description:
La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso
Glosario

Adquisición:             Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el Contratante.

DIGER                    	Dirección de Gestión por Resultados

Consultor:                 Consultor individual que lleva a cabo el trabajo.

Contratante:             Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.
Documento de
Concurso:                También llamado  bases  de  concurso  o  pliego  de  condiciones,  los Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el Contratante.

Documentos de
Precalificación:        También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa.

Empresa:                   Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras.

Concurso:                Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o nacional.

Concurso
Privado:                     Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado.
Concurso
Público
Internacional:          Es todo  concurso  público  abierto  a  la  participación  de  empresas nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional.
Concurso
Público
Nacional:                   Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional.
Está abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras.

Oferente:                 	Es  el  que  presenta  una  propuesta  y/o  una  oferta.  Otros  términos sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc.

Sección I. INVITACIÓN

Señor(a)
xxx
Su oficina

Ref.: CP-DIGER-001-2024

Tegucigalpa, M.D.C. xx de julio de 2024
Oficio N° xxxx-GA
Supervisión  de  Obras  de construcción de oficinas AGEHRED/DIGER

La Dirección de Gestión por Resultados, tiene el agrado de invitarle a presentar propuesta en sobres sellados para el concurso de la referencia, en virtud que se encuentra inscrito en el registro de consultores individuales que para tal efecto lleva la ONCAE.El financiamiento para la realización del presente concurso proviene de fondo nacionales y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su participación a la Gerencia Administrativa, ubicada en el edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn,

La recepción de las propuestas se realizará en el Salón Salvador Moncada, sita en el Edificio de la DIGER, a más tardar el día 05 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado. Atentamente,

Gerencia Administrativa
Sección II
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES ............................................................... 5
A. Introducción ............................................................................................................... 5
1.Fuente de los recursos ...................................................................................................... 5
2.Oferentes elegibles............................................................................................................ 5
3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta...................................... 5
B. Documentos de Concurso............................................................................................ 5
4. Contenido de los Documentos de Concurso .................................................................... 5
5. Aclaración de los Documentos de Concurso .................................................................... 6
6. Modificación de los documentos de Concurso ................................................................ 6
C. Preparación de las ofertas ........................................................................................... 6
7.Idioma de la oferta ............................................................................................................ 6
8. Documentos que componen la oferta ............................................................................. 7
9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones ...................... 7
10. Propuesta Técnica .......................................................................................................... 7
11. Propuesta Económica ..................................................................................................... 7
12. Monedas de la oferta y monedas de pago..................................................................... 8
13.Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los documentos de Concurso..................................................................................................... 8
14.Formato y firma de la oferta ........................................................................................... 8
D. Presentación y Recepción de ofertas ........................................................................... 8
15.Presentación y recepción de oferta ................................................................................ 8
16. Plazo para la presentación de ofertas ............................................................................ 9
17. Ofertas tardías ................................................................................................................ 9
18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas ................................................................. 9
E. Apertura y evaluación de ofertas ............................................................................... 10
19. Apertura de ofertas por el Contratante ....................................................................... 10
20. Aclaración de ofertas y confidencialidad ..................................................................... 10
21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables .................... 10
22. Evaluación y comparación de ofertas .......................................................................... 11
23. Resultado de la evaluación........................................................................................... 11
24. Notificación del resultado de la evaluación ................................................................. 12
F. Negociación............................................................................................................... 12
25. Comunicaciones con el Contratante ............................................................................ 12
26. Invitación a negociar .................................................................................................... 12
27. Negociación .................................................................................................................. 13
G. Adjudicación del Contrato ......................................................................................... 13
28. Criterios para la adjudicación ....................................................................................... 13
29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas
las ofertas ........................................................................................................................... 13
30. Notificación de la adjudicación .................................................................................... 13
31. Firma del Contrato........................................................................................................ 13
32. Recursos ....................................................................................................................... 14
33. Prácticas corruptivas .................................................................................................... 14
Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)

A. Introducción

1. Fuente de los Recursos
1.1     Con fondos nacionales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en
virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles
2.1       El  presente  llamado  a  concurso  está  dirigido     a  los  Consultores  individuales
debidamente inscritos en la ONCAE, que provean servicios de consultoría.

2.2      El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta
3.1       Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

3.2	Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4. Contenido de los Documentos de Concurso
4.1       Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso comprenden las siguientes Secciones:

Glosario
I)       Invitación.
II)      Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) III)     Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) IV)     Formato de Contrato
V)      Condiciones Generales del Contrato (CGC) VI)     Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VII)    Términos de Referencia VIII)   Criterios de Evaluación IX)     Formularios Tipo
X)      Anexos

4.2  	El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta.

5. Aclaración de los Documentos de Concurso
5.1    Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar dos (02) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar dos (2) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso.

6. Modificación de los Documentos de Concurso
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.

C. Preparación de las ofertas

7. Idioma de la oferta
7.1    La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta

8.1    La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO;
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones
9.1    El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de
Concurso.

9.2    El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación.

10. Propuesta Técnica
10.1  El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de
detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está indicado en las IEO.

11. Propuesta Económica
11.1  El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos,
que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se debe presentar, está indicado en las IEO.

11.2  Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i)	El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y
(ii)        Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago
12.1  La  oferta  deberá  ser presentada en  Lempiras (moneda oficial de la República de
Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda.

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los Documentos de Concurso
13.1  Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de Concurso.
14. Formato y firma de la oferta
14.1  El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una
Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

14.2  El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas.

14.3  Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentación y Recepción de ofertas

15. Presentación y recepción de oferta
15.1  El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados cerrados,  que  se  identificarán  como  "ORIGINAL  Sobre  1"  y  "COPIA  Sobre  1", respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: (a)	Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
(b)    Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e
(c)	Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1.

15.3 El Contratante no será responsable por traspapelado, pérdida o apertura prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentación de ofertas
16.1  Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción.
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia del oferente que desee asistir y  podrán firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta.

16.2  El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las
          ofertas.
Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas.

17. Ofertas tardías
17.1  Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad
con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas
18.1  El  Oferente  podrá  modificar,  sustituir  o  retirar  su  oferta  después de presentada,
siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por  el consultor, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en  la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido  retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir.

18.2  Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación.
E. Apertura y evaluación de ofertas

19. Apertura de ofertas por el Contratante
19.1  El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el
Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25.

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad
20.1  Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta.

20.2  Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.

20.3  La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables
21.1  El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas,
si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.

21.2   Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

21.3  Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
a.	Errores   u   omisiones   subsanables:   Se   trata   generalmente   de   cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.
b.      Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.
c.	Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.
d.      Error u omisión significativo: Es aquel que
A.      Si es aceptada:
1.	Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o
2.      Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los
derechos  del  Contratante  con  las  obligaciones  del  Oferente  en  virtud  del
Contrato; o
B.	Si  es  rectificada,  afectaría  injustamente  la  posición  competitiva  de  otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso.

21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.

22. Evaluación y comparación de ofertas
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación.

23. Resultado de la evaluación
23.1  El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada.
24. Notificación del resultado de la evaluación
24.1  Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato.

24.2  el Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y les informará que oferente fue el mejor calificado.

24.3  La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia del del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.

F. Negociación
25.Comunicaciones con el Contratante
25.1  A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.

25.2  Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.

25.3  Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el Contratante.
26. Invitación a negociar
26.1  El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones
de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara durante los cinco (5) días calendario después de la notificación de la evaluación técnica final.

26.2  Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica.
27. Negociación
27.1  Una  vez  abierto  el  Sobre  2,  “Propuesta  Económica”  del  Oferente  seleccionado,
comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse.

27.2  Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente.
G. Adjudicación del Contrato
28. Criterios para la adjudicación
28.1  El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada
como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas
29.1  El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión.

29.2  Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado.
30. Notificación de la adjudicación
30.1  El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los resultados del Concurso.
31. Firma del Contrato
31.1  El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociación.

31.2  El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante.
32. Recursos
32.1  Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la
notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el Contratante.

33. Prácticas corruptivas
33.1  Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la DIGER, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a)	Soborno  (cohecho)  significa  todo  acto  u  omisión  que,  en  función  de  su  cargo  o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio;
(b)	Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;
(c)	Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y
(d)	Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la DIGER podrá:
(a)	Rechazar cualquier propuesta de adjudicación   relacionada con el proceso  de adquisición o contratación de que se trate; y/o
(b)    Declarar a un consultor no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la DIGER podrá ser temporal o permanente.
Sección III.

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGO.

A. Introducción
IGO 1.1	Nombre del Contratante: Dirección Gestión por Resultados
IGO 1.1	Financiamiento: Fondos propios de la DIGER (Fondos Nacionales)
IGO 1.1	Nombre del Proyecto:
Supervisión de Obras de Construcción Oficinas de AGEHRED/DIGER
	Número del Concurso: DIGER-CP-001-2024
IGO 3.1	No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y riesgo el sitio de la obra
B. Documentos de Concurso
IGO 4.1	       Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1).
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2).
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2).
IGO 5.1	Dirección del Contratante:
Edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn

C. Preparación de las Ofertas
IGO 7.1	Idioma de la Oferta: Español
IGO 8.1(b)	Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son:
1.   Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante de no estar comprendido  en ninguno de los  casos  a que se refieren  los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
2.   Tarjeta de Identidad (fotocopia).
3.   Registro Tributario Nacional (fotocopia).
4.   Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario ambos lados.

	La  firma  colocada  en la  Declaración  Jurada  y toda  documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado.
	Dichos documentos deberán ser presentados en sobre sellado. (documentos debidamente autenticados de los participantes en esta etapa del proceso). Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación; todo participante deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente proceso, para ser evaluados posteriormente.

Al consultor a quien se le adjudique, deberá presentar al momento de firmar el contrato los siguientes documentos debidamente autenticados (en caso de presentar copias):

1.	Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).

2.   Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema de Administración de Renta (SAR) o estar regido al régimen de Pagos a Cuenta extendido por la Sistema de Administración de Renta (SAR) (si aplica)., de la empresa y el representante legal.

Nota: Toda Fotocopia tiene que ser autenticada por un notario público, utilizando un Certificado de Autenticidad distinto para firmas y copias. adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado.
IGO 10.1	Propuesta Técnica.
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser presentadas en el sobre 1.

17

Deberá definir la metodología, procedimientos y servicios a ser empleado para
cubrir  cada  una  de  las  partes  de  trabajo  descrito  en  los  Términos  de
Referencia. Se incluirá, más específicamente:

(a)   Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.
(b) fotocopia (ambos lados) del Título Universitario correspondiente y Currículo vitae del consultor individual y un cronograma de su intervención.
(c)  Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos anteriores.
(d)   Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad el consultor individual proponente está ejecutando con la declaración de que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso del consultor, indicar el teléfono, con quien se pueda obtener detalles al respecto.
(e)  Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente.
(f)    El   consultor   deberá   emitir   comentarios   y   sugerencias   en   lo concerniente a los términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de Referencia.
IGO 11.1	Propuesta Económica.
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente:
La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese.
La DIGER pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de
Desembolso mensuales.
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son:

18

	a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta el consultor,
deberán considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa del Contratante.
b) No podrán formar parte del cuerpo del consultor, funcionarios que laboren en la DIGER y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.
c) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a utilizar y demás costos.
IGO 12.1 (a)	La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras.

IGO 13.1	Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
Contrato:
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase adjudicado.
Lista de documentos:
1-   Curriculum Vitae del consultor conforme al formulario No. 3 de la sección IX.
2-   Comentarios de los términos de referencia
3-   Metodología propuesta para resolver el trabajo
4-   Flujo, cronograma y plan de trabajo
5-   Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional.
IGO 14.1	Los  Documentos  de  la  Propuesta  Técnica  deberán  ser  presentados  en
original, una copia en duro y una copia en digital.
D. Presentación de Ofertas

IGO 15.2 (b, c)	Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas
Edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn,Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina.
IGO 16.1	Fecha y hora de entrega límite: el miércoles, 05 de agosto del 2024 a las
10:00a. m. hora oficial de la República de Honduras.

Sección IV
Formato de contrato
CONTRATO No. XXXX/GA/DIGER/2024.-
Supervisión de Obras “CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA AGEHRED, (DIGER)”
CONCURSO PRIVADO No DIGER-CP-001-2024

Este contrato se celebra entre: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ, mayor de edad, casado, Licenciada, hondureña y de este domicilio con documento de identificación número 0107-1965-00747, en su condición de Gerente Administrativo de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), las facultades MARCIA DINORA LOPEZ,  con facultades suficientes que acredito con Acuerdo de Delegación 001-DM/SG-2024, publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha, 17 de febrero del 2024, quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y                       , hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número                      , quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante  desea  que  El  Contratista  ejecute  por  su  cuenta  y  riesgo  el  contrato “                        ”.- Concurso Privado No DIGER-CP-001-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la supervisión de la ejecución y terminación  de  las    obras  y  la  subsanación  de  cualquier  defecto  de  las  mismas;  en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él:
a)      Las Condiciones Generales del Contrato. b)      Las Condiciones Especiales del Contrato. c)       Bases del Concurso Público
d)      Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)
e)	Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta
f)       Acta de Negociación
g)       La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y
h)      Orden de Inicio i)        Garantías
j)        Modificaciones al documento base si las hubieren k)       Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de ciento cincuenta (150) días calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

7.   CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones  de  la  otra  parte.  4.- Revisar y  verificar  toda la  información que deba  ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

8.	CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. ARTÍCULO 115.- En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del contrato. Igual medida se aplicará en los casos previstos en el Artículo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Artículo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y Contrato.

9.	CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización   que se pagara   en caso de incumplimiento   de las partes,   nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren.  3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la República de Honduras a los           días de                    de dos mil                    .

Marcia Dinora López           Nombre del contratista o representante]
Gerente Administrativa                                     [Nombre deL Consultor

CONTRATANTE                                                              CONSULTOR
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Lista de Cláusulas
Condiciones Generales del contrato ...................................................................................... 25
1. Definiciones ........................................................................................................................ 25
2. Ley que rige el Contrato ..................................................................................................... 25
3.Idioma.................................................................................................................................. 26
4.Notificaciones...................................................................................................................... 26
5.Lugar donde se prestarán los Servicios ............................................................................... 26
6.Representantes autorizados ............................................................................................... 26
7.Impuestos y derechos ......................................................................................................... 26
8.Entrada en vigor .................................................................................................................. 26
9.Comienzo de la prestación de los Servicios ........................................................................ 26
10.Expiración del Contrato..................................................................................................... 26
11.Modificación...................................................................................................................... 26
12.Fuerza Mayor..................................................................................................................... 26
13. No violación del Contrato................................................................................................. 27
14. Prórroga de plazos............................................................................................................ 27
15. Pagos................................................................................................................................. 27
16. Rescisión por el Contratante ............................................................................................ 27
17. Rescisión por el Consultor ................................................................................................ 28
18. Pagos al rescindirse el Contrato ....................................................................................... 28
19. Obligaciones del Consultor............................................................................................... 28
20. Conflicto de intereses....................................................................................................... 29
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto ............ 29
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles ..................................................... 29
23. Confidencialidad ............................................................................................................... 29
24. Seguros que deberá contratar el Consultor ..................................................................... 29
25.Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante.................... 29
26. Obligación de presentar informes.................................................................................... 30
27. Multas............................................................................................................................... 30
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor................. 30
29. Modificación de Contrato................................................................................................. 30
30. Personal del Consultor ..................................................................................................... 30
31. Remoción y/o sustitución del Personal............................................................................ 31
32. Obligaciones del Contratante........................................................................................... 31
33. Modificación de la ley aplicable ....................................................................................... 31
34. Servicios e instalaciones ................................................................................................... 31
35. Pagos al Consultor ............................................................................................................ 31
36. Precio del Contrato........................................................................................................... 31
37. Pago de servicios adicionales ........................................................................................... 32
38. Condiciones relativas a los pagos..................................................................................... 32
39. Solución de controversias ................................................................................................ 32
40. Prácticas corruptivas ........................................................................................................ 32
41. Inspecciones y auditorias ................................................................................................. 32
Sección V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1     En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; (h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de los servicios de consultoría;
(k)  "Servicios"  significa  el  trabajo  descrito  en  los  términos  de  referencia  que  el
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y (m)"Moneda  extranjera"  significa  cualquier  moneda  que  no  sea  la  del  país  del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarán los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestación de los Servicios
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiración del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

11. Modificación
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;  c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente.

13. No violación del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prórroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período.

16. Rescisión por el Contratante
16.1  El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación:

(a)     Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;
(b)     Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
(c)      Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d)      En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores  a  los  gastos  proyectados  y  en  caso  de  necesidades  imprevistas  o  de
emergencia; o
(e)      Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisión por el Consultor
17.1  El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula:

(a)      Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)      Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y

(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de  cualquier  gasto  razonable inherente a  la rescisión  rápida  y  ordenada  del  Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor
19.1  El  Consultor  prestará  los  Servicios  y  cumplirá  con  sus obligaciones  con  la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.
20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.

24. Seguros que deberá contratar el Consultor
24.1  a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.       Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante
25.1  El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a)     La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios;
(b)     El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c)      la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligación de presentar informes
26.1  El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
27.1  Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro.

29. Modificación de Contrato
29.1  El  Contratante  podrá  efectuar  cambios  dentro  del  marco  general  del  Contrato mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor
30.1  En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica.
31. Remoción y/o sustitución del Personal
31.1  (a)    Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)     Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c)      El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1  El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificación de la ley aplicable
33.1  Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1  El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1  La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse  por  encima  de  las sumas establecidas  en  la  Cláusula 36  si  las  Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11.

36. Precio del Contrato
36.1  El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, será el indicado en las CEC.
37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1  Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solución de controversias
Si  con  motivo  de  alguna  desavenencia  en  la  interpretación,  ejecución,  efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia Administrativa de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la  MAE de la DIGER, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán

40. Prácticas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la DIGER, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la DIGER actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2  Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de cumplimiento de oferta.

