description: A szakasz 0+000 km kezdő szelvénye a Rákóczi utca útburkolat széléhez csatlakozik. (4808 j. ök út 27+548 kmsz)Az utcában kiépített 3,50-3,80 m széles aszfalt burkolatú út található.A csapadékvíz elvezetés helyenként nincs megoldva.Az 1+683 km végszelvényben csatlakozik az Nagy utca útburkolat széléhez. (4807 j. ök út 31+521 kmsz)Az érintett kétirányú aszfalt burkolattal ellátott lakossági út felújításának kivitelezése a feladat. Az aszfalt pálya 3,50 m széles felújítása valamint, mindkét oldalon 1,00 m széles teherbíró padka épül. Így az 5,50 m szélespálya feltétele megvalósul. A burkolatba és a padkába eső szerelvényeket szintbe kell emelni.Az út hossza:1683 fmAz árok hossz: 2360,4 fm.Az útcsatlakozásokban hullámmentes kialakítással kell az aszfaltozási munkálatokat elvégezni.A kiépítetlen sárrázókat a terv szerinti rétegrenddel kell megépíteni.A függőleges forgalomtechnikai eszközöket az U-2 tervlapon jelölt helyeken ki kell helyezniA meglévő szikkasztó árkokat tisztítani, helyreállítani szükséges csapadékvíz elvezetés keretében.A közút alapadatai: Belterületi közút - B.VI.d.C. (Vt=30 km/h) o sávszám: 1 o aszfalt pálya szélessége: 3,50 m o Teherbíró padka:kétoldali 1,00 m o forgalmi sáv szélesség: 2,75 m o korona szélessége: 5,50 m o Rézsű: 1:1 o Érintett ingatlanok: 614/4, 376/4, 576/5,537/1, 376/6 hrszMeglévő út erősítés pályaszerkezete Vastagság Szerkezeti réteg 5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 átlag 2,5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 Aburkolatot baloldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani.Útcsatlakozások pályaszerkezete Vastagság Szerkezeti réteg 5 cm AC 11 kopó (N) 50/70 6 cm AC 16 alap (N) 50/70 5 cm Z 0/22kiékelés 20 cm M 56 útalap 20 cm Homokoskavics ágyazat 1 rtg geotextília A teherbíró padkát zúzottkő felhasználásával (20 cm vtg.M56) kell megoldani, legalább TRγ 95 %-os tömörségi fokra kell tömöríteni.Szikkasztó árok tisztítása:A terven jelölt helyeken a meglévő árkokat 1:1 rézsűs kialakítással, 50 cm fenélkszélességgel és 50-80 m mélységgel vízszintesfenékkel kell helyreállítani.

description: „TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00013 azonosító számú, Belterületi utak fejlesztése Pocsaj településen című projekt keretében Árpádutca útburkolat felújítása”

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

street: Nagy Utca 51


title: Bélyegzők beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés keretében különféle bélyegzők és kiegészítő kellékeik beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 2 200 000,- Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.Összesen 30 féle bélyegző (körbélyegző, dátum- és/vagy szövegbélyegző, számozóbélyegző, érkeztetőbélyegző, egyedi szöveg- és/vagy körbélyegző) továbbá 46 féle bélyegző kiegészítő (meglévő bélyegzőhöz cserepárna, szöveglemez egyedi szerkesztéssel) lehívására nyújtható be ajánlatkérői igény.Az igényelhető termékek listáját és részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.24 hónapra előirányzott mennyiség:Bélyegzők: összesen 316 dbBélyegző kiegészítő: összesen 104 db

title: Borítékok beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés keretében különféle borítékok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 15 600 000,- Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.A szerződés keretében összesen 13 féle boríték (LC6, LC5, TC4, LA4, C6-C5, TB4 különböző kivitelben, méretben, lezárással, nyomtatva és/vagy nyomtatás nélkül) lehívására nyújtható be ajánlatkérői igény.Az igényelhető termékek listáját és részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.24 hónapra becsült összes mennyiség: 999 500 dbTeljesítési (szállítási) helyszínek:Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101., 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)Budaörsi Járásbíróság (2040 Budaörs, Koszorú utca 2.)Ceglédi Járásbíróság (2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 2.)Dabasi Járásbíróság (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)Dunakeszi Járásbíróság (2120 Dunakeszi, Fő út 24.)Érdi Járásbíróság (2030 Érd, Szabadság tér 7-8.)Gödöllői Járásbíróság (2100 Gödöllő, Dózsa György út 19.)Monori Járásbíróság (2200 Monor, Kossuth L. utca 67-69.)Nagykátai Járásbíróság (2760 Nagykáta, Dózsa György út 12.)Nagykőrösi Járásbíróság (2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.)Ráckevei Járásbíróság (2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 14.)Szentendrei Járásbíróság (2000 Szentendre, Dózsa György út 85.)Szigetszentmiklósi Járásbíróság (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.)Váci Járásbíróság (2600 Vác, Budapesti főút 14.)

title: Irodaszerek beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés keretében különféle irodaszerek beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 46 200 000,- Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.A szerződés keretében 164 féle irodaszer lehívására nyújtható be ajánlatkérői igény.Igényelhető főbb terméktípusok: archiváló doboz, archiváló konténer, archiváló irattári doboz savmentes, bélyegzőfestékek, bélyegzőpárna, bemutató mappa, csomagzáró kézi, különféle elemek, elválasztólap színes, etikett címke, felírótábla PVC leszorító csipesszel, finomcsomagoló papír, flipchart papír kockás és sima, gemkapocs, gemkapocstartó, genotherm, golyóstoll, grafitceruza, gumigyűrű, gumis mappa, gyorsfűző, gyűrűs könyv, gyűrűskönyv betét, hegyező, heveder, hibajavító folyadék, hibajavító roller és betét, indigó kézi, iratgyűjtő pólyás, iratpapucs archiváló karton, iratrendező, iratsín, irattartó tasak, irományfedél, írószertartó, kapocskiszedő, kockatömb, körcimke, lamináló fólia, légpárnás tasak, levélbontó kés fa nyéllel, leporelló, lyukasztógép, mutató, nagyító, naptárhát, naptártömb, nátronzsák, nyomósiron és betét, olló, öntapadós jegyzettömb, öntapadós jelölő, papírkosár, radír, ragasztó stift, ragasztó szalag, ragasztószalag adagoló, ragasztó, rajzszeg, alkoholos filc, rovatolt papír, spirál, spirálborító hátlap, spirálborító víztiszta, spirálfüzet , szabadságos tömb, számológép, színes kulcsjelölő biléta, szövegkiemelő, tűzőgép kézi és elektromos, tűzőkapocs, ujjnedvesítő szivacs, ügyfél toll, vonalzó, zsineg.Az igényelhető termékek listáját és részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.Teljesítési (szállítási) helyszínek:Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101., 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)Budaörsi Járásbíróság (2040 Budaörs, Koszorú utca 2.)Ceglédi Járásbíróság (2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 2.)Dabasi Járásbíróság (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)Dunakeszi Járásbíróság (2120 Dunakeszi, Fő út 24.)Érdi Járásbíróság (2030 Érd, Szabadság tér 7-8.)Gödöllői Járásbíróság (2100 Gödöllő, Dózsa György út 19.)Monori Járásbíróság (2200 Monor, Kossuth L. utca 67-69.)Nagykátai Járásbíróság (2760 Nagykáta, Dózsa György út 12.)Nagykőrösi Járásbíróság (2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.)Ráckevei Járásbíróság (2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 14.)Szentendrei Járásbíróság (2000 Szentendre, Dózsa György út 85.)Szigetszentmiklósi Járásbíróság (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.)Váci Járásbíróság (2600 Vác, Budapesti főút 14.)

title: Fénymásolópapír beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés keretében fénymásolópapírok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 91 500 000,- Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.24 hónapra előirányzott mennyiség:56 000 csomag A/4 méretű fénymásolópapír.1 000 csomag A/3 méretű fénymásolópapír.Előírt műszaki követelmények (A/3-A/4 fénymásolópapír):Kiszerelés: 500 lap/csomagSúly: 80 gr/m2CIE: min. 143Lézer és tintasugaras nyomtatókban egyaránt kétoldalas másolásra alkalmas.További részletek a műszaki leírásban.

title: Nyomtatványok beszerzése

description: Adásvételi keretszerződés keretében különféle nyomtatványok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 20 900 000,- Ft keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.A szerződés keretében összesen 42 féle termék (A3 iratborító, A/3-A/4 nyomtatvány, A/4 nyilvántartó könyv különféle kivitelben továbbá sarokerősített irattári tábla) lehívására nyújtható be igény.24 hónapra becsült összes mennyiség: 231 289 db, 11565 pár sarokerősített irattári táblaAz igényelhető termékek listáját és részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.Teljesítési (szállítási) helyszínek:Budapest Környéki Törvényszék (1146 Budapest, Thököly út 97-101., 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.)Budaörsi Járásbíróság (2040 Budaörs, Koszorú utca 2.)Ceglédi Járásbíróság (2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 2.)Dabasi Járásbíróság (2370 Dabas, Bartók Béla út 54.)Dunakeszi Járásbíróság (2120 Dunakeszi, Fő út 24.)Érdi Járásbíróság (2030 Érd, Szabadság tér 7-8.)Gödöllői Járásbíróság (2100 Gödöllő, Dózsa György út 19.)Monori Járásbíróság (2200 Monor, Kossuth L. utca 67-69.)Nagykátai Járásbíróság (2760 Nagykáta, Dózsa György út 12.)Nagykőrösi Járásbíróság (2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.)Ráckevei Járásbíróság (2300 Ráckeve, Kossuth L. utca 14.)Szentendrei Járásbíróság (2000 Szentendre, Dózsa György út 85.)Szigetszentmiklósi Járásbíróság (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.)Váci Járásbíróság (2600 Vác, Budapesti főút 14.)

scheme: CPV

title: Különféle irodaszerek, nyomtatványok beszerzése

documentType: tenderNotice

description: A Budapest Környéki Törvényszék részére különféle bélyegzők és kiegészítőik, borítékok, irodaszerek, fénymásolópapír és nyomtatványok beszerzése öt ajánlati részben az alábbiak szerint:1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében különféle bélyegzők és kiegészítő kellékeik beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 2 200 000,- Ft keretösszegig.2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében különféle borítékok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 15 600 000,- Ft keretösszegig.3. rész: Adásvételi keretszerződés keretében különféle irodaszerek beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 46 200 000,- Ft keretösszegig.4. rész: Adásvételi keretszerződés keretében fénymásolópapírok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 91 500 000,- Ft keretösszegig.5. rész: Adásvételi keretszerződés keretében különféle nyomtatványok beszerzése a Budapest Környéki Törvényszék részére nettó 20 900 000,- Ft keretösszegig.A beszerzési igény részletes meghatározását a II.2.4. pont továbbá a műszaki leírás tartalmazza.

