name: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Procedencia

value: PARAGUAY

Presentacion

value: BOLSA

Fabricante

value: SUPERMIX

description: Balanceado para Porcino - Desarrollo - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Peces - Alevines - Bolsas de 25 a 40 kgr.

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

Procedencia

value: BRASIL

Fabricante

value: D-HEUS

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Lactación - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Bovino - Sal Mineral- Bolsas de 30 a 40 kgr.

description: Sal mineral

description: Productos veterinarios musculo-esqueletico o del sistema nervioso

description: Balanceado para Porcino - Gestante - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - Reproductor - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Bovino - Sal Mineral - Bolsas de 30 a 40 kgr.

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

value: COLONIAL

description: Balanceado para Porcino - Afrecho de Trigo - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Bovino - Vaquilla - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Porcino - Iniciador - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - Terminación - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - Lactacion - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Aves - Crecimiento - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado para Bovino - Desmamante - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ovino - Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Bovino - Alta Producción - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Aves - Postura - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Terminación - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para cabra - Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para cabra- Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para cabra Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para Peces - Crecimiento - Bolsas de 25 a 40 kgr.

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Desarrollo - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado aves - Iniciador Ponedora - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para conejo - Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para conejo

description: Alimento granulado para roedores / lagomorfo

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Preinicial - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Gestación - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Porcino - Maíz -Bolsas de 40 a  50 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Sal mineral

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Porcino - Expeller de Soja - Bolsas de 30 a 40 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Sal mineral

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Porcino - (Núcleo) Iniciador - Bolsas de 20 a 30 kgr.

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

title: res_adjudicacion_casa_deggeller___insumos_forrajeros_y_balanceados_1605095606639.pdf

title: dictamen_13___insumos_forrajeros_1605095603642.pdf

title: co___insumos_forrajeros_y_balanceados___ajustado_1605108375890.pdf

title: acta_de_apertura___balanceados_e_iinsumos_forrajeros_1605095579856.pdf

title: notificaciones_insumos_forrajeros_y_balanceados_1605095630044.pdf

title: 1 - LOTE 01 - Centro de Capacitación y Cría de Cerdos

title: 7 - LOTE 07 - Escuela Agrícola de San Pedro

title: 9 - LOTE 09 - Escuela Agrícola de Minga Guazú

title: 6 - LOTE 06 - Escuela Agrícola de Capiibary

title: 4 - LOTE 04 - Escuela Agrícola de Caázapa

title: 3 - LOTE 03 - Escuela Agrícola de Villarrica

title: 2 - LOTE 02 - Escuela Agromecánica De Caácupe

title: 5 - LOTE 05 - Escuela Agrícola de San Juan Bautista

title: 8 - LOTE 08 - Escuela Agrícola de Concepción

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Sal mineral

description: Balanceado para Aves - Iniciador Ponedora - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Balanceado para Conejo - Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para conejo

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ovinos- Engorde - Bolsas de 25 a 30 kgr.

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Sal mineral

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Sal mineral

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Sal mineral

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ovino

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para cabra

description: Comida para animales varios

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para porcino

description: Comida para cerdos

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Balanceado para Ganado Vacuno

description: Maiz para pienso

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Alimento para peces

description: Alimento granulado para peces

title: ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS E INSUMOS FORRAJEROS PARA ANIMALES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 375354 Version 1

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: dictamen_de_precio_con_antecedentes_balanceado_animales_1598987167220.pdf

title: constancia_plurianual_de_balanceado_310_1598462429658.pdf

title: llamado_publico_1598992146644.pdf

title: cdp_balanceados_1598463581229.pdf

title: resolucion_732_balanceados_e_insumos_animales_1598462444751.pdf

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: YEGROS N° 437 E/ 25 DE MAYO Y CERRO CORA - EDIF. SAN RAFAEL PISO 11 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

legalName: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: CELIA RAMONA GUACHIRE- YENNY ARECO CABRERA

EL CASTILLO S.A.

streetAddress: DEFENSORES DEL CHACO Y PYCAZU - MERCADO DE ABASTO - BLOQUE B - LOCALES NRO. 04 Y 05

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: EDGARDO EMILIANO GIL RODRIGUEZ - NIDIA CAÑETE DE GIL - JOSÉ FERNANDO GIL CAÑETE - GONZALO GIL CAÑETE

CASA DEGGELLER SRL

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: DIVINA MARIA LIZ OJEDA DIAZ DE DEGGELLER

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Alimentos y Suplementos para aves

description: Alimento granulado para peces

description: Alimento granulado para peces

description: Comida para animales varios

description: Comida para animales varios

description: Comida para cerdos

description: Comida para cerdos

description: Harina de Cereales

description: Harina de Cereales

description: Maiz para pienso

description: Maiz para pienso

description: ADQUISICIÓN DE BALANCEADOS E INSUMOS FORRAJEROS PARA ANIMALES

title: contrato_n__24_2020___id_375354___casa_deggeller_1606856920117.pdf

title: nota_de_notificacion_contrato_24_20___casa_deggeller_375354_1606856923673.pdf

title: NOTA DE REMISION / ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

title: nr___acta_1619615492223.pdf

title: nr___acta_1619615492366.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_43___balanceados_caacupe_deggeller_s_r_l_1607978583895.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_43___balanceados_caacupe_deggeller_s_r_l_1607978584056.pdf

title: nr___acta_1619615356504.pdf

title: nr___acta_1619615356281.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 143

title: nota_de_remisi_n_n__143___balanceados___caacup__1625844792407.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__143___balanceados___caacup__1625844792607.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_44___balanceados_cccc_deggeller_s_r_l_1607950138294.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_44___balanceados_cccc_deggeller_s_r_l_1607950184838.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_44___balanceados_cccc_deggeller_s_r_l_1607950184690.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 141

title: nota_de_remisi_n_n__141___balanceados___san_pedro_1625854875463.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__141___balanceados___san_pedro_1625854875240.pdf

title: nr___acta_1619614913381.pdf

title: nr___acta_1619614913158.pdf

title: INSUMOS FORRAJEROS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES

title: recepciones___balanceados___concepcion_1608210159016.pdf

title: recepciones___balanceados___concepcion_1608210158574.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_45___balanceados_villarrica_deggeller_s_r_l_1607950353164.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_45___balanceados_villarrica_deggeller_s_r_l_1607950353031.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 136

title: nota_de_remisi_n_n__136___balanceados___villarrica_1625861417195.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__136___balanceados___villarrica_1625861417455.pdf

title: nr___acta_1619615302500.pdf

title: nr___acta_1619615302314.pdf

title: nr___acta_1619615217209.pdf

title: nr___acta_1619615217476.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_47___balanceados_caazapa_deggeller_s_r_l_1607950446324.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_47___balanceados_caazapa_deggeller_s_r_l_1607950446520.pdf

title: recepciones___balanceados___capiibary_1608209854429.pdf

title: recepciones___balanceados___capiibary_1608209854814.pdf

title: recepiones___balanceados___san_pedro_1608210054734.pdf

title: recepiones___balanceados___san_pedro_1608210054923.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 137

title: nota_de_remisi_n_n__137___balanceados___cccc_1625861335094.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__137___balanceados___cccc_1625861335285.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_52___balanceados_minga_guazu_deggeller_s_r_l_1607950632429.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_52___balanceados_minga_guazu_deggeller_s_r_l_1607950632614.pdf

title: nr___acta_1619615145526.pdf

title: nr___acta_1619615145294.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 139

title: nota_de_remisi_n_n__139___balanceados___san_juan_bta__1625841701207.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__139___balanceados___san_juan_bta__1625841701033.pdf

title: nr___acta_1619615085105.pdf

title: nr___acta_1619615085327.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 135

title: nota_de_remisi_n_n__135___balanceados___minga_guaz___1__1626053424476.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__135___balanceados___minga_guaz___1__1626053424735.pdf

title: nr___acta_1619614988455.pdf

title: nr___acta_1619614988678.pdf

title: NOTA DE REMISION / NOTA DE RECEPCION

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_48___balanceados_san_juan_deggeller_s_r_l_1607950560564.pdf

title: nota_remisi_n_nota_recepci_n___oc_48___balanceados_san_juan_deggeller_s_r_l_1607950560734.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 142

title: nota_de_remisi_n_n__142___balanceados___concepci_n_1626053110994.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__142___balanceados___concepci_n_1626053111247.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 140

title: nota_de_remisi_n_n__140___balanceados___capiibary_1625854773490.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__140___balanceados___capiibary_1625854773716.pdf

