title: Oprac. dok. na rozbudowę ul. Zawiszy od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów z budową drogi do ul. Boya Żeleńskiego, z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnienie (na prawach opcji) nadz. aut. nad robotami

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Zawiszy od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów z budową drogi do ul. Boya Żeleńskiego, z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami.Inwestycja obejmuje trzy zakresy:1) Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z budową drogi od ul. Zawiszy do ul. Boya Żeleńskiego.2) Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13.3) Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:1 Załącznik – Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyjściowymi parametrami technicznymi do projektowania oraz wytycznymi zamawiającego2 Mapa poglądowa3 Koncepcja poglądowa oraz skan projektu budowlanego na który Zamawiający ma uzyskany ZRID: - Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13. - Budowa drogi 1 KZ  II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy- stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach)4.projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

street: ul. Rynek 1


name: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Intergacyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Libiązu

scheme: CPV

description: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ,, Dostawa energii cieplnej w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu". Dostawa energii cieplnej: centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody do obiektów wskazanych poniżej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz przepisami wydanymi na ich podstawie. Poniższa tabela zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskaznaiem lokalizacji oraz zamawianej mocy. Lp. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (co i c.w.u.) Libiąż, ul. Paderewskiego 2 373,00 kW-co 60,00 kW-c.w.u. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

region: małopolskie

street: Paderewskiego

countryName: Polska

initiationType: tender


name: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach

title: Wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna, w leśnictwie Glinica (5 PAKIET 1 P)

currency: PLN

description: A) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się: Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji; Załącznik nr 3.2. –  układ sortymentowy pozyskania drewna;Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;Załącznik nr 3.5. – powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.5. mają charakter szacunkowy.B)Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.C)Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.D)Zama. przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zgodnie z pkt 3.7-3.13 i 5.1-5.2 SWZ. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa wyżej nie przekroczy wartości 50% wartości niniejsze. zamów. E) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

title: Wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna, w leśnictwie Glinica (5 PAKIET 2 P)

title: Wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna, w leśnictwie Glinica (5 PAKIET 3 P)

title: "Wykonanie usług leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna, w leśnictwie Glinica"

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach „Ustawa o lasach”, obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych, w leśnictwie Glinica, w roku 2022. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części (dalej zwanych „Pakietami”). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 PZP  oraz aktów wykonawczych do PZP.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zama. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona  w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

street: ul. Miła 2

countryName: PL


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie

documentType: awardNotice

title: Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów jednostki wojskowej w miejscowościach zlokalizowanych w obszarze dystrybucji PGE DYSTRYBUCJA S. A. Oddział Lublin.

description: Usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów jednostki wojskowej w m. Kopytów dz. nr 872/1, w m. Biała Podlaska, ul. Łomaska, nr dz. 2005/147, w m. Biała Podlaska, ul. Łomaska dz. nr 2005/54, w m. Sławatycze, ul. Długa 4a, dz. nr 681/1, 681/2, w m. Kostomłoty, dz. nr 588/14, w m. Terespol, ul. Graniczna, dz. nr 1207/7, oraz w m. Kraśnik, ul. Lubelska 159, 23-200 Kraśnik zlokalizowanych w obszarze dystrybucji PGE DYSTRYBUCJA S. A. Oddział Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa "Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik do Zaproszenia do negocjacji.

description: Przedmiotem zamówienia są usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów jednostki wojskowej w m. Kopytów dz. nr 872/1, w m. Biała Podlaska, ul. Łomaska, nr dz. 2005/147, w m. Biała Podlaska, ul. Łomaska dz. nr 2005/54, w m. Sławatycze, ul. Długa 4a, dz. nr 681/1, 681/2, w m. Kostomłoty, dz. nr 588/14, w m. Terespol, ul. Graniczna, dz. nr 1207/7, oraz w m. Kraśnik, ul. Lubelska 159, 23-200 Kraśnik zlokalizowanych w obszarze dystrybucji PGE DYSTRYBUCJA S. A. Oddział Lublin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa "Opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załącznik do Zaproszenia do negocjacji.

procurementMethod: direct

street: ul. Lipowa 1a

PGE Dystrybucja S.A.

street: ul. Garbarska 21A


name: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. Gen. De Gaulle’a 5 w Malborku.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

title: Świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. Gen. De Gaulle’a 5 w Malborku

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla internatu przy ul. Gen. De Gaulle’a 5 w Malborku2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

street: ul.Starościńska 1


name: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

title: Fartuch operacyjny jałowy wzmocniony

title: Fartuch operacyjny jałowy wzmocniony

description: Fartuch operacyjny jałowy wzmocniony M-XXL 8000 szt.

region: dolnośląskie

street: Gen. A. E. Fieldorfa


name: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

title: Dostawa montaż kamery CCD do teleskopu 2,5 m wraz z zestawem filtrów

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednej fabrycznie nowej kamery CCD do teleskopu 2,5 m wraz z systemem chłodzenia i kołem filtrów oraz fabrycznie nowego zestawu filtrów do teleskopu 2,5 m.

title: Dostawa zestawu filtrów do teleskopu 0,8 m

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu filtrów do teleskopu 0,8 m.

title: Dostawa i montaż kamery CCD wraz z zestawem filtrów dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż jednej fabrycznie nowej kamery CCD do teleskopu 2,5 m wraz z systemem chłodzenia i kołem filtrów, fabrycznie nowego zestawu filtrów do teleskopu 2,5 m oraz fabrycznie nowego zestawu filtrów do teleskopu 0,8 m.

mainProcurementCategory: goods

street: Polska


description: Świadczenie usług przewozowych na terenie Miasta Bielsk Podlaski w publicznym transporcie zbiorowym dwoma autobusami elektrycznymi na liniach komunikacyjnych nr 1 i 1A istniejących w dniu zawarcia umowy.

title: Świadczenie usŁug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Miasto Bielsk Podlaski

street: ul. Kopernika 1


name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Modernizacji torowiska, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych wraz z przebudową kabli trakcyjnych zasilających i powrotnych w ul. Kosmonautów od przystanku „Jeleniogórska” do pętli Leśnica wraz z pętlą na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz  Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

title: Modernizacja torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych wraz z przebudową kabli trakcyjnych w ul. Kosmonautów od przystanku "Jeleniogórska" do pętli Leśnica wraz pętlą.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: works

street: ul. Bolesława Prusa 75-79


title: Dostawa paliw do samochodów służbowych

title: Dostawa paliw do samochodów służbowych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Kancelarii Sejmu, z wykorzystaniem kart paliwowych w systemie rozliczeń bezgotówkowych w sieci stacji paliwowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje paliwa: benzynę bezołowiową Pb 95 oraz olej napędowy ON. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale II SWZ.Wspólny Słownik Zamówień CPV:  Kod CPV: 09132100-4, 09134100-8

Kancelaria Sejmu

street: ul. Wiejska4/6/8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

street: Chemików 7


title: 1

description: 1 Klipsy polimerowe z zamkiem, SZT. 2202 Klipsy polimerowe z zamkiem, SZT. 2253 Igła do biopsji przezpochwowej,  SZT. 1200

title: 2

description: 1 "Stent-graft do naczyń wieńcowych na cewniku balonowym,   -  SZT. 9

title: 3

description: 1 Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca:   SZT. 230

title: 4

description: 1 "Jednorazowa sterylna końcówka do noża harmonicznego  -                                                                                "   SZT. 3502 Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką SZT. 1203 "Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą j"   SZT. 12

title: 5

description: 1 "Stenty z pokryciem karbonowym uwalniające lek antyproliferacyjny  SZT. 3002 "Cewniki prowadzące typu sheathless (bezkoszulkowe)  SZT. 403 "Prowadniki    SZT. 3004 "Prowadniki .  SZT. 5005 "Cewnki diagnostyczne SZT. 10

title: 6

description: 1 " Klipsy naczyniowe do leczenia tętniaków OUN typ Yasargil trwałe,   SZT. 210

title: EZ.28.89.2022 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje 6 pakietów3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.4.Państwa dane osob.przetw.są w związ.z prowadz.postęp.o udziel.zam.publ. i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezbędne dla zapew.prawidł.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.postęp.w tym w celu uzyskania podmiot.środ.dowod.związanym z prowadz.postęp.o udziel. zam.

WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

street: ul. Pabianicka 62


name: Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

title: Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej

description: 1. 10 sztuk wiat przystankowych różnej wielkości (od 4 do 8 przęseł) o konstrukcji aluminiowej (kolumny z profili o przekroju co najmniej 150x50x4mm) z oszklonymi ścianami, szklanym dachem, gablotami aluminiowymi na rozkłady jazdy i reklamowymi typu citylight. Gabloty i wiaty mają być oświetlone,2. 31 sztuk wiat przystankowych różnej wielkości (od 2 do 4 przęseł, w tym jedna wiata z krótszymi ścianami bocznymi) o konstrukcji stalowej (kolumny z profili o przekroju co najmniej 40x40x3mm) z oszklonymi ścianami, dachem z poliwęglanu i gablotami aluminiowymi na rozkłady jazdy. Gabloty mają być oświetlone,3. kompletnego systemu informacji pasażerskiej składającego się z 28 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z systemem centralnego zarządzania i kontroli parametrów pracy tablic wraz z dedykowanymi urządzeniami, zainstalowanymi zapowiedziami głosowymi, monitoringiem wizyjnym umożliwiającym zgranie materiału wideo. Tablice mają być zamontowane na słupach nośnych,4. zaprojektowanie i montaż przyłączy energetycznych do zasilania tablic informacji pasażerskiej w 28 lokalizacjach, 5. zaprojektowanie i montaż instalacji elektrycznej od 28. nowych punktów przyłączy energetycznych do zasilania 28 szt. elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, 6. zaprojektowanie i montaż instalacji elektrycznej od 7. istniejących punktów przyłączy energetycznych do zasilania oświetlenia 7 szt. nowych wiat przystankowych o konstrukcji aluminiowej i do zasilania oświetlenia zamontowanych w nich gablot,7. zaprojektowanie i montaż instalacji elektrycznej od 3. nowych punktów przyłączy energetycznych do zasilania oświetlenia 3 szt. nowych wiat przystankowych o konstrukcji aluminiowej i do zasilania oświetlenia zamontowanych w nich gablot,8. zaprojektowanie i montaż instalacji elektrycznej od 17. nowych punktów przyłączy energetycznych do zasilania oświetlenia gablot na rozkłady jazdy w 17 szt. wiatach przystankowych o konstrukcji stalowej (8 szt. wiat nowych + 8 szt. wiat dotychczasowych w obecnej lokalizacji + 1 szt. wiaty po rewitalizacji w nowej lokalizacji).Przedmiot zamówienia obejmuje również:1. utylizację 38 wiat przystankowych, które nie nadają się do dalszej eksploatacji,2. rewitalizację 11 dotychczasowych wiat przystankowych o konstrukcji stalowej z oszklonymi ścianami, a następnie ich montaż w nowej lokalizacji, 3. rewitalizację 3 dotychczasowych wiat przystankowych o konstrukcji stalowej bez ścian, poprzez ich podzielenie na dwie części lub skrócenie, a następnie ich montaż w nowej lokalizacji, 4. rewitalizację 10 dotychczasowych wiat przystankowych o konstrukcji stalowej bez ścian, a następnie ich montaż w nowej lokalizacji.W ramach zamówienia należy wykonać prace budowlano-drogowe poprzez uzupełnienie bruku części peronów i przywrócenie miejsc posadowienia wiat do właściwego stanu technicznego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy będącym integralną częścią SWZ.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiat przystankowych, elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na słupach nośnych wraz z systemem centralnego zarządzania oraz rewitalizacja części dotychczasowych wiat i ich montaż w nowej lokalizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie przyłączy energetycznych i instalacji elektrycznych oraz wykonanie prac budowalno-drogowych związanych z montażem wiat i słupów nośnych.

street: Aleja Henryka 20


description: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w Zakładzie Południowym tj. Kraków, Katowice i Przemyśl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określone zostały w SWZ i jej załącznikach.

title: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników „PKP Intercity” S.A. zlokalizowanych w Zakładzie Południowym

description: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego znajdujących się w Zakładzie Południowym tj. Kraków, Katowice i Przemyśl.

„PKP Intercity” S.A.

street: Aleje Jerozolimskie 142A

name: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro


name: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

description: Dostawa, projekt instalacji i montaż kompletnych zestawów urządzeń do pomiarów parametrów jakości wody w sieci wodociągowej (on-line) i w Zakładach Uzdatniania Wody (on-line) – 9 zestawów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera projekt  umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

street: ul. Warszawska 24 W-9/pok. 110


description: 7) Pakiet 7 – Sterylny zestaw do implantacji stymulatorów serca

title: Pakiet 6 – STYMULATOR JEDNOJAMOWY VDDR

description: 6) Pakiet 6 – STYMULATOR JEDNOJAMOWY VDDR

description: 5) Pakiet 5 – STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR MRI bez stref wykluczenia

description: 4) Pakiet 4 – STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR MRI bez stref wykluczenia

description: 3) Pakiet 3 - KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY  ICD VR  z możliwością detekcji  sygnałów  przedsionkowych z elektrodą

description: 2) Pakiet 2 - KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY 35J Z ELEKTRODĄ ICD DR – 15 sztuk ( w tym 100% MRI, 30% diagnostyka MP)

description: 1) Pakiet 1 - KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D DF1 I DF4 dopuszczony do skanowania w polu MRI 1,5 i 3T bez stref wykluczeń, współpracujący z elektrodami lewokomorowymi IS4 i IS1 z kompletem elektrod (elektrody + 5 ponad ilość urządzeń)

title: Zakup wraz z dostawą urządzeń do resynchronizacji pracy serca

description: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kardiowerterów – defibrylatorów: jednojamowych, dwujamowych, resynchronizujących i stymulatorów resynchronizujących na potrzeby Oddziału Kardiologii. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SWZ

street: ul. Korczyńska 57

name: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie


name: Marek Tyborczyk Usługi Leśne i Transportowe

title: Pakiet V – leśnictwa: Bukowa Góra, Sierżno, Płotowo [zamówienie z wolnej ręki]

description: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Osusznica w leśnictwie: Bukowa Góra, Sierżno, Płotowo w roku 2022.Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

title: Pakiet VII – leśnictwa: Brzeźno, Stary Most i Wieczywno

description: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Osusznica w leśnictwie: Brzeźno, Stary Most i Wieczywno w roku 2022.Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

title: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Osusznica w roku 2022 [zamówienie z wolnej ręki]

description: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Osusznica w leśnictwie: Bukowa Góra, Sierżno, Płotowo, Brzeźno, Stary Most i Wieczywno  w roku 2022

