Landratsamt Erzgebirgskreis

legalName: Landratsamt Erzgebirgskreis

title: Los 6 - Malerarbeiten im Gebäude; Umbau Verwaltungsgebäude der Straßenmeisterei Schönfeld

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abteilung 1, Referat LZD, SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-831-1934; Fax: +49 3733-831-85-1934; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Straßenmeisterei Schönfeld; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 53; Postleitzahl: 09488; Ort: Thermalbad Wiesenbad, OT Schönfeld; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 800	m²	Anstrich auf Wandflächen
400	m²	Anstrich auf Deckenflächen
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 17.10.2022, Ende: 02.12.2022, siehe Bauablaufplan 1150-1, Stand 01.04.2022
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2570332/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.05.2022, 15:00 Uhr; Bindefrist: 15.06.2022
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 17.05.2022, 15:00 Uhr; Ort: Klosterstraße 7 in 09456 Annaberg-Buchholz (Raum 1017 - Beratungsraum 1. OG); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Prozent der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG).
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf

221	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf

222	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf

223	Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf

233	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf

444	Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf

Unbedenklichkeitserklärung
Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/Unbedenklichkeitserklaerung.pdf
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS)   nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Maler

locality: 09488 Thermalbad Wiesenbad OT Schönfeld


title: Los 4 - Tischlerarbeiten; Umbau Verwaltungsgebäude der Straßenmeisterei Schönfeld

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abteilung 1, Referat LZD, SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-831-1934; Fax: +49 3733-831-85-1934; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Straßenmeisterei Schönfeld; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 53; Postleitzahl: 09488; Ort: Thermalbad Wiesenbad, OT Schönfeld; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 28	St	Erneuerung von Fensterelementen in Kunststoff
28	St	Erneueruung der inneren und äußeren Fensterbänke
13	St	Aufsatz-Raffstore
5	St	Innentürelemente
1	St	Außentürelemente
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.08.2022, Ende: 09.12.2022, siehe Bauablaufplan 1150-1, Stand 01.04.2022
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist  nicht zugelassen, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2570240/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.05.2022, 14:00 Uhr; Bindefrist: 15.06.2022
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 17.05.2022, 14:00 Uhr; Ort: Klosterstraße 7 in 09456 Annaberg-Buchholz (Raum 1017 - Beratungsraum 1. OG); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Prozent der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG).
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf

221	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf

222	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf

223	Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf

233	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf

444	Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf

Unbedenklichkeitserklärung
Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/Unbedenklichkeitserklaerung.pdf
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS)   nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fenster/ Türen (Holz),Fenster/ Türen (Kunststoff),Türen (Rauchschutz/ Brandschutz),Fenster/ Türen (Metall),Sonnenschutzeinrichtungen (außen)

scheme: CPV

region: DED

countryName: DEU

procurementMethodDetails: Public announcement

initiationType: tender


title: Besprechungsinseln

description:
a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle: Offizielle Bezeichnung: Technische Universität Bergakademie Freiberg; Straße, Hausnummer: Akademiestraße 6; Postleitzahl: 09599; Ort: Freiberg; Land: Deutschland; Den Zuschlag erteilende Stelle: s.o.; Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: s.o.
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind: Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art und Umfang der Leistung: Lieferung und Montage von Besprechungsinseln; Orte der Leistungserbringung: Postleitzahl: 09599; Ort: Freiberg; Land: Deutschland
e) Ggf. Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: entfällt, da keine losweise Vergabe
f) Nebenangebote sind nicht zugelassen
g) Ausführungsfrist: Beginn: nicht angegeben; Ende: 30.04.2023
h) Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt.
i) Angebotsfrist: 20.05.2022, 11:00 Uhr; Bindefrist: 31.07.2022
j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: nicht angegeben
k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe Vergabeunterlagen
l) Mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen: nicht angegeben
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden: entfällt, siehe Vergabeunterlagen

Möbel (Sonstige),Möbel (Büro)

locality: 09599 Freiberg

title: Besprechungsinseln


title: Los 5 - Malerarbeiten Fassade; Umbau Verwaltungsgebäude der Straßenmeisterei Schönfeld

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abteilung 1, Referat LZD, SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-831-1934; Fax: +49 3733-831-85-1934; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Straßenmeisterei Schönfeld; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 53; Postleitzahl: 09488; Ort: Thermalbad Wiesenbad, OT Schönfeld; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 445	m²	Wärmedämmverbundsystem
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 15.08.2022, Ende: 11.11.2022, Bauablaufplan 1150-1, Stand 01.04.2022
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimmierung durch Nebenangebote nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2570263/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.05.2022, 14:30 Uhr; Bindefrist: 15.06.2022
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 17.05.2022, 14:30 Uhr; Ort: Klosterstraße 7 in 09456 Annaberg-Buchholz (Raum 1017 - Beratungsraum 1. OG); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Prozent der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG).
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf

221	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf

222	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf

223	Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf

233	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf

444	Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf

Unbedenklichkeitserklärung
Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/Unbedenklichkeitserklaerung.pdf
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS)   nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Fassadensanierung/ Vollwärmeschutz,Maler


title: Los 7 - Fliesenarbeiten; Umbau Verwaltungsgebäude der Straßenmeisterei Schönfeld

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abteilung 1, Referat LZD, SG Zentraler Service - ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: +49 3733-831-1934; Fax: +49 3733-831-85-1934; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Straßenmeisterei Schönfeld; Straße, Hausnummer: Annaberger Straße 53; Postleitzahl: 09488; Ort: Thermalbad Wiesenbad, OT Schönfeld; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: 20	m²	Reparatur von Wandfliesen
140	m	Ergänzung Standsockel
5	m²	Granitplattenbelag für Außenbereiche
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.09.2022, Ende: 07.10.2022, Bauablaufplan 1150-1, Stand 01.04.2022
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zugelassen, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote nicht zu erwarten ist.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2570376/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 17.05.2022, 15:30 Uhr; Bindefrist: 15.06.2022
p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 17.05.2022, 15:30 Uhr; Ort: Klosterstraße 7 in 09456 Annaberg-Buchholz (Raum 1017 - Beratungsraum 1017); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)
- Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche
- Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von drei Prozent der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG).
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B.
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter.
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf

221	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf

222	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf

223	Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf

233	https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf

444	Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht.
Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet.
Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf

Unbedenklichkeitserklärung
Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist.
https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/Unbedenklichkeitserklaerung.pdf
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS)   nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE

Fliesen/ Platten


Stadt Taucha

legalName: Stadt Taucha

title: Los 4 Gerüstarbeiten Zweifeldsporthalle

description:
a) Auftraggeber:  Offizielle Bezeichnung: Stadt Taucha; Bereich/Abteilung: FB Bauwesen; Straße, Hausnummer: Schloßstraße 13; Postleitzahl: 04425; Ort: Taucha; Land: DE; Telefon: +49 34298-70-117; Fax: +49 34298-70-134; Internet-Adresse: www.taucha.de; E-Mail: tom.richter@taucha.de
b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung
c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden.
d) Art des Auftrages: Bauleistung Gerüstbau
e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Zweifeldsporthalle mit Mensa Oberschule Taucha; Straße, Hausnummer: Friedrich-Engels-Straße 19; Postleitzahl: 04425; Ort: Taucha; Land: DE
f) Art und Umfang der Leistung: Techn. Bearbeitung: ‐ Stat. Nachweis u. Ausführungsplanung
Außengerüst: ‐ 5.405 m2, ‐ Vorhaltung 108.100 m2/Wo
Innengerüst: ‐ 250 m2
Rollgerüst: ‐ 1 x bis 4 m, ‐ 1 x bis 2,5 m
Gerüstverbreiterung: ‐ 990 m
Podesttreppen: ‐ 2 x 12 m
g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert
h) Aufteilung in mehrere Lose: nein
i) Ausführungsfristen: Beginn: 25.07.2022, Ende: 28.04.2023
j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind.
k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist.
 l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2570214/zustellweg-auswaehlen.
m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt
n) entfällt
o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.05.2022, 09:30 Uhr; Bindefrist: 31.07.2022
p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a).
q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch
r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt.
s) Eröffnungstermin: Datum: 30.05.2022, 09:45 Uhr; Ort: Rathaus Taucha, Ratssaal 2. OG, Schloßstraße 13, 04425 Taucha; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte
t) Sicherheiten: Siehe Ausschreibungsunterlagen
u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Siehe Ausschreibungsunterlagen
v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot
das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen
sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen
zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen -Referat 39; Straße, Hausnummer: Braustraße 2; Postleitzahl: 04107; Ort: Leipzig; Land: DE; Internet-Adresse: https://www.lds.sachsen.de/?ID=12231&art_param=363

Gerüste (allgemein)

locality: 04425 Taucha

title: Los 4 Gerüstarbeiten Zweifeldsporthalle


Landeshauptstadt Dresden

legalName: Landeshauptstadt Dresden

title: Wissenschaftsstandort Dresden Ost: Teilbereich Süd — verkehrs- und medientechnische Erschließung, Planungsleistungen für das Gesamtprojekt (Lph. 1 bis 9)

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Auftraggebergemeinschaft (AGG) bestehend aus: Landeshauptstadt Dresden, Maßnahmeträger: Amt für Wirtschaftsförderung (AfW) unter Einbeziehung: Stadtentwässerung Dresden GmbH (SEDD), DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH, vertreten durch die SachsenEnergieBau GmbH (SachsenEnergie)
Postanschrift: Postfach 120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED21
E-Mail: zvb-vof@dresden.de
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) www.dresden.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Wissenschaftsstandort Dresden Ost: Teilbereich Süd - verkehrs- und medientechnische Erschließung, Planungsleistungen für das Gesamtprojekt (Lph. 1 bis 9)
Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-GB113-00006
II.1.2) CPV-Code Hauptteil
71300000-1
II.1.3) Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4) Kurze Beschreibung:
Wissenschaftsstandort Dresden Ost: Teilbereich Süd - verkehrs- und medienstechnische Erschließung, Planungs- und Bauleistungen gemäß §§ 39, 43, 47, 51 und 55 HOAI für das Gesamtprojekt, Lph. 1-9 sowie besondere Leistungen, stufenweise Beauftragung
II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
II.2) Beschreibung
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)
CPV-Code Hauptteil:
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code:
DED21
Hauptort der Ausführung:
Wissenschaftsstandort Ost - Teilbereich Süd, Planungsumgriff der Bebauungspläne 398 A bis C in 01219 Dresden, Sachsen, Deutschland
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung
Beim Investitionsvorhaben "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich Süd" handelt es sich um eine Maßnahme in Trägerschaft d. Landeshauptstadt Dresden, dem Amt f. Wirtschaftsförderung, d. Stadtentwässerung Dresden GmbH, DREWAG -Stadtwerke Dresden GmbH vertreten durch die SachsenEnergieBau GmbH unter Beteiligung d. Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes u. d. Amtes für Stadtgrün u. Abfallwirtschaft. Die vorgenannten juristischen Personen bilden eine Auftraggebergemeinschaft (AGG). Die AGG vergibt für das Gesamtvorhaben in einem Vergabeverfahren m. Teilnahmewettbewerb gem. § 17 Abs. 1 VgV Planungsleistungen nach HOAI sowie weitere Besondere Leistungen. Die Landeshauptstadt Dresden plant mit dem "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost" einen bedarfsgerechten Entwicklungsraum, welcher insbesondere der Ansiedlung von Forschungseinrichtungen und Technologieunternehmen dienen soll. Grundlage der Standortentwicklung bildet der Rahmenplan Nr. 789 (Dresden-Reick/Strehlen/Gruna), der eine städtebauliche Entwicklungsperspektive für das etwa 100 Hektar umfassende Gesamtareal aufzeigt. Basierend auf diesem informellen Planungsinstrument wurden bzw. werden die Bebauungspläne Nr. 398 A, 398 B, 398 C für Teilräume aufgestellt, um Art und Maß der baulichen Nutzung zu regeln. In dem Zuge besteht mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 398 A seit August 2018 bereits Baurecht zur Erschließung eines ersten Teilbereiches. Für die verkehrs- und medientechnische Erschließung des Standortes ist es erforderlich, einen Bieter m. den Planungsleistungen für d. Objektplanungen Freianlagen (FA), Ingenieurbauwerke (IBW) u. Verkehrsanlagen (VA) sowie für d. Fachplanungen Tragwerk (TW) und Technische Ausrüstung (TA) und weiteren besonderen Leistungen zu beauftragen.
II.2.5) Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium
Name: Projektorganisation, Gewichtung: 10,00
Name: Projektanalyse, Gewichtung: 20,00
Name: Aufgabenstellung, Gewichtung: 35,00
Name: Präsentation und Vortrag, Gewichtung: 10,00
Preis
Gewichtung: 25,00
II.2.11) Angaben zu Optionen:
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Die Leistungen werden stufenweise vergeben, beginnend mit der Beauftragung der Lph. 1 bzw. 2 bis 3 (Stufe 1). Stufe 2 umfasst die Lph. 4 bis 7 und fortführend Lph. 8 und 9 (Stufe 3). Die AGG behält sich die Möglichkeit einer abschnittsweisen Beauftragung der Planungsleistungen ab der Stufe 2 vor. Die AGG überträgt dem Auftragnehmer für das Bauvorhaben "Wissenschaftsstandort Dresden-Ost, Teilbereich Süd" gem. den Leistungsbildern der Objektplanungen Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen, Freianlagen sowie die Fachplanungen Tragwerksplanung und Technische Ausrüstung, zunächst nur die Leistungen für die Lph. 1 bzw. 2 bis 3. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Übertragung von weiteren Leistungen/Lph. besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars ableiten. Vermerke, Protokolle, mündliche und schriftliche Wünsche/Äußerungen von anderen Dienststellen und Bediensteten des Auftraggebers gelten nicht als Aufträge.
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: Nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: Ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 036-093313
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Bezeichnung des Auftrags: Wissenschaftsstandort Dresden Ost: Teilbereich Süd - verkehrs- und medientechnische Erschließung, Planungsleistungen für das Gesamtprojekt (Lph. 1 bis 9)
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1) Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben:
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postanschrift: Besucheranschrift: Braustraße 2
Postleitzahl / Ort: 04107 Leipzig
Land: Deutschland
Telefon: +49 341977-1040
Fax.: +49 341977-1049
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort:
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemäß § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des Vertrages 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
Postanschrift: PF120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.04.2022