40.3  Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la DIGER podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1  El Consultor deberá permitir que la DIGER, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución del Contrato.
Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis.
1.   Definiciones (Cláusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

2.   Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: DIGER
Atención: Lic. Marcia Dinora López
Gerente Administrativo
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, sitio El Zarzal, Contiguo a Banco Central de Honduras, boulevard FFAA: Tegucigalpa, M.D.C. País: Honduras, Centro América Teléfono: 504 2240-1400

3.   Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

4.   Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante la Licenciada Marcia Dinora López, o quien este designe durante la ejecución del Contrato.

5.   Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato.

6.   Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7.   Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC)
El plazo será: ciento cincuenta (150) días calendario.

8.   Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes:
i.  Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.
ii.  Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.

34
9.   Multas (Cláusula 27 de las CGC)
La DIGER de  acuerdo a  lo establecido en el Artículo N° 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado con el Artículo N° 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la DIGER, a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula
28 de las CGC)
Restricciones:
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC)
La DIGER asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, UMAPS El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC)
Los pagos se harán de forma mensual

Al consultor se realizarán los siguientes pagos:

Forma de Pago:

El pago de la consultoría se realizará de la siguiente manera:

Los pagos se harán en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera:
•	Primer pago: veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Primer Informe por parte de la Gerencia Administrativa de la DIGER.
•	Pagos Periódicos: Dos pagos correspondientes al treinta por ciento (30%) cada uno del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance.
•	Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de la Gerencia Administrativa de la DIGER

De cada pago se retendrá el 12.5% específicamente sobre el valor de la porción correspondiente a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si el  Consultor acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. Se realizará retención en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato.

14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de                                               .

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC)
Todos  los  pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los  informes correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento.

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. La retención antes señalada serán devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la DIGER. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la DIGER., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.

17. Garantía de Anticipo:
No aplica.

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC)

Si con  motivo  de  alguna desavenencia en la  interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen de la Unidad Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la DIGER, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o Documentos del Concurso Privado; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos del Concurso Privado; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.

La DIGER. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliación de Plazo y de las Garantías
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR será  el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisión del Contrato
Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites   judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Ministerial  por la DIGER.

27. Solución de Controversias
Si con  motivo  de  alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Gerencia Administrativa, deberá ser resuelta por la Unidad Legal de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen  Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la MAE de la DIGER, Ambas partes  se  someten  a  la  jurisdicción  y  competencia  del  Juzgado  de  Letras  de  lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de  este  contrato o  cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,  Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminación del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Gerencia Administrativa y EL CONSULTOR.-
Sección VII.
Términos de Referencia

Términos de Referencia para Consultoría

Supervisión de Obras Construcción de Oficinas de AGEHRED/DIGER”

I.   MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

I.     Antecedentes

i.         Generalidades

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), fue creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2022, como ente desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República, que cuenta con autonomía técnica, financiera y administrativa, La DIGER, en la actualidad y por disposición de la Presidencia de la República a través del PCM-028-2022 de fecha 26 de noviembre de 2022, La Dirección de Gestión por Resultados es el ente ejecutor del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad y responsable de las políticas públicas en cuanto a transformación digital se refiere, por lo que se  emitió el Acuerdo 006-DM-2023,  publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de junio del 2023, contentivo de su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, creándose  La Unidad Ejecutora denominada AGENCIA HONDUREÑA DE REPUBLICA DIGITAL, AGEHRED, dependiente de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de la Estrategia Nacional de Transformación Digital; de sus proyectos y los que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios, donaciones y acuerdos de financiamiento nacional e internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de fondos de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

Por lo anterior se requirió por parte de su coordinación solicitar un espacio físico adecuado donde pueda funcionar la Agencia de Republica Digital (AGEHRED); es así que se decide realizar la construcción de oficinas propias para dicha Unidad, con el propósito de  centralizar sus funciones y evitar arrendar oficinas fuera de los predios asignados a la DIGER, generando así, un ahorro sustancial en concepto de pago de alquiler.

II.     Ubicación

Sitio denominado El Zarzal, Centro Cívico Gubernamental, contiguo a Banco Central de Honduras, Boulevard Fuerzas Armadas Tegucigalpa  Municipio  del  Distrito  Central.

III.     Descripción del Proyecto

El proyecto de construcción de edificio de oficinas de un nivel, con una superficie total de ciento ochenta metros cuadrados (180 M.2), donde funcionara la Agencia de Republica Digital (AGEHRED); la distribución de los espacios requeridos: según Anexo A, la construcción deberà ser de bloques de concreto de 6”, las paredes internas de tabla yeso con aislante termoacústico, las oficinas principales con una de sus paredes de vidrio, cielo falso de plafones termoacústicos, pisos de cerámica,
puertas de vidrio y aluminio, ventanas de vidrio y aluminio.

IV.     Tiempo de Ejecución y Supervisión

El tiempo estipulado para la ejecución de este proyecto será de ciento veinte (120) días calendario. El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento cincuenta (150) días calendario.

V.     CROQUIS DE UBICACIÓN

Cantidades de obra estimadas:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
 	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE REPÚBLICA DIGITAL AGEHRED"

1	PRELIMINARES
1.1	Construcción de bodega	m2	10.00
1.2	Trazado y marcado	m2	176.25
1.3	Corte de material tipo 1 (material común/vegetación) a mano	m3	22.34
2	DEMOLICIONES
2.1	Demolición de jardinera perimetral existente	m3	11.34
2.2	Demolición de piso, concreto estampado	m2	118.79
2.3	Demolición de gradas existentes	Global	1.00
2.4	Desmontaje de estructura metálica existente	Global	1.00
3	CIMENTACIÓN
3.1	Excavación de material tipo 3 (terreno duro), incluye botado	m3	18.38
3.2	Zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mt, #4 @ 20 cm a/s	Unidad	9.00
3.3	Pedestal de 0.30x0.30 mt, 6#4 y estribos #2 @ 15 cm	mL	9.10
3.4	Viga de cimentación (VI-01), de 0.15x0.20 mt, 4#4 y estribos #2 @ 20 cm	mL	76.11
3.5	Relleno y compactado con material selecto (incluye acarreo)	m3	12.91
3.6	Construcción de muro de mampostería	m2	2.23
4	OBRA GRIS
4.1	Columnas (C-01), de 0.30x0.30 mt, 6#4 y estribos #2 @ 15 cm	mL	19.20
4.2	Castillos (K-01), de 0.15X0.15 mt, 4#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	64.00
4.3	Firme de concreto 3,000 psi, e= 5 cm, reforzado con malla electrosoldada de 15x15 Cal. 6/6	m2	173.00
4.4	Acera de concreto de 3,000 psi e= 5cm, reforzado con malla electrosoldad 15x15 cm Cal. 6/6	m2	28.27
4.5	Pared de bloque simple de 6" pulg 	m2	181.04
4.6	Solera intermedia (V1-01), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	71.25
4.7	Solera superior (VS-01), de 0.20x0.15 mt, 4#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	71.25
4.8	Solera de cierre (V1-02), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	76.11
4.9	Jamba (J-01), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y #2 @ 20 cm	mL	4.00
4.10	Repello en paredes	m2	181.04
4.11	Pulido en paredes	m2	181.04
4.12	Tallado en elementos de concreto	mL	116.20
4.13	Suministro/instalación de cerámica de 50x50 cm	m2	141.78
4.14	Suministro/instalación de moldura con altura de 4"	mL	137.36
4.15	Suministro/instalación de cerámica antiderrapante para ducha de 20x20 cm	m2	1.43
4.16	Suministro/instalación de cerámica en pared de baño de 30X60 cm	m2	52.94
5	TECHO
5.1	Cercha metálica con tubo de 4x4", chapa 14	Unidad	3.00
5.2	Clavadores de canaleta sencilla de 2X6" @1.00 mt, con cubierta de techo de lámina de aluzinc Cal. 26	m2	176.00
5.3	Construcción de Fascia perimetral a base de canaleta de 2x4" Cal 1.20 mm, recubierto con permabase (Durock) 	mL	55.00
5.4	Construcción de parasol en fachada principal a base de tubo cuadrado de 3x3"	Unidad	1.00
6	TABLA YESO
6.1	Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso	m2	50.00
6.2	Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso a base de 2 caras, con recubrimiento termoacústico R-11	m2	53.00
6.3	Suministro e instalación de Cielo Falso Acústico de 2'x6'x5/8''.	m2	140.00
7	ACABADOS
7.1	Suministro y aplicación de pintura matte, a dos manos, incluye sellador a una mano	m2	263.54
7.2	Suministro e instalación de topes de piso para puertas tipo media luna	Unidad	6.00
8	ALUMINIO Y VIDRIO
8.1	Ventanas de fachadas e interiores de aluminio y vidrio fijo	Global	1.00
9	AGUAS LLUVIAS
9.1	Canal metálico para aguas lluvias, de alto caudal	mL	32.00
9.2	Bajante pvc de 4" para aguas lluvias	mL	8.00
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10.1	Sum/Insta de tubería pvc de 1/2" para agua potable	mL	14.00
10.2	Sum/Insta de tubería pvc de 1" para agua potable	mL	15.00
10.3	Sum/Insta de tubería pvc de 2" para aguas negras	mL	8.30
10.4	Sum/Insta de tubería pvc de 4" para aguas negras	mL	26.31
10.5	Cajas de registro de 0.60x.0.60 mt	Unidad	2.00
10.6	Sum/Insta de Inodoros	Unidad	6.00
10.7	Sum/Insta de Lavamanos	Unidad	7.00
10.8	Sum/Insta de Urinario	Unidad	2.00
10.9	Puerta termoformada lisa para baño de Dirección General	Unidad	1.00
10.10	Cubículos para baños a base de melamina, incluye puerta y accesorios para su correcta instalación	Global	1.00
10.11	Suministro e Instalación de Kit de Baño, incluye papelera (para Toallas Desechables) jabonera liquida para pared, mas kit de papel, toallas y jabón antibacterial liquido, materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta instalación.	Unidad	3.00

11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1	Suministro e instalación de salida para luminaria utilizando conductores 2#14 THHN en ductería 3/4" PVC cédula 40. Cable marca Phelps Dodge y tubería con sello UL	mL	97.00

11.2	Suministro e instalación de luminarias LED tipo panel 2'x4', 40 watt	Unidad	13.00
11.3	Suministro e instalación de luminarias LED tipo panel 2'x2', 40 watt	Unidad	7.00
11.4	Suministro e instalación de luminaria LED tipo Spot, 6W	Unidad	12.00
11.5	Suministro e instalación de lámpara para muro exterior D:11cm H:23.5cm	Unidad	6.00
11.6	Suministro e instalación de interruptores sencillos	Unidad	7.00
11.7	Suministro e instalación de interruptores doble	Unidad	2.00
11.8	Suministro e instalación de tomacorriente doble	Unidad	30.00
11.9	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes utilizando conductores 2#14 THHN en ductería 3/4" PVC cédula 40. Cable marca Phelps Dodge y tubería con sello UL	mL	65.14

11.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo, con cable 1#14 negro (línea viva) + 1#14 azul (retorno) + 1#14 verde (tierra) THHN, en tubería y accesorios PVC Cedula 40 3/4", caja 2"x4"x1-7/8" metálica aluminio	mL	38.35

11.11	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble, con cable 1#14 negro (línea viva) + 1#14 azul (retorno) + 1#14 verde (tierra) THHN, en tubería y accesorios PVC Cedula 40 3/4", caja 2"x4"x1-7/8" metálica aluminio	mL	20.00

11.12	Suministro e instalación de Centro de Carga de 12 espacios	Unidad	1.00
12	RED Y DATOS
12.1	Suministro e instalación de puntos de red  utilizando cable UTP cat 6 Se considera cableado, ductería cedula 40 en paredes, escalerilla, etiquetado, jacks y punchado del cable UTP en RACK y punto final.	Unidad	30.00

12.2	Certificación de salidas de datos. Entrega de informe final.	Unidad	30.00
12.3	Suministro e instalación de RACK de piso de 42 U. Se considera suministro e instalación de Patch Panel, Organizador de Fibra Óptica ODF, Unidad de Potencia PDU.	Unidad	1.00

12.4	Suministro e instalación de fibra óptica desde RACK  5to nivel a Centro de datos 	Global	1.00
13	AIRE ACONDICIONADO
13.1	ALimentación de equipos de aire acondicionado de 12,0000 BTU tipo split, cable 2#10F, + 1#12T, con tubería EMT 3/4", incluye materiales, mano de obra, conexiones en condesador y evaporador, fijación y abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución 	mL	35.00

13.2	Alimentación de equipos de aire acondicionado de 36,000 BTU, 3 TON, 220 V, con cable 2#8F, + 1#10T, con tubería independiente EMT 3/4" para interior y PVC CED 40 para exterior, incluye materiales, mano de obra, conexiones en condensador y evaporador, fijación, abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución (1 unidad)	mL	10.00

13.3	Alimentación de equipos de aire acondicionado de 60,000 BTU, 5 TON, 220 V, con cable 2#8F, + 1#10T, con tubería independiente EMT 3/4" para interior y PVC CED 40 para exterior, incluye materiales, mano de obra, conexiones en condensador y evaporador, fijación, abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 unidad)	mL	44.00

13.4	Plataforma para condensadores a base de tubo cuadrado galvanizado	Unidad	1.00
14	OTROS
14.1	Rótulo en lámina con sticker, contramarco y parales de tubo estructural de 1" de medidas 2.80 X0.65 mts	Unidad	1.00
14.2	Rótulo en lámina con sticker, contramarco y parales de tubo estructural 1" de medidas 2.16 X0.68 mts	Unidad	1.00

3
VI.   DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades, control de los gastos y de la supervisión de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1.	Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista. Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares.

2.	Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el  sitio de los proyectos, además deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.

3.	Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará pruebas de control a los materiales que se colocarán. De esta manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.
4.	El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

5.	Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto.

6.	El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto  del contratista como el propio, para proceder a  reemplazar o  solicitar al contratista la sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

7.	El supervisor deberá exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitácora aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

8.	Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de la misma. Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación.

9.	 Control  de  las  cantidades  de  obra  ejecutada  por  los  contratistas:  revisará  las cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversión previsto para el total del proyecto.

10.	 El  supervisor  deberá  dirigir  todos  aquellos  trabajos  que  sean  ejecutados  por Administración Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal información deberá ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

11.	Revisión y aprobación de estimaciones incluyendo el cálculo del escalamiento de costos, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

12.	El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.
13.	Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas.

14.	Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la DIGER.

15.	Revisar y hacer recomendaciones a la DIGER relacionadas con posibles reclamos de parte del contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares.

16.	 Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra.

17.	Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en la construcción del proyecto.

18.	 Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto.

19.	Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el informe final.

20.	Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera  necesaria la recepción parcial del proyecto.

21.	 Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

22.	 Supervisión  de  la  metodología  de  trabajo  propuesta  por  el  contratista  para  la realización de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos.

23.	Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitación referente a esta actividad.

24.	Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.
25.	Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos  de este  contrato  para  someterlo  a  la  consideración  y aprobación  del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción, también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y UMAPS..

VII. CONDICIONES ESPECIALES:

a.    Responsabilidad del supervisor:

1.  El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas  y  sub-contratistas que  ejecuten  trabajos  en  las  diversas  áreas del proyecto.

2.  Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la DIGER, durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la DIGER podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la DIGER, podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

3.  El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.

4.  Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la DIGER, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

5.  El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  DIGER no toma en consideración la solicitud del contratista.
6.  El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones  Mensuales de Obras del contratista, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la DIGER, dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha  en que procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.

7.  El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados por la DIGER. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

8.  El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la DIGER, a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la DIGER, estos serán pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a devolución.

9.  Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la DIGER, lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, los representantes que la DIGER designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentará a  la DIGER, una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a consideración de la DIGER decisiones técnicas y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la DIGER para realizar inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran diseños.

b.   Información y Servicios:

1.  La DIGER por medio de la Gerencia Administrativa proveerán al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener tal información de otras dependencias de la DIGER.

2.  Además, la DIGER se compromete a entregar al supervisor, toda la información técnica de que dispusiese y sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a la DIGER una vez finalizado el proyecto.

3.  La DIGER se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

4.  La DIGER a través de la Gerencia Administrativa, nombrará un coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5.  La DIGER a través de la Gerencia Administrativa, supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la DIGER, .con tal propósito, el representante de la DIGER llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

•	Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

•	Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de ingeniería.

c.   Informes Otra Documentación:

El supervisor deberá presentar a la DIGER a través de la Gerencia Administrativa  en original y dos copias, los siguientes informes:

1.       INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días calendario posteriores a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio extendida por la DIGER.

Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de evaluación arriba indicado.

2.  INFORMES DE AVANCE
El supervisor deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, posteriores al período reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.

3.  INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparará los informes que le sean requeridos por la DIGER y los deberá presentar en el tiempo que se establezca.

4.       INFORME FINAL

El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la DIGER. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La DIGER a través de la Unidad o Dirección correspondiente, le indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.

El supervisor deberá presentar el informe final a la DIGER a través de la Unidad o Dirección Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince (15) días de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

VIII. FORMA DE PAGO

Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobado por la unidad respectiva de la DIGER.

Al consultor se realizarán los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras.
•	Primer pago: veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la DIGER
•	Pagos Periódicos: dos pagos correspondientes al treinta (30%) cada uno  del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance.
•	Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la DIGER.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito.