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Budapest Környéki Törvényszék

street: Hungária Körút 179-187.

countryName: HU

initiationType: tender


description: Nyertes ajánlattevő feladatát az alábbi szerverek szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása képezi:Adásvételi szerződés KFI drónfejlesztői platform támogató eszközrendszer beszerzésére.Beltéri drónirányító rendszer platform, 1 db.Kis tömegű monitoring drón, 1db.Merevszárnyú VTOL monitoring drónrendszer, 1db.Távirányító, 2db.Li-ion cella töltő, 1db.Irányítás vevőegység, 3db.Nyakpánt, 2db.Rádiófrekvenciás videóvevő szemüveg, 3db.Vevő modul, 3db.Szemüveg antenna 1, 3db.Szemüveg antenna 2, 3db.Pót szivacs szemüveghez, 3db.UAV szerkezeti váz, 4db.UAV motor, 10db.UAV vezérlő és teljesítmény elektronika szett, 3db.Rádiófrekvenciás videóadó modul, 3db.Rádiófrekvenciás videóadó modul antenna, 2db.SMAnői-IPEX átalakító, 4db.Analóg micro kamera modul, 4db.UAV orientáció jelölő LED, 3db.UAV és UAV tartozék hordozó táska, 2db.UAV Akkumulátor, 20db.UAV akkumulátor rögzítő pánt, 2db.Lipo akkumulátor biztonsági tároló, 2db.UAV LiPo akkumulátor Töltőállomás, 1db.Propeller szett 1, 1db.Propeller szett 2, 1db.Propeller szett 3, 4db.kábel 18 AWG, 3db.kábel 30 AWG, 3db.JST SH 2 érintkezős csatlakozó, 5db.JST SH 3 érintkezős csatlakozó, 5db.JST SH 4 érintkezős csatlakozó, 5db.JST SH 5 érintkezős csatlakozó, 5db.JST SH 6 érintkezős csatlakozó, 5db.JST SH 8 érintkezős csatlakozó, 6db.JST 1.25mm 2 érintkezős csatlakozó, 5db.JST 1.25mm 3 érintkezős csatlakozó, 5db.JST 1.25mm 4 érintkezős csatlakozó, 5db.JST 1.25mm 5 érintkezős csatlakozó, 5db.JST 1.25mm 6 érintkezős csatlakozó, 5db.JST XH 2 érintkezős csatlakozó, 4db.JST XH 3 érintkezős csatlakozó, 4db.JST XH 4 érintkezős csatlakozó, 4db.JST XH 5 érintkezős csatlakozó, 4db.JST XH 6 érintkezős csatlakozó, 4db.XT60 csatlakozó (anya), 6db.XT60 csatlakozó (apa), 6db.M3 Hengeres csavar készlet, 1db.M3 és M2 csavar készlet, 1db.Rezgés csillapító szett, 4db.Rendszerező doboz nagy, 2db.Rendszerező doboz kicsi, 4db.Pakoló láda, 4db.Zsugorcső készlet, 1db.Zsugorcső UAV akkumulátorokhoz kisebb, 2db.Zsugorcső UAV akkumulátorokhoz nagyobb, 2db.Átlátszó zsugorcső 40x23mm, 1db.Átlátszó zsugorcső 38x31mm, 1db.Hőlégfúvó, 1db.Hordozható forrasztópáka, 1db.Forrasztó póthegy, 1db.Flux, 1db.Soldering mat, 1db.Forrasztóhegy tisztító, 1db.Szerszám készlet, 1db.M3 tépőzár, 2db.Battery checker, 1db.Átlós csípő fogó, 2db.Szilikon bevonat, 1db.Nyílt platformú quadcopter kit, 2db.Nyílt repülésirányító rendszer, 2db.Nyílt platformú quadcopter carbon le-és felszállótalp műanyag elemekkel, 8db.Nyílt platformú quadcopter le-és felszállótalp A csatlakozó, 8db.Nyílt platformú quadcopter le-és felszállótalp B csatlakozó, 8db.Nyílt platformú quadcopter propeller pár (CW & CCW), 32db.Nyílt platformú quadcopter akkumulátor tartó modul, 4db.Nyílt platformú quadcopter payload mounting állomás, 6db.Nyílt platformú quadcopter kamera tartó elem, 4db.Nyílt platformú quadcopter carbon kar elem, 16db.Nyílt platformú quadcopter műanyag szerkezeti elemek, 16db.Nyílt platformú quadcopter carbon felső burkoló elem, 8db.Nyílt platformú quadcopter carbon alsó burkoló elem, 8db.Nyílt platformú quadcopter carbon motor tartó elem, 32db.Nyílt platformú quadcopter motor szett, 16db.Nyílt platformú quadcopter PDB csatlakozókkal, 6db.Nyílt platformú quadcopter ESC XT 30 csatlakozóval, 16db.Nyílt platformú quadcopter le-és felszállótalp merevítő, 4db.Drónra szerelhető lézeres távolságérzékelő, 4db.Drón beltéri és kültéri optikai környezetérzékelő szenzor, 4db.Víz és porálló motor 700KV, 16db.Víz és porálló ESC, 16db.GNSS-RTK bázisállomás, 2db.GNSS-RTK bázisállomás tripod, 2db.GNSS-RTK Rover, 2db.Ipari földi egység szett, 1db.Ipari oktató és fejlesztői földi egység szett, 1db.Ethernet - Micro HDMI átalakító modul, 2db.Kisméretű HD kamera, 2db.Digitális videó jel vevő földi egység szett, 1db.Iprai felhasználású hátlapi FPV kamera, 2db.Dual kamera hub, 2db.Iprai felhasználású előlapi FPV kamera, 1db.Nagy hatótávolságú videó adó air unit, 2db.Telemetria modul csomag, 2db.Kis teljesítményű távolság érzékelő, 2db.Smart tracking hibrid zoom kamera, 1db.Magas precízitású hibrid zoom kamera, 1db.Ultra-széles látószögű kamera, 1db.Kisméretű nyílt platformú quadcopter kit, 2db.Optikai áramlás érzékelő, 2db.Infra távolság érzékelő, 2db.Kisméretű nyílt platformú quadcopter 6" propeller guard szett, 4db.Kisméretű nyílt platformú quadcopter pótalkatrész csomag, 2db.6" propeller csomag, 8db.1750 KV típusú motor, 12db.Teljesítmény elosztó modul, 8db.Drón periféria alaplap, 2db.Kisméretű nyílt platformú quadcopter karok, 16db.Stereo kamerarendszer, 2db.Lézer távolságmérő, 2db.Részletes követelmények a KD-ban.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.Ajánlatkérő rögzíti, hogy új (nem használt, nem felújított) eszközt kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:az üzembe helyezés;a rendeltetésszerű használathoz szükséges betanítási feladatok ellátása (2-10 fő részére minimum 1, maximum 2 napon keresztül, naponta maximum 8 óra időtartamban).Az eszközökkel szemben támasztott műszaki követelményeket és a nyertes ajánlattevő feladatait részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Drónfejlesztői eszközrendszer

description: Adásvételi szerződés KFI drónfejlesztői platform támogató eszközrendszer beszerzésére.Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattevőnek kell műszaki leírással, vagy minőségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.A részletes műszaki elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Széchenyi István Egyetem

street: Egyetem Tér 1


name: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű

currency: HUF

documentType: awardNotice

title: Faapríték-2023-II

description: Ajánlatkérő Intézmény részére 24 hónapban szükséges vegyes erdei faaprítékot kívánja beszerezni egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján. A teljesítés magában foglalja a helyszínre történő szállítást és a fuvareszközről a tárolóba történő berakást is. A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől történik.