Ausführungsplanung (Hochbau),Ausführungsplanung (Tiefbau/ Straßenbau),Ausführungsplanung (Technische Ausrüstung),Bauleitung/ Bauaufsicht,Tragwerksplanung,Landschaftsbauplanung,Beratung/ Gutachten/ Studie (Bau),Beratung/ Gutachten/ Studie (Technik),Beratung/ Gutachten/ Studie (Verkehr),Projektmanagement/ Kostenkontrolle (Bauwesen)

description: Architectural, engineering and surveying services

locality: 01067 Dresden

description: Engineering services

procurementMethodDetails: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation


title: 55_Kita Wilischstr. 7_FL 13 Heizung/Sanitär

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung
Postfach 120020
01001 Dresden; Telefon: +49 351488-3856
Fax: E-Mail: zvb-vob@dresden.de
Internet:
www.dresden.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2022-65-00083
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01279 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Küchenlüftung/ Trockenlegung/ Zaun_Kita Wilischstr. 7,
Art der Leistung:
Fachlos 13 Heizung/Sanitär
Umfang der Leistung:
Sanitärtechnik
30 m Abwasserleitungen Kunststoff PP (HT), DN 50 - 100
100 m Trinkwasserleitung Edelstahl, gepresst, DN 12 - 25
6 Stück Armaturen DN 12 - 15
7 Stück komplette sanitäre Anlagen Waschtisch, WC; Dusche, Ausguss
Montage und Demontage von Küchenspülen, Einrichten eines Küchencontainers
Demontage und Verschrottung von 7 Stück komplette sanitäre Anlagen Waschtisch, WC; Dusche, Ausguss
Heizungstechnik
60 m Heizungsrohr Kupfer, gepresst `DN 12 - DN 25
1 Stück Heizkreis Lüftungsgerät errichten
30 m Isolierung aus Mineralwolleschalen/Kunststoffmantel
50 m Kompaktdämmhülse
11 Stück Plattenheizkörper demontieren/montieren
+++ Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
Urkalkulation
Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von ALLEN Positionen zu erstellen, d.h: LV-Position; Kurzbezeichnung; Menge; Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges); angebotener Einheitspreis (Summe aus Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges). +++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
20.06.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
20.12.2022
weitere Fristen:
keine
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1801d9b4ee3-2948fbe6a3143852
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.05.2022
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
17.06.2022
p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
18.05.2022
um:
15:00 Uhr Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro
An der Kreuzkirche 6, II. Etage
Dresden
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen; +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren, ); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
(Besucheranschrift: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz; Diese elektronische Bekanntmachung auf www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.

Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

locality: 01279 Dresden


title: RV Kopierpapier LHD

description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Haupt- und Personalamt
Postanschrift: Postfach 120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED21
Telefon: +49 351488-2340
E-Mail: JScholz1@dresden.de
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) www.dresden.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
RV Kopierpapier LHD
Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-1041-00004
II.1.2) CPV-Code Hauptteil
30100000-0
II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung:
Rahmenvereinbarung für die Beschaffung von Kopierpapier für die Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden
II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
II.2) Beschreibung
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)
CPV-Code Hauptteil: 30197630-1
30197642-8
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code:
DED21
Hauptort der Ausführung:
Landeshauptstadt Dresden, Haupt- und Personalamt, Abt. Zentrale Dienste,
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden sowie 9 weitere Anlieferstellen
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung
ca. 40.000.000 Blatt DIN A4 Papier, ca. 400.000 Blatt DIN A3 Papier
II.2.5) Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium
Name: Bemusterung Laufeigenschaften, Gewichtung: 20,00
Name: Bemusterung Oberflächenqualität, Gewichtung: 10,00
Preis
Gewichtung: 70,00
II.2.11) Angaben zu Optionen:
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Leistungszeitraum vom 01.09.2022 bis 31.08.2023. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Er endet spätestens am 31.08.2024
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: Nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: Ja
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-132147
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Bezeichnung des Auftrags: RV Kopierpapier LHD
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1) Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben:
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postanschrift: Besucheranschrift: Braustraße 2
Postleitzahl / Ort: 04107 Leipzig
Land: Deutschland
Telefon: +49 341977-1040
Fax.: +49 341977-1049
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort:
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 III Nr. 4 GWB).
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt Dresden, GB Finanzen, Personal und Recht, Zentrales Vergabebüro
Postanschrift: PF120020
Postleitzahl / Ort: 01001 Dresden
Land: Deutschland
Telefon: +49 351488-3787
E-Mail: rscholz@dresden.de
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26.04.2022