IX.     PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO:

1.	Gerente de Proyecto (Inscrito ONCAE)
2.  Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, (No será Evaluado)

X.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará de la siguiente manera:
•	El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga.
•	El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.
•  La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 %
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados obligatorios que se indican a continuación: Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:

No.	CRITERIO Y SUBCRITERIO
	Documentación Legal:	SUBSANABLE	CUMPLE/NO
			CUMPLE
1	Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1).	No
2	Inscripción colegio profesional Ingeniería Civil 	Si
3	Fotocopia  de  la  Escritura  de  Constitución  de  la  Sociedad  o  de
Comerciante Individual, según el caso (y sus reformas), inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en caso de firma supervisora	Si
4	Declaración Jurada de no estar comprendido el Representante Legal
ni la Empresa en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación de Estado, debiendo la firma ser autenticada por Notario.	Si
5	Poder con que actúa el Representante Legal de la Empresa, inscrito registro respectivo en caso de firma supervisora	Si

6	Fotocopia  del Documento  Nacional  de  Identificación de consultor  (adverso  y reverso) del Representante Legal de la Empresa en caso de firma supervisora.	Si
7	Certificación extendida por la ONCAE de estar inscrito en el Registro
correspondiente o Constancia de estar en trámite.	Si

No.	CRITERIO Y SUBCRITERIO	SUB- PUNTAJE	PUNTAJE MAXIMO
I	I. Experiencia Especifica de Consultor

       20

I.1	Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de edificaciones.

a)	Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de edificaciones varias de 1 o más pisos 	      20
b)	Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de edificaciones varias  de 1 o más pisos y que al menos uno (1) sea en área urbana.
       10
c)	Servicios de supervisión en un (1) proyecto de edificaciones varias y que sea en área urbana.	         5
d)	Servicios de supervisión en ningún proyecto de edificaciones varias y que sea en área urbana.	         0
II	II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo

       30
II.1	II.1 Enfoque técnico y metodología
a)	Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará en la supervisión y demuestra un entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la supervisión, define por cada objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así como la metodología de supervisión con su respectivo indicador de comprobación.

20
b)	Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los responsables.

10

67

c)	Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto.

5
d)	Detalle insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o con inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo.

0
II.2	II.2 Plan de trabajo
a)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico y define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.

10
b)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y secuencia de ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden lógico ni determina los factores críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.

5
c)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma explícita a
cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las actividades.

3
d)	Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas y no presenta un cronograma de actividades para la supervisión.

0
III	Calificación del Personal Profesional Clave:
   50
III.1	Gerente de Proyecto	20

68

	Educación: Ingeniero Civil  Colegiado 	Obligatorio
	Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

10
a)	Si tiene más de siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
10
b)	Si tiene entre de cuatro (4) a siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título
Profesional de Ingeniero Civil.
5
c)	Si tiene menos de cuatro 4 años de ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
0
	Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en proyectos de Supervisión de edificaciones varias
10
a)	Ha participado en tres (3) o más proyectos de
Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
10
b)	Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en posiciones similares en Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.

5
c)	No ha participado en proyectos de edificaciones varias.
0
III.2	Ingeniero Asistente	30
	Educación: Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 	Obligatorio
	Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

15

69

a)	Si tiene más de siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil.
15
b)	Si tiene más de cuatro (4) a siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
7.5
d)	Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
0
	Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en proyectos de Supervisión y/o Avalúos de edificaciones varias

15
a)	Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
15
b)	Ha participado en dos (2) proyectos de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
10
c)	Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de edificaciones varias y que sea en área urbana.
5
d)	No ha participado en proyectos de Supervisión de edificaciones varias
0
	La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 PUNTOS
      100

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación.

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos.
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR)

XI.     FOTOGRAFÍAS

Sección VIII.
Formularios Tipo

•  Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1)
•  Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
•  Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
•  Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)
•  Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2)
 (Sobre “1”)
Formulario No. 1

Carta de Presentación de Propuesta

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones

Señores
DIGER
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideración:

En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica
para el concurso de la referencia, la firma…………………….…
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.		Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere).

2.  De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.

3.   Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

4.   En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta.

5.   Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o no serán
pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas)

6.		Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato Formal.

7.   Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del Proponente)

El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
(Sobre “1”)
Formulario No. 2
Detalle del personal asignado al servicio

Nombre	Formación
Profesional	Experiencia en
su Área (años)	Cargo Asignado en
el Servicio	Lugar de Trabajo
Hora o Días / Mes

Gerente de Proyecto

Ingeniero Residente

Ingeniero Asistente

( Sobre “1” )
Formulario No. 3
Currículum vitae del personal asignado al servicio
Suministrar esta información para el Coordinador del proyecto debidamente firmada por sus titulares no será tomada en cuenta.
Cargo o posición asignada en el servicio: DATOS PERSONALES

Apellidos: 	 Nombres: 	 Nacionalidad: 	  Documento de identidad: 	 Dirección particular:
Teléfono particular:
Dirección profesional:
Teléfono profesional: 	  Correo electrónico: 	  Ocupación actual desde (fecha):
Empresa o Institución:__

_                                          _
Cargo o posición:_

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

12. Títulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera	Grado	Institución	Año

13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo	Institución	No. Registro

14.    Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido)
ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institución: 		   Nombre del proyecto o repartición 		 Cargo o posición:_ 	 Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)
Empresa o Institución: 	  Nombre del proyecto o repartición: 	 Cargo o posición: 	  Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta):  	 Empresa o institución: 	  Nombre del proyecto o repartición: 	  Cargo o posición: 	  Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con
cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.

Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar)

Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)

Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que deberá ser original).
(Sobre “2”)
Formulario No. 4

Costo Total del Servicio

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones.

Señores:
DIGER
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideración:

En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para
el Concurso de la referencia, la firma. …………………
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación de Propuesta.

Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del Proponente)

El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)
Formulario No. 5
Detalles de los costos (Sobre 2”)
El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de
trabajo que formule en su oferta técnica

No.
Descripción
Unidad
Cantidad1	Precio
Unitario	Precio
Total
I	PERSONAL
1	Remuneraciones Personales
1.1.1	Gerente de Proyecto	Hombre/Mes	1.00
1.1.2	Ingeniero Residente	Hombre/Mes	1.00
1.1.3	Ingeniero Asistente	Hombre/Mes	1.00
	Sub-Total 1
2	Personal Administrativo Auxiliar y otros
1.2.1		Hombre/Mes
1.2.2

	Tiempo extra personal de campo (25% de …
	Sub-Total
	Sub-Total I
II	BENEFICIOS SOCIALES
2.1	Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma 1+2)
	Sub Total II
III	COSTOS OPERATIVOS

	Sub Total III
IV	GASTOS GENERALES*
4.1	20% de (I+II)
	Sub Total IV
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS*
5.1	10% de III
	Sub Total V
VI	HONORARIOS*
6.1	10% de (I+II+IV)
	Sub Total VI

	                                                GRAN TOTAL

1La cantidad no se deben cambiar para el personal

Sección IX.
Anexos

X. Croquis de Ubicación

X.      CROQUIS DE UBICACIÓN

Glosario

Adquisición:             Se refiere a toda contratación de servicios de consultoría que lleve a cabo el Contratante.

DIGER                    	Dirección de Gestión por Resultados

Consultor:                 Consultor individual que lleva a cabo el trabajo.

Contratante:             Es el que llama a concursar. Otros términos sinónimos son: comprador, Dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.
Documento de
Concurso:                También llamado  bases  de  concurso  o  pliego  de  condiciones,  los Documentos de Concurso constituye el conjunto de documentos emitidos por el Contratante, que especifican detalladamente los servicios de consultoría cuya contratación se concursa, establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el procedimiento de concurso. En un sentido más amplio puede decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del Contrato entre el proveedor o contratista y el Contratante.

Documentos de
Precalificación:        También llamado bases de precalificación o pliegos de condiciones para Precalificación, los documentos de precalificación constituyen la invitación emitida por el Contratante, que especifica el objeto por el cual se realiza el proceso de precalificación y los criterios que han de seguir para calificar a la empresa.

Empresa:                   Denominada también el Oferente, es toda firma consultora legalmente Constituida, que ofrece servicios de consultoría de forma individual o en asociación con firmas nacionales y/o extranjeras.

Concurso:                Es un proceso formal competitivo de adquisición mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de servicios de consultoría. El concurso puede ser público o privado e internacional o nacional.

Concurso
Privado:                     Es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan se reciben y se evalúan confidencialmente ofertas para la contratación de servicios de consultoría, cuyo valor de los servicios no debe exceder lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado.
Concurso
Público
Internacional:          Es todo  concurso  público  abierto  a  la  participación  de  empresas nacionales y extranjeras y que requiere publicidad nacional e internacional.
Concurso
Público
Nacional:                   Es todo concurso público que requiere únicamente publicidad nacional.
Está abierta a la participación de empresas nacionales y extranjeras. En casos excepcionales, podrá restringirse la participación de empresas extranjeras.

Oferente:                 	Es  el  que  presenta  una  propuesta  y/o  una  oferta.  Otros  términos sinónimos son: licitador, postulante, proponente, proveedor, consultor, postor, contratista, etc.

Sección I. INVITACIÓN

Señor(a)
xxx
Su oficina

Ref.: CP-DIGER-001-2024

Tegucigalpa, M.D.C. xx de julio de 2024
Oficio N° xxxx-GA
Supervisión  de  Obras  de construcción de oficinas AGEHRED/DIGER

La Dirección de Gestión por Resultados, tiene el agrado de invitarle a presentar propuesta en sobres sellados para el concurso de la referencia, en virtud que se encuentra inscrito en el registro de consultores individuales que para tal efecto lleva la ONCAE.El financiamiento para la realización del presente concurso proviene de fondo nacionales y se efectuará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados en participar podrán examinar los documentos del concurso en la página web: www.honducompras.gob.hn y adquirir los documentos del mismo, debiendo confirmar mediante nota escrita su participación a la Gerencia Administrativa, ubicada en el edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn,

La recepción de las propuestas se realizará en el Salón Salvador Moncada, sita en el Edificio de la DIGER, a más tardar el día 05 de agosto del 2024 a las 10:00 a.m., las propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.

Los documentos deberán ser presentados en sobre sellado. Atentamente,

Gerencia Administrativa
Sección II
INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES ............................................................... 5
A. Introducción ............................................................................................................... 5
1.Fuente de los recursos ...................................................................................................... 5
2.Oferentes elegibles............................................................................................................ 5
3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta...................................... 5
B. Documentos de Concurso............................................................................................ 5
4. Contenido de los Documentos de Concurso .................................................................... 5
5. Aclaración de los Documentos de Concurso .................................................................... 6
6. Modificación de los documentos de Concurso ................................................................ 6
C. Preparación de las ofertas ........................................................................................... 6
7.Idioma de la oferta ............................................................................................................ 6
8. Documentos que componen la oferta ............................................................................. 7
9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones ...................... 7
10. Propuesta Técnica .......................................................................................................... 7
11. Propuesta Económica ..................................................................................................... 7
12. Monedas de la oferta y monedas de pago..................................................................... 8
13.Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los documentos de Concurso..................................................................................................... 8
14.Formato y firma de la oferta ........................................................................................... 8
D. Presentación y Recepción de ofertas ........................................................................... 8
15.Presentación y recepción de oferta ................................................................................ 8
16. Plazo para la presentación de ofertas ............................................................................ 9
17. Ofertas tardías ................................................................................................................ 9
18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas ................................................................. 9
E. Apertura y evaluación de ofertas ............................................................................... 10
19. Apertura de ofertas por el Contratante ....................................................................... 10
20. Aclaración de ofertas y confidencialidad ..................................................................... 10
21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables .................... 10
22. Evaluación y comparación de ofertas .......................................................................... 11
23. Resultado de la evaluación........................................................................................... 11
24. Notificación del resultado de la evaluación ................................................................. 12
F. Negociación............................................................................................................... 12
25. Comunicaciones con el Contratante ............................................................................ 12
26. Invitación a negociar .................................................................................................... 12
27. Negociación .................................................................................................................. 13
G. Adjudicación del Contrato ......................................................................................... 13
28. Criterios para la adjudicación ....................................................................................... 13
29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas
las ofertas ........................................................................................................................... 13
30. Notificación de la adjudicación .................................................................................... 13
31. Firma del Contrato........................................................................................................ 13
32. Recursos ....................................................................................................................... 14
33. Prácticas corruptivas .................................................................................................... 14
Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO)

A. Introducción

1. Fuente de los Recursos
1.1     Con fondos nacionales se destinará una porción para sufragar gastos elegibles en
virtud del Contrato objeto de este Concurso y especificado en las IEO. A los efectos de este Concurso, en las IEO se indica el ente adquiriente que se denominará en adelante el "Contratante".

2. Oferentes elegibles
2.1       El  presente  llamado  a  concurso  está  dirigido     a  los  Consultores  individuales
debidamente inscritos en la ONCAE, que provean servicios de consultoría.

2.2      El Contratante no asume responsabilidad alguna relacionada con ofertas de Oferentes que no obtuvieron los documentos de Concurso directamente de él. En consecuencia, el Contratante no aceptará ninguna protesta o reclamo de Oferentes en referencia a tales documentos y sus enmiendas, si las hubiera.

3. Visita del Sitio, Costo de preparación y presentación de oferta
3.1       Será responsabilidad de los oferentes realizar visita al sitio por su propia cuenta.

3.2	Será responsabilidad de los Oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. El Contratante no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

B. Documentos de Concurso

4. Contenido de los Documentos de Concurso
4.1       Los Documentos de Concurso indican los servicios de la consultoría a contratarse, los
procedimientos y las condiciones contractuales. Los Documentos de Concurso comprenden las siguientes Secciones:

Glosario
I)       Invitación.
II)      Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO) III)     Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) IV)     Formato de Contrato
V)      Condiciones Generales del Contrato (CGC) VI)     Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
VII)    Términos de Referencia VIII)   Criterios de Evaluación IX)     Formularios Tipo
X)      Anexos

4.2  	El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y Términos de Referencia que figuren en los Documentos de Concurso. El no incluir toda la información solicitada en los Documentos de Concurso o presentar una oferta que no se ajuste sustancialmente a esos documentos podrá constituir causal de rechazo de su oferta.

5. Aclaración de los Documentos de Concurso
5.1    Todo Oferente que requiera aclaración de los Documentos de Concurso, podrá solicitarla al Contratante a la dirección indicada en las IEO, a más tardar dos (02) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, con confirmación de recibo por escrito, por medio de carta. El Contratante responderá a toda solicitud de aclaración de los documentos de Concurso que reciba, vía comunicación escrita, a más tardar dos (2) días calendario antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas fijado en las IEO, y enviará, además, una copia de su respuesta (incluida la consulta, pero sin identificar su origen) a todos los Oferentes que hayan adquirido los documentos de Concurso.

6. Modificación de los Documentos de Concurso
6.1 El Contratante podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los Documentos de Concurso mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los Oferentes.

6.2 Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los Oferentes que haya adquirido los Documentos de Concurso y serán obligatorias para ellos.

6.3 Las enmiendas al Documento de Concurso se publicarán además en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, (www.honducompras.gob.hn).

6.4 El Contratante podrá a su discreción prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los Documentos de Concurso.

C. Preparación de las ofertas

7. Idioma de la oferta
7.1    La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos
relativos a ella que intercambien el Oferente y el Contratante, deberá redactarse en el idioma Español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el Oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que los párrafos de dicho material que el Oferente considere pertinentes, vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las IEO, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la oferta.

8. Documentos que componen la oferta

8.1    La oferta deberá incluir los siguientes documentos:
(a) Carta de presentación de oferta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica, preparados de acuerdo con las Cláusulas 10, 11, 12 y 13 y con las cláusulas respectivas de las IEO;
(b) Aquellos otros que se indiquen en las IEO.

9. Formularios de Oferta y de Declaración de Comisiones y Gratificaciones
9.1    El Oferente llenará el Formulario de Oferta, que se incluye en los Documentos de
Concurso.

9.2    El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes o comisionistas relacionadas con este Concurso o con la ejecución del Contrato, si éste le es adjudicado. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación.

10. Propuesta Técnica
10.1  El Oferente presentará su propuesta técnica utilizando para ello los Formularios de
detalle de personal al servicio, currículo vitae del personal asignado al servicio, que se incluyen en los Documentos de Concurso. El detalle que su propuesta técnica debe incluir está indicado en las IEO.

11. Propuesta Económica
11.1  El Oferente cotizará sus precios utilizando para ello el Formulario de detalle de costos,
que se incluye en los Documentos de Concurso. El detalle y justificación de los precios que se debe presentar, está indicado en las IEO.

11.2  Los precios propuestos en el Formulario de Propuesta Económica deberán figurar en forma desglosada, cuando corresponda, de la siguiente manera:

(i)	El precio de los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, excluidos todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo que hayan sido pagados o que haya que pagar, si el Contrato se adjudicase; y
(ii)        Todo derecho de aduana, impuesto a las ventas o de otro tipo aplicable en el país
del Contratante, que haya sido pagado o que haya que pagar sobre los servicios de consultoría o bienes, si los hubiere, en caso de que el Contrato se adjudique.

12. Monedas de la oferta y monedas de pago
12.1  La  oferta  deberá  ser presentada en  Lempiras (moneda oficial de la República de
Honduras), así como el pago del monto total será en esa misma moneda.

13. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente y su conformidad con los Documentos de Concurso
13.1  Los documentos indicados en las IEO, que presente el Oferente para demostrar que
posee las calificaciones actualizadas necesarias para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, deberán establecer, en forma satisfactoria para el Contratante, que cumplen sustancialmente con todos los requisitos establecidos en la sección VIII Criterios de Evaluación, que forma parte integral de los Documentos de Concurso.
14. Formato y firma de la oferta
14.1  El Oferente preparará su oferta, que constará de una Propuesta Técnica (Sobre 1) y una
Propuesta Económica (Sobre 2) y con el número de copias indicado en las IEO, marcando claramente cada ejemplar como "ORIGINAL" y "COPIAS", respectivamente. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

14.2  El original y todas las copias de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmada por el Oferente o por la (s) persona(s) debidamente autorizada(s) para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato. Esta autorización deberá constar en poder escrito que se adjuntará a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso que no haya sido modificado, llevarán las iníciales de la(s) persona(s) que firme(n) la oferta y se presentarán foliadas y selladas.

14.3  Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iníciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta.

D. Presentación y Recepción de ofertas

15. Presentación y recepción de oferta
15.1  El original y las copias de la Propuesta Técnica serán colocados en dos sobres separados cerrados,  que  se  identificarán  como  "ORIGINAL  Sobre  1"  y  "COPIA  Sobre  1", respectivamente. Ambos sobres deberán ser colocados, a su vez, en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 1". El original y copias de la Propuesta Económica serán tratados de igual manera y se identificarán como "ORIGINAL Sobre 2" y "COPIA Sobre
2", y también colocados a su vez en otro sobre cerrado identificado como "SOBRE 2".

