description: Fourniture de matériels et de services pour la mise en œuvre d'une infrastructure wifi unifié sur le campus et sa maintenance. On entend par campus : — le bâtiment primaire, composé de 5 blocs, chacun de 3 niveaux, chacun équipé d'une armoire de brassage réseau en sous-sol, — le bâtiment administratif, situé à l'extrémité du bâtiment primaire, constitué de 3 niveaux, équipé d'une armoire de brassage au 1er étage, — le bâtiment secondaire ancien, composé de 3 blocs A, B et C, de 3 niveaux pour A, et 4 pour B et C. Chacun est équipé d'une armoire de brassage réseau en rez-de-chaussée, — le bâtiment secondaire nouveau, constitué de 3 blocs D, E et F, de 4 niveaux chacun. Une armoire de brassage réseau en sous-sol E regroupe la distribution horizontale des blocs D, E et F, — la salle des fêtes, vaste salle pouvant accueillir 500 personnes, — le gymnase H, — le gymnase CS, — le gymnase GY, — le secondaire T. L'EE Lux1 lance un projet de couverture wifi de l'intérieur de ses bâtiments, dans les zones d'enseignement (salles de classe, salles d'études, bibliothèques, bureaux, salles de réunions), ainsi qu'en extérieur, à l'abord de certains bâtiments. Cette couverture permettra: — l'utilisation de chariots d'enseignements équipés de 16 à 24 tablettes tactiles, pour l'accès à l'Internet et à des applications distantes, — plus généralement autorisera un accès Internet (visiteurs ou personnel), — éventuellement de la téléphonie VoIP over Wifi, — un accès internet pour les enseignants et les élèves.

street: 23, boulevard Konrad Adenauer


scheme: CPV

title: Construction d'une nouvelle Ecole à Bissen. Travaux de menuiseries intérieures.

documentType: tenderNotice

description: Travaux de menuiseries intérieures.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: works

BENG Architectes Associés

street: 12, avenue du Rock'n'Roll

countryName: LU

initiationType: tender


name: Direction mobilité – service de la circulation

title: Fourniture de 250 horodateurs à distribution de tickets, dégagement des horodateurs actuels, enlèvement des anciens socles, confection et pose des nouveaux socles, réfection de la fouille selon le revêtement existant sur place, pose, programmation, mise en service et maintenance des nouveaux horodateurs, le tout sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: goods

street: 98, rue Auguste Charles


currency: EUR

name: AM Reiserbann Peinture Décortion SARL / Pinto DecorsSARL

documentType: awardNotice

title: Attribution des travaux de peinture magnétique

title: Travaux de peinture magnétique.

description: Soumission pour les travaux de peinture magnétique dans le cadre de la construction de la Maison du Savoir à Belval.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll

street: 4 ZI Bruch


name: Service des Infrastructures et de la Logistique

title: Soumission 140006 contrat cadre de prestation de cours de langue.

description: Prestation de cours de langue hebdomadaires pour le personnel et les étudiants de l'Université du Luxembourg. Langues : Allemand, Français, Anglais et Luxembourgeois. Niveaux : A1 à B2-2.

mainProcurementCategory: services

street: 162A, avenue de la Faïencerie


title: Installations de chauffage, ventilation et sanitaire

description: 1 station de transfert de chaleur 140 kW. 3,500 m de conduites avec isolation. 37 radiateurs. 1 groupe de ventilation 15.600 m3/h. 95 appareils sanitaires. 1 système récupération eaux pluviales.

title: Installations électriques à basse tension et courant faible

description: 6 tableaux de distribution. 20,000 m de câbles divers. 600 interrupteurs et prises. 750 luminaires. 1 détection incendie. 1 détection intrusion.

title: École préscolaire à Bissen.

description: École préscolaire à Bissen.

Goblet Lavandier & Associés SA

street: 17, rue Jean-Pierre Sauvage


name: Gangolf Schreinerei SARL / Hoffmann Schreinerei

title: Attribution des travaux de mobilier encastré

title: Travaux de mobilier encastré

description: Soumission pour les travaux de mobilier encastré dans le cadre de la construction de la Maison du Savoir à Belval.

street: 4 am Hock


title: Travaux d'installations électriques basse tension et courant faible à exécuter dans l'intérêt du laboratoire national de santé à Dudelange – phase 2.

description: Installations électriques basse tension: CA. 3 tableaux de distribution secondaires. CA. 55 répartiteurs d'étages AV, SV et USV. CA. 250 m de rails de distribution préfabriqués, 250A. CA. 3.300 m de chemins à câbles. CA. 100.000 m de câbles. CA. 2.000 appareillages. 1 système d'installation KNX. 1 système d'éclairage de secours. CA. 1.500 luminaires. Installations électriques courant faible: 1 installation de détection incendie avec ca. 300 détecteurs. 1 installation de détection intrusion avec ca. 200 détecteurs/contacts. 1 installation de contrôle d'accès et gestion horaire. 1 installation de sonorisation / d'évacuation avec ca. 500 haut-parleurs. 1 installation de surveillance vidéo avec ca. 20 caméras IP. 1 câblage informatique de ca. 60.000 m. CA. 40.000 m de câbles. Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible des travaux est de 324 jours ouvrables à débuter au courant du 1er semestre 2015.

Administration des bâtiments publics

street: 10, rue du Saint-Esprit


name: Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

title: Nouveaux terminaux intermodaux rail-route à Bettembourg-Dudelange. Lot B. Travaux de terrassement et d'assainissement

description: Lot B. Travaux de terrassement et d'assainissement.

procurementMethod: selective

street: 9 Place de la Gare

Giorgetti Félix

street: 3, rue Jean Piret


title: Fourniture de 6 véhicules d'intervention rapide du service d'aide médicale urgente (SAMU) pour les besoins de l'administration des services de secours.

description: 6 véhicules d'intervention rapide du service d'aide médicale urgente (SAMU) 2014-15

Administration des services de secours

street: 1, rue Robert Stümper

Mercedes Benz Luxembourg SA

street: 3, rue Nicolas Brosius


title: Repas scolaires.

description: Fournitures de repas scolaires 1.9.2014-31.8.2015.

Administration communale de Hesperange

street: 474, route de Thionville


name: Association momentanée Karolux / Wollschläger

name: Ministère du développement durable et des infrastructures

title: Fourniture de machines et d'outillages pour ateliers à exécuter dans l'intérêt du Lycée technique à Junglinster.

description: — fourniture d'équipements pour les besoins des ateliers électrotechniques, bois et métal, — fourniture d'équipements pour l'atelier du concierge, — fourniture de machines comme des perceuses, fraiseuses, scies, meuleuses, etc. de différentes types et tailles, — fourniture d'outillages et d'accessoires pour les besoins éducatifs.

street: 4, place de l'Europe


title: Ausführung von Bauleistungen für Außenfenster, Außentüren und Brandschutztüren.

description: Auftragsgegenstand: Für die Baumaßnahme CHEM – Umbau des Altbau AB2 in eine ambulante Onkologie auf E2 und eine Apotheke auf E4, Standort Esch-sur-Alzette beabsichtigt der Bauherr folgende Leistungen zu vergeben: — ca. 290 Außenfenster/Außentüren aus Aluminium — ca. 56 Brandschutztüren in verschieden Brandschutzklassen EI 30-s und EI 60-S.

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

street: Emile Mayrisch

METALICA S.A.

street: 20, rue Portland


name: Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP)

title: Appel à candidature – CHNP " De Park " – mission de coordination pilotage (IM0343-01).

description: Mission de coordination et de pilotage comportant la coordination de tous les intervenants, la direction de toutes les activités et s'étendant sur les périodes d'étude, de mise en soumission et de l'exécution du projet. L'enveloppe financière affectée au projet est de 22 millions EUR TTC, honoraires compris.

street: 17, avenue des Alliés


title: Attribution des travaux de distribution de repas.

title: Travaux de distribution de repas.

description: Soumission pour les travaux de distribution de repas à exécuter dans l'intérêt de la construction de la Restauration Université à Belval.

Luxcuisines Scheunert SARL

street: 2, op Huefdréisch


name: Direction de l'architecte de la ville de Luxembourg

title: Reconstruction en entreprise générale d'un bâtiment scolaire au site 2, rue Aloyse Kayser à Luxembourg-Belair.

description: Construction "clef en main" en entreprise générale.

street: 3 rue du Laboratoire


title: Fourniture d'un véhicule de transport avec caisse à ridelles et plate-forme de chargement hydraulique.


title: RFP 140008 Biosafety Cabinet.

description: Supply and commissioning of: 15 x Class 2B1 Biological Safety Cabinet (BSC) ensuring product, person and environmental protection and cleanliness A according EU-GMP and ISO 14644.

Top Class Product SARL

countryName: BE


title: Gare Pont Rouge – travaux caténaires. Les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) projettent la construction de la gare ferroviaire «Pont Rouge» le long de la ligne de chemin de fer de Luxembourg vers Dommeldange en contrebas du «Pont Grande-Duchesse Charlotte». Pour réaliser ce projet, il faudra adapter les installations caténaires. Ces adaptations vont se réaliser en plusieurs phases entre 2015 et 2017.

description: Construction d'un nouvel arrêt ferroviaire «Gare Pont Rouge» et d'un tracé à deux funiculaires avec deux arrêts comprenant: (Liste non exhaustive!) — Adaptations des installations caténaires existantes 2x25.000 VAC, — dépose et repose des caténaires, — installations des poutres autoporteuses en aval et en amont de la gare Pont Rouge, — adaptations des postes de traction sur la ligne. La ligne de chemin de fer restera en opération pendant toute la durée des travaux.

procurementMethodDetails: RESTRICTED


title: Autobus 13 m

title: Autobus de ligne

title: Autobus 18,75 m

description: 5 Autobus du type urbain de 18,75m avec 3 portes doubles en version régionale

title: Acquisition de 12 autobus pour le service activité voyageurs bus.

description: livraison de 7 autobus du type urbain de 13m avec 3 portes doubles en version régionale et de 5 autobus urbain de 18,75m avec 3 portes doubles en version régionale.

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

CFL – service activités voyageurs bus

street: 16, route de Thionville

Losch Truck Vant Bus SARL

street: ZI Bombicht


title: Travaux de parachèvement dans l'intérêt de la construction d'un nouveau bâtiment bibliothèque et conférence pour l'École privée Fieldgen à Luxembourg-Gare.

description: Travaux préparatoires et réfections: gros-oeuvre secondaire, cloisons et faux-plafonds en plaques de plâtre, cloisons et doublages en bois, peinture, chapes sèches et revêtements de sols, vitrerie et ferronnerie, portes intérieures en métal, portes intérieures en bois, cloisons vitrées en bois, plafonds tendus acoustiques, menuiserie intérieure bois.

awardCriteriaDetails: Prix: 100

Agedoc

street: 21, rue d'Anvers

Hubert Schmitt GmbH

countryName: DE


title: Nouvelle école centrale Beim Schlass à Bertrange.

description: Travaux de menuiserie extérieure et bardage. Travaux de menuiseries extérieures de type châssis et portes alu bois, triple vitrage. L'ensemble des châssis est équipé de stores extérieurs, en tissu, motorisés. Surface approximative à couvrir: 795 m2. Travaux de menuiseries extérieures de type façade mur rideau, alu bois, avec structure portante intérieure bois. Sur 2 étages. Pose aléatoire et profils aluminium extérieurs spéciaux. Une partie des murs rideaux est équipée de stores extérieurs, en tissu, motorisés. Surface approximative à couvrir: 290 m2. Travaux de bardages extérieurs et intérieurs isolés, de type bardage en zinc, plié. Surface approximative à couvrir: 1 355 m2. Début/durée des travaux: juillet 2015/160 jours ouvrables en phases.

Bureau Steinmetzdemeyer

street: 8 rue Malakoff


title: Fourniture et mise en service d'installations de commande et de contrôle pour le réchauffage d'aiguilles.

description: — fourniture et mise en service d'armoires modulaires et standardisées, équipées d'un automate programmable servant comme organe de régulation, destinées à être intégré dans un réseau Ethernet, — fourniture de pièces de rechange.

