description: Voir description succincte au paragraphe II.1.4)

title: Fourniture, aménagement, installation, mise en service et maintenance d'ensembles polyvalents de radiologie digitale à détecteur plan et d'unités mobiles de radiographie numérique – Acquisition en leasing financier

description: Ce marché est divisé en 6 tranches : * Tranche ferme n°1 : Salles de radiologie n°2 et n°3 Lieu de livraison : C.H.U. Tivoli, Avenue Max Buset, 34, 7100 La Louvière * Tranche ferme n°2 : Unités mobiles de radiographie numérique Lieu de livraison : C.H.U. Tivoli, Avenue Max Buset, 34, 7100 La Louvière * Tranche ferme n°3 : Salle de radiologie de Binche Lieu de livraison : C.S.H. Polyclinique de Binche, Grand-Place 17, 7130 Binche * Tranche conditionnelle n°4 : Salle de radiologie n°4 Lieu de livraison : C.H.U. Tivoli, Avenue Max Buset, 34, 7100 La Louvière * Tranche conditionnelle n°5 : Salle de radiologie Aile K Lieu de livraison : C.H.U. Tivoli, Avenue Max Buset, 34, 7100 La Louvière * Tranche conditionnelle n°6 : Salle de radiologie de Chapelle Lieu de livraison : C.S.H. Polyclinique de Chapelle, Rue du 8 mai 13, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont Ce marché s’exécute au moyen de bons de commande (1 bon de commande par tranche). Seules les tranches fermes engagent le pouvoir adjudicateur à l’égard de l’adjudicataire. L’exécution des tranches conditionnelles est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de l’adjudicataire endéans les 36 mois après la conclusion du marché. Elles ne sont pas liées entre elles. Tous les équipements et travaux d’aménagement seront acquis en leasing financier de 84 mois avec transfert de propriété à échéance contre paiement de la valeur résiduelle. Tous les équipements livrés seront garantis 24 mois full-omnium (maintenance préventive incluse et conforme aux recommandations du fabricant). Les services de maintenance sont prévus pour une durée minimale de 8 ans après le délai de garantie.

CHU Tivoli

street: Avenue Max Buset, 34

Siemens Healthcare NV

street: Guido Gezellestraat 125


measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Financement de rénovation et/ou de nouvelle construction de bâtiments avec audit et accompagnement technico-financier du projet'

documentType: tenderNotice

description: voir II.2.4

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

Commune de Theux

street: Place du Perron 2

countryName: BE

Régie Theutoise

street: Place du Perron, 2

BELFIUS

street: Place Charles Rogier, 11

initiationType: tender


title: Nettoyage écologique des lieux de travail et assimilés ou bâtiments gérés par BE dans les communes de Schaerbeek, d’Ixelles, d’Etterbeek, de Forest, de Saint-Gilles, Saint-Josse-Ten-Noode et de Bruxelles Ville à l'exception de Laeken (Zone Centre)

description: voir II.2.1

title: Nettoyage écologique des lieux de travail et assimilés ou bâtiments gérés par BE dans les communes de Watermael-Boitsfort, d’Uccle, d’Auderghem, de Woluwe Saint-Pierre et de Woluwe Saint-Lambert. (Zone Est)

description: voir II.2.1

title: Nettoyage écologique des lieux de travail et assimilés ou bâtiments gérés par BE dans les communes d’Anderlecht, de Molenbeek Saint-Jean, de Laeken, de Jette, de Ganshoren, de Berchem Saint-Agathe, d’Evere et de Koekelberg. (Zone Ouest)

description: voir II.2.1

title: Nettoyage écologique des lieux de travail et assimilés ou bâtiments des sites externes gérés par Bruxelles Environnement

description: Ce marché de service concerne l’ensemble des nettoyages dans le respect de l'environnement et des conditions sociales des travailleurs y compris toutes sujétions y liées, des lieux de travail et assimilés ou bâtiments gérés par Bruxelles Environnement. Dans le cadre du présent marché, l'adjudicateur souhaite renforcer la cohésion sociale en réalisant un effort d'insertion.

Bruxelles Environnement

street: Avenue du port 86C/3000


currency: EUR

title: Marché à lots - Location et achat, placement et maintenance d’équipements destinés aux espaces sanitaires

mainProcurementCategory: goods

Actiris

street: Avenue de l'Astronomie 14

CWS Hygiene België nv

street: Berchemstadionstraat 78

Boma

street: Noorderlaan 131


title: Offre de base

description: Voir CSC.

title: Offre premium

description: Voir CSC.

title: Accord-cadre en vue de la passation de marchés publics de services ayant pour objet l’acquisition de «jobcrédits» au profit de la direction des ressources humaines de Wallonie Bruxelles Enseignement

description: Voir CSC.

Wallonie Bruxelles Enseignement

street: Bd du Jardin Botanique 20-22


title: Leasing de deux SUV

description: Leasing de véhicules opérationnels.

title: Leasing de quatre Combis police

description: Leasing de véhicules opérationnels.

title: Leasing de véhicules opérationnels (Combis et SUV) pour la Zone de police Basse-Meuse

description: Le présent marché a trait au leasing de véhicules opérationnels (Combis et SUV), pour une durée de 48 mois, pour la Zone de police Basse-Meuse.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

ZP Basse-Meuse 5281

street: Rue du Passage-d'Eau 40


description: Le chantier GC Gare Centrale prévoit la réalisation de travaux d’agrandissement, de réaménagement et de rénovation de la station de métro Gare Centrale du réseau souterrain des transports en communs bruxellois. Les travaux GC comprennent, entre-autre : • les démontages et démolition de revêtements existants en voirie ; • les démontages et démolition des finitions existantes en station ; • les percements et démolition de béton et de maçonnerie ; • la réalisation des nouveaux murs d’enceinte ; • la déviation du collecteur d’égout ; • les bétonnages des dalles, poutres, voiles et radiers ; • les parachèvements et finitions ; • la réalisation de l’édicule en voirie (structure portante et habillage) ; • la réfection de la voirie ; • l’établissement de la coordination avec la STIB et l’organisation des travaux en phases, selon un planning ne perturbant pas l’exploitation du métro, avec des phases de travaux de nuit si nécessaire ; • la réalisation de travaux en voirie au-dessus de stations, en vue du déplacement de concessionnaires, y compris la coordination et l’établissement de plans. Les travaux se déroulent sur une très longue période allant en principe de 2021 à 2026. Il s’agit d’une longue période durant laquelle, l’adjudicataire devra assurer une présence sur chantier et aux différentes réunions de coordination.

title: Accord-cadre pour le renouvellement des installations électriques, d’éclairage, de ventilation, de détection incendie et de signalisation de la station GARE CENTRALE du réseau de métro de Bruxelles

description: Voir point II.2.4)

mainProcurementCategory: works

STIB — Service spécial d'études

street: Rue Royale, 76


name: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL

title: Informatisation des secteurs mandaté/hébergement et non mandaté /accompagnement

description: Le présent lot a pour objet la fourniture d’un logiciel répondant aux besoins des secteurs mandaté/hébergement et non mandaté/accompagnement.

title: Informatisation des crèches et du secteur accueil temps libre

description: Le présent lot a pour objet le développement sur mesure d’un logiciel et/ ou d’une plateforme Web pour répondre aux besoins des crèches et du secteur accueil temps libre.

title: INFORMATISATION DU PÔLE ENFANCE ET ADOLESCENCE DE L’ISPPC

description: Le présent marché, d'une durée de 4 ans, a pour objet la fourniture de logiciels, plateformes web pour répondre aux besoins du Pôle Enfance et Adolescence.

street: Boulevard Zoé Drion, 1

INFORIUS SPRL

street: Rue des Palais 44 Bte 45


title: Offshore Logistics

description: Framework agreement for the provision of helicopter logistic and marine logistic services for a 3-year contractual period + 2 x 1-year extension's option. See description in lots.

procurementMethod: selective

Elia Asset nv/sa

street: Boulebard de l'Empereur 20

GEOxyz BV(BA)

street: Harelbeekstraat 104 D

NHV NV

street: Kalkaertstraat 101


name: Alliance nationale des mutualités chrétiennes

title: DATA CENTER _ TRAVAUX DE CÂBLAGE PHYSIQUE

description: La présente procédure a pour objectif la conclusion d'un accord-cadre [de travaux au sens de l’article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016 ] avec un (1) seul opérateur économique, relatif à la conception, la livraison, l'installation, l'étiquetage et le test de solutions et de systèmes de câblage structurés dans un centre de données, y compris la fourniture de câblage vertical (câbles patch).

street: Chaussée de Haecht 579 boîte 40

Jacops NV

street: Nijverheidslaan 31


description: Leveren van pen devices (laptops) met dienstverlening.

description: Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

vzw Scholengroep Sint-Michiel

street: Kattenstraat 33


title: Vlees-gevogelte-charcuterie

description: Levering van vlees, gevogelte en charcuterie aan het Zorgbedrijf Klein-Brabant op campussen Puurs en Sint-Amands.

title: Vlees-gevogelte-charcuterie

description: Zie II.2.4)

Zorgbedrijf Klein-Brabant

street: Palingstraat 44

MECO

street: Leegaardsdijk 2


description: Het voorwerp van de opdracht is een open meerjarige overeenkomst (juli 2021-juni 2025) voor de levering van aardgas aan de Pilot Plant (BBEPP).

title: Levering aardgas BBEPP

description: Het voorwerp van de opdracht is een open meerjarige overeenkomst (juli 2021- juni 2025) voor de levering van aardgas aan de Pilot Plant (BBEPP).

Bio Base Europe Pilot Plant vzw

street: Rodenhuizekaai 1


title: Le nettoyage des bureaux et du garage, en ce compris les fournitures à ce nécessaire et l’évacuation des déchets

description: Le premier lot porte sur l'entretien et le nettoyage des locaux accueillant la présidence et le greffe du Parlement francophone bruxellois sis 77 rue du Lombard à 1000 Bruxelles, ainsi que le garage de ce bâtiment. Il couvre les fournitures à ce nécessaire. Il comporte également l'évacuation des déchets triés.

title: Le nettoyage des façades vitrées et des vitres intérieures du bâtiment

description: Ce lot comporte le nettoyage des faces intérieures et extérieures, en ce compris la structure métallique de la façade en résille du bâtiment du parlement francophone bruxellois, ainsi que le nettoyage des vitres du bâtiment lui-même (faces intérieure et extérieure, en ce compris les appuis de fenêtre extérieurs).

title: Procédure ouverte pour le nettoyage des bureaux, du garage, des façades vitrées et vitres du parlement francophone bruxellois

description: Nettoyage des bureaux, du garage, des façades vitrées et vitres du Parlement francophone bruxellois.

Parlement francophone bruxellois

street: Rue du Lombard 77

Belgo Facility Services

street: Rue de Ransbeek 230


title: Textures modifiées: Lisse / Froid / Légumes / PI et vrac

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / froid / légumes / PI et vrac.

title: Textures modifiées: Lisse / Froid / Préparations lactées / Portions individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / froid / préparations lactées / portions individuelles.

title: Textures modifiées: Lisse / Chaud / Pommes de terre et légumes / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / pommes de terre et légumes / multi-portions.

title: Textures modifiées: Lisse / Chaud / Pommes de terre et légumes / Portions individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / pommes de terre et légumes / portions individuelles.

title: Textures modifiées: Lisse / Chaud / Viandes - Volailles / Sans sel ajouté / Cuit sous vide / Multi-portions.