Nadleśnictwo Osusznica

street: Osusznica 3

Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Reca

street: Gliśno Wielkie 1

street: ul. Osiedle 500-lecia Borowego Młyna 17


description: . Przedmiotem zamówienia jest usługa:1.1.1.  Odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kowala oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).1.1.2.  Transportu zebranych odpadów komunalnych. 1.1.3. Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych tj.: przekazania wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości oraz z PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699); przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy o odpadach.1.1.4. Odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów wielkogabarytowych w cyklu 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.1.1.5. Odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK. Odbiór będzie się odbywał na telefoniczne, pisemne lub e-mailowe zgłoszenie.1.1.6. Wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki na odpady segregowane w terminie do 25.08.2022 r. oraz dostarczenie nowych worków przy odbiorze odpadów w miarę potrzeb mieszkańców (ilość worków będzie co najmniej równa ilości odebranych worków z odpadami).1.1.7. Wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie do 25.08.2022 r. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć jeden pojemnik dla każdej nieruchomości zamieszkałej, której właściciel (współwłaściciel, wynajmujący, zarządzający lub inny podmiot władający nieruchomością) nieruchomości złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 19.04.2022 r. liczba aktywnych deklaracji wynosiła 3297. Bezpłatne wypożyczenie pojemników dla mieszkańców stanowi indywidualną umowę pomiędzy Wykonawcą, a mieszkańcem. Gmina nie ponosi odpowiedzialności w przypadku np. zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia pojemnika.1.1.8. Wyposażenie apteki oraz Ośrodka Zdrowia w pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków oraz opróżnianie ich po zgłoszeniu - wykaz punktów określa zał. NR 14 do SWZ.1.1.9. Przygotowania i dystrybucja harmonogramu odbioru odpadów za okres od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z informacją dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów w terminie do 25.08.2022 r.1.1.10. Odbioru odpadów z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Kosów 56F, gmina Kowala, pochodzących z gospodarstw domowychSZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWIERA ZAŁ NR 9 DO SWZ

title: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kowala oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa  odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kowala oraz z PSZOK od dnia podpisania umowy w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 1 września 2022 roku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.) oraz przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowala;    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ

Gmina Kowala

street: Marii Walewskiej 7


title: Część 10

description: Część 10 – Respirator dwustrumieniowy (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4j do SWZ,

title: Część 9

description: Część 9 – Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki (1 kpl.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4i do SWZ,

title: Część 8

description: Część 8 – Egzoszkielet (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4h do SWZ.

title: Część 7

description: Część 7 – Zestaw do badań czynnościowych (1 kpl.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4g do SWZ,

title: Część 6

description: Część 6 – Defibrylator (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4f do SWZ.

title: Część 5

description: Część 5 – Diatermia (5 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4e do SWZ.

title: Część 4

description: Część 4 – Dygastorium (2 szt.)o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SWZ.

title: Część 3

description: Część 3 – Diatermia z argonem (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SWZ.

title: Część 2

description: Część 2 – Ssak elektryczny (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ.

title: Część 1

description: Część 1 – Zestaw pomp infuzyjnych (20 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ.

title: Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i i 4j do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

street: ul. Dębinki 7

Shar-Pol Sp. z o.o.

street: ul. Św. Małgorzaty 6/1

PHU Technomex Sp. z o.o.

street: ul. Szparagowa 15

Miro Sp. z o.o.

street: ul. Mińska 25B lok. U1

Viridian Polska Sp. z o.o.

street: ul. Morgowa 4

Medtronic Poland Sp. z o.o.

street: ul.Polna 11

Matrix Infralab Sp. z o.o.

street: ul. Lyrska 21


description: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostarczenie oraz instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w Świnoujściu, zwanego również jako System ITS.  Zamówienie realizowane jest poprzez formułę „zaprojektuj i wybuduj” zatem składa się z dwóch podstawowych etapów: etapu projektowania i etapu realizacyjnego. Zamawiający z zamówienia wyłącza zakup, dostawę i montaż biletomatów oraz autokomputerów.  Początkowy etap projektowania uwzględnić ma w pełni, proponowaną przez Wykonawcę technologię, w zakresie systemu ITS. W etapie realizacyjnym Wykonawca wykona wszelkie niezbędne roboty budowlane, dokona dostaw i montażu urządzeń, wykona niezbędne instalacje i uruchomi system do wymaganej funkcjonalności. Zamówienie obejmuje również, wsparcie techniczne w okresie wdrożenia oraz asystę techniczną po okresie wdrożenia, a także przeszkolenie kadry Zamawiającego. Zakres całego zadania obejmuje:1. Podsystem sterowania ruchem drogowym,2. Podsystem priorytetu dla pojazdów transportu zbiorowego,3. Podsystem informacji parkingowej,4. Podsystem informacji dla kierowców,5. Podsystem wizyjny,6. Podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej,7. Podsystem informacji internetowej.Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia (Program Funkcjonalno Użytkowy) stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

title: Budowa systemu zarządzania ruchem w Świnoujściu

Gmina Miasto Świnoujście

street: ul. Wojska Polskiego 1/5


name: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA

title: Świadczenie usług medycznych dla pracowników SBŁ- Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte pakietami)

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa i członków ich rodzin (inne osoby objęte pakietami), zwanych dalej osobami uprawnionymi lub Uprawnionymi. 2. Przez członków rodzin (inne osoby objęte pakietami) Zamawiający rozumie współmałżonków, partnerów, dzieci do 26 roku życia, teściów, rodziców.3. Szacunkowa ilość pracowników objętych usługami medycznymi: 1500.4. Usługi medyczne będące przedmiotem zamówienia obejmują następujące pakiety:1) Pakiet 1 (pracowniczy) - prognozowana liczba wykupionych pakietów w okresie 48 miesięcy: (48 m-cy x 1500 pakietów) 72 0002) Pakiet 2 (VIP) - prognozowana liczba wykupionych pakietów w okresie 48 miesięcy: (48 m-cy x 40 pakietów) 1 9203) Pakiet 3 (współmałżonek/partner + dzieci do 26 roku życia) - prognozowana liczba wykupionych pakietów w okresie 48 miesięcy: (48 m-cy x 370 pakietów) 17 7604) Pakiet 4 (współmałżonek/partner/członek rodziny do 26 roku życia/rodzic/teść) - prognozowana liczba wykupionych pakietów w okresie 48 miesięcy: (48 m-cy x 260 pakietów) 12 4805) Pakiet 5 (VIP współmałżonek/partner + dzieci do 26 roku życia) - prognozowana liczba wykupionych pakietów w okresie 48 miesięcy: (48 m-cy x 10 pakietów) 480.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ. Wymagania określone w ww. załączniku są minimalnymi wymaganiami Zamawiającego.

street: al. Krakowska 110/114

Lux Med Sp. z o.o.

street: ul. Postępu 21c


name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamienna

description: Modernizacja przystanku Chronów

description: Budowa nowego przystanku Kosów

title: Modernizacja peronu stacji Bąkowiec na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej

description: Modernizacja peronu Bąkowiec

title: Budowa /modernizacja przystanków/peronów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - Kamiennej w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

description: Postępowanie podzielone jest na trzy zadania:Zadanie nr 1 - Modernizacja przystanku Chronów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - KamiennejZadanie nr 2 - Budowa nowego przystanku Kosów na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku - KamiennejZadanie nr 3 - Modernizacja peronu stacji Bakowiec na terenie Zakładu Linii kolejowych w Skarżysku - Kamiennej

street: ul. Rejowska 29


name: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

title: Część 1 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ A i B (194 szt.)

title: Część 2 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ C (45 szt.)

title: Część 3 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ D (40 szt.)

description: Część 2 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ D (40 szt.)

title: Dostawa jednostek centralnych komputerów dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednostek centralnych komputerowych o różnych konfiguracjach sprzętowych dla potrzeb Jednostek Organizacyjnych Politechniki Bydgoskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: część 1 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ A i B (194 szt.),część 2 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ C (45 szt.),część 3 – Dostawa jednostek centralnych komputera typ D (40 szt.).

street: Al. prof. S. Kaliskiego 7


title: Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urzadzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz

description: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz” w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w ilości 564 sztuk opraw wraz z ich instalacją na terenie Gminy Cielądz, wymianą 250 sztuk wysięgników zgodnie z zestawieniem projektowym, wyniesieniem 22 punktów sterowania ze stacji transformatorowych Zastąpienie wspólnej linii AL wydzieloną, podwieszoną linią ASxSN – 18 000 mb., dobudowę 47 nowych punktów oświetlenia według załączonych projektów budowlanych posiadanych przez Zamawiającego.Zamawiający wymaga od Wykonawcy by dostarczone i zamontowane urządzenia przyczyniły się do osiągnięcia efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 154,76 Mg/rok oraz redukcji zużycia energii elektrycznej z 266 720,50 kWh/rok  do 123 379,50 kWh/rok, w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem  będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego.Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ i załącznikami.Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje również:- obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (dotyczy wymaganych prawem przypadków),- aktualizację inwentaryzacjiZamawiający wymaga od Wykonawcy by dostarczone i zamontowane urządzenia przyczyniły się do osiągnięcia efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 154,76 Mg/rok oraz redukcji zużycia energii elektrycznej z 266 720,50 kWh/rok  do 123 379,50 kWh/rok, w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem  będą sporządzane przez Wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego.Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SWZ i załącznikami.