Power Panels

street: 12, rue de Bitbourg


description: Travaux de toiture plate. Travaux de toiture plate, isolée, végétale extensive sur toiture principale de l'école et du préau. La toiture plate principale étant une toiture cernée d'acrotère. La toiture du préau étant en pente, sans acrotère. Surface totale approximative à couvrir: 2 250 m2. Début / Durée des travaux: décembre 2015 / 70 jours ouvrables en phases.


title: Soumission publique — entreprise générale

title: Appel à manifestation d'intérêts – construction de la nouvelle école et du nouveau lycée français à Luxembourg – sélection des entreprises générales.

description: Construction de la nouvelle école et du nouveau lycée français à Luxembourg.

awardCriteriaDetails:
Prix: 70
Valeur technique: 30

École et lycée français du Luxembourg

street: 1, avenue Joseph Sax

Tralux

street: 156, route de Luxembourg


title: Déneigement du site de l'École Européenne Luxembourg 2

description: Le marché a pour objet l'épandage de sel, et le déblayage de la neige et/ou verglas du site de l'École Européenne Luxembourg II.

École européenne Luxembourg II

street: 6, rue Gaston Thorn


title: Travaux de parachèvement en entreprise générale partielle à exécuter dans l'intérêt du Lycée technique pour professions de santé à Bascharage.


name: Comptoir électronique luxembourgeois (CEL)

title: Attribution des travaux d'installation de dispositifs de Sécurité de la Maison de l'Innovation à Belval.

title: Travaux de câblage informatique de la maison de l'innovation à Belval.

description: Soumission pour les travaux, fournitures et installations du câblage informatique (fibre optique en vertical et cuivre en horizontal) à exécuter dans l'intérêt de l'exploitation de la maison de l'innovation à Belval. La maison de l'innovation dispose d'une surface de 15.000 m2.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll

street: 56-62, rue de Hollerich


title: Analyse fonctionnelle, architecture et cahier des charges

description: — reprendre la liste des exigences et faire le tour des utilisateurs pour creuser les besoins, — définition de l'architecture technique dans le respect de l'infrastructure existante, — rédaction d'un cahier des charges pour la réalisation du projet.

title: Assistance au dépouillement des offres

description: — analyser et évaluer les différentes offres remises pour le second marché, — documenter le processus de décision.

title: Accompagnement de la réalisation de la solution

description: Accompagner les travaux de conception et de réalisation du projet.

title: Projet recouvrement des impôts directs.

description: L'administration des contributions directes (ACD) utilise actuellement une application centrale complétée par une multitude d'applications annexes pour la fixation et le recouvrement des impôts directs, la gestion d'un certain nombre de dispositions légales et réglementaires à caractère non fiscal et pour la gestion de la comptabilité de l'État en ce qui concerne les recettes pour lesquelles l'ACD est compétente. Le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) est en charge de la gestion technique des besoins applicatifs de l'ACD. Les besoins applicatifs de l'ACD ont fortement évolué au cours des dernières années. L'application centrale ne doit donc pas seulement être retranscrite dans une nouvelle technologie mais aussi être adaptée aux besoins actuels tels que relevés lors d'une étude réalisée récemment, et complétée par les fonctionnalités actuellement couvertes par des solutions bureautiques «temporaires». L'appel aux candidatures présent concerne l'analyse fonctionnelle sur base de l'étude des besoins existante et la définition de l'architecture, la rédaction d'un cahier des charges pour la réalisation, l'assistance au dépouillement des offres du futur marché de conception et réalisation et l'accompagnement par la suite de ce second marché.

street: 560 rue de Neudorf

Association IBM/KPMG

street: 39, avenue John F. Kennedy


title: RFP 140001 Confocal Microscope.

description: Supply and commissioning of a confocal microscope for live cell imaging.

street: 162A, avenue de la Faïencerie


title: Appel de candidatures pour architectes et ingénieurs en vue de la conclusion de marchés négociés dans l'intérêt du Lycée technique pour professions de santé à Strassen et du Lycée Michel Rodange à Luxembourg.

description: Appel de candidatures relatif aux services en vue de la conclusion de marchés négociés dans l'intérêt : - de la construction du Lycée technique pour professions de santé à Strassen: 1) d'ingénierie génie civil et 2) d'ingénierie génie technique, - de la rénovation du Lycée Michel Rodange à Luxembourg: 1) d'architecte et 2) d'ingénierie génie technique. - Projet 1 : Lycée technique pour professions de santé à Strassen Construction comprenant des salles de classes normales et spéciales, structures d'accueil, de restauration scolaire, de sports, d'administration et un internat, d'une surface brute totale d'environ 40 000 m2. - Projet 2 : Lycée Michel Rodange à Luxembourg Rénovation et extension du lycée comprenant des salles de classe normales et spéciales, des structures d'accueil, de sports et d'administration, d'une surface brute d'environ 20 000 m2.

Administration des bâtiments publics

street: 10, rue du Saint-Esprit


title: Nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg — Bettembourg. Coordination de sécurité santé

title: Nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg Bettembourg – coordinateur de sécurité santé.

description: Les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) projettent la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à double voie de ca. 9 km entre Luxembourg et Bettembourg, y compris des ponts ferroviaires et des ponts routiers. Cet avis de marché a pour but l'appel à candidature pour la mission de coordinateur sécurité santé. Les prestations à fournir dans le cadre de la mission du Coordinateur dans le cadre du présent marché concernent la coordination de la politique de prévention des risques d'accidents et de maladies professionnelles. Le coordinateur devra se conformer aux stipulations du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. — lors de la conception du projet (phases d'études, études d'exécution, phases d'exécution), la préparation et l'élaboration des plans et dossiers d'adjudication (coordination du projet de l'ouvrage), — lors de la préparation et de la réalisation des travaux sur site (coordination sécurité et santé - chantier). La société doit disposer d'un effectif d'au moins deux personnes disposant d'un agrément ministériel luxembourgeois de coordinateur sécurité/santé de niveau C (les certificats d'agrément sont à fournir avec le dossier de candidature). Une plus ample description du domaine d'application est décrite sous CHAP. II 1.5. Les candidats devront en outre être disposés à travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants du projet. La mission du coordinateur a pour objet la prévention des accidents et la coordination des mesures de sécurité et de santé à prendre par le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre et les différentes entreprises occupées sur le chantier précité, conformément aux stipulations du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Pendant la phase «Projet» le coordinateur sécurité et santé devra: (liste non exhaustive) — planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, — coordonner la mise en œuvre, — établir les plans généraux de sécurité et de santé, — établir les plans d'intervention de secours, — établir des dossiers adaptés aux caractéristiques de l'ouvrage. Pendant la phase «Chantier» le coordinateur sécurité et santé devra: (liste non exhaustive), — coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité, — coordonner la mise en œuvre des dispositions pertinentes, — procéder aux adaptations éventuelles des plans généraux de sécurité et de santé et des plans d'intervention de secours, — assurer l'organisation entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités, — coordonner la surveillance de l'application correcte des procédures de travail, — veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Liste non exhaustive! La mission est à exercer en concertation et en étroite collaboration avec tous les intervenants du projet.

street: 9 Place de la Gare

BEST

street: 2, rue des Sapins


title: Ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. Travaux de génie civil en vue du renouvellement des installations de traction électrique.

description: Travaux de génie civil concernant la construction du poste de traction 303 à Hollerich.


name: Centre des technologies de l'information de l'État

title: Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour projets eGouvernement de l'État luxembourgeois.

description: Le marché consiste à assister le CTIE dans la réalisation de projets d'envergure dans le domaine du eGouvernement. pour ses différents clients. Un focus est mis sur les projets dans le domaine de documents administratifs sécurisés ainsi que dans le domaine de mise en place d'assistants de service via MyGuichet.

Professional Business Solutions

street: 35, rue de Bettembourg


name: Administration des services techniques de l'agriculture

title: A - enseignement fondamental

description: fourniture de fruits aux écoles fondamentales et quels autres écoles

title: B - enseignement secondaire

description: Fourniture de fruits aux écoles du secondaire et quelques autres écoles

title: Fruit for School 2014-2015

description: Fourniture de fruits au bénéfice de la communauté scolaire de certains établissements scolaires en deux lots distincts : A - enseignement fondamental B - enseignement secondaire Année scolaire 2014 - 2015

street: 16, route d'Esch


title: Prestations de services de transport "CAPABS" [Soin-N].

description: Prestations de services de transport en support des centres de soin dans la région "Nord" du Grand-duché de Luxembourg à exécuter dans l'intérêt du Transport Complémentaire d'Accessibilité pour Personnes A Besoins Spécifiques "Transport CAPABS".

Département des transports

street: 4, place de l'Europe


name: Dipl.-Ing. Foltin Fliesenverlegung Ges.m.b.H.

measure: electronicBids

name: Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 34

title: Construction d'une école cycle 1 avec hall de sports intégré travaux de gros-oeuvre béton et infrastructures

title: Construction d'une école cycle 1 et hall de sport intégré.

description: Travaux de gros oeuvre béton et infrastructures.

street: Muthgasse 62

countryName: AT

street: Fockygasse 39-41


title: Lot 1

title: Lots 2 et 3

title: Fourniture et montage de mobilier scolaire dans l'intérêt du nouveau centre de logopédie à Luxembourg.

description: — Mobilier pour 60 salles de classe, — mobilier administration pour 22 bureaux, — mobilier cantine pour 312 places, — mobilier conférence pour 88 places, — mobilier amphithéâtre pour 80 places, — mobilier zone d'attente. Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible du marché est de 20 jours ouvrables à débuter pour le 2e semestre 2015.


name: Hospices civils de la ville de Luxembourg

title: Services de nettoyage/de ménage et prestations accessoires optionnelles et non permanentes pour le compte de l'Hospice Civil de HAMM.

description: Services de nettoyage/de ménage et prestations accessoires optionnelles et non permanentes pour le compte de l'Hospice Civil de Hamm pour la période allant du 15.1.2015 au 14.1.2018.

street: 2, rue Englebert Neveu

Dussmann Service SÀRL

street: Zone Industrielle Bombicht


title: Fourniture de transformateurs de distribution triphasés 20/0,4kV

Koncar D et ST

street: Josipa Mokrovica

countryName: HR


name: Administration communale de la ville d'Ettelbruck

title: Construction d'une nouvelle Maison Relais à Ettelbruck.

description: Travaux de terrassement et de gros-œuvres; Envergure des travaux: terrassement +/-25 000 m³; Volume de construction +/- 23 000 m³.

street: place de l'Hôtel de Ville

Rinnen constructions

street: 25, Ëlwenterstrooss


title: Planung und Ausführung eines „Atelier Technique“ für den technischen Dienst der Gemeindeverwaltung Clervaux (Bauvolumen von ca. 8 900 m³ auf einer Grundstücksfläche von ca. 55 Ar).

description: Planung und Ausführung eines schlüsselfertigen „Atelier technique“ mit Außenanlagen für den technischen Dienst der Gemeindeverwaltung gemäß einer funktionalen Baubeschreibung, die präzise technische, architektonische und funktionale Spezifizierungen beinhaltet. Es erfolgt keine Aufteilung in Lose. Der Auftrag umfasst sämtliche Leistungen, die nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind.

Gemeindeverwaltung Clervaux

street: Château de Clervaux


title: Ausführung von Bauleistungen für Gerüstarbeiten.

description: Auftragsgegenstand: Für die Baumaßnahme CHEM – Umbau des Altbau AB2 in eine ambulante Onkologie auf E2 und eine Apotheke auf E4, Standort Esch-sur-Alzette beabsichtigt der Bauherr folgende Leistungen zu vergeben: — ca. 4 500 m² Gerüst aufstellen/demontieren und Vorhalten.

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

street: Emile Mayrisch

Echo-Location

street: 13, rue de Kayl


title: Travaux de menuiserie intérieure — mobilier sur mesure.

description: Travaux de menuiserie intérieure – mobilier sur mesure.

Schreinerei Vincent Messerich

street: ZAER Op de Héi


description: Construction d'un hall de sport à Frisange Travaux de carrelages Quantité ou étendue globale, envergure des travaux : - Chape au ciment : 400 m² - Enduit mural à la chaux-ciment : 1.150 m² - Enduit mural à la chaux-ciment surfacée lisse : 170 m² - Carrelage de sol : 400 m² - Carrelage mural : 1.150 m²

Administration communale de Frisange

street: 10, rue de Mondorf


title: Véhicule d'intervention du type HLF20

description: Fourniture d'un véhicule d'intervention du type " HLF20 " pour les besoins du service d'incendie et de sauvetage de la Commune de Wormeldange.