street: Somfalvi Út 1


name: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description: Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása megfúró bilincsek, megcsapolók beszerzésére.A beszerzendő termékek és azok jellemzői:Megcsapoló híd műanyag csövekre D63 - D315 mérettartományban, megfúró bilincsek azbesztcement, acél és öntvény csövekre DN50 - DN300 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan az ajánlattételi szakaszokban megküldésre kerülő Műszaki leírásban és árazótáblában - foglalt, elvárt előírásoknak, paramétereknek mindenben megfelelő termékek szállítása az ajánlattételi szakaszokban részletezettek szerint.A beszerzésre kerülő termékeket az ajánlatkérő víziközmű-hálózatban fogja használni.Az egy ajánlattételi szakasz útján beszerezni tervezett termékek becsült összértéke: legfeljebb nettó 105 000 000 Ft.Az ajánlatkérő a jelen részvételi felhívásban opcionális mennyiséget nem határoz meg, azonban fenntartja annak a jogát, hogy az ajánlattételi szakaszokban opcióról vagy mennyiségi eltérésről rendelkezzen.Ajánlatkérő fenntartja a jogot több párhuzamos ajánlattételi szakasz indítására is.Ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az egyes ajánlattételi felhívásokban az ajánlattételi határidőt legalább 5 munkanapban kívánja meghatározni. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a legalább 5 munkanapos ajánlattételi határidő elfogadásáról („igen” vagy „nem” formában). Amennyiben valamennyi dinamikus beszerzési rendszerbe felvett részvételre jelentkező „Igennel” válaszol, úgy a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerinti megállapodás létrejöttének tekintendő és Ajánlatkérő jogosult valamennyi ajánlattételi felhívásban legalább 5 munkanapos ajánlattételi határidőt meghatározni. „Nem” válasz esetén Ajánlatkérő legalább 10 naptári napos ajánlattételi határidőt határoz meg, azzal, hogy Ajánlatkérő és Részvételre jelentkezők ettől kevesebb időtartamban is megállapodhatnak a DBR fennállásának időtartama alatt.A DBR-hez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, amely megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági feltételeknek. Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül.Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben érvényes részvételi jelentkezést benyújtók számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumokban és műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat.A beszerzendő termékek megfelelőségére vonatkozó előírásokat és feltételeket, valamint az azokat alátámasztó dokumentumokat az ajánlatkérő az eljárás második, ajánlattételi szakaszában fogja meghatározni, és az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumokban és műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat kell benyújtania.Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az egyes eljárásokat megvalósíthatja akár egy akár több ajánlati rész biztosításával.Az ajánlattételi szakaszok eredményeként megkötendő szerződések teljesítésére vonatkozó részletesebb feltételeket a lényeges szerződéses feltételek és az ajánlattételi szakaszban kiadott egyedi szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a lényeges szerződéses feltételek a teljesítés általános rendelkezéseit tartalmazza, amelyektől a beszerzésre kerülő termékek jellegétől, darabszámától függően eltérő rendelkezéseket is megállapíthat, az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet alapján.A nyertes ajánlattevő feladata a beszerzésre kerülő áruk szerződéstervezetben meghatározott teljesítési helyszínre szállítása, amely helyszín az ajánlatkérőként szerződő fél telephelyei közül kerül megnevezésre.Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi szakaszok eredményeként akár egyedi szerződést, akár keretszerződést kössön, illetve azt is, hogy a beszerzendő termékek vonatkozásában konszignációs raktár létrehozásáról rendelkezzen a szerződés.A "II.2.3) A teljesítés helye" pontban "A teljesítés fő helyszíne" rovat technikai okokból, a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre; a teljesítés helyszíne bármely, a jelen részvételi felhívásban felsorolt ajánlatkérő társaság bármely telephelye lehet.Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban fogja az egyes beszerzések tekintetében a meghatározott darabszámú szállítási helyeket közölni.

title: DBR - Megfúró bilincsek, megcsapolók beszerzése

description: Dinamikus beszerzési rendszer (a továbbiakban: DBR) létrehozása megfúró bilincsek, megcsapolók beszerzésére.A beszerzendő termékek és azok jellemzői:Megcsapoló híd műanyag csövekre D63 - D315 mérettartományban, megfúró bilincsek azbesztcement, acél és öntvény csövekre DN50 - DN300 mérettartományban, a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban - különösen, de nem kizárólagosan az ajánlattételi szakaszokban megküldésre kerülő Műszaki leírásban és árazótáblában - foglalt. elvárt előírásoknak paramétereknek mindenben megfelelő termékek szállítása az ajánlattételi szakaszokban részletezettek szerint.A beszerezni tervezett termékek becsült mennyisége: 10 000 darab.Egy ajánlattételi szakasz útján egyszerre legfeljebb 105 000 000 Ft értékű terméket tervez beszerezni az ajánlatkérő.A mennyiség meghatározására kizárólag a Kbt. 107. § (2) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében került sor, az AK korábbi felhasználási tapasztalatai alapján, azonban e mennyiség lehívására az AK nem vállal kötelezettséget, az ajánlattételi szakaszok eredményeként ettől eltérő mennyiségű áru/termék beszerzésére is sor kerülhet.A jellemző időtartam egy ajánlattételi szakasz alapján negyedév, fél év vagy egy év. Egy évnél rövidebb vagy hosszabb időtartamra történő beszerzési is lehetséges az aktuális üzemi igények függvényében.A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., maga is mint jelen eljárás Ajánlatkérője a Kbt. 32. § (1)-(2) bekezdése alapján központi beszerző szervként került kijelölésre az alábbi ajánlatkérők által:ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt., ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Északdunántúli Vízmű Zrt., Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a DBR-t a fent felsorolt ajánlatkérő társaságok beszerzési igényének ellátására hozza létre. A DBR-t a fent felsorolt ajánlatkérő szervezeteken kívül az állami integrációban részt vevő víziközmű-társaságok vehetik igénybe.Az ajánlatkérő a közbeszerzési igényeket indokolt esetben - figyelemmel a szállítási helyekre, termékekre - társaságonként külön ajánlattételi felhívások útján is megvalósíthatja, amely keretében csak meghatározott termékek is beszerzésre kerülhetnek, azaz az AK egy ajánlattételi felhívás útján nem köteles valamennyi, a DBR-ben meghatározott terméket beszerezni. Az ajánlattételi szakaszokat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. fogja központi beszerző szervként az egyes ajánlatkérők számára lefolytatni. Az ajánlattételi szakaszok eredményeként a szerződést az adott ajánlattételi szakaszban/adott ajánlattételi szakasz ajánlati részében megjelölt Ajánlatkérő fogja saját magára vonatkozóan megkötni.A DBR időtartama 24 hónap.Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

procurementMethod: selective

street: Tanácsház Utca 7


name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description: MFAV motorkocsi pneumatikus készülékeinek javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés).Teljes mennyiség (tervezetten): 548 db/24 hónapAz javítási feladat részletezését az Ártáblázat, a javításra vonatkozó részletes műszaki követelményeket, előírásokat a Műszaki leírás tartalmazza.Az Ártáblázatban megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.Ajánlatkérő a keretszerződésben rögzítésre kerülő keretösszeg 70%-ának megrendelésére kötelezettséget vállal.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:- a javított készülékekre jótállást vállal, mely nem lehet kevesebb, mint a beépítéstől számított 12 hónap, azzal, hogy a jótállási határidő nem lehet több, mint az átvételtől számított 15 hónap;- kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 3 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, illetve a lehető leghamarabb megkezdi a hiba kijavítását;- tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a készülékeket műbizonylattal köteles ellátni, a szerződéstervezetben meghatározottak szerint;- a készülékek javításra, ellenőrzésre történő el- és visszaszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;- tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén valamennyi készüléktípusra javítási technológiai utasításokat és átvételi előírásokat kell kidolgoznia a Műszaki leírás 3. pontja szerint;- rendelkezik saját minőségellenőrrel és tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a minőségellenőrnek együtt kell működnie az Ajánlatkérő illetékes minőségbiztosítási szervezetével;- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;- az ajánlatkérő honlapján találhatószemélyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.A nyilatkozat Útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

description: MFAV motorkocsi pneumatikus készülékeinek javítása, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatásmegrendelés).Teljes mennyiség: 548 db/24 hónapA javítási feladat részletezését a közbeszerzési útmutató (a továbbiakban: Útmutató) 1. számú melléklete (Ajánlati árak táblázata, a továbbiakban: Ártáblázat), a javításra vonatkozó részletes műszaki követelményeket, előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás (a továbbiakban: Műszaki leírás) tartalmazza.

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: services

street: Akácfa Utca 15.


title: TBIP 132/22 kV-os transzformátor alállomás bővítés

description: Vállalkozási szerződés keretében a Tatabánya Ipari Park 132/22 kV-os transzformátor alállomás bővítése 1 db új mezővel az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció részeként szolgáltatott tervek alapján.Mennyiség:1 db 132 kV-os (NAF/KÖF) távvezetéki mező kiépítése (komplett építészet, valamint primer és szekunder technológiai munkák).Szabadtéren az alábbi változásokat szükséges elvégezni:A 7 db meglévő 132 kV-os (NAF/KÖF) távvezetéki mező mellé 1 db új 132 kV-os (NAF/KÖF) mezőt kell kiépíteni, úgy, hogy a meglévő 7 db távvezetéki mezőben főbb változások nem történnek.A mezőbővítéshez felhasználandó terület az alállomás területe.A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:“C” és “D” szintű tervezés a következőkben leírt módon:Előfordulhat, hogy a rendelkezésre bocsájtott „C” tervek a beépítendő primer készülékek miatt módosulnak és azokat aktualizálni, adaptálni szükséges. Amennyiben a terv nem az E.ON által biztosított védelem és irányítástechnikai eszközökkel lett megtervezve, úgy azt át kell terveznie a nyertes kivitelezőnek.„D” tervezés, a MMBH engedélyhez szükséges tervezés az alábbiak szerint:Jogerős építési engedélyben szereplő hatósági előírások. pl.: ingatlan-nyilvántartási átvezetés.Primer létesítés alatt a készülék alapra helyezést, készülék bekötést, gyűjtősín szerelést, kábelezést, sodronyozást és az üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat értjük.Szekunder létesítés alatt az egyen- és váltakozóáramú energiaellátást, védelmi célú jelátvitelt szolgáló optikai hálózat létesítést, védelmi- irányítástechnikai szereléseket, üzembe helyezés előtti kivitelezői vizsgálatokat értjük.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nek az ajánlatában igazolnia kell.

mainProcurementCategory: works

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

street: Kandó Kálmán Utca 11-13.


measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: KBKA Planet rendezvényszervezés 2023

description: Vállakozási szerződés alapján "Planet rendezvénysorozat megrendezése a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére"A nyertes ajánlattevő feladata a várhatóan 30-35ezer fős látogatottságú rendezvény teljes körű koncepcionális és műszaki lebonyolítása, nevezetesen három részeseményének (Expó, két kalandpálya/látványszínház két helyszínen a szükséges elemek legyártásának lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, tervezetten bruttó 30-40 ezer m2 területen), tervdokumentáció engedélyeztetése, újrahasznosított és újrahasznosítható lángmentesített kartonpapírból készülő, egyedi technológiával szerelt beépített mozgatható elemekkel, elektronikai eszközökkel kombinálható, moduláris elemekből sorolással, illetve síktól eltérően plasztikus formában is építhető önhordó szerkezetű, várhatóan 3000 m2, átlagosan 3 m magasságú hajlított íves falfelület beszerzése, gyártása, melynek felülete önmagában is nyomtatható, fóliázható, impregnálható, dekorálható. A várhatóan 3000 m2 átlagosan 3 m magasságú hajlított íves kartonfal felületen megjelenő grafikai elemek gyártása fenntartható, vízbázisú festékkel, megadott nyomdakész grafikai anyag alapján, valamint a Planet két kísérőrendezvényének (WAVE, Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmfesztivál) egyes gyártási részfeladataiban a részvétel. A teljes rendezvény megépítése lángmentesített kartonból (többek között 100-102 db egyedi tervezésű pavilon), interaktív kiállítási elemek, teljes körű hang- fény- színpad- és vizuáltechnika, biztosítása, valamint on-line platform, játékfejlesztés, animálás, akusztikus zeneszerzés elvégzése.Próbahelyszín biztosítása, bontása, rendezvény teljes gyártása, kivitelezése fenntartható anyaghasználat mellett, rendezvény bontása. A nyertes ajánlattevő rendezvényszervezési feladatokat nem lát el, feladata a papírelemek gyártása, építése, építésfelügyelet, személyzet teljes körű koordinálása a várhatóan magas látogatószám mellett a külön eljárásban beszerzett tervező által meghatározott sorrendű látogatói bejárást.Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: KBKA Planet rendezvényszervezés 2023

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

street: Döbrentei Utca 2. V. em.