Papier (Büro),Druckpapier                                                     ,Bürotechnik,Hardware

description: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

description: Printing paper

description: Photocopier paper and xerographic paper

title: RV Kopierpapier LHD

procurementMethod: open

procurementMethodDetails: Open


title: Fachlos 67 Malerarbeiten

description:
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Vorinformation
1. Öffentlicher Auftraggeber
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro, SG Bauvergaben
PF 12 00 20
01001 Dresden
Telefonnummer:
+49 351488-3767; E-Mail: JHofmann@dresden.de
Faxnummer:
Internet:
www.dresden.de
2. Vergabeverfahren
Beschränkte Ausschreibung
3. Auftragsgegenstand:
Fachlos 67 Malerarbeiten
4. Ort der Ausführung
65. Grundschule, Zschierener Str. 5, 01259 Dresden
5. Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:
Beschichtungen als Überholungs- und Erstanstrich Wände/Decken Silikat-Dispersion, Kalkfarbe, Dispersion, ca. 1.500 m²; Vorbereitende Arbeiten wie Untergründe vorbereiten Abklebungen ca. 130m², Wandflächen reinigen und ausbessern, ca. 900 m²; Bodenbeschichtungen ca. 240 m² Bodenbelag auf Trockenestrich Verlegen, Lino, ca. 65 m²
6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
Fertigstellung der Leistungen bis: 31.12.2022
Dauer der Leistung:
ggf. Beginn der Ausführung: 08.08.2022

Maler

locality: 01259 Dresden

title: Fachlos 67 Malerarbeiten

procurementMethodDetails: Restricted tender


title: 65_Societaetstheater_FL 19 Lüftung und MSR

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung
Postfach 120020
01001 Dresden; Telefon: +49 351488-3856
Fax: E-Mail: zvb-vob@dresden.de
Internet:
www.dresden.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
2022-65-00085
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
01097 Dresden
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Instandsetzung und Beseitigung Brandschutzmängel Societaetstheater,
Art der Leistung:
Fachlos 19: Lüftungs- und Automatisierungstechnik
Umfang der Leistung:
Lüftung:
1 St. WRG-Gerät Kühlen und Heizen, einschl. Regelung, 5.800 m³/h
1 St. WRG-Gerät Heizen, einschl. Regelung, 800 m³/h
1 St. Zuluftkompaktgerät Kühlen und Heizen, einschl. Regelung, 2.100 m³/h
1 St. Zuluftkompaktgerät Heizen, einschl. Regelung, 1.300 m³/h
1 St. Ablüfter 2.000 m³/h
2 St. Rohreinbaulüfter DN 100
1 St. Volumenstromeinstellelement
14 St. Luftauslaßelemente
2 St. Wetterschutzgitter
ca. 20 m Wickelfalzrohr einschl. Formstücke. Schalldämpfer, Isolierung
ca. 150 m² verz. Stahlblechkanal einschl. Formstücke. Schalldämpfer, Isolierung
ca. 10 m² Brandschutzverkleidung F90
1 St. Kaltwasser-Kühlgerät bis 7,1 kW
Veröffentlichungstext MSR:
2 St. Automatisierungsstation einschl. Dienstleistungen
6 St. VVS-Stellklappen
28 St. Feldgeräte
2 St. Nachrüstung vorh. Schaltschrank
2.000 m Kabel und Leitungen einschl. Installationssysteme
+++ Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:
Produktdatenblätter
Protokolle benannter Fabrikate, inhaltlich gemäß Leistungsverzeichnis
Urkalkulation
Inhalt der Urkalkulation: Diese ist mindestens gemäß dem Inhalt nach Formblatt 223 - Aufgliederung der Einheitspreise von ALLEN Positionen zu erstellen, d.h: LV-Position; Kurzbezeichnung; Menge; Mengeneinheit; Zeitansatz; Teilkosten einschl. Zusätze in Euro je Mengeneinheit (Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges); angebotener Einheitspreis (Summe aus Löhne, Stoffe, Geräte, Sonstiges). +++
+++Die Wartung wird für eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anwendung eines Barwertfaktors bei der Angebotswertung berücksichtigt. Ein nicht abgegebener Wartungspreis führt zum Ausschluss des Angebotes.+++
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.08.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
28.12.2022
weitere Fristen:
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18022ac2a1d-4eb436e8736268bf
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
13.05.2022
um:
15:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
20.07.2022
p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
13.05.2022
um:
15:00 Uhr Landeshauptstadt Dresden, Zentrales Vergabebüro
An der Kreuzkirche 6, II. Etage
Dresden
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Beauftragte des Auftraggebers
t) geforderte Sicherheiten
siehe Vergabeunterlagen
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
siehe Vergabeunterlagen
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:
Siehe Vergabeunterlagen; +++ZU BEACHTEN: 1. Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit MIT ANGEBOTSABGABE die Eigenerklärung zur Eignung mit folgenden Angaben einzureichen: - Umsätze des Unternehmens aus letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit sie vergleichbare Bauleistungen u. andere Leistungen betreffen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen; - Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (mind. 3 Eigenreferenzen aus letzten 5 Kalenderjahren, ); - Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal; - Erklärung zur Eintragung bei Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer; - Angaben zur Eintragung in das Handelsregister; - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur Unfallversicherung und tariflichen Sozialkasse; - Angabe zur Freistellungsbescheinigung nach § 48 EStG; - Angabe Insolvenzverfahren; - Angabe Liquidation; - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt; - Erklärung zu Gewerbezentralregister; 2. - Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt; 3. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsnachweis VOB mittels PQ-Verein) geführt werden. +++
Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:
+++Eigenerklärung zum Vorliegen eines aktuellen Nachweises über die Raumluft-Hygieneschulung nach VDI 6022 Kategorie A (Lüftung) zum Zeitpunkt der Leistungserbringung +++
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 - Vergaberecht, Preisrecht, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
(Besucheranschrift: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; E-Mail: post@lds.sachsen.de)
09105 Chemnitz; Diese elektronische Bekanntmachung auf www.evergabe.de ist die einzige amtliche Veröffentlichung. Eventuelle nachträgliche Informationen erfolgen ausschließlich über die Plattform evergabe.de.