Administration communale de Wormeldange

street: 95 Rue Principale


title: IRM pour petits animaux.

description: Fourniture et installation d'un système compact d'imagerie par résonance magnétique petits animaux pour la validation préclinique et la recherche expérimentale.

Centre de recherche public santé

street: 84, val Fleuri

MR Solutions

countryName: UK


title: Attribution des travaux de resserrage coupe-feu de la maison du nombre et de la maison des arts et des étudiants à Belval.

title: Travaux de resserrage coupe-feu de la Maison du Nombre et de la Maison des Arts et des Étudiants à Belval.

description: Soumission des travaux de resserrage coupe-feu à réaliser dans le cadre de la construction de la Maison du Nombre et de la Maison des Arts et des Étudiants à Belval.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll

Bilfinger R & M Ausbau

street: 17, rue Edmond Reuter


title: Travaux de chapes et sols coulés.

description: Travaux de chapes et sols coulés dans le cadre de la construction d'un nouvel internat avec parking à Ettelbruck.

awardCriteriaDetails:
Entreprise, capacité économique: 5
Entreprise, capacité technique: 5
Références de projets semblables: 30
Prix de l'offre: 35
Délai: 5
Effectif: 10
Matériaux: 5
Produits: 5


title: Soumission relative aux travaux de chape dans le cadre de construction de la Maison Relais "Op Hudelen" à Schifflange.

description: Envergure des travaux: - Isolation thermique: 730 m2 - Isolation acoustique: 2.970 m2 - Chape: 2.970 m2 Début prévisionnel des travaux: decembre 2014 Fin prévisionnelle des travaux: mars 2015

Administration communale de Schifflange

street: BP 11

Bati-Chapes SARL

street: ZA rue de Sanem


description: Construction d'un hall de sport à Frisange Travaux de façades isolantes Quantité ou étendue globale, envergure des travaux : - Échafaudage : 1 130 m² - Panneaux isolants en laine de roche : 1 130 m² - Enduit de base : 1 130 m² - Enduit de finition : 1 130 m² - Peinture de finition : 1 130 m² - Jointe de dilatation : 150 m' - Profils de finition : 200 m'


title: Réseau ferré luxembourgeois. Transport, élimination et traitement de déblais pollués provenant de chantiers du réseau ferré luxembourgeois.

description: Les travaux à réaliser comprennent notamment : — la fourniture, la mise à disposition et l'évacuation pour l'ensemble du personnel intervenant dans le cadre du présent marché, des équipements de protection individuels en conformité avec le plan d'assainissement et l'analyse des risques ; — la mise à disposition de containers ou camions appropriés pour le transport de déblais pollués, y compris toutes protections nécessaires, — le transport par un transporteur agréé des déblais pollués vers les centres de traitement ou décharges appropriés, — le traitement des déblais pollués, y compris tous les frais, taxes et analyses d'acceptation, — le tri, le broyage ou certaines autres opérations préalables à réaliser sur chantier avant évacuation des déblais, — la rédaction et la fourniture des certificats d'élimination, ainsi que tous les documents à fournir aux autorités compétentes.

street: 9 Place de la Gare

AM Steichen Environnement/Transass

street: 1, rue du Moulin


title: Attribution de la fourniture et pose de rayonnages fixes de la Bibliothèque Universitaire transitoire pour le compte de l'université du Luxembourg à Belval

title: Fourniture et pose de rayonnages fixes de la bibliothèque universitaire transitoire pour le compte de l'université du Luxembourg à Belval.

description: Soumission pour la fourniture et la pose de rayonnages fixes à exécuter dans la maison des sciences Humaines à Belval.

Schuz Benelux BVBA

street: Appelweg 94/C


title: Attribution des travaux d'installations électriques à basse tension et courant faible spécifique pour l'installation de cuisine restaurant.

title: Travaux d'installations électriques à basse tension et courant faible spécifique pour l'installation de cuisine restaurant.

description: Soumission pour les travaux d'installations électriques à basse tension et courant faible spécifique pour l'installation de cuisine restaurant à exécuter dans l'intérêt de la construction de la Restauration Université à Belval.

Cofely Solelec SA

street: 371 route de Belval


name: Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN)


title: Travaux de facades à exécuter dans le cadre de la construction d'un nouvel internat avec parking couvert.

Plafa SÀRL

street: 15, rue du Golf


title: VE 5000 Aussenanlagen

title: VE 5000 Außenanlagen

description: VE 5000 Außenanlagen — ca. 7 350 m² Grünfläche anlegen, davon ca. 6 000 m² Rasenfläche — ca. 23 Stück Baumpflanzungen, ca. 450 m' Heckenpflanzungen — ca. 1 700 m³ Mutterboden liefern und einbauen — ca. 2 100 m³ Schotter neu einbringen — ca. 1 600 m² Rasengittersteine verlegen — ca. 700 m' Randeinfassungen — ca. 75 m² bestehenden Straßenbelag entfernen — ca. 35 m' KG-Rohrleitungen mit Begleitheizung verlegen — ca. 450 m² wassergebundene Decke herstellen — ca. 2 350 m² großformatige Betonpflastersteine verlegen — ca. 65 m² Natursteintreppenbeläge verlegen — ca. 100 m² Betonwerksteinbeläge verlegen — 8 Stk Außenmobiliar, 10 Stk Abfallbehälter, 10 Stk Poller, 10 Stk Fahrradparksysteme — ca. 40 m³ Betonfundamente für Leuchten, Beschilderung und Schrankenanlagen

Centre Hospitalier de Luxembourg

street: 4, rue Barblé


title: Ligne 5

description: Trajet : Consthum - Holzthum - Schinker - Parc Housen Envergure : +- 2.720 km/année scolaire

title: Ligne 6

description: Trajet : Bivels - Stolzembourg - Putscheid - Parc Housen Envergure : +- 5.760 km / année scolaire.

title: Ligne 7

description: Trajet : Gralingen - Merscheid - Weiler - Wahlhausen - Parc Housen Envergure : +- 4.080 km / année scolaire.

title: Ligne 8

description: Trajet : Groesteen - Poul - Nachtmanderscheid - Wahlhausen - Parc Housen Envergure : +- 4.600 km / année scolaire.

title: Transport scolaire du centre scolaire "Parc Housen" à partir de l'année scolaire 2014/2015

description: 4 lignes du transport scolaire du centre scolaire "Parc Housen" à partir de l'année scolaire 2014/2015.

Syndicat intercommunal Sispolo

street: 35, Haaptstrooss


title: 6 fourgonnettes vitrées

title: 2 fourgons tôlés

title: 2 minibus

title: 5 lames chasse-neiges

title: 2 épandeuses pour fondants liquides 12 m³

description: 2 épandeuses pour fondants liquides 12m³

title: 1 épandeuse de sel 5 m³

description: 2 épandeuses de sel de 5m³ resp. 8m³

title: 4 épandeuses de sel de 3 resp. 5 m³

description: 4 épandeuses de sel de 3m³ resp. 5m³

title: 1 tracteur agricole 90 kW

description: 1 tracteur agricole catégorie 10to, 90 kW

title: 1 voiture combi 4 x 4

description: 1 voiture combi 4x4

title: 1 fourgonnette vitrée boîte automatique

description: 1 fourgonnette vitrée équipée d'une boîte automatique

title: 1 camionnette 5to

description: 1 camionnette à double cabine 5to

title: 1 véhicule genre minibus 4x4

description: 1 véhicule genre "minibus 4x4"

title: 1 camion 13,5 t

description: 1 camion ±13to avec accessoires

title: 1 camion équipé d'un système de rinçage d'asphalte

title: 2 camions équipés d'un élévateur hydraulique avec nacelle de travail

title: Acquisition de camions, camionnettes, minibus, fourgons, tracteurs et épandeuses.

street: 4, place de l'Europe


title: Attribution des travaux de carrelage à exécuter dans l'intérêt de la maison du nombre et de la maison des arts et des étudiants à Belval

title: Travaux de carrelage à exécuter dans l'intérêt de la Maison du Nombre et de la Maison des Arts et des Étudiants à Belval

description: Soumission des travaux de carrelage à réaliser dans le cadre de la construction de la maison du nombre et de la maison des arts et des étudiants à Belval.


title: Services de consultance dans le cadre du projet IAM au sein du Centre des technologies de l'information de l'Etat

title: Services de consultance dans le cadre du projet IAM au sein du Centre des technologies de l'information de l'État.

description: Le marché consiste dans la mise à disposition d'un expert chargé d'assistance à la Division Sécurité et Audit (DSA) dans le cadre du projet<< Identity et Access Management >> IAM au niveau de l'Etat.

street: 560 rue de Neudorf

Gavia Consult SA

street: 44, boulevard Grand-Duchesse Charlotte


title: Construction d'une école cycle-1 et hall de sport intégré travaux de gros-œuvre bois, menuiserie extérieure et couverture

title: Construction d'une école cycle-1 et hall de sport intégré. Travaux de gros-œuvre bois, menuiserie extérieure et couverture.

Commune de Contern

street: 4, place de la Mairie

Steffen Holzbau SA

street: 11, rue de Flaxweiler


title: Attribution pour les travaux de menuiseries métalliques et bardages à exécuter dans l'intérêt de la Maison du livre à Belval

title: Travaux de menuiseries métalliques et bardages.

description: Soumission pour les travaux de menuiseries métalliques et bardages à exécuter dans l'intérêt de la Maison du Livre à Belval.

Sermelux S.A.

street: Zone industrielle


title: Support à l'industrialisation et à l'exploitation de la documentation des processus

description: Le projet a deux objectifs principaux: 1. documenter l'ensemble des processus identifiés dans la cartographie de la CNS (métier, support et pilotage), selon la démarche CNS et les conventions de modélisation PMC (tous deux remis et explicités après adjudication), 2. approfondir la documentation de processus pour lesquels des améliorations et analyses seront recherchées.

Caisse nationale de santé

street: 125 route d'Esch


title: Attribution des travaux de pose de maçonnerie de parement en Klinker

title: Travaux de pose de maçonnerie de parement en Klinker.

description: Soumission relative aux travaux de pose d'une façade en briques de parement de type Klinker dans la cadre de la construction de la Halle d'essais Ingénieurs à Belval.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll


title: Nettoyage des bâtiments communaux.

description: Prestations de nettoyage des bâtiments communaux du 1.9.2014 au 31.8.2017.

Commune de Weiler-la-Tour

street: 7, rue du Schlammestee


title: Mission de contrôle technique à exécuter dans l'intérêt de la construction de la 5e extension du Palais de la Cour de justice de l'Union européenne.


title: Livraison et montage d'un ascenseur-personnes.

description: Livraison et montage d'un ascenseur-personnes dans le cadre de la construction d'un nouvel internat avec parking couvert à Ettelbruck.


title: Beauftragung planungs- und ausführungsbegleitender Beratungsleistungen auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) im Rahmen des Neubauprojektes „Südspidol“ – CHEM + Centre François Baclesse.