Visual Europe Production Kft.

street: Gábor Áron Utca 22.


title: Települési, csomagolási, gépjármű bontási hulladék

description: A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok gyűjtése, rakodása, elszállítása, kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:Települési és csomagolási hulladékok:20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is20 03 07 Lomhulladék20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 200121-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladékGépjármű bontásból, karbantartásból származó hulladékok:16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok16 01 19 műanyagok16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladékA hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az 1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette figyelembe ajánlatkérő.1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg2. kategória ≥51-100 kg3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥101-1500 kg-ig4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥1501-10 000 kg-ig5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥10 001-500 000 kg-igKeretösszeg: nettó 20 000 000 FtNyertes ajánlattevő feladatai:- a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása, ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,- nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,- nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal,- a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,- fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

title: Építési - bontási hulladékok és veszélyes hulladék

description: A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás keretében nyertes ajánlattevő feladata a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti besorolású alábbi hulladékok gyűjtése, rakodása, elszállítása, kezelése vagy kezelőnek történő átadása, az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával:Építési - bontási hulladékok:17 01 01 beton17 01 02 tégla17 01 03 cserép és kerámia17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től a 170902-től, 170903-tólVeszélyes hulladékok:20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók gyanták20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 20 01 21-től, 20 01 23-tól17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok16 01 04* hulladékká vált gépjárműA hulladék rakodás, szállítás megrendelési típusait 5, tömegükben eltérő kategóriára osztotta ajánlatkérő. Az 1-2. kategóriába a kisebb mennyiségű, egyszerűen elszállítható hulladékok tartoznak. A 3., vagy attól magasabb mennyiségi kategóriába tartozó hulladékok esetén, a szállításukhoz alkalmazható gépjármű kategóriákat vette figyelembe ajánlatkérő.1. kategória (pl.: 1-2 zsák vagy annál kevesebb hulladék esetén) ≤50 kg2. kategória ≥51-100 kg3. kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥101-1500 kg-ig4. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥1501-10 000 kg-ig5. kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel. ≥10 001-500 000 kg-igKeretösszeg: nettó 130 000 000 FtNyertes ajánlattevő feladatai:- a hulladékok gépi és/vagy szükség esetén kézi rakodása, szükség szerinti szelektálása, szállítása és a hulladékazonosító kód szerint engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadása, vagy elsősorban hasznosítása, ennek hiányában ártalmatlanítása, valamint a szerződésben meghatározott feladatok dokumentálása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai szerint,- nyertes ajánlattevő felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljutásáért,- nyertes ajánlattevő a tevékenységével érintett hulladékokról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet meghatározott módon tartalommal,- a hulladék elszállítását követően hulladékmentes felszín kialakítása,- fotódokumentáció készítése a munkálatok befejeztével a megtisztított területről.

title: Illegális hulladékok elszállítása VI.

description: „Tiszta Ország Program keretében illegális hulladékok elszállítása, kezelése a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területén VI” címmel Kormányhivatal által foganatosított végrehajtások során Győr-Moson-Sopron vármegyében található ingatlanokon ismeretlenek által illegálisan elhelyezett különböző hulladék azonosítóval rendelkező hulladékok gyűjtése, rakodása, szállítása és kezelése vagy kezelőnek történő átadása az elszállított hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó paragrafusai szerinti dokumentálásával.Vállalkozó feladatát képezi a hulladékok helyszíni összegyűjtése, szükség esetén annak szelektálása, rakodása kézi vagy gépi erővel, valamint a hulladékok mérlegelése.Szerződés típusa: keretmegállapodásA keretmegállapodásból való lehívás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján, közvetlen megrendelés útján történik.II.2.7) pont: Ezen pont a hirdetmény feladása miatt került kitöltésre. A keretmegállapodás annak mindkét Fél általi aláírásával, amennyiben az aláírás nem egyszerre történik, az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba, és 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szól. Amennyiben addig az időpontig a keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy Vállalkozó nem léphet fel igénnyel az elmaradt haszon miatt.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

street: Árpád Út 32. 7150


title: MÁO ingatlanok és ingók vagyonbiztosítása 2023

description: Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló ingatlanok, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt ingatlanok és az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása az alábbiak szerint:A.) lakóingatlan vagyonbiztosítása, a szerződés tárgya: a Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított, illetve az ingatlant jogosan használó magánszemély részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. A biztosítás az egyéb kockázatviselési helyek esetében 200 ezer forint, az üvegtörés önálló önrésze 2000 forint/káresemény/káresemény, levonásos.. Kockázatviselési helyek: 5 db ingatlan, területi hatály: MagyarországB.) Épületek egyedi vagyonbiztosítása. A Biztosító a biztosítási díj megfizetése ellenében a Biztosított, részére köteles megtéríteni azokat a károkat, amelyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban a biztosítás hatálya alatt okoznak. A biztosítás önrésze a Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti kockázatviselési helye esetében 2 millió forint /káresemény, egyéb kockázatviselési helyek esetében 200 ezer forint, az üvegtörés önálló önrésze 2000 forint/káresemény/káresemény, levonásos.Kockázatviselés helyek: 12 db ingatlan melyből 1 opciós, területi hatály MagyarországSaját kezelésű ingatlanok (m2) (ingatlan becsült újjáépítési érték Ft) (ingóság értéke bruttó Ft)Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. (23169 m2 padlásterekkel 25458 m2, felhajtókkal 26574 m2) (újjáépítési érték becsült 53 000 000 000 (ingóság értéke1 543 000 000)Erkel Színház 1087 Budapest, II. János Pál pápa tér 30. (13863 m2) (újjáépítési érték 3 900 000 000) ( ingóság értéke 613 500 000)Opera Értékesítési Centrum 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. (85 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 16 000 000)pinceraktár-kellékraktár 1065 Budapest, Hajós u. 13-15. (394 m2) (újjáépítési érték 20 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)Garázs (raktár) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz. (36 m2) (újjáépítési érték 5 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)EIFFEL MŰHELYHÁZ ÉS HOZZÁTARTOZÓ ÉPÜLETEK 1101 Budapest, Kőbányai út 30. (27913,88 m2) (újjáépítési érték 25 000 000 000) (ingóság értéke 6 300 000 000)MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Gvadányi út 64. V.em. 31. (58 m2) (újjáépítési érték 40 000 000) (ingóság értéke 500 000)MÁO szolgálati lakás 1144 Budapest, Tihany u. 38-40. X.em. 33. (46 m2) (újjáépítési érték 32 000 000) (ingóság értéke 500 000)MÁO szolgálati lakás 1184 Budapest, József köz 2. V.em. 33. (67 m2) (újjáépítési érték 40 000 000) (ingóság értéke 500 000) Horgásztanya 8242 Balatonudvari, Sirály u. 1. (399 m2) (újjáépítési érték 100 000 000) (ingóság értéke 8 000 000)Üdülő 8220 Balatonalmádi, Balatonfüredi út 18/A, 20. és 20/A. (515 m2) (újjáépítési érték150 000 000) (ingóság értéke 0) FORGÓVÁZ CSARNOK (MNV Zrt.) 1101 Budapest, Kőbányai út 30. (20000 m2) (újjáépítési értéke 1 500 000 000) (ingóság értéke 2 433 000 000)Simándy épület (Üzemház, opcionális, amennyiben saját kezelésbe kerül) 1061 Budapest Hajós utca 11. (4474 m2) (újjáépítés értéke 7 000 000 000) (ingóság értéke 0)Napelemek Forgóvázcsarnok födém 1101 Budapest, Kőbányai út 30. (ingóság értéke 298 000 000)Bérelt ingatlanok (m2) (ingatlan becsült újjáépítési érték Ft) (ingóság értéke bruttó Ft)Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 02. (59 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Lázár u. 20/Fsz 03. (58 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 10 000 000)Raktár (Terézvárosi Önkormányzat) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.03. (156 m2) (újjáépítési érték 50 000 000) (ingóság értéke 10 000 000)Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.06. (58 m2) (újjáépítési érték 30 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)Kellék Raktár (Terézvárosi Önk.) 1065 Budapest, Hajós u. 13-15 Fsz.07. (40 m2) (újjáépítási érték 30 000 000) (ingóság értéke 5 000 000)Adminisztráció ideiglenes irodák (Terézváros Önkormányzat) - Jog/HR 1065 Budapest, Révay u. 22. Fsz. 01. (93 m2) (újjáépítési érték 50 000 000) (ingóság értéke 20 000 000)Díszletraktár I. épület( MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. (714 m2) (újjáépítési értéke 0) (ingóság értéke 100 000 000)Díszletraktár II. Épület (MD Dinnyés Kft) 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 39. (520 m2) (újjáépítési érték 0) (ingóság értéke 100 000 000)Díszletraktár ( Magyar Építő Zrt.) 1184 Budapest, Lakatos út 65. (1084 m2) (újjáépítési érték 0) (ingóság értéke 100 000 000)

description: A Magyar Állami Operaház saját kezelésében álló, valamint a Magyar Állami Operaház által bérelt ingatlanok, illetve az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása ezen belül:a) lakóingatlanok vagyonbiztosításab) épületek egyedi vagyonbiztosítása

Magyar Állami Operaház

street: Andrássy Út 22.