Heizung,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik,EMSR-Ausrüstung

locality: 01097 Dresden


Stadt Leipzig

legalName: Stadt Leipzig

title: Gewässerunterhaltung Standgewässer - Los 2: Leipzig Nord-Nordost

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün und Gewässer
Prager Straße 118 -136
04092 Leipzig; Telefon: Fax: E-Mail: asg-vergabestelle@leipzig.de
Internet:
https://www.leipzig.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-67.3-2022-00252
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
04356, 04158, 04349, 04329, 04347, 04357, 04129, 04157 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 2: Leipzig Nord-Nordost
Umfang der Leistung:
Gewässerunterhaltung für 13 Standgewässer im Stadtgebiet Leipzig Nord-Nordost für den Zeitraum vom 08.08.2022 bis 07.08.2024.
Optional ist die Verlängerung für 2 mal 1 Jahr Laufzeit möglich.
Müllberäumung (2-8x pro Jahr): ca. 14.500 m²
Abflussprofilberäumung (2-4x pro Jahr): ca. 620 m²
Böschungsmahd (1-3x pro Jahr): ca.15.760 m²
Reinigung Ein- und Auslaufbauwerke (1-4x pro Jahr): 26 Stück
Röhrichtschnitt (1x pro Jahr): ca. 4.150 m²
Beräumung Wasserfläche vom Boot aus (1x pro Jahr): 2 Gewässer
Beräumung Wasserfläche vom Ufer aus (1x pro Jahr): ca. 640 m²
Sohlmahd: ca. 1.500 m²
Heckenschnitt: ca. 50 m
Gehölzaufwuchs entfernen: ca. 150 m²
Gehölzrückschnitt: ca. 80 m²
Gehölzüberhänge schneiden: ca. 560 m
Gehölzwildwuchs beseitigen: ca. 220 m
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
08.08.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
07.08.2024
weitere Fristen:
Der Leistungszeitraum beginnt am 08.08.2022 und endet am 07.08.2024. Danach kann er in beiderseitigem Einverständnis optional um jeweils ein Jahr verlängert werden, längstens bis zum 07.08.2026.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-180274969e2-3d1837e26c761a3e
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
18.05.2022
um:
24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
28.06.2022
p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
19.05.2022
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-180274969e2-3d1837e26c761a3e
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Die Stadt Leipzig akzeptiert nur Angebote, die eine GAEB-Schnittstelle im xml-Format (X84) enthalten. Die Abgabe von GAEB-Schnittstellen im Standard 1990 (D84) oder Standard 2000 (P84) ist nicht zulässig. Angebote, die derartige veraltete Schnittstellen statt einer X84 enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen.

Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen,Grünflächenpflege/ Grasmahd

locality: 04349 Leipzig


title: Deckenerneuerung Permoserstraße von Torgauer Straße bis Elisabeth-Schumacher-Straße

description:
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt
Prager Straße 118 - 136
04092 Leipzig
Deutschland
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
Vergabe-Nr.:
L-66.3-2022-00209
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
04328 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Permoserstraße zw. Torgauer Straße und E.-Schumacher-Straße in 04328 Leipzig
Umfang der Leistung:
22 St Schachtabdeckungen austauschen
25 St Straßenablaufoberteile erneuern
35 m3 SoB aufnehmen
265 m Pflasterrinne erneuern
13.490 m2 Asphaltbefestigung fräsen
11.575 m2 SMA 11 S d=4cm einbauen
1.915 m2 AC 22 B S d=8cm einbauen
140 m2 AC T S d=26 cm einbauen
Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
11.07.2022; Ende:
15.09.2022
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-17fcfb632e2-4a5ecefa9875e466
m) Gegebenenfalls Höhe und Bedingungen für die Zahlung des Betrags, der für die Unterlagen zu entrichten ist:
Die Unterlagen werden kostenfrei abgegeben.
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
03.05.2022 24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
20.06.2022
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit.
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
entfällt-
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
Sicherheit für Vertragserfüllung ist bei einem Auftrag von mehr als 250.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) in Höhe von 5 % der Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten. Diese wird nach Abnahme zurückgegeben. Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt 3 % der Brutto-Abrechnungssumme zum Zeitpunkt der Abnahme.
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
gem. VOB/B
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-17fcfb632e2-4a5ecefa9875e466
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Zur Anfertigung der Urkalkulation sind die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen zu beachten.
Die Stadt Leipzig akzeptiert ab dem 01.01.2022 nur noch Angebote, die eine GAEB-Schnittstelle im xml-Format (X84) enthalten. Die Abgabe von GAEB-Schnittstellen im Standard 1990 (D84) oder Standard 2000 (P84) ist dann nicht mehr zulässig. Angebote, die derartige veraltete Schnittstellen statt einer X84 enthalten, werden von der Wertung ausgeschlossen. Für den genannten Stichtag ist der im Vergabefahren ausgewiesene Termin des Endes der Angebotsfrist maßgebend.

Straßenbau

locality: 04328 Leipzig


Region Hannover

legalName: Region Hannover

title: Barrierefreier Bushaltestellenumbau in Isernhagen

description:
Nationale Ausschreibung nach VOB/A
Öffentliche Ausschreibung
a) Name, Anschrift, Telefon-, Telefaxnummer sowie Emailadresse des Auftraggebers (Vergabestelle):
Name und Anschrift:
Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Deutschland
Telefonnummer:
+49 511/616-23556
Faxnummer:
+49 511/616-34158; E-Mail: Zentrale.Vergabe@region-hannover.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung
c) ggf. Auftragsvergabe auf elektronischem Wege und Verfahren der Ver- und Entschlüsselung:
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrages:
Art:
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung:
Region Hannover, siehe Baubeschreibung
f) Art und Umfang der Leistung:
Art der Leistung:
Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen in Isernhagen
Umfang der Leistung:
ca. 300 m² Aufnahme alter Pflasterdecke
ca. 540 m² Neubau Pflasterdecke
ca. 300 m² Aufbahme alter Asphaltdecke
ca. 150 m³ Boden lösen und abfahren
4 Wartehallen liefern und aufstellen inkl. Fundamente
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrages, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden:
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Falls der Auftrag in mehrere Lose aufgeteilt ist, Art und Umfang der einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für ein, mehrere oder alle Lose einzureichen:
Vergabe nach Losen
Nein
i) Zeitpunkt, bis zu dem die Bauleistungen beendet werden sollen oder Dauer des Bauleistungsauftrags; sofern möglich Zeitpunkt, zu dem die Bauleistungen begonnen werden sollen:
Monate:
Kalendertage:
Beginn:
01.07.2022; Ende:
30.11.2022
j) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 VOB/A zur Nichtzulassung von Nebenangeboten:
Nebenangebote sind
nicht zugelassen
k) gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote:
Mehrere Hauptangebote sind
nicht zugelassen
l) Name und Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Email-Adresse der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen und zusätzliche Unterlagen angefordert und eingesehen werden können; bei Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung auf einem Internetportal die Angabe einer Internetadresse, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können; § 11 Absatz 7 VOB/A bleibt unberührt:
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt.
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18050302616-6d42414ed901e7b3
o) Frist für den Eingang der Angebote und die Bindefrist:
Ende der Angebotsfrist:
10.05.2022 08:45 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
20.06.2022
p) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind, gegebenenfalls auch Anschrift, an die Angebote elektronisch zu übermitteln sind:
Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:
Deutsch
r) Die Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden, und gegebenenfalls deren Gewichtung:
Kriterium: 1 Preis, Gewichtung: 100,00
s) Datum, Uhrzeit und Ort des Eröffnungstermins sowie Angabe, welche Personen bei der Eröffnung der Angebote anwesend sein dürfen:
am:
10.05.2022
um:
11:00 Region Hannover
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und ihre Bevollmächtigten
t) Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten:
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
Abschlags- und Schlusszahlungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil B (VOB/B).
v) Gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss:
gesamtschuldnerisch haftend
w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters:
Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a VOB/A zu machen.
Eine Straßenbauzulassung muss vorhanden und in der Handwerkskammer eingetragen sein. Kein reiner Garten und - Landschaftsbaubetrieb zugelassen.
x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann:
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover
weitere Angaben