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / viandes - volailles / sans sel ajouté / cuit sous vide / multi-portions.

title: Textures modifiées: Lisse / chaud / Viandes - volailles / Surgelés / Sans sel ajouté / Portion Ind.

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / viandes - volailles / surgelés / sans sel ajouté / portion ind.

title: Textures modifiées: Lisse / Chaud / Poissons / Sans sel ajouté / Cuit sous vide / Multi-portions.

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / poissons / sans sel ajouté / cuit sous vide / multi-portions.

title: Textures modifiées: Lisse / chaud / Poissons / Surgelés / Sans sel ajouté / Portion Ind.

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / poissons / surgelés / sans sel ajouté / portion ind.

title: Textures modifiées: Lisse / Chaud / Plats préparés / Finger Food / surgelés / multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: lisse / chaud / plats préparés / finger food / surgelés / multi-portions.

title: Textures modifiées: Hachée reconstituée / Chaud / Viande de boeuf / Sans sel ajouté / Cuit sous vide / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: hachée reconstituée / chaud / viande de boeuf / sans sel ajouté / cuit sous vide / multi-portions.

title: Textures modifiées: Hachée moulée / Chaud / Viandes- Volailles / Sans sel ajouté / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de textures modifiées: hachée moulée / chaud / viandes- volailles / sans sel ajouté / multi-portions.

title: Plats préparés / Frais / Lasagne bolognèse / Portions individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / frais / lasagne bolognèse / portions individuelles.

title: Plats préparés / Frais / Lasagne bolognèse / sans sel ajouté / Portions Individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture: plats préparés / frais / lasagne bolognèse / sans sel ajouté / portions individuelles.

title: Plats préparés / Frais / Pizzas

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / frais / pizzas.

title: Plats préparés / Frais / Porc en sauce / Sous vide / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / frais / porc en sauce / sous vide / multi-portions.

title: Plats préparés / Frais / Veau en sauce / sous vide / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / frais / veau en sauce / sous vide / multi-portions.

title: Plats préparés / Frais / Roulades de Jambon / Sous vide / Multi-portions

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / frais / roulades de jambon / sous vide / multi-portions pour.

title: Plats préparés / Surgelés / Pâtes / Portions individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture de plats préparés / surgelés / pâtes / portions individuelles.

title: Repas complets / Gamme / Surgelés / Portions individuelles

description: Le marché, a pour objet la fourniture de repas complets / gamme / surgelés / portions individuelles.

title: Plats préparés et textures modifiées 2022 - 2024

description: Le marché composé de 19 lots a pour objet la fourniture de plats préparés et textures modifiées. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que de petites quantités peuvent être commandées sur certains sites (voir point III.7 Lieu de livraison des fournitures).


description: Le prestataire assurera la communication envers les riverains/autorités pour certains chantiers de l'OTW. Cette communication se fera via plusieurs supports qui seront déterminés par le fonctionnaire dirigeant en fonction de chaque situation: — mise en place d’un call center; — mise en place d’une boîte mail; — mise en place d’une adresse postale; — mise en place d’un agent d’accueil; — mise en place d’affiches; — mise en place d’un site web; — distribution de toutes-boîtes; — séance d’information; — création d’un fascicule explicatif du projet/chantier. La mission de communication est double: — d’une part, informer les riverains, commerçants, autorités… sur les travaux à réaliser; — d’autre part, communication envers les riverains, commerçants… suite à des plaintes dues au chantier. L’accord-cadre s’étalera au maximum sur une durée de huit ans à partir de la notification de l’accord-cadre. Le marché de base est de deux ans, il pourra être reconduit six fois pour une durée d’un an. Pendant la durée de l'accord-cadre, le pouvoir adjudicateur attribuera les missions au prestataire de l'accord-cadre (attributaire), sans remise en concurrence et sur base des prix remis dans son offre. L'accord-cadre sera conclu avec le soumissionnaire ayant remis une offre régulière et économiquement la plus avantageuse et qui satisfait aux droits d'accès et aux exigences minimales de la sélection qualitative.

title: Appel à demandes de participation — Accord-cadre de services sans remise en concurrence: chantiers de l'OTW — communication de chantier

description: Voir II.2.4).

Opérateur de transport de Wallonie

street: Avenue Gouverneur Bovesse 96


title: Architecture — études de techniques spéciales

description: Ce lot concerne les études d'architecture et de techniques spéciales pour la rénovation et/ou le réaménagement des unités d'hospitalisation. L'architecte et le bureau d'étude devront traduire la programmation fonctionnelle remise par le pouvoir adjudicateur en cahier des charges, métrés et plans.

title: Coordination — gestion de projet

description: Le présent lot vise la coordination entre les différents lots tant au niveau de l'étude qu'au niveau des travaux. Il sera responsable de la planification et du respect budgétaire.

title: Coordination sécurité-santé

description: Ce lot comprendra la coordination sécurité-santé au stade du projet et la coordination sécurité-santé réalisation.

title: Rénovation des unités d'hospitalisation du site de Ath — marché de service architecture, techniques spéciales, coordination planification

description: Le présent marché permettra de choisir un bureau d'architecture, un bureau d'étude en techniques spéciales, un coordinateur-planificateur et un coordinateur sécurité santé pour la rénovation des unités d'hospitalisation de Ath. Sept unités seront rénovés en trois phases. La 1re phase comprendra trois unités et les deux suivantes permettront de rénover deux unités à la fois. Le projet prévoit également la modification d'une des unités pour moitié en hôpital de jour chirurgical de onze places et pour moitié en unité de soins intensifs de sept lits. La surface de chaque unité est de 800 m2. Les paliers de liaison entre les unités doivent également être revus. La surface totale à rénover est donc de 6 000 m2 environ. Le phasage des travaux est estimé comme suit: — 1re phase: de mars 2022 à avril 2023; — 2e phase: de mai 2023 à avril 2024; — 3e phase: de mai 2024 à avril 2025. L'estimation budgétaire pour l'ense… (voir documents du marché).

Centre hospitalier Epicura ASBL

street: Rue Louis Caty, 136


measure: smeBids

title: Marché de promotion en ce qui concerne un projet de résidence étudiante

description: Appel à candidatures relatif au marché de travaux portant sur le financement, la conception et les travaux de construction ou d’aménagement d’un bâtiment en ce qui concerne une résidence étudiante d'au moins 70 logements étudiants et d'une superficie de 1900 m2 minimum. De plus, le bâtiment devra être dans une distance de maximale 1000 m de la gare en intramuros sachant que l'Umons souhaite offrir aux étudiants navetteurs (utilisant le train et/ou le bus) une possibilité de logement stout en ayant une proximité avec les bâtiments qui lui appartiennent. Sachant que ce besoin est urgent, les candidats retenus devront être capable de soumettre à l'urbanisme son projet dans les trois mois suivant l'attribution du marché et bénéficier d’un droit de propriété (ou d’une option ou offre d’achat) sur un terrain ou un bâtiment (afin d’éviter de sélectionner des candidats ne pouvant pas remettre offre. Le soumissionnaire devra conférer un droit d’occupation de longue durée.

description: Voir II.2.4) (de la publication initiale).

Université de Mons

street: Place du Parc 20

Ion holding BVBA

street: Vredestraat 53


title: Sorbonnes

description: Ce lot comprend la fourniture et l'installation de 17 sorbonnes de différentes tailles (mentionnées dans les postes du lot).

title: Postes de sécurité microbiologique

description: Ce lot comprend la fourniture et l'installation de postes de sécurité microbiologique (PSM).

title: Paillasses

description: Ce lot implique la fourniture et l'installation de huit paillasses définies selon plusieurs critères.

title: Sorbonnes, postes de sécurité microbiologique et paillasses

description: L’IRE ou Institut National des Radioéléments est une fondation d‘utilité publique, dont l’activité principale est la production de radioisotopes pour des applications de diagnostic et de thérapie dans le domaine de la médecine nucléaire. L’IRE est le leader mondial de la production de Molybdène-99. IRE ELIT produit et commercialise des générateurs de radioisotopes utilisés en médecine nucléaire dans de nombreux hôpitaux de par le monde (USA, Europe, Asie, Australie...). L'objet du présent appel d'offres concerne un contrat cadre de 4 ans pour la fourniture de sorbonnes, paillasses et postes de sécurité microbiologique pour des laboratoires de recherche : • Avec une installation dans un bâtiment existant • En environnement GMP et nucléaire. L’attribution du contrat cadre se fera sur base de la description reprise dans la version draft de la spécification ref URS.R&D.210330 Mobilier pour les laboratoires R&D du bât...(voir documents du marché)

Institut national des radioéléments

street: 1, Avenue de l'Espérance


description: Voorwerp van deze opdracht betreft het verwerven en de implementatie van een of meerdere nieuwe IHC/ISH kleurtoestel(len) alsook een raamcontract voor een periode van vier jaar (drie keer verlengbaar met één jaar) voor de bijhorende verbruiksgoederen en reagentia. De validatie/verificatie, implementatie, opleiding van de betrokken zorgprofessionals en een preventief onderhoudscontract en support na de ingebruikname maken eveneens deel uit van deze opdracht.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — Immunohistochemie (IHC)

description: Zie II.2.4).

AZ Delta vzw

street: Deltalaan 1


description: Marché de service d'architecture pour la rénovation de 112 logements.

title: Plan de rénovation 2020-2024 — rénovation de 112 logements

description: Marché de services d'architecture pour la rénovation de 112 logements.

