name: Ministère de la communauté française SG — DGI — direction régionale du Hainaut

description: Plus en détail, le marché est scindé en deux tranches. Pour plus de détails sur la chronologie et l’objet des travaux, se référer au plan de phasage. Tranche nº 1, dite «ferme»: — la démolition de la rampe Est, des clôtures dans la zone chantier et des voiries dans la zone chantier; — la création de deux zones refuges dans le bâtiment central; — les terrassements + le repositionnement des terres (une partie des terres de retroussement est stockée sur site pour utilisation ultérieure); — après raccordement à la nouvelle chaufferie, intervention sur la chaufferie existante; — la construction du bâtiment principal + réseaux et aménagements annexes: —— terrassements; —— gros- œuvre, couverture et fermetur; —— parachèvements intérieurs et extérieurs; —— HVAC – sanitaires; —— électricité – gaz – détection incendie; —— cuisine; —— mobiliers; — la connexion avec le bâtiment central et les travaux de réaménagement du bâtiment Central; — le désamiantage et la démolition des bâtiments «Chaville» et «Sapinière» en période de vacances scolaires. L’obtention d’un permis d’environnement est nécessaire. Les démarches sont à charge de l’entreprise; — la démolition de la rampe 1. Tranche nº 2, dite «conditionnelle»: — la construction de la voirie principale; — la finalisation du réseau EP jusqu'au rejet dans le cours d'eau; — la démolition des revêtements de route; — la construction du parking, l’aménagement paysager et les plantations.

title: Démolition de pavillons de type «Chaville» et «RTG», construction d’une infrastructure scolaire, rénovation du bâtiment «central» et réalisation des abords

description: Plus en détail, le marché est scindé en deux tranches. Pour plus de détails sur la chronologie et l’objet des travaux, se référer au plan de phasage. Tranche nº 1, dite «ferme»: — la démolition de la rampe est, des clôtures dans la zone chantier et des voiries dans la zone chantier; — la création de deux zones refuges dans le bâtiment central; — les terrassements + le repositionnement des terres (une partie des terres de retroussement est stockée sur site pour utilisation ultérieure); — après raccordement à la nouvelle chaufferie, intervention sur la chaufferie existante; — la construction du bâtiment principal + réseaux et aménagements annexes: —— terrassements; —— gros-œuvre, couverture et fermeture; —— parachèvements intérieurs et extérieurs; —— HVAC — sanitaires; —— électricité – gaz – détection incendie; —— cuisine; —— mobiliers; — la connexion avec le bâtiment central et les travaux de réaménagement du bâtiment central; — le désamiantage et la démolition des bâtiments «Chaville» et «Sapinière» en période de vacances scolaires. L’obtention d’un permis d’environnement est nécessaire. Les démarches sont à charge de l’entreprise; — la démolition de la rampe 1. Tranche nº 2, dite «conditionnelle»: — la construction de la voirie principale; — la finalisation du réseau EP jusqu'au rejet dans le cours d'eau; — la démolition des revêtements de route; — la construction du parking, l’aménagement paysager et les plantations.

street: Rue du Chemin de Fer, 433


description: LEVERING VAN MEETAPPARATUUR EN SOFTWARE VOOR DE BEPALING VAN DE WATERKWALITEIT IN DE VLAAMSE BEKEN EN RIVIEREN

scheme: CPV

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

Vlaamse Milieumaatschappij

street: Dr De Moorstraat 24-26

countryName: BE

initiationType: tender


currency: EUR

measure: electronicBids

documentType: awardNotice

title: Collector Weesbeek fase 1

title: Project 20.158/1 – Kampenhout, Collector Weesbeek fase 1.

description: Project 20.158/1 - Kampenhout, Collector Weesbeek fase 1: — archeologisch onderzoek; — voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen; — plaatselijk opbreken van bestaande buizen; — aanleggen van rioleringen; — kruisen van Fluxysleidingen; — maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton; — maken van overstortconstructies; — maken van een retentiebekken; — opvullen van bestaande rioleringen; — plaatsen van lijnvormige elementen; — maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, betonstraatstenen ontkoppelen van DWA en RWA op privaat percelen.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: works

Aquafin NV - Directie Infrastructuur

street: Dijkstraat 8

Wegebo NV

street: Harensesteenweg 100


mainProcurementCategory: services

AIVE - secteur valorisation et propreté

street: Drève de l'arc-en-ciel, 98


title: Ter beschikking stelling „elektrische ontwerpers-tekenaars”.

description: Voorwerp van de opdracht. A. Algemeen: Het SCK•CEN heeft de intentie om voor de duur van 1 jaar (± september 2015-augustus 2016) en dit mogelijk maximaal 3 maal verlengbaar telkens voor de periode van 1 jaar, een raamovereenkomst af te sluiten met een ingenieursbureau/dienstverlener voor het leveren van elektrische ontwerpers-tekenaars. In het kader van een aantal definieerbare projecten als voor het invullen van courante en niet vooraf inplanbare noden op vlak van ontwerp en engineering, wenst het SCK•CEN een aantal omschrijfbare taken voor uitvoering toe te wijzen aan dienstverlenende ingenieursbureaus. De huidige opdracht betreft de selectie van 3 ondernemingen welke gespecialiseerd zijn in het elektrisch ontwerpen en het uitvoeren van de nodige berekeningen (m.b.v. CANECO) en materiaalkeuzes. Na de vastlegging van de rangschikking zal het principe van de „waterval procedure” worden gevolgd bij de verdere selectie van de kandidaat ontwerper-tekenaar. B. Taakomschrijving: Het SCK•CEN doet een beroep op het ingenieursbureau/dienstverlener voor het verrichten van diensten in het kader van het uitvoeren van volgende opdrachten: 1. ontwerpen en uittekenen van nieuwe installaties naar aanleiding van gewijzigde behoeftes; 2. ontwerpen en uittekenen van installaties die gerenoveerd worden naar aanleiding van gewijzigde wetgeving, verstrengde uitbatingsconsignes, of bedrijfszekerheid te garanderen. De taken van de dienstverlener zijn onder andere: 1. elektromechanisch en elektronisch ontwerpen en tekenen van elektrische sterkstroominstallaties voor reactorcontrole, laagspanningsnetten en apparatuur van BR2; 2. na voorstudie van nota's en tekeningen, verificaties ter plaatse of uitgaande van gebrekkige of onvolledige tekeningen, zelfstandig opstellen van elektrische of elektronische tekeningen; 3. ontwerpen van mechanische constructies zoals verdeelkasten en -borden voor pompen, compressoren, ventilatoren, e.d.; 4. meet- en regeltechnische installaties ontwerpen en tekenen voor de hydraulische kringlopen; 5. aanmaken van nieuwe symbolen; 6. bijwerken van databeheersystemen in Access voor het beheren van de tekeningen, kabels, componenten enz.; 7. archivering van vrijgegeven tekeningen in het klassement; 8. deelnemen aan technische overlegvergaderingen en eventueel hiervan verslagen opstellen. De dienstverlening dient mogelijk ook te worden uitgevoerd in een nucleaire omgeving en deze dienstverleners dienen te beschikken over een veiligheidsmachtiging „geheim”.

SCK CEN Stichting van Openbaar Nut

street: Boeretang 200


title: Moblier en RVS pour bloc opératoire.

description: Mobilier sur roulettes en en acier inoxydable à utilitser dans le bloc opératoire.

awardCriteriaDetails:
prix: 40
confort/ergonomie: 20
qualités techniques: 30
sécurité/facilité d'emploi/entretien/service après vente: 10

Cliniques de l'Europe

street: avenue de Frelaan 206


title: Dienst Stadspromotie. Leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van stadsplanborden, elektronische kranten en toilet op het openbaar domein van de stad Aalst tot 30.6.2018.

description: Leveren, plaatsen, onderhouden en exploiteren van stadsplanborden en elektronische kranten op het domein van de stad Aalst voor een periode tot 30.6.2018.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 70
Onderhoudscontract: 20
Esthetische waarde: 5
Technische waarde en energievriendelijkheid: 5

Stad Aalst

street: Grote Markt 3

JCDECAUX Belgium Publicite

street: Groendreef 50


measure: foreignBidsFromEU

title: Lot X.10 Bastogne — Arlon

description: Voir II.2.1).

title: Lot H.09 Athis — Mons

description: Voir II.2.1).

title: Lot C.03 Chimay — Charleroi

description: Voir II.2.1).

title: Lot BW.08 Nivelles — Namur

description: Voir II.2.1).

title: Lot BW.07 Wavre Nord

description: Voir II.2.1).

title: Lot L.16 Liège — Marche

description: Voir II.2.1).

title: Projet pilote de 6 lignes express sur réservation

description: Réalisation de services réguliers de transport de personnes exclusivement sur réservation en sous-traitance de l’OTW. Le marché est divisé en lots comme suit: — lot BW.07 Wavre Nord, — lot BW.08 Nivelles — Namur, — lot C.03 Chimay — Charleroi, — lot H.09 Athis — Mons, — lot L.16 Liège — Marche, — lot X.10 Bastogne — Arlon. Le début de l’exploitation est fixé au 23.4.2019. La fin de l’exploitation et du marché sont fixés au 22.4.2020 sauf prolongation éventuelle. Le pouvoir adjudicateur pourra proposer au transporteur une prolongation du marché de maximum 3 ans (le dernier jour d’exploitation du contrat étant dans cette hypothèse le 22.4.2023).

Opérateur de transport de Wallonie

street: Avenue Gouverneur Bovesse 96

Transports Penning SA

street: Avenue Louise 72

Voyages Nicolay SA

street: Rue du Grand Courant 14

Établissements Georges Liénard et Cie

street: Rue Poucet 7

Cardona & Deltenre SA

street: Rue du Travail 3A

SA Compagnie des Autobus Liégeois

street: Grand Route 77


description: 500 D-sluitingen met hamerpin voor ketting 36 mm levering Oostende.

description: 35 breidelsets ketting 36 mm/levering Oostende.

description: 45 draainagels met 40 m ketting 36 mm aan bevestigd + 30 lengtes van 40 m zonder draainagel en 80 afzonderlijke draainagels voor ketting 36 mm/levering Oostende .

description: 250 D-sluitingen met hamerpin voor ketting 22 mm.

description: 50 draainagels met 20 m ketting 22 mm aan bevestigd+ 20 lengtes van 100 m ketting 22 mm + 60 draainagels ketting 22 mm/levering Oostende.

description: 15 draainagels met 25 m ketting 25 mm aan bevestigd/levering Antwerpen.

description: 30 grote D-schakels S 150/levering Antwerpen.

description: 10 draainagels met 25 m ketting 20 mm aan bevestigd/levering Antwerpen en 10 draainagels met 15 m ketting 20 mm aan bevestigd/levering Antwerpen.

title: 10 draainagels met 25 m ketting 16 mm aan bevestigd/levering Antwerpen en 10 draainagels met 15 m ketting 16 mm aan bevestigd/levering Antwerpen

title: Open aanbesteding voor aanneming van levering kettingsystemen voor op boeien.