title: NOTA DE REMISIÓN N° 138

title: nota_de_remisi_n_n__138___caazap__1625842517629.pdf

title: nota_de_remisi_n_n__138___caazap__1625842517816.pdf

title: nr___acta_1619615428485.pdf

title: nr___acta_1619615428207.pdf

title:
LOTE Nº 09
ESC. AGR. MINGA GUAZU - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619552179932.pdf

title: LOTE Nº 02 ESCUELA AGROMECANICA CAACUPE - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_43___balanceados_caacupe_deggeller_s_r_l_1607546552183.pdf

title:
LOTE Nº 07
ESC. AGR. SAN PEDRO - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619552054220.pdf

title: LOTE Nº 02 ESCUELA AGROMECANICA CAACUPE - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_02___o_c__n__22___caacup__1625164727582.pdf

title:
LOTE Nº 01
CENTRO DE CAPACITACION Y CRIA DE CERDOS - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_44___balanceados_cccc_deggeller_s_r_l_1607546707054.pdf

title:
LOOTE N° 07
ESC. AGR. SAN PEDRO - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_07___o_c__n__27___san_pedro_1625165252461.pdf

title:
LOTE Nº 01
CENTRO DE CAPACITACION Y CRIA DE CERDOS - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619551077870.pdf

title:
LOTE Nº 08
ESC. AGR. CONCEPCION - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_51___balanceados_concepcion_deggeller_s_r_l_1607547699461.pdf

title:
ESC. AGR. VILLARLOTE Nº 03
RICA - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_45___balanceados_villarrica_deggeller_s_r_l_1607546828134.pdf

title:
LOTE N° 03
ESC. AGR. VILLARRICA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_03___o_c__n__23___villarrica_1625164963136.pdf

title:
LOTE Nº 06
ESC. AGR. CAPIIBARY - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619551954895.pdf

title:
LOTE Nº 05
ESC. AGR. SAN JUAN BAUTISTA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619551896923.pdf

title:
LOTE Nº 04
ESC. AGR. CAAZAPA - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_47___balanceados_caazapa_deggeller_s_r_l_1607547132392.pdf

title:
LOTE Nº 06
ESC. AGR. CAPIIBARY - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_49___balanceados_capiibary_deggeller_s_r_l_1607547315736.pdf

title:
LOTE Nº 07
ESC. AGR. SAN PEDRO - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_50___balanceados_san_pedro_deggeller_s_r_l_1607547388567.pdf

title: lote_01__o_c__n__21___cccc_1625164675166.pdf

title:
LOTE Nº 09
ESC. AGR. MINGA GUAZU - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_52___balanceados_minga_guazu_deggeller_s_r_l_1607547825546.pdf

title:
LOTE Nº 04
ESC. AGR. CAAZAPA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619551835994.pdf

title:
LOTE N° 05
ESC. AGR. SAN JUAN BAUTISTA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_05___o_c__n__25___san_juan_bta__1625165103970.pdf

title:
LOTE Nº 03
ESC. AGR. VILLARRICA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619551254989.pdf

title:
LOTE N° 09
ESC. AGR. MINGA GUAZU - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_09___o_c__n__29___minga_guaz__1625165361382.pdf

title: ot_1619551150224.pdf

title:
LOTE Nº 05
ESC. AGR. SAN JUAN BAUTISTA - PRODUCTOS BALAMCEADOS

title: oc_48___balanceados_san_juan_deggeller_s_r_l_1607547259348.pdf

title:
LOTE 08
ESC. AGR. CONCEPCION - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_08___o_c__n__28___concepci_n___balanceados_1625496240437.pdf

title:
LOTE N° 06
ESC. AGR. CAPIIBARY - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_06___o_c__n__26___capiibary_1625165190641.pdf

title:
LOTE N° 04
ESC. AGR. CAAZAPA - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: lote_04___o_c__n__24___caazap__1625165022093.pdf

title:
LOTE Nº 08
ESC. AGR. CONCEPCION - PRODUCTOS BALANCEADOS

title: ot_1619552124830.pdf


Unidad

currency: PYG

Presentacion

value: UNIDAD

relatedLot: yAPtGQPNIMo=

description: Suscripción de licencia web/consumer (1er. Año), con soporte técnico y actualización de versiones.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

scheme: UNSPSC

description: Mantenimiento o apoyo de sistemas informaticos

description: Suscripción de licencia web/consumer (2do. Año) con soporte técnico y actualización de versiones.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripción licencia analíticas (2do. Año) con soporte técnico y actualización de versiones.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripción de servidor AX (2do. Año), con soporte técnico y actualización de versiones.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripción licencia analíticas (1er. Año), con soporte técnico y actualización de versiones

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripción de servidor AX (1er. Año), con soporte técnico y actualización de versiones.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Soporte para horas de automatización de controles con ACL-AX.

description: Mantenimiento y actualizacion de software

status: active

title: cuadro_comparativo_xlsx_1605024156094.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: pac_27_20_suscripci_n_a_licencias_1605024179038.zip

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: pac_27_20_notificacion_1605024160654.zip

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: acta_uoc_22_lpn_27_suscripci_n_a_licencia_informaticas_para_el_bcp_id_378863_para_el_sicp_1605024129447.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: informe_ceo_2020_065_licencias_informaticas_27_10_20__00000002__1605024139620.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

statusDetails: Adjudicado

value: EVENTO

relatedLot: ptDKAeBWmOI=

description: Suscripción a licencias COREL DRAW GRAPHICS SUITE BUSINESS y soporte técnico por 36 meses.

description: Suscripción a licencias ADOBE CREATIVE CLOUD  y soporte técnico por 36 meses.

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

title: 3 - LOTE N° 3   SUSCRIPCION A LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD

statusDetails: Activo

title: 2 - LOTE N° 2  SUSCRIPCION A LICENCIAS COREL DRAW GRAPHICS SUITE BUSINESS

title: 1 - LOTE N° 1 - SUSCRIPCION A LICENCIAS ACL-AX

openContractType: Por cantidad

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

description: Suscripcion a monitoreo de sitios web

title: LPN 27/20-SUSCIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: pac_27_20_nota_abierto_1598461355523.pdf

title: pac_27_20_pliego_1598461334168.zip

title: precio_referenciales_dictamen_y_respaldo_1599058140062.pdf

title: pac_27_20_resolucion_1598461573998.pdf

title: const_plurianual_20_22_1598461362612.pdf

title: llamado_publico_1599232203878.pdf

title: cdp_eje_ddjj_y_constancia_1598461338769.pdf

title: nota_de_contestaci_n_a_reparo_dnc_n_16832_1599058130750.pdf

title: precio_referenciales_dictamen_y_respaldo_1598461331397.pdf

title: acta_uoc_22_lpn_27_suscripci_n_a_licencia_informaticas_para_el_bcp_id_378863_para_el_sicp_1601483309707.pdf

name: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Módulo de Ofertas Electrónicas || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

PARASOFT S.R.L.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: CARLOS ARMANDO JORGE RAUL GUGGIARI O JUAN PABLO AGUILA BRAVO

streetAddress: Marcelino Noutz 861, entre Luis de Granada y Sargento Gauto

name: GABRIEL ESCULIES ARDITI- RENATO PONTIGGIA- JOSE SILVA-FACUNDO NUÑEZ-EDUARDO GONZALEZ- Cesar Romeo Acosta

Interop Paraguay S.A.