Straßenbau,Straßenpflaster,Haltestellen

locality: 30169 Hannover


title: KITA Tarostraße 9a, Los 60 Küchentechnik

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118 - 136
04092 Leipzig; Telefon: Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
www.leipzig.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2022-00263
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Kindertagesstätte Tarostraße 9a, 04103 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 60 Küchentechnik
Umfang der Leistung:
2 St Arbeitsschrank
1 St. Besen- und Putzmittelschrank und Hochschrank
1 St Induktionsherd mit Umlufthaube
1 St Geschirrspülmaschine mit Zu- und Ablauftisch
3 St Handtuchspender für Aufputz-Montage
2 St Handwaschbecken
1 St Kinderküche mit Herd, Kühlschrank und Spülbecken
1 St Mikrospraygerät
10 m Rammschutz
1 St Regal
3 St Seifencremespender für Aufputz-Montage
2 St Thermoportwagen
9 St Servierwagen mit 2 Borden
2 St Umluftkühlschrank GN1/1
1 St Wandhängeschrank
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
01.08.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
26.08.2022
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Anforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1804a6e1c7f-27dfc20bdb76df38
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
12.05.2022
um:
24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
17.06.2022
p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
13.05.2022
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-1804a6e1c7f-27dfc20bdb76df38
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.

Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Großküchen-/ Hotellerietechnik

locality: 04103 Leipzig


title: Haus zum Arabischen Coffe Baum, Los 13 Trockenbauarbeiten

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118 - 136
04092 Leipzig; Telefon: Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de
Internet:
www.leipzig.de
b) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
Vergabenummer:
L-65.3-2022-00260
c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen
Zugelassene Angebotsabgabe
elektronisch
in Textform
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
d) Art des Auftrags
Ausführung von Bauleistungen
e) Ort der Ausführung
Museum Zum Arabischen Coffe Baum, Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig
f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen
Art der Leistung:
Los 13 Trockenbauarbeiten
Umfang der Leistung:
Trockenbauarbeiten in einem denkmalgeschützten Gebäude in der Fußgängerzone der Leipziger Innenstadt. Das Gebäude wurde in den Jahren 1997/1998 grundhaft instandgesetzt und saniert.
Das Gebäude hat eine kleinteilige Raumstruktur, die Arbeiten finden über alle Geschosse statt.
Abstimmungen zwischen den Gewerken insbesondere zwischen den Gewerken Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro sind erforderlich und sind ebenso wie das abschnittweise Arbeiten miteinzuplanen.
Bauseits wird ein Gerüst für die Straßenfassade und den Innenhof gestellt.
Decken
70 m2 GKFi-Unterdecken im Küchenbereich mit Installationen
95 m2 GK-Unterdecken
100 m2 GKF Brandschutzdecken, EI90
75 Stk. Revi-Klappen diverse Größen und Ausführungen
Wände
88 m2 Montagewände, diverse Ausführungen
23 m2 Montagewand, EI30
Vorsatzschalen
125 m2 Vorsatzschalen, diverse Ausführungen
42 m2 GKF-Brandschutzbekleidung, Ertüchtigung Fachwerkwand , EI90
25 m2 Trockenputz, diverse Ausführungen
Verkofferungen
16 m2 GKF-Brandschutz Stahlträger, EI90
25 m2 Verkofferungen, diverse Ausführungen
75 Stk. Revi-Klappen diverse Größen und Ausführungen
g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage:
Zweck des Auftrags:
h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
Vergabe nach Losen
Nein
i) Ausführungsfristen
Beginn der Ausführung:
27.06.2022
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:
24.03.2023
weitere Fristen:
Die Bautermine dienen der unverbindlichen Orientierung. Der konkrete Baubeginn erfolgt auf gesonderte Anforderung.
j) Nebenangebote
nicht zugelassen
k) mehrere Hauptangebote
nicht zugelassen
l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt
unter:
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18046150504-4f6a58d155129027
Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
Nein
Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert
o) Ablauf der Angebotsfrist
am:
11.05.2022
um:
24:00 Uhr
Ablauf der Bindefrist am:
14.06.2022
p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit
Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
Deutsch
r) Zuschlagskriterien
nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis
s) Eröffnungstermin
am:
12.05.2022
t) geforderte Sicherheiten
u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
gemäß VOB/B
v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
w) Beurteilung der Eignung
Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-18046150504-4f6a58d155129027
x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):
Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
weitere Angaben
Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Art der Leistung, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten vorzulegen.