DAB Vloot

street: Sir Winston Churchillkaai 2


title: C61/0000313821 — Renouvellement des installations biologiques et physio-chimiques d'épuration d'eau.

procurementMethod: selective

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

SNCB-Procurement & Investment

street: Avenue de la Porte de Hal 40


title: B032490.00.

description: OCMW Lokeren, Het Polderhuis. Uitbreiding woonzorgcentrum met 48 assistentiewoningen. Perceel 2 — voltooiing + vast meubilair.

OCMW Lokeren

street: Lepelstraat 4


name: Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la communauté française

title: 2012/3310 hébergement informatique.

description: Le présent marché est un marché de services pluriannuel et à commandes portant sur la mise à disposition d'une salle informatique équipée au minimum de 18 racks de 42 U au format 19 pouces qui hébergeront des serveurs et du matériel réseau ainsi que de l'espace d'hébergement pour un ordinateur central (mainframe) et ses périphériques. Le matériel qui sera hébergé dans cette salle informatique est utilisé quotidiennement pour assurer le fonctionnement d'applications critiques pour l'exécution des missions de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le marché inclut la fourniture de racks équipés, la fourniture (option obligatoire) d'un environnement de transit pour les serveurs vmware virtuels, la mise à disposition d'espace, des fournitures (options obligatoires) et la prestation de services, optionnels ou non.

awardCriteriaDetails:
Coûts: 60
Qualité: 40

street: Boulevard du Roi Albert II, 37

name: Service des marchés publics et des achats

Network Research Belgium (NRB) SA

street: Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2e avenue 65


VRT

street: Auguste Reyerslaan 52


title: De aanstelling van een ontwerper voor de oprichting van 3 „woonhuizen” voor telkens 2 leefgroepen (tien per leefgroep).

description: De aanstelling van een ontwerper voor de oprichting van 3 „woonhuizen” voor telkens 2 leefgroepen (tien personen per leefgroep) op de site Ganspoel in Huldenberg. Het gaat om een project van huisvesting en zorg van een 60-tal personen (ongeveer 2735 m²).

Centrum Ganspoel vzw

street: Ganspoel 2


title: Infrastructure

description: Voir guide de sélection.

title: Air Traffic management

description: Voir guide de sélection.

title: Contrat-cadre experts externes (‘subject matter experts’)

description: Voir guide de sélection.

Belgocontrol

street: Tervuursesteenweg, 303


title: Schoonmaakproducten, specifiek schoonmaakmateriaal (type Vileda Swep of gelijkwaardig), opleiding en audit

description: Diverse schoonmaakproducten, specifiek materiaal compatibel met de Vileda Swep-methode, geven van opleiding aan het personeel en het uitvoeren van audits in onze diverse instellingen.

title: Diverse Algemene Poetsmaterialen

title: Levering van schoonmaakproducten en -materialen, inclusief opleiding personeel en audits voor het OCMW Brugge en de diverse instellingen.

description: Opdracht voor het leveren van poetsproducten en -materiaal, inclusief het geven van opleiding aan het personeel en het uitvoeren van audits, dit voor het OCMW en de diverse instellingen.

awardCriteriaDetails: Prijs: 60

OCMW Brugge

street: Ruddershove 4

Salubris (De Bruycker-Van Lierop bvba)

street: Industriepark Noord 12


title: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Regio 2 — Team Liedekerke

description: Zie II.2.4)

Aquafin NV

street: Kontichsesteenweg 54

ALGROGREEN BVBA

street: Rozenpark 10


name: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL

title: Alimentation générale 2021 — 2023

description: Le marché composé de 117 lots a pour objet la fourniture de produits d'alimentation générale. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que de petites quantités peuvent être commandées sur certains sites et ce sans entraîner d'augmentations de prix.

street: Boulevard Zoé Drion, 1


title: Recyparcs de Bièvre — Gedinne — Beauraing — Rochefort — Hastière — Dinant — Ciney — Anhée — Hamois — Havelange — Assesse — Ohey — CTR de Biron — Vodecée — Malvoisin

description: Voir II.2.1).

title: Recyparcs de Couvin — Viroinval — Dosiche — Philippeville — Florennes — Cerfontaine — Walcourt — Mettet

description: Voir II.2.1).

title: Recyparcs de Fosses-la-Ville — Sambreville — Jemeppe-sur-Sambre — Sombreffe — Gembloux — La Bruyère — Eghezée — Fernelmont — Andenne — Héron — Malonne — Champion — Naninne — SIGD de Floreffe

description: Voir II.2.1).

title: Marché de reprise des encombrants non incinérables dans les recyparcs de BEP Environnement

description: Prise en charge et tri des déchets encombrants non incinérables dans les recyparcs et sites de BEP Environnement. Le marché est divisé en lots comme suit: Lot 1 «Prise en charge et tri des déchets encombrants non incinérables». Ces encombrants non incinérables seront en provenance: — Recyparc d’Anhée, — Recyparc d'Assesse, — Recyparc de Beauraing, — Recyparc de Bièvre, — Recyparc de Ciney, — Recyparc de Dinant, — Recyparc d’Hamois, — Recyparc d'Hastière, — Recyparc d'Havelange, — Recyparc de Malvoisin, — Recyparc d'Ohey, — Recyparc de Rochefort, — CTR de Biron, — CTR de Vodecé, — CTR de Malvoisin. Lot 2 «Prise en charge et tri des déchets encombrants non incinérables». Ces encombrants non incinérables seront en provenance: — Recyparc de Cerfontaine, — Recyparc de Couvin, — Recyparc de Doisc... (voir documents du marché).

BEP Environnement

street: Route de la Lache, 4


name: Ville de Liège – maintenance des espaces publics

description: Fourniture de neuf petites berlines de service.

title: Fourniture de 6 camionnettes tôlées

description: Fourniture de 6 camionnettes tôlées.

description: Fourniture de 3 camionnettes double cabine avec benne.

title: Dossier 2011-0244-AJe fourniture de dix-huit véhicules de service.

description: Fourniture de dix-huit véhicules de service.

street: 2 Rue de Namur


title: Fourniture, installation et mise en service d’automates de coagulation de grande taille sur le site de MontLégia (2), d’un automate de coagulation de plus petite taille sur les sites de Waremme, Saint-Vith, Hermalle et Heusy (4)

description: Fourniture, installation et mise en service d’automates de coagulation de grande taille sur le site de MontLégia (2), d’un automate de coagulation de plus petite taille sur les sites de Waremme, Saint Vith, Hermalle et Heusy (4).

description: Voir II.2.4).

CHC ASBL

street: Rue de Hesbaye 75


title: C30/0000028727 (ex-63.105.019) - Vernieuwing zitbanken "2+3 zit".

description: Vernieuwing zitbanken "2+3 zit" (2e klasse) in het kader van de modernisatie MR80-82-83 (BREAK).

NMBS-Central Support

street: Hallepoortlaan 40

SZTK TAPS

street: ul. Solec 3/5

countryName: PL


title: PROJET SMART REGION - MIND YOUR TERRITORY (MIND_ YT)

description: CADRE DU PROJET CONTEXTE Le projet MIND_YT initié et porté par la SPI (intercommunale de développement économique et territorial de la province de Liège) a été sélectionné par DIGITAL WALLONIA dans le cadre de l’appel à projet « TERRITOIRE INTELLIGENT ». EN LIEN AVEC LES DONNÉES OUVERTES Interface entre lieux de vie(s), collectivités et entreprises, la SPI génère des solutions durables aux défis du développement territorial. A ce titre, le monitoring du territoire de la province de Liège est un enjeu essentiel pour la SPI et entre pleinement dans sa mission. Partout en Europe, on a vu ces dernières années l’essor important de l’open data et des plateformes dédiées à la consultation, au partage et au téléchargement de données. En Belgique, quelques plateformes ont vu le jour, essentiellement à l’initiative du fédéral, du régional et de quelques grandes villes. A l’échelon communal ou supra-communal, l’open data reste assez marginal et s’il commence à faire partie des préoccupations de certains élus et directeurs généraux, ces derniers se disent peu équipés en ressources et outils pour exploiter les perspectives de l’open data. La thématique de la gouvernance territoriale est considérée comme prioritaire par plus de la moitié des communes. Toutefois, la plupart d’entre elles ne disposent que de très peu d’outils de monitoring de leur territoire. Les plateformes de monitoring territorial existant sur le marché (français essentiellement) ont rarement des possibilités de mise en relation de jeux de données par les utilisateurs eux-mêmes et ne disposent pas d’une visualisation personnalisée des écrans d’indicateurs. L’outil envisagé doit pouvoir aider les communes à suivre et objectiver les indicateurs territoriaux liés à leur programme stratégique transversal communal (PST) et s’inscrire dans une volonté d’agir au niveau supra-communal dans une logique d’intelligence territoriale. En effet, les jeux de données qui possèdent parfois une vraie dimension « big data » sont très souvent spatialisés. Or, les données à caractère géospatial requièrent des outils et méthodologies de visualisation, d’analyse et de synthèse très spécifiques. Au-delà des compétences pour mettre en œuvre et entretenir une plateforme de données, la SPI constate qu’actuellement, les plateformes ne proposent qu’une visualisation très basique de l’information et ne permettent que rarement la superposition de plusieurs thématiques dans des cartes multicouches. Autre constat : les relations potentielles entre les différents jeux de données ne sont pas exploitées. Enfin, l’accès à l’information à caractère économique ou territorial relève pour le citoyen lambda d’un véritable parcours du combattant. Ces constats relèvent essentiellement du fait que les données appartiennent à différents propriétaires et constituent dès lors de véritables freins à l’utilisation de la data comme outil de monitoring, de décision et de gouvernance territoriale par l’échelon communal ou supra-communal. D’autre part, le citoyen dispose de peu d’informations facilement intelligibles, accessibles, comparables et pertinentes pour exercer son droit à la participation et à l’évaluation des politiques menées. Au travers du projet MIND_YT, la SPI souhaite mettre à disposition des communes et des Conférences d’élus de la province de Liège un outil de monitoring du territoire et d’aide à la décision. Elle met également à la disposition du citoyen un portail d’informations à caractère économique et territorial pour suivre l’évolution de son/ses territoires d’intérêt. Elle contribue ainsi à l’amélioration de la gouvernance territoriale en : - Facilitant l’accès des communes et des supracommunalités à de la donnée traitée et structurée dans des outils leur permettant de suivre l’évolution des territoires (à échelle variable : du quartier à l’ensemble de la province de Liège) et des objectifs de l...(voir documents du marché)

title: Appel à demandes de participation — projet Smart Région — Mind Your Territory (MIND_ YT)

description: voir II.2.4

SPI

street: Rue du Vertbois, 11

GEO SOLUTIONS

street: Prins Boudewijnlaan, 41


description: The tender will have one lot (see Note 1), including: — tool selection: product and licenses (see Note 2); — technical implementation and integration; — process configuration; — service provisions for: • integration, • agile implementation, • support services, • first line support training, • configurators (BA) training, • key users training, • maintenance and support. Note 1: mandatory options must be included in the lot. Optional options will be discussed. Note 2: in the tender it will be requested that Elia will be the owner of the licenses.

title: Solution for Field Service Management

description: Our asset department is looking for a solution to support its digital transformation strategy. With our Field Service Management (FSM) project, we want to provide an integrated solution that covers the full end-to-end process for our field operations: starting from work scheduling to preparation, execution and ending by the closure of the job. By implementing such a solution, the project has the following ambitions: • increase the agility and safety of our digital workforce by reducing the administrative burden using a single front-end platform that hides the complexity of back-end systems; • empower and guide our technicians by providing them with a cutting edge and future proof tool working as their personal assistant; • solve complex scheduling issues and reduce idle time using optimisation algorithms; • deliver high quality work with digitised and automatised deliverables. The new solution must be smoothly implemented and integrated with the existing and future applications and wit

Elia Asset NV/SA

street: Léon Monnoyerkaai 3


name: MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Acquisition"

street: rue d'Evere 1


title: Droixhe — projet A — construction de 108 logements.

description: Construction d'un ensemble de 108 logements (appartements), démolition d'un bâtiment (rez+3), aménagement des espaces publics.