Le Foyer Jambois et Ext.

street: Rue Duhainaut, 72

name: M. Fabian Martin, président et M. Marc Berghen, directeur-gérant


title: Raamovereenkomst bebossing in de inrichtingsprojecten van de VLM

description: Zie II.1.1)

Vlaamse Landmaatschappij

street: Koning Albert II-laan 15

Pro Natura VZW

street: Molenstraat 26

Landbeheer

street: Kluterstraat 19

Krinkels NV

street: Weversstraat 39


description: a) De opmaak van een architecturaal ontwerp voor de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender in Ninove, inclusief de beperkte buitenaanleg; b) Het uitvoeren van de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender, inclusief de beperkte buitenaanleg; c) Het onderhoud zowel technisch als bouwfysisch van het gerenoveerde zwembadcomplex, inclusief de beperkte buitenaanleg (verplichte optie); en d) Het exploiteren van het gerenoveerde zwembadcomplex, inclusief de beperkte buitenaanleg (verplichte optie).

title: Oproep tot deelneming voor het ontwerpen en uitvoeren van de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender te Ninove, met de verplichte optie tot het onderhouden en exploiteren van het zwemwater

description: De Aanbesteder wenst een publiek private samenwerking aan te gaan tot het ontwerpen (Design) en uitvoeren (Build) van de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender in Ninove, met de verplichte optie tot het onderhouden (Maintenance) en exploiteren (Operate) van het zwemwater. Hierbij kan de Aanbesteder binnen de verplichte optie een beroep doen op de weerhouden inschrijver voor het onderhoud en de exploitatie van het zwemwater als dienstverlening. De weerhouden inschrijver zal voor het onderhoud en de exploitatie van het zwemwater per kwartaal in dat geval een nog te bepalen vergoeding ontvangen van de Aanbesteder. De inkomsten met betrekking tot het zwembadcomplex komen toe aan de Aanbesteder. Deze laatste is nooit verplicht de optie te lichten. Deze opdracht betreft dan ook een DB(MO)-project, namelijk: a) de opmaak van een architecturaal ontwerp voor de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender in Ninove, inclusief de beperkte buitenaanleg; b) het uitvoeren van de renovatie van het Zwembad De Kleine Dender, inclusief de beperkte buitenaanleg; c) het onderhoud zowel technisch als bouwfysisch van het gerenoveerde zwembadcomplex, inclusief de beperkte buitenaanleg (verplichte optie); en d) het exploiteren van het gerenoveerde zwembadcomplex, inclusief de beperkte buitenaanleg (verplichte optie); 4. Het programma van eisen voor de renovatie bestaat indicatief uit de volgende technische en infrastructurele bepalingen: a) nieuw instructiebad met beweegbare bodem bouwen. Dit kan dienen voor zwemles, alsook voor therapiezwemmen, kiné, enz - afmeting nog te bepalen; b) bovenop het instructiebad komt een spiegelzaal met houten vloer voor dans, yoga, gevechtssport, ... - afmeting nog te bepalen; c) er moet een nieuw onthaal gebouwd worden en ook nieuwe kleedkamers (indien het instructiebad in de bestaande kleedkamers wordt gebouwd); d) de nieuwe kleedkamers moeten voldoen aan de nieuwe capaciteit van het bad en de spiegelzaal; e) voorzien van afzonderlijke kleedkamers en douches voor de spiegelzaal; f) het recreatief gedeelte moet integraal gerenoveerd worden; g) alle vloertegels moeten vervangen worden en de onderliggende basislaag moet opnieuw opgebouwd worden; h) de volledige faience in de zwemhal moet vernieuwd worden of tot op zekere hoogte faience en daarboven afwerking met waterafstotende verf zwemhal; i) de ramen van de zwemhal moeten vervangen worden of de afbladerende folie van de ramen moet verwijderd en vervangen worden; j) vernieuwing van de whirlpools inclusief technische installatie en PLC, of vervangen door een waardig alternatief i.f.v. de recreatie; k) ledverlichting onder water moet overal functioneel zijn; l) elektronisch informatiebord in de zwemhal; m) de huidige straalverlichting in de zwemhal en de kleedkamers vervangen (ledstralers); n) bovenste lagen filters hernieuwen (actief kool); o) poolpacks hernieuwen (automatische sturing waterbehandeling); p) displays bediening recreatie-gedeelte en waterbehandeling kelder vernieuwen (PLC); q) de branders op de 1e verdieping vervangen (407 kW); r) kleedkamerruimte inclusief verlaagde plafonds vernieuwen; s) elektronisch informatiebord in de inkomhal; t) digitaliseren kassa-systeem; u) de muziekinstallatie moet vervangen worden en uitgerust zijn met voldoende luidsprekers verspreid over het hele zwembad en de kleedkamers, zodat bezoekers op alle locaties bereikbaar zijn. Deze is bedienbaar vanaf het onthaal; v) camerasysteem vernieuwen; w) de inkomhal moet in zijn geheel vernieuwd worden, inclusief de kassa-omgeving; x) opfrissing sanitair (inkomhal); y) renoveren van de horeca; z) buitengevel zwembadgebouw opfrissen (herschilderen crepy). Hierbij zal in de vernieuwingswerken een integrale toegankelijkheid verwerkt dienen te worden. Leidraad hiervoor is het rapport van Inter over de zwembadaccommodatie in Ninove dewelke in een latere fase aan de geselecteerde inschrijvers zal worden overgemaakt.

Ninove

street: Centrumlaan 100


title: Afroepcontract werf- en laboproeven

description: zie II.1.1

Aquafin NV

street: Kontichsesteenweg 54

Servaco NV

street: Vlemingstraat 19

Labo Leb NV

street: Borggravevijversstraat 23

Labo Alfa BV

street: Laaglandlaan 39

Labo Devlieger - Van Vooren

street: Industriepark Rosteyne 1


title: Groupe 2 chaîne B sites radio

description: WAN Lines — Projet 129 chaîne A/B sites radio.

title: Groupe 2 chaîne A radio

title: Groupe 1

title: Groupe 3 chaîne B sites Radio

title: Groupe 2 chaîne A sites radio

description: WAN Lines - Projet 129 chaîne A/B sites radio.

description: La conclusion d'un contrat avec un ou plusieurs fournisseurs télécom de lignes de communication (WAN Lines - Projet 129 chaîne AB Sites Radio)

Belgocontrol

street: Tervuursesteenweg, 303


title: Acquisition de camions porte-conteneurs équipés d'un lève-conteneurs, d'une grue et d'un système embarqué de pesage

description: Le présent marché est un marché à commande, ayant pour objet la fourniture de deux à quatre camions porte-conteneurs équipés d’un lève-conteneurs, d'une grue et d'un système embarqué de pesage. L’exécution du marché se fait au fur et à mesure des commandes successives de l’intercommunale, sans que celle-ci garantisse commander finalement les quantités maximales annoncées. Ces commandes seront passées par bons de commande.

description: Voir II.2.4.

BEP Environnement

street: Route de la Lache, 4

RENAULT V.I. BELGIQUE S.A.

street: Avenue du Hunderenveld, 10


description: zie UEA

title: Assignment for a Fuel Farm Operator of the Hydrant Refuelling System (reception, storage and distribution) at Brussels National Airport

description: zie UEA

Brussels Airport Company NV

street: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste Verdieping (Receptie)


title: Camion vidange déchets

description: Voir II.2.1).

title: Camions double cabine

description: Voir II.2.1).

title: Camions simple cabine

description: Voir II.2.1).

title: Zones de proximité, acquisition de petits camions pour équipes décentralisées

description: Voir II.1.1).

Ville de Mons

street: Grand Place, 22

Renault VI Belgique SA

street: Avenue du Hunderenveld 10


description: De te ontwikkelen site situeert zich waar momenteel het gemeentehuis en het ‘huis Spiessens’ gelegen zijn. Het gedeelte van de straat ‘Kerkplein’ voor huis Spiessens behoort eveneens tot de projectzone. De zone (2 percelen + gedeelte straat ‘Kerkplein’) heeft een oppervlakte van om en bij de 3000 m2. De opdracht bestaat uit een publiek en een privaat gedeelte. Het publiek gedeelte is het deel van de opdracht m.b.t. het ontwerpen en bouwen van: — Een dienstencentrum voor de administratie van gemeente en OCMW voorzien van: O 40 werkplekken – gescheiden front- en backoffice. O 7 loketten / spreekkamers (4 gesloten / 3 open) O Onthaalruimte O Vergaderruimte: mix van kleine en grotere ruimtes O Archief en stockageruimte O Sanitair, refter en kitchenette O Politieke ruimte (burelen) O Raadzaal O Trouwzaal — Een cultuurcentrum waar beperkte culturele activiteiten kunnen doorgaan, voorzien van: O zaal voor 150 mensen (zittend) O regieruimte en kleedkamers (achteraan) O inschuifbare tribune (100 personen) + ruimte om stoelen bij te zetten (50 personen) O ruimte voor podiumelementen (geen vast podium) O sanitair en vestiaire O voldoende stockageruimte O ‘aflaadkade’ (liefst achteraan, met toegang tot kleedkamers/podium) De Inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt is bouwheer van het Publiek gedeelte en staat op eigen verantwoordelijkheid in voor het ontwerp en de bouw. Bij de voorlopige oplevering zal het Publiek gedeelte worden aangekocht door de gemeente Begijnendijk. Het privaat gedeelte het deel van de opdracht m.b.t. de optie om appartementen en/of handelszaken te ontwikkelen voor zover die mogelijkheden er zijn binnen de geldende regels van het RUP. Deze appartementen/handelszaken worden niet in opdracht van de opdrachtgever ontwikkeld. De Inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund kan dit zelf ontwikkelen en commercialiseren voor zover het project zich inpast in de geldende ruimtelijke regels. Doelstellingen van de aanbestedende overheid: Deze langetermijndoelstellingen zijn de basis voor de ontwikkeling van de site: • Het nieuwe cultuur en dienstencentrum moet een polyvalent gebouw zijn. De gemeente wil naar de toekomst toe alle mogelijkheden openhouden. Het gebouw moet zich makkelijk lenen tot een andere, nieuwe functie in de verdere toekomst. • Het nieuwe cultuur en dienstencentrum moet een multifunctioneel gebouw zijn. We willen zoveel mogelijk ruimtes optimaal benutten. Een ruimte moet op de meest efficiënte en werkbare manier ook plaats bieden voor meerdere functies (vb. onthaal = foyer culturele zaal, raadzaal = trouwzaal, ...). • Het nieuwe gebouw moet passen in de omgeving: er moet een vlotte overgang zijn tussen de dichtere bebouwing in de kern (appartementen) en de open bebouwing in de Nieuwstraat. • De site moet een “groene” uitstraling hebben. De gemeente wil zijn dorpskern ‘vergroenen’. • Het gebouw moet voldoen aan de wettelijke eisen en normen inzake duurzaamheid • Het project moet financieel haalbaar zijn voor onze gemeente

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — ontwerpen en realiseren van een polyvalent cultuur en dienstencentrum en het ontwikkelen van een woon/handelszone te Begijnendijk

description: Zie II.2.4

Gemeente Begijnendijk

street: Kerkplein 5


description: Dans le cadre de la réalisation (études et suivi chantier — dans le domaine de projets d’aménagements d’infrastructure de voiries) de futures lignes de BHNS sur le réseau de la direction territoriale de Liège-Verviers, l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW) souhaite s'adjoindre les services d’un chef de projet technique. Ses principales missions seront les suivantes: — coordonner la phase d’étude du projet spécifique d’aménagement: —— étudie les demandes de projets d’aménagement; —— conduit des études d’aménagement et gère l’entièreté du projet d’études, rédige le cahier spécial des charges d’études, coordonne le travail avec les partenaires internes et/ou externes du projet, assure le suivi du projet en respectant le budget et le planning; —— évalue l’opportunité de sous-traiter une étude de faisabilité, soumet sa proposition pour validation et assure le suivi administratif, technique et financier du projet d’études sous-traité; —— négocie, et défend les intérêts de l’OTW, lors de la conclusion d’accords avec les différentes parties prenantes du projet (e.a. convention de travaux et de gestion, répartition financière) et soumet les accords à validation; —— participe à des projets d’aménagement gérés par des partenaires (e.a. communes, SPW) et apporte son avis/expertise au sein de différentes commissions; —— rédige et introduit les demandes de permis (e.a. urbanisme); —— élabore les parties techniques des cahiers spéciaux de charges, participe pour le volet technique à l’analyse des soumissions; —— contrôle l’avancement et la qualité des travaux des fournisseurs/sous-traitants/entreprises; — coordonner la phase de chantier de projets spécifiques d’aménagement: —— assure l’ouverture du chantier, vérifie que les entreprises sont en ordre administrativement; —— mène activement les réunions de coordination avec toutes les parties concernées, gère les aléas et les modifications de cahier spéciaux des charges soumises par les conducteurs de chantiers, assure le relais avec d’autres services techniques internes; —— intervient en cas d’urgences sur les chantiers (exemple accident…); —— contrôle la qualité de l’exécution des travaux lors de visites de chantier; —— gère les aléas et imprévus et en évalue le coût; —— discute tout imprévu sur le chantier avec l’entrepreneur, évalue le montant estimé suivant le prix de référence lors de l’adjudication; —— informe la direction technique de toute modification budgétaire par rapport au cahier spécial des charges, fait réaliser les travaux et contrôle la facturation; —— réalise le suivi budgétaire des projets; —— rédige éventuellement des rapports. Le profil recherché est: — soit un master en sciences de l’ingénieur industriel en construction; — soit un master ingénieur civil architecte; — soit un master ingénieur civil des constructions. Ou disposant d’une expérience d’au moins dix années dans le domaine des études et du suivi des travaux de projets d’aménagements d’infrastructure de voirie et disposant au minimum d’un diplôme de bachelier en architecture ou de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur civil architecte ou orientation ingénieur civil (constructions). La durée du marché est estimée à 60 mois.

title: BHNS Liège: mise à disposition d'un chef de projet technique

description: Voir II.2.4).

