Stahlrohrgeländer- ca. 25 m Kopfbalken für Bohrpfahlwand- 1 St. Zweiflügelige Doppeltoranlage, 2 x ca. 4,0m Öffnung- 6 St. Elektrische SchrankenanlagenDie Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).Ausführungsbeginn: nach Bauzeitenplan – KW 02/2022Ausführungsende: nach Bauzeitenplan – KW 12/2023Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt.Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt  3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 JahreVertragsstrafen (§ 11 VOB/B)Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.Vertragsstrafe (§ 18 HVTG)Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.deAlle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen

description: - ca. 2850 m² Asphalt-Oberbau mit Bordsteinen- ca. 3200 m² Pflasteroberbau- ca. 8000 m² Vegetationsfläche (Rasen, Sträucher)- ca. 60 Bäume stu 12-20cm- ca. 110 m Stützbauwerke (3,80 m bis 0,55 m)- ca. 490 m Entwässerungsrinnen und -leitungen DN100 und DN250- ca. 25 m Trinkwasserleitung DA160HDPE- ca. 200 m Gasleitung DA180HDPE- ca. 1000 m Kabel verlegen- ca. 150 m Stahlrohrgeländer- ca. 25 m Kopfbalken für Bohrpfahlwand- 1 St. Zweiflügelige Doppeltoranlage, 2 x ca. 4,0m Öffnung- 6 St. Elektrische SchrankenanlagenVon einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E69927229  zur Verfügung gestellt! ACHTUNG! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen.

street: Jägertorstraße 207

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

street: Wilhelm-Frank-Straße 61


name: Prior & Peußner GmbH & Co. Dienstleistungs-KG für Gebäudereinigung

name: Landratsamt Karlsruhe Zentrale Vergabestelle

title: Glas- und Rahmenreinigung

description: Durchführung der Glas- und Rahmenreinigung in der Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal

title: Unterhalts- und Grundreinigung

description: Durchführung der Unterhalts- und Grundreinigung in der Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal

description: Unterhalts-, Grund- und Glas-/Rahmenreinigungsarbeiten der Käthe-Kollwitz-Schule BruchsalVertragslaufzeit 3 Jahre (anschließend ein Optionsrecht von 1 Jahr)Los 1: Unterhalts- und GrundreinigungLos 2: Glas- und Rahmenreinigung

street: Beiertheimer Allee 2

Soylak FM GmbH

street: Wagrainstraße 47

street: Dammstraße 16-20


description: s. oben

title: NCT Projektsteuerung

description: Das Universitätsklinikum Essen beabsichtigt den Neubau des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT). Der am Universitätsklinikum Essen vorgesehene Neubau vereint auf höchstem Niveau Patientenbetreuung und Krebsforschung unter einem Dach. Im Neubau wird das Ziel verfolgt, durch Zusammenarbeit von Ärzten und Wissenschaftlern Krebspatienten sowie der Öffentlichkeit im Rahmen von innovativen translationalen und klinischen Studien eine maßgeschneiderte Diagnostik einschließlich Früherkennung sowie personalisierte Behandlungen auf dem neuesten Stand der Forschung anzubieten. Zur Umsetzung der Maßnahme schreibt das Universitätsklinikum Essen die Leistung der Projektsteuerung aus.Details sind der Projektbeschreibung zu entnehmen.

Universitätsklinikum Essen AÖR

street: Hufelandstr. 55


name: Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt

title: FT-NMR Spektrometer

description: Siehe Punkt II.1.4, nähere Informationen sind in den Bewerbungsunterlagen enthalten.

title: FT-NMR Spektrometer

description: FT-NMR Spektrometer zur quantitativen und Non-Target-Analytik von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Arzneimitteln mit der Möglichkeit, erzeugte NMR-Spektren über externe validierte Datenbanken für mindestens die Warenobergruppen Wein, Saft und Honig abzugleichen.

street: Kühnauer Straße 70


name: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr

title: Herstellung und Lieferung von 6.000 EA Übungspatronen 60 mm, DM38, PzF 3

description: Herstellung und Lieferung von 6.000 EA Abschussrohr und Patrone Übung, 60 mm, DM38.

street: Ferdinand-Sauerbruch-Straße 1

Dynamit Nobel Defence GmbH

street: Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8


title: Rückbau Gebäude D (LEP 3)

title: Rückbau Gebäude B (LEP 2)

title: Open Space Bonn - Rückbau KG 300/400, VE 06

description: Open Space Bonn - Rückbau KG 300/400LOS 1 Rückbau Gebäude B (LEP 2) LOS 2 Rückbau Gebäude D (LEP 3)

KfW Bankengruppe

street: Palmengartenstr. 5-9

Linkamp GmbH

street: Völlinghauser Str. 39-41


title: Auftrag: Hinterlüftete Fassade

description: Die Leistung beschreibt Einzelpositionen einer Gesamtleistung in allen Geschossen, unabhängig von Einbauhöhe und Einbaustelle. Die nachfolgenden Titel beschreiben die Fassadenbekleidungsarbeiten von Wand- und Untersichtsflächen mit Aluminium-Profiltafeln auf einer Aluminium-Unterkonstruktion,einschließlich der Dachränder und der Abdeckungen mit gekanteten Blechen aus Aluminium.Gebäudedaten:Gesamtmaß, Fassadenlänge im Grundriss, Ansicht Nord-West: Ca. 6,83 + 59,875 mGesamtmaß, Fassadenlänge im Grundriss, Ansicht Süd-Ost: Ca. 57,245 mGesamtmaß, Fassadenlänge im Grundriss, Ansicht Süd-West: Ca. 46,63 mGesamtmaß, Fassadenlänge im Grundriss, Ansicht Nord-Ost: Ca. 46,63 mTraufhöhen: Ca. 9,80 m über OKFF EG- für weitere Informationen siehe Leistungsverzeichnis

title: Dreifachsporthalle Selm - Hinterlüftete Fassade

Stadt Selm

street: Adenauerplatz 2

Henke AG

street: Becheltestraße 18


name: Stadt Leipzig, EB Stadtreinigung Leipzig

title: Lieferung von Abrollkippfahrzeugen

description: Lieferung von 5 Abrollkippfahrzeugen

title: Lieferung von Abrollkippfahrzeugen

description: Lieferung von 5 Abrollkippfahrzeugen

street: Geithainer Straße 60

Möller Fahrzeugbau GmbH

street: Ostwaldstraße 6


title: Neubau Kita Horchheim_Metallbauarbeiten

description: Metallbauarbeiten an einem Neubau einer KitaAusführungsbeginn innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 17.8.21 zugehen.

title: Neubau Kita Horchheim_Metallbauarbeiten

description: Neubau Kita Horchheim Metallbauarbeiten

Stadt Koblenz

street: Willi-Hörter-Platz 1

H. Jos. Trimborn & Söhne Metallbau GmbH

street: Am honnefer Kreuz 51


name: AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse

title: Vertragsabschlüsse GRAZAX und CIMZIA

description: Bekanntmachung diverser Vertragsabschlüsse für Arzneimittelwirkstoffe.

street: Kasernenstraße 61

ALK-Abelló Arzneimittel GmbH

street: Griegstraße 75 / Haus 25

CC Pharma GmbH

street: In den Feldern 2


name: Stadt Dessau-Roßlau Zentrale Vergabestelle, Zimmer 483

title: Ersatzneubau Schule für Körperbehinderte Schule an der Muldaue Kreuzbergstraße 200, 06849 Dessau-Roßlau - Los 4-1 Sanitärinstallation

description: Los 4-1  Sanitärinstallation  Sanitärinstallation beinhaltet: - kompletten Hausanschluss TW - komplette Installation Trinkwassernetz/ Schmutzwassernetz + Regenwassernetz innerhalb des Gebäudes - Lieferung u. Montage aller Ausstattungsobjekte  - Lieferung u. Montage von Hygieneausstattung  mehrere Hauptangebote: zugelassen

description: Los 4-1  Sanitärinstallation

street: Zerbster Str. 4

Thomas Hallstein Heizung+Sanitär

street: Brauerstraße 5


name: Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung und Jugend, Schulverwaltungsamt

title: Reinigung 70. Grundschule

description: 1 x jährliche Grundreinigung = 6 426,00 m2Tägliche Unterhaltsreinigung = 6 426,00 m2.