La Maison Liégeoise SCRL

street: Parvis des Ecoliers, 1,

SM Wust-Moury SA

street: Rue du Moulin 320


name: Le collège communal de la commune de Nassogne

title: Lot 4 (Emprunt sur 20 ans)

description: Durée 20 ans – périodicité de révision du taux: taux fixe, ou, en variantes obligatoires, révision annuelle, triennale ou quinquennale.

title: Lot 3 (Emprunt sur 15 ans)

description: Durée 15 ans – périodicité de révision du taux: taux fixe, ou, en variantes obligatoires, révision annuelle, triennale ou quinquennale.

title: Lot 2 (Emprunt sur 10 ans)

description: Durée 10 ans – périodicité de révision du taux: taux fixe, ou, en variantes obligatoires, révision annuelle, triennale ou quinquennale.

title: Lot 1 (Emprunt sur 5 ans)

description: Durée 5 ans – périodicité de révision du taux: taux fixe, ou, en variantes obligatoires, révision annuelle, triennale ou quinquennale.

title: Marché d'emprunts pour le financement du service extraordinaire.

description: Marché d'emprunts pour le financement du service extraordinaire et modifications 2012.

street: Place Communale 1

Belfius

street: Pachecolaan 44


title: Travaux d'assainissement des anciennes Glaceries d'Auvelais

title: Marché de services ayant pour objet l'assainissement des anciennes Glaceries d'Auvelais.

description: Le présent marché est un marché de services, ayant pour objet l'assainissement du site des anciennes Glaceries d'Auvelais, conformément au projet d'assainissement réalisé par le bureau d'études SITEREM, introduit en date du 21.12.2012 à l'office wallon des déchets et référencé 366/1/PA1 à l'administration ainsi que son document d'approbation daté du 25.11.2013. Les prestations prévues au cahier spécial des charges comprennent principalement : Phase 1 : avant construction de la caserne et de l'école du feu - Installation de chantier, clôtures, déboisement, debroussaillage,.. - l'excavation et évacuation des remblais (déchets de construction) lourdement contaminés en métaux lourds, HAP et phénols et leur évacuation vers un centre de traitement (soit 800m³). Le remblayage des zones excavées. - le confinement hydraulique des déchets de la lagune afin de limiter l'extension d'une contamination potentielle. Le confinement hydraulique passera par la réalisation de tranchées drainantes disposées en aval du site dans le sens des écoulements, - le regroupement et confinement sous les futurs revêtements en durs des matériaux argilo-sableux rouges présents dans l'ancienne lagune. Ces revêtements ne font pas partie du présent marché, - Le chaulage de certains matériaux destiné à améliorer leur portance, - Les terrassements et reprofilages pour atteindre les niveaux fond de coffre des futurs aménagements (caserne et école du feu), - L'installation d'une station d'épuration destinée au traitement de l'eau souterraine. Phase 2 : après construction de la caserne et de l'école du feu, - la mise en sécurité des matériaux de remblai noir (merlons/berges) et des zones non imperméabilisées par le dépôt d'une couverture de terres saines de 0,3 m d'épaisseur. Les berges Nord et Sud devront également être recouvertes, - La gestion des matériaux excavés lors de la pose des impétrants de l'école du feu et de la caserne (gestion sur site ou évacuation en centre de traitement en fonction des teneurs et directives de l'expert agréé). Phase 3 : (durée indéterminée). L'assainissement de l'eau souterraine et la maintenance de la station d'épuration. Toutes les prestations nécessaires à l'installation du chantier, de même que la réalisation des plans font partie des charges d'entreprise. Les matériaux sont à fournir et à mettre en ouvre par le prestataire.

Administration communale de Sambreville

street: Grand Place, n° 1

name: Monsieur Christophe Bothy, architecte communal

SOLAZ

street: Avenue du Marquis 10


name: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"

street: Eversestraat 1


title: Glaswas

description: Deze opdracht van diensten (in de zin van artikel 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006) betreft een overeenkomst voor schoonmaakwerkzaamheden (perceel 1) en glaswas (perceel 2) in de gebouwen van de Arteveldehogeschool verspreid over de regio Gent en directe omstreken.

title: Schoonmaak

title: Klassieke Schoonmaak & Glaswas Arteveldehogeschool in 2 percelen

VZW Arteveldehogeschool

street: Hoogpoort 15

GOM NV

street: Noorderplaats 7/1

ISS Facility Services nv

street: Congresstraat 35


name: NV Eurostation, handelende als gedelegeerd bouwheer van Infrabel NV

title: V13.T0.001 en V14.T0.001 - Onthaalproject De Panne en Diksmuide (Kandidatuurstelling).

description: V13.T0.001 en V14.T0.001- Onthaalproject De Panne en Diksmuide(KANDIDATUURSTELLING): V13.T0.001 DE PANNE:— ophoging van de bestaande perrons ifv betere toegankelijkheid en renovatie van perrontechnieken, afbraak van bestaande perrons en schuildaken, bouw van nieuwe afzonderlijke schuildaken boven de trappen en liften, herinrichting van de onderdoorgang onder de sporen inclusief de toegangen van de onderdoorgang tot de perrons, afbraak van trappen naar de perrons en installatie van nieuwe liften. V14.T0.001 DIKSMUIDE:— ophoging van de bestaande perrons ifv betere toegankelijkheid en renovatie van perrontechnieken, afbraak van bestaande perrons en schuildaken, bouw van nieuwe afzonderlijke schuildaken boven de trappen en herinrichting van de onderdoorgang onder de sporen inclusief de toegangen van de onderdoorgang tot de perrons.

street: Brogniezstraat 54


Gemeentebestuur

street: Leopoldlaan 24


title: Maintenance, exploitation et évolutions de l’infrastructure des réseaux IP du réseau IFAPME

description: 3 types de prestations sont visés par le présent marché: — les prestations en mode exploitation: il s’agit de prestations de maintenance et d’exploitation effectuées sur les connexions réseaux et détaillées dans les clauses techniques du cahier spécial des charges, — les prestations «en mode projet»: il s’agit de prestations relatives à des projets d’évolution ponctuelle des réseaux, tels que les ajouts et suppressions de sites. En cours de marché, d’autres projets non encore définis pourront être commandés par le pouvoir adjudicateur. Les prestations en mode projet sont détaillées dans les clauses techniques du cahier spécial des charges, — les prestations «en mode régie» concernent la mise à disposition de ressources en vue de réaliser des évolutions planifiées ou urgentes des réseaux IP supportant le trafic données et voix. Les prestations en mode régie sont détaillées dans les clauses techniques du cahier spécial des charges.

title: Maintenance, exploitation et évolutions de l’infrastructure des «réseaux IP» du réseau IFAPME

description: Maintenance, l’exploitation et les évolutions des réseaux IP supportant le trafic données et voix du réseau IFAPME. 3 types de prestations sont visés par le présent marché: — les prestations en mode exploitation: il s’agit de prestations de maintenance et d’exploitation effectuées sur les connexions réseaux, — les prestations «en mode projet»: il s’agit de prestations relatives à des projets d’évolution ponctuelle des réseaux, tels que les ajouts et suppressions de sites. En cours de marché, d’autres projets non encore définis pourront être commandés par le pouvoir adjudicateur, — les prestations «en mode régie» concernent la mise à disposition de ressources en vue de réaliser des évolutions planifiées ou urgentes des réseaux IP supportant le trafic données et voix.

IFAPME

street: Place Verte, 15

WIN SA

street: Rue Louvrex 95


description: Vervangingsnieuwbouw woonzorgcentrum OCURA: Perceel 01: Ruwbouw winddicht met natte & droge binnenafwerking, omgevingswerken & coördinatie-opdracht.

VZW OCURA

street: Prins-Bisschopssingel 75


name: FOD FIN Stafdienst Secretariaat en Logistiek

awardCriteriaDetails:
De prijs: 50
De uren op jaarbasis: 50
Methodologie: 50

street: North Galaxy, Tour B04, Koningalbertlaan II, 33 Bus 961


title: Marché de service relatif à la location, l'entretien et la distribution des linges plats aux 2 maisons de repos du CPAS de Mons

description: Voir II.2.1.)

title: Marché de service relatif à la distribution, la location et l'entretien des linges plats pour la cité de l'Enfance, les crèches et prégardiennats

description: Voir II.2.1.)

description: Le marché consiste en la location, l'entretien et la distribution de linges plats en 2 lots: — lot 1: marché de service relatif à la location, l'entretien et la distribution des linges plats pour les 2 maisons de repos. Lieu de la prestation: —— résidence du Bois d’Havré, chemin de la Cure d’Aire, nº 19 à 7021 Havré, —— BMB, rue Achille Legrand, nº 1 à 7000 Mons, — lot 2: marché de service relatif à la location, l'entretien et la distribution des linges plats pour la cité de l'Enfance, les crèches et prégardiennats. Lieu de la prestation: —— cité de l'Enfance, chaussée de Beaumont, nº 21 à 7000 Mons, —— cité P'tit, avenue François André, nº 20 à 7012 Jemappes, —— bébé Lune, chaussée de Beaumont nº 21 à 7000 Mons (pavillon 7), —— crèche communale de Mons, avenue Frère Orban, nº 14 à 7000 Mons, —— crèche communale de Jemappes + MCAE, rue du Fort Mahon, à 7012 Jemappes, —— crèche Nid Douillet, allée d... (voir documents du marché).

CPAS de Mons

street: Rue de Bouzanton 1


title: Resultaatsverbintenissen voor ICT-opdrachten.

description: Het voorwerp van dit dossier is het gunnen van een raamovereenkomst voor resultaatsverbintenissen in het ICT-domein. De raamovereenkomst wordt gegund voor 2 jaar en kan maximum met 24 maanden verlengd worden. De resultaatsverbintenissen zullen als specifieke opdrachten via een oproep tot mededinging tussen de deelnemers aan de raamovereenkomst toegewezen worden. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het op tijd, binnen budget en aan de afgesproken kwaliteit op leveren van de gevraagde opdracht. Het aankoopdossier bestaat uit 3 percelen: 1. ICT Studie- en adviesopdrachten, 2. ICT Projecten, 3. ICT Managed Services. Per perceel zullen maximaal 5 dienstverleners gegund worden. Opdrachten in Time and Material zijn buiten de scope van dit dossier. Niet noodzakelijk alle percelen zullen worden gegund. Belangrijk: de kandidaat-dienstverlener zal enkel een offerte kunnen indienen voor de percelen waarvoor hij geselecteerd wordt.