15.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán, además: (a)	Indicar el nombre y la dirección del Oferente;
(b)    Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en las IEO; e
(c)	Indicar el nombre del proyecto, el título y número del Llamado a Concurso a que hacen referencia las IEO y las palabras "FECHA Y HORA DE ENTREGA LIMITE", seguidas de la hora y la fecha especificadas en las IEO 16.1.

15.3 El Contratante no será responsable por traspapelado, pérdida o apertura prematura, si el sobre exterior no está cerrado y/o marcado según lo dispuesto. Esta circunstancia podrá ser causal de rechazo de la oferta.

16. Plazo para la presentación de ofertas
16.1  Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección, y a más tardar a la hora y fecha indicadas en las IEO. Al comenzar el acto, el Contratante anunciará los nombres de todos los Oferentes cuyas ofertas fueron recibidas. Si en ese momento, algún Oferente o representante autorizado manifiesto que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado oferta, el Contratante postergará la recepción de las ofertas. Esta postergación podrá ser momentánea si la(s) oferta(s) faltante(s) es (son) encontrada(s) en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto de recepción.
Acto seguido se levantará un acta de recepción en presencia del oferente que desee asistir y  podrán firmar un registro o acta para dejar constancia de su presencia. La omisión de firma por los Oferentes no invalidará el contenido y efecto del acta.

16.2  El Contratante se reserva el derecho de prorrogar el plazo de presentación de las
          ofertas.
Ello se llevará a cabo mediante una enmienda de los Documentos de Concurso, de acuerdo con la Cláusula 6. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos al plazo original, quedarán sujetos al nuevo plazo para presentación de ofertas.

17. Ofertas tardías
17.1  Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción, de conformidad
con la Cláusula 16, será rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificación, sustitución y retiro de ofertas
18.1  El  Oferente  podrá  modificar,  sustituir  o  retirar  su  oferta  después de presentada,
siempre que comunique al Contratante estos hechos por escrito y firmado por  el consultor, antes de que venza el plazo fijado para la presentación de ofertas. La modificación o sustitución de la oferta, deberá seguir las mismas formalidades previstas en  la Cláusula 16. Las ofertas que hubiesen sido  retiradas, serán devueltas a los Oferentes sin abrir.

18.2  Las ofertas no podrán ser modificadas o sustituidas una vez vencido el plazo para su presentación.
E. Apertura y evaluación de ofertas

19. Apertura de ofertas por el Contratante
19.1  El Contratante nombrará una comisión de evaluación quien se encargará de abrir el
Sobre 1 de la oferta técnica en forma privada de acuerdo al calendario establecido por la misma comisión. Los sobres de las Propuestas Económicas (Sobre 2) se mantendrán cerrados hasta que se anuncien los resultados de la evaluación técnica, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 25.

20. Aclaración de ofertas y confidencialidad
20.1  Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto de recepción, el Contratante podrá solicitar al Oferente aclaraciones acerca de sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta.

20.2  Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado del Concurso, se considerará confidencial toda información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como recomendaciones de adjudicación de Concurso. La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas que no estén directa y oficialmente involucradas con la evaluación de las ofertas. Dicha prohibición incluye a los Oferentes.

20.3  La utilización por cualquier motivo, por parte de cualquier Oferente, de información considerada confidencial podrá ser causal de rechazo de su oferta.

21. Examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables
21.1  El Contratante examinará el Sobre 1 de las ofertas para determinar si están completas,
si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.

21.2   Antes de proceder a la evaluación detallada del Sobre 1, conforme a la Cláusula 19, el contratante determinará si cada oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso. Para los fines de estas cláusulas, se considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Concurso cuando satisfaga, sin diferencias significativas, todas las condiciones estipuladas en dichos documentos. Constituye una diferencia sustancial, por ejemplo, una propuesta sin firma. La determinación del Contratante de que una oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de Concurso se basará en el contenido de la propia oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

21.3  Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
a.	Errores   u   omisiones   subsanables:   Se   trata   generalmente   de   cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de
documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos del Concurso.
b.      Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y
cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta.
c.	Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.
d.      Error u omisión significativo: Es aquel que
A.      Si es aceptada:
1.	Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o
2.      Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Concurso, los
derechos  del  Contratante  con  las  obligaciones  del  Oferente  en  virtud  del
Contrato; o
B.	Si  es  rectificada,  afectaría  injustamente  la  posición  competitiva  de  otros Oferentes que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso.

21.4 El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que la oferta que originalmente no se ajustaba, posteriormente se ajuste a dichos documentos.

22. Evaluación y comparación de ofertas
22.1 El Contratante evaluará y comparará únicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Concurso, conforme a la Cláusula 21, aplicando los criterios y el sistema de puntaje establecidos en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. No se podrán tomar en cuenta factores que no estén especificados en los Criterios de Evaluación.

23. Resultado de la evaluación
23.1  El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se indica en la Sección VIII, Criterios de Evaluación. A cada propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que en esta etapa no responda a aspectos importantes de los documentos base, y particularmente a los términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico mínimo indicado en la Sección VIII, Criterios de Evaluación, será rechazada.
24. Notificación del resultado de la evaluación
24.1  Una vez finalizada la evaluación técnica, el Contratante notificará a los Consultores cuyas propuestas hayan sido consideradas que no cumplieron con los documentos base y los TDR o que no obtuvieron el puntaje técnico mínimo de calificación que sus Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez termine el proceso de selección y firma del Contrato.

24.2  el Contratante notificará por escrito a los oferentes que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para calificar a la evaluación económica y les informará que oferente fue el mejor calificado.

24.3  La Propuesta de Precio será abierta por el comité de evaluación del Contratante en presencia del del oferente cuya propuesta haya obtenido el puntaje técnico mínimo requerido para calificar más alto. En el momento de la apertura se leerá en voz alta el nombre del oferente y el puntaje técnico general. Seguidamente, la Propuesta Económica será leída en voz alta y será registrada.

F. Negociación
25.Comunicaciones con el Contratante
25.1  A partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta después de la notificación oficial de los resultados del Concurso, sujeto a lo dispuesto en la Cláusula 20.2 ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta o de las ofertas de otros Oferentes.

25.2  Cualquier intento por parte de un Oferente de influir en las decisiones del Contratante relativas a la evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.

25.3  Una vez que los Oferentes sean notificados oficialmente de los resultados del Concurso, éstos tendrán derecho a conocer los resultados de su calificación preparado por el Contratante.
26. Invitación a negociar
26.1  El Oferente que obtenga el puntaje técnico más alto será invitado a las negociaciones
de acuerdo a las instrucciones indicadas en la Sección VIII, Criterios de Evaluación; esta se realizara durante los cinco (5) días calendario después de la notificación de la evaluación técnica final.

26.2  Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica, pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta Económica estarán incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica.
27. Negociación
27.1  Una  vez  abierto  el  Sobre  2,  “Propuesta  Económica”  del  Oferente  seleccionado,
comenzará la negociación. El objeto de la negociación es que el Contratante y el Oferente seleccionado lleguen a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos a la ejecución y el precio de los servicios de consultoría a contratarse.

27.2  Las negociaciones no podrán tener como resultado que se modifiquen sustancialmente la Propuesta Técnica ofertada o los Términos de Referencia entregados.

27.3 En caso de que las negociaciones con el Oferente seleccionado fracasaran, el Contratante dará por terminadas las negociaciones e invitará a negociar un contrato al Oferente que haya obtenido el segundo puntaje más alto en la selección de la propuesta técnica, y así sucesivamente.
G. Adjudicación del Contrato
28. Criterios para la adjudicación
28.1  El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente, cuya Propuesta haya sido evaluada
como la de puntaje más alto, se ajuste sustancialmente a los Documentos de Concurso y con el cual haya finalizado satisfactoriamente la negociación del Contrato.

29. Derecho del Contratante a aceptar cualquier oferta y a rechazar cualquiera o todas las ofertas
29.1  El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de Concurso y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión.

29.2  Para llevar a cabo el presente proceso de concurso debe haber como mínimo un oferente. Si se demuestra que fue lo suficientemente publicado.
30. Notificación de la adjudicación
30.1  El Contratante notificará a todos los Oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, los resultados del Concurso.
31. Firma del Contrato
31.1  El Contratante le enviará al adjudicatario el Formulario del Contrato incluido en los
Documentos de Concurso, en el cual se habrán incorporado todos los acuerdos alcanzados entre las partes durante la negociación.

31.2  El Oferente seleccionado tendrá un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha en que reciba el Formulario del Contrato, para firmar, fechar y devolver el Contrato al Contratante.
32. Recursos
32.1  Los Oferentes tendrán un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la
notificación, de acuerdo con la Cláusula 31.1, para interponer un reclamo o recurso. Dicha acción se presentará ante el Contratante.

33. Prácticas corruptivas
33.1  Se exige que los proveedores/consultores/contratistas que participen en proyectos de la DIGER, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Contratante actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

(a)	Soborno  (cohecho)  significa  todo  acto  u  omisión  que,  en  función  de  su  cargo  o investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Oferentes o terceros en beneficio propio;
(b)	Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de Concurso o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado;
(c)	Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de un Concurso o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de los participantes; y
(d)	Colusión significa las acciones entre Oferentes destinadas a que se obtengan precios de Concurso a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.
33.2 Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con fondos propios de o financiamiento internacional, ha incurrido en prácticas corruptivas, la DIGER podrá:
(a)	Rechazar cualquier propuesta de adjudicación   relacionada con el proceso  de adquisición o contratación de que se trate; y/o
(b)    Declarar a un consultor no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se
lleven a cabo con motivo de un financiamiento o fondos propios. La inhibición que establezca la DIGER podrá ser temporal o permanente.
Sección III.

Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)

Las siguientes Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO) referentes a los servicios de consultoría que hayan de contratarse complementarán o suplementarán las disposiciones de las Instrucciones Generales a los Oferentes (IGO). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las IGO.

A. Introducción
IGO 1.1	Nombre del Contratante: Dirección Gestión por Resultados
IGO 1.1	Financiamiento: Fondos propios de la DIGER (Fondos Nacionales)
IGO 1.1	Nombre del Proyecto:
Supervisión de Obras de Construcción Oficinas de AGEHRED/DIGER
	Número del Concurso: DIGER-CP-001-2024
IGO 3.1	No existe una visita de campo obligatoria, el Concursante visitará por su cuenta y riesgo el sitio de la obra
B. Documentos de Concurso
IGO 4.1	       Lista de Formularios Tipo requeridos:
- Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1).
- Formulario número 2: Detalle de personal asignado al servicio (sobre 1).
- Formulario número 3: Curriculum Vitae del personal asignado al servicio
(sobre 1).
- Formulario número 4: Costo total del servicio (sobre 2).
- Formulario número 5: Detalle de Costos (sobre 2).
IGO 5.1	Dirección del Contratante:
Edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn

C. Preparación de las Ofertas
IGO 7.1	Idioma de la Oferta: Español
IGO 8.1(b)	Los documentos que deberán formar parte de la propuesta son:
1.   Declaración Jurada Sobre Prohibiciones e Inhabilidades del participante de no estar comprendido  en ninguno de los  casos  a que se refieren  los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado
2.   Tarjeta de Identidad (fotocopia).
3.   Registro Tributario Nacional (fotocopia).
4.   Currículo vitae, acompañado con la fotocopia de su título universitario ambos lados.

	La  firma  colocada  en la  Declaración  Jurada  y toda  documentación presentada en fotocopia debe ser debidamente autenticada ante Notario Público competente (cabe recordar que el certificado de autenticidad que se utiliza para firmas y fotocopias debe ser distinto), adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado.
	Dichos documentos deberán ser presentados en sobre sellado. (documentos debidamente autenticados de los participantes en esta etapa del proceso). Todos los documentos deberán estar vigentes al momento de su presentación; todo participante deberá cumplir en su totalidad con los requisitos legales y financieros indicados en las bases del presente proceso, para ser evaluados posteriormente.

Al consultor a quien se le adjudique, deberá presentar al momento de firmar el contrato los siguientes documentos debidamente autenticados (en caso de presentar copias):

1.	Fotocopia de la Constancia de inscripción vigente de la Oficina Normativa
de Contratación y Adquisición del Estado (ONCAE).

2.   Constancia de Solvencia Fiscal electrónica que para tal efecto extienda el Sistema de Administración de Renta (SAR) o estar regido al régimen de Pagos a Cuenta extendido por la Sistema de Administración de Renta (SAR) (si aplica)., de la empresa y el representante legal.

Nota: Toda Fotocopia tiene que ser autenticada por un notario público, utilizando un Certificado de Autenticidad distinto para firmas y copias. adicionalmente cada copia deberá ser debidamente refrendada mediante media firma y sello conforme al art. 39 del Reglamento del Código de Notariado.
IGO 10.1	Propuesta Técnica.
El Oferente someterá su propuesta Técnica de acuerdo con los Términos de Referencia, las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales y deben ser presentadas en el sobre 1.

17

Deberá definir la metodología, procedimientos y servicios a ser empleado para
cubrir  cada  una  de  las  partes  de  trabajo  descrito  en  los  Términos  de
Referencia. Se incluirá, más específicamente:

(a)   Una descripción detallada de los servicios de consultoría ofrecidos y el plan de trabajo con la suficiente desagregación por actividad y tareas previstas.
(b) fotocopia (ambos lados) del Título Universitario correspondiente y Currículo vitae del consultor individual y un cronograma de su intervención.
(c)  Diagramas de apoyo consistentes con las descripciones hechas en los incisos anteriores.
(d)   Descripción de los trabajos de similar naturaleza y magnitud que en la
actualidad el consultor individual proponente está ejecutando con la declaración de que si resultase escogido el volumen de trabajo adicional no sería obstáculo para el debido cumplimiento del nuevo compromiso del consultor, indicar el teléfono, con quien se pueda obtener detalles al respecto.
(e)  Los costos de cada uno de los trabajos descritos conforme al literal precedente.
(f)    El   consultor   deberá   emitir   comentarios   y   sugerencias   en   lo concerniente a los términos de referencia y demás documentos utilizados para la formulación de su oferta técnica, con un análisis expreso de los beneficios que podrían obtenerse durante la ejecución del proyecto si se aceptase las modificaciones propuestas.

El Oferente deberá declarar que dispondrá en todo momento de personal técnico y administrativo idóneo, suficiente y capaz de dar soluciones en forma expedita y adecuada a los diversos problemas que podrían surgir del durante la ejecución del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar al Oferente, cuantas veces
estimen oportuno durante la ejecución de los trabajos, cualquier información que se considere conveniente, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento e inspección de los trabajos especificados en los Términos de Referencia.
IGO 11.1	Propuesta Económica.
El Oferente someterá la Propuesta Económica concordante con lo propuesto en la oferta técnica. Se incluirá más específicamente:
La propuesta económica deberá hacerse de acuerdo al formulario Detalle de Costos que se encuentra en la sección IX Formularios tipo, respetando los ítems que se solicitan en ese.
La DIGER pagará los servicios contra la presentación de Solicitudes de
Desembolso mensuales.
Otras condiciones especiales para la contratación de los servicios de consultoría son:

18

	a) Los términos y condiciones de la propuesta que someta el consultor,
deberán considerarse sujetos a negociación en sus elementos técnicos y de costos. Los cambios a los Términos de Referencia, sugeridos por el Consultor en sus Propuesta Técnica, serán incorporados al contrato, si hubiesen recibido la aprobación previa del Contratante.
b) No podrán formar parte del cuerpo del consultor, funcionarios que laboren en la DIGER y en cualquier otra entidad que esté vinculada con el Proyecto y que representen conflicto de interés de acuerdo a las leyes nacionales.
c) Los costos de los diseños propuestos en los Términos de Referencia deben incluirse dentro de la propuesta económica, considerando un estimado del personal a utilizar y demás costos.
IGO 12.1 (a)	La remuneración se pagará exclusivamente en Lempiras.

IGO 13.1	Documentos que acrediten las calificaciones del Oferente para ejecutar el
Contrato:
El Oferente deberá acompañar la Oferta con los documentos que comprueben su elegibilidad y evaluación, así como los requeridos para la legalización, certificación o autentificación si el Oferente resultase adjudicado.
Lista de documentos:
1-   Curriculum Vitae del consultor conforme al formulario No. 3 de la sección IX.
2-   Comentarios de los términos de referencia
3-   Metodología propuesta para resolver el trabajo
4-   Flujo, cronograma y plan de trabajo
5-   Solvencia (documento original) emitida por el Colegio Profesional.
IGO 14.1	Los  Documentos  de  la  Propuesta  Técnica  deberán  ser  presentados  en
original, una copia en duro y una copia en digital.
D. Presentación de Ofertas

IGO 15.2 (b, c)	Dirección a la cual deben enviarse las Ofertas
Edificio de la DIGER, contiguo al BCH, Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas; Tegucigalpa. D.C., Teléfono No. 2240-1400 con atención a Lic. Marcia López o enviarla vía Correo Electrónico: licitaciones@diger.gob.hn,Para los Oferentes que deseen presentar personalmente sus Ofertas el día de la recepción, podrán hacerlo directamente en dicha oficina.
IGO 16.1	Fecha y hora de entrega límite: el miércoles, 05 de agosto del 2024 a las
10:00a. m. hora oficial de la República de Honduras.