streetAddress: Aviadores del chaco 2351 edificio santa teresa

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: SUSCIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS

title: contrato_24_20_parasoft_firmado_autoridades_con_fecha_digital_1606497539323.pdf

title: AC N° 2020-2020

title: acta_conformidad_n__202_2020_parasoft_1610642772261.pdf

title: ORDEN DE INICIO DE SERVICIO GTIC N° 9-2020

title: orden_inicio_gtic_009_2020___parasoft_srl____contrato_24_2020_lotes_2_y_3_1610113319981.pdf

title: contrato_23_20_interop_1608140595761.pdf

title: Acta N° 057/2022

title: acta_conformidad_057_2022_interop_contrato_23_2020_item_7_1686839201692.pdf

title: Acta N° 192/2022

title: acta_conformidad_192_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax__ago_22_1663775968340.pdf

title: Acta N° 037/2022

title: ac_037_2022_interop_contrato_23_2020_1646750742837.pdf

title: Acta N° 085/2021

title: acta_conformidad_n__085_2021_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_informaticas_firmado_1623940187206.pdf

title: Acta N° 155/2021

title: acta_conformidad_n__155_2021_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_informaticas_2do_a_o_1633625719838.pdf

title: Acta N° 219/2022

title: acta_conformidad_219_2022_interop_contrato_23_20_sis_sep_22_1668784997369.pdf

title: Acta N° 038/2022

title: ac_038_2022_interop_contrato_23_2020_1646750939674.pdf

title: Acta N° 167/2022

title: acta_conformidad_167_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_1660752726735.pdf

title: Conformidad

title: Acta N° 144/2022

title: acta_conformidad_144_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_1657655264565.pdf

title: Acta N° 126/2022

title: acta_conformidad_126_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_1656003494708.pdf

title: Acta N° 185/2021

title: acta_conformidad_n__185_2021_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_informaticas_item_7_1637257798329.pdf

title: Acta N° 201/2020

title: acta_conformidad_n__201_2020_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_informaticas_1611337825610.pdf

title: Acta N° 250/2022

title: acta_conformidad_250_2022_interop_contrato_23_20_sis_oct_22_1669892079378.pdf

title: Acta N° 079/2022

title: acta_conformidad_079_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_1649688824294.pdf

title: Acta N° 220/2022

title: acta_conformidad_220_2022_interop_contrato_23_20_sib_sep_22_1668785078501.pdf

title: Acta N° 099/2022

title: acta_conformidad_099_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_1652366504627.pdf

title: AC n° 057/2022

title: acta_conformidad_057_2022_interop_contrato_23_2020_suscripcion_a_licencias_acl_ax_item_7_firmado_1647003776477.pdf

title: ORDEN DE INICIO DE SERVICIO GTIC N° 12-2020

title: orden_inicio_gtic_012_2020___interop_py___contrato_23_2020_lote_1_1610112923604.pdf


Procedencia

value: Paraguay

Marca

value: Titan

relatedLot: ejEZMmisBbk=

description: Pintura acrilica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

value: Titanlux

description: Pintura sintetica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

value: Mariner

description: Barniz marino en tarro de 3,6 litros

description: Barniz

description: Barnices

Presentacion

value: BOTELLA

Marca

value: Pintupar

description: Aguarras

description: Disolventes y Diluyentes para pinturas y barnices

description: Pintura acrilica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Pintura latex para exterior

description: Pinturas de latex o al agua

description: Pintura sintetica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

title: cuadro_comparativo_1605213636826.pdf

title: informe_ceo___pinturas_10_11_2020_1605213597871.pdf

title: pac_77_20___notificacion_1605213696720.zip

title: pac_77_20___autorizacion_compra_pinturas_1605534503262.zip

title: acta_de_apertura_n__31___cd_n__77_2020___adq__de_mat__para_mant__de_pinturas__2__llam__1605213591878.pdf

value: Quimaflex

description: Adhesivo instantáneo

description: Adhesivos quimicos

Presentacion

value: POMO

Marca

value: Amanecer

description: Colorante para pintura

description: Colorantes para pinturas y otros componentes

relatedLot: h/wvJUTUKwQ=

description: Colorante para pintura

description: Colorante para pintura

title: cuadro_comparativo_1605213636826.pdf

Procedencia

value: Nacional

description: Disolvente para Cemento de Contacto

description: Barniz

description: Barnices

title: cuadro_comparativo_1605213636826.pdf

title: 2 - Disolvente (diluyente) p/ cemento adhesivo de contacto (tipo fana) en botella de 1 litro

title: 11 - Pintura látex exterior color negro en tarro de 3,6 litros

title: 13 - Pintura látex exterior color blanco en tarro de 18 litros

title: 6 - Colorante para pintura en pomo de 120cc color marrón N° 12

title: 7 - Colorante para pintura en pomo de 120cc color ocre N° 3

title: 10 - Pintura sintética brillante color blanco en tarro de 3,6 litros

title: 15 - Pintura vinil acrílica satinada color blanco en tarro de 3,6 litros

title: 1 - Adhesivo sintético (tipo fana) en tarro de 3,6 litros

title: 5 - Laca para madera transparente en tarro de 3,6 litros

title: 12 - Pintura látex exterior color rojo en tarro de 3,6 litros

title: 3 - Diluyente aguarrás en botella de 1 litro

title: 9 - Pintura sintética mate color blanco en tarro de 3,6 litros

title: 14 - Pintura 100% acrílico color concreto en tarro de 18 litros

title: 8 - Colorante para pintura en pomo de 120cc color bermellón Nº 2

title: 4 - Barniz marino en tarro de 3,6 litros

description: Adhesivo instantáneo

description: Adhesivos quimicos

description: Disolvente para Cemento de Contacto

description: Aguarras

description: Barniz marino en tarro de 3,6 litros

description: Barniz

description: Barnices

description: Barniz

description: Barnices

description: Colorante para pintura

description: Colorante para pintura

description: Colorante para pintura

description: Pintura sintetica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Pintura sintetica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Pintura latex para exterior

description: Pinturas de latex o al agua

description: Pintura latex para exterior

description: Pinturas de latex o al agua

description: Pintura acrilica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Pintura acrilica

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1599613034480.pdf

title: precios_referenciales_con_respaldos___cd_n__77_2020___pinturas__2__llam__1599495605849.pdf

title: cd_n__77_2020___mat__para_mant__de_pinturas___2__llam_1599495617273.zip

title: 378593_02_1600882887236.pdf

title: doc__cdp_1599495625243.zip

title: llamado_publico_1600882911320.pdf

streetAddress: Salón de operaciónes del BCP - Planta baja del edificio Banco

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Salón de operaciones del BCP - Planta baja del edificio Banco || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

AMANECER SA FABRICA DE PINTURAS

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: RICARDO CAMERONI CENDRA, FABRIZIO CAMERONI RODRIGUEZ ALCALA, RICARDO CAMERONI RODRIGUEZ ALCALA.

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

PINTUPAR SRL

roles: notifiedSupplier supplier tenderer payee

name: RAFAEL CORTES - CARLOS HEISECKEN - MARIA GONZALEZ DE HEISECKEN - STELLA NUNES DE CORTES

FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)

name: HORACIO A. DI PARDO ARMELE- RODRIGO YAMIL DI PARDO

PINTURERIA TRICOLOR SA

streetAddress: RUTA MCAL.ESTIGARRIBIA 524 C/ 1RO DE MARZO

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

roles: tenderer notifiedSupplier supplier payee

name: CESAR RAUL COELHO DE SOUZA Y/O  ADALBERTO MONGES RODRIGUEZ

MASTER COLOR S.A.

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

PROSPER S.R.L.

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

streetAddress: AVDA. FERNANDO DE LA MORA C/ BARTOLOME DE LAS CASAS

description: Pinturas de latex o al agua

description: Pinturas de latex o al agua

description: Oxigeno

description: Oxigeno

description: Barnices

description: Barnices

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Pinturas acrilicas o sinteticas

description: Adhesivos quimicos

description: Adhesivos quimicos

description: Pinturas de latex o al agua

description: Pinturas de latex o al agua

description: Desinfectantes domesticos

description: Desinfectantes domesticos

title: o_c_15_20_emporio_ferreteria_s_r_l_1606847017866.pdf

title: remisión con conformidad

title: conformidad_ferreteria_emporio___provisi_n_dic_2020_1607709193158.pdf

title: o_c__fechada_1607711227691.pdf

title: remisión con conformidad

title: ferreteria_internacional__conformidad_por_provision_dic_2020_1608135865151.pdf

title: o_c_16_20_pintupar_1606846839121.pdf

title: remisión con conformidad

title: conformidad_pintupar___provision_materiales_para_pintura___dic_2020_1608047468869.pdf


title: 1 - LoteTotal

group: 1,7-Compactacion de empedrado con utiliz de trit. 6a

description: 1,7 Compactacion de empedrado con utiliz de trit. 6a

group: 1,6-Colocacion de piedra bruta (mano de obra)

description: 1,6 Colocacion de piedra bruta (mano de obra)

group: 1,5-Piedra bruta

description: 1,5 Piedra bruta

group: 1,4-Colchon de arena lavada h=20 cm

description: 1,4 Colchon de arena lavada h=20 cm

group: 1,3-Nivelacion y compactacion

description: 1,3 Nivelacion y compactacion

group: 1,2-Levantamiento planimetrico

description: 1,2 Levantamiento planimetrico

group: 1,1-Cartel de obra (1,50 x 1,20) Chapa negra N? 24, Parante cano negro tratado con esmalte sintetico

description: 1,1 Cartel de obra (1,50 x 1,20) Chapa negra N? 24, Parante cano negro tratado con esmalte sintetico