Eandis cvba

street: Brusselsesteenweg 199

Capgemini

street: Bessenveldstraat 19

Accenture nv

street: Waterloolaan 16

CGI nv

street: Leonardo Da Vincilaan 19

Trasys SA

street: Terhulpsesteenweg 6 c

IBM bvba

street: Bourgetlaan 42

Gartner bvba

street: Da Vincilaan 11

Deloitte

street: Berkenlaan 8B

Delaware cvba

street: Kapel ter Bede 86

CTG nv

street: Woluwelaan 140A

CSC v.o.f.

street: Da Vincilaan 3

Ordina nv

street: Blarenberglaan 3B

HP Belgium BVBA

street: Hermeslaan 1a


title: Maintenance des installations de détection incendie

description: La maintenance (prestations d’entretien, de réparation et de dépannage) des installations de détection Incendie présentes dans les immeubles appartenant au pouvoir adjudicateur, voire de remplacement ou D’adaptation/d’extension de tout ou partie des installations.

title: Télésurveillance

description: La télésurveillance d’installations de détection incendie.

description: Le marché a pour objet: — lot 1: la maintenance (prestations d’entretien, de réparation et de dépannage) des installations de détection incendie présentes dans les immeubles appartenant au pouvoir adjudicateur, voire de remplacement ou d’adaptation/d’extension de tout ou partie des installations, — lot 2: la télésurveillance d’installations de détection incendie.

Immobilière Sociale Toit & Moi SCRL

street: Rue de l'Edelweiss 12


title: BMB/DCC-DCB/2016.0909: création d'un guichet unique relatif à l'encodage et au prétraitement des dossiers de demande d'autorisation d'exécution de chantiers ou d'accord de chantiers.

description: La mise à disposition du personnel et de ses compétences pour l'encodage et le pré-traitement des dossiers de demande d'autorisation d'exécution des chantiers ou d'accord de chantier.

Service public régional de Bruxelles

street: Place Saint-Lazare 2


name: Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

awardCriteriaDetails:
Valeur technique 55/100.:
Prix 45/100:

street: rue de Stalle, 67


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant

description: Het voorwerp van de opdracht omvat de studie i.f.v. de realisatie van een nieuw stuk gewestweg, genaamd de rondweg (N9k), te Asse vanaf de aansluiting op de rotonde van Huinegem tot de aansluiting op de Edingsesteenweg (N285). Het onderliggend doel van de opdracht is om te komen tot een ontwerp van de rondweg op startnota-niveau. Hiervoor moeten er verschillende concepten op basis van voorontwerpen uitgewerkt en afgewogen worden aan de hand van microsimulaties zodat een gefundeerde keuze kan gemaakt worden naar ontwerp toe. Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische voorschriften van het bestek.

title: Rondweg Asse — verkenning — voorontwerp — voorstelling.

description: Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van de opdracht omvat de studie i.f.v. de realisatie van een nieuwe stuk gewestweg, genaamd de rondweg (N9k), te Asse vanaf de aansluiting op de rotonde van Huinegem tot de aansluiting op de Edingsesteenweg (N285). Het onderliggend doel van de opdracht is om te komen tot een ontwerp van de rondweg op startnota-niveau. Hiervoor moeten er verschillende concepten op basis van voorontwerpen uitgewerkt en afgewogen worden aan de hand van microsimulaties zodat een gefundeerde keuze kan gemaakt worden naar ontwerp toe. De studie behelst een drieluik bestaande uit volgende deelopdrachten: — project- en terreinverkenning; — voorontwerp; — projectvoorstelling. Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische voorschriften. De dienstverlener verbindt er zich toe in naam en voor rekening van de opdrachtgever in de hierna vermelde voorwaarden, de diensten te leveren, de bescheiden en plannen op te stellen, om de opdracht zoals hierna omschreven te realiseren.

street: Diestsepoort 6 bus 81


description: Acquisition d'un système pneumatique pour l'évacuation de la litière sale.

title: Acquisition d'une cabine de lavage

description: Acquisition d'une cabine de lavage.

description: Acquisition de 2 autoclaves + 2 générateurs de vapeur.

title: L'acquisition de 2 autoclaves + 2 générateurs de vapeur, d'une cabine de lavage pour l'amenagement de la nouvelle zone SPF et d'un système pneumatique pour l'évacuation de la litière sale de l'animalerie de l'université libre de Bruxelles.

description: L'acquisition de 2 autoclaves + 2 générateurs de vapeur, d'une cabine de lavage pour l'aménagement de la nouvelle zone SPF et d'un système pneumatique pour l'évacuation de la litière sale de l'animalerie de l'université libre de Bruxelles. Le marché est divisé en lots comme suit: — lot 1: acquisition de 2 autoclaves + 2 générateurs de vapeur, — lot 2: acquisition d'une cabine de lavage, — lot 3: acquisition d'un système pneumatique pour l'évacuation de la litière sale. Pour chacun des lots, un contrat de maintenance de type omnium après expiration de la garantie devra également être proposé.

Université Libre de Bruxelles

street: Avenue Franklin Roosevelt, 50


Zone de police 5343 Montgomery

street: chaussée Saint-Pierre 122


title: Behandeling van uitgaande post

description: zie II.2.4

vzw Jessa Ziekenhuis

street: Salvatorstraat 20


description: Lot 1 (acquisition et traitement des déchets encombrants non-incinérables ).

description: Lot 2 (acquisition et traitement des déchets encombrants non-incinérables).

description: Lot 3 (acquisition et traitement des déchets encombrants non-incinérables).

title: Acquisition et traitement des déchets encombrants non-incinérables.

awardCriteriaDetails:
Prix: 70
Proximité du site de déversement par rapport aux sites de BEP Environnement: 30

BEP Environnement

street: Route de la Lache, 4


title: Loods III jan v/d Wouwestraat -Hoboken

description: Schoonmaak.

title: Metrostations en toegangen

description: Schoonmaken.

title: Grotehondstraat Antwerpen

description: Schoonmaken.

title: Turnhout Stelplaats

description: Schoonmaken.

title: Mechelen Stelplaats

description: Schoonmaken.

title: Mechelen Station: Lijnwinkel en dienstlokaal

description: Schoonmaken.

title: Tjalkstraat- Vaartkaai Antwerpen

description: Schoonmaken.

title: F.Rooseveltplaats N&Z en lijnwinkel CS

description: Schoonmaken.

title: 16 dienstlokalen en 2 wachtlokalen

description: Schoonmaken.

title: Stel- en werkplaatsen Padl Noorderlaan Antwerpen

description: Schoonmaken.

title: Autobusgarage Krugerstraat Antwerpen

description: Schoonmaken.

title: Zandvliet stelplaats

description: Schoonmaken.

title: Wuustwezel stelplaats

description: Schoonmaken.

title: Centrale controle italielei 90-92-94

description: Schoonmaken.

title: Hoogstraten stelplaats

description: Schoonmaken.

title: Stelplaatsen Aarschot, Tremelo, Heist o/d Berg, Rumst en Westerlo

description: Schoonmaken.

title: Stelplaatsen Oostmalle, Broechem, Mol en dienstlokaal Brecht

description: Schoonmaken.

title: Tramstelplaats Deurne

description: Schoonmaken.

title: Schoonmaken van gebouwen De Lijn Entiteit Antwerpen.

procurementMethodDetails: OPEN

Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

street: Ragheno Business Park - Motstraat 20


title: 4500015014.

title: E&I Works Fluxys LBP Zeebrugge.

description: E&I works and delivery for a new process plant.

Fluxys Belgium n.v.

street: Avenue des Arts 31

SPIE Belgium

street: Brug-Zuid, 51


name: Radio-télévision belge de la communauté française

description: Cfr. point 32.3 du cahier spécial des charges mission de l'adjudicataire.

title: Responsable de programme technologies MediaSquare

description: Le présent marché est un marché de services qui a pour objet la consultance dans le suivi et la coordination de la partie technologique du programme «MediaSquare» et de la partie animation de chantier (équipement médias, contenu, technologies). Le consultant, qui occupera le rôle de responsable du programme technologies de «MediaSquare» de la RTBF, devra notamment démontrer des connaissances, aptitudes et expertise suffisantes dans le domaine de la technologie du broadcast afin de proposer des solutions en phase avec les objectifs stratégiques de l’entreprise. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec les pôles médias et contenus pour mettre en place des équipements innovants adaptés aux besoins et méthodes de travail futurs.

street: Boulevard A. Reyers, 52


awardCriteriaDetails:
Prijs: 30
Technische waarde: 30
Facultatieve eigenschappen: 30
Dienst na levering: 30
Gebruiksvriendelijkheid: 30
Waarborgperiode: 30

Ziekenhuis Oost-Limburg

street: Schiepse Bos 6


measure: smeBids

title: Petites camionnettes neuves avec un volume de chargement de ± 3,5 m³

description: Petites camionnettes neuves avec un volume de chargement de ± 3,5 m3.

title: Petites camionnettes neuves avec un volume de chargement de ± 6 m³

description: Petites camionnettes neuves avec un volume de chargement de ± 6 m3.

description: Marché public de fournitures à bordereau de prix et en deux lots ayant pour but la fourniture de petites camionnettes à motorisation hybride pour le département travaux de voirie.

Ville de Bruxelles — Centrale d'achats

street: Bd du Neuvième de Ligne 39

VANSPRINGEL AUTOMOBILES SA

street: Rue Américaine 12-14


Elia Asset s.a.

street: Keizerslaan 20


title: AANKOOP, INSTALLATIE EN ONDERHOUD GASSTROOMTELLERS

description: Deze opdracht omvat de aankoop, de installatie en het onderhoud van 2 nieuwe analysetoestellen voor de bepaling van de totale alfa-/bèta-activiteit. De mogelijkheid bestaat dat, na evaluatie van de toestellen, in 2018 een derde toestel aangekocht kan worden.

title: Herpublicatie — aankoop, installatie en onderhoud gasstroomtellers.

description: Zie II.2.4.

Belgoprocess nv

street: Gravenstraat 73

Mirion Technologies Canberra NV

street: Z1 - Researchpark 80


description: Acquisition et maintenance d'un stérilisateur à basse température et accessoires spécifiques.