title: Reinigung 70. Grundschule

description: Unterhalts- und Grundreinigung 70. Grundschule „An der Südhöhe“, Südhöhe 31, 01217 Dresden.

street: Postfach 120020

KLUGE Clean-Gartenlandschaftsbau GmbH

street: Stuttgarter Straße 25


name: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Referat I C 4

description: Siehe Ziffer II 1.4

title: Abschätzung der durch die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung vermiedenen Emissionen unter dem EU Emissionshandelssystem

description: Die Leistungsbeschreibung ist unter „Vergabeunterlagen“ abrufbar

street: Villemombler Straße 76


title: N2-113 Estricharbeiten

description: N2-113 Estricharbeiten:— Zementestrich Estrich auf Dämmschicht CT-C35-F5 D 45 mm F 7: 70 m2,— Zementestrich Estrich auf Dämmschicht CT-C35-F5 D 55 mm F 5: 1 230 m2,— Zementestrich Estrich auf Dämmschicht CT-C35-F5 D 60 mm F 5: 1 140m2,— Zementestrich Estrich auf Dämmschicht CT-C35-F5 D 80 mm F5: 30 m2,— Zulage für Einbau von Estrich mit erhöhten Ebenheitstoleranzen DIN 18202: 1 170 m2,— Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 20-2 mm 30 MN/m3 0,040 W/(mK) DES: 2 180 m2,— Ausgleichsdämmschicht PS-Hartschaum EPS 0,040 W / (mK) DEO 60 mm: 880 m2,— Dämmung der obersten Geschoßdecke Mineralfaser 035 DAD-dg 180 mm: 700 m2,— Zementestrich beschichten Mehrkomponenten-PUR-Harz D 2 mm: 50 m2.

title: N2-113 Estricharbeiten

description: N2-113 estricharbeiten

Kliniken Hochfranken

street: Hofer Str. 40

Modern Bodenbau GmbH

street: Mecherner Str. 16


name: Bauplanung Nord — Oldenburg GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

title: Fachplanungsleistungen Tragwerksplanung

description: Es werden folgende Leistungen und Leistungsbilder nach der HOAI vergeben:— Tragwerksplanung gem. § 49 ff. i. V. m. Anl. 14 HOAI, Leistungsphasen 1-6.

title: Stiftungshaus im Ahlenmoor – Tragwerksplanungsleistungen

description: Die Naturschutzstiftung des Landkreises Cuxhaven plant die Umnutzung des ehemaligen Heidelbeerhofes in Ahlen-Falkenberg (Gemeinde Wanna, LK Cuxhaven) zum Verwaltungs- und Betriebssitz der Naturschutzstiftung.Für das „Stiftungshaus im Ahlenmoor“ sind ein teilweiser Umbau des alten Hofgebäudes und der Neubau eines zweigeschossigen Verwaltungsgebäudes vorgesehen. Des Weiteren sollen in einer vorhandenen Maschinenhalle Sozialräume für die Mitarbeiter der Landschaftspflege eingebaut werden. Dabei legt die Naturschutzstiftung besonderen Wert auf eine nachhaltige Bauweise und die Verwendung nachwachsender Rohstoffe am Bau. Die Maßnahme erhält eine EFRE-Förderung und ist aufgrund der förderrechtlichen Bestimmungen bis zum 31.12.2022 fertigzustellen. Im Rahmen der Fördermittelbeantragung wurde bereits durch ein Architekturbüro die Grundlagenermittlung und Vorplanung (Leistungsphasen 1-2 gem. HOAI) im Leistungsbild Objektplanung Gebäude erarbeitet.

street: Vincent-Lübeck-Straße 2

street: Ammerländer Heerstraße 368, 26129 Oldenburg, Deutschland


title: Generalunternehmerleistungen für den Umbau des NEW-Hauptverwaltungsgebäudes in Mönchengladbach

description: Die NEW AG plant den Umbau ihres Hauptverwaltungsgebäudes am Standort in 41236 Mönchengladbach, Odenkirchener Straße 201 zum Multispace-Gebäude. In dem bestehenden Bürogebäude der NEW AG sollen im EG bis 3. OG neue Multispace-Flächen mit ca. 230 Arbeitsplätzen geschaffen werden. Das Gebäude hat fünf oberirdische Geschosse und ein Untergeschoss. Im Untergeschoss befinden sich Lager und Technikräume. Das EG bis 4. OG hat zur Zeit eine Büronutzung mit abgetrennten Büros. Das 4. OG und die Fassade sind gerade saniert und umgebaut worden. Im 5. OG befindet sich die bestehende Haustechnik. Das Gebäude ist im 1. OG mit einem zweigeschossigen Pavillon und im Untergeschoss mit einer Tiefgarage baulich verbunden. In beiden Bereichen finden keine Umbaumaßnahmen statt. Der Bauablauf sieht den Umbau etagenweise vom 3. OG zum Erdgeschoss vor. Die Etagen, in denen keine Umbaumaßnahmen stattfinden, sollen weiterhin genutzt werden.Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Generalunternehmerleistungen für das Bauvorhaben, das heißt sämtliche erforderlichen Bauleistungen. Hierzu gehören insbesondere folgende Leistungen und Schnittstellen:- zunächst vollständige Entkernung der Bereiche inkl. Trennen der Medienversorgung der Etagen,- Neuausbau mit allen üblichen Baugewerken (Trockenbau, Bauelemente, Mauerwerk etc.),- Neuausbau mit allen üblichen TGA-Gewerken (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro etc.),- Tischlerseitiger Ausbau erfolgt bauseits; diese Gewerke sind durch den GU zu koordinieren,- Aufbau neuer TGA-Zentralen im Untergeschoss,Geplante Planungs- und Bauzeiten:- Ausführungs-/Werkplanung: Dezember 2021 - Januar 2022,- Baubeginn: ca. Dezember 2021,- Bauzeit: je Geschoss ca. sieben Monate; nur ein Geschoss kann gleichzeitig umgebaut werden,- Fertigstellung: ca. Dezember 2023,Gesamtfläche: ca. 4.400 m² Nutzfläche,Arbeitsplätze in Multispace und Einzelräumen: ca. 230,Übliche Nebenräume sind zu realisieren (Besprechungsräume, Teeküchen, Allgemeinflächen etc.),Die Geschosshöhen betragen max. 4,50 m,Im EG ist ein IT-Raum nebst Kabelwegen vorhanden, der während der Bauzeit zu schützen ist.Der Auftragnehmer hat einen schlüsselfertigen und funktionstüchtigen Ausbau inklusive der Herrichtung der Freianlagen im Bereich des beanspruchten Baufeldes zu erstellen.

title: Umbau des NEW-Hauptverwaltungsgebäudes in Mönchengladbach (Multispace)

description: Die NEW AG plant den Umbau ihres Hauptverwaltungsgebäudes am Standort in 41236 Mönchengladbach, Odenkirchener Straße 201 zum Multispace-Gebäude. In dem bestehenden Bürogebäude sollen in 4 Geschossen neue Multispace-Flächen mit ca. 230 Arbeitsplätzen geschaffen werden.Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Generalunternehmerleistungen für das Bauvorhaben, das heißt sämtliche erforderliche Bauleistungen. Der Auftragnehmer hat einen schlüsselfertigen und funktionstüchtigen Ausbau inklusive der Herrichtung der Freianlagen im Bereich des beanspruchten Baufeldes zu erstellen. Die NEW AG ist öffentlicher Auftraggeber und beabsichtigt daher, die Generalübernehmerleistungen nach den Vorgaben der EU VOB/A europaweit auszuschreiben und zu vergeben.