description: Als öffentlicher Mittelgeber zur Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt sich der Luxemburgische Staat finanziell und fachlich an der Realisierung von Krankenhausum- und -Neubauten in Luxemburg. Da in den kommenden Jahren die Planung und Realisierung der oben aufgeführten Krankenhausprojekte angestrebt wird, um den geänderten Rahmen- und Strukturbedingungen sowie dem (medizin-)technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, wird beabsichtigt fachliche, objektive und kompetente (ausführliche) Beratungsleistungen zur Unterstützung des Gesundheitsministeriums im Rahmen seiner Prüf- und Genehmigungsleistungen zu vergeben. Ziel ist die Gewährleistung der fach- und bedarfsgerechten, funktionellen und wirtschaftlichen Umsetzung des benannten Krankenhausprojektes auf Basis aktueller Gesetzgebungen sowie nationaler, internationaler und europäischer Standards. Wesentliche Bestandteile der projektbegleitenden Beratungsleistung bestehen neben der ministeriellen Mitbestimmung bei Umfang, Angemessenheit, Funktionalität und Qualität sowie bei den Betriebsabläufen der beabsichtigten Baumaßnahmen, in der Überprüfung eines sorgsamen und zweckmäßigen Umgangs mit den gewährten öffentlichen Fördermitteln während den jeweiligen Projektierungsphasen (Beachtung einer sparsamen Mittelverwendung). Für die vorbenannten Beratungsleistungen existiert bereits ein Leistungsbild, das den ausgewählten Bietern in der zweiten Stufe des Verfahrens zur Angebotskalkulation zur Verfügung gestellt wird. Die Beratungsleistungen umfassen keine planerischen Leistungen sondern u.a. die Bewertung der durch das Krankenhaus zur Genehmigung vorgelegten Projektdaten nach DIN 276, DIN 277 sowie DIN 13080. Die Erstellung der Planung inkl. weiterer Dokumente erfolgt durch das direkt vom Krankenhaus beauftragte Projektteam (Projektsteuerung, (Fach-)Planer, Gutachter, etc.). Die Beratungsleistung setzt sich aus zwei hauptsächlichen Beratungsfeldern zusammen die projektbezogen und stufenweise beauftragt werden: — Beurteilung der Objektplanung (siehe separate Auftragsbekanntmachung zur Objektplanung), — Beurteilung der Planung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Die ausgeschriebene Beratungsleistung zur Beurteilung der Planung der technischen Gebäudeausrüstung ist in Bezug auf die Inhalte der KGr. 200 und 400 (exkl. KGr. 474) nach DIN 276 zu erbringen. Im Rahmen seines Auftrages hat sich der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber sowie weiteren Beratern abzustimmen und Teile der zu erbringenden Leistungen so mit diesen zu koordinieren, dass die Ergebnisse aufeinander abgestimmt und je nach Anforderung gemeinsam zusammengestellt und dokumentiert werden.

awardCriteriaDetails:
Darstellung der Bearbeitungskonzepte: 25
Nutzung/Ableitung von Kennwerten: 25
Darstellung der Fachkenntnisse: 20
Leistungs- und Honorarangebot: 20
Zusätzliche, ergänzende Leistungen auf Nachweis: 5
Präsentation: 5

Ministère de la Santé

street: Allée Marconi

Biege WPW Consult/Witsch + Partner

street: Feldstraße 40


name: Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI)

title: REPORTING ET CONSULTANCE FINANCIÉRE

description: Le SIGI a décidé de réaliser un cahier des charges pour donner une assistance à son équipe FINANCE sous forme de deux spécialistes dans les domaines finances et comptabilité. Le SIGI demande une réponse avec du personnel présent sur le site de Contern.

street: 6, rue de l'Étang


title: Aire de jeux thématique «Aéroport»

description: Fourniture de différents engins de jeux Pos.2.

title: Différents engins de jeux en inox.Pos.3,4,5

title: Mur à escalader. Pos.6

title: Fourniture d'engins de jeux.

description: Fourniture d'engins de jeux.

Service des parcs

street: 132, rue de Reckenthal


title: Pré-information: équipement mobilier des bureaux du CEPS dans la Maison des Sciences Humaines à Belval.


name: Commission de surveillance du secteur financier

title: Fourniture d'éléments de réseaux actifs et des services associés.

description: La fourniture, l'installation, l'intégration, la mise en service, la réception et la maintenance des nouvelles infrastructures de réseaux actifs de la CSSF.

street: 110, route d'Arlon

Dimension Data Luxembourg PSF SA

street: 89D, rue Pafebruch, West Side Village


title: Nouvelle école centrale Beim Schlass à Bertrange.

description: Travaux de façade isolante. Travaux de façade isolante, avec enduit de finition (surfaces verticales et horizontales à couvrir). Surfaces totales approximatives à traiter: 780 m2. Début/durée des travaux: janvier 2016 /80 jours ouvrables en phases.

Bureau Steinmetzdemeyer

street: 8 rue Malakoff


title: Prestations de services de transport "CAPABS" [Scol-C/IDV].

description: Prestations de services de transport en support des établissements IDV dans la région "Centre" du Grand-duché de Luxembourg à exécuter dans l'intérêt du Transport Complémentaire d'Accessibilité pour Personnes A Besoins Spécifiques "Transport CAPABS".


title: Attribution des travaux d'équipements de cuisine.

title: Travaux d'équipements de cuisine.

description: Soumission pour les travaux d'équipements de cuisine à exécuter dans l'intérêt de la construction de la restauration université à Belval.

Juckem Josy Maison SARL

street: ZI rue de l'Industrie


title: Prestation de services de gardiennage et de surveillance des locaux occupés par la Chambre des Députés

description: L'objet du présent marché consiste en la fourniture de prestations de surveillance et de gardiennage des bâtiments occupés par la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément l'Hôtel de la Chambre sis 19, rue du Marché-aux-Herbes, le bâtiment Printz-Richard sis 23, rue du Marché-aux-Herbes occupé par l'administration parlementaire ainsi que la maison Wiltheim sise 26, rue du Marché-aux-Herbes également occupée par l'administration parlementaire.Ces prestations comprennent notamment une présence sur site du bâtiment Printz-Richard (24h/24,7j/7)

Chambre des députés

street: 23 rue du Marché-aux-Herbes


name: Syndicat pour le transport intercommunal de personnes dans le canton d'Esch-sur-Alzette

title: Acquisition d'autobus de ligne TICE 2015.

description: Acquisition de 9 autobus complets 12m, plancher surbaissé, 2 essieux, 3 portes et moteur CNG.

street: 290, boulevard Charles de Gaule


title: Travaux de revêtement de sol - parquet en bois dans l'intérêt de la rénovation du Centre Marienthal.

description: — travaux de portes métalliques (coupe-feu comprises): 25 unités, — travaux de portes bois mélaminé (coupe-feu comprises): 67 unités, — travaux de portes bois vitrée: 18 unités, — système de gestion de cylindres pour cylindres électroniques: 59 unités, — cylindres électroniques, — mobilier sur mesure comprenant: — tables de 6 à 8 places: 27 unités, — bancs de 3 à 4 places: 54 unités, — lits superposés avec colonne de rangements-penderies: 30 unités, — penderies: 12 unités, — grandes armoires de rangement: 3 unités, — bibliothèque: 1 unité, Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible du marché est de 75 jours ouvrables à débuter au courant du 2e semestre 2015.

Administration des bâtiments publics

street: 10, rue du Saint-Esprit


title: Travaux de modernisation et de mise en conformité des installations électriques à exécuter dans l'intérêt du Musée national d'histoire naturelle à Luxembourg.

description: Tableaux secondaires : 6 pièces Chemins à câbles : env. 2 200 m Câbles : env. 39 000 m Luminaires : env. 610 pièces Interrupteurs et prises : env. 1 080 pièces 1 Centrale d'éclairage de secours avec env. 240 luminaires de secours 1 Centrale incendie avec env. 120 détecteurs 1 Centrale de sonorisation avec 45 haut-parleurs 1 Système vidéosurveillance avec 10 vidéo-cameras 1 Système visiteurs musée Compartimentages coupe-feu : env. 220 pièces Portes coupe-feu : 6 pièces Cloisons légères F90 : env. 50 qm Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible du marché est de 225 jours ouvrables (par intermittence) à débuter au courant du 2e semestre 2014.

street: 4, place de l'Europe


name: Association momentanée TEC Équipements / Éclairage Jos Ries

title: Installations électriques dans l'intérêt de la transformation et assainissement des maisons 6, 10 et 12 de l'Administration des bâtiments publics.

description: Nouvelle installation électrique dans une maison historique existante sise à 6, rue du Saint-Esprit et mise en état de l'installation électrique existante de 2 maisons historiques, sis à 6 et 10, rue du Saint-Esprit Les travaux sont adjugés à prix unitaire. La durée prévisible des travaux est de 150 jours ouvrables en plusieurs phases. Début prévisionnel du chantier: fin 2014.


title: Fourniture de pierre naturelle - dallage et pièces spéciales en granit jaune Projet: réaménagement de la Vieille Ville.

description: Fourniture de pierre naturelle - dallage et pièces spéciales en granit jaune. Projet: réaménagement de la Vieille Ville.

Direction génie civil — constructions

street: 3, rue du Laboratoire


name: Service des Infrastructures et de la Logistique

title: RFP 140009 Incubators.

description: Supply and commissioning of: Position 1: 22 (twenty-two) x CO2 incubators, Position 2: 7 (seven) x multi-gas incubators, Position 3: accessories.

street: 162A, avenue de la Faïencerie


title: Prestations de services de transports en support du Centre socio-éducatif de l'État du Grand-duché de Luxembourg à exécuter dans l'intérêt des bénéficiaires du Centre socio-éducatif de l'État à Dreiborn


title: Travaux de chape et préchape de la Maison du nombre et de la Maison des arts et des étudiants à Belval.

description: Soumission des travaux de chape et préchape à réaliser dans le cadre de la construction de la Maison du nombre et de la Maison des arts et des étudiants à Belval.


title: Attribution de la fourniture de rayonnages mobiles pour le compte de l'université du Luxembourg à Belval

title: Fourniture de rayonnages mobiles pour le compte de l'université du Luxembourg à Belval.

description: Soumission pour la fourniture et la pose de rayonnages mobiles à exécuter dans la Maison du savoir à Belval.

Bruynzeel Storage Systems NV/SA

street: B.50 Heisel Esplanade Heysel


title: Travaux d'installation de chauffage et sanitaire à exécuter dans l'intérêt du Lycée classique d'Echternach - transformation de l'aile Gendarmerie en salles de classe

description: — Installation de 3 chaudières: 2 x 920 kW; 1 x 640 kW, — collecteurs et 34 pompes, — 4 stations d'échange, — 199 radiateurs, — régulation ca. 360 points, — tuyauterie ca. 2'860 m, — 3 groupes de ventilation : 150 m³/h; 160m³/h; 660 m³/h, — 58 appareils sanitaires — canalisations ca 1'105 m, Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible du marché est de 195 jours ouvrables à débuter au courant du 2e semestre 2014.


title: Fourniture et mise en place d'équipements de laboratoires dans l'intérêt du Lycée technique pour professions de santé à Bascharage.

description: Équipements : - 1 salle de science " Physique ", - 2 salles de science " Chimie ", - 1 salle de préparation " Physique ", - 1 salle de préparation " Chimie ", - 1 salle d'enseignement clinique. Aménagements : - 8 tables d'expériences, - 24 tables d'expériences avec 12 éviers, - 3 postes de travail d'enseignants, - 2 hottes d'aspiration, - meubles de rangement, - installations de gaz, - 2 armoires pour bouteilles de gaz, - installation air comprimé et aspiration pour salle d'enseignement clinique, Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible des travaux est 30 jours ouvrables. Début prévisionnel du chantier : 1er trimestre 2015.


title: Construction d'une école cycle-1 avec hall de sports intégré travaux de terrassement et de blindage

title: Construction d'une école cycle 1 avec hall de sport intégré. Travaux de terrassement et de blindage.

description: Travaux de terrassement et de blindage.

Commune de Contern

street: 4, place de la Mairie

Costantini SA

street: BP 95


title: Acquisition carburant diesel TICE 2014.

description: Acquisition de ca 1 300 000 litres de diesel pour notre flotte d'autobus pour une période de ca 12 mois.

Syndicat des TICE

street: 290, boulevard Charles de Gaulle

Calpam Luxembourg

street: 14, rue de l'Industrie


name: infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

title: Enquête sur les forces de travail 2015-2017.

description: Mise en oeuvre d'un système mixte CATI / CAWI dans le cadre de l'enquête sur les forces de travail (EFT) pour la période du 1.12.2014 au 31.12.2017

awardCriteriaDetails:
L'infrastructure et les moyens humains: 10
La qualité du personnel affecté à la prestation et plus spécifiquement en matière de méthodologie d'enquête par téléphone et d'enquête en ligne: 30
L'expérience antérieure dans le domaine des enquêtes sur l'emploi et la population active: 20
Le prix total de la prestation: 40

Statec

street: 13, rue Erasme

street: Friedrich-Wilhelm-Str. 18


title: Fourniture de transformateurs de distribution triphasés 20/0,4kV


title: Bâtiment Carrefour-lot 05: travaux d'installations HVAC/sanitaires/Sprinklage.

description: — 1850 éléments de régulation (sondes température, humidité, vanne motorisée, etc.), — 28 centrales avec programmation libre et communication BAC-NET, — 28 tableaux électriques, — 86 régulateurs décentralisés, — 52 000 m de câbles divers, — 1 gestion technique centralisée avec communication BAC-NET, — 1 ensemble de resserrage coupe-feu pour passage de câbles. Les travaux sont adjugés en entreprise générale partielle et à prix unitaires.