Allianz Hungária Zrt.

street: Könyves Kálmán krt. 48-52.


name: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description: A Magyar Földgáztároló Zrt. SMCS és Gas Reporting System rendszerének fejlesztésére és támogatására, szoftver upgrade ellátására a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamban - 2023Rendszer támogatás, szoftver upgradeAz Ajánlatkérő SMCS rendszerének, SMCS Diszpécseri alkalmazásának, SMCS XL rendszerének, Aukciós alkalmazásának, Touch&Store alkalmazásának és GRS rendszerének (továbbiakban:Rendszerek) szoftver támogatása az alábbi rendszerelemekre terjed ki:Rendszerek fejlesztése kapcsán üzembe állított NGinx webszerver,JBoss alkalmazásszerver gyári módosítatlan rendszerkomponenseinek konfigurálása;Rendszerek fejlesztése kapcsán üzembe állított PostgreSQL adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS) gyári módosítatlan rendszerkomponenseinek konfigurálása;Taninframe UI keretrendszerSpring keretrendszerSpring Cloud Gateway keretrendszerAngularJS és Angular 2+ keretrendszerekRendszerek Java, Javascript, TypeScript, HTML és GWT nyelven írt kódjaRendszerek fejlesztése kapcsán üzembe állított:SAP BusinessObjects (v3.1) felhasználói riportokMicrosoft Power BI felhasználói riportokMule ESB rendszerGoogle Web Toolkit keretrendszerHighsoft HighCharts libraryHandsontable libraryBootstrap libraryiOS Mobil alkalmazásSMCS fejlesztés kapcsán implementált interf. modulok, úgymintLabor adatokat menedzselő SMCS oldali interfész modulFGSZ adatokat menedzselő SMCS oldali interfész modulREMIT adatszolgáltatást végző interfész modulMEKH adatszolgáltatást végző interfész modulSzolgáltatási időszak az SMCS rendszerre, az SMCS Diszpécseri alkalmazásra és SMCS XL rendszerre:A szolgáltatási időszak munkanapon 09:30-22:30h között, munkaszüneti napokon:16:00- 22:30h-ig terjedő időszak. A támogatási szolgáltatás (beleértve a kritikus hibák javításait is) a szolgáltatási időszakban történik.A szolgáltatás munkanapokon 8 óra időtartam helyi (on-site) az MFGT telephelyén történő támogatást is magába foglal.On-site support keretében végzendő feladatok:Rendszertámogatás: Az MFGT SMCS rendszerének,SMCS Diszpécseri alkalmazásának,SMCS XL rendszerének,Aukciós alkalmazásának,Touch&Store alkalmazásának és Gas Reporting System rendszerének,valamint az MFGT által használt az MVMI által telepített alkalmazások támogatása. Külső ügyfelek és belső felhasználók által jelzett igények és hibák fogadása, javítása, adminisztrálása, illetve továbbítása a szomszédos rendszerüzemeltetőknek (NNOs).A szállítói oldalon betáplált földgáz mennyiségére napi allokálási és újra felosztási eljárást futtató funkcióval rendelkező, az engedélyesnél a teljes allokálási folyamatot lefedő, magas rendelkezésre állással bíró szoftver/alkalmazás fejlesztése és annak rendszertámogatásaIT és gázipari tanácsadás: Általános szakmai konzultáció az MFGT által készített és jövőben készítendő rendszerekkel kapcsolatban. Az SMCS rendszer és alrendszerek üzemeltetési- és fejlesztési igényeinek kidolgozásához nyújtott tanácsadás, egyeztetés a Megrendelővel és a rendszerhasználó felhasználókkal. Részvétel az operatív belső megbeszélésen és oktatások tartása a rendszer kulcsfelhasználóinak.Üzleti elemzői feladatok végzése: Ad-hoc riportok készítése, a kinyert adatok elemzése és ábrázolása a felhasználói igényeknek megfelelően.BI (Business Intelligence) feladatok végzése:Integráció a meglévő adatbázisokkal, adatpiacok létrehozása és menedzselése, illetve a BI riportok létrehozásához szükséges adatmodellek létrehozása, menedzselése, valamint a folyamatban résztvevő felhasználók segítése. A BI feladatokat kiszolgáló alkalmazások (MS Power BI, SSIS, SSAS, SSRS, SSMS) használata, menedzselése.Kapcsolattartás: az MFGT felhasználóival, a fejlesztésekben bevont fejlesztő cégekkel, valamint MFGT rendszereit használó külső felhasználókkal (ügyfelekkel), az MVMI-vel, valamint a szomszédos rendszerüzemeltetőkkel, a gázipar hazai és európai szabályozási szervezeteivel, és részvétel megbeszéléseken, eseményeken.Tesztelés: Részvétel a rendszerek új verziójának, illetve a fejlesztéseinek tesztelésében, tesztelési folyamatokban, és ezek dokumentálásában.On-site jelenlét: napi 8 órás munkavégzés az MFGT telephelyén.Készenlét: Heti hét nap rendszerfelügyeleti rendelkezésre állás a kiírásban szereplő időtartamok szerint.Szolgáltatási időszak az Aukciós alkalmazásra, a Touch&Strore alkalmazásra és a GRS rendszerre:A szolgáltatási időszak munkanapon 09:30 - 17:30h közötti időszak.Az SMCS rendszer támogatásához a Megrendelő távoli elérést biztosít.A Vállalkozó feladata az alábbi tevékenységek nyújtása a Rendszerek éles- és a teszt működési környezetére vonatkozóan az MFGT Információ Biztonsági szabályzatában leírtaknak megfelelően.Hibabejelentések fogadása és hibaelhárítás:a Rendszerrel kapcsolatos hibák fogadása, javítása és visszajelzés a Megrendelő felé a vállalkozási szerződésben rögzített SLA keretek között.A rendszerkomponensek konfigurálása.Tárolói üzemállapot változások (injection, withdrawal) kezelése.Kapacitáskezeléssel kapcsolatos egyedi igények követéseRendszerből kinyerhető adatok egyedi igény szerinti ad-hoc riportálásaSAP BusinessObjects és Microsoft PowerBI adatvizualizáló alkalmazások szerveroldali, és kliensoldali menedzseléseAlkalmazáshibák, hálózati hibák, külső hibák behatárolásaRendszerelemek támogatása, az azokkal kapcsolatos problémák, hibák, igények kezelésRendszerrel kapcsolatos adminisztrálási-, verziófrissítési-, hibadetektálási és üzemzavar-elhárítási feladatok végzése.Rendszer IT rendszerkomponenseinek, alkalmazásszervereinek, adatbázis-kezelő rendszereinek konfigurálása.SSL-tanúsítványok kezeléseMigrációs munkák végzéseEgyéb tájékoztatást kérő bejelentések kezelése: Megrendelő bármilyen, a Rendszerrel kapcsolatos kérdése, panasza vagy egyéb felvetése alapjánRendszer fejlesztésA szerződés hatálya alatt az iparági Get, Get vhr, MEKH rendeletek, ÜKSZ. előírások módosításainak való megfelelés folyamatos biztosítása, egyedi megrendeléssel és tételes elszámolással.Fejlesztési keret maximum 2100 munkanap 3 évre.Fejlesztések kezelésével kapcsolatos feladatok:Megrendelő fejlesztési igényeinek feldolgozása:Megvalósíthatósági vizsgálat;Szoftver, hardver igény elkészítés;IT biztonsági kockázati elemzés;Fejlesztési munkaidő szükségletének részletes kalkulációja;Fejlesztés megvalósítása:Program kód elkészítéseBelső tesztelésFelhasználói teszt támogatása.Élesítési és adat migrációs feladatok támogatása.UAT teszt támogatása.Fejlesztések dokumentálása:Adatbázis dokumentációja (Entity Relationship Diagram)ForráskódFejlesztői tesztjegyzőkönyvekFejlesztés telepítési leírásaA Vállalkozó az általa módosított rendszerre a jótállási időszakban teljes körű támogatást vállal mely kiterjed az általa módosított rendszer teljes funkcionalitására, nem csak a módosított kódrészre.A KM becsült értéke és keretösszege: nettó 600000000 HUFAjánlatkérő a KM-ből összesen min nettó 400000000 HUF értékű megrendelésre vállal kötelezettséget.A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban található.

title: SMCS és GRS fejlesztése és támogatása-2023

description: Vállalkozási keretmegállapodás a Magyar Földgáztároló Zrt. SMCS és Gas Reporting System rendszerének fejlesztésére és támogatására, szoftver upgrade ellátására a szerződéskötéstől számított 3 éves időtartamban - 2023


description: Adásvételi szerződés jégkorong sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzésére nettó 3 500 000,- Ft keretösszeg (2 évre) erejéig.Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni.Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában 70%-os kimerítési kötelezettséget vállal.Várható mennyiségek:Tételszám Termék megnevezése Mennyiség db/év1 Edzőmez 352 Mérkőzés mez 353 Sportszár 354 Kapus mez 355 Kabát 5XS-3XL méretig 356 Melegítő nadrág 6XS-3XL méretig 357 Melegítő felső 6XS-3XL méretig 358 Sapka 359 Felszerelés táska 35Összesen 630 db/két év.Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni.Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati árak meghaladják a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkot. Ajánlatkérő bontáskor közli a Benchmarkot, amely az adott Sportági Szakszövetség honlapján elérhető.Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

description: „Jégkorong ruházat és kapcsolódó termékek”Adásvételi szerződés jégkorong sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzésére nettó 3 500 000,- Ft keretösszeg (2 évre) erejéig.Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni.Ajánlatkérő a keretösszeg vonatkozásában 70%-os kimerítési kötelezettséget vállal.Várható mennyiségek:Tételszám Termék megnevezése Mennyiség db/év1 Edzőmez 352 Mérkőzés mez 353 Sportszár 354 Kapus mez 355 Kabát 5XS-3XL méretig 356 Melegítő nadrág 6XS-3XL méretig 357 Melegítő felső 6XS-3XL méretig 358 Sapka 359 Felszerelés táska 35Összesen 630 db/két év.Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni.Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati árak meghaladják a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkot. Ajánlatkérő bontáskor közli a Benchmarkot, amely az adott Sportági Szakszövetség honlapján elérhető.A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakbanKr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.13. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásbantájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.15. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaságlétrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.16. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésbenfoglaltak szerint jár el.17. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.18. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivelösszhangban kell értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért.19. FAKSZ: dr. Simon Krisztián 0106520. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlanköltségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva.21. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a KD részét képező termékleírást kitöltve, cégszerűenaláírva. Ajánlattevőnek az eszközlistában fel kell tüntetni a megajánlott termék megnevezését éstípusát, valamint a termék gyártójának megnevezését és származási helyét. Felhívjuk a tiszteltAjánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan eszközlista tételein és a benne szereplőmennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben az eszközlistában szereplőspecifikációk helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. Amennyiben az eszközlistában szereplő specifikációk helyettmást kíván az Ajánlattevő megajánlani, úgy ennek tényét is köteles feltüntetni az ajánlatbanszereplő eszközlistában.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a gyártó és a típus megadásának hiányanem hiánypótolható, illetve az ajánlatban megadott paraméter hiánypótlás keretében nemváltoztatható meg.22. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban találhatóadatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.