Centre hospitalier Bois de l'Abbaye

street: Rue Laplace 40

SA Hospithera

street: Rue de la Petite Île 3


name: Union nationale des mutualités socialistes

title: Maintenance et assistance des licences Streamserve.

description: Le marché a pour objet la maintenance et l'assistance pour des licences Streamserve Persuasion (QP=3000) à partir du premier janvier 2016.

street: Rue Saint-Jean 32-38


name: Vivaqua, (Vivaqua est le nouveau nom de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux)

street: rue aux Laines 70


name: Dexia Bank-Dexia Real Estate-Technical Team

awardCriteriaDetails:
De prijs: 35
Technische en esthetische kenmerken: 35
De toegevoegde attesten, documenten en eigenhandige verklaringen mbt de waarborg en de naleverbaarheid: 35

street: Pachecolaan 44


name: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

title: Raamovereenkomst voor levering van diverse laptopkarren/kasten.

awardCriteriaDetails:
Kostprijs: 50
Kwaliteit van het aangeboden materiaal: 20
Service na verkoop: 10
Duurzaamheid: 10
Extra aanbod: 10

street: Keizerslaan 11

De Raat Security Products nv

street: Gareelmakersstraat 10


title: Opdracht voor de ontwikkeling van grootschalige en doelgroepgerichte sensibiliseringscampagnes en de creatie, lay-out en realisatie van communicatie- en sensibiliseringsmateriaal „Verkeersveiligheid 2017-2018” voor de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

street: Stationsstraat 110


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

title: N11 Brasschaat/Ekeren: Studieopdracht vernieuwing wegenis en riolering.

description: Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december 1993. Deze diensten hebben betrekking op: N11 Brasschaat/ Ekeren: Studieopdracht vernieuwing wegenis en riolering. De studieopdracht omvat de volledige studieopdracht voor: — Het opmaken van het concept en het ontwerp van de N11 Brasschaat/ Ekeren: vernieuwing wegenis en riolering tussen kilometerpunten 0K950 en 3K730 + vernieuwing wegenis en riolering Oude Baan en Hoogpadlaan Ekeren in functie van de geplande rioleringswerken. Eveneens dient het grondverwervingsdossier te worden opgesteld.

street: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

Group D VOF

street: Gentsestraat 79


title: Ophalen van gewoon huisvuil, vervoeren en storten in het overslagstation van IVVO-Veurne.

Stadsbestuur Diksmuide

street: Heernisse 6


title: Gravitaire troussen en accessoires.

description: Deze opdracht is opgedeeld in 4 percelen. De inschrijver kan een offerte indienen voor 1 of voor meerdere percelen. Het opdrachtgevend bestuur kan de percelen apart of samen toewijzen. Perceel 1-2- “Gravitaire troussen": Deze opdracht omvat het leveren van troussen en accessoires over een periode van 48 maanden. Deze opdracht betreft een open offertevraag onder de modaliteit van een multilaterale raamovereenkomst over een periode van maximum 48 maanden. De werking van deze raamovereenkomst is een cascade met uitvoering van testen. Dit houdt in dat een maximum van 3 opdrachtnemers, gerangschikt als een top drie op basis van de scoring van de offertes aan de hand van de gunningcriteria, kunnen worden opgenomen in het contract, mits er voldoende ondernemingen aan de selectiecriteria voldoen en/of voldoende in aanmerking komende inschrijvingen aan de gunningscriteria voldoen. De opdrachtnemer welke als eerste is gerangschikt zal na de gunning van de raamovereenkomst als eerste worden verzocht tot het aanleveren van minimum 1 500 testtroussen. Het opdrachtgevend bestuur beoordeelt of de aangeleverde testtroussen aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden. De testperiode bedraagt ongeveer 30 kalenderdagen. Het opdrachtgevend bestuur deelt binnen de termijn van maximum 30 kalenderdagen (na afloop van de testen) de resultaten van de testen mee aan de opdrachtnemer. Indien de aangeleverde testtroussen niet aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden zal automatisch de tweede gerangschikte opdrachtnemer worden aangeschreven voor het leveren van de testtroussen. Dit proces herhaalt zich voor de derde gerangschikte opdrachtnemer indien ook de tweede contractant niet in de behoefte kan voorzien. Het verloop van de uitvoeringstesten wordt nader omschreven in de contractuele bepalingen. Die leverancier die volgens de cascaderegeling de testfase doorstaat wordt de gegadigde inschrijver die voor alle deelbestellingen de eerst gerechtigde leverancier zal zijn. De eerst gerechtigde leverancier is in de regel gehouden de levering te volbrengen volgens de voorwaarden van het contract. Pas indien deze om bepaalde redenen in gebreke zou blijven de leveringsopdracht volgens de contractuele voorwaarden te vervullen, zal de volgende gerangschikte met de deelopdracht worden belast. Perceel 3 “Verlengleidingen en accessoires”: Deze opdracht omvat het leveren van verlengleidingen en toebehoren over een periode van 48 maanden. Hier zal de eerst gerangschikte inschrijver verzocht worden tot het aanleveren van 1 omverpakking van elk aanboden artikel. Het opdrachtgevend bestuur beoordeelt of de aangeleverde stalen aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden. De testperiode bedraagt ongeveer 30 kalenderdagen. Het opdrachtgevend bestuur deelt binnen de termijn van maximum 30 kalenderdagen (na afloop van de testen) de resultaten van de testen mee aan de opdrachtnemer. Indien de aangeleverde testtroussen niet aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden zal automatisch de tweede gerangschikte opdrachtnemer worden aangeschreven voor het leveren van de testtroussen. Dit proces herhaalt zich voor de derde gerangschikte opdrachtnemer indien ook de tweede contractant niet in de behoefte kan voorzien. Het verloop van de uitvoeringstesten wordt nader omschreven in de contractuele bepalingen. Die leverancier die volgens de cascaderegeling de testfase doorstaat wordt de gegadigde inschrijver die voor alle deelbestellingen de eerst gerechtigde leverancier zal zijn. De eerst gerechtigde leverancier is in de regel gehouden de levering te volbrengen volgens de voorwaarden van het contract. Pas indien deze om bepaalde redenen in gebreke zou blijven de leveringsopdracht volgens de contractuele voorwaarden te vervullen, zal de volgende gerangschikte met de deelopdracht worden belast. Perceel 4 'bloedtansfusie troussen": Deze opdracht omvat het leveren van bloedtransfusie troussen over een periode van 48 maanden. Hier zal de eerst gerangschikte inschrijver verzocht worden tot het aanleveren van +/-100 troussen. Het opdrachtgevend bestuur beoordeelt of de aangeleverde stalen aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden. De testperiode bedraagt ongeveer 30 kalenderdagen. Het opdrachtgevend bestuur deelt binnen de termijn van maximum 30 kalenderdagen (na afloop van de testen) de resultaten van de testen mee aan de opdrachtnemer. Indien de aangeleverde testtroussen niet aan de gestelde voorwaarden in de opdrachtdocumenten en de offerte beantwoorden zal automatisch de tweede gerangschikte opdrachtnemer worden aangeschreven voor het leveren van de testtroussen. Dit proces herhaalt zich voor de derde gerangschikte opdrachtnemer indien ook de tweede contractant niet in de behoefte kan voorzien. Het verloop van de uitvoeringstesten wordt nader omschreven in de contractuele bepalingen. Die leverancier die volgens de cascaderegeling de testfase doorstaat wordt de gegadigde inschrijver die voor alle deelbestellingen de eerst gerechtigde leverancier zal zijn. De eerst gerechtigde leverancier is in de regel gehouden de levering te volbrengen volgens de voorwaarden van het contract. Pas indien deze om bepaalde redenen in gebreke zou blijven de leveringsopdracht volgens de contractuele voorwaarden te vervullen, zal de volgende gerangschikte met de deelopdracht worden belast.

EMMAUS VZW

street: Edgard Tinellaan 1c


title: Oproep tot kandidaatstelling — grootschalige panelbevraging.

description: Grootschalige panelbevraging met daarin vervat: 1. continue meting van programmawaardering van televisieprogramma's en radioprogramma's; 2. continue bevraging van programma- en zendergerelateerde waarderingsparameters; 3. discontinue peiling naar de kwalitatieve aspecten van het radio-, televisie- en online aanbod o.b.v. ad hoc en standaard vragenlijsten; 4. discontinue peiling naar diverse mediagerelateerde onderwerpen; 5. continue meting en rapportering van radioluistercijfers in Vlaanderen via dagboekmethode.

VRT

street: Auguste Reyerslaan 52


description: Zie bestek.

description: Zie bestek.

description: Zie bestek.

title: Sorteeranalyse huisvuil 2013 - 2014.

description: Sorteeranalyse huisvuil 2013-2014.


title: VIPA 4 - campus St.-Barbara - perceel 3.4 Gordijnen.

Ziekenhuis Oost-Limburg

street: Schiepse Bos 6


title: Kortrijk, Collector Steenstraat (fase 1)

description: 23.048lot1 - Collector Steenstraat (fase 1) Deel 1: bouwkundige werken: — Aanleg van wadi’s: 183 m, — Gresbuizen ø 250 mm – reeks 160: 148 m, — Gresbuizen ø 300 mm – reeks 160: 1 097 m, — Gresbuizen ø 300 mm – reeks 240: 6 m, — Ongewapende betonbuizen ø 400 mm: 862 m, — Met staalvezels versterkte betonbuizen ø 400 mm: 71 m, — Ongewapende betonbuizen ø 500 mm: 293 m, — Ongewapende betonbuizen ø 600 mm: 54 m, — Gewapende betonbuizen ø 600 mm: 140 m, — Ongewapende betonbuizen ø 700 mm: 425 m, — Gewapende betonbuizen ø 700 mm: 21 m, — Gewapende betonbuizen ø 900 mm: 250 m, — Gewapende betonbuizen ø 1000 mm: 15 m, — Gewapende betonbuizen ø 1200 mm: 58 m, — Persleiding di = 130,8 mm: 490 m, — Bodem- en oeverbescherming: 34 m, — Ter plaatse gestorte pompstations: één stuk, — Ter plaatse gestorte overstort: twee stuks, — Ter plaatse gestorte kopmuren: drie stuks, — Toegangs- en inspectieputten: 83 stuks. — Aansluitingen op de riolering, — Aanverwante werken. Deel 2: herstellingswerken — asfaltverharding: 8 825 m2, — uitgewassen cementbetonverharding: 2 813 m2, — kasseiverharding: 194 m2, — bestratingen: 8 408 m2, — geprefabriceerde aanloopelementen: 354 m2, — grasbetontegels: 6,6 m2, — lijnvormige elementen, — straatkolken, — groenaanleg, — aanverwante werken.

description: 23.048lot1 — Collector Steenstraat (fase 1). Deel 1: bouwkundige werken: — aanleg van wadi’s: 183 m, — gresbuizen ø 250 mm – reeks 160: 148 m, — gresbuizen ø 300 mm – reeks 160: 1 097 m, — gresbuizen ø 300 mm – reeks 240: 6 m, — ongewapende betonbuizen ø 400 mm: 862 m, — met staalvezels versterkte betonbuizen ø 400 mm: 71 m, — ongewapende betonbuizen ø 500 mm: 293 m, — ongewapende betonbuizen ø 600 mm: 54 m, — gewapende betonbuizen ø 600 mm: 140 m, — ongewapende betonbuizen ø 700 mm: 425 m, — gewapende betonbuizen ø 700 mm: 21 m, — gewapende betonbuizen ø 900 mm: 250 m, — gewapende betonbuizen ø 1000 mm: 15 m, — gewapende betonbuizen ø 1200 mm: 58 m, — persleiding di = 130,8 mm: 490 m, — bodem- en oeverbescherming: 34 m, — ter plaatse gestorte pompstations: één stuk, — ter plaatse gestorte overstort: twee stuks, — ter plaatse gestorte kopmuren: drie stuks, — toegangs- en inspectieputten: 83 stuks, — aansluitingen op de riolering, — aanverwante werken. Deel 2: herstellingswerken: — asfaltverharding: 8 825 m2, — uitgewassen cementbetonverharding: 2 813 m2, — kasseiverharding: 194 m2, — bestratingen: 8 408 m2 — geprefabriceerde aanloopelementen: 354 m2, — grasbetontegels: 6,6 m2, — lijnvormige elementen, — straatkolken, — groenaanleg, — aanverwante werken.