Service immobilier

street: 34-40, avenue de la Porte Neuve

S+B Inbau

street: 13, route de Diekirch


name: Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

title: Centre de remisage et de maintenance-phase 2

description: Fourniture de +/- 46 passerell mobile d'accès (dimensions plate-forme: hauteur = 550-2200mm, longeur = 1000/1600mm).

street: 9, place de la gare

name: Service gestion infrastructure. Division planification ressources


name: Ministère du développement durable et des infrastructures

title: Travaux d'installation de silos à sel, production et stockage de saumure à exécuter dans l'intérêt de la construction d'un dépôt pour l'Administration des Ponts & Chaussées à Mersch.

description: 2 silos pour le stockage de sel d'une capacité de 250 m3 chacun. 1 station de remplissage pneumatique. 1 préparateur de saumure (NaCl) d'une capacité minimum de 10 m3. 1 cuve de stockage de saumure (NaCl) d'une capacité de 20 m3. 2 cuves de stockage de chlorure de calcium (CaCl2) d'une capacité de 40 m3. 2 stations de pompage CaCl2. Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires.. La durée prévisible des travaux est de 40 jours ouvrables,par intermittence, à débuter au courant du 2e trimestre 2015.


name: Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC)

description: Soumission pour la collecte et le transport de déchets ménagers ultimes, de déchets encombrants et de déchets organiques.

street: Friidhaff

Lamesch SA

street: 12, zone industrielle Wolser 2


title: Fourniture de tubes DN700 en acier au carbone destinés au transport d'eau potable.

title: Fourniture de tubes DN700 en acier.

IBA Halberg GmbH

street: ZI Scheleck I


title: Réseau ferré luxembourgeois. Rénovation des équipements aux quais.

description: Réseau ferré luxembourgeois. Contra-cadre relatif à la confection des fondations pour les abris respectivement les installations d'informations et rénovation des équipements aux quais.

street: 9 Place de la Gare

Balter Bauunternehmung

street: 14 rue Jean-Baptiste Nothomb


name: Association momentanée Technilux/Gardula/Leglux (mandataire Technilux)

title: Travaux de menuiseries en bois, parquet, faux-plafonds métalliques, menuiseries aluminium, serrurerie à exécuter dans l'intérêt du lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette.

street: 4, place de l'Europe


name: Association momentanée Design carrelages / Eurolux carrelages

title: Travaux de chapes et de carrelages dans l'intérêt de la rénovation du Centre Marienthal.


name: Arendt Alex SA Constructions Métalliques

title: Réseau ferré luxembourgeois. Contrat-cadre pour la confection, la fourniture et la pose de passages de service sur les voies ferrées.

street: Boîte postale 22


title: Attribution de la fourniture de mobilier bureautique pour le compte de l'Université du Luxembourg à Belval

title: Fourniture de mobilier bureautique pour le compte de l'Université du Luxembourg à Belval.

description: Soumission pour la fourniture et la pose d'équipement mobilier bureautique à exécuter dans la Maison du Savoir à Belval.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll

Sedus SPRL

street: 58-2 Korte Massemensesteenweg


title: Prestations de services de transport "CAPABS" [Trav-S].

description: Prestations de services de transport en support des établissements de travail spécialisés dans la région "Sud" du Grand-duché de Luxembourg à exécuter dans l'intérêt du Transport Complémentaire d'Accessibilité pour Personnes A Besoins Spécifiques "Transport CAPABS".


title: Nouvelle Piscine et Salle de sports école L. Schmit.

description: Travaux de menuiserie métallique. Travaux de vitrerie. Travaux de serrurerie.

Administration communale de Schifflange

street: BP 11


title: Ausführung von Bauleistungen für den Rohbau (Abrissarbeiten, Betonarbeiten, Betonsanierungsmaßnahmen, Deckenverstärkungsarbeiten, Außenanlagen)

title: Ausführung von Bauleistungen für den Rohbau (Abrissarbeiten, Betonarbeiten, Betonsanierungsmassnahmen, Deckenverstärkungsarbeiten, Außenanlagen).

description: Auftragsgegenstand: Für die Baumaßnahme CHEM – Umbau des Altbau AB2 in eine ambulante Onkologie auf E2 und eine Apotheke auf E4, Standort Esch-sur-Alzette beabsichtigt der Bauherr folgende Leistungen zu vergeben: — ca. 250 m² Verstärkung von Betondecken, — ca. 80 m³ Beton, — ca. 7 to Bewehrungsstahl, — ca. 320 Stck. Außenfenster demontieren, — ca. 1 900 m² weiche Bodenbeläge entsorgen, — ca. 3 500 m² Abhangdecke aus Mineralfaser demontieren und entsorgen, — ca. 250 m³ Abriss von Mauerwerk, Beton, Gipskartonwände, — ca. 250 m² Betonreparaturarbeiten.

Centre Hospitalier Emile Mayrisch

street: Emile Mayrisch

Perrard

street: 94, rue du Grünewald


title: Arrêt Sandweiler-Contern

description: Les chemins de fer Luxembourgeois prévoient de construire un nouvel arrêt ferroviaire à Sandweiler Contern. Cet avis de marché a pour but l'appel à candidature pour la partie des travaux électriques. Étendue du marché: Basse tension et courant faible: — Fourniture, pose et mise en service d'un TGBT (tableau général basse tension), — Pose et mise en service de mâts d'éclairage pour les quais, — Fourniture, pose et mise en service de mâts d'éclairage pour le parking, — Fourniture, pose et mise en service de luminaires pour abris, — Fourniture, pose et mise en service de luminaires pour sous terrains et escalier d'accès — Travaux de câblage basse tension, courant faible, système CCTV (Closed Circuit TeleVision), équipements de quais tel que bornes SOS, horloge, téléaffichage, sonorisation, installations de télécommunication etc. — Fourniture pose et mise en service d'un contrôle d'accès y inclus lecteurs, concentrateurs et câblage, — Transmission des alarmes via GTC (gestion technique centralisée).

title: Nouveaux arrêts ferroviaires à Cents-Hamm et Sandweiler-Contern. Travaux d'installation d'ascenseurs.

title: Nouveaux arrêts ferroviaires à Cents-Hamm et Sandweiler-Contern. Travaux d'installations électrotechniques MT,BT,CF et sanitaire.

title: Arrêt cents

description: Les chemins de fer Luxembourgeois prévoient de construire un nouvel arrêt ferroviaire à cents. Cet avis de marché a pour but l'appel à candidature pour la partie des travaux électriques. Étendue du marché: Moyenne tension: Fourniture pose et mise en service d'un transformateur MT-BT (moyenne tension – basse tension) y inclus cellules. Basse tension et courant faible: — Fourniture, pose et mise en service d'un TGBT (tableau général basse tension). — Pose et mise en service de mâts d'éclairage pour les quais. — Fourniture, pose et mise en service de mâts d'éclairage pour le parking. — Fourniture, pose et mise en service de luminaires pour abris. — Fourniture, pose et mise en service de luminaires pour sous terrains et escalier d'accès. — Travaux de câblage basse tension, courant faible, système CCTV (Closed Circuit TeleVision), équipements de quais tel que bornes SOS, horloge, téléaffichage, sonorisation, installations de télécommunication etc. — Fourniture pose et mise en service d'un contrôle d'accès y inclus lecteurs, concentrateurs et câblage. — Transmission des alarmes via GTC (gestion technique centralisée).

title: Mise à double voie du tronçon de ligne entre Hamm (Pulvermühle) et Sandweiler. Nouveaux arrêts ferroviaires à Cents-Hamm et Sandweiler-Contern.

KONE Luxembourg SARL

street: route de Bettembourg

AM Fournié Grospaud — City Electric

street: 71, rue de Merl


title: Repas sur roues 2013-2016.

description: Préparation et fourniture de repas pour personnes âgées.

awardCriteriaDetails:
Originalité: 2
Organisation: 3
Expériences antérieures: 4
Développement durable: 20
Logistique: 16
Profil interlocuteurs: 5
Professionnalisme: 14
Concept nutritionnel: 12
Document: 6
Conformité: 8
Documentation: 2
Analyse: 8

Commune de Bettembourg

street: 13, rue du Château

Dussmann Catering SARL

street: ZI Bombicht


title: Ausführung von Bauleistungen für eine Wärmedämmfassade.

description: Für die Baumaßnahme CHEM – Umbau des Altbau AB2 in eine ambulante Onkologie auf E2 und eine Apotheke auf E4, Standort Esch-sur-Alzette beabsichtigt der Bauherr folgende Leistungen zu vergeben: — ca. 3 000 m² Wärmedämmfassade.

DE LORENZI S.àr.l.

street: 14, rue des Remparts


title: Attribution de l'appel de candidature pour l'équipement audiovisuel du grand auditoire de la Maison du Savoir à Belval

title: Appel de candidature pour l'équipement audiovisuel du grand auditoire de la Maison du Savoir à Belval.

description: Appel de candidature en vue d'un marché négocié pour l'équipement audio-visuel du grand auditoire de la Maison du Savoir comprenant la conception, l'installation, l'établissement des schémas de principe, schémas de câblage, la fourniture et l'installation de l'équipement audio-visuel, la configuration de la matrice audio-vidéo ainsi que la programmation de scénarios d'utilisation.

Studiotech SA

street: Houtweg 7


title: Construction d'un nouvel internat avec parking couvert — travaux de carrelage.

description: Travaux de carrelage.

Carrelages Willy Pütz

street: 8-10, rue de la Gare


title: Ausführung von Bauleistungen für Technische Anlagen HVAC/Sanitär.

description: Für die Baumaßnahme CHEM – Umbau des Altbau AB2 in eine ambulante Onkologie auf E2 und eine Apotheke auf E4, Standort Esch-sur-Alzette beabsichtigt der Bauherr folgende Leistungen zu vergeben: — Liefern und Montieren von Abwasserleitungen, Kondensatleitungen und Anschließen an Bestand. — Liefern und Montieren von Sanitärobjekten und Anschließen an Bestand. — Liefern und Montieren von Trinkwasserleitungen und Anschließen an Bestand. — Liefern und Montieren einer Umkehrosmoseanlage, elektrische Trinkwassererwärmer, Wandarmaturen mit IR-Sensor. — Liefern und Montieren eines Gas-Brennwertkessels 260 kW, einschl. Abgassystem. — Liefern und Montieren von Röhrenradiatoren für die Etagen E1, E2 und E4. — Verrohrung aus Gewinde- und nahtlosem Stahlrohr inkl. Zubehör für 4 Heizkreise. — Liefern und Montieren eines RLT-Gerätes 2 600 m³/h (WRG, Heizen, Kühlen). — Liefern und Montieren von Luftleitungen, Einbauten und Luftauslässen für die Etagen E2 und E4. Umbau der lufttechnischen Versorgung der Etage E2 sowie Anschließen an Bestand. — Liefern und Montieren eines luftgekühlten Flüssigkeitskühlers ca. 130 kW zur Innenaufstellung mit Kanalanschluss an Außenwand. — Verrohrung aus Gewinde- und nahtlosem Stahlrohr inkl. Zubehör für 3 Kühlkreise. — Liefern und Montieren von Umluftkühlkassetten. — Erweiterung des Medizinischen Gasnetzes (Sauerstoff, Druckluft). — Liefern und Montieren von Wandhydranten für die Etage +1 und Anschließen an Bestand. — Liefern und Montieren einer Kühlzelle mit redundanter Kälteproduktion zur Lagerung von Medikamenten.