street: Izsáki Út 1.


description: Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása laboratóriumi eszközök beszerzésére az alábbi főbb kategóriákban:1. Terepi és hordozható berendezések, eszközök- terepi pH mérő- terepi pH/EC mérő- terepi Multifunkciós mérő- talajfúró kézi (Ejkelkamp fúró)- talajfúró motoros- terepi vízszivattyú felszín alatti monitoring kutakhoz- kút vízszint mérő- aggregátor- hordozható fotométer- hordozható spektrométer2. Laboratóriumi kisegítő berendezések- hűtő laboratóriumi minták tárolására- laboratóriumi inkubátor- laboratóriumi szárítószekrény- laboratóriumi ultra mélyhűtő- laboratóriumi mélyhűtő- mágneses keverő- fűthető mágneses keverő- rázógép (sík és rotációs)- szitasor- szitarázógép- centrifuga (hűthető, nem-hűthető)- vákuumpumpa (műszertartozék: MS)3. Laboratóriumi precíziós kisegítő eszközök- autómata pipetták- adagolók (diszpenzer)- tára mérlegek- analitikai mérlegek- mikromérlegek- nedvesség meghatározó- mikorhullámú roncsoló- víztisztító (nagytisztaságú víz)4. Laboratóriumi optikai és kisműszerek- mikroszkóp- spektrofotométer- spektrométer (kisméretű)- refraktométer- megvilágítás mérő- gázelemző készülékek- sugárzásmérők5. Laboratóriumi nagyműszer- ICP-OES (-MS)- GC (-MS)- HPLC (-MS)- TOC- Elemanalizátorok- IR spektrométer- Röntgen spektrométer- α-, β-, γ- mérőkészülékek6. Alkatrészek, segédanyagok, karbantartási kellékek- csövek- injektorok- szűrőpatronok- szűrőbetétek- reduktorok- csatlakozási segédanyagok (ipari és nagytisztaságú gázkötések)- rögzítőanyagok7. Laboratóriumi bútorok, beépített eszközök- laboratóriumi asztal- laboratóriumi szekrény- laboratóriumi szék- műszerasztal (nagy teherbírású max. 300 kg)- telepített pontelszívó rendszer- beépített biztonságtechnikai eszközök (vész-zuhany)- vegyifülke- lamináris box- vegyszerszekrény (tűzbiztos)- vegyszerszekrény (robbanásbiztos)Felhívjuk a figyelmet, hogy a főbb kategóriák kizárólag tájékoztatás céljával kerültek felsorolásra a beszerzés volumenének felmérése érdekében, Ajánlatkérő az egyes kategóriákon belül a felmerülő igényeknek megfelelően a beszerezni kívánt termé(ke)k pontos műszaki leírását és szerződéses feltételeit a DBR-ben részt vevők számára a DBR ajánlattételi szakaszaiban, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre a Kbt. 107.§ (2) bekezdése alapján.Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - a részajánlat-tétel lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.Ajánlatkérő a DBR-t 24 hónapra kívánja létrehozni, mely időszakra tervezett beszerzések összértéke nettó 200 000 000;-Ft . AK jelezni kívánja, hogy nem vállal lehívási kötelezettséget a tájékoztató műszaki leírásban, illetve az eljárást megindító felhívásban foglalt becsült összérték tekintetében. Ajánlatkérő a felmerült igényei szerint tervezetten negyedévente kíván egy ajánlattételi szakaszt indítani, fenntartva a jogot, hogy ettől gyakrabban is küldjön ajánlattételi felhívást. A DBR-ben odaítélendő egyes szerződések várható maximális nagyságrendje szerződésenként nettó 20 000 000;-Ft.

title: MATE Laboratóriumi eszközök beszerzése (DBR)

description: Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása laboratóriumi eszközök beszerzésére.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

street: Páter Károly Utca 1.


currency: EUR

name: CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Profi-Bagger Építőipari Gépkereskedelmi Kft.

name: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: 1db új gumikerekes csúszókormányz.kompakt rakodó

description: 1 db új kisméretű tömör gumikerekes csúszó kormányzású kompakt rakodógép beszerzése és szállítása közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott tartozékokkal, adapterekkel.A rakodógép alapvető feladata: hulladék eltakarítás, villás adapterrel konténer mozgatás, konténerbe rakodás.A géppel végzendő egyéb feladatok: telephelyen belül a hulladék eltakarítása, villás adapterrel anyag rakodás, szilárd burkolaton tárolt hulladék rakodása.Ajánlatkérő új rakodógép alatt a következőt érti:Új gépnek minősül az, amely a gyári összeszerelést követően üzembe helyezve, használva még nem volt, a próbautakat, próbaüzemeket leszámítva. Üzemeltetésre legfeljebb csak a szükséges beállítások, ellenőrzések időtartamáig került sor.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról nyertes Ajánlattevőnek előzetesen egyeztetnie kell, és arra csak Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség.A gépet üzembe helyezve kell leszállítania Vevő telephelyére. A szállítás/lerakodás nyertes Ajánlattevő feladata és felelőssége.Ajánlattevőnek a rakodógépre elől radar rendszert kell telepítenie, amely a rakodógép előtti akadályhoz (a hulladéktároló beöntő nyílásoknál lévő nyílásokkal szembeni fal) közelítve egyre gyorsuló végül konstans hangjelzést kell adjon a kezelő számára.A radar 0,1 méter és 40 m távolság közötti, maximum 5 zónára legyen beállítható.A radar beállítása a műszaki átadás-átvétel előtt az Eladó feladata.Nyertes Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően max.5 munkanapon belül a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen a Vevő max. 6 fő munkavállalója részére min. 4 órában részletes kezelési, karbantartási oktatást tartani, amelyet jegyzőkönyvvel szükséges dokumentálnia.Az oktatásnak ki kell térni a rakodógép kezelésével kapcsolatban az alábbiakról:- a rakodógép üzemeltetése- tartozékok bemutatása- biztonsági funkciók ismertetése- napi karbantartási, ellenőrzési feladatok ismertetése.Nyertes Ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa szállított rakodógép kifogástalan minőségű és megfelel a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek.A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

title: 1db új gumikerekes derékcsuklós rakodógép beszerz.

description: 1 db új kisméretű tömör gumikerekes derékcsuklós rakodógép beszerzése és szállítása radarral a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott tartozékokkal (munkaeszköz)A derékcsuklós rakodógép alapvető feladata hulladék eltakarítás, villás adapterrel konténer mozgatás, konténerbe rakodás, lom hulladék szelektálás.A géppel végzendő egyéb feladatok: a telephelyen hulladék eltakarítása, villás adapterrel anyag rakodás, szilárd burkolaton tárolt hulladék rakodása.Ajánlatkérő új rakodógép alatt a következőt érti:Új gépnek minősül az, amely a gyári összeszerelést követően üzembe helyezve, használva még nem volt, a próbautakat, próbaüzemeket leszámítva. Üzemeltetésre legfeljebb csak a szükséges beállítások, ellenőrzések időtartamáig került sor.Nyertes Ajánlattevőnek a gépet (tartozékokkal együtt) a szerződés hatálybalépésétől számított 180munkanapon belül kell leszállítania Ajánlatkérő részére.Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról nyertes Ajánlattevőnek előzetesen egyeztetnie kell, és arra csak Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség.A gépet üzembe helyezve kell leszállítania Vevő telephelyére. A szállítás/lerakodás nyertes Ajánlattevő feladata és felelőssége.Ajánlattevőnek a rakodógépre elől radar rendszert kell telepítenie, amely a rakodógép előtti akadályhoz (a hulladéktároló beöntő nyílásoknál lévő nyílásokkal szembeni fal) közelítve egyre gyorsuló végül konstans hangjelzést kell adjon a kezelő számára.A radar 0,1 méter és 40 m távolság közötti, maximum 5 zónára legyen beállítható.A radar beállítása a műszaki átadás-átvétel előtt az Eladó feladata.Nyertes Ajánlattevőnek a gép sikeres műszaki átadás-átvételét követően max.5 munkanapon belül a Vevővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen a Vevő max. 6 fő munkavállalója részére min. 4 órában részletes kezelési, karbantartási oktatást tartani, amelyet jegyzőkönyvvel szükséges dokumentálnia.Az oktatásnak ki kell térni a rakodógép kezelésével kapcsolatban az alábbiakról:- a rakodógép üzemeltetése- tartozékok bemutatása- biztonsági funkciók ismertetése- napi karbantartási, ellenőrzési feladatok ismertetéseNyertes Ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa szállított rakodógép kifogástalan minőségű és megfelel a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában előírt követelményeknek.A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.VI.3.pont folytatása, a közbeszerzési eljárás valamennyi része vonatkozásában:30./Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.31./ Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében32./Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésig be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozat keretében azon meghatalmazott szervízek listáját, ahol a jótállási idő alatt a rakodógépek szervizelését (Budapest közigazgatási határától számított 30km-en belül) el fogja végezni.Fenti nyilatkozat rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. Ajánlatkérő alapfeladatait jellemzően Budapesten (vagy annak 30 km-es vonzáskörzetében) végzi. A Budapest közigazgatási határától számított 30km-es körzetben elvárt szerviz az üzembiztonság érdekében indokolt.33./ Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata szükséges arról, hogy az általa megajánlott rakodógép új.Ajánlatkérő új berendezés alatt a következőt érti:Új gépnek minősül az, amely a gyári összeszerelést követően üzembe helyezve, használva még nem volt, a próbautakat, próbaüzemeket leszámítva. Üzemeltetésre legfeljebb csak a szükséges beállítások, ellenőrzések időtartamáig került sor.34./ Az Ajánlatkérő előírja, hogy a minőségi értékelési szempontra (jótállás) tett megajánlások alátámasztásaként a szakmai ajánlat részeként az Ajánlattevők csatolják ajánlatukba a gyártó vagy a gyártói képviselet vagy forgalmazó által kiadott nyilatkozatot a megajánlott rakodógépre vállalt jótállás vállalására.35./ A nyertes ajánlattevőként szerződő fél tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a szerződést, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható részét jogosult (leányvállalatára) átruházni. Nyertes Ajánlattevő kijelenti, hogy ismeri a Ptk. 6:208-211.§ szerződésátruházásra vonatkozó szabályait.Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírásával - a Ptk. 6:209. § alapján - előzetesen, kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul a szerződés, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházásához. Ajánlatkérő a szerződés, illetőleg a szolgáltatás Ajánlatkérő által meghatározott önállóan használható része átruházása esetén a szerződésátruházás létrejöttéről nyertes Ajánlattevőt írásban (amely történhet e-mail útján is) értesíti. Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződésátruházás - a jelen pontban foglalt előzetes hozzájárulása alapján - a nyertes Ajánlattevő értesítésével válik hatályossá.”