Aquafin NV - Directie Infrastructuur

street: Dijkstraat 8

Wegenbouw Ivan Vuylsteke

street: Steenovenstraat 98


title: Rondweg Asse - Ontwerp - MER - uitvoering

description: De diensten omvatten: — de opmaak van het technisch ontwerp (incl. rioleringsontwerp en ontwerp van kunstwerken), — de opbouw van een BIM-model van de objecten vervat in de opdracht, — de opmaak van de projectnota, — de opmaak van een archeologienota, — de opmaak van onteigeningsplannen, — de opmaak van de projectMER, — de opmaak van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning, — de opmaak van het aanbestedingsdossier, — de opvolging in uitvoering, — communicatie. Voor een uitgebreide omschrijving van het voorwerp van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen.

title: Rondweg Asse Ontwerp - MER - Uitvoering

description: Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21o Wet Overheidsopdrachten. Het voorwerp van de opdracht is de opmaak van een ontwerp voor de aanleg van een nieuwe gewestweg, namelijk de noord- en westtangent van de Rondweg te Asse.

street: Diestsepoort 6 bus 81

Tractebel Engineering nv

street: Coveliersstraat 15


title: Fijne vleeswaren

description: Fijne vleeswaren.

title: Gevogelte en wild

description: Gevogelte en wild.

title: Vlees

description: Vlees.

title: Leveren van vlees en fijne vleeswaren.

description: De opdracht omvat het leveren van vlees (1), gevogelte en wild (2) en fijne vleeswaren (3) aan diverse woonzorgcentra binnen de VZW Curando OLV 7W; dit gedurende 24 maanden te starten op 17.5.2017. Leveringsadressen en tijdstippen: Woonzorgzone Zuid, WZC Marialove, Gauwelstraat 24, 8551 Heestert: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 6 beleveringen; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 7:00 en 15:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 1 belevering; maandag tussen 7:00 en 15:00 uur. Woonzorgzone Midden, WZC Mariaburcht, Statiestraat 53, 8720 Dentergem: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 6 beleveringen; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 7:00 en 15:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 3 beleveringen; maandag, woensdag en vrijdag tussen 7:00 en 15:00 uur. WZC Sint-Jozef, Pensionaatstraat 8, 8755 Ruiselede: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 1 belevering; maandag of dinsdag tussen 7:00 en 15:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 3 beleveringen; maandag, woensdag en vrijdag tussen 7:00 en 15:00 uur. Woonzorgzone Oost, WZC Mariawende, Rollebaanstraat 10A, 8730 Beernem: Levering in Diksmuidse Boterweg, inslaan aan nr. 3. Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 6 beleveringen; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 6:30 en 12:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 2 beleveringen; dinsdag en vrijdag tussen 6:30 en 12:00 uur. Woonzorgzone West, WZC Westervier, Speelpleinlaan 44, 8310 Sint-Kruis: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 6 beleveringen; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 7:00 en 11:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 2 beleveringen; dinsdag en vrijdag tussen 7:00 en 11:00 uur. GAW Bladelin (facturatieadres: Naaldenstraat 17, 8000 Brugge), Sint Jacobstraat 66, 8000 Brugge: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 2 beleveringen; dinsdag en vrijdag tussen 8:30 en 11:45 en tussen 13:00 en 16:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 2 beleveringen; dinsdag en vrijdag tussen 8:30 en 11:45 en tussen 13:00 en 16:00 uur. Woonzorgzone Noord, WZC Herdershove, Oude Oostendsesteenweg 95, 8000 Brugge: Leveringstijdstippen voor perceel 1 en 2 bij voorkeur: 6 beleveringen; maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 7:00 en 9:00 uur. Leveringstijdstippen voor perceel 3 bij voorkeur: 3 beleveringen; maandag, woensdag en vrijdag tussen 7:00 en 14:00 uur.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 40
Kwaliteit: 40
Logistiek/service: 12
De uitgebreidheid van het gamma: 8

Vzw Curando OLV 7Weeën

street: Pensionaatstraat 8A


name: Intercommunale de traitement des déchets ménagers liégeois

title: Fournitures de conteneurs métalliques grands volumes.

description: Le marché porte sur la fourniture de conteneurs métalliques de grands volumes destinés à la collecte des déchets dans les recyparcs.

street: Port de Herstal - Pré Wigi 20


Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

street: Diestersteenweg 100


name: Universiteit Gent - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

title: Een uiterst gevoelige LC-MS/MS.

description: Leveren en in bedrijf stellen van een uiterst gevoelige LC-MS/MS (vloeistofchromatograaf gekoppeld aan tandem-massaspectrometrie) voor analyse van voornamelijk steroidhormonen, in het kader van aanvraag nr. AUGE/09/032 van de Hercules stichting en de Universiteit Gent.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 30
Technische kwaliteit: 70

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25


name: VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme

description: Deze opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer waarbij alle voorwaarden voor de uitvoering van deze opdracht worden vastgelegd.Het doel van de raamovereenkomst is de levering van geneesmiddelen door de opdrachtnemer op afroep van de aanbesteder gedurende de looptijd beschreven in het bestek.Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de technische bepalingen van het bestek.

title: Lenalidomide

description: zie II.2.4

street: Moerlandstraat 1


title: Contrat de nettoyage global des locaux de la Zone de police de Liège.

title: Contrat de nettoyage global des locaux de la zone de police de Liège.

description: Marché ayant pour objet le nettoyage des locaux de la zone de police de Liège, à savoir le commissariat Wallonie-Liège-Centre, le stand de tir, la brigade judiciaire, le SIPPT, l'hôtel de police et la brigade motos.

Ville de Liège (zone de police)

street: Rue Natalis 60-64

Jette Clean

street: Rue Léon Théodor 157


title: Raamovereenkomst voor onderhoud en afbraak van belevingszone (‘corridor’) en onderhoud en vervangen van audiovisuele toepassingen van wacht- en belevingszones (‘corners’) in Brussels Airport

description: Het voorwerp van de opdracht bestaat uit twee percelen:- Perceel 1 - Coriddor:Dit perceel heeft als voorwerp het onderhoud en afbreken van de belevingszone van Toerisme Vlaanderen in de B-pier van Brussels Airport. Deze zone wordt ook ‘corridor’ genoemd.- Perceel 2 - Corners:Dit perceel heeft als voorwerp het onderhoud en vervangen van audiovisuele toepassingen van de wacht- en belevingszones in de A- en B-pier van Brussels Airport. Deze zones worden ook ‘corners’ genoemd.Beide percelen betreffen een raamovereenkomst op afroep voor een duur die aanvangt op de datum van de sluiting van de overheidsopdracht tot en met 31 oktober 2024.Het voorwerp wordt verder omschreven in deel 7 ‘Technische voorschriften’ van het bestek, en zijn bijlagen.

Toerisme Vlaanderen

street: Grasmarkt 61

Create Systems BV

street: Noorwegenstraat 49


Gemeentebestuur

street: Koning Albertlaan 1


description: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ms Westdiep.

DAB Vloot

street: Sir Winston Churchillkaai 2


description: Voir document du marché

title: Remplacement de l'outil de diffusion TV linéaire

description: Voir document du marché

street: Boulevard A. Reyers, 52


title: Surveillance du Palais Royal de Bruxelles.

description: Surveillance du Palais Royal de Bruxelles du 26.7.2011 au 11.9.2011 lors de l'ouverture du Palais au public.

SPP Politique scientifique

street: Avenue Louise 231


title: Print et display

description: Le présent lot porte sur le plan et les achats média «Print et display» annuels réalisés par l’ULB dans le cadre des campagnes d’information et de recrutement annuelles de l’Université menées par le service communication.

title: Out of home

description: Le présent lot porte sur le plan et les achats média des espaces publicitaires rassemblés sous l’appellation «Out of home» qui supportent les campagnes d’information et de recrutement annuelles de l’ULB menées par le service communication.

title: Campagnes digitales

description: Le présent lot porte sur les campagnes digitales prenant place sur les réseaux sociaux réalisées par l'ULB dans le cadre des campagnes de l'Université menées par le service Communication.

title: Plans, achats média «print, display» et «of home» et futures campagnes de réseaux sociaux

description: Le marché est divisé en plusieurs lots: — lot 1: Print et display. Le présent lot porte sur le plan et les achats média «Print et display» annuels réalisés par l’ULB dans le cadre des campagnes d’information et de recrutement annuelles de l’Université menées par le service communication; — lot 2: Out of home. Le présent lot porte sur le plan et les achats média des espaces publicitaires rassemblés sous l’appellation «Out of home» qui supportent les campagnes d’information et de recrutement annuelles de l’ULB menées par le service communication; — lot 3: campagnes digitales. Le présent lot porte sur les campagnes digitales prenant place sur les réseaux sociaux réalisées par l'ULB dans le cadre des campagnes de recrutement annuelles de l'Université menées par le service communication.

Université Libre de Bruxelles

street: Avenue Franklin Roosevelt, 50


title: Fourniture d'un accélérateur linéaire pour le service de radiothérapie.

description: Les «Cliniques universitaires Saint- Luc» souhaitent moderniser leur équipement de radiothérapie et ont donc besoin d'un nouvel accélérateur linéaire produisant des faisceaux de photons et d'électrons. Cet accélérateur doit être installé dans un bunker existant du «service de radiothérapie oncologique» aux «Cliniques universitaires Saint-Luc». De plus, le nouvel accélérateur doit être «matché» à l'accélérateur SL18 à Saint-Pierre , Ottignies afin d'être capable de fournir des traitements de radiothérapie identiques de haute précision. Outre les traitements classiques en photons et électrons, l'équipement doit permettre des traitements de radiochirurgie stéréotaxique (SRS) avec une précision mécanique, une résolution du collimateur multi-lames (MLC) et une précision de dépôt de dose adaptée pour la SRS. La technique SRS doit être considérée comme une option «clé en main» comprenant tous les accessoires (production du faisceau, planification des traitements, immobilisation et positionnement du patient, assurance de qualité de l'équipement (QA), etc. ) Des offres sans proposition SRS ne seront pas recevables. L'équipement de traitement doit permettre l'IGRT (Image-guided radiotherapy), basé sur un CBCT en 3D (cone–beam tomography) avant, comme après le traitement. La radiothérapie à modulation d'intensité statique et rotationnelle (IMRT) devrait être considérée comme une option (étant entendu «variante libre» au sens de la législation marchés publics: le pouvoir adjudicateur peut décider de la retenir ou non au stade de l'analyse de l'offre: il motivera sa décision en se fondant sur des éléments d'ordre technique – médical ou sur d'autres facteurs tels que le prix. Le soumissionnaire fera offre, en variante libre, voir points 1.1.b. et 1.2.). L'accélérateur doit être relié aux réseaux existants, assurant l'enregistrement et la vérification du traitement (R & V) et toutes les autres fonctionnalités spécifiées dans ce document. Le fabricant (l'expression fabricant – manufacturer en Anglais – sera utilisé dans ce texte dans le sens de fabricant / représentant / entrepreneur) doit fournir l'installation, les matériaux, l'équipement et la surveillance nécessaires et ainsi que le retrait l'accélérateur SL25 linéaire existant, en commun accord avec le service de radiothérapie. Le fabricant doit accepter ceci pour sa valeur de reprise . L'accélérateur linéaire doit être installé dans l'ancien bunker du SL25. Tous les travaux d'installation et de retrait doivent être coordonnés et sont sous réserve de l'approbation par le service technique des cliniques univ . Saint-Luc (voir § 2) . Ce contrat doit également inclure la fourniture et l'installation d'équipements supplémentaires (par exemple, l'équipement de dosimétrie, des accessoires électriques, ... ), comme décrit dans le document .

awardCriteriaDetails:
Critère Financier: 40
État de l'art et fonctionnalité de l'équipement: 50
Préparation de traitement et délivrance: 10

Cliniques universitaires Saint-Luc

street: Avenue Hippocrate 10


name: MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

title: 17IS803

title: Maintenance des barrières d'arrêt avions de la composante aérienne

description: Marché relatif à la maintenance des barrières d'arrêt d'avions de la composante aérienne durant leur cycle de vie.