NEW AG

street: Odenkirchener Str. 201

Ernst Kreuder GmbH & Co. KG

street: Hocksteiner Weg 22


name: Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg

title: Strickjacken

description: Lieferung von Strickjacken

street: Am Baruther Tor 20

Boriana AD

street: Struga Street 1

countryName: BG


description: Unterhalts- und Grundreinigung (3 Objekte) von einer jährlichen Reinigungsfläche von rund 2 700 000 qm.Die Grundreinigung erfolgt erstmals in den Sommerferien 2021.

description: Unterhalts- und Grundreinigung (1 Objekt) von einer jährlichen Reinigungsfläche von rund 2 500 000 qm.Die Grundreinigung erfolgt erstmals in den Sommerferien 2021.

description: Unterhalts- und Grundreinigung (2 Objekte) von einer jährlichen Reinigungsfläche von rund 1 400 000 qm.Die Grundreinigung erfolgt erstmals in den Sommerferien 2021.

title: Unterhaltsreinigung an Schulen

description: Vergabe von Leistungen der Gebäudereinigung. Es werden 3 Lose ausgeschrieben.Los 1: Unterhalts- und Grundreinigung Schulobjekte in Heilbronn Los 2: Unterhalts- und Grundreinigung Kreisberufsschulzentrum Heilbronn Los 3: Unterhalts- und Grundreinigung Schulobjekte in Neckarsulm und Lauffen.

Landratsamt Heilbronn

street: Lerchenstr. 40


title: Rahmenvertrag externe Unterstützung Microsoft Spezialisten

description: Rahmenvertrag für externe Unterstützung im Bereich Active Directory, System Center Operations Manager und Fileservice.

street: An der Küppe 2

name: Arbeitsbereich Z 42 – Förmliche Vergabeverfahren


name: LB Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, Zentrale Vergabestelle, Sitz NL Nord-West

title: Landkreis Altmarkkreis Salzwedel — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

description: Leistungsart und Leistungsumfang sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

title: Landkreis Stendal — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Jerichower Land — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Stadt Magdeburg — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Bördekreis — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Harz — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Mansfeld-Südharz — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Saalekreis — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Stadt Halle (Saale) — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Wittenberg — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Stadt Dessau-Roßlau — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Landkreis Anhalt-Bitterfeld — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Burgenlandkreis — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Salzlandkreis — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege

title: Dienstleistungen des infrastrukturellen Facility Managements auf landeseigenen Grundstücken — Gehweg-/Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege (Lose 1 bis 14) (NML 231-19)

description: Zur Ausschreibung kommen Dienstleistungen des infrastrukturellen Facility Managements (Gehweg- /Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege) auf landeseigenen Grundstücken in den Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Sachsen-Anhalt.Die Ausschreibung wird in 14 Lose aufgeteilt. Jedes Los erhält einen Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Die Anzahl der Liegenschaften wird sich während der Vertragslaufzeit durch Zu- und Abgänge verändern.


name: SWD Sicherheits- & Werttransportdienste GmbH Dresden

title: Externer Dienstleister für den Objektschutz mit Einlass- und Kontrolldienst für das Polizeiliche Behördenareal Stauffenbergallee 18 in 01099 Dresden

description: Die Polizeidirektion Dresden beabsichtigt folgende Leistungen an ein Wach- und Sicherheitsunternehmen mit Wirkung vom 1. August 2021 zu vergeben:I. Einlass- und Kontrolldienst: Den Einlass- und Kontrolldienst (EKD) im Objekt Stauffenbergallee 18, 01099 Dresden. Dabei sind folgende Zeiten mit einem Mitarbeiter des extern beauftragten Sicherheitsunternehmens zu besetzen:• täglich in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr• täglich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 UhrZusätzlich sind folgende Zeiten mit einem weiteren Mitarbeiter zu besetzen:• montags bis freitags (außer an Feiertagen, sowie nicht am 24. und 31. Dezember) in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr.II. Objektbewachung: Die Bewachung des Objektes Stauffenbergallee 18, 01099 Dresden (im Auftrag des Sächsischen Staatsbetriebes Immobilien- und Baumanagement). Dabei sind folgende Zeiten mit einem Mitarbeiter des extern beauftragten Sicherheitsunternehmens zu besetzen:• täglich in der Zeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr• täglich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:00 UhrDie Rechnungslegung erfolgt getrennt nach Einlass- und Kontrolldienst (I.) und Objektbewachung (II.).

description: Die Polizeidirektion Dresden beabsichtigt folgende Leistungen an ein Wach- und Sicherheitsunternehmen mit Wirkung vom 1. August 2021 zu vergeben:— Einlass- und Kontrolldienst,— Objektbewachung.

Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum

street: Lützner Straße 218

street: Bärensteiner Straße 18


name: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW

title: REZ NRW 45ind Jobcenter Krefeld

description: Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung — Individuelle Aktivierungsmaßnahme — nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III für ca. 24 Teilnehmerplätze des JC Krefeld im Bezirk des REZ NRW.

street: Josef-Gockeln-Str. 7

SBH West GmbH

street: Dickampstr. 5


name: Bezirkskliniken Mittelfranken, Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen) des Bezirks Mittelfranken

title: Speisenversorgung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth

description: Leistungen zur Belieferung mit Speisen der Einrichtung Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth (Jakob-Henle-Str. 1c, 90766 Fürth) des Auftraggebers sowie damit verbundene Leistungen. Ziel ist die Erbringung eines attraktiven gastronomischen Angebotes in höchster Qualität und Perfektion. Für die Patienten der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth soll eine vollwertige und vollumfängliche Verpflegung mit einem Angebot für Frühstück, Mittag- und Abendessen geliefert werden. Speziell auf die Patienten zugeschnittene Ernährungs- und Diätkonzepte sollen durch den Caterer umgesetzt werden.  Im Hinblick auf das Angebot zählen ernährungsphysiologisch ausgewogene und vielseitige Speisepläne, die Einarbeitung der neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse, die Förderung der Gesundheit, die Steigerung des Wohlbefindens der Kunden, sowie die aktive Gesundheitsförderung.  Geschmack, Frische, Gesundheitswert, Abwechslung und Auswahl haben oberste Priorität und sind in der Speisenauswahl zu berücksichtigen. HACCP Standards werden generell eingehalten und beachtet. Die Angebote sind ständig nach neuesten ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammen zu stellen. Es gelten die Referenzwerte und die Vorgaben der höchsten Qualitäten gemäß des deutschen Lebensmittelbuches und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (= DGE).  Weitere Details zur Leistung entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen, insbesondere der dortigen Leistungsbeschreibung.

description: Belieferung mit verschiedenen Speisen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth (Jakob-Henle-Str. 1c, 90766 Fürth) der Bezirkskliniken Mittelfranken, sowie damit verbundene Leistungen

street: Feuchtwanger Straße 38

Primus Service GmbH

street: Unnauer Weg 5-7


name: Stadt Bad Driburg vertreten durch die Kommunal Agentur NRW GmbH

title: Lieferung Fahrgestell HLF10

title: Lieferung Aufbau HLF 10

title: Lieferung Beladung HLF 10

description: Lieferung eines HLF 10 für die Feuerwehr der Stadt Bad Driburg Los1 Fahrgestell Los2 Aufbau Los3 Beladung