Opérateur de transport de Wallonie

street: Avenue Gouverneur Bovesse 96


description: Procédure ouverte pour la livraison de parois modulaires à utiliser lors d’expositions temporaires ou de constructions temporaires.

title: Marché pour la livraison de parois modulaires à utiliser lors d’expositions temporaires ou de constructions temporaires

Musées royaux d’art et d’histoire

street: 10, Parc du Cinquantenaire


title: Omgeving Kortenberg

description: Zie II.2.1).

title: Omgeving Erps Kwerps

description: Zie II.2.1).

title: Speelpleinen allerlei

description: Zie II.2.1).

title: Voet- en buurtwegen

description: Zie II.2.1).

title: Bufferbekkens

description: Zie II.2.1).

title: Abdijsite

description: Zie II.2.1).

title: Groenonderhoud door derden april 2021 tot en maart 2024

description: Uitvoeren van groenonderhoud op een deel van het openbaar domein van de gemeente Kortenberg.

Gemeente Kortenberg

street: Dr. V. De Walsplein 30


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent

title: Mobilidata – iVRI – ITSapplicatie en RIS minicompetitie IR001O R40 te Gent

procurementMethod: direct

street: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82


title: Acquisition, installation et mise en service et maintenance d'un SPECT CT de type CZT

description: Il s’agit d’un marché de fournitures, passé par voie de procédure ouverte relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une SPECT CT de type CZT, en ce compris le hardware et la(les) plate-forme(s) logicielle(s) nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation du matériel.

title: Acquisition, l’installation et la mise en service d’une SPECT CT de type CZT, en ce compris le hardware et la/les plate-forme(s) logicielle(s) nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation du matériel

description: Il s’agit d’un marché de fournitures, passé par voie de procédure ouverte relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une SPECT CT de type CZT, en ce compris le hardware et la/les plate-forme(s) logicielle(s) nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation du matériel.

Centre hospitalier Bois de l'Abbaye

street: Rue Laplace 40

spectrum Dynamics Medical

street: Rue de Lausanne 31

countryName: CH


title: Photos sur papier

description: Numérisation (300 ou 600 DPI) d'un ensemble de photos et de cartes postales en papier photo ou carton (environ 90 000 vues). Voir cahier des charges.

title: Feuilles volantes A3/A4

description: Numérisation (300 DPI) de différents fonds patrimoniaux hétérogènes constitués de feuilles non reliées (environ 500.000 feuilles au total). Voir cahier des charges.

title: Livres

description: Numérisation (300 DPI) d'environ 2.500 volumes reliés (de fonds patrimoniaux hétérogènes: différents formats et angles d'ouverture). Voir cahier des charges.

title: Numérisation du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux et de la Cinémathèque Royale de Belgique

description: Belspo finance un programme dédicacé à la numérisation du patrimoine scientifique et culturel des Etablissements scientifiques fédéraux et de la Cinémathèque royale de Belgique. Au sein de ce programme, une partie de la numérisation est assurée par les institutions et le reste est externalisé via des marchés publics de services (procédure ouverte au niveau européen d'une durée de 4 ans éventuellement prolongeable d'1 an) coordonnés par Belspo. Le présent marché s'inscrit dans le cadre de la phase DIGIT-04 du programme (s'étendant de 2019 à 2024). Un premier marché (DIGIT-04-NUM1) comportant 2 lots (lot 1 Grands formats et lot 2 Vidéos) a été lancé en 2019 et attribué en 2020. Nous lançons un deuxième marché de service pour la numérisation de 3 lots: Livres, Feuilles volantes format A3/A4 et Photos sur papier. Au sein de chaque lot, on fonctionnera par projet. Pour ce marché, on va partir de quantités présumées qui sont indiquées dans le cahier des charges.

SPP Politique Scientifique

street: WTCIII - Boulevard Simon Bolivar 30 bte. 7

ADOC Solutions

countryName: FR


title: Wasserijdiensten m.b.t. ziekenhuislinnen, arbeids- en patiëntenkledij

description: zie II.2.4

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

street: Dr. Sanodreef 4


description: Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen en elektriciteit voor voertuigen via tankkaarten.

description: Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Stad Gent

street: Botermarkt 1


title: Fourniture, installation et mise en service d’un spectrophotomètre vibrationnel par transmission Raman.

description: Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation et la mise en service dans un environnement GMP d’un spectrophotomètre vibrationnel par transmission Raman.

description: voir II.2.4

Université de Liège

street: Boulevard de Colonster 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9

AGILENT TECHNOLOGIES BELGIUM nv

street: Pegasus Park, De Kleetlaan 5 bus 9


title: Marché public relatif à la mise à disposition de services de télécommunication fixe (téléphonie fixe/voice)

description: Mise à disposition de services de télécommunication fixe (téléphonie fixe/voice).

MLOZ IT ASBL

street: Route de Lennik 788/b1


title: Groenonderhoud patrimonium gemeente en welzijnsvereniging

description: zie II.2.1

title: Zwerfvuil ruimen

description: zie II.2.1

title: Onderhoud speeltuinen

description: zie II.2.1

title: Onderhoud patrimonium Houthalen-Helchteren (groenonderhoud, zwerfvuil en onderhoud en controle speeltuinen)

description: zie II.1.1

Gemeente Houthalen-Helchteren

street: Pastorijstraat 30


description: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ms Westerschelde.

DAB Vloot

street: Sir Winston Churchillkaai 2


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

description: QATS Railway est une application permettant de monitorer le réseau GSM-R. Cette solution permet d'optimiser le réseau, de détecter et résoudre divers problèmes de qualité de service assurant ainsi un haut niveau de disponibilité et de fiabilité. Les services suivants sont inclus dans cet accord cadre : -Maintenance préventive par le biais de vérifications et de contrôles des données ; -Maintenance corrective sous forme de mises à jour, de mises à niveau et de pièces de rechange ; -Maintenance évolutive basée sur l’amélioration des fonctionnalités existantes ou l'introduction de nouvelles options améliorées ; -Assistance à distance et sur site ; -Formation des utilisateurs.

title: Maintenance de la plateforme de monitoring QATS Railway du réseau GSM-R d’Infrabel

street: Place Marcel Broodthaers 2


title: Rénovation des alignements d’arbres le long des voiries gérées par la Région de Bruxelles-Capitale

description: La présente procédure vise à conclure un marché sous la forme d’un accord-cadre (comme défini ci-avant) avec un seul opérateur économique ayant pour objet les prestations suivantes: — l’abattage, l’abattage mécanisé et l’essouchage d’arbres à haute tige; — la fourniture et la plantation d’arbres à haute tige; — l’évacuation (déblai) des vieilles terres et autres matériaux présents et l’apport (remblai) de terre arable; — la fourniture et la plantation de plantes couvre-sol, d’arbustes et de haies; — la mise en œuvre de terres arables, l’engazonnement de bermes, les plantations et la construction de bacs à arbres; — la mise en œuvre de mélange terre-pierre ou autre infrastructures portantes sous les revêtements entourant les fosses d’arbres (trottoir, piste cyclable, zone de stationnement) permettant une exploration racinaire sans déformation du revêtement de surface; — travaux de taille des arbres (de formation, de mise à gabarit, etc.) pendant la période de garantie; — l’évacuation de tous débris, déchets, etc. en dehors du domaine public, y compris l’évacuation vers une installation de recyclage conformément à la législation en vigueur; — les travaux topographiques nécessaires ainsi que l’élaboration des plans détaillés des ouvrages à réaliser; — la préparation des documents, les demandes d’autorisation et les mesures nécessaires à l’organisation de la circulation avant et pendant les travaux; — les mesures nécessaires à l’organisation de la circulation pendant les travaux; — le démontage des revêtements de chaussées et de trottoirs de toutes espèces, y compris leur fondation jusqu’à une profondeur nécessaire à l’exécution des travaux suivant les nouveaux profils; — le démontage de tuyaux et gaines de toutes espèces et la pose de gaines d’attente; — le démontage de bordures, filets d’eau, barrières de sécurité et des appareils de voirie nécessaires à l’exécution des travaux; — la démolition de maçonneries, de béton et de béton armé, rencontrés au cours de l’exécution des terrassements; — la mise en œuvre de sous-fondations et de fondations; — l’aménagement et l’adaptation du système d’évacuation des eaux de ruissellement, y compris la fourniture d’avaloirs, chambres de visite, tuyaux, et leur raccordement aux égouts; — la mise à niveau de taques, de grilles, et autres installations de trottoir ou de voirie; — l’exécution ou la mise en œuvre de filets d’eau, bordures, etc.; — l’exécution de revêtements de natures diverses (trottoirs, pistes cyclables, asphalte, etc.); — la tonte de pelouses, les binages et bêchages; — la réalisation d’éléments d’expertise de dangerosité d’arbres (résistographe et tomographe); — la fourniture et la pose de dispositifs de protection des arbres et plantations (chasse-roues, potelets, arceau de protection, grille d’arbre, etc.); — diverses prestations faisant l’objet de postes «montants à justifier»; — des travaux paysagers et fournitures y afférentes; — toutes prestations nécessaires pour répondre aux obligations contractuelles pendant le délai de garantie (entretien, remplacement d’arbres et de plantes, etc.); — les essais de vérification et de réception; — la déminéralisation de petites à grandes surfaces, soit l’enlèvement des revêtements imperméables tels que pavés rejointoyés, dolomie compactée, asphalte, etc.; — la mise en place de zones de collecte des eaux de ruissellement (jardins de pluie, noues, etc.); — la conception de plans d’aménagement verts, d’architecture paysagiste.

Direction Entretien

street: Place Saint-Lazare 2


description: Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij.