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

group: 2,5-Limpieza Final

description: 2,5 Limpieza Final

group: 2,4-Canaleta de H? (fondo base) 7cm

description: 2,4 Canaleta de H? (fondo base) 7cm

group: 2,3-Muro de piedra bruta (revocado en cara superior)

description: 2,3 Muro de piedra bruta (revocado en cara superior)

group: 2,2-Excavacion para muro de piedra bruta colocada

description: 2,2 Excavacion para muro de piedra bruta colocada

group: 2,1-Replanteo y marcacion

description: 2,1 Replanteo y marcacion

description: CONSTRUCCIÓN DE CANALETA CON PARED DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y BASE DE H°, A CIELO ABIERTO- UN LADO

description: Construccion de muro de contencion

description: Construccion de muros

title: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CON CANALETA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y BASE DE H°, A CIELO ABIERTO - UN LADO EN LA CALLE ACOSTA ÑU BARRIO MA AUXILIADORA

status: cancelled

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

title: Porcentaje de la garantia

title: nota_mec_1599051306428.pdf

documentTypeDetails: Autorización del MEC

title: llamado_publico_1599507291757.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: nota_17312_del_id_385005_const_empedrado_a_un_lado_en_la_calle_acosta__u_1599507278942.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: resolucion_1600088849218.pdf

documentTypeDetails: Resolución Cancelación Llamado

title: antecedente_1598973426263.zip

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: plano_1599051324790.zip

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: cdp_1599051323026.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: carta_invitacion1_1599052106342.pdf

documentTypeDetails: Carta de invitación a los oferentes

title: resolucion_jm_1599051286331.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: pbc_1599052086964.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: cancelacion_empedrado_dictamen_1600088841697.pdf

documentType: cancellationDetails

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado

title: nota_dncp_1599051300195.pdf

documentTypeDetails: Nota Comunicación

title: especificaciones_tecnicas_generales_empedrado_isla_pucu_31_08_1599051267586.pdf

documentType: technicalSpecifications

documentTypeDetails: Especificaciones técnicas

title: calle_acosta__u_1599051245581.kmz

documentTypeDetails: Geolocalizacion

title: resolucion_im_1598975156140.pdf

documentTypeDetails: Permiso Municipal

streetAddress: isla pucu

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Anulada o Cancelada

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: works

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: isla pucu || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Municipalidad de Isla Pucú

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Municipalidad de Isla Pucú

scheme: PY-PGN

ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

region: Central

locality: ITAUGUA

countryName: Paraguay

streetAddress: ITAUGUA

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

activityTypes: goods services

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

scheme: PY-RUC

legalName: ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Cristian Manuel González Viera

locality: Villa Elisa

streetAddress: Calle 1ra. (San Lucas) Nº 696 e/ Libano y Fulgencio Yegros

scale: sme

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

legalName: Cristian Manuel González Viera

CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO

region: Paraguarí

locality: YAGUARÓN.

streetAddress: SAN BUENAVENTURA C/ DEF. DEL CHACO

legalName: CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO

Cristino Jara Lopez

locality: Ita

streetAddress: Enrrique Doldan Ibieta c/ Tte Rojas Silva

legalName: Cristino Jara Lopez

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

region: Alto Paraná

locality: CDE

streetAddress: TTE. MANUEL CABELLO 835 C/ CARLOS A. LOPEZ

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

description: Construccion de muros

description: Construccion de muros


name: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

Procedencia

value: MALASIA

Marca

value: APC

description: UPS

description: UPS de 30 KVA

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

Procedencia

value: TAIWAN/SUIZA

Marca

value: QNAP/VEEAM

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

title: acta_de_apertura_1605206787901.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: notificaciones_1605206826409.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: informe_de_evaluacion_1605206811085.pdf

title: 1675_res__adj_1605206802029.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: cuadro_comparativo_de_oferta_1605206820924.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: 1 - Servidor

title: 2 - Escriba una descripción

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: UPS

description: UPS de 30 KVA

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

title: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS Y SERVIDOR PARA BACKUP DEL SNPP

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: 514_nota_uoc_ups_y_servidor_1603453476175.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación

title: adenda_2_ups_1600354710676.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: 17157___379373_1599173589028.pdf

title: adenda_8___prorroga___adq__inst__de_servidor_backup_y_ups_1603371743658.pdf

title: adenda_3_1600972941077.pdf

title: llamado_publico_1602504333358.pdf

title: llamado_publico_1600442424987.pdf

title: adenda_5_1602166068446.pdf

title: llamado_publico_1599837839440.pdf

title: llamado_publico_1599173597345.pdf

title: resoluci_n_mtess_n__1120____adquisici_n_e_instalaci_n_de_servid_1598901965461.pdf

title: 19831___379373_1602179032582.pdf

title: llamado_publico_1602179142786.pdf

title: llamado_publico_1601032994313.pdf

title: llamado_publico_1603192113182.pdf

title: adenda_9_1603388225182.pdf

title: llamado_publico_1603378859719.pdf

title: cdp_1598901951172.pdf

title: adenda_1_1599828208874.pdf

title: dictamen_y_precios_referenciales_adq__e_inst__servidores_y_ups_comprimido_1598901861397.pdf

title: pbc_bienes_y_servicios_tercera_version_31_08_2020_1598901870199.zip

title: adenda_4_1601558165060.pdf

title: adenda_7___adq__e_inst__servidor_backup_y_ups_1603126174995.pdf

title: llamado_publico_1603745063049.pdf

title: adenda_6_1602249638971.pdf

title: llamado_publico_1601566453775.pdf

title: En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, tipo de montaje, indican:

answer: serán aceptados equipos de hasta 2 U. Remitirse a la Adenda N°9

description:
En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, tipo de montaje, indican:

Rackeable hasta 1U

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados servidores de backup que sean rackeables hasta 2U ya que la diferencia es mínima y esto inclusive redituará en beneficios para la convocante para mayor capacidad de crecimiento a futuro para el sistema de backup, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer: FTP a través de SSL/TLS permite la transferencia de archivos por medio del protocolo File Transfer Protocol (FTP) de forma segura. Conexión a la interfaz web del servidor por medio de protocolo seguro HTTP/HTTPS. Se solicita que el equipo ofertado soporte el encendido automático del equipo en caso de corte en el suministro eléctrico. Rsync permite la transferencia y sincronización de datos entre servidores y el servidor de backup solicitado en este llamado. Remitirse al PBC

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: Seguridad FTP a través de SSL/TLS, Encendido automático luego de recuperación de alimentación principal, Copia de seguridad de red cifrada sobre Rsync, Conexión HTTP/HTTPS. Solicitamos a la convocante la aclaración de los siguientes puntos:
Favor describir detalladamente a que se refieren con FTP a través de SSL/TSL, que funcionalidad necesitan obtener.
Favor describir detalladamente a que se refieren con Encendido automático luego de recuperación de alimentación principal, que funcionalidad necesitan obtener.
Favor describir detalladamente a que se refieren con Copia de seguridad de red cifrada sobre Rsync, que funcionalidad necesitan obtener.
Favor describir detalladamente a que se refieren con Conexión HTTP/HTTPS, que funcionalidad necesitan obtener.

title: *-Capacidad Técnica.

answer:
En primer término, es importante señalar que el presente proceso licitatorio no solamente busca la provisión de bienes, sino también los servicios conexos correspondientes a la instalación de los equipos adquiridos.

En este caso, la contratación pretendida refiere a la provisión de un Equipo Servidor para Backup del SNPP, cuya instalación reviste características técnicas de gran envergadura, dado que el mismo requiere de configuraciones que permitan la integración de varios tipos de licencias y protocolos, así como la configuración de la plataforma de backup y recuperación a desastres.

Los mismo ocurre con el equipo de UPS, cuya  instalacion, configuracion y puesta en servicio de los equipos, deberá considerar que el Sistema UPS 1+1 deberá alimentar los Racks existentes, el sistema contra incendio, y control de acceso .

Todos estos servicios conexos revisten características especiales que, esta Convocante, debe asegurar que sean llevadas a cabo por empresas que cuenten con las calificaciones necesarias para poner en marcha un proyecto de gran importancia para la Institución.

Es necesario tener en cuenta que el Servidor de Backup tendrá como  función la guarda de informaciones relacionadas a una gran cantidad de Cursos, materiales, calificaciones, etc., cuyas complejidades hoy dia se encuentran asociadas al gran número de beneficiarios de cursos del SNPP que se accede de manera On Line, producto del auge subsecuente del periodo de pandemia.