street: Am Rathausplatz 1


description: Die Stadt Bad Camberg ist Eigentümerin und Betreiberin des Freizeit- und Erhohlungbades Bad Camberg (Am Eltwerk 1). Das unmittelbar im Stadtkern gelegene Freibad ist von Mai bis September geöffnet und verfügt über ein beheiztes Schwimmerbecken, ein Sprungbecken und Freizeitbecken mit Strömungsdüsen und Rutsche. Außerdem gibt es Planschbecken für Kleinkinder sowie ein Warmwasserbecken mit Massagedüsen. Der Zugang und Nutzung ist barrierefrei gestaltet. Das Bad Camberger Freizeit- und Erholungsbad besteht seit 1979 und hat für die Kurstadt Bad Camberg eine große Bedeutung. Durch seine zentrale Lage im Ortskern ist es sowohl fußläufig, als auch mit dem PKW gut zu erreichen und seine Nähe zum Radweg „R8“ macht das Bad auch für Besucher aus den benachbarten Ortschaften interessant.Das Bad sowie die dazugehörige Infrastruktur der Gebäude und Technik sind mittlerweile in einem sanierungsbedürftigen Zustand (insbesondere wegen nicht DIN-gerechter Beckenhydraulik und Beckenschäden sowie mangelhafter Querdurchströmung).Deshalb hat der Magistrat bereits im Jahr 2016 eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die ergab, dass zur Sicherstellung eines wirtschaftlicheren und vorschriftsmäßigen Badebetriebs umfangreiche Maßnahmen erforderlich werden.Die Umsetzung der Bau- und Sanierungsarbeiten sollen im Zeitraum 09/2022 bis 05/2024 erfolgen.Das Honorar soll unter Zugrundelegung der Honorarenordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der derzeit geltenden Fassung vereinbart werden. Die Mindest- und Höchstsätze gelten nicht. Bieter haben die Möglichkeit, auf das HOAI-Honorar für die Grundleistungen einen pauschalen prozentualen Abschlag oder Zuschlag anzubieten.Die Leistungen zur Statik betreffen aus dem Leistungsbild Tragwerksplanung die Leistungsphasen 1-6 (§§ 49 ff.) Die Vergabestelle wird die Leistungen stufenweise für beide Leitungsbilder in 3 Leistungsstufen beauftragen. Beauftragt werden in Leistungsstufe 1 zunächst die Leistungsphasen 1 bis 4. Zu erbringen sind ferner Besondere Leistungen und Sonderleistungen gem. Leistungsbeschreibung. Es besteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf eine weitergehende Beauftragung von Leistungen. Weitere Leistungsstufen wären die Leistungsphasen 5 bis 6 (Leistungsstufe 2) sowie als besondere Leistung die Begleitung der Rohbauarbeiten (Leistungsstufe 3).Die Vergabestelle geht vorläufig von anrechenbaren Kosten in KG 300 für Baukonstruktion (Ersatzneubau) von 1,57 Mio. EUR netto und für die KG 500 (inklusive der Sanierung der Bestandsbecken) von 2,99 Mio. EUR netto aus. Für die KG 400 (Technische Anlagen) wird von 2,36 Mio. EUR netto (inkl. nutzungsspezifischer Anlagen) ausgegangen.Honorarzone und Honorarsatz des Leistungsbildes Tragwerksplanung schätzt die Vergabestelle auf HZ III unten.Die Stadt Bad Camberg möchte bei der Sanierung auf Fördermittel durch das Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) zurückgreifen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Projekt nur durchgeführt werden soll, wenn die entsprechende Zuwendungen erhalten werden.Die Stadt prüft z.Z. auch weitere zusätzliche bzw alternative Fördermöglichkeiten.

title: Freibadsanierung Tragwerkplanung

description: Die Stadt Bad Camberg vergibt für die Freibadsanierung Leistungen zu Abbruch, Sanierung und Neubauplanung. Gegenstand dieses Verfahrens sind Leistungen der Tragwerksplanung für den Neubau eines Sanitär- und Umkleidegebäudes und Überprüfung der Standsicherheit der zu sanierenden Schwimmbecken.

Magistrat der Stadt Bad Camberg

street: Am Amthof 15


name: Regens-Wagner-Stiftung Dillingen als Rechtsträger von Regens Wagner Burgkunstadt vertreten durch die Direktion der Regens-Wagner-Stiftungen

description: Beschaffung von EDV-Ausstattung im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Sonderbudget Lehrerdienstgeräte:50 Stück Convertible 2in14 Stück Notebook.

title: Lieferung von EDV-Ausstattung (Lehrerdienstgeräte) für die Regens-Wagner-Schule Dillingen und die Theresia-Haselmayr-Schule

description: Beschaffung von EDV-Ausstattung im Rahmen des Förderprogramms DigitaslPakt Sonderbudget Lehrerdienstgeräte:50 Stück Convertible 2in14 Stück Notebook.

street: Kardinal-von-Waldburg-Str. 1

Firma Reitzner AG

street: Johannes-Scheiffele-Str. 19


description: „Generalübernahme (Planung, Errichtung und Betrieb) einer 5G-Forschungsinfrastruktur entlang einer ca. 30 km langen Bahnstrecke im Erzgebirge“.

title: „Planung, Errichtung und Betrieb einer 5G-Forschungsinfrastruktur“

Technische Universität Chemnitz

street: Straße der Nationen 62


title: Rollregal

description: Hauptmassen:— 1 Regalanlage bestehen aus— 2 feststehenden Doppelregalzeilen,— 6 fahrbaren Doppelregalzeilen,— 2 St. Laufschienen.

title: IGB03 1301-16 Rollregal für das BV Gemeinsames Wissenschaftsgebäude Biodiversität IGB und FU auf dem Grundstück Königin-Luise-Str. 28-30 in 14195 Berlin.

description: Für das nachfolgend beschriebene Bauvorhaben wird eine Rollregalanlage ausgeschrieben, s. Punkt II.2.4.) Beschreibung der Beschaffung.Der Forschungsverbund Berlin e. V. beabsichtigt den Neubau eines „Wissenschaftsgebäudes Biodiversität“ für die Freie Universität Berlin (FU) und das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).Der Neubau wird auf dem Gelände der FU Berlin am Standort Königin-Luise-Straße 28-30 im Ortsteil Dahlem errichtet.Das Baugrundstück mit einer Gesamtfläche von 3 210 qm.Das Baugrundstück ist Bestandteil eines heterogen bebauten dreieckigen Blocks, der durch die Königin-Luise-Straße im Norden, der Arnimallee im Süden und dem Hechtgraben im Westen begrenzt wird.

Forschungsverbund Berlin e.V.

street: Rudower Chaussee 17

Wärme und Wasser GmbH

street: James-Franck-Str. 25


name: Deutsche Rentenversicherung Bund Zentraler Einkauf

title: RV — Entsorgung von Altakten und festen Datenträgern in Berlin

description: Entsorgung von Altakten und festen Datenträgern in Berlin.

Rhenus Data Office GmbH

street: Industriestrasse 5


description: 1. St. Aufzug 1.600kg/ 21 PersonenFörderhöhe 14mGeschwindigkeit 1,0m/s3 HaltestellenBeladung einseitigKabinenwände Edelstahl

title: VE4.06 Aufzug

description: Aufzug für die Erweiterung der Forensik am BKH Schloss Werneck

Bezirk Unterfranken – Baureferat

street: Silcherstr. 5


name: Berndt & Ellend Heizungs- und Sanitär GmbH

title: Sanitär- und Heizungsanlagen

description: Neubau JFE. Das Gebäude besteht aus dem Erdgeschoss und 2 Obergeschossen. Im Erdgeschoss sind die Hausanschlussräume für Elektro, Wärme und Trinkwasser untergebracht. Die Lüftungszentrale befindet sich im 2. OG. Folgende Leistungen müssen angeboten werden:KG 410/420 Sanitär/HeizungInstallation aller Trinkwasser, Schmutzwasser, Regenwasser und Heizungsanlagen gemäßLeistungsverzeichnis.

title: Sanitär- u. Heizungsanlagen KG 410 u. 420

description: Neubau einer Jugendfreizeiteinrichtung, Installation von Sanitär und Heizung

Bezirksamt Spandau von Berlin

street: Carl-Schurz-Str. 2/6

name: SE Personal und Finanzen - Vergabestelle

street: Hildburghauser Str. 110


name: Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises

title: Sanitäranlage

description: Die IGS-Stierstadt bekommt im Zuge Ihres Ausbaus und Erweiterung ein neues Hauptgebäude und ein neues Sporthallengebäude. Im Zuge dieser Maßnahme geht es um die Ausführung der Sanitäran-lagen.

title: Sanitäranlagen

description: Sanitäranlagen:- Abwassernetz, Schmutz- und Regenwasser, fetthaltiges Abwasser- Trinkwassernetz, Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm- Grauwassernetz- Trinkwasser-Aufbereitung- Sanitär-Objekte, Einrichtungsgegenstände- Anschlüsse für Küchentechnik- Kälte-, Wärmedämmung, Brandschutz

street: Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

name: Auskünfte werden ausschließlich über die Online-Plattform subreport ELVis abgewickelt.