Gmina Cielądz

street: Cielądz


name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zestawów do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA wraz z dzierżawą konsoli do dwóch lokalizacji UCK WUM 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy oraz Załączniki nr 2.1 – Formularz parametrów technicznych.

title: Zakup i dostawa zestawów do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA wraz z dzierżawą konsoli do dwóch lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.127.2022

street: ul. Banacha 1a


name: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

description: Szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020, poz. 186  z późn. zm) lub/i ustawą z dnia 9 października 2015 r., poz. 1926 o produktach biobójczych lub/i ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - w zależności od asortymentu, określonego w formularzu asortymentowo-cenowym - jeżeli dotyczy. W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej SWZ. W przypadku asortymentu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową, numer katalogowy i nazwę producenta. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa różnych wyrobów medycznych

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa produktów leczniczych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: dostawa środkow dezynfekcyjnych

title: Dostawa środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych oraz różnych wyrobów medycznych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych, produktów leczniczych oraz różnych wyrobów medycznych na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SWZ (Części nr 1-28). Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020, poz. 186  z późn. zm) lub/i ustawą z dnia 9 października 2015 r., poz. 1926 o produktach biobójczych lub/i ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - w zależności od asortymentu, określonego w formularzu asortymentowo-cenowym - jeżeli dotyczy.


description: 1 Sonda do endodiatermii 25G2 Pęseta typu „krokodylek” 23G3 Nożyczki pionowe 23G4 Dzierżawa aparatu

description: Zakup i dostawa  sprzętu medycznego do witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu (część 6).Część 1 – Jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 23GCzęść 2 – Jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacjiCzęść 3 – Jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 25GCzęść 4 – Jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacjiCzęść 5 – Jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 27GCzęść 6 – Sondy, pęsety, nożyczki wraz z dzierżawą aparatu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

street: Al.W.Witosa 26


name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

street: Borowska


name: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

title: Zadanie nr 1

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora przeznaczonego dla dorosłych i dzieci. Zamawiający dopuszcza składania oferty na sprzęt i aparaturę używaną nie starszą niż 2019 rok pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie warunki stawiane w załączniku nr 5 do SWZ dla oferowanego sprzętu.

title: Zadanie nr 2

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na sprzęt i aparaturę używaną tzw. demonstracyjny pochodzący z wystaw, pokazów itp.

title: Dostawa respiratora oraz wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej tj. respiratora oraz wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określa załącznik nr 5 do swz.

street: ul. Wyzwolenia 18


name: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia

description: I.Część 2: Część 2:  Dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego pn.: „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)” w liczbie 409 764 mgZamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.W ramach części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowyII. Przedmiotowe środki dowodowe:2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia następujących dokumentów:2.1.1. Ważnego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub ważnego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.2.2.Skład preparatu i opakowania musi być zgodny z treścią dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2.3. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.2.4. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków podmiotu odpowiedzialnego, wynikających z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.2.6. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.2.7. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2.8. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. – tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.2.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

title: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych: Leczenie niskorosłych dzieci z : SNP, ZT, PNN, PW oraz u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie

description: I.Część 1 : Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „ Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”, „Leczenie Zespołu Prader-Willi (PW)”, „Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie” w liczbie  2 458 216 mg.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu hormonu wzrostu, jednak nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej ww. części zamówienia), w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia lub w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb, w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.W ramach części zamówienia Zamawiający wymaga zaoferowania wkładów fiolek/ampułek poniżej (<7 mg), oraz wkładów fiolek/ampułek powyżej lub równe (≥ 7 mg). Nie spełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy.2. Przedmiotowe środki dowodowe:2.1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców przedstawienia następujących dokumentów:2.1.1. Ważnego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub ważnego, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.2.2.Skład preparatu i opakowania musi być zgodny z treścią dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2.3. Ww. dokumenty muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.2.4. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz dokumentami, o których mowa w pkt 2.1.1. dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o przeniesieniu na inny podmiot praw i obowiązków podmiotu odpowiedzialnego, wynikających z Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.2.6. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą i powinien on dochować wszelkiej staranności, aby te dokumenty były kompletne i zawierały wszystkie niezbędne informacje umożliwiające Zamawiającemu ich zweryfikowanie pod kątem prawidłowości.2.7. Zamawiający zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełniania ww. przedmiotowych środków dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2.8. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej są składane w sposób przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. – tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.2.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

title: Preparat rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach); części 1-2; znak postępowania: ZZP.ZP.411.11.2022

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Preparatu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu do podawania w automatycznych wstrzykiwaczach (penach):Część 1: Dla pacjentów leczonych w ramach programów lekowych pn.: „Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP)”, „ Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)”, „Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)”, „Leczenie Zespołu Prader-Willi (PW)”, )”, „Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie w liczbie  2 458 216 mgCzęść 2: Dla pacjentów leczonych w ramach programu lekowego pn.: „Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)” w liczbie 409 764 mg

street: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115


description: 1. Rodzaj transportu.Transport drogowy – gminne przewozy pasażerskie.2..Linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na której będąwykonywane przewozy.Linia komunikacyjna nr 512: Ścinawa – Turów – Czerniec/ Księginice.

title: Świadczenie usług w zakresie gminnego transportu zbiorowego

Gmina Ścinawa

street: Rynek 17


name: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy

description: Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy (45 -miesięczny) pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze umowy:Część I –  pojazdy osobowe z silnikiem benzynowym – 7 sztuk

description: Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy (45 -miesięczny) pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze umowy:Część II – pojazdy osobowe z silnikiem benzynowym – 26 sztuk

description: Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy (45 -miesięczny) pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze umowy:Część III – pojazdy osobowe z napędem elektrycznym – 4 sztuki

description: Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy (45 -miesięczny) pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze umowy:Część IV – pojazdy osobowo-dostawcze z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym o DMC do 3,5 tony – 2 sztuki

title: Najem długoterminowy pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami

description: Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy (45 -miesięczny) 39 pojazdów wraz z usługą serwisową, ubezpieczeniem i innymi usługami określonymi w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia i Wzorze umowy w podziale na 4 Części:1) Część I –  pojazdy osobowe z silnikiem benzynowym – 7 sztuk2) Część II – pojazdy osobowe z silnikiem benzynowym – 26 sztuk3) Część III – pojazdy osobowe z napędem elektrycznym – 4 sztuki4) Część IV – pojazdy osobowo-dostawcze z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym o DMC do 3,5 tony – 2 sztuki

street: ul. Kolska 12


title: Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu uzbrojenia i elektroniki - dostawa lamp mikrofalowych, W/9/12WOG/2021

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

street: ul. Okólna 37


name: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

title: Dostawa produktów leczniczych

description: Dostawa produktów leczniczych.

title: Dostawa produktów leczniczych

description: Dostawa produktów leczniczych.

street: ul. ks. J. Bielawskiego 18


title: Akcesoria chromatograficzne

description: 1. Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularza oferty.3. Miejsce realizacji dostaw: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz Załącznikiem nr 3A do SWZ.