Sección IV
Formato de contrato
CONTRATO No. XXXX/GA/DIGER/2024.-
Supervisión de Obras “CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA AGEHRED, (DIGER)”
CONCURSO PRIVADO No DIGER-CP-001-2024

Este contrato se celebra entre: MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ, mayor de edad, casado, Licenciada, hondureña y de este domicilio con documento de identificación número 0107-1965-00747, en su condición de Gerente Administrativo de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), las facultades MARCIA DINORA LOPEZ,  con facultades suficientes que acredito con Acuerdo de Delegación 001-DM/SG-2024, publicado en el diario oficial la Gaceta en fecha, 17 de febrero del 2024, quien para los efectos legales de este contrato se denominará “EL CONTRATANTE” por una parte y                       , hondureño y de éste domicilio, tarjeta de identidad número                      , quien en lo sucesivo y para efectos de este contrato se denominará “EL CONTRATISTA” por la otra parte; por cuanto El Contratante  desea  que  El  Contratista  ejecute  por  su  cuenta  y  riesgo  el  contrato “                        ”.- Concurso Privado No DIGER-CP-001-2024; en adelante denominado “Los Servicios” y El Contratante ha aceptado la oferta para la supervisión de la ejecución y terminación  de  las    obras  y  la  subsanación  de  cualquier  defecto  de  las  mismas;  en consecuencia este contrato atestigua lo siguiente:

1.- En este contrato las palabras y expresiones utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.- Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, corren adjunto a este y serán leídos e interpretados en forma conjunta con él:
a)      Las Condiciones Generales del Contrato. b)      Las Condiciones Especiales del Contrato. c)       Bases del Concurso Público
d)      Los Términos de Referencia (Especificaciones Técnicas Generales y Especiales)
e)	Carta de Presentación de la Propuesta, Propuesta Técnica y Propuesta Económica presentada por EL CONSULTOR en su Oferta
f)       Acta de Negociación
g)       La Notificación del Contratante al Consultor, de que se le ha adjudicado el
Contrato; y
h)      Orden de Inicio i)        Garantías
j)        Modificaciones al documento base si las hubieren k)       Anexos

3.- El Consultor por este medio se obliga a desarrollar los servicios de consultoría contratados
con apego estricto a los documentos componentes del Contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo total de ciento cincuenta (150) días calendario.

4.- El consultor por este medio se obliga a emitir dictamen legal, técnico y financiero de previo a solicitar y aprobar todas las modificaciones y ordenes de cambio que se emitan durante la ejecución del contrato.

5.- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Consultor como retribución por la ejecución y terminación de los servicios de consultoría y la subsanación de los defectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este.

6.- El monto del contrato asciende a la cantidad de [Monto en letras]. ([Monto en números]) EL CONSULTOR se obliga a llevar a cabo todos los trabajos de la consultoría y cumplir con todos los objetivos de la misma con el monto establecido en el presente contrato, sin embargo, para efectos de trabajos adicionales que solicite el Contratante se utilizará los costos unitarios establecidos en la tabla abajo descrita:

7.   CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte;b) Prácticas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones  de  la  otra  parte.  4.- Revisar y  verificar  toda la  información que deba  ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva (del Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.

8.	CLAUSULA: RECORTE PRESUPUESTARIO. ARTÍCULO 115.- En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, dará lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de la rescisión o resolución del contrato. Igual medida se aplicará en los casos previstos en el Artículo 39, párrafo primero de la Ley Orgánica del Presupuesto. Lo dispuesto en este Artículo debe consignarse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, términos de referencia y Contrato.

9.	CLÁUSULA PENAL: Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3B a la Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante decreto No. 266-2013 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en la que se estipule la indemnización   que se pagara   en caso de incumplimiento   de las partes,   nos comprometemos libre y voluntariamente: 1) A mantener el más alto nivel de Lealtad y cumplimiento Contractual en la ejecución de los contratos de consultoría, bienes, servicios y obra pública. 2) Que si durante la ejecución del Contrato, este se resolviera por causas imputables: a) Al contratista la administración declarara de oficio y hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando fuere firme el acuerdo correspondiente.
b) A la administración de las cláusulas del contrato originará su resolución solo en los casos previstos en la Ley de Contratación del Estado, en tal caso el contratista tendrá derecho al pago de la parte de la prestación ejecutada y al pago de los daños y perjuicios que por tal causa se le ocasionaren.  3) En caso de que el Contratista no realice las actividades comprendidas en el contrato, en cuanto a la entrega de los bienes, servicios o la obra pública y no concluya las responsabilidades señaladas en el mismo en el plazo estipulado pagara al Órgano Contratante por daños y perjuicios. ocasionados por el incumplimiento una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los servicios, bienes y obra pública atrasados. Hasta alcanzar el máximo de lo establecido. 4) A aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que incurra, el Proveedor al no cumplir con la entrega de la totalidad o parte de las actividades, bienes, servicios y obra pública dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los demás recursos que el Órgano Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del precio del Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios. 5) A la indemnización de perjuicios que se cause a cualquiera de las partes contratantes por incumplimiento de una de ellas en la ejecución del contrato. 6) el incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral, y en su caso entablar las acciones legales que correspondan.

En testimonio de lo cual, las partes firmamos el presente Contrato de conformidad con las leyes de la República de Honduras a los           días de                    de dos mil                    .

Marcia Dinora López           Nombre del contratista o representante]
Gerente Administrativa                                     [Nombre deL Consultor

CONTRATANTE                                                              CONSULTOR
Condiciones Generales del Contrato (CGC) Lista de Cláusulas
Condiciones Generales del contrato ...................................................................................... 25
1. Definiciones ........................................................................................................................ 25
2. Ley que rige el Contrato ..................................................................................................... 25
3.Idioma.................................................................................................................................. 26
4.Notificaciones...................................................................................................................... 26
5.Lugar donde se prestarán los Servicios ............................................................................... 26
6.Representantes autorizados ............................................................................................... 26
7.Impuestos y derechos ......................................................................................................... 26
8.Entrada en vigor .................................................................................................................. 26
9.Comienzo de la prestación de los Servicios ........................................................................ 26
10.Expiración del Contrato..................................................................................................... 26
11.Modificación...................................................................................................................... 26
12.Fuerza Mayor..................................................................................................................... 26
13. No violación del Contrato................................................................................................. 27
14. Prórroga de plazos............................................................................................................ 27
15. Pagos................................................................................................................................. 27
16. Rescisión por el Contratante ............................................................................................ 27
17. Rescisión por el Consultor ................................................................................................ 28
18. Pagos al rescindirse el Contrato ....................................................................................... 28
19. Obligaciones del Consultor............................................................................................... 28
20. Conflicto de intereses....................................................................................................... 29
21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto ............ 29
22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles ..................................................... 29
23. Confidencialidad ............................................................................................................... 29
24. Seguros que deberá contratar el Consultor ..................................................................... 29
25.Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante.................... 29
26. Obligación de presentar informes.................................................................................... 30
27. Multas............................................................................................................................... 30
28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor................. 30
29. Modificación de Contrato................................................................................................. 30
30. Personal del Consultor ..................................................................................................... 30
31. Remoción y/o sustitución del Personal............................................................................ 31
32. Obligaciones del Contratante........................................................................................... 31
33. Modificación de la ley aplicable ....................................................................................... 31
34. Servicios e instalaciones ................................................................................................... 31
35. Pagos al Consultor ............................................................................................................ 31
36. Precio del Contrato........................................................................................................... 31
37. Pago de servicios adicionales ........................................................................................... 32
38. Condiciones relativas a los pagos..................................................................................... 32
39. Solución de controversias ................................................................................................ 32
40. Prácticas corruptivas ........................................................................................................ 32
41. Inspecciones y auditorias ................................................................................................. 32
Sección V
Condiciones Generales del contrato

1. Definiciones
1.1     En el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que tengan fuerza de ley en el país del Contratante;

(b)"Contrato" significa el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Consultor, según consta en el formulario firmado por las partes, incluidos todos sus anexos y apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

(c)"Precio del Contrato" significa el precio que el Contratante pagará al Consultor de conformidad con el Contrato en concepto del total cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

(d) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato;

(e) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato;

(f) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y "Partes" significa el
Contratante y el Consultor;
(g) En el caso de que el Consultor sea una asociación en participación o grupos (joint venture) formada por varias firmas, "Integrante" significa cualquiera de ellas; "Integrantes" significa todas estas firmas, e "Integrante a cargo" significa la firma que se menciona en las CEC para que actúe en nombre de todas en el ejercicio de todos los derechos y obligaciones del Consultor ante el Contratante en virtud de este Contrato; (h) "El Contratante" es la entidad que contrata los servicios del Consultor;
(i) "Consultor" es la firma, empresa o persona que ha de suministrar los servicios en virtud del Contrato;
(j) "Sub consultor" es la firma o persona contratada por el Consultor para llevar a cabo parte de los servicios de consultoría;
(k)  "Servicios"  significa  el  trabajo  descrito  en  los  términos  de  referencia  que  el
Consultor deberá realizar conforme a este Contrato;
(l) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor o por cualquier Sub consultor para la prestación de los Servicios o de una parte de los mismos; y (m)"Moneda  extranjera"  significa  cualquier  moneda  que  no  sea  la  del  país  del Contratante.

2. Ley que rige el Contrato
2.1 Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las Partes se regirán por la ley del país a menos que se especifique otra cosa en las CEC.
3. Idioma
3.1 Este Contrato se redactará en el idioma español. Por él se regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o interpretación.

4. Notificaciones
4.1 Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará mediante comunicación escrita, a la dirección indicada para tal fin en las CEC. La comunicación escrita comprende: carta o correo electrónico; todas con confirmación de recibo por escrito.

5. Lugar donde se prestarán los Servicios
5.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en las CEC y, cuando en ellas no se especifique dónde haya de cumplirse una tarea en particular, en los lugares que el Contratante indique.

6. Representantes autorizados
6.1 Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier documento que, conforme a este Contrato, deba o pueda firmarse.

7. Impuestos y derechos
7.1 A menos que en las CEC se indique otra cosa, el Consultor, el Sub consultor y el Personal de ambos pagarán los impuestos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que correspondan según la ley aplicable, cuyo monto se considera incluido en el Precio del Contrato.

8. Entrada en vigor
8.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado por ambas Partes, o en la fecha posterior a su firma que se indique en las CEC.

9. Comienzo de la prestación de los Servicios
9.1 El Consultor comenzará a prestar los Servicios quince (15) días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato, o en la fecha que se indique en las CEC.

10. Expiración del Contrato
10.1 A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto en la Cláusula 16, este Contrato expirará al término del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

11. Modificación
11.1 Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el alcance de los Servicios o del Precio del Contrato, mediante acuerdo por escrito entre las Partes.

12.  Caso Fortuito o  Fuerza Mayor
12.1 Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes;  c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes, Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

12.2 Si se presentase una situación de Fuerza Mayor, el Consultor notificará prontamente y por escrito al Contratante sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones en sentido contrario y por escrito del Contratante, el Consultor continuará cumpliendo las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento no obstante la situación de Fuerza Mayor existente.

13. No violación del Contrato
13.1 La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de Fuerza Mayor.

14. Prórroga de plazos
14.1 Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquél durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor.

15. Pagos
15.1 Durante el período en que se viera impedido de prestar los Servicios como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor -salvo que otra cosa se hubiere acordado en las CEC- tendrá derecho a seguir recibiendo pagos de acuerdo con los términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese período para poder prestar los Servicios y para reanudarlos al término de dicho período.

16. Rescisión por el Contratante
16.1  El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito al Consultor, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación:

(a)     Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este
Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito;
(b)     Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
(c)      Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d)      En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores  a  los  gastos  proyectados  y  en  caso  de  necesidades  imprevistas  o  de
emergencia; o
(e)      Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.

17. Rescisión por el Consultor
17.1  El Consultor, mediante una notificación por escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a) y (b) de esta Cláusula:

(a)      Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este Contrato y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, conforme a la Cláusula 39, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago; o

(b)      Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta (60) días.

18. Pagos al rescindirse el Contrato
18.1 Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en las Cláusulas 16 ó 17 arriba indicadas, el Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:

(a) Las remuneraciones previstas en la Cláusula 35, por concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y

(b) Salvo en el caso de rescisión conforme a los incisos (a) y (b) de la Cláusula 16, el reembolso de  cualquier  gasto  razonable inherente a  la rescisión  rápida  y  ordenada  del  Contrato, incluidos los gastos de viaje de regreso del Personal y de sus familiares a cargo elegibles.

19. Obligaciones del Consultor
19.1  El  Consultor  prestará  los  Servicios  y  cumplirá  con  sus obligaciones  con  la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses del Contratante en los acuerdos a que llegue con un Sub consultor o con terceros.
20. Conflicto de intereses
20.1 La remuneración del Consultor en relación con este Contrato o con los Servicios será únicamente la estipulada en las Cláusulas 35 a 38 y el Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este Contrato, o en los Servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo; además, el Consultor hará todo lo posible por asegurar que ni el Personal ni el Sub consultor, ni tampoco los agentes del Consultor o del Sub consultor, reciban ninguna de tales remuneraciones adicionales.

21. Prohibición al Consultor y a sus filiales de tener otros intereses en el Proyecto
21.1 El Consultor acuerda que, tanto durante la vigencia de este Contrato como después de su terminación, ni el Consultor ni ninguna de sus filiales, así como tampoco ningún sub consultor ni ninguna filial del mismo, podrán suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que esté estrechamente relacionado con ellos.

22. Prohibición de desarrollar actividades incompatibles
22.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal, podrán desarrollar, en forma directa o indirecta, ninguna de las siguientes actividades:

(a)Durante la vigencia de este Contrato, ninguna actividad comercial o profesional en el país del Contratante que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud de este Contrato; o

(b)Una vez terminado este Contrato, ninguna otra actividad especificada en las CEC.

23. Confidencialidad
23.1 Ni el Consultor ni ningún Sub consultor, ni tampoco el Personal de ninguno de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o después de su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último.

24. Seguros que deberá contratar el Consultor
24.1  a) El Consultor contratará y mantendrá, y hará que todo Sub consultor contrate y mantenga, a su propio costo (o al del Sub consultor, según el caso) y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las coberturas que se indican en las CEC; y
b) a petición del Contratante, presentará pruebas de la contratación y el mantenimiento de esos seguros y del pago de las respectivas primas en vigencia.

25.       Acciones del Consultor que requiere la aprobación previa del Contratante
25.1  El Consultor deberá obtener la aprobación previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de las siguientes acciones:

(a)     La celebración de un subcontrato para la prestación de cualquier parte de los Servicios;
(b)     El nombramiento de los integrantes del Personal que no figuran por nombre en el
Apéndice A ("Personal clave y Sub consultores"); y

(c)      la adopción de cualquier otra medida que se especifique en las CEC.

26. Obligación de presentar informes
26.1  El Consultor presentará al Contratante los informes y documentos que se especifican en los Términos de Referencia, en la forma, la cantidad y el plazo que se establezcan en dichos términos.

27. Multas
27.1  Los incumplimientos al contrato que incurra el Consultor serán sancionados con multas establecidas en las CEC.

28. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor
28.1 Todos los planos, diseños, especificaciones, estudios técnicos, informes y demás documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula anterior, pasarán a ser de propiedad del Contratante, a quien el Consultor los entregará a más tardar al término o expiración del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos. El Consultor deberá conservar una copia de dichos documentos y programas de computación por un término no menor de cinco años. En las CEC se indicará cualquier restricción acerca del uso de dichos documentos y programas de computación en el futuro.

29. Modificación de Contrato
29.1  El  Contratante  podrá  efectuar  cambios  dentro  del  marco  general  del  Contrato mediante orden escrita al Consultor. Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución de los servicios o del tiempo necesario para que el Consultor ejecute cualquier parte de los servicios comprendidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del Precio del Contrato.

30. Personal del Consultor
30.1  En el Apéndice A se describen los cargos, funciones convenidas del Personal mínimo clave del Consultor. En virtud de este Contrato, el Contratante aprueba el Personal clave y los Subconsultores que figuran por cargo y por nombre en dicho Apéndice A. Cualquier modificación en la nómina deberá ser antes de ser contratada por el Consultor obtener previamente la conformidad por escrito del Contratante, de igual forma para celebrar los subcontratos, si no los hubiera previsto en su oferta. Los subcontratos, así hayan sido incluidos en la oferta o efectuados posteriormente, no eximirán al Consultor de ninguna de sus responsabilidades ni obligaciones contraídas en virtud del Contrato. Las calificaciones, así como el tiempo estimado que prestarán los Servicios individuales serán los negociados con el Contratante y que aparezcan en el formulario de la oferta económica.
31. Remoción y/o sustitución del Personal
31.1  (a)    Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuará cambios en la composición del Personal clave. Si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Consultor, éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b)     Si el Contratante: (i) tiene conocimiento de que un integrante del Personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de cometer una acción penal; o (ii) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del Personal, en tales casos el Consultor, a petición por escrito del Contratante expresando los motivos para ello, lo reemplazará por otra persona cuya idoneidad y experiencia sean aceptables para el Contratante.

(c)      El Consultor no podrá reclamar el reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún integrante del Personal, o inherente a ésta.

32. Obligaciones del Contratante
32.1  El Contratante hará todo lo posible a fin de asegurar que el gobierno otorgue al
Consultor la asistencia y exenciones indicadas en las CEC.

33. Modificación de la ley aplicable
33.1  Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos y los derechos que resultara en el aumento o la disminución del costo de los Servicios prestados por el Consultor, la remuneración y los gastos reembolsables pagaderos al Consultor en virtud de este Contrato serán aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los montos máximos estipulados en el Precio del Contrato.

34. Servicios e instalaciones
34.1  El Contratante facilitará al Consultor los servicios e instalaciones indicados en las CEC.

35. Pagos al Consultor
35.1  La forma y condición en que se efectuarán los pagos al Consultor en virtud del Contrato se especificarán en las CEC. La remuneración total del Consultor no deberá exceder del Precio del Contrato y será una suma que incluirá la totalidad de los costos de Personal y del Sub consultor, así como los costos de impresión de documentos, comunicaciones, viaje, alojamiento y similares, y todos los demás gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los Servicios. Salvo lo dispuesto en la Cláusula 33, el Precio del Contrato sólo podrá aumentarse  por  encima  de  las sumas establecidas  en  la  Cláusula 36  si  las  Partes han convenido en pagos adicionales en virtud de lo estipulado en la Cláusula 11.

36. Precio del Contrato
36.1  El precio pagadero en moneda nacional, al menos que se indique lo contrario en las
CEC, será el indicado en las CEC.
37. Pago de servicios adicionales
37.1 Para determinar la remuneración por concepto de los servicios adicionales que pudieran acordarse en virtud de la Cláusula 11, debe presentarse de acuerdo a la tabla establecida en la cláusula sexta de este contrato, para desglosar el precio global.