HLS Metallbau Anlagentechnik GmbH

street: Friedrich-Engels-Straße 74


description: Die Verbandsgemeinde Loreley beabsichtigt den Umbau und die Sanierung der Marksburgschule in Braubach in 4 Bauabschnitten (1. BA: Teilprojekt 1.4 – Brandschutzmaßnahmen Grundschule gemäß Gefahrenverhütungsschau 12/2018, 2. BA: Teilprojekt 1.2 – Umbau und Sanierung von Teilbereichen der Marksburgschule für die Verlegung der Heizzentrale, 3. BA: Teilprojekt 1.3 – Energetische Sanierung der Dachflächen des Verwaltungstrakts, 4. BA: Teilprojekt 1.1 – Umbau und Sanierung von Teilbereichen der Marksburgschule zu einer zweizügigen Grundschule mit Betreuungsangebot und GTS). Gegenstand der zu vergebenden Leistung ist im Los 3 die Planung der technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4 und 8 (Leistungsphasen 3-9 i.S.d. § 55 i.V.m. Anlage 15 HOAI). Die zu vergebende Leistung beinhaltet als besondere Leistungen das Prüfen und Werten von Nebenangeboten, das Mitwirken bei der Prüfung von Nachtragsangeboten und das Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen.

title: Los 3 Architekten- und Ingenieurleistungen für den Umbau und die Sanierung der Marksburgschule in Braubach

description: Die Verbandsgemeinde Loreley beabsichtigt den Umbau und die Sanierung der Marksburgschule in Braubach in 4 Bauabschnitten. Gegenstand der zu vergebenden Leistung ist im Los 1 die Objektplanung (Leistungsphasen 5-9 i. S. d. § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI), im Los 2 die Planung der technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 1-3 (Leistungsphasen 3-9 i. S. d. § 55 i. V. m. Anlage 15 HOAI) und im Los 3 die Planung der technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4 und 8 (Leistungsphasen 3-9 i. S. d. § 55 i. V. m. Anlage 15 HOAI). Für die Objektplanung liegt eine Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 1-4 i. S. d. § 34 i. V. m. Anlage 10 HOAI) vor. Für die Planung der technischen Ausrüstung liegt eine Vorplanung (Leistungsphasen 1-2 i. S. d. § 55 i. V. m. Anlage 15 HOAI). vor. Die Genehmigungs- und Vorplanung sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen. Der geschätzte Auftragswert beträgt für das Los 1 305 790,85 EUR (netto), für das Los 2 129 447,97 EUR (netto) und für das Los 3 101 091,43 EUR (netto).

Verbandsgemeinde Loreley

street: Dolkstraße 3


name: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

title: Geschäftsanbahnungen im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU 2021, 3. Tranche

description: Geschäftsanbahnung für deutsche Unternehmen aus dem Bereich Digitalisierung in der Bauwirtschaft und dem Bauhandwerk mit Fokus auf Building Information Modeling (BIM) und Smart Home— Zielland: Schweiz,— Branchenschwerpunkt / Ziel: Bauwirtschaft, Handwerk, Elektrohandwerk, Handwerksbetriebe der Baubranche mit einem hohen Digitalisierungsgrad,— möglicher regionale(r) Schwerpunkt(e): Zürich,— Zeitraum: 1. Quartal 2022.Die im Leitfaden beschriebenen Vorgaben sind bei der Projektumsetzung anzuwenden.

description: Das BMWi-Markterschließungsprogramm soll kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Selbstständigen der gewerblichen Wirtschaft sowie fachbezogenen Freien Berufen und wirtschaftsnahen Dienstleistern mit Geschäftsbetrieb in Deutschland den Einstieg in neue Märkte erleichtern und zu weiteren Erfolgen der Exporttätigkeit führen.Geschäftsanbahnungsreisen sind Unternehmerreisen in ein bestimmtes Zielland zu einer bestimmten Branche (z. B. Optik in Frankreich / Abfallwirtschaft in Polen). Zentrales Element ist eine Präsentationsveranstaltung, in deren Rahmen den deutschen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet wird, ihre Technologien und Dienstleistungen einem ausländischen Fachpublikum vorzustellen. Fachreferenten aus Deutschland und aus dem Zielmarkt informieren über relevante Aspekte der jeweiligen Branche. Hinzu kommt eine Get-together-Veranstaltung. Vor der Reise werden Zielmarktanalysen mit umfassenden Informationen über Branche und Markt erarbeitet, die den Teilnehmern zur Verfügung gestellt und auch veröffentlich werden. Das Kernstück der 4- bis fünftägigen Geschäftsanbahnungsreise sind individuell vereinbarte Termine mit potentiellen Kooperationspartnern und Kunden, die im Anschluss an die Präsentationsveranstaltung stattfinden. Für die Projektumsetzung gelten die Vorgaben gem. Anlage 1_ABD und der Leitfäden.

street: Frankfurter Straße 29-35


name: Stadt Dormagen — Der Bürgermeister — Eigenbetrieb Dormagen

description: Herstellung, Lieferung, Aufbau, Vermietung für 24 Monate und Demontage von Raummodulen in Stahlbauweise zur OGS-Erweiterung:Raummodulgröße: Außenabmessung ca. 6,05 m x 39,95 m mit lichter Raumhöhe von mind. 2,45 m, freistehend;— BGF: 238,96 m2,— NGF: 204,64 m2.

title: Raummodule 2021 in Stahlbauweise am Standort Friedensschule: Neusser Str. 26, 41542 Dormagen

street: Paul-Wierich-Platz 1


title: Heizung

description: Installationen gemäß DIN 18380 im Bestand- Ca. 18 StckAnschluss an Bestand- Ca. 22 StkMontage bauseitiger Regelventile- Ca. 240m Installation von Rohrleitungen DN15-DN40- Ca. 37 Stk Heizkörper- Ca. 240m Dämmung an Rohrleitungen- Brandschottungen

title: München Klinik Neuperlach - Umbau Ebene 03 Station 32 - LV 01.730.01 Heizung

München Klinik gGmbH

street: Thalkirchener Straße 48

Höber GmbH

street: Eck 6


name: Stadt Karlsruhe, Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

title: Schloss-Schule Durlach, Erweiterung und Modernisierung, Gebäudeautomation

description: Bauabschnitt 1: - 2 Stück Schaltschränke mit Zubehör - ca. 21 Stück MSR-Komponenten, Regler, etc. - ca. 60 Stück Feldgeräte mit Zubehör Bauabschnitt 2: - 3 Stück Schaltschränke mit Zubehör - ca. 36 Stück MSR-Komponenten, Regler, etc. - ca. 55 Stück Feldgeräte mit Zubehör

street: Zähringerstr. 61

name: Finanz- und Immobilienmanagement, Vergabestelle

Müller Elektrotechnik GmbH

street: Daimlerstraße 19


title: Übernahme, Transport und Entsorgung von Klärschlamm

description: Transport und Entsorgung von ca. 3.200 t Klärschlamm jährlich

Wasserverband Burg c/oStadt Burg

street: In der Alten Kaserne 2

Wiese Umwelt Service GmbH

street: Michel-Vesta-Ring 1-3


description: Folgende Anlagenteile werden von der Baumaßnahme erfasst, erweitert bzw. neu errichtet:Elektrotechnik- Einspeiseleitung von der Energiezentrale zu denGebäudehauptverteilern- Niederspannungsinstallation- Einspeisung der Lüftungs- u. Kälteanlage- Beleuchtung- Sicherheitsbeleuchtung etc.Fernmeldetechnik- Erweiterung der bestehenden vernetzten Brandmeldeanlage- Erweiterung der Anbindung und Installation EDV- und Datennetz- Installation Schwesternrufanlage- Installation einer Ruf- und Sprechanlage- Installation Antennenanlage- Installation der Steuerung der Sonnenschutzanlage

title: Vivantes Klinikum im Friedrichshain (KFH) | Erweiterung Kreißsäle und Neonatologie Haus 11 - ELT/FMT

description: Elektro- und FernmeldetechnikAuf dem Gelände des Vivantes Klinikums im Friedrichshain, Landsberger Allee 49, in 10249 Berlin werden aufgrund steigender Geburtenzahlen die Kreißsäle sowie die Neonatologie erweitert.Die Gesamtbaumaßnahme umfasst die Erweiterung in den Häusern 11, 12 und 17. Gegenstand der jetzigen Maßnahme und dieser Ausschreibung ist der 2. BA (Haus 11).Diese Ausschreibung beinhaltet sämtliche elektro- und fernmeldetechnischen Leistungen, die zur Realisierung der Baumaßnahme notwendig sind.