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29

Conseil d'État

street: Rue de la Science 33


description: Fourniture, installation et maintenance de respirateurs complets pour l’unité des soins intensifs de néonatalogie.

title: Fourniture, installation et maintenance de respirateurs complets pour l’unité des soins intensifs de pédiatrie et adulte.

title: Fourniture, installation et maintenance de respirateurs complets pour les services de néonatologie, des soins intensifs et de pathologies cardio-vasculaires intensives

description: Fourniture, installation et maintenance de respirateurs complets pour les services de néonatologie, des soins intensifs (adultes et pédiatriques) et de pathologie cardio-vasculaires intensives.


description: Voorwerp van de opdracht: Het uitvoeren van de bodemsanering, zowel op de voormalige Bekaertsite als op de aangrenzend percelen van de Appartementsgebouwen aan de Heuvelstraat 192-196 en 200-208 vormt het voorwerp van de Opdracht en is de eerste stap in de herontwikkeling. De Opdracht die hierna kort verder wordt toegelicht, zal meer in detail worden uitgewerkt in het Bestek dat aan de Gegadigde(n) zal worden bezorgd. Op de voormalige industriële site gelegen te Hemiksem aan de Heuvelstraat en de Steenbakkerijstraat, langsheen De Schelde (voormalige Bekaertsite), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van onder meer een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. De Opdrachtgever zal de saneringswerken laten uitvoeren en wil vervolgens op de voormalige Bekaert terreinen gelegen aan de Heuvelstraat, een herontwikkeling realiseren. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 25 ha en is in het verleden in gebruik geweest als kleiwinning en vanaf 1900 onder meer voor chemische en metaalverwerkende industriële activiteiten. In hoofdlijnen is het doel van het realiseren van de bodemsaneringswerken tweevoudig: Enerzijds wordt op deze wijze voldaan aan de saneringsplicht die rust op Scheldestroom NV of zijn rechtsopvolgers, anderzijds laat het uitvoeren van de sanering toe om de site verder te ontwikkelen conform de randvoorwaarden en fasering opgenomen in het RUP Hoge Weg zoals gevoegd onder Bijlage 9.

title: Hemiksem: Bodemsaneringsproject Bekaertsite

description: Hemiksem: bodemsaneringsproject Bekaertsite. Het uitvoeren van de bodemsanering, zowel op de voormalige Bekaertsite als op de aangrenzend percelen van de appartementsgebouwen aan de Heuvelstraat 192-196 en 200-208 vormt het voorwerp van de opdracht en is de eerste stap in de herontwikkeling. Op de voormalige industriële site gelegen te Hemiksem aan de Heuvelstraat en de Steenbakkerijstraat, langsheen De Schelde (voormalige Bekaertsite), dient, ten gevolge van de aanwezigheid van onder meer een historische verontreiniging, overgegaan te worden tot bodemsanering. De opdrachtgever zal de saneringswerken laten uitvoeren en wil vervolgens op de voormalige Bekaert terreinen gelegen aan de Heuvelstraat, een herontwikkeling realiseren.

Park aan de Stroom II nv

street: Sluisweg 1 b13


name: Centrale de négociation pour les achats hospitaliers

title: Viandes hachées fraiches et viandes piècées fraiches

description: Fournitures de viandes hachées fraiches et viandes piècées fraiches

title: Volaille fraiche

description: Fournitures de Volaille fraiche

title: Charcuterie

description: Fournitures de Charcuterie

title: Plats préparés

description: Fournitures de Plats préparés

title: Accord-cadre ayant pour objet la fourniture de viandes fraiches, hachés, charcuteries et plats préparés.

street: Rue de la Pavée 8


description: Nettoyage du parc d'autobus, cars et véhicules de service du TEC Brabant Wallon.

description: Nettoyage des dépôts de Baulers, Chastre, Jodoigne et Wavre.

title: Rectificatif de l'avis 407806 — CSC 2015-07 — nettoyage des bus et des bâtiments du TEC Walloon Brabant

description: — nettoyage du parc d'autobus, cars et véhicules de service du TEC Brabant Wallon, — nettoyage des dépôts de Baulers, de Chastre, de Jodoigne et de Wavre.

TEC Brabant Wallon

street: Place H. Berger 6


name: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

description: Onderhoud golfmeetboeien en ontvangstapparatuur van het Meetnet Vlaamse Banken. De opdracht omvat het onderhoud van de golfmeetboeien en ontvangstinstallatie aan de wal.

street: Vrijhavenstraat 3


description: II.2.4) Description des prestations : (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)Le marché vise à la désignation d’une équipe pluridisciplinaire, architecte, ingénieur en stabilité, ingénieur en techniques spéciales, conseiller PEB, chargée de la mission complète d’étude et de suivi des travaux découlant de l’étude de faisabilité composée de 2 volets. Le premier concerne les travaux de rénovation prioritaires pour chaque immeuble et le second, leur « potentiel de développement » ayant pour but de montrer au maître de l’ouvrage les possibilités programmatiques sur les 3 immeubles et leur parcelle en vue de travaux de rénovation de grande ampleur, dans une vision de performance énergétique et de durabilitéLes 3 immeubles sont situés sur le territoire de la commune d’Ixelles dans 2 quartiers distincts :L’immeuble « RELAIS II » sis chaussée de Boondael 510-516 et l’immeuble « DONS II » sis rue François Dons 9-17 sont situés dans le quartier de « Boondael ». L’immeuble « 2 PONTS » sis rue des Deux Ponts 20-22, dans le quartier du « Sceptre ».Les 3 immeubles totalisent 138 logements sociaux occupés.Le budget maximal des travaux (tranches ferme et conditionnelle) est de 15.886.785 € HTVA, (y compris démolition éventuelle, y compris abords, hors honoraires, hors impétrants, hors taxes diverses....) dont un budget estimé des travaux prioritaires est de 3.751.000 € HTVA, y compris démolition éventuelle, y compris abords, hors honoraires, hors impétrants, hors taxes diverses...Le marché est passé selon la technique de la procédure restreinte.Le pouvoir adjudicateur souhaite avoir un lien contractuel direct avec une équipe pluridisciplinaire composée d’un architecte et d’un ingénieur en stabilité, d’un ingénieur en techniques spéciales, et d’un conseiller PEB.Dans l’hypothèse où le personnel spécifique nécessaire pour réaliser l’entièreté des missions prévues ne se rencontre pas au sein d’une même structure professionnelle, une équipe de participants se constitue en un groupement d’opérateurs économiques. Les différentes personnes physiques ou morales qui la composent agissent solidairement pour son compte. Celui qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur et qui est chargé de la coordination des études et des prestations réalisées par les autres membres de l’association, est l’architecte.Les candidatures ne garantissant pas le maître de l’ouvrage dès la phase de sélection de bénéficier de ce lien contractuel direct seront rejetées.Chaque membre du groupement d’opérateurs économiques remet et signe son DUME, par l'apposition d'une signature électronique qualifiée sur le rapport de dépôt y afférent. Le groupement d’opérateurs économiques a également la possibilité de désigner un mandant afin qu’il signe électroniquement les DUME de tous les opérateurs économiques du groupement. Dans ce cas, le groupement joint à sa candidature la procuration dûment signée par chaque opérateur économique du groupementL’attention des opérateurs économiques introduisant plusieurs candidatures ( i) de manière isolée et en groupement avec d’autres opérateurs économiques, ou ii) au sein de groupements différemment composés) et des groupements au sein desquels ils participeraient est attirée sur l’interdiction de participations multiples au stade du dépôt des offres par l’article 54, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Cette interdiction a pour conséquence que les offres remises par des soumissionnaires concernés par une participation multiple devront toutes être rejetées.En cas de sélection des deux candidats concernés par la participation multiple d’un opérateur économique, ce dernier ne pourra déposer une offre que dans le cadre de l’un des deux candidats. Les candidats concernés doivent anticiper cette situation pour éviter le rejet de leur offre.En cas de participation multiple d’un ou plusieurs opérateurs économiques, la procédure de sélection se déroulera de la façon suivante :1) Dans un premier temps, le pouvoir adjudicateur procèdera à l’analyse et au classement provisoire des candidatures concernées en tenant compte des éventuels doublons ;2) Dans un deuxième temps, il informera les groupements concernés par un risque de double offre de leur classement provisoire et invitera les opérateurs présents dans plusieurs groupements à choisir celui par lequel l’offre est introduite ;3) Dans un troisième temps, il procèdera au classement définitif des candidatures après le retrait d’un ou plusieurs groupements concernés par le risque d’une double offre et invitera les différents candidats à formuler une offre.

title: Cahier spécial des charges pour la désignation d’une équipe pluridisciplinaire composée d’un architecte, d’un ingénieur en stabilité, d’un ingénieur en techniques spéciales et d’un conseiller PEB. SLRB/MS 2020

description: Mission d’étude et de suivi de travaux avec une étude de faisabilité préliminaire des enveloppes de 3 immeubles existants sur 3 sites distincts.Adresses des travaux :chaussée de Boondael 510-516 à 1050 Ixelles, rue François Dons 9-17 à 1050 Ixelles et rue des Deux Ponts 20-22 à 1050 Ixelles. Programme : l’étude de faisabilité est composée de 2 volets. Le premier concerne les travaux de rénovation prioritaires pour chaque immeuble et le second, leur « potentiel de développement » ayant pour but de montrer au maître de l’ouvrage les possibilités programmatiques sur les 3 immeubles et leur parcelle en vue de travaux de rénovation de grande ampleur. Les 3 immeubles totalisent 138 logements sociaux occupés.

BinHôme

street: Rue Emile Claus 63


title: C9B/0000263764 — Déménagement de postes de travail entre les différents bâtiments de la SNCB à Bruxelles.

description: Accord-cadre pour le déménagement de postes de travail entre les différents bâtiments de direction et de gare de la SNCB à Bruxelles.