38. Condiciones relativas a los pagos
38.1  Los pagos se harán al Consultor conforme a lo indicado en las CEC. El Contratante efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en que el Consultor haya presentado la correspondiente solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el Contratante.

39. Solución de controversias
Si  con  motivo  de  alguna  desavenencia  en  la  interpretación,  ejecución,  efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia Administrativa de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen de la Gerencia Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la  MAE de la DIGER, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán

40. Prácticas corruptivas
40.1 Se exige que los proveedores/contratistas que participen en proyectos con financiamiento de la DIGER, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de Concurso, o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben en el artículo 33.1 de las Instrucciones Generales a los Oferentes, representan las más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, la DIGER actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al procedimiento establecido.

40.2  Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, el contratante podrá cancelar el contrato de acuerdo con la Cláusula 16 y ejecutar la garantía de cumplimiento de oferta.

40.3  Si se comprueba que el Proveedor/Contratista ha incurrido en prácticas corruptivas, la DIGER podrá declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos futuros que se lleven a cabo con motivo de un financiamiento o con fondos propios. La inhibición que se establezca podrá ser temporal o permanente.

41. Inspecciones y auditorias
41.1  El Consultor deberá permitir que la DIGER, o quien éste designe, inspeccione o realice auditorias de los registros contables y estados financieros del mismo Consultor, relacionados con la ejecución del Contrato.
Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las CGC. El número de la cláusula correspondiente de las CGC está indicado entre paréntesis.
1.   Definiciones (Cláusula 1 de las CGC)
El Contratante es: la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

2.   Notificaciones (Cláusula 4 de las CGC)
En el caso del Contratante: DIGER
Atención: Lic. Marcia Dinora López
Gerente Administrativo
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, sitio El Zarzal, Contiguo a Banco Central de Honduras, boulevard FFAA: Tegucigalpa, M.D.C. País: Honduras, Centro América Teléfono: 504 2240-1400

3.   Lugar donde se prestarán los Servicios (Cláusula 5 de las CGC)
Los Servicios se prestarán en las ubicaciones que se establezcan en los términos de referencia.

4.   Representantes autorizados (Cláusula 6 de las CGC)
En el caso del Contratante la Licenciada Marcia Dinora López, o quien este designe durante la ejecución del Contrato.

5.   Entrada en vigor (Cláusula 8 de las CGC)
Este Contrato entrará en vigor a partir de la firma del contrato.

6.   Comienzo de la prestación de los Servicios (Cláusula 9 de las CGC)
Los Servicios de Consultoría iniciarán en la fecha que se indique en la orden de inicio.

7.   Expiración del Contrato (Cláusula 10 de las CGC)
El plazo será: ciento cincuenta (150) días calendario.

8.   Seguros que deberá contratar el Consultor (Cláusula 24 de las CGC)
Los riesgos y las coberturas serán las siguientes:
i.  Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados; el cual deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.
ii.  Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes; el cual
deberá estar vigente durante el tiempo del contrato.

34
9.   Multas (Cláusula 27 de las CGC)
La DIGER de  acuerdo a  lo establecido en el Artículo N° 113 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal 2024, relacionado con el Artículo N° 72 de la Ley del Contratación del Estado cobrará una multa equivalente al CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%) por cada día de demora en la prestación del servicio así como por cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato hasta la finalización del período de ejecución del contrato, lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento, procediéndose, si así conviene a la DIGER, a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por el incumplimiento por parte de EL CONSULTOR que procedieren.

10. Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor (Cláusula
28 de las CGC)
Restricciones:
El Consultor no podrá utilizar estos documentos para fines ajenos a este Contrato sin el consentimiento previo por escrito del Contratante. Los documentos elaborados serán confidenciales, para uso exclusivo del Contratante.

El Consultor cederá al Contratante los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial, en los casos en que procedan estos derechos, sobre los trabajos y documentos producidos por él bajo los términos de este Contrato.

11. Asistencia o exenciones (Cláusula 32 de las CGC)
La DIGER asistirá al Consultor para coordinar con otras instituciones del Estado, sin embargo: El Consultor deberá en primera instancia coordinar sus actividades con las instituciones del Estado que se requieran.
Las diligencias en relación a movilización e instalación de postes de tendido eléctricos, teléfonos, tuberías de agua potable y aguas negras, ya sea para traslado de estructuras o/y para instalación de otras nuevas según sea el caso, deben ser coordinados con la ENEE, Hondutel, UMAPS El consultor junto al contratista, serán responsables de realizar todas las diligencias del caso.

12. Servicios e Instalaciones (Cláusula 34 de las CGC)
No Aplica

13. Pagos al Consultor (Cláusula 35 de las CGC)
Los pagos se harán de forma mensual

Al consultor se realizarán los siguientes pagos:

Forma de Pago:

El pago de la consultoría se realizará de la siguiente manera:

Los pagos se harán en moneda nacional (Lempiras) efectuados de la siguiente manera:
•	Primer pago: veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Primer Informe por parte de la Gerencia Administrativa de la DIGER.
•	Pagos Periódicos: Dos pagos correspondientes al treinta por ciento (30%) cada uno del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance.
•	Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de la Gerencia Administrativa de la DIGER

De cada pago se retendrá el 12.5% específicamente sobre el valor de la porción correspondiente a los Honorarios comprendidos en cada pago, retenciones que serán devueltas al librarse el Finiquito a la consultoría.  Es entendido que, si el  Consultor acredita realizar “Pagos a Cuenta”, no se efectuarán retenciones para efectos del ISR. No se otorgará anticipo. Se realizará retención en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato.

14. Precio del Contrato (Cláusula 36 de las CGC)
El monto total del Contrato en Lempiras es de                                               .

15. Condiciones relativas a los pagos (Cláusula 38 de las CGC)
Todos  los  pagos antes de su realización deberán de estar aprobados los  informes correspondientes en forma previa por la Dirección de Control y Seguimiento.

16. Garantía de Cumplimiento de Contrato:
EL CONSULTOR queda obligado a constituir, antes de dar inicio a la ejecución del estudio la siguiente garantía: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Se constituirá mediante retenciones equivalentes al Diez Por Ciento (10%) de cada pago parcial por concepto de los honorarios. La retención antes señalada serán devueltas al Consultor después de finalizados y aceptados los trabajos de Consultoría mediante la emisión de la recepción definitiva a satisfacción de la DIGER. siempre y cuando no hayan reclamos de terceros y previa presentación del Informe Final. Las garantías, deberán contener la cláusula siguiente: “Esta Garantía será ejecutada a simple requerimiento de la DIGER., con la simple presentación de Nota de incumplimiento.

17. Garantía de Anticipo:
No aplica.

18. Solución de controversias (Cláusula 39 de las CGC)

Si con  motivo  de  alguna desavenencia en la  interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Unidad Ejecutora, deberá ser resuelta por la Gerencia de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen de la Unidad Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la DIGER, Ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

19. Documentos Integrantes del Contrato:
Forman parte integral del presente contrato los documentos siguientes: a) Las Bases o Documentos del Concurso Privado; b) Las aclaraciones y adendas a las Bases o Documentos del Concurso Privado; c) La oferta negociada en todo su contenido (acta de negociación) de EL CONSULTOR; d) Garantía de Cumplimiento de Contrato presentada por EL CONSULTOR; e) la nota de adjudicación; f) Términos de referencia, y Personal Clave y g) otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este contrato.

20. Orden de Inicio
Esta se emitirá una vez que EL CONSULTOR cumpla con todos los requisitos exigidos y presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato, para lo cual tiene un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la Notificación por parte de la Unidad Ejecutora.

21. Retenciones
El Consultor estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato (Honorarios profesionales), por lo cual deberá detallar los mismos en la oferta económica. Se hará la retención del 12.5% del monto de los honorarios profesionales de cada pago, por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, si presenta la constancia que realiza pagos a cuenta no se realizará esta retención.

La DIGER. no contraerá responsabilidad laboral por pago de prestaciones o seguridad social bajo el contrato, por lo cual debe ser asumido por el Consultor.

22. Ampliación de Plazo y de las Garantías
Siempre que mediare causa justificada EL CONSULTOR podrá solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la consultoría objeto del presente Contrato, o de cualquier otra estipulación que no afecte la naturaleza o cuantía de las prestaciones o cuando sucedan razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, en cuyo caso presentará solicitud escrita a la autoridad responsable de la ejecución del contrato, antes del vencimiento de la ejecución de la consultoría.- Cuando así sucediere las Garantías deberán ser ampliadas de la forma que establece la Ley de Contratación del Estado.- En el caso de ampliación en el Plazo de ejecución y que no corresponda a trabajos adicionales solicitados por el Contratante, no se reconocerá los costos incurridos por EL CONSULTOR.

23. Otros Trabajos Solicitados
EL CONTRATANTE podrá solicitar en cualquier momento a EL CONSULTOR informes especiales.

24. Vigilancia de Cumplimiento
La Unidad Ejecutora velará porque EL CONSULTOR cumpla con todo lo establecido en este contrato y los términos de referencia.

25. Responsabilidad Laboral
EL CONSULTOR será  el único responsable del pago de las obligaciones laborales y sociales que se originen con sus propios trabajadores en la ejecución de este contrato, en aplicación de lo establecido en el Código del Trabajo. - Será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

26. Causas de Rescisión del Contrato
Si el Consultor no subsanará el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una notificación al respecto, u otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito; b) Si el Consultor estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra; c) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de sesenta (60) días; (d) En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia; o y e) Si el Contratante, a su sola discreción, decidiera rescindir este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado este Contrato mediante una notificación de rescisión por escrito a EL CONSULTOR, emitida por lo menos con treinta (30) días de anticipación, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) de esta Cláusula; en el caso del evento indicado en el inciso (e), dicha notificación deberá emitirse con sesenta (60) días de antelación.- 2.- La rescisión del contrato se efectuará sin más trámites   judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo Ministerial  por la DIGER.

27. Solución de Controversias
Si con  motivo  de  alguna desavenencia en la interpretación, ejecución, efectos y/o resolución del presente contrato, las partes contratantes harán todos los esfuerzos posibles para conciliar los conflictos o cualquier desacuerdo, cualquier divergencia que se presente sobre un asunto y que no se resuelva con la Gerencia Administrativa, deberá ser resuelta por la Unidad Legal de la DIGER previo estudio del caso y Dictamen  Legal; esta resolución tendrá carácter definitivo dentro de la vía Administrativa, poniendo en conocimiento de la misma a la MAE de la DIGER, Ambas partes  se  someten  a  la  jurisdicción  y  competencia  del  Juzgado  de  Letras  de  lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán.

28. Medio Ambiente
EL CONSULTOR velará que se cumplan todas las disposiciones y prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente y la salubridad de las zonas influenciadas, al llevar a cabo los trabajos contratados.

29. Otras Obligaciones
EL CONSULTOR, no transferirá, pignorará, asignará, transferirá o hará otras disposiciones de  este  contrato o  cualquier parte del mismo, así como los derechos, reclamos u obligaciones de EL CONSULTOR, derivados de este contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de EL CONTRATANTE, caso contrario dará lugar a la rescisión del contrato

30. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Las partes no podrán alegar atrasos en las obligaciones del presente contrato, salvo por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.- Se entenderá como Fuerza Mayor o Caso Fortuito entre otros: Todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilite el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales y siempre que se hayan tomado las medidas razonables para evitarlas y reducir sus efectos, se reconoce como causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor entre otras las siguientes: a) Restricciones de cuarentena; b) Embargos por Fletes; c) Guerra, Beligerancia, Invasión, Guerra Civil, Revolución, Rebelión, Piratería, Motines, Insurrección o Usurpación de Poderes; d) Confiscación, Expropiación, Destrucción, Obstrucción ordenada por cualquier autoridad Gubernamental; e) Desastres Naturales tales como: Terremotos, Maremotos, Tifones, Huracanes,  Inundaciones; f) y otras causas reconocidas como fuerza mayor o caso fortuito.

31. Terminación del Contrato Por Conveniencia
EL CONTRATANTE a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por resuelto este contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita a EL CONSULTOR, indicando los motivos de su resolución.- Dicha resolución se efectuará en la  manera y de acuerdo con la información que se dé en dicha comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que EL CONTRATANTE pudiera tener contra EL CONSULTOR.- Al recibir la mencionada comunicación, EL CONSULTOR inmediatamente suspenderá  el trabajo, en este caso EL CONSULTOR y EL CONTRATANTE, procederán a la liquidación final del contrato, de acuerdo a la información que proporcione la Gerencia Administrativa y EL CONSULTOR.-
Sección VII.
Términos de Referencia

Términos de Referencia para Consultoría

Supervisión de Obras Construcción de Oficinas de AGEHRED/DIGER”

I.   MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

I.     Antecedentes

i.         Generalidades

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), fue creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2022, como ente desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República, que cuenta con autonomía técnica, financiera y administrativa, La DIGER, en la actualidad y por disposición de la Presidencia de la República a través del PCM-028-2022 de fecha 26 de noviembre de 2022, La Dirección de Gestión por Resultados es el ente ejecutor del Proyecto de Transformación Digital para una Mayor Competitividad y responsable de las políticas públicas en cuanto a transformación digital se refiere, por lo que se  emitió el Acuerdo 006-DM-2023,  publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de junio del 2023, contentivo de su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento, creándose  La Unidad Ejecutora denominada AGENCIA HONDUREÑA DE REPUBLICA DIGITAL, AGEHRED, dependiente de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de la Estrategia Nacional de Transformación Digital; de sus proyectos y los que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios, donaciones y acuerdos de financiamiento nacional e internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de fondos de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

Por lo anterior se requirió por parte de su coordinación solicitar un espacio físico adecuado donde pueda funcionar la Agencia de Republica Digital (AGEHRED); es así que se decide realizar la construcción de oficinas propias para dicha Unidad, con el propósito de  centralizar sus funciones y evitar arrendar oficinas fuera de los predios asignados a la DIGER, generando así, un ahorro sustancial en concepto de pago de alquiler.

II.     Ubicación

Sitio denominado El Zarzal, Centro Cívico Gubernamental, contiguo a Banco Central de Honduras, Boulevard Fuerzas Armadas Tegucigalpa  Municipio  del  Distrito  Central.

III.     Descripción del Proyecto

El proyecto de construcción de edificio de oficinas de un nivel, con una superficie total de ciento ochenta metros cuadrados (180 M.2), donde funcionara la Agencia de Republica Digital (AGEHRED); la distribución de los espacios requeridos: según Anexo A, la construcción deberà ser de bloques de concreto de 6”, las paredes internas de tabla yeso con aislante termoacústico, las oficinas principales con una de sus paredes de vidrio, cielo falso de plafones termoacústicos, pisos de cerámica,
puertas de vidrio y aluminio, ventanas de vidrio y aluminio.

IV.     Tiempo de Ejecución y Supervisión

El tiempo estipulado para la ejecución de este proyecto será de ciento veinte (120) días calendario. El tiempo estipulado para la supervisión de este proyecto será de ciento cincuenta (150) días calendario.

V.     CROQUIS DE UBICACIÓN

Cantidades de obra estimadas:

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
 	"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE REPÚBLICA DIGITAL AGEHRED"

1	PRELIMINARES
1.1	Construcción de bodega	m2	10.00
1.2	Trazado y marcado	m2	176.25
1.3	Corte de material tipo 1 (material común/vegetación) a mano	m3	22.34
2	DEMOLICIONES
2.1	Demolición de jardinera perimetral existente	m3	11.34
2.2	Demolición de piso, concreto estampado	m2	118.79
2.3	Demolición de gradas existentes	Global	1.00
2.4	Desmontaje de estructura metálica existente	Global	1.00
3	CIMENTACIÓN
3.1	Excavación de material tipo 3 (terreno duro), incluye botado	m3	18.38
3.2	Zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mt, #4 @ 20 cm a/s	Unidad	9.00
3.3	Pedestal de 0.30x0.30 mt, 6#4 y estribos #2 @ 15 cm	mL	9.10
3.4	Viga de cimentación (VI-01), de 0.15x0.20 mt, 4#4 y estribos #2 @ 20 cm	mL	76.11
3.5	Relleno y compactado con material selecto (incluye acarreo)	m3	12.91
3.6	Construcción de muro de mampostería	m2	2.23
4	OBRA GRIS
4.1	Columnas (C-01), de 0.30x0.30 mt, 6#4 y estribos #2 @ 15 cm	mL	19.20
4.2	Castillos (K-01), de 0.15X0.15 mt, 4#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	64.00
4.3	Firme de concreto 3,000 psi, e= 5 cm, reforzado con malla electrosoldada de 15x15 Cal. 6/6	m2	173.00
4.4	Acera de concreto de 3,000 psi e= 5cm, reforzado con malla electrosoldad 15x15 cm Cal. 6/6	m2	28.27
4.5	Pared de bloque simple de 6" pulg 	m2	181.04
4.6	Solera intermedia (V1-01), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	71.25
4.7	Solera superior (VS-01), de 0.20x0.15 mt, 4#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	71.25
4.8	Solera de cierre (V1-02), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y estribos #2 @ 20 cm	mL	76.11
4.9	Jamba (J-01), de 0.10x0.15 mt, 2#3 y #2 @ 20 cm	mL	4.00
4.10	Repello en paredes	m2	181.04
4.11	Pulido en paredes	m2	181.04
4.12	Tallado en elementos de concreto	mL	116.20
4.13	Suministro/instalación de cerámica de 50x50 cm	m2	141.78
4.14	Suministro/instalación de moldura con altura de 4"	mL	137.36
4.15	Suministro/instalación de cerámica antiderrapante para ducha de 20x20 cm	m2	1.43
4.16	Suministro/instalación de cerámica en pared de baño de 30X60 cm	m2	52.94
5	TECHO
5.1	Cercha metálica con tubo de 4x4", chapa 14	Unidad	3.00
5.2	Clavadores de canaleta sencilla de 2X6" @1.00 mt, con cubierta de techo de lámina de aluzinc Cal. 26	m2	176.00
5.3	Construcción de Fascia perimetral a base de canaleta de 2x4" Cal 1.20 mm, recubierto con permabase (Durock) 	mL	55.00
5.4	Construcción de parasol en fachada principal a base de tubo cuadrado de 3x3"	Unidad	1.00
6	TABLA YESO
6.1	Suministro e Instalación de Cielo Falso de tabla yeso	m2	50.00
6.2	Suministro e Instalación de Pared de Tabla Yeso a base de 2 caras, con recubrimiento termoacústico R-11	m2	53.00
6.3	Suministro e instalación de Cielo Falso Acústico de 2'x6'x5/8''.	m2	140.00
7	ACABADOS
7.1	Suministro y aplicación de pintura matte, a dos manos, incluye sellador a una mano	m2	263.54
7.2	Suministro e instalación de topes de piso para puertas tipo media luna	Unidad	6.00
8	ALUMINIO Y VIDRIO
8.1	Ventanas de fachadas e interiores de aluminio y vidrio fijo	Global	1.00
9	AGUAS LLUVIAS
9.1	Canal metálico para aguas lluvias, de alto caudal	mL	32.00
9.2	Bajante pvc de 4" para aguas lluvias	mL	8.00
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10.1	Sum/Insta de tubería pvc de 1/2" para agua potable	mL	14.00
10.2	Sum/Insta de tubería pvc de 1" para agua potable	mL	15.00
10.3	Sum/Insta de tubería pvc de 2" para aguas negras	mL	8.30
10.4	Sum/Insta de tubería pvc de 4" para aguas negras	mL	26.31
10.5	Cajas de registro de 0.60x.0.60 mt	Unidad	2.00
10.6	Sum/Insta de Inodoros	Unidad	6.00
10.7	Sum/Insta de Lavamanos	Unidad	7.00
10.8	Sum/Insta de Urinario	Unidad	2.00
10.9	Puerta termoformada lisa para baño de Dirección General	Unidad	1.00
10.10	Cubículos para baños a base de melamina, incluye puerta y accesorios para su correcta instalación	Global	1.00
10.11	Suministro e Instalación de Kit de Baño, incluye papelera (para Toallas Desechables) jabonera liquida para pared, mas kit de papel, toallas y jabón antibacterial liquido, materiales, mano de obra, herramienta y equipo para su correcta instalación.	Unidad	3.00