title: K22274_2 2dbúj gumikerekes homlokrakodó beszerzése

description: 2db új kisméretű tömör gumikerekes homlokrakodó beszerzése és szállítása radarral két részben (1.rész: 1db új kisméretű tömör gumikerekes derékcsuklós rakodógép, 2.rész: 1db új kisméretű tömör gumikerekes csúszó kormányzású kompakt rakodógép)

street: Kalotaszeg Utca 31

street: Kossuth Lajos Út 103.

street: Tormásrét Utca 6. 7721/5


name: PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: MSD Pharma Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

title: DTPa-IPV-Hib oltóanyag beszerzése

description: Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében Diftéria,tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és Haemophilus influenzae b elleni, acelluláris pertussiskomponenst tartalmazó DTPa-IPV-Hib (5 komponensű) oltóanyagot szerez be, 2, 3, 4 és 18 hónapos korban esedékes védőoltásokhoz.ATC-kód: J07CA06Mennyisége: 850 000 adag+15% opcióKiszerelés: A szállító által megajánlott kiszerelés.Amennyiben a megajánlott termék előtöltött fecskendő, de tű nélküli kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú, 2 db tűt.Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell a beadáshoz szükséges, WHO által megajánlott típusú fecskendőt és 2 db tűt.Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS 980: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of DT-based combined vaccines; a WHO TRS 979: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of acellular pertussis vaccines; a WHO TRS 897: Recommendations for the production and control of Haemophilus influanzae type b conjugate vaccines; és a WHO TRS 1016: Guidelines for safe production and quality control of poliomyelitis vaccines; a WHO TRS 1024: Recommendation to assure the quality, safety and efficacy of poliomyelitis vaccines (inactivated); a Európai Gyógyszerkönyv 07/2022:2065 monográfia követelményeinek.Betárolási határidő: 2023. szeptember 1. 20 000 adag, 2023. november 2. 100 000 adag, 2024. február 1. 100 000 adag, 2024. május 2. 100 000 adag, 2024. augusztus 1. 90 000 adag, 2024. november 2. 95 000 adag, 2025. február 1. 90 000 adag. 2025. május 2. 85 000 adag, 2025. augusztus 1. 85 000 adag, 2025. november 2. 85 000 adagFelhasználhatósági idő (alap- és opciós mennyiség vonatkozásában, illetve előteljesítés esetén is): Az oltóanyagnak az ajánlatkérő által megadott betárolási időponttól számított legalább 16 hónapig felhasználhatónak kell lennieSzállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyretörténő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének azajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK európaiparlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonságelemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek.Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.A műszaki leírás részét képező ATC kód, az oltóanyag alapmennyisége és az opció mértéke, a minőségikövetelmények, továbbá a forgalomba-hozatali engedély és a gyógyszer-nagykereskedelmi engedélymegléte olyan minimum követelmények, amelyekről ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bek. alapján nem tárgyal. Ajánlatkérő a műszaki leírás elemei közül az oltóanyag felhasználhatósági idejéről, a betárolási határidőről, és a kiszereléséről tárgyal, ezek a megadott információkhoz képest a tárgyalás során kerülnek véglegesítésre, a Kbt.88. § (6) bekezdésében foglalt előírások betartása mellett.

title: DTap oltóanyag beszerzése

description: Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében Diftéria,tetanusz és szamárköhögés elleni, acelluláris pertussis komponenst tartalmazó dTap oltóanyagot szerez be.ATC-kód: J07AJ52Teljes mennyiség: 225 000 adag+ 10% opcióKiszerelés: A szállító által megajánlott kiszerelés.Amennyiben a megajánlott termék előtöltött fecskendő, de tű nélküli kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú, 2 db tűt.Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell a beadáshoz szükséges, WHO által megajánlott típusú fecskendőt és 2 db tűt.Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO TRS 980: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of DT-based combined vaccines; a WHO TRS 979: Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of acellular pertussis vaccines; és az Európai Gyógyszerkönyv 07/2022:2764 monográfia követelményeinek.Betárolási határidő: 2023. augusztus 1. 55 000 adag, 2024. augusztus 1. 90 000 adag, 2025. augusztus 1. 80 000 adag.Felhasználtósági idő (alap- és opciós mennyiség vonatkozásában, illetve előteljesítés esetén is): Az oltóanyagnak az ajánlatkérő által megadott betárolási időponttól számított legalább 18 hónapig felhasználhatónak kell lennie.Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyretörténő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK európaiparlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonságelemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek.Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.A műszaki leírás részét képező ATC kód, az oltóanyag alapmennyisége és az opció mértéke, a minőségikövetelmények, továbbá a forgalomba-hozatali engedély és a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély megléte olyan minimum követelmények, amelyekről ajánlatkérő a Kbt. 87. § (1) bek. alapján nem tárgyal. Ajánlatkérő a műszaki leírás elemei közül az oltóanyag felhasználhatósági idejéről, a betárolási határidőről, és a kiszereléséről tárgyal, ezek a megadott információkhoz képest a tárgyalás során kerülnek véglegesítésre, a Kbt.88. § (6) bekezdésében foglalt előírások betartása mellett.

title: Kombinált MMR oltóanyag beszerzése

description: Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében kombinált kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyagot szerez be 15 hónapos és 11 éves korban esedékes védőoltásokhoz.ATC-kód: J07BD52Teljes mennyiség: 430 000+10% opcióKiszerelés: 1 x 1 adagosAmennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Amennyiben Ajánlattevő a megajánlott kiszereléstől eltérő adagonkénti, de 20-as kiszerelésnél alacsonyabb számú kiszerelésű Oltóanyagot tud szállítani, Ajánlattevő köteles Ajánlatkérőt a szállítást megelőzően írásban tájékoztatni, Ajánlatkérő jogosult a megajánlott kiszereléstől eltérő kiszerelést elfogadni. Amennyiben Ajánlattevő a megajánlott kiszereléstől eltérő adagonkénti, de 20-as vagy 20-as kiszerelésnél magasabb kiszerelésű Oltóanyagot tud szállítani, Ajánlattevő köteles a szállítást megelőzően Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélyét kérni és Ajánlatkérő jogosult a megajánlott kiszereléstől eltérő kiszerelést elfogadni.Minőségi követelmény: A vakcina feleljen meg a WHO TRS 840: Requirements for Measles Mumps and Rubella Vaccines and Combined Vaccine (Live) Adopted 1992. (Requirements for Biological Substances No. 47.); Európai Gyógyszerköny. 04/2022:1057 monográfia követelményeinek.Betárolási határidők:szerződéskötéstől számított 30 nap 45000 adag, ebből 15 000 adag 2023. augusztus 1.; 2023. november 2.: 25 000 adag; 2024. február 1.: 50 000 adag; 2024. július 1.: 95 000 adag; 2024. augusztus 15. : 20 000 adag; 2024. november 2.: 25 000 adag; 2025. február 1.: 45 000 adag; 2025. július 1. 85 000 adag; 2025. augusztus 15.: 20 000 adag; 2025. november 2.: 20 000 adagFelhasználhatósági idő (alap- és opciós mennyiség vonatkozásában, illetve előteljesítés esetén is): Az oltóanyagnak az ajánlatkérő által megadott betárolási időponttól számított legalább 18 hónapig felhasználhatónak kell lennie.Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyretörténő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő. Ajánlattevő kérésére Ajánlatkérő jogosult írásban 18 hónapnál rövidebb felhasználhatóságú oltóanyag betárolását engedélyezni, amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy a fel nem használt rövidebb felhasználhatóságú Oltóanyag mennyiségét kicseréli. Az így kicserélt Oltóanyag felhasználhatósági idejét minden egyedi esetben írásban határozzák meg.Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK európaiparlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonságelemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek.Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