Antwerpen

street: Grote Markt 1


name: VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme

description: Vzw Waas en Durme wenst over te gaan tot aankoop van een automatisch systeem voor uitgifte en inname van beroepskledij. Hiervoor zal een Kledijuitgifte automaat (KUA) en de daarbij horende Kledijinname Automaat (KIA) worden aangekocht (te installeren op kelderverdieping -1, lokaal AK05 en AK06, zie verder) De bedoeling van deze automatisering is: a) een snelle bediening van de dragers; b) beheer kledingquota per drager; c) efficiënt voorraadbeheer d.m.v. info verstrekt door het KUA systeem; d) mogelijkheid tot generatie van rapporten aangaande verbruikte stuks per drager/tijdsperiode, tracering welke drager welk kledingstuk heeft gedragen, ... en de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier naar Excel te exporteren. Deze kledijuitgifte automaat zal plaats bieden aan beroepskledij die in omloop is in het ziekenhuis. In totaal zijn er ongeveer 40 type kledingartikelen en ongeveer 40 combinaties. Het opstarten van de nieuwe KUA/KIA gaat samen met een injectie van volledig nieuwe beroepskledij.

title: Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een KUA (Kleding Uitgifte Automaat) + KIA (Kleding Inname Automaat)

description: Zie II.2.4)

street: Moerlandstraat 1


description: De opdracht richt zich op het ondersteunen van een pilootprogramma gericht op het in de praktijk brengen van een leerecosysteem in Limburg. Ondersteuning wordt gezocht op vlak van capaciteitsbouw bij lokale actoren, netwerkvorming, kennisdeling en -opbouw en monitoring en evaluatie.

title: Ondersteuningsopdracht pilootprogramma ‘Een leerecosysteem voor Limburg’

Departement Werk en Sociale Economie

street: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20


name: European Union, represented by the European Commission

description: EU Strategic Communications in Azerbaijan in 2022-2025.

description: The overall objective is to increase awareness, understanding, and support for the EU and its activities in Azerbaijan, to contribute to the improvement of public perception as well as to a better understanding of European policies and their impact through the regional and bilateral EU support and cooperation programmes in Azerbaijan for all its citizens.

street: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad


description: Beheerscontract technische installaties politiehuis pz Westkust te Koksijde

description: Zie II.2.4

PZ Westkust

street: Ter Duinenlaan 34a


description: Objet des travaux : Le marché consiste essentiellement à acquérir un site dont la description cadastrale ci-dessous et, également, à concevoir, réaliser, financer, la construction d’une surface commerciale principalement du secteur de l’alimentaire. L’offre du soumissionnaire peut prévoir des logements dans son projet. L’Adjudicataire supporte le risque de conception, construction, financement et endosse plus particulièrement l’obligation de résultat, pour : • la conception urbanistique et architecturale de l'ensemble des ouvrages à construire conformément au programme de construction ; • le dépôt de toutes les autorisations administratives nécessaires (notamment demande de permis d’urbanisme pour construction groupées ou permis unique selon la configuration du projet de l’adjudicataire et permis d’implantation commerciale) ; • l'élaboration des dossiers d'exécution des ouvrages comprenant les plans d'architecture ; • les études de stabilité et de techniques spéciales ; • la réalisation de l'ensemble des travaux y compris les abords et espaces publics, jusqu'à leur complet achèvement dans les délais impartis ; • la coordination sécurité-santé et la mission de responsable PEB ; • l'entretien de tous les travaux exécutés jusqu'à expiration du délai de garantie ; • le financement de l'élaboration du projet et de l'ensemble des travaux ; • la mise à disposition du programme public au pouvoir adjudicateur. Pour rappel, par le dépôt de son offre, le soumissionnaire s’engage à acquérir la propriété du site. Le prix proposé faisant l’objet d’un critère d’attribution. Lieu d’exécution : en cœur d’îlot au lieu-dit du Pairay – voir annexe D Localisation Descriptif du projet La Ville de Seraing est propriétaire d’un terrain situé en cœur d’îlot au lieu-dit du Pairay dont les surfaces sont les suivantes : E 5221c +/-1305 m² E 526b6 +/-932 m² E 526z6 +/-284 m² E 560p2 +/-52 m² E 560 n2 +/-144 m² E 528x +/-80 m² E 528r +/-57 m² E 531k +/-339 m² E 536k +/-63 m² E 524c2 +/-550 m² E 526g7 +/-163 m² E 529z +/-401 m² E 529 y +/-357 m² E 530a2 +/-1528 m² E 533e2 +/_240 m² E 518g +/- 2000 m² E 566b +/- 1107 m² E 520k2 +/- 1227 m² E 526f7 +/- 1110 m² E 528w +/- 120 m² E555t5 +/- 267 m² Soit une surface utile de +/- 12 326 m². Cette surface possède actuellement : • un immeuble commercial de construction récente d’une surface au sol de +/- 300 m² • dix-huit garages en ruine d’une surface au sol de +/- 293 m² • un garage préfabriqué en structure métallique de +/- 30 m² Les trois éléments ci-dessus doivent faire l’objet d’une démolition. - +/- 45 m³ de concassés destinés à empierrer l’accès aux garages qui pourraient être, le cas échéant, réutilisés Outre les éléments ci-avant décrits l’ensemble des parcelles peuvent être considérées en friche. Le projet à développer par le promoteur comprendra : 1) un programme privé à commercialiser par l'adjudicataire : • pouvant comporter des logements. Ceux-ci devront être diversifiés de qualité, avec une répartition équilibrée de logements; • comportant obligatoirement au minimum une surface moyenne dédiée principalement à la distribution de produit alimentaire et pourra envisager d’autres surfaces commerciales pour autant qu’elles ne rentrent pas en concurrence directe avec le commerce local existant. • pouvant comporter de l’HORECA ; • pouvant comporter des services ; • comportant obligatoirement des emplacements de parking privés en suffisance (ratios de minimum 1,5 place par logement et 1 place/20 m² de surface commerciale, HORECA ou de services). • pouvant comporter d’autres fonctions, pour autant que celles-ci soient compatibles avec le co...(voir documents du marché)

title: Appel à demandes de participation - Pairay - Acquisition d'un terrain, conception, réalisation et financement - Projet de construction d'une surface commerciale principalement dans le secteur de l'alimentation

description: voir II.2.4

Ville de Seraing

street: Place Communale 8


name: MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

description: Site de concassage mobile pour le broyage et le criblage du béton, de la maçonnerie et des gravats mélangés.

title: Un marché pluriannuel (48 mois) mixte pour des services concernant le concassage et le criblage des différents types de gravats au profit de la Défense.

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29


title: Folinezuur - Levofolinezuur

description: Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd. Het doel van de raamovereenkomst is de levering van geneesmiddelen door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteder gedurende de looptijd beschreven in het bestek. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek.

Lamepro SA

street: Burgemeester Guljélaan 2

countryName: NL

Arega Pharma BV

street: Laarstraat 16


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant

title: Reinigen van tunnels in de provincie Vlaams-Brabant

description: De aanneming heeft de reiniging van de afwateringsstelsels en de uitrustingen van de niet-TERN tunnels in Vlaams-Brabant tot doel. Het betreft de volgende tunnels: — Groenendaaltunnel in de R0 te Hoeilaart (kmpt 17.890 – 18.320), — Tunnel onder de Wilselsesteenweg in de N26 te Herent (kmpt 2.217), — Fietserstunnels, voetgangerstunnels en paardentunnel volgens overzichtslijst in bijlage.

street: Diestsepoort 6 bus 81

Willer bvba

street: Prinses Jos. Charlottelaan 44


description: Zie bestek

title: MIXED MODE MEETING ROOM INFRASTRUCTUUR

description: Zie bestek

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25


description: Le présent marché a pour objet l’achat, et la mise en service d'un appareil de spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif ICP-MS (type quadripôle, comprenant tous les accessoires et périphériques nécessaires à son utilisation (unité de refroidissement, passeur d'échantillons, ordinateur et logiciel pour son pilotage, etc.) pour le compte du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale et du Ministère de la Défense.

title: MARCHÉ PUBLIC CONJOINT DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET L’ACHAT, LA LIVRAISON, L’INSTALLATION, LA MISE EN SERVICE, LA FORMATION ET L’ENTRETIEN D’UN APPAREIL DE SPECTROMETRIE DE MASSE À PLASMA À COUPLAGE INDUCTIF (ICP-MS)

description: Le présent marché a pour objet l’achat, et la mise en service d'un appareil de spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif ICP-MS (type quadripôle, comprenant tous les accessoires et périphériques nécessaires à son utilisation (unité de refroidissement, passeur d'échantillons, ordinateur et logiciel pour son pilotage…) pour le compte du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et du Ministère de la Défense.

Ministère de la Défense

street: Kwartier Majoor Housiau - Gebouw N1 Martelarenstraat 181

street: Kwartier Majoor Housiau — Gebouw N1 Martelarenstraat 181

name: SPF Emploi, travail et concertation sociale

street: rue Ernest Blerot 1


description: Le présent marché a pour objet la transformation d’autocars en véhicules d’examen auto-école au sens du ministère de la mobilité et du transport: une description de ces exigences est disponible en annexe 1 du présent cahier spécial des charges. L’offre ne comprendra pas la fourniture de véhicules. Ces véhicules seront déjà propriété du pouvoir adjudicateur. Ces véhicules seront neufs et du type autocar, classe II, au sens du R107. Ces autocars seront des véhicules interurbains équipés de deux portes. Les véhicules auront une longueur d’environ 12 m. Ces véhicules seront visibles lors de la visite obligatoire préalable à la remise d’offre par les candidats sélectionnés [cf. infra point II.9) Visite obligatoire]. La solution demandée prévoira: — la transformation de potentiellement 36 autocars en véhicules d’examen auto-école au sens du ministère de la mobilité: —— une première tranche ferme de 20 véhicules; —— une tranche conditionnelle jusqu'à seize véhicules supplémentaires; — la fourniture du certificat d’agréation délivré par le contrôle technique automobile reconnaissant le véhicule comme véhicule de cours et d’examen; — les études et plans des transformations à réaliser, demandés au présent cahier des charges et nécessaires à l’observance des règles régissant une saine construction; — l’adaptation de l’entrée du véhicule afin d’en faciliter l’accès après installation du siège de l’instructeur; — un état des lieux à la prise en charge de chaque véhicule au dépôt d’Andenne; — les prestations relatives à toutes les clauses de garantie et la continuité des clauses de garantie corrosion du constructeur des véhicules; — une formation sera donnée pour l’utilisation de la double commande.

title: Appel à demandes de participation — transformation d'autocars en véhicules d'examen auto-école et aménagement intérieur

description: Voir II.2.4).