Baumeisterarbeiten,Gerüste (allgemein),Trockenbau

locality: 04109 Leipzig


description:
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
Postanschrift: Salomonstraße 21
Postleitzahl / Ort: 04103 Leipzig
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED52
Kontaktstelle(n): LESG Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH
Telefon: +49 341/9927755
E-Mail: vergabestelle@lesg.de
Fax: +49 341/9927741
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) https://www.lesg-leipzig.de
I.2) Gemeinsame Beschaffung
I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Gesellschaft der Stadt Leipzig
I.5) Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Projektentwicklung, Projektsteuerung, Erschließung und Vermarktung im Auftrag der Stadt Leipzig
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Erweiterung Leutzscher Holz; Los 9 Bodenbelagsarbeiten
Referenznummer der Bekanntmachung: 092.24.09
II.1.2) CPV-Code Hauptteil
45432100-5
II.1.3) Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4) Kurze Beschreibung:
Los 9 Bodenbelagsarbeiten
II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
II.2) Beschreibung
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)
CPV-Code Hauptteil:
II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code:
DED52
Hauptort der Ausführung:
II.2.4) Beschreibung der Beschaffung
1300 m2 Bodenbelag im Bestand entfernen, Boden reinigen, Bestandsflure +UG; 1300 m2 Untergrund, 2x schleifen/spachteln; 430 m2 Zulage für Abbruch vorh. Ausgleichsspachtelungen; 1300 m2 Haftgrund auf Unterboden, Dispersion;130 m Arbeitsfugen und Risse im Estrich schließen, 1500 m2 Zementestrich Neubau schleifen, bürsten, saugen;1500 m2 Zementestrichflächen spachteln; 1500 m2 Haftgrund Dispersion auf Unterboden, 44 m2 Kautschukbelag im TH, 3,5 mm, Fliese Rastermaß 60x60 cm; 80 St Formtreppen aus Kautschuk; 16 St Formtreppen mit integrierten Signal-od. Sicherheitsstreifen; 82 m Sockelleiste, Kautschuk-Belag an STG Treppenläufe; 2810 m2 Bodenbelag aus Linoleum, d= 2,5 mm, UG-3.OG (Neubau+ Bestandsflure u.-klassenzimmer, nach Farbkonzept); 20 Stk. Designelemente Intarsien mit Trittsiegel von Waldtieren;2450 m2 Verfugen Linoleumbelag; 290 m Anschluss herstellen; 1840 m Stellsockel, Linoleum 60 mm mit PVC- Abschlussschiene 3,5 mm; 17,5 m2 Bodenbelag aus elektrostatisch ableitendem Linoleum
II.2.5) Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11) Angaben zu Optionen:
Optionen: nein
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: Nein
II.2.14) Zusätzliche Angaben:
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: Nein
IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 010-016961
IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Abschnitt V: Auftragsvergabe
Auftrags-Nr. 1 - Bezeichnung des Auftrags: Erweiterung Leutzscher Holz; Los 9 Bodenbelagsarbeiten
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2) Auftragsvergabe
V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses
14.03.2022
V.2.2) Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: Nein
V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Raumstudio Falter GmbH
Postanschrift: Heidenauer Str. 23
Postleitzahl / Ort: 01259 Dresden
Land: Deutschland
NUTS-Code: DED2
Telefon: +49 351-207370
Fax.: +49 351-2073733
E-Mail: mail@dresden.raumstudio-falter.de
Der Auftragnehmer ist ein KMU: Ja
V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3) Zusätzliche Angaben:
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, DS Leipzig
Postanschrift: Braustraße 2
Postleitzahl / Ort: 04107 Leipzig
Land: Deutschland
VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort:
VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung:
Postanschrift:
Postleitzahl / Ort:
VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28.04.2022

Estrich,Doppelboden,Fußbodenbeläge,Bodenbeschichtungen (Kunstharz)