title: Zestawy QuEChERS

title: Akcesoria laboratoryjne

title: Woreczki do przechowywania próbek

title: Końcówki do pipet

title: Rękawice

title: Naczynka (komory jednorazowe) do młynka IKA Tube Mill Control 100

title: Rękawice lateksowe bezpudrowe

title: Rękawice nitrylowe i winylowe

title: Rękawiczki, akcesoria dodatkowe, szkiełka nakrywkowe

title: Końcówki do pipet

title: Kuweta laboratoryjna

title: Bibuła jakościowa

title: Maseczki

title: Bibuła filtracyjna

title: Czyściwo

title: Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

title: Podłoża bibułowe do kiełkowania nasion AHLSTROM-MUNKSJÖ

title: Podłoża bibułowe do kiełkowania nasion

title: Podłoża bibułowe do kiełkowania nasion

title: Akcesoria do oznaczania ilości alkaloidów w nasionach łubinów

title: Akcesoria do oznaczania czystości nasion i przechowywania próbek po badaniach oraz do organizowania międzylaboratoryjnych badań biegłości

title: Akcesoria do oznaczania zdrowotności nasion

title: Akcesoria do analiz kiełkowania nasion

title: Akcesoria pozostałe

title: Akcesoria

title: Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

title: Rękawice ochronne

title: Akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny

title: Płytki Petriego do rozlewarki Alliance BioExpertise (Distriwel 440)

title: Akcesoria do sterylizacji

title: Akcesoria laboratoryjne

title: Akcesoria do odczytywania i przechowywania wyników testów biologicznych dla procesu sterylizacji

title: Akcesoria do kontroli czystości

title: Części do mikroskopów fluorescencyjnych

title: Akcesoria do testu PCR

title: Akcesoria do pipetowania, do barwienia preparatów mikroskopowych

title: Akcesoria laboratoryjne

title: Bibuła

title: Akcesoria do wirówki

title: Akcesoria do testów biologicznych

title: Końcówki do pipet

title: Końcówki do pipet

title: Probówki z korkiem

title: Akcesoria do sterylizacji

title: Akcesoria do sterylizacji

title: Akcesoria do hodowli bakterii

title: Rękawice

title: Rękawice

title: Rękawice

title: Probówki i końcówki do pipet, pipety

title: Końcówki do pipet Gilson

title: Akcesoria różne

title: Akcesoria do Real-time PCR

title: Akcesoria różne

title: Akcesoria do homogenizatora Geno/Grinder

title: Akcesoria różne

title: Elektrody

title: Końcówki do pipet

title: Moduły

title: Płytki do testu DAS-ELISA

title: Wirnik do wirówki MPW

description: 1. Przedmiotem  zamówienia jest dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby jednostek Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,  określonych w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, w podziale na 62 części.2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący integralną część Załącznika nr 4 do SWZ – Formularza oferty.3. Miejsce realizacji dostaw: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz Załącznikiem nr 3A do SWZ.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

street: ul. Powsińska 69/71


name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

description: Załącznik nr 1ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)Przedmiot przetargu: Cewniki prowadzące do implantacji elektrod do pęczka Hisa oraz LBB                    700 zestawówZestaw składający się z następujących elementów: Elektroda – 700 szt.-  średnica < 4,5 Fr- aktywna fiksacja – nieruchoma spirala, bez światła wewnętrznego- osłona silikon plus poliuretan- końcówka sterydowa      2.   Zestaw do wprowadzenia elektrody składający się z: a) Cewnik prowadzący ze sterowalną końcówką : -  80 szt. - średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie w/w elektrody             - średnica zewnętrzna poniżej 9F      b) Cewnik prowadzący – 620  szt.           - średnica wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie w/w elektrody            - średnica zewnętrzna poniżej 7F (możliwość wprowadzenia przez koszulkę 7F)- podwójne wygięcie umożliwiające wprowadzenie elektrody bezpośrednio w okolicę pęczka Hisa- zastawka hemostatyczna  c)  Nóż do rozcinania cewnika – 700 szt. d)  Rozszerzacz – 20 szt.      e)  Zatyczka IS 1  – 10 szt.      f)  Zatyczka DF1 – 10 szt.      g) Zestaw nasadek na końcówkę elektrody – 10 sztukDepozyt – 10 szt. do wyboru

title: Przetarg nieograniczony na dostawę cewników prowadzących do implantacji elektrod do pęczka Hisa oraz LBB

description: Cewniki prowadzące do implantacji elektrod do pęczka Hisa oraz LBB   -   700 zestawów1. Elektroda – 700 szt..   Zestaw do wprowadzenia elektrody składający się z:Cewnik prowadzący ze sterowalną końcówką : -  80 szt.Cewnik prowadzący – 620  szt.)  Nóż do rozcinania cewnika – 700 szt. d)  Rozszerzacz – 20 szt.      e)  Zatyczka IS 1  – 10 szt.      f)  Zatyczka DF1 – 10 szt.      g) Zestaw nasadek na końcówkę elektrody

street: ul. Fabryczna 27

Medtronic Poland Sp. z o.o.

street: ul.Polna 11


name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

description: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczególności projektu architektoniczno- budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i wielobranżowego projektu technicznego oraz przedmiaru robót,2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym Decyzji środowiskowej (jeżeli jest wymagane), w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

title: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej śr/c o przepust. Q=750 m3/h, wtryskowo pompowej nawanialni wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Szalejowie Górnym”

description: Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa stacji gazowej pomiarowej śr/c o przepustowości Q=750 m3/h, wtryskowo pompowej nawanialni wraz z uzbrojeniem towarzyszącym w Szalejowie Górnym gm. Kłodzko” oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

street: ul. Ziębicka 44


name: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

description: a) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex 20 01 99 – popioły z palenisk domowych, z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53 w ilości ok. 10 000 Mg w terminie 12-tu miesięcy od dnia podpisania umowy.b) Odpady pochodzą z bezpośredniej selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający nie ma możliwości określenia gwarantowanych przez Zamawiającego parametrów ilościowych, jakościowych i morfologicznych odpadów przekazywanych Wykonawcy w ramach niniejszej umowy. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu.c) Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.

title: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie ex 20 01 99 – popioły z palenisk domowych

street: ul. Podmiejska 53


description: Przedmiotem zamówienia jest : Sprzątanie pomieszczeń w Gmachu Głównym PW przy Placu Politechniki 1 i Pałacyku Rektorskim  przy ul. Koszykowej 80 w Warszawie.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykaz powierzchni do sprzątania.Warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.

title: Sprzątanie pomieszczeń w Gmachu Głównym PW przy Placu Politechniki 1 i Pałacyku Rektorskim przy ul. Koszykowej 80 w Warszawie, numer referencyjny: ZP.U.SE.24.2022.