11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
11.1	Suministro e instalación de salida para luminaria utilizando conductores 2#14 THHN en ductería 3/4" PVC cédula 40. Cable marca Phelps Dodge y tubería con sello UL	mL	97.00

11.2	Suministro e instalación de luminarias LED tipo panel 2'x4', 40 watt	Unidad	13.00
11.3	Suministro e instalación de luminarias LED tipo panel 2'x2', 40 watt	Unidad	7.00
11.4	Suministro e instalación de luminaria LED tipo Spot, 6W	Unidad	12.00
11.5	Suministro e instalación de lámpara para muro exterior D:11cm H:23.5cm	Unidad	6.00
11.6	Suministro e instalación de interruptores sencillos	Unidad	7.00
11.7	Suministro e instalación de interruptores doble	Unidad	2.00
11.8	Suministro e instalación de tomacorriente doble	Unidad	30.00
11.9	Suministro e instalación de salida para tomacorrientes utilizando conductores 2#14 THHN en ductería 3/4" PVC cédula 40. Cable marca Phelps Dodge y tubería con sello UL	mL	65.14

11.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo, con cable 1#14 negro (línea viva) + 1#14 azul (retorno) + 1#14 verde (tierra) THHN, en tubería y accesorios PVC Cedula 40 3/4", caja 2"x4"x1-7/8" metálica aluminio	mL	38.35

11.11	Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor doble, con cable 1#14 negro (línea viva) + 1#14 azul (retorno) + 1#14 verde (tierra) THHN, en tubería y accesorios PVC Cedula 40 3/4", caja 2"x4"x1-7/8" metálica aluminio	mL	20.00

11.12	Suministro e instalación de Centro de Carga de 12 espacios	Unidad	1.00
12	RED Y DATOS
12.1	Suministro e instalación de puntos de red  utilizando cable UTP cat 6 Se considera cableado, ductería cedula 40 en paredes, escalerilla, etiquetado, jacks y punchado del cable UTP en RACK y punto final.	Unidad	30.00

12.2	Certificación de salidas de datos. Entrega de informe final.	Unidad	30.00
12.3	Suministro e instalación de RACK de piso de 42 U. Se considera suministro e instalación de Patch Panel, Organizador de Fibra Óptica ODF, Unidad de Potencia PDU.	Unidad	1.00

12.4	Suministro e instalación de fibra óptica desde RACK  5to nivel a Centro de datos 	Global	1.00
13	AIRE ACONDICIONADO
13.1	ALimentación de equipos de aire acondicionado de 12,0000 BTU tipo split, cable 2#10F, + 1#12T, con tubería EMT 3/4", incluye materiales, mano de obra, conexiones en condesador y evaporador, fijación y abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución 	mL	35.00

13.2	Alimentación de equipos de aire acondicionado de 36,000 BTU, 3 TON, 220 V, con cable 2#8F, + 1#10T, con tubería independiente EMT 3/4" para interior y PVC CED 40 para exterior, incluye materiales, mano de obra, conexiones en condensador y evaporador, fijación, abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución (1 unidad)	mL	10.00

13.3	Alimentación de equipos de aire acondicionado de 60,000 BTU, 5 TON, 220 V, con cable 2#8F, + 1#10T, con tubería independiente EMT 3/4" para interior y PVC CED 40 para exterior, incluye materiales, mano de obra, conexiones en condensador y evaporador, fijación, abrazaderas, ranuras, resanes y todo lo necesario para su correcta ejecución (2 unidad)	mL	44.00

13.4	Plataforma para condensadores a base de tubo cuadrado galvanizado	Unidad	1.00
14	OTROS
14.1	Rótulo en lámina con sticker, contramarco y parales de tubo estructural de 1" de medidas 2.80 X0.65 mts	Unidad	1.00
14.2	Rótulo en lámina con sticker, contramarco y parales de tubo estructural 1" de medidas 2.16 X0.68 mts	Unidad	1.00

3
VI.   DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS:

El alcance del trabajo que el supervisor ejecutará deberá ser compatible con las mejores prácticas técnicas y administrativas utilizadas en proyectos de esta naturaleza e incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Al efectuar la evaluación requerida, estará obligado a presentar un informe preliminar del estado del proyecto a más tardar quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de inicio.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

El supervisor será responsable junto con el contratista de la calidad de la obra, para lo cual deberá efectuar una supervisión continua y completa de todo el trabajo realizado por el contratista. Es de especial importancia, que debe considerarse que este proyecto tiene múltiples actividades, control de los gastos y de la supervisión de las obras.

Por lo anterior, la firma supervisora deberá ejecutar, pero no limitarse, a las actividades siguientes:

1.	Suministrar una inspección permanente y completa de todo el trabajo ejecutado por el contratista. Alertará al cliente sobre cualquier trabajo mal realizado y dará las posibles correcciones de este y formulará las recomendaciones para no incurrir en futuros errores similares.

2.	Tendrá la responsabilidad de permanecer a tiempo completo en el  sitio de los proyectos, además deberá contar con inspectores de campo con la suficiente experiencia en este tipo de obras.

3.	Inspeccionar los materiales incorporados o que se incorporan al proyecto y realizar las pruebas y ensayos necesarios para controlar su calidad, debiendo rechazar todo material que no cumpla con las especificaciones, preparando informes relativos a esas inspecciones y pruebas. Realizará pruebas de control a los materiales que se colocarán. De esta manera se tendrá conocimiento del origen de cualquier falla durante todo el proceso de construcción. A este respecto el supervisor deberá llevar un registro de todas las pruebas realizadas y conservar copias del resultado de las mismas. El supervisor deberá disponer de su propio equipo y medios de laboratorio, distintos del contratista.
4.	El supervisor deberá llevar un seguimiento del contrato de construcción y demás documentos contractuales, conociendo al detalle las obligaciones legales del contratista.

5.	Se debe realizar una evaluación periódica de las especificaciones técnicas que debe cumplir el contratista. Proporcionar al contratante cualquier recomendación en cuanto a la modificación de las mismas, para futuros proyectos de naturaleza semejante, asimismo, para realizar las correcciones que fuesen necesarias durante la ejecución del proyecto.

6.	El supervisor deberá evaluar permanentemente al personal asignado al proyecto tanto  del contratista como el propio, para proceder a  reemplazar o  solicitar al contratista la sustitución de cualquier persona que no cumpla satisfactoriamente con la labor encomendada.

7.	El supervisor deberá exigir a los contratistas de cada proyecto un libro de bitácora aprobado por el reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

8.	Verificará diariamente el adecuado funcionamiento del equipo del contratista en el proyecto y de la calidad de los operadores, teniendo la facultad de reemplazar la máquina o el operador de la misma. Deberá comunicar al cliente, de darse el caso que el constructor no mantenga un buen ritmo de trabajo, que pudiera retrasar la oportuna culminación de las obras, y además deberá hacer las recomendaciones necesarias para corregir esta situación.

9.	 Control  de  las  cantidades  de  obra  ejecutada  por  los  contratistas:  revisará  las cantidades de obra del contrato versus las cantidades reales ejecutadas chequeando de no exceder el monto de inversión previsto para el total del proyecto.

10.	 El  supervisor  deberá  dirigir  todos  aquellos  trabajos  que  sean  ejecutados  por Administración Delegada, debiendo preparar diariamente los registros de los trabajos realizados mediante esta modalidad de pago, utilizando los formatos preparados para tal fin. Tal información deberá ser presentada mensualmente en el correspondiente informe.

11.	Revisión y aprobación de estimaciones incluyendo el cálculo del escalamiento de costos, para lo cual deberá calcular todas las cantidades de obra para efectuar los pagos, mismos que serán aprobados por el contratante. Efectuar minuciosos exámenes periódicos de las cantidades de obra restantes, a fin actualizar las estimaciones que afectan el trabajo faltante.

12.	El supervisor verificará que el contratista coloque a su costo un rótulo informativo, según los formatos proporcionados por el contratante y en el lugar que este indique.
13.	Vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad: el supervisor velará que el contratista mantenga por su cuenta señales permanentes tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito peatonal o vehicular. Estas señales serán aprobadas por el contratante y deberán tener las dimensiones preestablecidas.

14.	Cubrir con la prontitud del caso, todas las solicitudes de información requeridas por la DIGER.

15.	Revisar y hacer recomendaciones a la DIGER relacionadas con posibles reclamos de parte del contratista, para prórrogas del plazo del contrato, pagos por trabajo adicional y otros similares.

16.	 Llevar un registro de las condiciones ambientales y estado del tiempo en la zona de trabajo, para posibles reclamos de los contratistas sobre el plazo de ejecución de la obra.

17.	Vigilar que el contratista mantenga un sistema de seguridad eficiente para el personal involucrado en la construcción del proyecto.

18.	 Llevar un álbum fotográfico del historial constructivo del proyecto.

19.	Elaborar un programa para el mantenimiento de las obras a medida que la construcción de cada elemento del proyecto vaya completándose, con recomendaciones sobre los aspectos referentes a considerar por los responsables de dicho mantenimiento; estas recomendaciones se incluirán en el informe final.

20.	Hacer la inspección final del proyecto o de cada sección del mismo, certificar en cuanto a su terminación y hacer las recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado, en el caso que fuera  necesaria la recepción parcial del proyecto.

21.	 Calcular y certificar las cantidades finales de la obra ejecutada por el contratista.

22.	 Supervisión  de  la  metodología  de  trabajo  propuesta  por  el  contratista  para  la realización de todas las tareas, proponiendo alternativas si las hubiera para la mejora de la ejecución de los procesos.

23.	Deberá revisar y hacer cumplir al contratista con todas las medidas socio ambientales establecidas en la licencia ambiental y de las especificaciones técnicas del documento base de la licitación referente a esta actividad.

24.	Elaboración de informes de avance mensual indicando problemas y soluciones propuestos.
25.	Elaboración de reporte final de los trabajos y planos finales de lo construido: el supervisor preparará el informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos  de este  contrato  para  someterlo  a  la  consideración  y aprobación  del contratante. Este informe reflejará todas las operaciones de ingeniería, rediseño y construcción, también incluirá una recapitulación de la forma y cantidad de los fondos que hayan sido invertidos, de acuerdo con los términos del contrato, manual de operaciones y los planos finales de lo construido, el juego de plano deberá coincidir como mínimo al juego de planos originales, sin menos cabo de agregar otros planos que a juicio del supervisor y/o del contratante sean necesarios y para entregar la información relacionadas a la ENEE, Hondutel y UMAPS..

VII. CONDICIONES ESPECIALES:

a.    Responsabilidad del supervisor:

1.  El supervisor además ejecutará sus operaciones con la debida diligencia en el desarrollo del proyecto y mantendrá relaciones satisfactorias con otros grupos, contratistas  y  sub-contratistas que  ejecuten  trabajos  en  las  diversas  áreas del proyecto.

2.  Es además convenido que el supervisor, en la prestación de los servicios motivo del contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de la DIGER, durante el trabajo de construcción y su comportamiento será guiado por normas generalmente aceptadas de conducta profesional, cualquier acto del supervisor que afecte los intereses de la DIGER podrá ser sancionado con multas equivalentes al costo que se incurra por dicha afectación y de acuerdo al tipo de error la DIGER, podrá rescindir el contrato como lo especifica los Criterios Generales del Contrato.

3.  El supervisor no podrá emplear servicios de profesionales y técnicos que estén trabajando en oficinas públicas o entidades autónomas.

4.  Se conviene que el supervisor no asignará, pignorará, transferirá, sub-contratará, cederá sus derechos a recibir pagos, ni efectuará transacciones sobre el contrato o cualquier parte del mismo, así como derechos, reclamos y obligaciones del supervisor derivados del contrato, a menos que tenga el consentimiento por escrito de la DIGER, no pudiendo ser en todo caso la suma de todos los sub-contratos mayor de treinta por ciento (30%) del contrato principal.

5.  El supervisor no podrá retener por más de diez (10) días calendario la documentación referente al pago de valuaciones mensuales de obras y reconocimiento de mayores costos reclamados o solicitados por el constructor de las obras (cuando corresponda) y deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato y será responsable ante el mismo contratista por el monto de los valores reclamados en ese concepto si por su culpa, negligencia  u otras causas a ellos imputables, la  DIGER no toma en consideración la solicitud del contratista.
6.  El supervisor deberá revisar y firmar las Valuaciones  Mensuales de Obras del contratista, dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de su presentación, sino lo hiciera así dentro del mismo plazo, deberá informar por escrito a la DIGER, dando las razones de su actitud y dejando constancia de la fecha  en que procederá a firmar dicho documento de pago o exponiendo los requisitos que el contratista debe cumplir previamente para proceder con el trámite señalado.

7.  El supervisor tendrá la responsabilidad de la supervisión de todo el trabajo en conexión con éste proyecto, de acuerdo con los planos, especificaciones y documentos del mismo, previamente aprobados por la DIGER. En cualquier otro caso no cubierto por los documentos aprobados, el supervisor se adherirá a las normas de ingeniería generalmente aceptadas utilizadas en proyectos similares.

8.  El supervisor acuerda que todos los bienes no fungibles con valor superior a cien lempiras (L. 100.00) adquiridos con fondos del proyecto pasarán a ser propiedad de la DIGER, a la terminación del contrato, sin perjuicios a efectuar transferencias parciales al finalizar físicamente cualquier sección del proyecto. En caso que estos bienes no se devuelvan a la DIGER, estos serán pagados por el supervisor al valor del costo, tomando en cuenta la depreciación que para tal efecto tienen establecidos los reglamentos del Ministerio de Finanzas. Los bienes con valor menor o igual a L. 100.00, no estarán sujetos a devolución.

9.  Al fin de coordinar y discutir criterios y establecer si los trabajos se están ejecutando de acuerdo con lo establecido en estos términos de referencia, el supervisor se compromete a convocar a reuniones de trabajo al menos una vez al mes o como fuere necesario o bien, cuando la DIGER, lo ordene. A dichas reuniones asistirán el coordinador del proyecto, los representantes que la DIGER designe; el supervisor mismo y por parte del contratista sus representantes respectivos. Durante estas reuniones el supervisor presentará a  la DIGER, una evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el programa de trabajo aprobado. Se discutirán, además, problemas que se hayan presentado en la realización de los trabajos y si ellos hubieron causado alguna demora, solicitará al contratista el respectivo ajuste del programa de trabajo para su posterior revisión y en su caso aprobación. El supervisor a su vez hará una exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a consideración de la DIGER decisiones técnicas y administrativas de importancia relevante para el buen éxito y finalización del proyecto en el tiempo programado.

10.El supervisor apoyará con logística, vehículos y otros a la DIGER para realizar inspecciones conjuntas en los sitios que se desarrollan los trabajos o para recorrer las áreas que requieran diseños.

b.   Información y Servicios:

1.  La DIGER por medio de la Gerencia Administrativa proveerán al supervisor de toda la asistencia
que sea necesaria para obtener la información existente relacionada con el proyecto, incluyendo informes, fotografías aéreas, evaluaciones, inventarios viales y cualquier otra documentación que pueda estar disponible y asistirán a los supervisores en obtener tal información de otras dependencias de la DIGER.

2.  Además, la DIGER se compromete a entregar al supervisor, toda la información técnica de que dispusiese y sea apropiada y útil para la ejecución del proyecto, toda la información obtenida deberá devolverse a la DIGER una vez finalizado el proyecto.

3.  La DIGER se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de todas las solicitudes de pago sometidos por el supervisor de conformidad con el modo de pago que se establezca en el contrato.

4.  La DIGER a través de la Gerencia Administrativa, nombrará un coordinador, que será el enlace entre esa dependencia y el supervisor por intermedio del cual se canalizarán las relaciones entre ambas partes, en lo relacionado con el proyecto en general.

5.  La DIGER a través de la Gerencia Administrativa, supervisará el cumplimiento de las obligaciones del supervisor con el objeto de proteger los intereses de la DIGER, .con tal propósito, el representante de la DIGER llevará a cabo, entre otras, las siguientes tareas:

•	Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden al supervisor bajo este contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable.