Soclima SA

street: 10 rue du Commerce


title: Remise à niveau des installations de traction électrique en Gare de Luxembourg. (Phase 2)

title: Etudes et travaux pour la régénération des installations fixes de traction électrique en gare de Luxembourg.

description: Études et travaux pour la régénération des installations fixes de traction électrique en gare de Luxembourg comprenant (Liste non exhaustive!): — dépose et pose d'armements caténaires, — dépose de portiques rigides, — décroisement et régularisation de tirs caténaires, — remplacement des caténaires 3kV et 25kV par une caténaire du type V200STI SNCF, — adaptations aux équipements d'alimentation des lignes de contact, — établissement des études d'exécution y relatives.

street: 9 Place de la Gare

Colas Rail

street: 28 rue Augustin Fresnel

countryName: FR


title: Transport scolaire à partir de l'année 2014/2015.

description: Transport scolaire de l'école fondamentale de Heiderscheid à partir de l'année 2014/2015.

street: 7, rue du Moulin

Voyages Schiltz SA

street: 2, route de Wiltz


name: Centre des technologies de l'information de l'État

title: Assistance relative à l'exploitation des systèmes GED Documentum

title: Assistance dans l'exploitation des systèmes GED Documentum.

description: Le marché consiste à assister le CTIE dans l'exploitation des infrastructures logicielles GED Documentum. L'opérateur économique proposera un consultant expert dont la mission sera d'assister l'équipe d'exploitation GED du CTIE sur site. La mission du consultant proposé sera celui de l'administrateur de l'infrastructure GED de l'Etat. Celle-ci se compose essentiellement des logiciels EMC Documentum, C6/EMC D2 et EMC Captiva.

street: 560 rue de Neudorf

IT Consultancy Services LTD

street: 21 Prior Hall Stillorgan

countryName: IE


title: Attributions des fournitures et pose d'équipements mobiliers pour le compte du Fonds Belval dans la Maison du Savoir et de la Maison des Sciences Humaines à Belval - Lot 1: Tables

title: Fourniture et pose d'équipements mobiliers pour le compte du Fonds Belval dans la Maison du Savoir et de la Maison des Sciences Humaines à Belval.

description: Soumission pour la fourniture et la pose d'équipements mobiliers des parties communes pour le compte du Fonds Belval à exécuter dans l'intérêt de l'exploitation de la Maison du Savoir et de la Maison des Sciences Humaines à Belval.

Le Fonds Belval

street: 1, avenue du Rock'n'Roll

Bureau Center

street: 12 rue de l'Alzette


name: Association momentanée Cofely Solelec / Cofely Fabricom

title: Tunnel de Micheville - CITA Phase 1 - Lot SDIF - Système de détection automatique d'incidents et de fumée

description: - Fourniture, pose et raccordement de 12 caméras de détection en tunnel - Fourniture, pose et raccordement des convertisseurs E/O et O/E - Fourniture, pose et raccordement du système d'analyse vidéo - Fourniture, pose et raccordement de 2 PCC SDIF - Mise en service et intégration dans le système existant du CITA

street: 4, place de l'Europe


title: Contrat pour la fourniture et l'aménagement d'une salle informatique.

description: Le contrat comprend la fourniture et l'installation du centre de données complet (câblage, racks, PDUs...).

street: 110, route d'Arlon

Dimension Data Luxembourg PSF SA

street: 89D, rue Pafebruch, West Side Village


title: Travaux de gros oeuvre

description: Le début des travaux est prévu pour le: septembre 2014. La durée des travaux est de: 120 jours ouvrables. Terrassements 1500 m3. Évacuations terrassements 1600 m3. Démolitions 1200 m3. Evacuations déchets 1200 m3. Béton et béton armé: — fondations 280 m3, — dallage et voiles 450 m3, — coffrages 2200 m2, — béton architectonique 400 m2. Aménagements extérieurs: — canalisation 160 m, — dallage 540 m2, — tranchées 120 m3. Conditions minima de participation à la soumission. Chiffre d'affaires annuel minimum 4.8 mio EUR. Effectif minimum en personnel 63 personnes.

title: Travaux d'entreprise générale partielle construction bois , bâtiment clos

description: Le début des travaux de montage est prévu pour le: décembre 2014 La durée des travaux est de: 180 jours ouvrables. Réfection charpente existante 680 m2. Ossature porteuse à entretoises 800 m2. Blocs panneaux toitures 780 m2. Bois constructifs KVH 45 m3. Étanchéité 380 m2. Revêtements de façades en zinc 780 m2. Couverture ardoises naturelles 380 m2. Isolations thermiques 1250 m2. Menuiseries extérieures. Mur rideaux à ossature bois 180 m2. Fenêtres bois-alu 45 éléments. Portes en alu 8 éléments. Plafonds acoustiques 680 m2. Cloisons plaques de plâtres 850 m2. Conditions minima de participation à la soumission. Chiffre d'affaires annuel minimum 4.5 mio EUR. Effectif minimum en personnel 59 personnes.

title: Extension et transformation de la maison nommée «Dappeshaus» en maison relais et crèche pour enfants à Bettendorf.

Administration communale de Bettendorf

street: 1, rue Neuve


name: Ministère de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse

description: Fourniture d'un lot unique de 1.400 ordinateurs sans écran pour les besoins de l'administration de l'éducation nationale, c.-à.d. l'ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l'autorité du ministre.

street: 29, rue Aldringen


name: Ministère du développement durable et des infrastructures, Ministère des finances, Ministère de l'économie

title: Exploitation d'une station-service le long de l'autoroute A3 Luxembourg - Thionville, direction Luxembourg, sous forme d'une concession.

description: Exploitation pendant une durée de 10 ans d'une station-service (Aire de Berchem), comprenant un point de vente de carburants et de produits associés, ainsi qu'un shop et un restaurant. L'exploitation se fait sous forme d'une concession.


title: Attribution des travaux d'étanchéité.

title: Soumission pour les travaux d'étanchéité.

description: Soumission pour les travaux d'étanchéité dans le cadre de la construction de la bibliothèque universitaire à Belval.

Prefalux SA

street: 18 rue de la Gare


title: Nettoyage et entretien courant des grandes surfaces, bureaux et locaux divers, ainsi que des surfaces vitrées des bâtiments CFL.

title: Contrat de nettoyage et entretien courant des grandes surfaces, bureaux et locaux divers, ainsi que des surfaces vitrées des bâtiments CFL sur 48 mois à partir du 1.1.2015.

description: Nettoyage des bureaux, locaux et bâtiments CFL.

street: 9, place de la gare


title: Bâtiment IAK – lot ML 06-00 travaux d'aménagements extérieurs

description: Travaux d'aménagements extérieurs à exécuter dans le cadre de la construction de 4 bâtiments administratifs au Kirchberg comprenant : Remblais : +/- 9.700 tonnes Divers travaux en béton armé et béton drainant Démolition : +/- 20 m3 Massifs pour luminaires et bornes : +/- 110 pcs Bassins extérieurs en béton étanche architectonique : 4 pcs Revêtement en enrobé clair SMA 0/8 "blanc" pour couche de finition : +/- 1.469 m2 Dallage en pierre grise : +/- 790 m2 Escaliers en pierre grise : +/- 220 ml Caniveaux à fente : +/- 320 ml Parements verticaux en pierre naturelle : +/- 140 m2 Revêtements de sol en dalles-gazons : 880 m2 Complexe drainant et engazonnement : 2.090 m2 Divers tuyaux sanitaires (520 ml) et fourreaux élec. (3.900 ml) Divers travaux de ferronnerie Réaménagement de surfaces publiques Début/durée des travaux : mai 2014 ; 120 j.o.

Service immobilier

street: 34-40, avenue de la Porte Neuve

Weiland Bau SARL

street: 1 route de Diekirch


title: Beauftragung planungs- und ausführungsbegleitender Beratungsleistungen zur Objektplanung des Neubauprojektes „Südspidol“ des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) + Centre François Baclesse (Nationales Radiotherapiezentrum – CFB):

title: Das Gesundheitsministerium (Ministère de la Santé), als Bewilligungsbehörde und Mittelgeber, plant die Beauftragung planungs- und ausführungsbegleitender Beratungsleistungen zur Objektplanung, sowie auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung im Rahmen der nationalen Krankenhausplanung und -Investitionsförderung: des Neubauprojektes des Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) + Centre François Baclesse (Nationales Radiotherapiezentrum – CFB): ca. 590 Betten, Laufzeit inkl. Planung ca. 2014-2022, NF: ca. 56 000 m².

Ministère de la Santé

street: Villa Louvigny - Allée Marconi

MERKER Architektur Management GmbH

street: An der Untertrave 98


name: Sycosal (Bettembourg, Kayl, Mondercange, Roeser, Rumelange, Schifflange)

title: Collecte des déchets ménagers

description: Collecte des déchets ménagers.

title: Collecte et transport des bio-déchets

description: Collecte et transport des bio-déchets.

description: Collecte et transport des déchets encombrants. Le triage et la valorisation/recyclage partielle sur preuve des déchets se fera dans des installations et/ou les entreprises relatives à fournir par l'entrepreneur. Ils seront tributaires du choix de l'adjudicataire compte tenu des réglementations du présent marché ainsi que de la législation du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur.

title: Collecte et transport des déchets de vieux papier

title: Collecte et transport de déchets de vieux verre

description: Collecte et transport des déchets de vieux verre. La recyclage sur preuve des déchets se fera dans des installations et/ou les entreprises relatives à fournir par l'entrepreneur. ils seront tributaires du choix de l'adjudicataire compte tenu des réglementations du présent marché ainsi que de la législation du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur.

title: Collecte et transport des déchets.

description: Le présent contrat a pour objet la collecte, le transport des déchets (lot 1 à lot 5, déchets ménagers, bio-déchets, déchets encombrants, déchets de vieux papier, déchets de vieux verre) ainsi que le triage (lot 3, déchets encombrants) et le recyclage/valorisation sur preuve des déchets (lot 3 à lot 5, déchets encombrants, déchets de vieux papier, déchets de vieux verre) des communes membres du Sycosal.

street: BP 11


title: Culture du service.

description: Dans le cadre de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, la chambre de commerce du Luxembourg souhaite mettre en place, une formation spécifique pour les apprentis DAP-conseiller en vente, à savoir la formation "culture du service" ayant pour objectif d'initier les apprentis au contact des clients, par l'intermédiaire d'un organisme de formation compétent auquel il incombera: de concevoir la formation sur base d'un canevas de critères quantitatifs et qualitatifs, de créer les supports de cours nécessaires, et d'assurer le déroulement de la formation par des formateurs compétents.

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails:
Assurance de pouvoir dispenser les formations dans les langues requises: 50
Assurance de pouvoir disposer de formateurs en nombre suffisant et en adéquation avec les niveaux de formation requis: 50


title: VE 4780 Bettenschienen

title: VE 4780 Bettenschienen.

description: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von: — ca. 65 Medizinische Versorgungseinheit für Patientenzimmer/Räume, — ca. 54 Raum/Leseleuchten mit Konstantlichtregelung, — ca. 10 m Wandversorgungssystem für technische Gase und Elektro für ein Labor, — ca. 10 Entnahmestelle als Schnellschlusskupplung 1/4", — ca. 80 Binäreingang/Ausgang 4-Fach REG/Kontaktabfrage.