Politechnika Warszawska

street: Pl. Politechniki 1


title: Dostawa systemu do monitorowania i analizowania przepływów sieciowych wraz z gwarancją i usługami wsparcia w okresie 36 miesięcy

description: Przedmiotem zamówienia są: a) dostawa Systemu (dalej: Analizatora Flow) do monitorowania i analizowania przepływów sieciowych (ang. flow) spełniającego wymagania opisane w pkt III.1. OPZ. b) usługi wsparcia producenta (tzw. maintenance) dla Analizatora Flow, opisane w pkt. III.2. OPZ. c) usługi świadczenia gwarancji opisane w pkt. III.3. OPZ.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do monitorowania i analizowania przepływów sieciowych wraz z gwarancją i usługami wsparcia w okresie  36 miesięcy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Centralny Ośrodek Informatyki

street: Aleje Jerozolimskie 132-136


name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów

title: Pakiet IIM - maszynowe przygotowanie gleby i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych w leśnictwach: Chełmek, Bobrek, Sławków, Podłęże

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Chełmek, Bobrek, Sławków, Podłęże. Szacunkowa ilość podstawowych prac: rozdrabnianie 117,26 ha, wyorywanie bruzd 263,47 km

title: Pakiet VIR – usługi leśne w leśnictwach: Kroczymiech, Szczakowa

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Kroczymiech, Szczakowa. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 1245 m3, czyszczenia późne 12,99 ha, pielęgnacja gleby 110,10 ha.

title: Pakiet VR – usługi leśne w leśnictwach: Piła Kościelecka, Ciężkowice

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Piła Kościelecka, Ciężkowice. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 4042 m3, czyszczenia wczesne 7,42 ha, czyszczenia późne 64,05 ha, pielęgnacja gleby 42,28 ha.

title: Pakiet IVR – usługi leśne w leśnictwach: Mętków, Płoki

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Mętków, Płoki. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 4878 m3, czyszczenia wczesne 26,39 ha, czyszczenia późne 32,20 ha, pielęgnacja gleby 121,32 ha.

title: Pakiet IIIR – usługi leśne w leśnictwach: Dulowa, OHZ Dulowa, Bukowno

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Dulowa, OHZ Dulowa, Bukowno. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 3557 m3, czyszczenia wczesne 10,97 ha, czyszczenia późne 61,64 ha, pielęgnacja gleby 39,50 ha.

title: Pakiet IIR – usługi leśne w leśnictwach: Bobrek, Podłęże

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Bobrek, Podłęże. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 3376 m3, czyszczenia wczesne 35,19 ha, czyszczenia późne 15,93 ha, pielęgnacja gleby 97,70 ha.

title: Pakiet IR – usługi leśne w leśnictwach: Chełmek, Sławków

description: Usługi gospodarki leśnej na terenie leśnictw Chełmek, Sławków. Szacunkowa ilość podstawowych prac: pozyskanie i zrywka 3748 m3, czyszczenia wczesne 14,91 ha, czyszczenia późne 30,06 ha, pielęgnacja gleby 72,22 ha.

title: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2022

description: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i gospodarki łowieckiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2022.


name: Prywatny Gabinet Chirurgii Dziecięcej lek. med. Maria Chodorowska

name: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

description: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w czasie podstawowej ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, kierowanie oddziałem

title: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci

description: Przedmiotem postępowania konkursowego jest wykonywanie specjalistycznych świadczeń  w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci- świadczenia udzielane przez lekarza w czasie godzin ordynacji, w czasie dyżuru w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, kierowanie oddziałem

street: ul. Monte Cassino 18

street: Ostrów 352


description: Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji pn.: „Budowa Kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” w ramach projektów dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020, Priorytet: I, Poddziałanie: 1.1.1. Zadanie zrealizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Inwestycję należy zrealizować na terenie istniejącej kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przy ul. Gdańskiej, województwo warmińsko-mazurskie. Numery działek ewidencyjnych: 301/5; 300/10. Obręb ewidencyjny: obręb 1 miasto Ełk.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

title: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

description: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”)  zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, który zawiera w załączeniu Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"

street: Słowackiego 2


description: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”, zwanej dalej: „Inwestycją”.2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (trasa Wesołe Miasteczko – Planetarium),  budowie stacji Planetarium oraz rozbudowie stacji Wesołe Miasteczko.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ Załącznik nr 3 do SWZ) zawiera Projekt budowlany wraz z załącznikami.

Park Śląski Spółka Akcyjna

street: Aleja Różana 2


title: Dostawa komputerów AllInOne

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów AllInOne, w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Krośnie Szt. 13Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 10Sąd Rejonowy w Dębicy Szt. 17Sąd Rejonowy w Jarosławiu Szt. 14Sąd Rejonowy w Krośnie Szt. 25Sąd Rejonowy w Przemyślu Szt. 5Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Szt. 3Sąd Rejonowy w Przeworsku Szt. 8Sąd Rejonowy w Lubaczowie Szt. 7Sąd Rejonowy w Nisku Szt. 7Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Szt. 2

title: Dostawa komputerów ponadstandardowych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów ponadstandardowych, w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 3Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 1Sąd Okręgowy w Rzeszowie Szt. 14Sąd Rejonowy w Mielcu Szt. 1

title: Dostawa komputerów standardowych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów standardowych, w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 6Sąd Okręgowy w Krośnie Szt. 15Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Szt. 1Sąd Rejonowy w Lesku Szt. 5Sąd Rejonowy w Mielcu Szt. 5Sąd Rejonowy w Rzeszowie Szt. 15Sąd Rejonowy w Brzozowie Szt. 9

title: Dostawa laptopów ponadstandardowych I

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów ponadstandardowych I, w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 1Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 2Sąd Rejonowy w Jarosławiu Szt. 1Sąd Rejonowy w Przeworsku Szt. 1

title: Dostawa laptopów ponadstandardowych II

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów ponadstandardowych II, w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 3Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – II Oddział Nisko Szt. 3Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – II Oddział Krosno Szt. 3Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 1Sąd Rejonowy w Mielcu Szt. 1Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Szt. 1

title: Dostawa laptopów ponadstandardowych III

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów ponadstandardowych III, w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 4Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 1Sąd Okręgowy w Rzeszowie  Szt. 8Sąd Rejonowy w Przeworsku Szt. 3Sąd Rejonowy w Lubaczowie Szt. 3Sąd Rejonowy w Strzyżowie Szt. 1

title: Dostawa laptopów standardowych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów standardowych, w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Krośnie Szt. 10Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 3Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Szt. 2Sąd Rejonowy w Dębicy Szt. 7Sąd Rejonowy w Jarosławiu Szt. 6Sąd Rejonowy w Mielcu Szt. 4Sąd Rejonowy w Rzeszowie Szt. 6Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Szt. 1

title: Dostawa monitorów do 24"

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów do 24", w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Krośnie Szt. 10Sąd Okręgowy w Rzeszowie Szt. 14Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Szt. 1Sąd Rejonowy w Jaśle Szt. 6Sąd Rejonowy w Lesku Szt. 5Sąd Rejonowy w Rzeszowie Szt. 17Sąd Rejonowy w Sanoku Szt. 1Sąd Rejonowy w Brzozowie Szt. 3

title: Dostawa monitorów do 27"

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów do 27", w ilościach jak niżej:Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Szt. 2

title: Dostawa monitorów powyżej 27"

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów powyżej 27", w ilościach jak niżej:Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Szt. 2

title: Dostawa projektora standardowego

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora standardowego, w ilości jak niżej:Sąd Rejonowy w Kolbuszowe Szt. 1

title: Dostawa tabletów

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów, w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 2Sąd Okręgowy w Rzeszowie Szt. 2

title: Dostawa tabletów ponadstandardowych

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów ponadstandardowych, w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 6

title: Dostawa wokand

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wokand, w ilościach jak niżej:Sąd Okręgowy w Przemyślu Szt. 3Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Szt. 9Sąd Rejonowy w Łańcucie Szt. 6Sąd Rejonowy w Stalowej Woli Szt. 1Sąd Rejonowy w Lubaczowie Szt. 3Sąd Rejonowy w Kolbuszowej Szt. 2

title: Dostawa sprzętu komputerowego i monitorów dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

description: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego i monitorów dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiejPrzedmiot zamówienia podzielono na Pakiety, jak niżej:1. Dostawa komputerów AllInOne2. Dostawa komputerów ponadstandardowych 3. Dostawa komputerów standardowych4. Dostawa laptopów ponadstandardowych I5. Dostawa laptopów ponadstandardowych II6. Dostawa laptopów ponadstandardowych III7. Dostawa laptopów standardowych8. Dostawa monitorów do 24”9. Dostawa monitorów do 27”10. Dostawa monitorów powyżej 27”11. Dostawa projektora standardowego12. Dostawa tabletów13. Dostawa tabletów ponadstandardowych14. Dostawa wokandZestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 (odpowiednio 1.1-1.14) do niniejszej SWZ, będący jednocześnie Formularzem asortymentowo-cenowym.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

street: Al. Pilsudskiego 28


description: Przedmiotem Zamówienia jest rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru oraz modernizacja oświetlenia awaryjnego w części socjalnej budynku biurowego przy ul. Wiślnej 6 Elektrociepłowni Gdańskiej.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

title: Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru oraz modernizacja oświetlenia awaryjnego w części socjalnej budynku biurowego przy ul. Wiślnej 6 Elektrociepłowni Gdańskiej