Vivantes Service GmbH

street: Aroser Allee 72-76


name: Kreis Mettmann – Der Landrat, Amt 10 -Zentrale Vergabestelle-

description: Lieferung von preisgebundenen Schulbüchern für 4 Schulen an 5 Standorte im Norden des Kreises Mettmann.

description: Lieferung von preisgebundenen Schulbüchern für 4 Schulen an 6 Standorten im Süden des Kreises Mettmann.

title: Lieferung von preisgebundenen Schulbüchern bis 31.7.2024 plus optionale einjährige Verlängerung

description: Lieferung von preisgebundenen Schulbücher für 8 Schulen des Kreises Mettmann (aufgeteilt in 2 Lose).

street: Düsseldorfer Str. 26

Buchhandlung Steffen GmbH

street: Malchiner Str. 15

VAL GmbH

street: A.-Bebel-Str. 15


name: Fraunhofer-Gesellschaft, Einkauf und Gerätewirtschaft C2

description: 1 Stück das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE plant die Beschaffung eines Batteriespeichers für das neue "Entwicklungs- und Prüfzentrums für Batterien und Energiespeichersysteme". Der Batteriespeicher wird als Bestandteil des Stromversorgungssystems des neuen Gebäudes "Haidhaus" (Bötzingerstr. 31, 79111 Freiburg im Breisgau) dienen.  Die Batterieintegration wird durch das Forschungsprojekt "Haid-Power" gefördert, im Rahmen des Strategiedialoges Automobilwirtschaft des Landes Baden-Württemberg.  Der bestehende Netzanschlusspunkt des Gebäudes verfügt nicht über ausreichende Leistungsfähigkeit, um den sicheren Betrieb aller geplanten Anlagen zu gewährleisten.  Aus diesem Grund soll die Stromversorgung durch die Integration des Batteriespeichers (und der bestehenden Photovoltaik Anlage) unterstützt werden.  Das geplante Batteriespeichersystem soll, als wesentlicher Teil des innovativen Stromversorgungskonzept, und durch eine "Peak-Shaving" (oder "Load-levelling") Anwendung, den sicheren Betrieb des Gebäudes sicherstellen.  Optionen: 4.1  Technische Unterstützung bei der Implementierung der Treiber für die Kommunikation zwischen Batterieanlage und OpenEMS 4.2 Validierung und Test dder Kommunikation mit EMS-System 10. Verlängerung der Gewährleistung

title: E_035_356372 SchMel-bla Batteriespeichersystem

description: Batteriespeichersystem

street: Hansastraße 27c

name: Einkauf IT, FM, Leasing, Beraterverträge


name: Wilhelm Bockermann Anlagen & Gerätebau GmbH

name: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Magistrat der Stadt Weiterstadt

title: Schlauchpflegeanlage

description: Lieferung und Montage einer Schlauchpflege-Kompaktanlage im Erdgeschoss. Die Einbringung erfolgt vom Innenhof aus über eine außenliegende Tür (BxH = 1,06 x 2,50 m). Der Transport und die Einbringung der Gerätschaften ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.Ausführungszeit: 21. KW 2022 – 23. KW 2022Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,15 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.Vertragsstrafe (§ 18 HVTG)Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.

title: Schlauchpflegeanlage

description: Lieferung und Montage einer Schlauchpflege-Kompaktanlage im Erdgeschoss. Die Einbringung erfolgt vom Innenhof aus über eine außenliegende Tür (BxH = 1,06 x 2,50 m). Der Transport und die Einbringung der Gerätschaften ist in den Einheitspreis einzu Von einer schriftlichen Anforderung der Unterlagen ist abzusehen.Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E84212776 zur Verfügung gestellt!Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen über die Funktion „Teilnahmeantrag/Angebot abgeben“ elektronisch via: www.subreport.deAlle weiteren Informationen erhalten Sie unter: http://www.ladadi.de/ausschreibungen

street: Jägertorstraße 207

street: Spenger Str. 281


description: Ausgleichen Untergrund, verlegen Holzparkett, montieren von Sockelleisten, Oberflächenbehandlung.

title: Holzboden Sanierung und Aufstockung Ellmösl 23

description: Verlegen von Parkettholzboden.

Gemeinde Rottach-Egern

street: Nördliche Hauptstraße 9


name: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

title: Dozentenleistungen IAG — Ruhestand — Was ist wichtig, am Arbeitsplatz und privat?, Los 100 (Vergabebekanntmachung)

description: Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss von Rahmenverträgen für Dozentenleistungen am IAG. Es gelten jeweils die Festsetzungen der Leistungsbeschreibung.Interessierte Unternehmen können für ein Los oder mehrere Lose ein Angebot einreichen. Eine Loslimitierung findet nicht statt.

street: Glinkastraße 40

name: Bitte kontaktieren Sie uns ausschließlich über das DTVP!


name: Zebra Handelshaus GmbH als Vertreterin der Bietergemeinschaft Zebra Handelshaus GmbH und MBS Logistics GmbH

name: Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW

title: Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Antigen-Selbsttests zur Eigenanwendung

description: Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Antigen-Selbsttests zur Eigenanwendung Referenznummer der Bekanntmachung: Vergabe [48-2/2021].

street: Völklinger Str. 4

street: Benzstr. 7


title: Tischlermäßige Arbeiten von Möbel und Einbauten Josef Albers Museum

description: Tischlerarbeiten von Möbel und Einbauten.

description: Tischlerarbeiten.

Stadt Bottrop

street: Paßstr. 6 (Ramada Hotel)

Weber Innenausbau GmbH & Co. KG

street: Werkstr. 3d


title: Dienstleistung Softwareentwicklung mit C# und Beratung

description: Im Rahmen der Modernisierung der bestehenden Anwendungen für die BGHM wird für die Unterstützung der eigenen IT-Abteilung ein externes C#-Entwicklungsteam benötigt.Zu den Inhalten dieser Ausschreibung gehören:— Modernisierung und Weiterentwicklung der bestehenden Anwendungen unter Berücksichtigung der neuesten Microsoft-Technologien,— Nutzung einer neuen Softwarearchitektur für diese Anwendungen unter Berücksichtigung bestehender Hardware und mobiler Endgeräte sowie von Cloud-Technologien,— Optimierung und konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden elektronischen Geschäftsprozesse,— Modernisierung der Benutzeroberfläche.

description: Beschaffung eines erfahrenen und leistungsfähigen C#-Entwicklungsteams bestehend aus bis zu 5 Teammitgliedern.Für die Dienstleistungen dieser Ausschreibung soll ein Rahmenvertrag mit (voraussichtlich) halbjährlichen Einzelabrufen auf Basis von EVB-IT Verträgen (Dienstleistung) geschlossen werden.Leistungsumfang— 1 Teamleiter, ca. 800 PT bei maximaler Vertragslaufzeit von 4 Jahren, erbracht durch eine Person,— 2 Senior C#-Entwickler, ca. 1 600 PT bei maximaler Vertragslaufzeit von 4 Jahren, erbracht durch 2 Personen,— 2 C#-Entwickler, ca. 1 600 PT bei maximaler Vertragslaufzeit von 4 Jahren, erbracht durch 2 Personen.

Berufsgenossenschaftr Holz und Metall

street: Isaac-Fulda-Allee 18

Objektkultur Software GmbH

street: Ritterstraße 5


title: Dacharbeiten

description: LMU München, Neubau eines Diagnostikgebäudes mit Labornutzung— Dacharbeiten für ein Laborgebäude mit 5 Vollgeschossen ohne Unterkellerung, Gebäudehöhe ca. 22 m;— Warmdachaufbau ca. 1 000 m2 einschl. Klempnerarbeiten, mit extensiver Dachbegrünung, NRA An-lagen 5 St.,Seilsicherungssystem.ca. 120 m;— Nebengebäude mit 1 Vollgeschoss, Gebäudehöhe ca. 3 m, ungedämmter Dachaufbau mit extensiverDachbegrünung ca. 91 m2.

title: Dacharbeiten

description: LMU München, Neubau eines Diagnostikgebäudes mit Labornutzung.