•	Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas de ingeniería.

c.   Informes Otra Documentación:

El supervisor deberá presentar a la DIGER a través de la Gerencia Administrativa  en original y dos copias, los siguientes informes:

1.       INFORME PRELIMINAR

El supervisor presentará un informe preliminar dentro de los quince (15) días calendario posteriores a partir de la fecha de emisión de la orden de inicio extendida por la DIGER.

Este informe deberá contener todo lo establecido en las actividades de evaluación arriba indicado.

2.  INFORMES DE AVANCE
El supervisor deberá presentar mensualmente, a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles, posteriores al período reportado, informes mensuales de avance con detalle apropiado de las actividades realizadas tanto por el supervisor como por cada uno de los contratistas, durante el periodo reportado y acumulado, estudios realizados y resultados obtenidos de la evaluación técnica y ambiental cumplimiento del plan inicial de trabajo, observaciones, comentarios y recomendaciones.

3.  INFORMES ESPECIALES

El supervisor preparará los informes que le sean requeridos por la DIGER y los deberá presentar en el tiempo que se establezca.

4.       INFORME FINAL

El supervisor preparará un informe final que cubra todas las fases del proyecto bajo los términos de este contrato para someterlo a la consideración y aprobación de la DIGER. El informe deberá reflejar en detalle cada una de las actividades de obra ejecutada por los contratistas, y las recomendaciones pertinentes relacionadas con los aspectos técnicos y financieros.

La DIGER a través de la Unidad o Dirección correspondiente, le indicará al supervisor cual es la información mínima que deberá incluir en cada informe.

El supervisor deberá presentar el informe final a la DIGER a través de la Unidad o Dirección Correspondiente, un original y dos copias y en CD a los quince (15) días de haber finalizados los trabajos.

Todos los informes deben presentarse en: un original y dos copias y en CD.

VIII. FORMA DE PAGO

Los pagos serán mensuales siempre y cuando el consultor presente su respectivo informe aprobado por la unidad respectiva de la DIGER.

Al consultor se realizarán los siguientes pagos:
Forma de Pago:
Los pagos se harán en moneda nacional: Lempiras.
•	Primer pago: veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Preliminar por parte de las autoridades de la DIGER
•	Pagos Periódicos: dos pagos correspondientes al treinta (30%) cada uno  del valor del contrato contra entrega y aprobación de Informes de Avance.
•	Pago Final: quince por ciento (15%) del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe Final por parte de las autoridades de la DIGER.
Reteniéndose en cada pago el 12.5% sobre el valor de los honorarios o utilidad por deducción por ley del ISR, al menos que presenten los comprobantes de haber realizado los pagos a cuenta, y el 10% sobre el valor de los honorarios o utilidad por concepto de garantía adicional de cumplimiento de contrato, devolviéndose el valor de este último al obtener el finiquito.

IX.     PERSONAL TÉCNICO CLAVE MÍNIMO:

1.	Gerente de Proyecto (Inscrito ONCAE)
2.  Ingeniero Asistente, Ingeniero Civil, (No será Evaluado)

X.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el Artículo 61 de la Ley de Contratación del Estado el procedimiento de Evaluación se hará de la siguiente manera:
•	El resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, con consideración o no de costos, según dispongan los citados términos de referencia, decidirá el orden de mérito de las mismas; el resultado de esta evaluación deberá ser comunicado a los participantes en el plazo que al efecto se disponga.
•	El proponente mejor calificado será invitado a negociar el contrato. Si no hubiera acuerdo se invitará a negociar al segundo mejor calificado y así sucesivamente, hasta obtener un resultado satisfactorio, sin perjuicio de declarar fracasado el procedimiento si hubiera mérito para ello.
•  La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 %
Las ofertas deberán ser evaluadas teniendo en cuenta, por lo menos, los factores considerados obligatorios que se indican a continuación: Lista de documentos requeridos que deberá presentar el oferente:

No.	CRITERIO Y SUBCRITERIO
	Documentación Legal:	SUBSANABLE	CUMPLE/NO
			CUMPLE
1	Formulario número 1: Carta de Presentación Propuesta (sobre 1).	No
2	Inscripción colegio profesional Ingeniería Civil 	Si
3	Fotocopia  de  la  Escritura  de  Constitución  de  la  Sociedad  o  de
Comerciante Individual, según el caso (y sus reformas), inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en caso de firma supervisora	Si
4	Declaración Jurada de no estar comprendido el Representante Legal
ni la Empresa en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades de los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación de Estado, debiendo la firma ser autenticada por Notario.	Si
5	Poder con que actúa el Representante Legal de la Empresa, inscrito registro respectivo en caso de firma supervisora	Si

6	Fotocopia  del Documento  Nacional  de  Identificación de consultor  (adverso  y reverso) del Representante Legal de la Empresa en caso de firma supervisora.	Si
7	Certificación extendida por la ONCAE de estar inscrito en el Registro
correspondiente o Constancia de estar en trámite.	Si

No.	CRITERIO Y SUBCRITERIO	SUB- PUNTAJE	PUNTAJE MAXIMO
I	I. Experiencia Especifica de Consultor

       20

I.1	Haber prestado servicios de supervisión en proyectos de edificaciones.

a)	Servicios de supervisión en tres (3) o más proyectos de edificaciones varias de 1 o más pisos 	      20
b)	Servicios de supervisión en dos (2) proyectos de edificaciones varias  de 1 o más pisos y que al menos uno (1) sea en área urbana.
       10
c)	Servicios de supervisión en un (1) proyecto de edificaciones varias y que sea en área urbana.	         5
d)	Servicios de supervisión en ningún proyecto de edificaciones varias y que sea en área urbana.	         0
II	II. Lógica de la Metodología y plan de trabajo

       30
II.1	II.1 Enfoque técnico y metodología
a)	Detalle completo: La propuesta metodológica presenta y desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará en la supervisión y demuestra un entendimiento sólido y comprehensivo que especifica el alcance de la supervisión, define por cada objetivo específico los productos y resultados a cumplir, así como la metodología de supervisión con su respectivo indicador de comprobación.

20
b)	Detalle incompleto: En la metodología presentada se enlistan las etapas, las actividades, las tareas requeridas, se dice cuáles técnicas se emplearán, indica los productos a obtener y los responsables.

10

67

c)	Poco detalle: La metodología presentada únicamente enlista las etapas, las actividades, las tareas requeridas, pero no explica claramente la forma en que se realizarán, los métodos y técnicas por emplear y no incluye responsables, requerimientos y objetivos, no presenta propuestas o comentarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del proyecto.

5
d)	Detalle insuficiente: La metodología presentada está incompleta, no está ajustada a los requerimientos del proyecto, es presentada con desorden o con inconsistencias, y en particular no concuerda con el cronograma de trabajo.

0
II.2	II.2 Plan de trabajo
a)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades completo: Plan de trabajo que define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo técnico y define claramente la secuencia de ejecución de las diferentes etapas de la supervisión y factores críticos de cada actividad. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en Project MS, detallando sus respectivos responsables, recursos y productos entregables definiendo una ruta crítica y holgura de tiempos.

10
b)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades incompleto: Plan de trabajo que no define el rol y las responsabilidades de cada miembro del equipo
técnico y secuencia de ejecución de las etapas de la supervisión no tiene orden lógico ni determina los factores críticos. Presenta un cronograma de actividades calendarizado en Excel sin detallar los responsables, recursos y productos entregables y no define una ruta crítica y holgura de tiempos.

5
c)	Plan de trabajo y Cronograma de actividades con poco detalle: Se presentan únicamente etapas, actividades y/o tareas, así como recursos en forma global, sin que estén asignados en forma explícita a
cada una de las etapas, actividades y/o tareas, y sin establecer una secuencia lógica de la ejecución de las actividades.

3
d)	Plan de trabajo sin Cronograma de actividades: Plan de trabajo sin detalle de responsabilidades en las actividades programadas y no presenta un cronograma de actividades para la supervisión.

0
III	Calificación del Personal Profesional Clave:
   50
III.1	Gerente de Proyecto	20

68

	Educación: Ingeniero Civil  Colegiado 	Obligatorio
	Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

10
a)	Si tiene más de siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
10
b)	Si tiene entre de cuatro (4) a siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título
Profesional de Ingeniero Civil.
5
c)	Si tiene menos de cuatro 4 años de ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
0
	Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en proyectos de Supervisión de edificaciones varias
10
a)	Ha participado en tres (3) o más proyectos de
Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
10
b)	Ha participado en al menos uno (1) o dos (2) proyectos en posiciones similares en Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.

5
c)	No ha participado en proyectos de edificaciones varias.
0
III.2	Ingeniero Asistente	30
	Educación: Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH). 	Obligatorio
	Experiencia General: Ingeniero con experiencia en el ejercicio profesional en proyectos de infraestructura (Presentar copia del título de Ingeniero Civil ambos lados donde se puedan verificar los sellos correspondientes)

15

69

a)	Si tiene más de siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil.
15
b)	Si tiene más de cuatro (4) a siete (7) años en el ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
7.5
d)	Menos de cuatro (4) años de ejercicio profesional a partir de la obtención del Título Profesional de Ingeniero Civil
0
	Experiencia Específica: haber participado en posiciones similares en proyectos de Supervisión y/o Avalúos de edificaciones varias

15
a)	Ha participado en tres (3) o más proyectos de Supervisión de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
15
b)	Ha participado en dos (2) proyectos de edificaciones varias y que al menos uno (1) sea en área urbana.
10
c)	Ha participado en un (1) proyecto de Supervisión de edificaciones varias y que sea en área urbana.
5
d)	No ha participado en proyectos de Supervisión de edificaciones varias
0
	La calificación mínima para aprobar la evaluación técnica es de 75 PUNTOS
      100

El proyecto objeto de este concurso será adjudicado únicamente al oferente que reúna todos los requisitos contemplados en los Criterios de Evaluación descritos en esta sección.

Para cada uno de estos factores se establecerá en forma detallada el puntaje que se otorgará a cada oferente. Si no se alcanza el puntaje mínimo, ello será causal de descalificación.

Se deberá obtener el puntaje mínimo de 75 en la evaluación técnica, en la forma arriba establecida y que cumpla con los demás requisitos.
En el caso que la oferta elegida no cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo inmediato superior, se seguirá el procedimiento establecido en los pliegos del concurso.

Previo a la firma del Contrato, el oferente cuya oferta sea adjudicada, deberá presentar la Constancia vigente, emitida por la Procuraduría General de la República, de no tener cuentas pendientes con el Estado, así como la solvencia emitida por el Sistema de Administración de Renta (SAR)

XI.     FOTOGRAFÍAS

Sección VIII.
Formularios Tipo

•  Formulario número 1: Carta de Presentación de Propuesta (Sobre 1)
•  Formulario número 2: Detalle del personal asignado al servicio (Sobre 1)
•  Formulario número 3: Currículum Vitae del personal asignado al servicio (Sobre 1)
•  Formulario número 4: Costo Total del Servicio (Sobre 2)
•  Formulario número 5: Detalles de Costos (Sobre 2)
 (Sobre “1”)
Formulario No. 1

Carta de Presentación de Propuesta

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas.
No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones

Señores
DIGER
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideración:

En atención a vuestra invitación de fecha…………….para presentar propuesta técnica y económica
para el concurso de la referencia, la firma…………………….…
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta en los términos siguientes. Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.		Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de concurso, sus aclaraciones y enmiendas y estamos de acuerdo con todas las condiciones establecidas en ellos (indicar el número y fecha de cada aclaración o enmienda, si las hubiere).

2.  De conformidad con los Documentos de Concurso y con nuestra propuesta técnica y económica, que presentamos en sobres separados, nos comprometemos a prestar los servicios de consultoría descritos en los términos de referencia.

3.   Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada.
Autorizamos, mediante la presente, que cualquier persona natural o jurídica suministre a ustedes toda la información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta.

Nuestra propuesta se mantendrá vigente por un período de 90 (noventa) días calendario contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de propuestas, de conformidad con los Documentos del Concurso. Esta propuesta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

4.   En este concurso no participamos en calidad de Proponentes en más de una propuesta.

5.   Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso de este concurso o ejecución del Contrato ( sino han sido pagadas o no serán
pagadas, indicar “ninguna): ( indicar el nombre completo de quien haya recibido o vaya recibir dicho pago, dirección completa, razones por las cuales cada comisión o donación ha sido pagada o vaya a ser pagada, y el monto y moneda de las mismas)

6.		Entendemos que esta propuesta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato Formal.

7.   Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la propuesta evaluada como la mejor ni ninguna otra de las Propuestas que reciba.

Con este motivo saludamos a ustedes muy atentamente,

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta)

En calidad de (indicar la calidad de la persona que firma la propuesta)
Firma (firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicadas arriba)
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del Proponente)

El día........... del mes de......... de........ (Indicar fecha de la firma)
(Sobre “1”)
Formulario No. 2
Detalle del personal asignado al servicio

Nombre	Formación
Profesional	Experiencia en
su Área (años)	Cargo Asignado en
el Servicio	Lugar de Trabajo
Hora o Días / Mes

Gerente de Proyecto

Ingeniero Residente

Ingeniero Asistente

( Sobre “1” )
Formulario No. 3
Currículum vitae del personal asignado al servicio
Suministrar esta información para el Coordinador del proyecto debidamente firmada por sus titulares no será tomada en cuenta.
Cargo o posición asignada en el servicio: DATOS PERSONALES

Apellidos: 	 Nombres: 	 Nacionalidad: 	  Documento de identidad: 	 Dirección particular:
Teléfono particular:
Dirección profesional:
Teléfono profesional: 	  Correo electrónico: 	  Ocupación actual desde (fecha):
Empresa o Institución:__

_                                          _
Cargo o posición:_

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

12. Títulos Universitarios y/o técnicos.
Carrera	Grado	Institución	Año

13. Registro o matrícula profesional y/o técnico si lo tuviere
Organismo	Institución	No. Registro

14.    Cursos, talleres y/o seminarios (sólo los vinculados al servicio requerido)
ANTECEDENTES PROFESIONALES
(Solo los vinculados con los servicios requeridos en este concurso)

Empresa o institución: 		   Nombre del proyecto o repartición 		 Cargo o posición:_ 	 Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)
Empresa o Institución: 	  Nombre del proyecto o repartición: 	 Cargo o posición: 	  Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta):  	 Empresa o institución: 	  Nombre del proyecto o repartición: 	  Cargo o posición: 	  Breve descripción de funciones y responsabilidades:

Período de desempeño (desde / hasta)

Repetir este formato hasta completar las veces que sea necesario, según sea el caso

Yo, el abajo firmante, declaro que a mi leal saber y entender, los datos anteriores se ajustan a la verdad y, en caso de que (indicar nombre completo del Proponente) se adjudique los servicios requeridos en la Concurso No. ……… Me comprometo a prestar mis servicios profesionales a ésta en el cargo de (indicar la posición asignada en el servicio).
Declaro conocer los términos y condiciones del Documento de Concurso, estar de acuerdo con
cumplir las normas sobre incompatibilidades que se establecen en ellos, y que no he comprometido mis servicios profesionales con otro oferente en este mismo concurso.

Fecha (indicar fecha en la que firma el titular del currículum vitae que antecede. Sellar)

Nombre (indicar nombre completo del titular del currículum vitae que antecede)

Firma (Firma del titular del currículum vitae que antecede. Con su respectivo sello profesional, que deberá ser original).
(Sobre “2”)
Formulario No. 4

Costo Total del Servicio

El Proponente deberá llenar este formulario según las instrucciones abajo indicadas. No se permitirán alteraciones ni se aceptarán sustituciones.

Señores:
DIGER
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

De nuestra mayor consideración:

En atención a vuestra Invitación de fecha……..Para presentar propuesta técnica y económica para
el Concurso de la referencia, la firma. …………………
Que representamos, tiene a bien presentar su propuesta Económica, bajo los términos de los Documentos de Concurso y los ya expresados por nosotros en la Carta de Presentación de Propuesta.

Costo total del servicio: (expresar el monto en letras y en cifras)

Nombre (indicar nombre completo de la persona que firma la propuesta) En calidad de (Indicar la calidad de la persona que firma la propuesta) Firma(firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba)
Debidamente autorizado para firmar la propuesta por y en nombre de (indicar nombre completo del Proponente)

El día........ del mes de. de............. (Indicar fecha de la firma)
Formulario No. 5
Detalles de los costos (Sobre 2”)
El oferente está en la libertad de presentar su propuesta económica de acuerdo la metodología y plan de
trabajo que formule en su oferta técnica

No.
Descripción
Unidad
Cantidad1	Precio
Unitario	Precio
Total
I	PERSONAL
1	Remuneraciones Personales
1.1.1	Gerente de Proyecto	Hombre/Mes	1.00
1.1.2	Ingeniero Residente	Hombre/Mes	1.00
1.1.3	Ingeniero Asistente	Hombre/Mes	1.00
	Sub-Total 1
2	Personal Administrativo Auxiliar y otros
1.2.1		Hombre/Mes
1.2.2

	Tiempo extra personal de campo (25% de …
	Sub-Total
	Sub-Total I
II	BENEFICIOS SOCIALES
2.1	Beneficios Sociales (46.23% sobre la suma 1+2)
	Sub Total II
III	COSTOS OPERATIVOS

	Sub Total III
IV	GASTOS GENERALES*
4.1	20% de (I+II)
	Sub Total IV
V	MANEJO DE GASTOS DIRECTOS*
5.1	10% de III
	Sub Total V
VI	HONORARIOS*
6.1	10% de (I+II+IV)
	Sub Total VI

	                                                GRAN TOTAL

1La cantidad no se deben cambiar para el personal

Sección IX.
Anexos

X. Croquis de Ubicación

X.      CROQUIS DE UBICACIÓN

description: Obras Públicas Llave en mano

description: Obras Públicas Llave en mano

title: CM-047-DIGER-2024

CARLOS ROBERTO FLORES HERNANDEZ

streetAddress:
Col. los robles casa 3320, por la iglesia católica.
Francisco Morazán Distrito Central