Centre Hospitalier de Luxembourg

street: 4, rue Barblé


title: Fourniture et pose d'équipement mobilier de l'espace de lecture de la Bibliothèque Universitaire transitoire pour le compte de l'université du Luxembourg à Belval.

description: Soumission pour la fourniture et la pose d'équipement mobilier à exécuter dans la maison des sciences humaines à Belval.


title: Police abonnement «Tous risques chantiers».

description: Police abonnement «Tous risques chantiers», pour les CFL et ses filiales, pour des travaux de construction essentiellement au Grand-Duché du Luxembourg, à l'exception des travaux hydrauliques et du creusement de tunnels.


name: Direction des relations économiques internationales et européennes (DIR II)

title: Fourniture de cravates et foulards «Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne 2015» pour l'État du Grand-Duché de Luxembourg.

description: Fourniture de cravates et de foulards «Présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne 2015» pour l'État du Grand-Duché de Luxembourg.

street: 6, rue de l'Ancien Athénée

Pall Center Exploitation SA

street: 2, rue d'Arlon


title: Installations de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, vapeur, sprinkler, distribution des fluides et des gaz pour laboratoires à exécuter dans l'intérêt du Laboratoire national de santé à Dudelange — phase 2.

description: Installations de chauffage : ca. 1 alimentation venant de la phase 1 avec collecteurs de distribution ca. 3 800 m de tuyauteries avec isolation et accessoires ca. 195 radiateurs avec accessoires ca. 300 m de tuyauteries pour vapeur avec isolation et accessoires installations sanitaires : ca. 3 000 m de conduites d'évacuation avec accessoires ca. 7 500 m de conduites d'eau et de gaz avec accessoires ca. 100 appareils sanitaires avec accessoires installations de ventilation : ca. 10 groupes de ventilation d'un débit d'air total de ca. 95 000 m³/h ca. 2 installations de surpression des cages d'escaliers de ca. 20 000 m³/h ca. 10 000 m² de gainage d'air en acier galvanisé ca. 3 000 m² de gainage d'air en PPS installations de refroidissement : ca. 1 alimentation venant de la phase 1 avec collecteurs de distribution ca. 3.500 m de tuyauteries avec isolation et accessoires ca. 30 ventilo-convecteurs ca. 700 m² de faux-plafonds refroidis installations de sprinkler : ca. 1 alimentation venant de la phase 1 avec collecteurs de distribution ca. 2 500 m de conduites de distribution avec accessoires ca. 1 200 têtes de sprinkler installations de régulation : ca. 10 tableaux de régulation et de distribution ca. 3 000 m de gaines et chemins à câbles ca. 50 000 m de câbles Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible des travaux est de 380 jours calendriers à débuter au courant du 1er semestre 2015.


title: Installations de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaires dans l'intérêt de la transformation et assainissement des maisons 6, 10 et 12 de l'Administration des bâtiments publics.

description: Travaux de transformations de 3 maisons mitoyennes historiques, sis 6, 10 et 12, rue du Saint-Esprit. Remplacement de radiateurs ainsi que du réseau de distribution. Remplacement d'émetteur de froid, réalisation de blocs sanitaires et d'extractions sanitaires ainsi que d'une ventilation nocturne par motorisation d'ouvrants. Les travaux sont adjugés à prix unitaire. La durée prévisible des travaux est de 110 jours ouvrables en plusieurs phases. Début prévisionnel du chantier: fin 2014.

Administration des bâtiments publics

street: 10, rue du Saint-Esprit


name: Zone logistique Eurohub Sud (site WSA Krakelshaff)

title: Appel à candidatures pour consultation d'entreprises pour la maintenance multitechnique d'un bâtiment logistique d'une surface totale de 26 899 m² (entrepôt et bureaux)

description: La société S.O.L.E.I.L. lance une consultation pour la maintenance multitechnique d'un bâtiment. Le bâtiment est constitué d'une surface d'entrepôt et locaux techniques annexes de 26 484 m² SHON (Surface hors œuvre nette) et de 1 050 m² SHON de bureaux. Ce bâtiment répond à la réglementation thermique en vigueur au Luxembourg (passeport BB) et devrait être certifié BREEAM (R) Good 2*. Ce bâtiment est construit sur la zone logistique «Eurohub Sud» (site WSA Krakelshaff), route de Hellange, L3487 Dudelange – Luxembourg. L'appel d'offre portera sur le suivi règlementaire (y compris suivi et envoi aux administrations des documents demandés périodiquement) et la maintenance de la construction et des équipements (toiture, portes coupe feu, installations électriques, climatisation, barrières, VMC, espaces verts, séparateur, pompes de relevage, détection incendie, désenfumage, sprinklers, extincteurs, RIA, colonne sèche, poteaux incendie, ...).

street: route de Hellange


title: Installations électriques moyenne tension dans l'intérêt du Centre d'intervention et d'entretien pour l'administration des ponts et chaussées à Mersch.

description: — 1 transformateur à huile 20kV, 250kVA, — 1 cellule MT, — 1 armoire TGBT 8 départs, — 1 préparation pour raccordement d'une installation photovoltaïque, — installation de mise à la terre MT, — ca. 200 m de câbles électriques, — installation de faux plancher ca. 18 m2. Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible des travaux est de 25 jours ouvrables à réaliser par intermittence. Début prévisionnel du chantier: 2e trimestre 2015.

street: 4, place de l'Europe


title: Bâtiment Carrefour — lot 07: ascenseurs.

description: Fourniture et installation d'ascenseurs dans le cadre de la rénovation et mise en conformité énergétique du complexe administratif Carrefour I+II, 16-18, boulevard Royal à Luxembourg comprenant: - 2 ascenseurs électriques sans local des machines, 630 kg/8 personnes, 13 niveaux, simple accès, manoeuvre triplex; - 1 ascenseur électrique sans local des machines, 1.000 kg/13 personnes, 14 niveaux, simple accès, manoeuvre triplex; - 1 ascenseur électrique sans local des machines, destiné à l'usage des pompiers selon EN81-72, 1.000 kg/13 personnes, 13 niveaux, simple accès; - 1 ascenseur électrique sans local des machines, 450 kg/6 personnes, 12 niveaux, simple accès, manoeuvre triplex; - 1 ascenseur électrique sans local des machines, 450 kg/6 personnes, 11 niveaux, simple accès, manoeuvre triplex; - 1 ascenseur électrique sans local des machines, 1.000 kg/13 personnes, 12 niveaux, simple accès, manoeuvre triplex; - 1 ascenseur électrique de charges, sans local des machines, 800 kg/10 personnes, 2 niveaux, simple accès. Les travaux sont adjugés en entreprise générale partielle et à prix unitaires. Le chantier se situe 16-18, boulevard Royal à Luxembourg, à l'angle de l'avenue Emile Reuter. Division en lots: non. Des variantes seront prises en considération: non. Début prévisionnel des travaux sur site: fin août 2015. Durée prévisionnelle globale des travaux sur site: 160 j.o.

Schindler

street: 12, rue du père Raphael


title: Toiture plate / Toiture verte

description: Toiture plate: 850m2 Toiture verte: 250m2

title: Echafaudage / charpente en bois

description: Echafaudage: 2000m2 charpente bois: 1850m2

title: Menuiserie extérieure mixte bois-aluminium

description: Menuiserie mixte bois-aluminium: 450m2

title: Façade isolante

description: Façade isolante 1350m2

title: Façade panneaux fibre de bois

description: Panneaux fibre de bois:480 m2

title: Construction d'une école à Bissen.

description: Travaux de toiture plate / charpente / menuiseries extérieures / façade isolante / façade panneaux bois Autorisation ministérielle D/26/2013.

Administration communale de Bissen

street: 1 Rue des Moulins


title: Travaux de parqueterie pour sol sportif, parois antichocs, portes coupe-feu aluminium et rideau de séparation à exécuter dans l'intérêt du Lycée Hubert Clément à Esch-sur-Alzette.

description: Parquet en frêne sur support amortissant : surface : +/- 1 000 m² Parois antichocs (Prallwand) : surface : +/- 775 m² Portes coupe-feu aluminium : unités : 4 pièces Rideau de séparation : unité : 1 unité de +/- 27,00 x 7,50 ml Les travaux sont adjugés en bloc à prix unitaires. La durée prévisible du marché est de 90 jours ouvrables à débuter au courant du 1er semestre 2015.


title: NLigne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne de Luxembourg à Sandweiler-Contern.

description: Travaux de génie civil pour la reconstruction du passage supérieur situé au PK 7,050 et la reconstruction de l'arrêt de Sandweiler-Contern.

street: 9 Place de la Gare

ETF

street: 2 rue Eucosider


title: Smart Meter Services – Creos.

description: L'objectif du projet «Smart Meter Services» est d'implémenter une architecture système qui implémente tous les processus de Creos en relation avec le comptage intelligent. L'architecture à implémenter inclut: — la mise en place de l'interface entre Creos et LuxMetering (l'entreprise luxembourgeoise qui opère la centrale de télélecture) supportant les processus en relation avec le comptage intelligent entre les deux entités (“Grid Comm”) ainsi que — la mise en place de l'extension de l'interface entre Creos et les fournisseurs supportant les processus en relation avec le comptage intelligent (“Market Comm”), — et un système de monitoring de tous les flux d'information et de tous les processus. Il s'agit d'un monitoring incluant les processus et non d'un monitoring purement technique d'échanges. Il est essentiel pour Creos d'être à même de surveiller les processus touchant les interfaces à savoir celui entre Creos et LuxMetering («Grid Comm») ainsi que celui entre Creos et les fournisseurs d'énergie («Market Comm»).

Creos Luxembourg SA

street: 2, rue Thomas Edison


description: Exploitation des cuisines et restaurants scolaires pour le compte de la commune de Bertrange pour l'année scolaire 2014/2015

Administration communale de Bertrange

street: Beim Schlass


title: Procédure ouverte européenne relative à l'inspection par caméra optique du réseau de canalisation manquant de la Ville de Luxembourg.

Service de la canalisation

street: 3, rue du Laboratoire

TST-Robotics

street: place des Verriers / résidence Les Cytis


title: Soumission 140016 contrat cadre de fourniture d'articles de papeterie et de matériel de bureau.

description: Mise en concurrence du contrat cadre de fourniture annuelle d'articles de papeterie pour les besoins de l'université du Luxembourg. Envergure de la mission: La mission comporte 3 volets: — mise à disposition d'un portail Web personnalisé, — fourniture et livraison d'articles courants et de consommables de papeterie (inclus le papier pour imprimantes et photocopieurs) ainsi que du petit matériel de bureau (stylos, agraffeuses, ciseaux, trombones...), — gestion du stock et livraison d'articles «corporate identity» fournis par l'université. Le contrat prévoit également la mise à disposition d'un service de portail internet personnalisé décrit dans le cahier des charges. La durée du contrat est de 1 an renouvelable 3 fois. Le début de la mission est prévu pour le 1.3.2015.

street: 162A, avenue de la Faïencerie


name: Service TIC – réseaux et communications de la Ville de Luxembourg

title: Mise à disposition du WAN dans les écoles fondamentales de la Ville de Luxembourg

description: Mise à disposition du WAN des écoles fondamentales de la Ville de Luxembourg.

street: Boîte postale 36


name: Service des Infrastructures et de la Logistique

title: Soumission 140014 contrat de nettoyage batiment biotech2

description: Soumission pour le nettoyage intérieur complet du nouveau bâtiment de laboratoires de biologie Biotech2 situé au 6, avenue du Swing, L-4367 Belvaux. Envergure de la mission: La surface totale du bâtiment est de 4 000 m2. Cadence de nettoyage: nettoyage journalier 5 jours sur 7, hors jours fériés. Cette soumission comprend la gestion des consommables. Ce contrat ne comprend pas le nettoyage des espaces extérieurs, des fenêtres intérieures et extérieures, du parking sous-terrain.

awardCriteriaDetails:
Prix: 33
Formation staff: 16
Labels qualité: 13
Références: 10
Forfait consommables: 6
Gestion sécurité: 4
Présentation dossier: 4
Interlocuteur client: 4
Ecoresponsabilité: 4
Productivité: 6


title: Fourniture de diesel routier.

description: Fourniture de diesel routier pour véhicules pour les besoins de l'armée luxembourgeoise à partir du 1.1.2015 jusqu'au 31.12.2015.


title: Construction d'un hall industriel à l'intérieur d'un hall existant.

description: Construction d'un hall industriel à l'intérieur d'un hall existant à Dudelange.

Ville de Dudelange

street: Place de l'Hôtel de Ville


title: Einsammlung von Verpackungsabfällen im Großherzogtum Luxemburg und der anschließende Transport der Verpackungsabfälle zu einer Sortieranlage.

Valorlux asbl

street: 9, rue Nicolas Brosius


title: Travaux de façade en vue de la construction d'une nouvelle école fondamentale dans la commune de Dippach.