Opérateur de transport de Wallonie

street: Avenue Gouverneur Bovesse 96


name: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

title: DMP2001161 — marché de services de consultance spécialisée dans l’analyse informatique (analystes Business et analystes IT)

description: Le présent marché a pour objet la prestation de services de consultance en régie spécialisée dans l’analyse de besoins dans le cadre de projets informatiques, que celle-ci concerne la compréhension et la formalisation de l’expression des besoins formulés par l’utilisateur ou la formalisation détaillée de ces besoins en solutions informatiques développées au sein de l’Office.

street: 104 Boulevard J. Tirou

NSI IT Software & Services SA

street: Rue de Bruxelles 174A


title: Croquettes de pommes de terre surgelées

description: Acquisition de frites et de produits surgelés à base de pommes de terre pour les besoins des différents établissements et services provinciaux — Centrale d'achat provinciale — marché stock deux ans.

title: Frites surgelées

title: Frites fraîches précuites

title: Frites fraîches (non précuites ou crues)

title: Pommes de terre coupées en quartier avec peau (Jacket Wedge) surgelées

title: Rostis nature surgelés

title: Pommes Duchesse surgelées

title: Frites surgelées de type «Steakhouse»

title: Acquisition de frites et de produits surgelés à base de pommes de terre pour les besoins des différents établissements et services provinciaux - Centrale d'achat provinciale

PROVINCE DE LIEGE - COLLEGE PROVINCIAL

street: Rue Georges Clémenceau, 15

SA SLIGRO FOOD GROUP BELGIUM

street: Wingepark, 10

SA CARRY GERON

street: Avenue de l'Indépendance, 31


description: Les services comprennent l’étude et le suivi de l’exécution des travaux pour le projet précité. Ils s’articulent autour de 7 compétences requises, au minimum : • À l’étape des demandes de participation, seule la compétence architecture est demandée et donc évaluée. En vertu de l’article 8§2 de la loi du 17 juin 2016, le candidat inclura (tous) le(s) opérateur(s) économique(s) dont la capacité est mobilisée pour satisfaire aux conditions de sélection (niveaux spécifiques minimaux exigés) relatives à la capacité technique et professionnelle. Ces opérateurs économiques ne pourront donc pas être des tiers (sous-traitant, consultant, etc.), sauf des associé∙e∙s ou collaborateur∙trice∙s disposant d’une expérience antérieure pertinente, dans les conditions énoncées sous le point III.1.3). Lorsqu’un candidat compte plusieurs opérateurs économiques, ces derniers forment ce qu’on appelle un « GROUPEMENT ». La responsabilité (de la demande de participation puis, le cas échéant, de l’offre et de la mission) est partagée entre ces opérateurs économiques. Un mandat est donné à l’un des opérateurs du groupement, appelé « MANDATAIRE » : ce dernier dispose du pouvoir de signature et représente le groupement à l’égard de l’adjudicateur. Le candidat seul ou le mandataire du groupement sera chargé, en tout ou en partie, de la compétence architecture. ATTENTION : en vertu de l’article 54 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (§1) un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché et (§2) un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché. • En vue de la production des offres et de l’exécution du marché, les candidats retenus devront assumer en outre 6 compétences supplémentaires (stabilité, techniques spéciales, PEB, acoustique, design mobilier et design signalétique / communication graphique). Toute compétence jugée utile ou pertinente par rapport à l’objet du marché pourra alors également être ajoutée. Le soumissionnaire pourra faire appel à un ou plusieurs opérateur(s) économique(s) tiers (sous-traitant(s), consultant(s), etc.) pour assumer ces 6 compétences supplémentaires requises et les éventuelles compétences ajoutées de son initiative. Il sera également demandé de faire une proposition de collaboration avec un artiste pour l'intégration d'une œuvre d'art, en application du décret du 10.5.1984 relatif à l'intégration d'œuvres d'art dans les bâtiments publics. Cette proposition sera à formuler dans l’offre. Le coût de l'œuvre et les honoraires de l'artiste ne sont pas compris dans l'enveloppe budgétaire mentionnée ci-après. La prestation du coordinateur sécurité santé ne fait pas l'objet de la présente mission. Les honoraires sont calculés sur base d'un pourcentage forfaitaire, soit 16 % du montant total des travaux (décompte final), toutes compétences confondues (compétences requises + éventuelles compétences ajoutées d’initiative par le soumissionnaire). Projet de base : le budget des travaux est estimé à ce jour à 1.500.0000, 00 EUR, TVA et honoraires non compris. Hypothèse de projet « maximaliste » : L’institution ayant introduit une demande de subside, le marché prévoit par ailleurs une clause de réexamen qui permettra si elle est activée (en cas d’obtention de ces subsides) de faire monter le montant de référence pour les travaux à 1.745.000 EUR, TVA et honoraires non compris. Cette augmentation du montant des travaux de 245.000 EUR, TVA et honoraires non compris couvrira la création de 12 nouveaux locaux, dont 7 locaux dédiés aux prises en charges individuelles, 3 locaux administratifs, une cuisine et un espace sanitaires.

title: Désignation d’un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution de travaux de restructuration innovants d’un bâtiment situé à Namur destiné à l’accueil de jour et répondant aux besoins de jeunes présentant des troubles du spectre autistique & autres.

description: Les services concernent le projet de soumettre au départ d’une infrastructure existante, datant des années 70, un projet d’architecture (rénovation/reconstruction) innovant. Le site (1 ha) est bâti de constructions des années 70. L’intervention est centrée sur la restructuration du bâtiment principal. Ce bâtiment est destiné à la prise en charge d’une 50aine d’enfants répartis en plusieurs équipes. Cette innovation se veut de proposer une infrastructure adaptée d’une part à une 40aine d’enfants présentant des troubles mentaux légers à modérés et d’autre part aux besoins spécifiques que requiert la prise en charge d’un groupe d’une 10aine d’enfants de 1 à 6 ans porteurs de trouble du spectre autistique. La surface brute du bâtiment existant totalise 1553 m² répartis sur 3 niveaux. Le projet doit prévoir des locaux de prise en charge, des bureaux, des espaces communs et spécifiques (Snoezelen, Multimédias, TEACCH…). Le projet tiendra également compte d’un environnement boisé, des autres bâtiments présents sur le site (Service d’Accueil de Jour pour Adultes & Ecole Spécialisée) et des prescrits de l’AViQ en matière d’architecture. Une demande de subside en cours pourrait voir le projet augmenté par la création d’une unité autonome permettant des prises en charge individuelles spécifiques augmentant ainsi le volume construit initial (extension et/ou annexe). Voir détails au point II.2.4).

Stations de Plein Air M. Mélot

street: Avenue Baron Fallon, 34


name: Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la communauté française

title: Prestations de consultant(s) GED système

description: Prestations de consultant(s) dans la gestion électronique des documents et le produit Alfresco.

title: Prestations de consultant(s) Test Analyst

description: Prestations de consultant(s) dans les tests d’applications.

title: Prestations de consultant(s) Angular ou framework JavaScript

title: Prestations de consultant(s) Analyse fonctionnel avec (UML & EA)

description: Prestations de consultant(s) dans l’analyse des besoins informatiques et l’identification des priorités internes des projets en utilisant UML et entreprise architecte.

title: Prestations de consultant(s) ASP

description: Prestations de consultant(s) dans la mise en œuvre du langage de programmation classique ASP pour de la maintenance d’applications (front et back office) existantes.

title: Prestations de consultant(s) INNOV

description: Prestations de consultant(s) dans l’élaboration de Proof of Concept (POC) tout en conseillant l’ETNIC sur l’état de l’art et en proposant des solutions techniques innovantes.

title: Prestations de consultant(s) JAVA JSF

description: Prestations de consultant(s) dans la mise en œuvre du langage de programmation JAVA (JAVA8, JEE7 [JPA, CDI, JSF2], JAX-RS, JAX-WS, JUnit).

title: 2021/5207 — Accord-cadre 6A développement

description: L’ETNIC fait régulièrement appel à des services de consultance pour l’accompagner dans ses missions au service de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit pour des compétences qu’elle n’a pas en son sein, soit parce que les ressources internes sont insuffisantes pour assurer l’ampleur des missions. Pour l’essentiel, les missions de consultances sont réalisées en régie, le fournisseur mettant à disposition de l’ETNIC un consultant faisant preuve d’une certaine expertise avec un certain niveau de séniorité, pendant un certain nombre de jours. Plus rarement, il est envisageable, dans des cas bien définis, de convenir d’une mission en forfait. Un cahier de spécifications est alors décrit et le fournisseur remet «offre» (= plan de mission, à savoir une valorisation en jour/profil) globalement pour le réaliser. Le présent accord-cadre est un accord-cadre de services portant sur de l’assistance informatique, orientée développement. Il est composé de sept lots et est structuré de la manière suivante: — lot 01: GED système, — lot 02: Test Analyst, — lot 03: Angular ou framework JavaScript, — lot 04: Analyse fonctionnel avec (UML & EA), — lot 05: ASP, — lot 06: INNOV, — lot 07: JAVA JSF. Certains de ces lots étaient déjà présents dans l’accord-cadre 2019/5206 attribué fin 2018 et début 2019. Le plafond de cet accord-cadre pour les lots concernés (tel que l’actuel lot 7) est atteint (ou en passe de l’être) et c’est la raison pour laquelle ces lots sont relancés dès à présent.

street: Boulevard du Roi Albert II, 37

name: Service des marchés publics et des achats


title: Coordination sécurité et santé lors des chantiers relatifs aux missions d’investigations sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges

description: Le lot 1 du marché concerne les prestations du coordinateur sécurité et santé, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié à ce jour, dans le cadre des chantiers d’investigations menés par Spaqυe sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges situés en Région wallonne.

title: Coordination sécurité et santé lors des travaux de réhabilitation sur des sites désaffectés pollués et/ou des décharges

description: Le lot 2 du marché concerne les prestations du coordinateur sécurité et santé, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié à ce jour, lors des travaux de réhabilitation sur des sites désaffectés pollués et/ou des décharges.

title: Bureau de contrôle lors des travaux de réhabilitation sur des décharges et/ou des CET

description: La mission de bureau de contrôle a pour but de vérifier, lors de l’exécution des travaux de réhabilitation sur des décharges et/ou des CET, le respect de l’ensemble des prescriptions techniques reprises au cahier spécial des charges et aux conditions sectorielles d’application aux CET (AGW du 27.2.2003) et de suivre la bonne exécution des opérations de réhabilitation.

title: Bureau de contrôle & coordination sécurité et santé

description: Le présent marché est un marché de services ayant pour objet de désigner: 1) un coordinateur de sécurité et de santé lors de l’élaboration du projet et pendant la réalisation des chantiers relatifs aux missions d’investigations menées par Spaqυe sur des sites (potentiellement) pollués et des décharges situés en Région wallonne (lot 1); 2) un coordinateur de sécurité et de santé lors de l’élaboration du projet et pendant la réalisation des travaux de réhabilitation sur les différents sites désaffectés pollués et/ou décharges confiés à Spaqυe sur le territoire wallon (lot 2); 3) un bureau de contrôle pendant la réalisation des travaux de réhabilitation sur les décharges et/ou CET confiés à Spaqυe sur le territoire wallon (lot 3).

Spaque

street: avenue Maurice Destenay, 13


title: RC architectes, ingénieur, paysagistes

description: voir II.2.1

title: Tous risques chantier

description: voir II.2.1

title: Assistance voyage

description: voir II.2.1

title: Cyber

description: voir II.2.1

title: RC Administrateurs

description: voir II.2.1

title: Automobile

description: voir II.2.1

title: Dégâts matériels

description: voir II.2.1

title: Responsabilité civile

description: voir II.2.1

title: Le renouvellement du portefeuille d’assurances de Bruxelles Environnement

description: voir II.1.1

Bruxelles Environnement

street: Avenue du port 86C/3000

Ethias

street: Prins Bisschopssingel 73

TRÔNE

street: Place du Trône 1


name: MRMP-N/P — direction générale Material Resources — division «marchés publics» — section «matériel navigant» — sous-section «programmes»


title: Fourniture de produits de crèmerie

description: Le CPAS de Verviers gère trois maisons de repos et de soins (505 lits) et deux maisons d'enfants (30 lits). Il fournit également en moyenne 100 repas à domicile par jour. Chaque site dispose de sa propre cuisine. Le présent marché vise la fourniture de produits laitiers (lait, beurre, margarine, crème, œuf, yaourt et desserts lactés) et fromages (en portion, en bloc et râpé) pour ces différents sites. Il ne sera fourni aucune marchandise ne correspondant pas à ces catégories. Dans la description des exigences techniques, le pouvoir adjudicateur peut utiliser le nom de marques. Celles-ci sont uniquement formulées à titre d’exemple. Le soumissionnaire est en droit de soumettre une offre contenant des produits équivalents. Les quantités mentionnées dans le présent cahier des charges le sont à titre indicatif. Le fournisseur n’aura droit à aucune indemnité, si ces quantités étaient modifiées par la suite en fonction du taux d’occupation et des besoins. Un produit sera jugé non conforme si la date de péremption est trop proche de la date de livraison. L’offre doit reprendre obligatoirement 85 % minimum de produits représentés dans le métré. Toute offre dont le total des produits proposés ne représente pas au moins 85 % des produits demandés sera éliminée.

title: Fourniture de produits de crèmerie

description: Voir II.2.4.