description: Floor laying and covering work

locality: 04179 Leipzig


Landratsamt Hildburghausen

legalName: Landratsamt Hildburghausen

title: Digitale Tafeln für Schulen im Landkreis Hildburghausen

description:
Nationale Ausschreibung nach UVgO
Öffentliche Ausschreibung
Vergabenr.
I-30/2-02-2022-0005
1. Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, zuschlagserteilende Stelle:
Name und Anschrift:
Landratsamt Hildburghausen
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen
Thüringen
Telefonnummer:
+49 3685 4450
Telefaxnummer:
+49 3685 445501
E-Mail-Adresse:
vergabe@lrahbn.thueringen.de; Internet-Adresse: www.landkreis-hildburghausen.de
Zuschlagserteilende Stelle:
Siehe oben
2. Verfahrensart (§ 8 UVgO):
Verfahrensart:
Öffentliche Ausschreibung
3. Angebote können abgegeben werden:
elektronisch in Textform
elektronisch mit fortgeschrittener Signatur
elektronisch mit qualifizierter Signatur
Anschrift zur Einreichung schriftlicher Angebote:
ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)
4. Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen (§ 29 Abs. 3):
Entfällt (siehe 9.).
5. Art und Umfang sowie Ort der Leistung:
Art der Leistung:
Kauf und Lieferung sog. Digitaler Tafeln nebst Zubehör (einschließlich Montage, Installation und Anwenderschulung) für den (digitalen) Unterricht an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Hildburghausen
Menge und Umfang:
Kauf und Lieferung sog. Digitaler Tafeln einschl. Zubehör, wie folgt:
31 Stk. Interaktive Displays 86 " UHD,
31 Stk. Pylonenhalterung mit manueller Höhenverstellung,
31 Paar Tafelflügel,
31 Stk. OPS Einschub PC,
31 Stk. Software/Lizenzen (inkl. Flipchartsoftware).
zzgl. Anwenderschulung, Installation und Montage.
Ort der Leistung:
Landkreis Hildburghausen
Amt für Schulverwaltung
Wiesenstraße 18
98646 Hildburghausen
6. Losaufteilung:
Losweise Vergabe:
Nein
Angebote sind möglich für:
die Gesamtleistung
7. Nebenangebote sind
nicht zugelassen
8. Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist:
Beginn der Ausführungsfrist:
01.07.2022
Ende der Ausführungsfrist:
30.09.2022; Bemerkung zur Ausführungsfrist:
9. Elektronische Adresse, unter der die Teilnahmewettbewerbsunterlagen/Vergabeunterlagen abgerufen werden können:
unter (URL:)
https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-17ffdd9c753-714d1de486084263
10. Ablauf der Angebots- und Bindefrist:
Angebote sind einzureichen bis:
31.05.2022 10:00
Ablauf der Bindefrist:
30.06.2022
11. Höhe der etwa geforderten Sicherheitsleistungen:
Entfällt.
12. Wesentliche Zahlungsbedingungen:
Es gelten die Zahlungsbedingungen gem. § 17 VOL/B (siehe Vergabeunterlagen).
13. Ggf. mit dem Angebot vorzulegende Unterlagen zur Eignungsprüfung des Bewerbers:
Bewerber und Bieter haben im Hinblick auf deren Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung sowie zum Nachweis ihrer wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit mit dem Angebot als vorläufigen Nachweis ihrer Eignung Angaben gem. Formblatt 124 LD (VHB) (Eigenerklärung zur Eignung für Liefer- und Dienstleistungen) zu machen.
Das Formblatt 124 LD "Eigenerklärung zur Eignung" liegt den Vergabeunterlagen bei und ist einzusehen unter:
https://www.landkreis-hildburghausen.de/media/custom/2902_4575_1.PDF?1644815397
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Erklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Für nicht inländische Bieter und Bewerber genügen gleichwertige Bescheinigungen des Herkunftslandes. Werden solche Bescheinigungen in dem betreffenden Land nicht ausgestellt, können sie durch eine Versicherung an Eides statt ersetzt werden. In Staaten, in denen es keine Versicherung an Eides statt gibt, kann diese durch eine förmliche Erklärung ersetzt werden. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Stattdessen kann der Nachweis der Eignung durch präqualifizierte Unternehmen auch durch Eintrag in einem amtlichen Verzeichnis (z. B. der durch die
Industrie- und Handelskammer eingerichteten bundesweite Präqualifizierungsdatenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich - AVPQ) oder durch Vorlage eines Zertifikates im Sinne der europäischen Zertifizierungsstandards geführt werden. In diesem Fall ist mit dem Angebot die Angabe der Zertifikats- oder Registriernummer zu dem amtlichen Verzeichnis anzugeben.
Darüber hinaus haben Bieter und Bewerber folgende Angaben/Unterlagen mit dem Angebot vorzulegen:
Eigene Erklärung mittels den Vergabeunterlagen beigefügten Formblatts, ob bei dem Unternehmen Ausschlussgründe gemäß § 21 des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG), § 98 c des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), § 19 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) und § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG), soweit diese Vorschriften jeweils anwendbar sind, vorliegen,
Nachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung (mit einer Deckungssumme von mind. 1 Mio. EUR für Personenschäden und mind. 0,5 Mio. EUR für sonstige Schäden pro Schadenfall) oder die Bestätigung eines Versicherers (nicht Versicherungsmaklers) über eine entsprechende Versicherbarkeit im Auftragsfall,
Bei Insolvenz einen von allen Gläubigern angenommenen Insolvenzplan und die gerichtliche Bestätigung des Insolvenzplanes als eigene Anlage.
Weitere mit dem Angebot vorzulegende Nachweise sind den Vergabeunterlagen beigefügtem Leistungsverzeichnis (Pos. 6) zu entnehmen.
Bei Einsatz von Nachunternehmen sind die vorbenannten Erklärungen und Nachweise auf gesondertes Verlangen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Zertifikats- oder Registriernummer, unter der diese in dem amtlichen Verzeichnis (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Die verlangten Nachweise und Erklärungen müssen aktuell (zum Zeitpunkt der Einreichung nicht älter als 6 Monate) sein und noch den gegenwärtigen Tatsachen entsprechen. Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, unter einmaliger Fristsetzung fehlende Unterlagen nachzufordern; eine Verlängerung der Frist ist ausgeschlossen.
Sofern die Bildung einer Bietergemeinschaft beabsichtigt ist, ist eine Erklärung nach Ziffer 5 der den Vergabeunterlagen beigefügten Bewerbungsbedingungen vorzulegen (vgl. FBl. 632 VHB). Alle Mitglieder der Bietergemeinschaft haben dem Angebot zudem die hier genannten Unterlagen beizufügen. Dabei können die Mindestanforderungen gemeinsam erfüllt werden.
14. Angabe der Zuschlagskriterien:
Der niedrigste Preis
Ja
15. Sonstiges:
Die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form unter dem angegebenen Link auf www.evergabe.de zum Download bereitgestellt (vgl. Ziffer 9). Die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel über die angegebene Vergabeplattform (www.evergabe.de) sowie die dabei jeweils einzusetzende Anwendungssoftware (AI-Bietercockpit). Das gilt sowohl für Fragen von Bietern als auch für die Kommunikation nach Ablauf der Angebotsfrist, z. B. zum Zwecke der Nachforderung von Unterlagen.
Eine postschriftliche Abforderung der Vergabeunterlagen bei der unter Ziffer 1 benannten Stelle ist daher nicht möglich; eine postschriftliche Angebotsabgabe dort nicht zulässig (§ 38 Abs. 1 UVgO).
Im Übrigen werden Angebote in elektronischer Form nur berücksichtigt, wenn diese ordnungs- und fristgemäß über die o. g. Vergabeplattform eingereicht werden; die den Vergabeunterlagen beigefügten "Hinweise bei E-Vergabe" (vgl. Formblatt 211-1) bitten wir zu beachten.
Bietergemeinschaften sind zugelassen. § 4 Nr. 4 VOL/B bleibt unberührt. Bietergemeinschaften werden nur berücksichtigt, wenn sie mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern abgegebene Erklärung in Textform (§ 126b BGB) beifügen, in der die einzelnen Mitglieder genannt sind, ein Mitglied als bevollmächtigter Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des Vertrages benannt ist und in der sich die Mitglieder für alle im Zusammenhang mit dem Vertrag entstehenden Verbindlichkeiten zur gesamtschuldnerischen Haftung verpflichten.
Die Vergabe fällt in den Anwendungsbereich des Thüringer Vergabegesetzes (ThürVgG). Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 19 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen. Für Weiterungen wird auf das Formblatt "Informationspflicht der Vergabestelle und Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 19 ThürVgG" verwiesen; dieses liegt den Vergabeunterlagen bei.
Der Bestbieter hat auf Verlangen der Vergabestelle darüber hinaus Erklärungen nach dem Thüringer Vergabegesetz vorzulegen/nachzureichen und darin die Einhaltung der dort geforderten Bedingungen zu bestätigen (näheres siehe Eigenerklärung nach § 12 ThürVgG).

Möbel (Bildungseinrichtungen),Ausstattung (Bildungseinrichtungen/ religiöse Einrichtungen),Hardware

region: DEG

locality: 98646 Hildburghausen


title: Generalsanierung Turnhalle Staatliche Grundschule Dingelstädt - Planungs- und Überwachungsleistungen

description:
a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name und Anschrift:
Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefonnummer:
+49 3606 650-2050; E-Mail: vergabe@kreis-eic.de
Faxnummer:
+49 3606 650-9035
Internet:
https://www.kreis-eic.de
b) Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb (vergebener Auftrag nach VOL)
c) Art und Umfang der Leistung:
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung
Vorbereitung der Vergabe
Mitwirkung bei der Vergabe
Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation
Objektbetreuung
d) Zeitraum der Leistungserbringung
Lieferung/Ausführung ab:
01.05.2022
Lieferung/Ausführung bis:
30.09.2023
Lieferort:
Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt
e) beauftragtes Unternehmen:
1. Auftragnehmer:
hg architekten
Am Wachteberg 52
37115 Duderstadt

Ausführungsplanung (Hochbau),Bauleitung/ Bauaufsicht,Entwurfsplanung

locality: 37308 Heilbad Heiligenstadt