Administration communale de Dippach

street: 11 rue de l'Eglise

Prefalux

street: 6, rue de la Gare


title: Europese aanbesteding kerstgeschenken 2014.

description: Het doel van het Radboudumc is het selecteren en contracteren van 1 ondernemer voor de levering van kerstgeschenken voor 2014.

awardCriteriaDetails: Kwaliteit (zie inschrijvingsleidraad): 100

Radboud Universitair Medisch Centrum

street: Geert Grooteplein-Zuid 10

countryName: NL

Stegman Groothandel BV

street: Witte Paal 328


title: Architectenselectie Openbare Bibliotheek Deventer.

description: De huidige openbare bibliotheek aan de Brink te Deventer is te klein, verouderd en niet goed bruikbaar voor de hedendaagse en toekomstige bibliotheekfuncties. Het voormalige SNS-gebouw en het naastgelegen historische pand „La Fontana” aan de Stromarkt te Deventer wordt de locatie van de nieuw te vestigen bibliotheek. Hierbij dient het SNS-gebouw gesloopt te worden (exclusief kelder) en dient er nieuwbouw plaats te vinden. Uitgangspunt voor de locatiekeuze van de nieuwe bibliotheek vormt de visie op de binnenstad. Deze visie is door de heren Coenen en Asselbergs nogmaals verwoord en uitgewerkt in „Deventer: een bericht aan de stad”. Deze ambitie is in 2010 door de bibliotheek onderschreven en door de gemeenteraad vastgesteld. Het project bevindt zich momenteel in de ontwerpfase. Er is uitgebreid gesproken over de eisen en wensen voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. De gebruikers hebben een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Hierin zijn niet alleen de programmatische en technische eisen opgenomen, maar ook zijn uitgebreid de sfeer en uitstraling beschreven. Daarnaast is een notitie opgesteld waarin de wensen en eisen vanuit eigenaarsperspectief zijn weergegeven. Tot slot heeft de gemeente haar ruimtelijke beleidskader voor deze ontwikkeling opgesteld. Voor de verdere vertaling van de hierboven genoemde informatie naar een uiteindelijk ontwerp is de „NV Maatschappelijk Vastgoed” voornemens een architect te selecteren.

awardCriteriaDetails:
Kwaliteit: wordt nog nader uitgewerkt en gecommuniceerd in de uitnodiging tot inschrijving; n.t.b.:
Prijs: wordt nog nader uitgewerkt en gecommuniceerd in de uitnodiging tot inschrijving; n.t.b.:

Gemeente Deventer

street: Grote Kerkhof 1


title: Onderhoudsbestek bermen en waterlopen (2015-2017)

title: Onderhoudsbestek bermen en waterlopen (2015–2017).

description: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. maaien en ruimen van standaard bermen; b. maaien en ruimen van ecologische bermen; c. onderhouden van waterlopen; d. verwerken maaisel van waterschap, ontvangstplicht e. werkzaamheden i.h.k.v. flora en faunawet; f. treffen van verkeersmaatregelen; g. beschikbaar stellen van werknemers en materieel.

awardCriteriaDetails: Laagste prijs: het gunningscriterium is de laagste prijs. Het hanteren van het criterium „kwaliteit” als gunningscriterium is niet mogelijk omdat het gevraagde in sterke mate gestandaardiseerd in de markt verkrijgbaar is, grote verschillen in kwaliteit zijn niet te verwachten. De inhoud en omvang van de opdracht zijn eenduidig vastgelegd in het bestek. Het hanteren van het criterium „tijd” als gunningscriterium is niet mogelijk omdat de projectplanning reeds vastgesteld is. Zowel de datum van aanvang werk als de opleveringsdata zijn vaste data. De beschikbare uitvoeringstijd is daarnaast al erg beperkt, en de aanbestedende dienst acht het niet realistisch, noch wenselijk om de uitvoeringstijd verder te beperken:

Gemeente Waalwijk

street: Taxandriaweg 6

Pennings Groenvoorziening BV

street: Postbus 39


title: Interne verhuizingen.

description: Europese Aanbesteding „Interne verhuizingen” van het UMC Utrecht.

awardCriteriaDetails:
Duurzaamheid: 40
Procesoptimalisatie: 20
Implementatieplan: 20
Invulling Partnership: 20

Universitair Medisch Centrum Utrecht

street: Heidelberglaan 1003584CX Utrecht

Convoi BV

street: Schotlandlaan 10


title: EA schoonmaakdienstverlening Talentencampus — SSONML — Fortior — Spring.

description: Aanbestedende dienst heeft als uitgangspunt voor deze aanbesteding het volgende gesteld: „Het dagelijks opleveren van schone schoolgebouwen tegen een vooraf overeengekomen prijs”. Hierbij is de kwalificatie „schoon” objectief te meten op basis van meerdere onafhankelijke VSR-KMS 3.0 controle. Het uitgevoerde schoonmaakwerk is van zodanige kwaliteit dat dit een visitekaartje is voor het betreffende schoonmaakbedrijf, de uitvoerende medewerkers en de betreffende scholen.

Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon

street: Wylrehofweg 11

Hago Nederland BV

street: Primulalaan 46 48


title: DOS-2014-0003304 – N470, N471, N209 reconstructie openbare verlichting (OVL).

description: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: — Vervangen verlichtingsobjecten; — Aanpassen van eigen OVL netwerk, inclusief voedingskasten; — Coördinatie met netbeheerder; — Verkeersmaatregelen.

Provincie Zuid-Holland

street: Zuid-Hollandplein 1

Vialis B.V.

street: Postbus 184


title: Bezitsregistratie

title: Bezitsregistratie.

description: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst met 1 Opdrachtnemer voor het leveren van een softwarepakket ten behoeve van bezitsregistratie, dit pakket te installeren, te implementeren (incl. het realiseren van de vereiste koppelingen), bedrijfsgereed op te leveren en vervolgens in gebruik te geven aan de Aanbestedende dienst, alsmede te beheren en onderhouden.

awardCriteriaDetails:
Kwaliteit: 80
Subcriterium: Voldoen aan de wensen conform Bijlage 12 Programma van Eisen en Wensen: 20
Subcriterium: Beschrijving integratiemogelijkheden vereiste koppeling Oracle Financials: 15
Subcriterium: Beschrijving integratiemogelijkheden overige vereiste koppelingen: 15
Subcriterium: Plan van Aanpak Implementatie: 20
Subcriterium: Doorontwikkeling applicatie door Leverancier: 10
Financieel: 20
Subcriterium: Aanschafkosten BR Softwarepakket (incl. licentiekosten): 5
Subcriterium: Implementatiekosten opgesplitst naar voorbereiding, daadwerkelijke implementatie op locatie, nazorg en projectmanagement door leverancier: 5
Subcriterium: Kosten Koppelingen (per koppeling is de bandbreedte benoemd in de vorm van een minimum- en een maximum bedrag). Voor de kostenvergelijking wordt gerekend met de maximum prijs per koppeling: 5
Subcriterium: Kosten Onderhoud en Beheer (O&B) en Eventuele kosten bij invulling van de wensen (zie Bijlage 12 Programma van eisen en wensen) (all-in prijs voor gebruik, onderhoud en alle overige kosten) verdeeld in: 1. De kosten voor O&B gedurende 4 jaar 2. De kosten voor O&B per optiejaar (in totaal 6 jaar): 5

Provincie Gelderland

street: Markt 11

I-REAL BV

street: Stationsweg 30


title: Expositieruimte en totaalinrichting van het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie.

description: De gemeente Amersfoort bouwt een nieuw Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) en verwacht de oplevering van het gebouw 1.12.2014. Het CNME is een bezoekerscentrum op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid; heeft een natuur- en milieu educatie (NME)-aanbod waar jaarlijks 31 000 leerlingen uit het onderwijs gebruik van maken. Onderdelen in deze opdracht zijn de inrichting van de begane grond, inclusief de expositieruimte en de inrichting van de eerste verdieping, m.u.v. bestaand kantoormeubilair (kantoortafels, stoelen en kasten). Met inrichting wordt bedoeld: eventueel ontwerp, bouw, installatie en nazorg. Bij de inrichting van dit Centrum zullen de principes van de circulaire economie een belangrijke rol spelen. Het doel van deze aanbesteding is het selecteren van een leverancier die deze principes maximaal kan uitvoeren, binnen de kaders van het project (kosten, kwaliteit, tijd).

awardCriteriaDetails:
Aanbodscope en prestatie-onderbouwing: 15
Risicodossier: 15
Kansendossier: 10
Interview: 30
Inschrijfprijs: 30

Gemeente Amersfoort

street: Stadhuisplein 1

Discover!

street: Stadsring 2


title: Bloemen.

description: Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening is voornemens over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met 1 leverancier die voorziet in de levering van bloemen. De bloemen worden op aanvraag geleverd op adressen in heel Nederland.

awardCriteriaDetails:
Prijs: zie beschrijvend document en bijlage 7: 40
Kwaliteit: zie beschrijvend document en bijlage 1: 60

Belastingdienst, IUC Belastingdienst

street: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst

Topbloemen Nederland BV

street: Pesetaweg 67


title: DWZS — Privacyconsultant

title: 96976 - 402. — DWZS — Privacyconsultant.

description: Gemeente Amsterdam heeft regelmatig behoefte aan externe inhuur van diverse expertise en capaciteit. Gemeente Amsterdam nodigt geïnteresseerde Ondernemers voor de vakgebieden uit om zich te registreren op het CTM platform en aan te melden voor het platform Externe inhuur. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor 1 of meerdere vakgebieden binnen. Zodra gemeente Amsterdam behoefte heeft aan externe inhuur, wordt de offerteaanvraag in het platform Externe inhuur uitgezet. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor de het platform Externe inhuur conform de minimaal gestelde eisen. Aan de toelating kan geen recht op opdrachten worden ontleend. Het platform Externe inhuur voor externe inhuur heeft betrekking op functies in de volgende vakgebieden (onder voorbehoud van ontwikkelingen/uitbreidingen): — Arbo — (Bouw) technisch — Communicatie — Facilitair — Financieel — Personeel en Organisatie — ICT — Inkoop — Interim management en Advies — Juridisch.

awardCriteriaDetails: Gelet op de in het bestek, in de uitnodiging of onderhandeling vermelde criteria: 100

Gemeente Amsterdam

street: Amstel 1

Balance Ervaring op Projectbasis BV

street: Piet Heinkade 55


name: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

title: Uitvoeren van onderzoek naar toepassing van energiebesparende maatregelen in de utiliteitsbouw.

description: Uitvoeren van onderzoek naar de toepassing van energiebesparende maatregelen in de utiliteitsbouw.

awardCriteriaDetails:
Plan van aanpak: een beschrijving van de opzet en aanpak van het onderzoek, gericht op de in § 1.4 van het aanbestedingsdocument genoemde te realiseren onderzoeksdoelstellingen en op te leveren resultaten. In dit plan van aanpak worden ten minste de onderstaande onderwerpen beschreven. Het plan van aanpak dient niet groter te zijn dan 6 x A4, lettertype arial 11. Zie hoofdstuk 5 van het aanbestedingsdocument: a Activiteiten b Bereik c Methode d Flexibiliteit e Risico Zie hoofdstuk 6 van het aanbestedingsdocument: f Selectievermogen g Overtuiging Plan van aanpak: 50
Organisatie c.q. profielen van het onderzoeksteam Een beschrijving van de organisatie rond het onderzoek, en vermelding welke personen voor de uitvoering hiervan worden betrokken (het „projectteam”), met informatie over de rol die projectteamleden krijgen, in de bepaling van de vragen en de onderzoeksmethode (fase 1) of in de monitoring (fase 2), en over hun cv's, waaruit voldoende ervaring en kennis blijkt op gebied van (geldt niet voor ieder persoon, maar wel voor het projectteam als geheel) (zie hoofdstuk 6 van het aanbestedingsdocument) — onderzoek in de woningbouw en/of utiliteitsbouw, — het opstellen van rapporten over onderzoek, — opzetten van kwantitatief onderzoek, — uitvoeren van kwantitatief onderzoek, — statisch verantwoorden van onderzoeksopzet en —resultaten, — het managen van onderzoeksprojecten, — het managen van kwantitatief onderzoek. Een overzicht „informatie projectteamleden” waarin per persoon aangegeven: naam, rol, belangrijkste opleiding, 2 relevante werkervaringen en eventueel een relevante bijzondere kwalificatie. Iedere werkervaring en kwalificatie omschreven in maximaal 1/4 A4, lettertype arial 11 (ca. 12 regels), met functienaam en korte toelichting. Tevens wordt hier een korte motivatie voor de samenstelling van het projectteam aangegeven. Het projectteam bestaat per fase van een opdracht voor de kern van de uit te voeren activiteiten uit maximaal 6 personen: 30
Prijs: een begroting waarin de uren van de verschillende activiteiten zijn benoemd, de bij iedere activiteit in te zetten personen met de daarbij behorende tarieven en de overige, additionele kosten conform bijlage 9 van het aanbestedingsdocument (de bijlage kunt u daarvoor uitbreiden). Zie hiervoor par. 5.4 en 6.4 van het aanbestedingsdocument. Begroting: 20

street: Prinses Beatrixlaan 2

Panteia BV

street: Postbus 7001


title: Bestek A14.00900

Stichting Waternet

street: Postbus 94370