CPAS de Verviers

street: rue du Collège 49

CAMAL

street: Route de Légipont 12


title: Mécanique automobile

description: Fourniture de matériels divers.

title: Automobile

description: Fourniture de matériel automobile.

title: Electrotechnique

description: Fourniture de matériel électrotechnique.

title: Menuiserie

description: Fourniture de matériel de menuiserie.

title: Mécanique

description: Fourniture de matériel mécanique.

title: Scientifique

description: Fourniture de matériel scientifique.

title: Soins

description: Fourniture de matériel soins.

title: Cuisine

description: Fourniture de matériel cuisine.

title: Electroménager

description: Fourniture de matériel électroménager.

title: Acquisition d’une part de matériel didactique et d’autre part de matériel de cuisine pour le secteur enseignement et formation de la province de Liège.

description: Acquisition d’une part de matériel didactique et d’autre part de matériel de cuisine, marché subdivisé en cent-quatre-vingt-trois lots, pour le secteur enseignement et formation de la province de Liège.

Province de Liège — Collège provincial

street: Rue Georges Clémenceau 15

SA Centrauto Bricobel

street: Rue de Couillet 209


description: Élaboration d’une solution de Contact Center adaptée aux besoins actuels et futurs de Ia SNCB en terme de digitalisation multi-plateforme. Sont inclus dans le scope: l’implémentation des Contact Centers (canaux de communication et fonctionnalités nécessaires pour traiter les canaux et les interactions avec les outils digitaux de Ia SNCB), ainsi que le support de Ia solution pendant Ia durée du contrat.

title: SNCB Contact Center

description: Elaboration d’une solution de Contact Center

SNCB-Procurement

street: Avenue de la Porte de Hal 40


title: Moteurs spécifiques à la neurochirurgie

description: Voir II.2.1).

title: Moteurs spécifiques à la chirurgie ORL

description: Voir II.2.1).

title: Moteurs spécifiques à la chirurgie du genou, de la hanche et traumatologique

description: Voir II.2.1).

title: Moteurs spécifiques à la chirurgie de la main, de la cheville et du pied

description: Voir II.2.1).

title: Accord-cadre pour la fourniture de moteurs chirurgicaux, y compris consoles, accessoires et consommables

description: Voir II.1.1).

CHR de la Citadelle

street: Bd du 12ème de Ligne, 1


title: RC aankoop-leveren-lossen Europese eik-tropisch hardhout

description: Raamovereenkomst voor aankoop, leveren en lossen van milieuvriendelijk geproduceerd Europese eik en tropisch hardhout.

Stad Brugge

street: Burg 12

ERV bvba

street: Kortemarkstraat 17B

Quintelier

street: Hoogveld 27


title: MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES RELATIF À L’ASSURANCE DES VÉHICULES DE L’AGENCE RÉGIONALE POUR LA PROPRETÉ

description: Le marché porte sur l’assurance des véhicules de l’Agence Bruxelles-Propreté.

title: Marché public de services relatif à l’assurance des véhicules de l’agence régionale pour la propreté

ARP — Service technique

street: Avenue de Broqueville 12


title: LOT 1 : Matériel d'instrumentation

title: LOT 2 : Equipement de laboratoire et de banque de sang

title: LOT 3 : Mobilier et matériel médico technique

description: LOT 1 : Matériel d'instrumentation

title: Marché de Fournitures relatif à du matériel médical pour les régions Centre du Sénégal

Enabel

street: Rue Haute 147


title: Het leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen op gebouwen op de site Transfo Zwevegem

description: zie opdrachtdocument

Intercommunale Leiedal

street: President Kennedypark 10


title: Média training en français

description: Média training en français.

title: Média training en néerlandais

description: Média training en néerlandais.

description: Marché pluriannuel (2021-2024) de services pour la mise à disposition de personnel spécialisé en media training au profit de la DG StratCom et de l’ERM.

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29


description: Accord-cadre pour le service d'administration des salaires et rémunération par un secrétariat social.

Clinique Saint-Jean

street: Boulevard du Jardin Botanique 32


description: Le marché comprend des prestations de curage et d’inspection visuelle par endoscopie de réseaux d’assainissement communaux, en ce compris notamment : - la signalisation et sécurisation des zones de prestations ; - le pompage et l'aspiration des sédiments à l’aide d’un camion hydrocureur-recycleur ; - la désobstruction et le nettoyage des ouvrages ; - l'enlèvement des terres, blocs, déchets, gravillons ou tout autre matériau ; - le transport et le traitement des déchets provenant des canalisations ; - l’inspection visuelle des réseaux par endoscopie ou homme-photo/vidéo, en ce compris l’encodage des observations conformément à la norme EN 13508-2 ; - la fourniture des données et documents aux formats demandés par ailleurs aux documents d’adjudication. Les réseaux concernés sont répartis sur le territoire des communes suivantes : Chaudfontaine - Liège - Esneux

title: Plan de relance Get Up Wallonia - porgramme Post-flooding : communes prioritaires, partie 2

description: voir II.2.4

A.I.D.E.

street: rue de la Digue, 25


description: Partenariat public privé — marché de conception réalisation financement (DBF) comportant: — un volet public relatif à la conception, la construction et la vente au pouvoir adjudicateur de douze logements publics et des travaux de démolition d'une salle polyvalente et de démolition/désamiantage d'un bloc de douze appartements; — un volet privé portant sur une opération de promotion immobilière relative à la conception, réalisation et commercialisation de logements et aux travaux d'équipement et d'aménagement des voiries et des espaces publics.

title: Appel à demandes de participation — PPP-Marché de conception-réalisation-financement (DBF) comportant un volet public et un volet privé

description: Voir II.2.4).

La Régionale Visétoise d'habitations

street: La Champonnière 22


description: Alle technische bepalingen en minimale vereisten zullen in een gedetailleerd lastenboek worden beschreven.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de aankoop van endoscopisch materiaal dienst Gastro-Enterologie en Hepatologie

description: Zie II.2.4

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

street: Drie Eikenstraat 655


title: OPZUIGEN LAVASTENEN

description: Plaatsen van een installatie die Belgoprocess kan gebruiken om lavastenen op te zuigen. De opgezogen lavastenen moeten nadien opgeslagen worden in 200l-vaten.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — opzuigen lavastenen

description: zie II.2.4

Belgoprocess nv

street: Gravenstraat 73


title: Digitale informatieborden

title: Digitale informatieborden

description: zie II.2.4

Stad Zottegem

street: Gustaaf Schockaertstraat 7


title: Blouses en non tisse avec élastiques

description: Fourniture de blouses de protection en non tissé, à usage unique et non stériles.

title: Blouses en non tisse avec Jersey

title: blouses de protection impérmeables

description: Fourniture de blouses de protection imperméables jetables résistant aux fluides et protégeant efficacement contre les particules et les éclaboussures.

title: Surblouses de protection à usage unique 2021

description: Le marché, composé de trois lots, a pour objet la fourniture de surblouses de protection à usage unique.

street: Boulevard Zoé Drion, 1


description: Zie opdrachtdocument.

title: Aanstellen van een multidisciplinair expertenteam voor onderzoek naar een verticaal en circulair bedrijfsgebouw “de stapel” te Evolis, Kortrijk

description: Zie opdrachtdocument.


title: Zone Nord

description: — la vidange des bulles à verre par type de couleur (coloré et incolore) situées, à titre d’exemple, dans: —— les communes (voir la liste à l’annexe C); —— les parcs à conteneurs; —— une propriété privée; — le transport du verre collecté jusqu'aux installations de l’acquéreur de verre (ou la station de transfert proposée par ce dernier) désigné par le pouvoir adjudicateur et Fost Plus; — la réparation des bulles à verre; — encodage des données dans l’application MyFost (application fournie par Fost Plus).

title: Zone Centre

title: Zone Sud

description: — la vidange des bulles à verre par type de couleur (coloré et incolore) situées, à titre d’exemple, dans: —— les communes (voir la liste à l’Annexe C); —— les parcs à conteneurs; —— une propriété privée; — le transport du verre collecté jusqu'aux installations de l’acquéreur de verre (ou la station de transfert proposée par ce dernier) désigné par le pouvoir adjudicateur et Fost Plus; — la réparation des bulles à verre; — encodage des données dans l’application MyFost (application fournie par Fost Plus).

title: Collecte sélective et transport du verre creux d'origine ménagère séparée par couleur par la méthode d'apport réparation des bulles à verre

description: — la vidange des bulles à verre par type de couleur (coloré et incolore); — le transport du verre collecté jusqu'aux installations de l’acquéreur de verre (ou la station de transfert proposée par ce dernier) désigné par le pouvoir adjudicateur et Fost Plus; — la réparation des bulles à verre; — encodage des données dans l’application MyFost (application fournie par Fost Plus).

Idelux Environnement

street: Drève de l'arc en ciel, 98


title: Contrepoids rondes en fonte

description: Fourniture de contrepoids rondes en fonte

street: Place Marcel Broodthaers 2


title: Raamovereenkomst voor productie en beheer van maaltijden via koude lijn

description: Zie II.1.1).