PGE Energia Ciepła S.A.

street: ul. Złota 59


title: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonach zimowych 2021/2022,2022/2023 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

description: Zadanie obejmuje sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:TEREN DZIAŁANIA OBWODU DROGOWEGO W OLEŚNICY ZADANIE NR 1Do 400godz pracaDrogi powiatoweSamochód ciężarowy z minimum 2 osiami napędowymi do piaskarki ŚNIEŻKA oraz pługa PDP-A2700.Ładowność powyżej 15 ton lub pojazd specjalny do zimowego utrzymania dróg jako nośnik pod ww. sprzęt stanowiący własność Zamawiającego, wraz z pracą kierowcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w zaproszeniu do negocjacji.

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

street: Wojska Polskiego


description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i podzespołów oraz usługa wykonania remontu głównego sprężarek odśrodkowych BCL w KPMG Mogilno (Palędzie Dolne, 88-300 Mogilno).Przedmiot zamówienia obejmuje następujące etapy:Etap I – dotyczy zestawu TK32:1) Dostawy części i podzespołów na potrzeby remontu sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przeglądu przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK32.2) Usługa przeglądowa (prace obiektowe) – Remont sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przegląd przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK32.3) Prace odbiorowe i dokumentacja powykonawcza dla zestawu TK32.Etap II – dotyczy wirników BCL:1) Odbiór i usługa transportowa zdemontowanych wirników BCL406A i BCL307B z siedziby Zamawiającego KPMG Mogilno do lokalizacji Wykonawcy.2) Ekspertyza i ocena stanu technicznego wirników sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B, zdemontowanych z zestawu TK32 w czasie remontu.3) Przekazanie raportu i dokumentacji z ekspertyzy dla wirnika BCL406A i BCL307B.4) Remont wirnika sprężarki odśrodkowej BCL406A na potrzeby zamontowania do TK31 w czasie remontu.a) Opcja I: Naprawa wirnika BCL406A – poziom podstawowy,b) Opcja II: Naprawa wirnika BCL406A – poziom pełny.Usługi, o których mowa w pkt 4) ppkt a) i b) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji na określonym poziomie po zapoznaniu się z oceną stanu technicznego wirnika BCL406A  i ustaleniu wymaganego poziomu napraw. 5) Remont wirnika sprężarki odśrodkowej BCL307B na potrzeby zamontowania do TK31 w czasie remontu.a) Opcja I: Naprawa wirnika BCL307B – poziom podstawowy,b) Opcja II: Naprawa wirnika BCL307B – poziom pełny.Usługi, o których mowa w pkt 5) ppkt a) i b) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji na określonym poziomie po zapoznaniu się z oceną stanu technicznego wirnika BCL307B  i ustaleniu wymaganego poziomu napraw. 6) Inspekcja 2 sztuk kontenerów (opakowań producenta) i ich naprawa obejmująca czyszczenie, malowanie, wymianę uszczelek, renowację systemu ciśnieniowego.Usługi, o których mowa w pkt 6) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji tej usługi po zleceniu i wykonaniu napraw w/w wirników.7) Przekazanie raportu końcowego z remontu wirników BCL406A i BCL307B (odrębny raport dla każdego z wirników).Usługi, o których mowa w pkt 7) objęte są prawem opcji Zamawiającego, o którym mowa w SWZ. Zamawiający skorzysta z prawa opcji tej usługi po zleceniu i wykonaniu napraw w/w wirników.8) Dostawa wyremontowanych wirników BCL406A i BCL307B na obiekt KPMG Mogilno.Etap III – dotyczy zestawu TK31:1) Dostawy części i podzespołów na potrzeby remontu sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przeglądu przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK31.2) Usługa przeglądowa (prace obiektowe) – Remont sprężarek odśrodkowych BCL406A i BCL307B oraz przegląd przekładni Flender-Graffenstaden zestawu TK31.3) Prace odbiorowe i dokumentacja powykonawcza dla zestawu TK31.

title: REMONT GŁÓWNY SPRĘŻAREK ODŚRODKOWYCH BCL W KPMG MOGILNO

Gas Storage Poland sp. z o.o.

street: Rumska 28


name: Piekarnia Cukiernia "Okruszek" G. i M. Mironowicz Sp. J

description: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do umowy - opis przedmiotu zamówienia

title: Zakup oraz dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

description: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

street: ul. Juzistek 2


description: Obsługa serwisowa w zakresie instalacji niskoprądowych dla Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu przy ul. Rakietowej - 1 zadanie

street: Borowska


name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

title: Środki myjąco-dezynfekcyjne

description: Środki myjąco-dezynfekcyjne -  6 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Środki do mycia naczyń

description: Środki do mycia naczyń -  3 pozycje asortymentoweSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

description: Środki do mycia i pielęgnacji powierzchni  -  11 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Ręcznik papierowy

description: Ręcznik papierowy typu ZZ -  1 pozycja asortymentowaSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.4 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Papier toaletowy

description: Papier toaletowy  -  3 pozycje asortymentoweSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.5 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Ręcznik papierowy w roli

description: Ręcznik papierowy w roli  -  3 pozycje asortymentoweSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Preparaty do pielęgnacji powierzchni

description: Preparaty do pielęgnacji powierzchni  -  5 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.7 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

description: Preparaty czyszczące do urządzeń sanitarnych  -  11 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.8 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

description: Preparaty do czyszczenia  powierzchni  basenów i hydromasaży -  7 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.9 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Pady czyszcząco - szorujące

description: Pady  czyszcząco -szorujące -  11 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.10 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Ścierki z mikrowłókna

description: Ścierki z mikrowłókna  -  1 pozycja asortymentowaSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.11 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Nakładki na mopy i uchwyty do nakładek

description: Nakładki na mopy i uchwyty do nakładek   -  8 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.12 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Środki piorące

description: Środki piorące  -  9 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.13 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Wieszaki z drutu

description: Wieszaki z drutu  -  1 pozycja asortymentowaSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.14 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Opakowania do bielizny i ubrań

description: Opakowania do bielizny i ubrań  -  5 pozycji asortymentowychSzczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1.15 do „Specyfikacji warunków zamówienia”.

title: Dostawa papieru, środków czystościowych, higienicznych, piorących i worków – 15 zadań

description: Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WYROBÓW HIGIENICZNYCH, PAPIERU, PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH, ŚRODKÓW PIORĄCYCH, WORKÓW I RĘKAWÓW FOLIOWYCH – 15 ZADAŃ.

street: ul.Dr K Jaczewskiego 8


name: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.

name: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

description: Przedmiotem zamówienia, jest dostawa i wdrożenie przełączników sieci LAN z usługami instalacji, konfiguracji, wsparcia technicznego, systemem do zarządzania infrastrukturą sieciową, wykonanie dokumentacji i przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego. Zadaniem Wykonawcy będzie dostawa oraz wdrożenie rozwiązania sieciowego w istniejącej infrastrukturze sieci LAN Zamawiającego. Celem dostawy przełączników do infrastruktury zamawiającego jest modernizacja środowiska sieci LAN KG PSP w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności usług świadczonych w sieci LAN, jak również wyższych wydajności i przepływności, przy zachowaniu zgodności z istniejącymi elementami oraz w oparciu o kierunki i zasady budowy wydajnych i bezpiecznych sieci.