Por ende, la contratación de una empresa para la provisión de los bienes y su instalación deben guardar los recaudos de máximos estándares de calidad y eficiencia, y en sentido contrario, la falta de garantía de estos estándares de calidad y eficiencia convertirían al SNPP en una contratante displicente y negligente, y sería la principal responsable ante un eventual siniestro por la mala instalación o configuración de los equipos y consecuente pérdida de toda la información, con las consecuencias civiles y penales que pesarían sobre la misma.
En ese sentido, se debe señalar que los criterios de evaluación de cualquier adquisición que vaya a realizar la institución, es facultad legalmente conferida a la misma, ya que es ella quien conoce sus necesidades específicas. En forma consecuente a tal facultad que la ampara, selecciona las características técnicas requeridas conforme al producto y servicio determinado que se necesiten, a fin de garantizar que la empresa oferente (no el fabricante) acredite la calidad, solvencia y capacidad suficiente para para cumplir y ejecutar el contrato en los términos y condiciones solicitados.

En este caso, la certificación ISO 9001 exigida, es a los efectos de garantizar que la empresa que fuera a ejecutar el contrato cuente con una estructura organizada, cuente con el control de sus procesos, entre ellas las referentes a las cuestiones ligadas al contrato como: la provisión oportuna de los bienes, la adquisición de productos de calidad y seguras, la implementación de los técnicos en el tiempo requerido, las gestiones documentales referentes al proceso, y por sobre todo, la certeza de que la adjudicada garantice la seguridad requerida en la presente contratación.

En el mercado nacional existen numerosas empresas que cuentan con ésta certificación, por citar algunas: Logicalis, TEISA, Netlogic, Infocenter. Por lo que de ninguna manera puede considerarse el requisito como restrictivo.

Por tanto, se mantiene el requisito.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, capítulo 9. Capacidad Técnica, sub-item d), se solicita que:
“El oferente deberá poseer Certificación ISO 9001 o similar, de forma a garantizar la calidad de sus servicios.”
Al respecto solicitamos a la Convocante eliminar este requerimiento o en su defecto que su presentación sea de carácter de “preferencia u opcional” atendiendo a que no existe a nivel mundial otra organización de estandarización de procesos que no sea la ISO, lo que en consecuencia torna de carácter totalmente restrictivo este requisito inserto en el Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que los equipos solicitados dentro del llamado son de fabricación extranjera y los mismos ya cuentan con la Certificación de Calidad ISO, por lo que la calidad en su fabricación y desempeño ya se encuentra certificada.
Se solicita a la convocante que “la calidad en la ejecución de los servicios” pueda ser demostrada con la constancia/certificado de haberse ejecutado el contrato de manera satisfactoria en llamados de objetos similares al del proyecto en cuestión dentro de los 5 últimos años, 2015 al 2019, con esto la Convocante tendrá acreditada suficientemente la calidad en los servicios prestados por el proveedor/oferente, y en consecuencia se podrá permitir la participación de un mayor número de empresas de nuestro medio que cuentan con la experiencia y capacidad técnica suficientes en la provisión e implementación de los equipos requeridos, considerando además, que de mantenerse las condiciones actuales se estaría beneficiando a la empresa que trabajó previamente el proyecto. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Entorno: Panel de control Display LCD, Touch screen, con todos los parámetros y mediciones de la UPS.
Se solicita a la convocante que sean aceptados equipos con LCD sin la funcionalidad de touchscreen para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Frecuencia de entrada: 40 – 70 HZ.
Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con frecuencia de entrada de 47 a 70 Hz.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Peso: 380 kg como máximo.
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con peso 650 kg para permitir mayor participación de oferentes.

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “26. Contar como mínimo con 2 técnicos con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico”.
Solicitamos a la convocante disminuir este requerimiento a 1 (uno) técnico con certificación ITIL, entendiendo que solo están solicitando un servidor de backup.

title: Frecuencia

answer: serán aceptados equipos con rango de frecuencia de entrada de 47 a 70 Hz. Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description: 2.	En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “Frecuencia de entrada  40-70Hz.” Se solicita a la convocante aceptar equipos de 30kva con Factor de potencia 1 y Frecuencia de entrada con rangos de 45 a 65Hz.

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer: dichos protocolos son básicos para el correcto funcionamiento de servidores de copia de respaldo. Remitirse al PBC.

description: En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: Protocolo de Red: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSl, Telnet, SSH, SNMP, VPN, Amazon 53, Microsoft Azure. Solicitamos a la convocante favor aclarar detalladamente como precisan hacer uso de cada uno de estos protocolos, favor citar cuáles son las necesidades funcionales que necesitan obtener.

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita:

25. Contar como mínimo con 2 técnicos certificados con las certificaciones del producto

Solicitamos a la convocante que este requerimiento sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes.

title: Autorización del Fabricante

answer: NO es requerido el apostillado para las cartas de autorización del fabricante.

description: En la adenda N°5 se menciona que para el LOTE 1 - ITEM 1 – SERVIDOR DE BACKUP en el punto 30. podrá ser admitido la autorización del fabricante expresamente dirigido a la convocante, sin necesidad de apostillado, sin embargo en apartado numero 14. Autorización del Fabricante, del pliego dice que:  Los documentos emitidos por autoridades públicas de otro país, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el apostillado. Favor indicar cual de los requerimientos es el que rige.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Factor de potencia: 1.
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con factor de potencia 0,8 para permitir una mayor participación de oferentes

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “
11. La plataforma de backup y recuperación a desastres debe ser compatible con las siguientes aplicaciones en cantidad ilimitada, sin coste adicional
a. Microsoft Exchange
i. Respaldo de la BBDD
ii. Respaldo de mensajes
iii. Respaldo de Carpetas Exchange individuales
b. Microsoft SQL Server
c. Microsoft Active Directory
d. Microsoft SharePoint SQL Database
e. Oracle
f. IBM Domino
g. GroupWise Message-Level
h. Network Addressable Storage – NAS”.

Solicitamos a la convocante que dicho requerimiento sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes

answer: serán aceptados 2 (dos) ventas anteriores en servidores de backup y/o software de backup comprobadas mediante presentación de copias de contratos o facturas. Remitirse a la Adenda N°9.

description:
En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, términos a tener en cuenta, indican:

Contar con al menos 2(dos) ventas anteriores de equipos similares (Servidor de Backup) de la misma marca al ofertado en este llamado. Se podrán presentar copias de contratos o facturs para demostrar la experiencia.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptadas al menos 2 (dos) ventas anteriores de equipos similares (Servidores) y/o software de backup en general ya que existen muchas variantes en cuanto a soluciones de backup como tal que pueden ser implementados por las entidades, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.

title: Peso

answer: serán aceptados equipos con peso ≤ 650 kg. Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description: En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “Peso 380kg como máximo. ”consultamos respetuosamente  NO  CONSIDERAR, este tipo de limitaciones, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo y  solicitar  características como esta  es  una limitante para  los posibles  oferentes.  Por esto se solicita  considerar  y recibir  UPS con otro peso y dimensiones a la solicitada. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas

title: RANGO

answer: serán aceptados con rango de tensión de entrada de 305 a 470Vac. Remitirse a la adenda N° 5

description: En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “Rango de tensión de entrada 285c a 482v.” Se solicita a la convocante aceptar equipos de 30kva con Factor de potencia 1 y Rango de tensión de entrada entre 304-477v.

title: En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, sistema de archivos, indican:

answer: remitirse al PBC. El esquema, funcionamiento e implementación del servidor serán definidos por los técnicos de la convocante y la empresa adjudicada.

description:
En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, sistema de archivos, indican:

EXT4, EXT3 (solo disco externo), NTFS (solo disco externo), FAT32 (solo disco externo), HFS+ (solo disco externo)

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan habilitar una fecha y horario para una visita técnica en referencia al esquema, funcionamiento e implementación del servidor de backup solicitado a fin de realizar un relevamiento técnico de la infraestructura acorde para la validación y correcta implementación del sistema de backup pretendido por la convocante, de esta manera los potenciales oferentes contarán con información precisa para definir el alcance de los servicios para la implementación del proyecto.

title: Especificaciones técnicas

answer: no se aceptarán equipos con banco de batería externa debido a las restricciones de espacio del Data Center de la Institución. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
Especificaciones técnicas. Lote 2 – Ítem 2 UPS para Datacenter
Tipos de baterías – “No se aceptaran bancos externos”

Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar bancos externos con autorización del fabricante esto de manera a no limitar la participación de oferentes.

title: PLAN DE ENTREGA

answer: Conforme las consultas realizadas por la convocante existen varios oferentes que están en condiciones de entregar los equipos en el tiempo solicitado. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
En la parte del pliego -  Plan de Entrega (Bienes)
Lote 2 UPS para Datacenter  60 dias para la entrega de los equipos.
Solicitamos respetuosamente a la convocante , extender el plazo de entrega y  aceptar como mínimo 90 días para la entrega de los equipos. Como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes. Así también, estarían permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes y facilitando la libre competencia.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Eficiencia: > 98% en modo ECO.
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con eficiencia > 96% para permitir una mayor participación de oferentes.

title: *-Lote 2 - UPS. Especificaciones Técnicas.

answer: se requiere que el equipo soporte mínimamente 8 minutos de autonomía con una carga de 24.000 W. Serán aceptados equipos con una autonomía igual o superior a lo solicitado en la Adenda N°5. remitirse al PBC

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 2 – UPS, apartado Autonomía de Baterías a plena carga, se solicita que:
“8 minutos como mínimo (24.000W).”
Al respecto solicitamos a la Convocante que sea aceptada la autonomía de 5 minutos como mínimo a plena carga, considerando que es el valor típico de autonomía de equipos UPS de este tipo y capacidad, sin banco de baterías externo, y de forma a posibilitar la participación de un mayor número de empresas y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: *-Lote 2 - UPS. Especificaciones Técnicas.

answer: se solicita que el equipo cuente con la certificación IP20 de modo a soportar eventuales salpicaduras de líquidos que puedan ocurrir por accidente. Remitirse al PBC

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 2 – UPS, apartado Entorno, se solicita que:
“Nivel de ruido máximo 65dB, IP20.”
Al respecto solicitamos a la Convocante que el requerimiento “IP20” sea eliminado o en su defecto sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que los equipos UPS serán ubicados en un ambiente de Datacenter y/o Sala de Energía, que cuenta con climatización y ambiente acondicionado, por lo que se tiene a dicho requerimiento como técnicamente no indispensable y de forma a posibilitar la participación de un mayor número de empresas y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Remitirse a la Adenda N°5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “30. Soporte técnico incluido durante el periodo de licenciamiento”.
¿Consultamos a la convocante cual sería el periodo de licenciamiento?

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Se solicita mínimamente que la marca tenga CAS en Paraguay. Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Servicio Técnico: El oferente deberá ser CAS (Centro Autorizado de Servicios) de la marca del producto ofertado. El oferente deberá contar en su staff permanente con al menos 2 (dos) técnicos certificados por el fabricante.
Solicitamos a la convocante que sea aceptado que el oferente no sea CAS de la marca ofertada pero presente un documento indicando los CAS del fabricante habilitados en el país.

title: Lote 2 - UPS

answer: ver respuesta a la consulta N° 37.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 2 – UPS, apartado Normas, se solicita que:
“Medio Ambiente: RoHS.”
Al respecto solicitamos a la Convocante que sea indicada como de preferencia u opcional, atendiendo que se solicita igualmente ISO 14001 el cual es un estándar de certificación similar al requerido, con esto la convocante de igual forma tendrá certificada la característica requerida, y en consecuencia posibilitará la participación de un mayor número de oferentes pueda participar dentro del llamado en cuestión. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “27. Contar con 10 contratos o factura de la provisión de Software ofertado entre los años 2017,2018 y 2019”.
¿Consultamos a la convocante que tipo de software se refiere, entendiendo que se está solicitando en este lote un appliance de backup?

title: *-Plan de Entrega. Lote 2 - UPS.

answer: se extiende el plazo de entrega a 120 (ciento veinte) días. Remitirse a la Adenda N°9

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, capítulo 2. Plan de Entrega (Bienes), LOTE 2 - UPS para Datacenter, se solicita que:
“Fechas Finales de Entrega de los Bienes: A más tardar dentro de los 60 días calendarios a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor.”
Al respecto, solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega, en al menos 120 (ciento veinte) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos de energía específicos, atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid – 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes.
Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud…”, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: INSTALACION

answer: El tablero principal de distribución ya se encuentra en el Datacenter, el oferente adjudicado se encargara de realizar todas las gestiones de Instalación, cableado, bandeja técnica, llaves, etc. en el recinto (Datacenter) según la necesidad que precisen los equipos.

description: 8.	En el PBC, Lote 2- UPS, Sección Instalación y puesta en marcha, se solicita “El oferente adjudicado deberá realizar la instalación, configuración y puesta en servicio de los equipos UPS suministrados. Deberá considerar que el Sistema UPS 1+1 deberá alimentar los Racks existentes, el sistema contra incendio, y control de acceso” El cableado eléctrico a la carga estará a cargo de la convocante? El tablero de distribución ya existe? En caso de solicitarse tablero de distribución, por favor proveer un esquema del mismo, junto con las distancias desde el tablero a la carga para estimar los conductores.

title: LOTE 1, ITEM 1 – SERVIDOR DE BACKUP

answer: si es requerido. Remitirse a la Adenda N°9.

description: Con respecto a las especificaciones técnicas del LOTE 1, ITEM 1 – SERVIDOR DE BACKUP consultamos a la convocante si el equipo requerido deberá realizar backups de Exchange: BBDD, mensajes, Carpetas Exchange individuales, SQL Server, Active Directory y Maquinas Virtuales VMs con agentes para Microsoft y Linux?

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita:

3. El Appliance de backup y recuperación a desastres debe poseer 4 (cuatro) discos duros, donde cada uno de los discos deben poseer la capacidad de 6TB (seis terabytes) configurados en HW RAID 10, y los mismos deben permitir cambios en caliente (Hot-Swappable)

Solicitamos a la convocante que sean aceptados soluciones de backup que soporten RAID por software para permitir una mayor participación de oferentes.

answer: al menos 2 (dos) técnicos del Departamento de TICs de la institución. Remitirse a la Adenda N°9.

description:
En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, términos a tener en cuenta, indican:

Capacitación de la herramienta a todas las personas involucradas en el departamento de tecnologia.

Favor indicar la cantidad exacta de personas en el departamento de tecnologia que deben recibir la capacitación del producto ofertado, a fin de considerar todo lo necesario para el mismo.

title: Lote 2 - UPS.

answer: ver respuesta a la consulta N° 35.

title: TENSION DE SALIDA

answer: serán aceptados equipos con distorsión armónica total  ≤ 5 %. Remitirse a la Adenda N° 5

description: En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “Tensión de Salida 380VCA, Senoidal Pura, THD <1% para carga lineal” Se solicita a la convocante aceptar equipos de 30kva con Factor de potencia 1 y Tensión de Salida 380VCA, Senoidal Pura, THD <3% para carga lineal.

title: Certificado de producto y Empleo Naciona

answer: Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

description:
Según la  PLANILLA de  Precio  los dos  LOTES  se adquiere  en un mismo ITEM, sin el desglose  del  SERVICIO para la aplicación del  Certificado de Producto y Empleo Nacional sobre la mano de obra.
Consultamos:  El certificado  Certificado de Producto y Empleo Nacional,  sera tenido en cuenta para  este llamado, pues los  "servidor" y/o  "UPS" normalmente  es  producto que se trae de otra parte del mundo. y no es presisamente  NACIONAL.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Deberán ser alimentados 4 Racks del Data Center y poseer la capacidad de expansión a un Rack más a ser instalado

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Instalación y puesta en Servicio. El oferente adjudicado deberá realizar la instalación, configuración y puesta en servicio de los equipos UPS suministrados. Deberá considerar que el Sistema UPS 1+1 deberá alimentar los Racks existentes, el sistema contra incendio, y control de acceso.
¿Consultamos a la convocante cuantos racks deberán ser alimentados por los equipos UPS a ser instalados?

title: En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, cpu, indican:

answer: remitirse a la Adenda N° 9.

description:
En la adenda nro. 5, Lote 1, servidor de backup, cpu, indican:

Cuatro núcleos 3.2GHz o superior

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados servidores de backup con CPU de cuatro núcleos 2.2 GHz o superior considerando que para la finalidad de uso que pretende la convocante (backup) el rendimiento en GHz del procesador no es relevante para su funcionamiento como sí lo son los discos duros del equipamiento, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
(AncoxAltoxProf.) mm: 350x1600x850 mm. Como máximo, considerando el espacio limitado disponible.
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con dimensiones de 550x1500x850 mm para permitir mayor participación de oferentes.