A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling

street: Merestraat 80


name: Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

description: La fourniture, la livraison d’une chaine HPLC-DAD — l’installation, la mise en service et (le cas échéant) la calibration initiale; — une période de garantie d'un an; — un entretien gratuit pendant la période de garantie; — un contrat d’entretien pour neuf ans, commençant après la période de garantie; — une formation.

title: Fourniture d'un système HPLC-DAD et d’un contrat d'entretien

description: La fourniture, la livraison d’une chaîne HPLC-DAD — l’installation, la mise en service et (le cas échéant) la calibration initiale; — une période de garantie d'un an; — un entretien gratuit pendant la période de garantie; — un contrat d’entretien pour neuf ans, commençant après la période de garantie; — une formation.

street: Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55


name: KU Leuven - Odisee vzw - Luca School of Arts vzw - UC Leuven vzw - Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw - Thomas More Kempen vzw - Katholieke Hogeschool Vives Noord vzw - Katholieke Hogeschool Vives Zuid vzw - UC Limburg vzw - Bio-Incubator NV - IMEC - Campus Energyville NV - Vlerick Business School

title: QOP21-1771 - Raamovereenkomst voor levering en installatie van zuurkasten in gebouwen van de KU Leuven, de deelnemende Associatieleden en Bio Incubator NV - Bestek TD/87492

street: p/a Willem de Croylaan 60A - bus 5570

Potteau NV

street: Zuidstraat 30


title: Déchets chimiques ménagers et déchets dangereux

description: — lot 2: déchets chimiques ménagers et déchets dangereux. Le lot comprend l’évacuation, le transport, le traitement de ces déchets et le nettoiement des conditionnements. Pour les déchets chimiques ménagers et déchets dangereux autres que les peintures et les aérosols, les conditionnements seront fournis par l’Agence. Ceux-ci devront être nettoyés par l’adjudicataire après l’enlèvement, avant d’être retournés à l’Agence. Pour les peintures et aérosols, le lot comprend également la mise à disposition et le nettoiement de conditionnements. Les prescriptions techniques des conditionnements à fournir sont détaillées au Titre II, point B. 2. Quantité annuelle estimée: 712 t. L’estimation annuelle des quantités par type de déchets collectés est reprise dans le tableau du formulaire de soumission.

title: Huiles minérales < 50 ppm PCB

description: — lot 1: huiles minérales < 50 ppm PCB. Le lot comprend la mise à disposition des conditionnements, l’évacuation, le transport, le traitement des huiles minérales < 50 ppm PCB et le nettoiement des conditionnements. Les prescriptions techniques des conditionnements sont détaillées au Titre II, point B. 2. Quantité annuelle estimée: 40 t.

title: Marché public de services ayant pour objet l’évacuation et le traitement d’huiles minérales < 50 ppm PCB, de déchets chimiques ménagers et de déchets dangereux

description: Le marché a pour objet l’évacuation et le traitement d’huiles minérales < 50 ppm PCB, de déchets chimiques ménagers et de déchets dangereux collectés par l’Agence en région de Bruxelles-Capitale. L'Agence assure le regroupement des huiles minérales < 50 ppm PCB, des déchets chimiques ménagers et des déchets dangereux de ses clients en région de Bruxelles Capitale. Conformément à l’Ordonnance du 14.6.2012 relative aux déchets, ces déchets sont regroupés en région de Bruxelles-Capitale sur deux sites (cf. article 25). Ce marché débutera le 1.4.2022. Il aura une durée de deux ans et sera reconduit deux fois pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties notifiée par lettre recommandée déposée à la poste au moins neuf mois avant la fin de la durée de deux ans ou de trois ans. Le présent marché ne porte pas préjudice à la possibilité pour l’Agence de faire appel à un autre prestataire de services pour des missions ponctuelles, sans exclusivité pour l’adjudicataire du présent marché.

ARP — Service technique

street: Avenue de Broqueville 12

Renewi SA

street: Berkebossenlaan 7


title: Selection Lead Insurer

description: Construction all risk insurance for project capacity increase Zeebrugge LNG Terminal.

title: Selection Co-Insurer(s)

title: Construction All Risk Insurance for Project Capacity Increase Zeebrugge LNG Terminal

Fluxys LNG

street: Guimardstraat 4

ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE

street: Uitbreidingstraat 86

MS Amlin Insurance SE

street: Koning Albert II-laan 37


description: Stad Mechelen heeft het voorbije jaar heel wat ervaring opgebouwd met de toepassing van IoT-technologie voor uiteenlopende use cases in het Mechelse. Momenteel is Stad Mechelen op zoek naar een samenwerkingspartner op het vlak van open innovatie die met een langetermijnperspectief voor ogen verschillende taken op zich neemt: • de technische (door)ontwikkeling van een open IoT-platform waarop realtime sensordata uit verschillende use cases kan verzameld worden en ontsloten kunnen worden voor het beleid en een breder publiek • creatie van een open ecosysteem (open innovatieplatform) en pro-actieve creatie van een community die vrijuit en volop kan experimenteren, nieuwe use cases kan uitproberen en testen en ervaringen kan uitwisselen; De projecten die binnen Stad Mechelen maar ook door derden worden opgestart moeten zonder drempels gebruik kunnen maken van de data en de diensten van het platform. Dit betekent dat de samenwerkingspartner zich neutraal opstelt en use cases van onderzoeksinstellingen, studenten, commerciële bedrijven, ... ondersteunt en bijvoorbeeld geen licentiekosten kan verhalen op derden. De feitelijke uitrol van deelprojecten en de uiteindelijke uitbouw van de slimme stad kunnen verlopen via afzonderlijke aanbestedingstrajecten of onderzoeksprojecten (O&O) die parallel lopen aan het voorwerp van deze Concurrentiegerichte Dialoog. Het moet duidelijk zijn dat de samenwerkingspartner geen exclusiviteit kan claimen op IoT- platformen of toepassingen in Mechelen en dat vanuit andere use cases of toepassingen ook nog andere hostingplatformen kunnen worden uitgerold met betrekking tot IoT-toepassingen op het Mechelse grondgebied, door Stad Mechelen of andere marktpartijen.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Samenwerkingspartner gezocht voor de ontwikkeling en uitbouw van een open IoT-platform (technische backbone) en een open innovatieplatform als ruggengraat voor de uitbouw van slimme stad Mechelen

description: Zie II.2.4

Stad Mechelen

street: Grote Markt 21


title: Disposable trocars 10 mm

description: Zie II.2.1).

title: Diposable trocars 5 mm

description: Zie II.2.1).

title: Disposable of semi-reüse trocars 5 mm

description: Zie II.2.1).

title: Trocars

description: Zie II.1.1).

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c


title: 2020/HFB/OP/71518 — energiemonitoring: van installatie tot visualisatie

description: Energiemonitoring: van installatie tot visualisatie.

Agentschap Facilitair Bedrijf

street: Havenlaan 88 bus 60

Cenergie nv

street: Frankrijklei 115


title: Acquisition de munitions d'entraînement 9x19mm (parabellum)

description: voir II.2.4

Zone de police d'Ath

street: RUE DE LA STATION 2

Zone de police Hauts Pays

street: RUE DE BELLE VUE 41

Zone de police Sylle et Dendre

street: Rue de Cambron 11

Zone de police Beloeil-Leuze-en-Hainaut

street: rue Grande, 309

Zone de police des Trieux

street: RUE DU TEMPLE 15

Zone de police de la Louviere

street: RUE DE BAUME 22

Zone de police Brunau

street: Chaussée de Charleroi 60

Zone de police de Lermes

street: ROUTE DE MONS 237

Zone de police Val de l'Escaut

street: Rue de Courtrai 40

ZONE DE POLICE DE COMINES WARNETON

street: RUE DE WARNETON 13

Zone de police de Mouscron

street: Rue H. Debavay 25

Zone de police Boraine

street: AVENUE DU DR SCHWEITZER 160

Zone de police de Mariemont

street: Chaussée de Nivelles 91

Zone de police de la Haute Senne

street: CHAUSSEE D'ENGHIEN 180

name: Province du Hainaut, office central des achats

street: Digue de Cuesmes 31

Zone de police du Tournaisis

street: Rue de Becquerelle 24

ZONE DE POLICE DE MONS QUEVY

street: BOULEVARD SAINCTELETTE 79

Zone de police Botha

street: ROUTE DE MONS 74


description: L’équipe de projet sera constituée au minimum des spécialistes suivants: architecte ou ingénieur architecte, ingénieur en stabilité, ingénieur en techniques spéciales, acousticien, responsable PEB. L’ensemble de ces missions est sous l’entière responsabilité de l’auteur de projet et les honoraires y liés sont inclus dans son pourcentage global d’honoraires.

title: Attert — Marché public de services d’auteur de projet pour la construction d’une école secondaire «EnovA» à Tontelange

description: Il s’agit d’un marché à prix global (arrêté royal du 18.4.2017, article 2, 3º). Par arrêté du Gouvernement de la communauté française du 22.5.2019, le pouvoir organisateur de la commune d’Attert a reçu l’autorisation de créer une école secondaire communale à pédagogie alternative et un accord de principe de subside partiel pour 228 places sur les 450 places prévues pour l’école. Le solde du subside sera sollicité lors de l’appel à projets 2021. «EnovA secondaire» s’inscrit dans la continuité de l’esprit de l’école «EnovA primaire» à Attert et des projets éducatifs et pédagogiques qui en découlent. Cette nouvelle école comportera divers espaces et notamment plusieurs classes, des ateliers, des locaux administratifs, des espaces de commodités et un réfectoire. Ce nouvel établissement se situera non loin de la route N4 dans le périmètre du site à réaménager dit «Um Bruch — Tontelange» en bordure de la Zone d’activité économique mixte (ZAEM) à l’entrée de la commune d’Attert. La commune d’Attert dispose en effet de parcelles disponibles à Tontelange (Attert 5e division, section B, nº 469D et 470H) sur lesquelles plusieurs infrastructures sont prévues, à savoir: — école secondaire EnovA (objet du présent marché), — hall sportif (vues 3D reprises en annexe), — hall relais agricole – fromagerie. Pour concrétiser le projet d’école secondaire, la commune souhaite s’adjoindre les services d’un auteur de projet architecte. Le projet architectural devra s’adapter au projet pédagogique de l’école (repris en annexe) et refléter des agencements et des aménagements permettant des espaces dédiés à la coopération et à la créativité, modulables, innovants et connectés au 21e siècle. Le projet devra également être développé en cohérence avec le pacte d’excellence de la Fédération Wallonie-Bruxelles (attention particulière à apporter au tronc commun et au volet polytechnique). La programmation du bâtiment, adaptée à la pédagogie alternative, sera précisée en début de mission. L’auteur de projet participera activement à cette phase liée à l’élaboration de la programmation. Le projet sera mis en œuvre dans le respect des normes physiques et financières reprises dans l’arrêté du Gouvernement de la communauté française du 6.2.2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux. Les normes financières appliquées au présent projet prévoient un budget maximal alloué à l’école d’un montant de 7 585 000 EUR HTVA. Ce budget est révisable mensuellement sur base de la norme financière (calculé sur base de la norme de janvier 2019).

Administration communale d'Attert

street: Voie de la Liberté, 107


description: Fournitures de lits hospitaliers électriques; Le marché comprend également l’entretien préventif des lits hospitaliers électriques ainsi que la formation du personnel médical et technique afin d’assurer le bon usage et le bon entretien du matériel.

title: Fourniture de lits hospitaliers électriques

description: Objet principal : marché de fourniture de lits hospitaliers électriques. Le marché comprend également l’entretien préventif des lits hospitaliers électriques ainsi que la formation du personnel médical et technique afin d’assurer le bon usage et le bon entretien du matériel.

MercurHosp ASBL

street: Chaussée de Marche 604/2


name: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening

title: Raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen

description: Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het voorwerp van de overeenkomst wordt uitgebreid beschreven in Deel 3 – Technische bepalingen van het bestek.

street: Stropstraat 1

Prosafco NV

street: Hoge-Barrierestraat 11


title: Lot 1 — camion d'immondices à motorisation CNG

description: Voir II.2.1).

title: Lot 2 — camion d'immondices à motorisation Diesel

description: Voir II.2.1).

title: Service propreté publique — acquisition de deux camions immondices lot 1 motorisation CNG et lot 2 motorisation diesel

description: Acquisition de deux camions à immondices: — un camion à motorisation CNG, — un camion à motorisation diesel.

Ville de Tournai

street: Rue Saint-Martin, 52

MOL CY NV

street: Diksmuidesteenweg 68