Staatliche Bauamt München 2

street: Ludwigstraße 18

REFA Dachbau GmbH

street: Planckstr. 10


name: BilSE Bildungs-Service für Europa, Institut für Bildung und Forschung GmbH

name: Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw)

name: Landesamt für innere Verwaltung M-V, Abteilung Beschaffung/Dienstleistungen

title: JVA Neustrelitz

description: Durchführung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen in der JVA Neustrelitz über einen maximalen Zeitraum von 48 Monaten

title: JVA Waldeck

description: Durchführung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen in der JVA Waldeck über einen maximalen Zeitraum von 48 Monaten

title: JVA Stralsund

description: Durchführung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen in der JVA Stralsund über einen maximalen Zeitraum von 48 Monaten

title: JVA Bützow

description: Durchführung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen in der JVA Bützow über einen maximalen Zeitraum von 48 Monaten

title: Durchführung arbeitstherapeutischer Maßnahmen für den Justizvollzug

description: Durchführung von arbeitstherapeutischen Maßnahmen für den Justizvollzug

street: Lübecker Str. 289

street: Kerstingstr. 2

street: Preuschwitzer Str. 87


description: Die ZDFmediathek ist eines der führenden deutschen Videoportale und Pionier auf diesem Gebiet. Heute ist die ZDFmediathek die digitale Referenz des erfolgreichsten deutschen TV-Senders, die auf allen relevanten Ausspielwegen zu erreichen ist. Außerdem hat das ZDF weitere Online-Produkte entwickelt und etabliert: ZDFtivi, 3sat und ZDFheute machen den Nutzern speziell zugeschnittene Angebote in den Bereichen Kinder-Programm, Kultur und Nachrichten.Alle genannten Plattformen funktionieren aktuell auf derselben technischen Basis. Sie sind unterschiedlich in den Ausprägungen ihrer Frontend-Clients, die sowohl Web-Technologien als auch die relevanten nativen Technologien beinhalten. Die Clients beziehen ihre Daten aus den Backend-Systemen, ihre Frontend-Logik differiert aber je nach Portal oder zentralem Usecase und wird bislang in jeweils eigenen Middleware-Lösungen abgebildet.Wesentlicher Bestandteil dieser Ausschreibung sind die Backend-Komponenten und die Frontend-Clients (ZDFmediathek, ZDFheute, 3sat-Mediathek, tivi-Mediathek).

title: ZDFmediathek 2025

description: Das ZDF beabsichtigt, die Weiterentwicklung und den Betrieb von ZDFmediathek, 3sat- und tivi-Mediathek sowie der ZDFheute neu auszuschreiben. Die bestehenden Portale und das aktuelle Redaktionssystem sollen in ihrer aktuellen Konzeption und Realisierung übernommen, im Fortlauf weiterentwickelt und durch den Teilnehmer betrieben werden. Dazu soll mit einem der Teilnehmer ein Rahmenvertrag für die Dauer von 2 plus optional eins plus eins plus ein Jahr(e) geschlossen werden. In diesem Rahmenvertrag werden einzelne Werke umgesetzt und Dienstleistungen beauftragt.

Zweites Deutsches Fernsehen

street: ZDF-Straße 1

name: Abt. Produktions-, Verwaltungs- und Baueinkauf


description: Im Rahmen dieser Ausschreibung sollen neue „on premise“ Server zur Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen VMware ESXi Serverfarm beschafft, konfiguriert und in Betrieb genommen werden.Eine Schulung der zuständigen Administratoren soll obligatorisch angeboten werdenZusätzlich ist ein Dienstleistungskontingent über 7 Tage, für weitere notwendige Arbeiten mit Themenbezug zu VMware ESXi und VMware Lösungen, als Bestandteil dieser Ausschreibung vorgesehen.

title: Kauf von Servern für eine bestehende ESXi Serverfarm, inklusive einer VMware ESXi Grundinstallation, sowie zugehörigen Schulungsmaßnahme und einem zusätzlichen Dienstleistungskontingent.

description: Im Rahmen dieser Ausschreibung sollen neue „on premise“ Server zur Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen VMware ESXi Serverfarm beschafft, konfiguriert und in Betrieb genommen werden.Eine Schulung der zuständigen Administratoren ist obligatorisch.Zusätzlich ist ein Dienstleistungskontingent über 7 Tage, für weitere notwendige Arbeiten mit Themenbezug zu VMware ESXi und VMware Lösungen, als Bestandteil dieser Ausschreibung vorgesehen.

Landratsamt Weilheim-Schongau

street: Pütrichstraße 8


name: Adler & Olesch Landschaftsarchitekten GmbH

name: Stadt Crailsheim, Ressort 9 Bauen & Verkehr

title: Objektplanung Freianlagen

description: Die Stadt Crailsheim plant die abschnittsweise Umsetzung des "Masteplans Östliche Innenstadt". Zentrale Grundlage des Masterplans ist die Berücksichtigung des Volksfestes, dessen Bestand gesichert werden muss. Gleichzeitig soll aber auch die Festplatzfläche gestalterisch aufgewertet und städtebaulich gefasst werden. Hier spielt auch die Einbindung einer neuen Stadtund Sporthalle in das nähere Umfeld, insbesondere zu der alten Gewerbeschule (JuZe), eine zentrale Rolle. Der Umgriff des Masterplans umfasst eine Fläche von ca. 25 ha. Der Auftragsumfang bezieht sich nur die im Lageplan auf der Vergabeplattform dargestellten Teilflächen.  Im Rahmen der Umsetzung sind folgende Planungsleistungen zu erbringen: Los 1 - Objektplanung Freianlagen LPH 1 - 9 Los 2 - Objektplanung Ingenieurbauwerke LPH 1 - 9 einschließlich örtliche Bauüberwachung, Objektplanung Verkehrsanlagen inkl. Straßenbeleuchtung LPH 1 - 9 einschließlich örtliche Bauüberwachung.

title: Objektplanung Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen.

title: Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Östliche Innenstadt Crailsheim

description: Los 1 - Objektplanung Freianlagen LPH 1 - 9Los 2 - Objektplanung Ingenieurbauwerke LPH 1 - 9 einschließlich örtliche Bauüberwachung, Objektplanung Verkehrsanlagen inkl. Straßenbeleuchtung LPH 1 - 9 einschließlich örtliche Bauüberwachung.

street: Marktplatz 1

street: Marienstraße 8

ISTW Planungsgesellschaft mbH

street: Franckstraße 4


title: Maler-, und Bodenbelag (Teilprojekt Heizung Bürgelschule)

description: Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

title: Sanierung Bürgelschule Teilprojekt Heizung Los 4 Maler,- und Bodenbelag

description: Maler- und Bodenbelagsarbeiten.

Stadt Eberswalde

street: Breite Straße 41-44

name: Tiefbauamt, SG Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung

3 Schilde Gebäudeservice GmbH & Co.KG

street: Freienwalder Straße 68


title: EHealth-Konnektoren

description: Die Konnektoren müssen dem PTV-4-Standard entsprechen und von der Gematik dafür zugelassen sein.Das Angebot soll alle dafür notwendigen Lizenzen (VPN, NFMD, eMP/AMTS, ePa, QES, TBAuth, LDAP-Proxy) umfassen um die oben genannten Funktionalitäten bedienen zu können.— Die Konnektoren müssen über die bestehende Verwaltungssoftware (KMS Advanced Version) administrierbar sein, da die Software bereits im Klinikum eingeführt ist und die Mitarbeiter in der Anwendung der Software geschult sind,— Die Konnektoren müssen in übliche 19"-Schränken bei einer Höheneinheit eingebaut werden können,— Die Konnektoren müssen mit komplexen Netzwerkstrukturen mit einer Vielzahl von Subnetzen zurechtkommen. Die Uniklinik hat ca. 80 segmentierte Subnetze in denen sich PCs befinden, die auf die Konnektoren zugreifen sollen,— Lieferung muss über die sichere Lieferkette erfolgen.

title: EHealth-Terminals

description: — Die Geräte müssen eine aktuelle Zulassung als stationäres Kartenterminal (eHealth) gemäß Zulassungsübersicht der Gematik haben,— Geräte müssen das Lesen der Heilberufeausweise (HBA) und der elektronischen Gesundheitskarte ermöglichen,— Die Geräte müssen als Standalonegeräte ausgeführt sein,— Die Stromversorgung der Geräte muss über PoE möglich sein,— Die Geräte müssen NFC-Karten unterstützen,— Der Anschluss der Geräte muss für mobile Szenarien (Visitenwagen) auch über USB oder über WLAN möglich sein,— Einfache Desinfizierbarkeit der Geräte durch glatte Oberflächen,— Lieferung muss über die sichere Lieferkette erfolgen.

title: Telematik Infrastruktur

description: Telematik Infrastruktur.