title: Varicella elleni oltóanyag beszerzése

description: Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében 2 éves kor alattiak részére, 2oltásos séma szerinti Varicella elleni oltóanyagot kíván beszerezni.ATC-kód: J07BK01Mennyisége: 490 000 adag +10% opcióKiszerelés: 1 x 1 adagos fecskendős,Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Amennyiben Ajánlattevő a megajánlott kiszereléstől eltérő adagonkénti, de 20-as kiszerelésnél alacsonyabb számú kiszerelésű Oltóanyagot tud szállítani, Ajánlattevő köteles Ajánlatkérőt a szállítást megelőzően írásban tájékoztatni, Ajánlatkérő jogosult a megajánlott kiszereléstől eltérő kiszerelést elfogadni. Amennyiben Ajánlattevő a megajánlott kiszereléstől eltérő adagonkénti, de 20-as vagy 20-as kiszerelésnél magasabb kiszerelésű Oltóanyagot tud szállítani, Ajánlattevő köteles a szállítást megelőzően Ajánlatkérő előzetes írásbeli engedélyét kérni és Ajánlatkérő jogosult a megajánlott kiszereléstől eltérő kiszerelést elfogadni.Minőségi követelmény: A vakcina feleljen meg a WHO TRS 848:Requirements for Varicella Vaccine (Live), és az Európai Gyógyszerkönyv 01/2019:0648 monográfia követelményeinek.Betárolási határidő: szerződéskötéstől számított 30 nap.: 60 000 adag legalább 14 hónap felhasználhatósági idővel; 2023. november 2.: 60 000 adag, legalább 14 hónap felhasználhatósági idővel, 2024. február 1.: 105 000 adag, legalább 16 hónap; 2024. augusztus 1.: 90 000 adag, legalább 16 hónap; 2025. február 1.: 95 000 adag, legalább 16 hónap; 2025. augusztus 1., 80 000 adag, legalább 16 hónap felhasználhatósági idővel. Az oltóanyag felhasználhatósági idejének az opciós mennyiség esetében legalább 16 hónapnak kell lennie. Ajánlattevő kérésére Ajánlatkérő jogosult írásban engedélyezni a fentiekben előírtnál rövidebb felhasználhatóságú oltóanyag betárolását, amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy a fel nem használt rövidebb felhasználhatóságú Oltóanyag mennyiségét kicseréli. Az így kicserélt Oltóanyag felhasználhatósági idejét a Szerződő Felek minden egyedi esetben írásban határozzák meg.Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyretörténő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1901/2006/EK európaiparlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.Csomagolás: A megajánlott oltóanyagnak meg kell felelnie a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonságelemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek.Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkeznie kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti érvényes, a közbeszerzés tárgyának termékcsoportjára kiterjedő gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

title: Oltóanyagok beszerzése

description: Ajánlatkérő a 2023-2025. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekről szóló 1691/2022. (XII. 29.) Korm. határozat alapján adásvételi szerződés keretében az alábbi oltóanyagokat kívánja beszerezni, részajánlattétel biztosításával.1. rész: Varicella elleni oltóanyag 2 éves kor alattiak részére 2 oltásos séma szerint: 490 000 adag +10% opció2. rész: Kombinált kanyaró, mumpsz, rubeola elleni oltóanyag 15 hónapos és 11 éves korban esedékes védőoltásokhoz: 430 000+10% opció3. rész: Diftéria, tetanusz és szamárköhögés elleni, acelluláris pertussis komponenst tartalmazó dTap oltóanyag: 225 000 adag+ 10% opció4. rész: Diftéria, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás és Haemophilus influenzae b elleni, acelluláris pertussis komponenst tartalmazó DTPa-IPV-Hib (5 komponensű) oltóanyag 2, 3, 4 és 18 hónapos korban esedékes védőoltásokhoz: 850 000 adag+15% opció

Nemzeti Népegészségügyi Központ

street: Albert Flórián Út 2-6.

street: Keleti Márton Út 19.

street: Lechner Ödön fasor 10/B


description: Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya az alábbi típusú nagyfeszültségű kábelek és szerelvények, illetve kapcsolódó oktatás beszerzése.MS_132kV_kábelek76/132 kV NA2XS(FL)2Y 1x1000RM/120 15000 mMS_132kV_egyenes összekötőEgyenes összekötő 132 kV, 300 mm2 15 kltEgyenes összekötő 132 kV, 1000 mm2 6 kltMS_132kV_CB összekötőCB összekötő 132 kV, 300 mm2 (egy erű CB kábel) 15 kltCB összekötő 132 kV, 300 mm2 (koaxiális CB kábel) 15 kltCB összekötő 132 kV, 1000 mm2 (egy erű CB kábel) 12 kltCB összekötő 132 kV, 1000 mm2 (koaxiális CB kábel) 12 kltMS_132kV_végelzáróKültéri végelzáró (olajos) 132 kV, 300 mm2 3 kltKültéri végelzáró (olajos) 132 kV, 1000 mm2 3 kltMS_CB_dobozokCross-bond összekötő doboz (egy erű CB kábelhez) 49 dbFöldelő rövidrezáró doboz (egy erű CB kábelhez) 11 dbCross-bond összekötő doboz (koaxiális CB kábelhez) 49 dbFöldelő rövidrezáró doboz (koaxiális CB kábelhez) 11 dbKábelszerelői oktatás 6 alkalomAz itt meghatározott mennyiségek becsült mennyiségek, amely lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104. § (3) bekezdés].A keretmegállapodás keretösszege nettó 2 000 690- EURAz ajánlattevő feladata jelen beszerzés tárgyát képező termékek és a hozzá tartozó eszközök, szolgáltatások szállítása, továbbá helyszíni oktatás, valamint a helyszíni próbákban, vizsgálatokban, mérések során az együttműködés.További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

description: Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya az alábbi típusú nagyfeszültségű kábelek és szerelvények, illetve kapcsolódó oktatás beszerzése.MS_132kV_kábel76/132 kV N2XS(FL)2Y 1x1600RM/150 28000 mMS_132kV_egyenes összekötőEgyenes összekötő 132 kV, 1600 mm2 36 kltMS_132kV_CB összekötőCB összekötő 132 kV, 1600 mm2 (egy erű CB kábel) 30 kltCB összekötő 132 kV, 1600 mm2 (koaxiális CB kábel) 30 KltMS_132kV_végelzáróKültéri végelzáró (olajos) 132 kV, 1600 mm2 24 kltMS_CB_dobozokCross-bond összekötő doboz (egy erű CB kábelhez) 15 dbFöldelő rövidrezáró doboz (egy erű CB kábelhez) 4 dbCross-bond összekötő doboz (koaxiális CB kábelhez) 15 dbFöldelő rövidrezáró doboz (koaxiális CB kábelhez) 4 dbKábelszerelői oktatás 9 alkalomAz itt meghatározott mennyiségek becsült mennyiségek, amely lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104. § (3) bekezdés].A keretmegállapodás keretösszege nettó 8 445 897- EURAz ajánlattevő feladata jelen beszerzés tárgyát képező termékek és a hozzá tartozó eszközök, szolgáltatások szállítása, továbbá helyszíni oktatás, valamint a helyszíni próbákban, vizsgálatokban, mérések során az együttműködés.További részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

title: Nagyfeszültségű kábelek és szerelvények (SV)

description: Keretmegállapodás keretében nagyfeszültségű kábelek és szerelvények beszerzése két részben.1. rész: 132 kV-os kábel és szerelvények 300-1000 mm22. rész: 132 kV-os kábel és szerelvények 1600 mm2


description: 35. sz. főút 2x2 sávra történő tervezési feladatainak elvégzése (Debrecen-Józsa Sillye Gábor utca - 354. sz. főút közötti szakasz) az alábbiak szerint:A 35. sz. főút 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) Debrecen-Józsa Sillye Gábor utca (74+810 km szelvény) - 354. sz. főút (országos közút) (77+210 km szelvény) közötti mintegy egybefüggő 2,4 km hosszú szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez és ehhez kapcsolódóan a Sillye Gábor utcai szintbeni csomópont, valamint Vállalkozók útja szintbeni csomópont fejlesztéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési tervek elkészítése és az építési engedélyek megszerzése, valamint a teljeskörű kiviteli tervek elkészítése, továbbá a 35. sz. főút Debrecen-Józsa, Sillye G. utca - 354. sz. főút közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítéséhez szorosan kapcsolódó 35. sz. főút - 354. sz. főút csomópont fejlesztésének teljeskörű engedélyezési tervei és építési engedélyei alapján az egységes szerkezet megteremtése érdekében a csomóponti fejlesztés teljeskörű kiviteli terveinek összehangolt elkészítése.A 2,4 km hosszú szakasz jelentős része lakott területen kívüli, amelyből 250 m pedig lakott terület.Főbb mennyiségek a tervezési feladat során: (várhatóan):- 35. sz. főút meglévő 2x1 forgalmi sávos főút (országos közút) szakaszának négynyomúsítása: mintegy egybefüggő 2,4 km hosszú szakaszon.- Meglévő szintbeni csomópontok fejlesztése: összesen 3 db: 35. sz. főút -Sillye Gábor utca 74+810 km szelvény, 35. sz. főút -Vállalkozók útja 75+545 km szelvény, 35. sz. főút - 354. sz. főút 77+434 km szelvény.A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

title: Tervezés- 35. sz. főút 2x2 sávra

description: Tervezés- 35. sz. főút 2x2 sávra történő fejlesztésének előkészítése

Építési és Közlekedési Minisztérium

street: Alkotmány Utca 5


title: Szigetelt gémű KÖF FAM kosaras tehergépjármű

description: Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére adásvételi szerződés keretében 2 db új, szigetelt gémű, forgalomba helyezett, KÖF FAM kosaras tehergépjármű beszerzése a Műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint.Oktatás, kezelés betanítása: AK által delegált munkavállalók AK Baja, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged telephelyén történő 8 órás oktatása, betanítása a kosaras autók kezelésére AK által megjelölt munkanapokon, előzetes egyeztetést követően.Kötelező karbantartás: AT-nek a jótállás teljes időtartamára biztosítania kell a gyártó által előírt, kötelező karbantartásokat a gépjárműre és a felépítményre, amelyet az ajánlati ár foglaljon magában.A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás c. része tartalmazza.AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.Gépjármű szállítása: MVM Démász Áramhálózati Kft. - Központi raktár: 6728 Szeged, Napos út 12.Oktatás, kezelés betanítása: AK Baja, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged telephelyén.

description: Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részére 2 db új, forgalomba helyezett szigetelt gémű KÖF FAM kosaras tehergépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében.A tehergépjárművek feszültség alatti munkavégzésre alkalmas, összkerék meghajtású, terepjáró kivitelű gépjárművek, amelyek szigetelt gémes kosaras felépítménnyel rendelkeznek. Nyertes ajánlattevő (továbbiakban AT) feladata továbbá az oktatás, kezelés betanítása is ajánlatkérő (továbbiakban AK) telephelyein.Továbbiak a II.2.4) pontban, és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

MVM Démász Áramhálózati Kft.

street: Pulz Utca 44.