title: CAPACIDAD TÉCNICA

answer: Para garantizar los servicios prestados por la empresa adjudicada, y luego garantizar el correcto servicio post-venta por el periodo indicado en cada Lote, es requerido que la empresa oferente cuente con la certificación ISO 9001, por lo expuesto solicitamos a los oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

description:
En el Ítem 9 Capacidad Técnica
Sub ítem 9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:
D-) El oferente deberá poseer Certificación ISO 9001 o similar, de forma a garantizar la calidad de sus servicios.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea excluido y en su reemplazo, sea aceptado el  CAS (centro autorizado de servicio) de la fábrica con ISO 9001 o similar.

title: DIMENCIONES

answer: serán aceptados equipos con dimensiones ≤ 550 x 1600 x 850 mm. La disponibilidad de espacio en el Data Center es limitada. Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description: 1.	En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “(AnchoxAltoxProf.)mm. 350x1600x850mm. ”consultamos respetuosamente  NO  CONSIDERAR, este tipo de limitaciones, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo y  solicitar  características como esta  es  una limitante para  los posibles  oferentes.  Por esto se solicita  considerar  y recibir  UPS con otras dimensiones a la solicitada. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas

title: COLOR

answer: Los equipos deberán ser preferentemente de color negro. Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description: 1.	En el PBC, Lote 2- UPS, Sección Color Requerido “Negro” consultamos respetuosamente  NO  CONSIDERAR, este tipo de limitaciones, ya que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo y  solicitar  características como esta  es  una limitante para  los posibles  oferentes.  Por esto se solicita  considerar  y recibir  UPS de otro color. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “
10. La plataforma de backup y recuperación a desastres debe permitir la utilización de agentes ilimitados, sin coste adicional
a. Agentes para Windows
i. Windows Server 2012
ii. Windows Server 2008
iii. Windows Server 2003 SP2+
iv. Windows 8
v. Windows 7
vi. Windows Vista SP1+
vii. Windows XP SP3+
b. Agentes para Linux
i. Kernel 2.6.16 32 Bits
ii. Kernel 2.6.16 64 Bits”.

Solicitamos que los agentes para Linux sean opcionales para permitir una mayor participación de oferentes.

title: Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5.

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: “31. Presentar autorización del fabricante expresamente dirigido a la convocante, la misma deberá estar apostillada o consularizada”.
Solicitamos a la convocante que el requerimiento de la autorización del fabricante este apostillada o consularizada sea opcional para permitir una mayor participación de oferentes.

title: *-Capacidad Técnica.

answer: ver respuesta a la consulta N° 33.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Normas: Seguridad EN62040-1, EMC: EN62040-2.
Solicitamos sean aceptados equipos que cumplan con normas EN 62040-3 para permitir una mayor participación de oferentes.

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer: la memoria flash es una memoria de muy alta velocidad que posibilita que el equipo requiera menos accesos de lectura y escritura a las unidades de disco duro que son mucho más lentas. Esto permite que el dispositivo ofrezca un rendimiento más elevado de Input/Output Operations per seconds (IOPS)

description: En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: Memoria Flash 4GB. Solicitamos a la convocante que por favor indique con detalles cual es el uso y funcionalidad que precisan obtener con este recurso de Memoria Flash de 4 GB.

title: *-Lote 2 - UPS. Especificaciones Técnicas.

answer: se requiere que el equipo ofertado cumpla con la certificación Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) que aplica para dispositivos eléctricos y electrónicos, y además que el fabricante cuente con las certificaciones estándar de Sistema de Gestión Ambiental para la protección del medio ambiente incluidas en la Serie ISO 14001. Ambos requerimientos son exigidos. Remitirse al PBC.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, sección  Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, Lote 2 – UPS, apartado Normas, se solicita que:
“Medio Ambiente: RoHS.”
Al respecto solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptadas certificaciones similares, tales como ISO 14001 el cual es un estándar de certificación similar al requerido, con esto la convocante de igual forma tendrá certificada la característica requerida, y en consecuencia posibilitará la participación de un mayor número de oferentes pueda participar dentro del llamado en cuestión. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer: se requiere de una interfaz web o por medio de un cliente en el cual la convocante pueda chequear el estado de las variables mencionadas (CPU, Actividad de discos, uso del almacenamiento, red, RAM).

description: En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: Rendimiento: Monitoreo de uso de recursos (CPU, Actividad de Discos, Uso del almacenamiento, Red, RAM). Solicitamos a la convocante favor aclarar detalladamente a que se refieren con Monitoreo de los recursos, cual es la funcionalidad que necesitan obtener.

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer: se requiere que las cuentas/credenciales de los usuarios que tengan acceso al servidor de backup estén sincronizados con el Active Directory de la institución.

description: En las especificaciones técnicas del Lote 1, Ítem 1 – Servidor de Backup, se solicita: Servicio de Directorio: Integración de Microsoft AD, inicio de sesión de Usuarios de dominio mediante CIFS, AFP, FTP, e integración LDAP. Solicitamos a la convocante favor describir cómo quieren realizar la integración con el Servicio de Directorio Activo, cual es el software que precisan integrar con Microsoft AD.

title: ESTABILIDAD DE VOLTAJE

answer: Remitirse a la Adenda N° 5

description: 5.	En el PBC, Lote 2- UPS, Sección “Estabilidad del voltaje de salida 1%” Se solicita a la convocante aceptar equipos de 30kva con Factor de potencia 1 y Estabilidad del voltaje de salida +/- 1,5%

title: FACTURAS

answer: Remitirse a la Adenda N° 5

description:
En el item 27.  se solicita; Contar con 10 contratos o factura de la provisión de Software ofertado entre los años 2017, 2018 y 2019.
consultamos respetuosamente  NO  CONSIDERAR, este tipo de limitaciones, ya que esta  este tipo de pedido  es solo limitativo  para  los posibles  oferentes.  Por esto se solicita  demostrar
 la experiencias  con Facturas, contratos del  50%  sobre el valor cotizado., La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

title: Lote 2, Ítem 2 – UPS

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 5

description:
En las especificaciones técnicas del Lote 2, Ítem 2 – UPS, se solicita:
Capacidad de Sobrecarga: 30 minutos de 105 a 115% de carga, 10 minutos de 116 a 130% de carga, 30 segundos de 131 a 150% de carga, 200 milisegundos > 150% de carga.
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con capacidad de sobrecarga: 1 m hasta 125%, 30 s hasta 150%

title: LOTE 1, ITEM 1- SERVIDOR DE BACKUP

answer:
dicho Certificado ISO 9001 o su similar garantiza la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación de los trabajos, puesto que los mismos se encuentran regulados bajo normas de organización y métodos desarrollados. Por esta razón contrario a lo que establece la consulta, esta convocante no solo quiere asegurarse que los productos tengan certificación del fabricante, sino que también tengan el aval de que la empresa local que realizará la instalación y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura objeto del presente llamado, lo pueda realizar con calidad en los servicios ofrecidos y que dicha calidad se encuentre debidamente certificada. Contrario a lo señalado en la consulta, la calidad solicitada integralmente es en los productos (de fabrica), en el proceso de implementación (o instalación) y por venta. Esta convocante amparada en el art. 4 de la Ley de Contrataciones Públicas en su inciso a) Economía y Eficiencia: "Garantizarán que los organismos, entidades y municipalidades se obliguen a planificar y programar sus requerimientos de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones...", solicita la certificaciones ISO 9001 o sus similares del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios. EL ISO 9001 o similar, es una norma internacional basada en estándares que especifica los requisitos para un Sistema de gestión de calidad, que demuestra que una empresa tiene capacidad de proporcionar productos y servicios con un nivel de calidad satisfactorio. Se solicita certificaciones ISO 9001 del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación. Puesto que los potenciales oferentes que poseen dichas certificaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad siguiendo estándares internacionales mundialmente aceptados y por sobre todo cuentan con procesos de implementación que son auditados periódicamente.
Remitirse al PBC

description:
En el Ítem 9 Capacidad Técnica - Sub ítem 9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: D-) El oferente deberá poseer Certificación ISO 9001 o similar, de forma a garantizar la calidad de sus servicios.
Solicitamos respetuosamente que este requisito sea considerado como opcional, teniendo en cuenta que para la Convocante es primordial garantizar el correcto servicio post-venta, y dicho requerimiento puede ser comprobado demostrando la capacidad técnica del oferente con certificación que garantice que cuenta con ingenieros certificados por la Marca en la solución ofertada, además de facturas/y o contratos que avalen la provisión de soluciones de este tipo.

title: Punto 21. Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 5.

description:
En el punto 21. Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, menciona lo siguiente:
“El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 30 días siguientes al término del contrato”
Solicitamos a la convocante aclara este punto, ya que no se cuenta con un plazo específico para garantizar la oferta, además de que menciona “30 días siguientes al término del contrato” lo cual corresponde a un plazo cubierto por una garantía de cumplimiento de contrato.

streetAddress: MOLAS LOPEZ N 480 EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE 1 OFICINA DE LA UOC

statusDetails: Adjudicada

name: Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

name: TECNOLOGIA INDUSTRIAL PARAGUAYA DE LA COMUNICACION S.A.

name: DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA

awardCriteriaDetails: Por Lote

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MOLAS LOPEZ N 480 EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE 1 OFICINA DE LA UOC || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

legalName: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

roles: procuringEntity payer

type: Unidad Contratación

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

region: Asunción

locality: ASUNCIÓN.

streetAddress: VICE PRESIDENTE SÁNCHEZ N° 731 C/ HERRERA.