Universitätsklinikum Freiburg

street: Agnesenstraße 6-8

name: Zentrum für Digitalisierung und Informationstechnologie


name: Gemeinde Schwanewede c/o Landkreis Osterholz - Zentrale Vergabestelle -

title: Neubau Kita Hospitalstraße: Objektplanungsleistungen - Gebäude inkl. Brandschutz

description: Die Gemeinde Schwanewede plant den Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte. Die hierfür beabsichtige Grundstücksfläche ist ein Teil der bis zum Jahr 2015 bestehende „Lützow-Kaserne“ der Bundeswehr. Die Aufstellung des erforderlichen und gleichnamigen B-Planes Nr. 236 „Kita Hospitalstraße“ befindet sich aktuell im Aufstellungsverfahren. Mit der Erteilung der Rechtskraft des Verfahrens ist zum Jahresende 2021 zu rechnen. Aus diesem Grund werden die Architekten – inkl. Brandschutzkonzept – parallel zum Bauleitverfahren stufenweise vergeben.

street: Osterholzer Str. 23


name: Evangelische Jugendhilfe Schweicheln, Träger Diakonieverbund Schweicheln e.V.

name: Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum NRW

title: REZ NRW 45ind JC Herford

description: Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - Individuelles Förderzentrum NRW - nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB III für ca. 60 Plätze für Teilnehmende des JC Herford im Bezirk des REZ NRW

street: Josef-Gockeln-Str. 7

street: Herforder Straße 219


title: Los 1 Vertragsführung Rahmenvertrag Sachversicherung für Gesellschaften der Deutsche Bahn AG mit benannten Standorten in Deutschland

description: Gegenstand der Vergabe hier ist die Vertragsführung (Los 1) des Rahmenvertrags für die Sachversicherung auf Basis einer All Risk Versicherung, über den die deutschen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Deutsche Bahn AG ihre benannten Standorte auf Neuwertbasis versichern können. Die Mindest-Führungsquote beträgt 30 %. Die Bieter haben die Möglichkeit, auch eine höhere Führungsquote bis maximal 50 % anzubieten. Weitere Informationen enthalten die Vergabeunterlagen.

title: Los 2 Beteiligung Rahmenvertrag Sachversicherung für Gesellschaften der Deutsche Bahn AG mit benannten Standorten in Deutschland

description: Los 2 dieser Ausschreibung (Beteiligung am Rahmenvertrag der Sachversicherung benannte Standorte DB AG) ist auf  https://www.subreport.de aus technischen Gründen unter den Referenzen E55868422 separat bekannt gemacht.

Deutsche Bahn AG

street: Potsdamer Platz 2

name: DVA Deutsche Verkehrs-Assekuranz-Vermittlungs-GmbH, Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg


name: Toyota Material Handling Deutschland GmbH

title: Flurfördergeräten

description: Lieferung von:— einem E-Gabelstapler, — 3 E-Vertikalkommissionierern, — 3 E-Sitz-Schubmaststaplern, — einem E-Geh-Niederhubwagen und — einem Batteriemanagementsystem mit 4 fahrzeugunabhängigen Ladestationen.

title: Flurfördergeräten

description: Lieferung von Flurfördergeräten für die Polizei Sachsen.

Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum

street: Lützner Straße 218

street: Hannoversche Str. 113


description: Lieferung eines Sonderlöschfahrzeugs (SoLF)

Flughafen Düsseldorf GmbH

street: Flughafenstr. 105

name: Flughafen Düsseldorf GmbH – zentraler Einkauf


title: Saarbrücken

description: Unterhaltsreinigung in Spielbanken an 7 Standorten. Reinigung von ca. 700 Glückspielautomaten ca. 30 Pokerautomaten und 60 Spielterminals.

title: Saarlouis-Nennig (Schloss Berg)

description: Unterhaltsreinigung und Spielautomatenreinigung für die Saarland-Spielbank GmbH an 2 Standorten in Saarlouis und Nennig.

title: Homburg-Neunkirchen

description: Unterhaltsreinigung und Spielautomatenreinigung für die Saarland-Spielbank GmbH an 2 Standorten in Homburg und Neunkirchen.

title: Gebäudereinigung Saarland-Spielbank

description: Unterhaltsreinigung für die Saarland-Spielbank GmbH an 7 Standorten im Saarland.

Saarland-Spielbank GmbH

street: Saaruferstraße 17

F. J. Peterhoff GmbH

street: Kölner Landstraße 240

WISAG

street: Nikolaus-Otto-Straße 9


name: Stadt Gelsenkirchen, 10/4.1 – Zentrale Beschaffungsstelle

title: Auftragsvergabe HFP GmbH

description: Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland statt. Gelsenkirchen ist einer der zehn Austragungsorte.Jeder der zehn Veranstaltungsorte hat die Verpflichtung zur Aufstellung eines sogenannten Host City Konzepts. Das Host City Konzept ist das Schlüsseldokument, das Erklärungen, Pläne, Budgets, Karten und alle anderen notwendigen Informationen im Zusammenhang mit den verschiedenen Aktivitäten und Projekten in der jeweils austragenden Stadt enthält.Die Fußball-Europameisterschaft ist ein Projekt, bei dem eine Vielzahl von Akteuren (Referate der Stadt Gelsenkirchen sowie andere Institutionen inkl. Stadion) zu beteiligen sind. Die Organisationsstruktur für die Projektarbeit ergibt sich aus kommunalübergreifenden Arbeitsgruppen, die die verschiedenen Themenbereiche der Turnieranforderungen bearbeiten und entsprechend konzeptionieren.Im Projektzeitrum bedarf die EURO 2024 Projektleitung der Stadt  Gelsenkirchen speziell der Unterstützung in Hinblick auf die Erstellung,  Ausarbeitung, Weiterführung und Finalisierung des Host City Konzeptes und  der Entwicklung, Fortschreibung und Integration der Teilkonzepte. Zugleich  wird die Unterstützung der operativen Detailplanung, deren Umsetzung samt Ausschreibungen und der Abschluss der EURO 2024 im Leistungsumfang  erfasst sein.Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Leistungsbeschreibung.

title: Organisatorische Beratungsleistungen zur Vorbereitung und Umsetzung der Fußball-Europameisterschaft (EURO 2024) in Gelsenkirchen

description: Gelsenkirchen ist ein Austragungsort der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024. Die Stadt Gelsenkirchen beabsichtigt die Vergabe für eine externe organisatorische Beratung zur Vorbereitung des zu erstellenden Host City Konzepts.

street: Wildenbruchplatz 7

name: Referat 10 – Personal und Organisation, 10/4.1 – Zentrale Beschaffungsstelle

HFP GmbH

street: Kölner Str. 201-203


title: Auftragsvergabe Siemens Healthcare GmbH

description: Zu beschaffen ist ein modernes integriertes SPECT-CT-System. Die SPECT-Komponente soll hierbei in ihrer Leistung Geräten der Spitzenklasse für höchste Anforderungen in allen Bereichen der SPECT-Diagnostik entsprechen, die in der universitären Forschung und Lehre sowie einer Klinik der Maximalversorgung jetzt oder in absehbarer Zeit angefordert werden können.

title: SPECT-CT

Universitätsklinikum Münster

street: Albert-Schweitzer-Campus 1 Gebäude A3

Siemens Healthcare GmbH

street: Karlheinz-Kaske-Str. 2


title: Lieferung von Taschenrechnern

description: Ca. 5 200 grafikfähige Taschenrechner und Schultaschenrechner.

title: Lieferung von Taschenrechnern

description: Lieferung von ca. 5 200 grafikfähigen Taschenrechnern und Schultaschenrechnern für Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig.

Stadt Leipzig, Amt für Schule

street: Georg-Schumann-Straße 357

DynaTech

street: Am Brand 4


title: Rahmenvertrag über Sammelschließanlagen und Überdachungen inkl. einer Buchungs-, Reservierungs-, Zutrittskontroll- und Abrechnungssoftware als Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) (Bike+Ride-Offensive)

description: Rahmenvertrag über die Herstellung, Lieferung und Montage/Aufbau von Sammelschließanlagen und Überdachungen für Radabstellanlagen inkl. einer Buchungs-, Reservierungs-, Zutrittskontroll- und Abrechnungssoftware als Software-as-a-Service an den Bahnhöfen der DB Station&Service AG, Laufzeit 4 Jahre.

DB Station&Service AG

street: Washingtonplatz 2

name: Evelyn Slotty, Richelstraße 3, 80634 München