title: Dostawa i wdrożenie przełączników sieci LAN KG PSP

description: Przedmiotem zamówienia, jest dostawa i wdrożenie przełączników sieci LAN w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

street: ul. Podchorążych 38

street: Al. Jerozolimskie 162A


currency: EUR

name: Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o. o.

description: 1) Przedmiotem zamówienia jest:a. Odbieranie i transport  do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych tj. ZUOS w Tczewie, odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Pelplin.b. W celu gromadzenia przez mieszkańców odpadów, wykonawca zapewni zaplecze zastępczych fabrycznie nowych pojemników na odpady do zbierania odpadów komunalnych tj.: 50 szt. każdej z niżej wymienionych frakcji. Dodatkowo w momencie wyczerpania zapasu pojemników będzie na bieżąco uzupełniał brak w celu wyposażenia nieruchomości nowo zamieszkałe bądź wymieniał zniszczone pojemniki.c. Po upływie okresu trwania umowy, Wykonawca przekaże na własność Zamawiającemu wszystkie pojemniki, które zostały rozstawione na terenie  nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Pelplin. Przed przekazaniem pojemników na własność Zamawiającemu, Wykonawca dokona inwentaryzacji pojemników i w razie stwierdzenia uszkodzeń pojemników dokona ich wymiany na nowe.d. Pojemniki muszą być:- wykonane z tworzywa sztucznego HDPE, odporne na promieniowanie UV,- wyposażone w układ jezdny z obciążeniem dostosowanym do pojemności pojemnika,- spełniać normy dotyczące ruchomych pojemników na odpady,- opróżnianie przy pomocy standardowych urządzeń grzebieniowych,- odporne na niską i wysoką temperaturę, nagrzewanie i chemikalia,- odpowiadać normom i posiadać stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem   oraz znak CE (poziom akustyczny)- pojemniki na popiół powinny być wykonane z blachy ocynkowanej grubości minimum 0,9 mm- pojemniki muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów- pojemniki powinny być oznaczone (naklejka formatu A4) w sposób trwały, odporny na warunki atmosferyczne, informujący o przeznaczeniu na poszczególne rodzaje odpadów wraz z oznaczeniami graficznymi, które Zamawiający przedstawi Wykonawcy.e. Utrzymanie pojemników – zamawiający wymaga obowiązkowego mycia pojemników 1 raz w roku w okresie letnim (dokładny termin do ustalenia z Zamawiającym), bądź też na specjalne zgłoszenie Zamawiającego. Pojemniki wskazane do mycia to pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (resztkowych) oraz bioodpadów. Wykonawca powinien zapewnić możliwość mycia pojemnika na wniosek i koszt właściciela nieruchomości, na której są wytwarzane odpady

title: „Odbiór i transport do ZUOS w Tczewie odpadów komunalnych powstałych na terenie Gminy Pelplin”

Gmina Pelplin

street: Plac Grunwaldzki 4


name: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

title: Dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami

description: W części pierwszej postępowania przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach.1) Oferowany przez Wykonawcę i dostarczony Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany maksymalnie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) Dla oferowanego przez Wykonawcę Sprzętu, w dniu złożenia oferty, nie może być opublikowana i ogłoszona przez producenta Sprzętu, data zakończenia jego wsparcia oraz sprzedaży (End-of-Support Date, End-of-Sale Date);3) Macierze i wszystkie komponenty muszą pochodzić z seryjnej produkcji.Zakres prac związanych z realizacją zamówienia obejmuje w szczególności:a) dostawę Sprzętu;b) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, licencji, akcesoriów oraz okablowania potrzebnych do podłączenia i uruchomienia dostarczanego Sprzętu. Przy czym Zamawiający nie oczekuje dostarczenia okablowania FC;c) instalacja i konfiguracja Sprzętu poprzez dołączenie do istniejącej infrastruktury Zamawiającego, przy asyście pracowników Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii (lokalizacja w Lublinie);d) zainstalowanie na macierzach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania;e) aktualizację oprogramowania do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji oprogramowania, dostępnej w dniu uruchomienia;f) przeprowadzenie szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji macierzy o czasie trwania min. 8 godz. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

description: W części drugiej postępowania przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach.1) Oferowany przez Wykonawcę i dostarczony Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wyprodukowany maksymalnie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) Dla oferowanego przez Wykonawcę Sprzętu, w dniu złożenia oferty, nie może być opublikowana i ogłoszona przez producenta Sprzętu, data zakończenia jego wsparcia oraz sprzedaży (End-of-Support Date, End-of-Sale Date);3) Macierze i wszystkie komponenty muszą pochodzić z seryjnej produkcji.Zakres prac związanych z realizacją zamówienia obejmuje w szczególności:a) dostawę Sprzętu;b) dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów, licencji, akcesoriów oraz okablowania potrzebnych do podłączenia i uruchomienia dostarczanego Sprzętu. Przy czym Zamawiający nie oczekuje dostarczenia okablowania FC;c) instalacja i konfiguracja Sprzętu poprzez dołączenie do istniejącej infrastruktury Zamawiającego, przy asyście pracowników Lubelskiego Centrum Innowacji i Technologii (lokalizacja w Lublinie);d) zainstalowanie na macierzach wyposażenia i niezbędnego oprogramowania;e) aktualizację oprogramowania do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji oprogramowania, dostępnej w dniu uruchomienia;f) przeprowadzenie szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konfiguracji macierzy o czasie trwania min. 8 godz. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.

title: Dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami - z podziałem na części

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami – z podziałem na części.W części pierwszej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach (zwanych dalej Sprzętem).W części drugiej przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch macierzy dyskowych wraz z gwarancją, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami o określonych parametrach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.


description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 9 170 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h (do małych szafek), uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 28 040 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 6 740 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h (do małych szafek), uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 9 840 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h, uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 18 310 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h (do małych szafek), uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 15 870 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h, uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 24 030 szt.

description: — przepustowość nominalna: 10 m3/h (do małych szafek), uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 38 170 szt.

description: — przepustowość nominalna: 25 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 694 szt.

description: — przepustowość nominalna: 25 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 388 szt.

description: — przepustowość nominalna: 25 m3/h, uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 302 szt.

description: — przepustowość nominalna: 25 m3/h, uruchamiany automatycznie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 63 / 133,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 155 szt.

description: — przepustowość nominalna: 50 ÷ 60 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 100+3 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 228 szt.

description: — przepustowość nominalna: 50 ÷ 60 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 103 / 73,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/2" płaskie.Ilość: 41 szt.

description: — przepustowość nominalna: 60 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 100+3 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" kulowe / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 92 szt.

description: — przepustowość nominalna: 60 m3/h, uruchamiany manualnie,— układ króćców (wlot/wylot): kątowy 100+3 / 60+3,— przyłącze wlotowe/wylotowe: G 3/4" płaskie / G 1 1/4" płaskie.Ilość: 43 szt.

title: Dostawa fabrycznie nowych reduktorów ciśnienia gazu do 60 m³/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych certyfikowanych dwustopniowych reduktorów ciśnienia gazu do 60 m³/h dla 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Jaśle, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu.  Szczegółowe informacje o parametrach oferowanych reduktorów zawarte są w załącznikach do wzoru umowy (Zał. nr 2 do SWZ).Przedmiot zamówienia musi spełniać określone w SWZ wymogi. W celu potwierdzenia spełniania tych wymogów Wyk. wraz z ofertą winien przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 5 SWZ. Jeżeli Wyk. nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.Szczegóły w SWZ i załącznikach do SWZ, dostępne na stronie internetowej Zam. https://zamowienia.psgaz.pl/, postępowanie publiczne nr 2022/W001/WP-003369.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

street: ul. Bandrowskiego 16