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

name: Jorge Schreiner; Alexandra Jurgens; Elisa Rolón; Liliana Velázquez

CALTEC S.R.L.

locality: Fernando de la Mora

streetAddress: Nicasio Villalba Nro. 441 c/ Centenario de la Epopeya Nacional

legalName: CALTEC S.R.L.

legalName: TECNOLOGIA INDUSTRIAL PARAGUAYA DE LA COMUNICACION S.A.

SEKIURA GROUP S.R.L.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

streetAddress: OF. MAYOR RAMON GONZALEZ C/ S. OF. BERNARDINO MEDINA

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

legalName: DATATRONICS SOCIEDAD DE RESPONBILIDAD LIMITADA

VTG S.R.L.

name: Ovidio Enrique Torras Macchi, Esteban Manuel Gimenez Villalba, Adan Rodrigo Araujo

description: Servidores y accesorios

description: Servidores y accesorios

description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS Y SERVIDOR PARA BACKUP DEL SNPP

name: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

title: nota_uoc_643_1606390013131.pdf

title: contrato_1606390061018.pdf

title: ACTA DE RECEPCION

title: acta_de_recepcion_comtel23032021102929_001_1616506290079.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nota_de_remision_5423_________21012021122103_001_1611937696436.pdf

title: ACTA DE RECEPCION

title: acta_de_recepcion________21012021122137_001_1611937648898.pdf

title: NOTA DE REMISION 909

title: remision_comtel23032021102957_001_1616506337598.pdf

title: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SERVIDOR PARA BACKUP Y UPS

title: orden_563_comtel_________21012021122002_001_1611937600992.pdf

type: Protesta contra pliego de bases y condiciones

description: Cierre de Protesta - N° 13283/20 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

description: N° 4981/20

description: Protestante: DATA LAB SA

description: Cierre de Protesta - N° 13285/20 - DATA LAB SA

title: res_DNCP_4981_20.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA DATA LAB SA CONTRA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES REALIZADO EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONCURSO DE OFERTAS" PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS Y SERVIDOR PARA BACKUP DEL SNPP CONVOCADA POR SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL ID379373

name: Servicio Nacional de Promocion Profesional  / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social / Poder Ejecutivo


Procedencia

value: ARGENTINA

Fabricante

value: DENIMED

relatedLot: NCw++OBJEsw=

description: Equipo de Rayos X Odontologico

description: Equipo de Rayos X Odontologico

description: Unidades de Rayos X dentales

Procedencia

value: BRASIL

Fabricante

value: ESSENCE

description: Caja reveladora de rayos x

description: Caja reveladora de rayos x

description: Unidades de Rayos X dentales

value: DENTSCLER

description: Unidad Odontologica Portatil

description: Unidad Odontologica Portatil

description: Tornos de laboratorio dental o accesorios

title: cuadro_1605179286270.PDF

title: evaluacion_1605179292068.PDF

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: notificacion_oferentes_1605179285597.PDF

title: apertura_1605179277158.PDF

title: resolucion_1605179280213.PDF

title: 3 - Unidad Odontologica Portatil

title: 2 - Caja reveladora de rayos x

title: 1 - Equipo de Rayos X Odontologico

description: Equipo de Rayos X Odontologico

description: Equipo de Rayos X Odontologico

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Caja reveladora de rayos x

description: Caja reveladora de rayos x

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Unidad Odontologica Portatil

description: Unidad Odontologica Portatil

title: Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: dictamen_1599665025101.PDF

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: llamado_publico_1600133676532.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: carta_de_invitacion_1599665039762.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: llamado_publico_1600883378787.pdf

title: 20021501_1600867148603.PDF

title: 20021500_1600866944267.PDF

documentTypeDetails: Acta de Prórroga

name: Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu

name: DNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

awardCriteriaDetails: Por Item

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: FABIAN OJEDA Y LIDIA PERALTA DE BENITEZ - CNEL. OVIEDO || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

Universidad Nacional de Caaguazu (UNCA)

legalName: Universidad Nacional de Caaguazu (UNCA)

legalName: Universidad Nacional de Caaguazu

level: Universidades Nacionales

entityType: Entidades Descentralizadas

DENTAL CENTER SA

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: TTE.DELGADO C/AVDA.ESPAA 557

legalName: DENTAL CENTER SA

ANDRES H. ARCE SA

roles: tenderer notifiedSupplier

streetAddress: BRASIL 198 E/ JOSE BERGES

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DENTAL GUARANI SA

roles: supplier notifiedSupplier tenderer payee

streetAddress: YEGROS E/ REP.DE COLOMBIA

legalName: DENTAL GUARANI SA

name: JUAN CARLOS PAEZ COLMAN - ALDO ENRIQUE PÁEZ

name: German David Nuñez Vargas- Osvaldo Nuñez vargas

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Unidades de Rayos X dentales

description: Adquisición de Equipos de Laboratorio

title: orden_de_compra_1607089916020.PDF

title: nota_1606829153718.PDF

title: nota_1607089925383.PDF

title: ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: remision_1607951763707.PDF

title: ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: remision_1607951619885.PDF

title: ADQ. DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: remision_1607951658633.PDF


title: 1 - LoteTotal

Presentacion

value: UNIDAD

description: Bagazo

description: Bagazo

description: Corteza

title: ADQUISICIÓN DE BAGAZO PARA LA PLANTA INDUSTRIAL M.J. TROCHE - ZAFRA 2020

status: unsuccessful

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1604504490298.pdf

title: informe_de_evaluacion_1604343005639.pdf

documentType: evaluationReports

title: resolucion_429_1605547890633.pdf

documentTypeDetails: Resolución Declaración Desierta

title: adenda_1_1599237442450.pdf

title: llamado_publico_1600369673184.pdf

title: resoluci_n_pr_dl_257_2020_1598390504021.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: adenda_02_cn_04_1599759244951.pdf

title: pbc___form__1__1598894874542.zip

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: acta_de_aperturas_1604343002469.pdf

title: acta_de_aperturas_1604343002469.pdf

title: llamado_publico_1598895008188.pdf

title: acta_de_aperturas_1605547901927.pdf

title: informe_de_evaluacion_1605547908247.pdf

title: resolucion_429_1604342993064.pdf

title: llamado_publico_1601504933442.pdf

title: resolucion_429_1604342993064.pdf

title: adenda_5_1601471250206.pdf

title: llamado_publico_1599871037659.pdf

title: precios_referenciales_1598390383101.zip

title: adenda_4_1600788038103.pdf

title: llamado_publico_1600792057000.pdf

title: informe_de_evaluacion_1604343005639.pdf

title: llamado_publico_1604691140297.pdf

title: llamado_publico_1599485457314.pdf

title: adenda_3___cn_03_1600280661313.pdf

streetAddress: CHILE 753-EDIF. CENTRO FINANCIERO-PISO 09-DOC

statusDetails: Desierta

name: LA FELSINA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: CHILE 753-EDIF. CENTRO FINANCIERO-PISO 02-MESA DE ENTRADA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Acuerdo Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Bienes e insumos agropecuario y forestal

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

level: Empresas Públicas

legalName: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

legalName: Petróleos Paraguayos

NEUALCO S.A.

region: Caaguazú

locality: JUAN MANUEL FRUTOS

streetAddress: RUTA Nª 7 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA KM. 206

legalName: NEUALCO S.A.

description: Corteza

description: Corteza

initiationType: tender