SNCB-Procurement & Investment

street: Avenue de la Porte de Hal 40


La Poste purchasing

street: Centre Monnaie, 1er étage


title: Services d'abonnements de la Défense

title: 16SS150.

description: Marché pluriannuel (2016-2019) à bordereau de prix pour la commande d'abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour des publications périodiques et pour l'accès aux bases de données documentaires au profit de la Défense.

awardCriteriaDetails:
Prix: 90
Technique: 10

EBSCO Information Services BV

street: Konnetlaantje 14

countryName: NL


description: Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat. De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a. Op deze plaatsen worden de 6 spoortroggen voorzien. Om de hinder voor het treinverkeer te minimaliseren worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen. De middelste spoorlijn die afbuigt richting haven, bevat geen regulier treinverkeer en kan bijgevolg voor een langere tijd buiten dienst gesteld worden. Deze 2 respectievelijke spoortroggen zullen ter plaatse worden gebouwd. In eerste instantie werd een overzicht gegenereerd van de verlofdagen die aansluiten op een weekend in 2018 en 2019, die een lange buitendienststelling (d.m.v. een verlengd weekend) bewerkstelligen. Dergelijke lange weekends zijn nodig voor het daadwerkelijk inschuiven van de spoortroggen en is leidend in de planning. Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen. Met het inschuiven van spoortroggen wordt de overlast voor het treinverkeer gedurende de realisatie beperkt tot 2 weekends voor het inschuiven van de spoortroggen. De spoortroggen voor lijn 25 en 27a worden naast het spoor voorgebouwd op de zogenoemde voorbouwlocaties. Omdat de spoortroggen hyperstatisch zijn en derhalve gevoelig zijn voor zettingen, is er gekozen om de spoortroggen direct op de schuifbaan te bouwen en niet op een zandbed. De schuifbaan vormt tevens de basis voor de bekisting van de trogbruggen. De paaljukken van de voorbouwlocatie kunnen vanwege hun afstand tot aan het naastgelegen spoor in de reguliere werktijden worden gerealiseerd. Voor het inschuiven van de spoortroggen dienen de schuifbanen van de voorbouwlocatie uiteindelijk verlengd te worden tot in het spoor van de bewuste lijn. Hiertoe worden aan weerszijden van het spoor, ter ondersteuning, een tweetal paaljukken aangebracht. De funderingspalen van de jukken worden buiten het spoorbed geplaatst. Echter vanwege de korte plaatsing op het spoor dient het naastgelegen spoor wel buiten gebruik te worden genomen. Het plaatsen van de funderingspalen nabij het spoor dienen dan ook in een buitendienststelling te geschieden. De paaljukken ondersteunen de spoortrog op het moment dat deze ingeschoven is. Voor de opsluiting van de spoorbaan tijdens de eerste ontgravingsslag tot maaiveld dienen, ter plaatse van de kopse zijden van de toekomstige spoortrog, damwanden worden aangebracht. Deze damwanden worden haaks op de spooras aangebracht. Het dek wordt uiteindelijk tussen de damwanden ingeschoven en middels klossen horizontaal gefixeerd om in de bouwfase de horizontale krachten af te dragen. De damwanden dienen als verloren te worden beschouwd. Bij een korte ligging van de sporen op elkaar dient ook een langsopsluiting te worden aangebracht. Vanwege de beperkte kerende hoogte, de constructiehoogte van het toekomstige dek, is voor de langsopsluiting een onverankerde damwand voorzien. Wanneer de spoortrog is gestort, afgespannen en uitgehard kan het in een lang weekend worden ingeschoven. In tegenstelling tot lijn 27a en lijn 25 wordt het tussengelegen spoor, lijn 12, voor langere periode volledig uit dienst genomen. Voor lijn 12 is het daarom mogelijk om het dek direct op de eindpositie te bouwen. Vanuit het oogpunt van zettingen wordt gekozen om het dek van lijn 12 ook op paaljukken te bouwen.

title: Infrastructuurwerken spoorlijn 25 — 12 — 27a.

description: Het projectgebied situeert zich in Antwerpen-Noord op beide oevers van het Albertkanaal: aan de Straatsburgdok Noordkaai en de Bredastraat. De Oosterweelverbinding kruist hier zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever van het Albertkanaal 3 spoorlijnen: lijnen 25, 12, 27a. Op deze kruisingen worden de 6 spoortroggen voorzien. Om de hinder voor het treinverkeer te beperken worden 4 van deze spoortroggen in de werfzone naast de sporen voorgebouwd en tijdens 2 buitendienststellingen ingeschoven. Hiervoor werd een planning opgesteld met de realisatietermijn van de spoortroggen en de daartoe benodigde buitendienststellingen. Voor de realisatie werd gekozen voor betonnen trogbruggen.

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

street: Sint-Pietervliet 6


description: Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, le Gouvernement wallon a décidé, en sa séance du 08.03.2018, d'approuver le portefeuille de projets « eco-zonings d’excellence ». Parmi les projets défendus, figure celui relatif à l’assainissement de sites contaminés par de la pollution historique au droit du zoning de Tertre-Hautrage-Villerot, pour un montant total de 1.547.341,15 EUR. La première phase de ce dossier consiste en la réalisation d’une étude juridico-technique en lien avec l’assainissement de la nappe phréatique (PIAC). Pour mener à bien cette étude, il convient de procéder à une actualisation des données sur l’état global de la nappe. Le présent marché concerne le prélèvement de deux-cent-dix échantillons d’eaux souterraines pour analyses chimiques, répartis en deux campagnes de mesures, et la réalisation de trente tests de caractérisation des paramètres hydrodynamiques.

title: CHYDRO-021 —Saint-Ghislain — Prélèvement et analyses d'échantillons d'eau souterraine — Réalisation d'essais de pompage

description: Voir II.2.4.

Intercommunale IDEA

street: Rue de Nimy, 53


name: Vlaamse Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer

awardCriteriaDetails:
bedrag van de offerte:
kwaliteit, mogelijkheden en ervaring van het voorgestelde personeelslid dat de modellering zal uitvoeren:

street: Koning Albert II laan 20 bus 16


Ivago

street: Proeftuinstraat 43


Administration communale

street: 17, rue de Waremme


title: B032371-31782_P3.

description: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV Verbouwing Pediatrie — Geriatrie Perceel 3 — Elektrische installatie.

name: VK STUDIO Architects, Planners and Designers

street: Brugsesteenweg 210


name: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement LIN - Administratie Wegen en Verkeer-afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

street: Bollebergen 2B-bus 12

NV Verfaillie Leroy en C°

street: Werviksestraat 94


awardCriteriaDetails:
la qualité technique du châssis proposé et de la superstructure proposée: 40
le prix de l'offre: 40
la nature, l'étendue et la durée de la garantie (main d'œuvre et pièces, peinture carrosserie, corrosion, autres): 40

Ville de Bruxelles - Centrale d'achats

street: bd du Neuvième de Ligne 39


name: Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.

title: Realisatie en uitbating van een truckparking met fuel station, shop, sanitair en aanhorigheden in de zuidelijke achterhaven in Zeebrugge

description: Deze opdracht is een opdracht voor een concessie voor werken in de zin van artikel 3§1 van de Wet Concessieovereenkomsten. Het betreft het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en uitbaten van een beveiligde vrachtwagenparking met bijhorende tankplaats ter hoogte van de zuidelijke achterhaven. Dit op een momenteel braakliggend terrein van ± 3,8 ha.

street: P. Vandammehuis - Isabellalaan 1


name: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL

title: Lot 1 — fourniture de bornes/navettes à 36 plateaux à air pulsé

description: Voir II.2.1).

title: Lot 2 — fourniture de bornes/navettes à 30 et 20 plateaux à air pulsé

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture de chariots de distribution de repas à air pulsé

description: Le présent marché vise la fourniture de chariots de distribution de repas à air pulsé, sur les sites des Hôpitaux suivants: — «Léonard de Vinci» à Montigny-le-Tilleul; — «Vincent Van Gogh» à Marchienne-au-Pont. La cuisine de l’ISPPC travaille en liaison froide. Le matériel devra donc permettre le maintien de cette liaison froide tout au long du processus de transport, stockage et distribution. Après la période de garantie, le maître de l’ouvrage établira ou non un contrat d’entretien avec le fournisseur du matériel. Ce choix sera apprécié sur base des coûts d’entretien offerts. Le soumissionnaire remettra donc prix pour un contrat d’entretien standard et omnium.

street: Boulevard Zoé Drion, 1


name: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten

description: Raamovereenkomst voor leasen van fietsen voor het personeel

street: Koningin Elisabethlei 22


awardCriteriaDetails:
Prijs: 60
Responstijd voor opstart van de werken na bestelling door Digipolis: 60
Plan van aanpak: 60
Kwaliteit as built dossier: 60

Digipolis

street: Bellevue 1

Simac NV

street: Arthur De Coninckstraat 5


name: Ville de Liège — travaux — direction maintenance des espaces publics

description: Ce marché a pour objet l'évacuation des terres issues de chantiers de voirie etd'espaces publics effectués par la Ville de Liège. Les prestations comportent les opérations suivantes : - réception des terres, avec pesées des camions et délivrance des documents nécessaires ; - mise en stock temporaire ; - gestion de la traçabilité ; - échantillonnage des tas et analyses en laboratoire ;- interprétation des résultats d'analyse et détermination du type de traitement,en collaboration avec les agents de la Ville de Liège ; - chargement des terres et évacuation vers le centre de traitement ou le site autorisé, y compris délivrance des documents nécessaires ; - traitement des terres le cas échéant.Les services décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des prestations est repris dans lechapitre "Clauses techniques" du cahier spécial des charges et dans le bordereau annexé à celui-ci.

title: Évacuation et traitement de terres sur le territoire de la Ville de Liège

description: Ce marché a pour objet l'évacuation des terres issues de chantiers de voirie etd'espaces publics effectués par la Ville de Liège. Les prestations comportentles opérations suivantes : - réception des terres, avec pesées des camionset délivrance des documents nécessaires ; - mise en stock temporaire ; - gestion de la traçabilité ; - échantillonnage des tas et analyses en laboratoire ;- interprétation des résultats d'analyse et détermination du type de traitement,en collaboration avec les agents de la Ville de Liège ; - chargement des terres et évacuation vers le centre de traitement ou le site autorisé, y compris délivrance des documents nécessaires ; - traitement des terres le cas échéant.Les services décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des prestations est repris dans lechapitre "Clauses techniques" du cahier spécial des charges et dans le bordereau annexé à celui-ci.

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

street: rue de Namur 2 (3ème étage)


title: Stations Antwerpen-Centraal + Berchem: Schoonmaak beglazing.

description: Station Antwerpen-Centraal + station Antwerpen-Berchem : schoonmaak beglazing (+/- 45 000 m² glas).

NMBS Holding

street: Stationsplein 2-6


title: Marché de services et de travaux/Opération immobilière accessoire: conception, construction et exploitation d'une académie de golf/cession d'un bâtiment de ferme en vue de sa réhabilitation.

description: Le marché est constitué d'une part d'un marché de travaux et de services et d'autre part d'une opération immobilière accessoire: — le marché de travaux porte sur la conception et la construction d'une académie de golf y compris le club house, — le marché de services porte sur l'exploitation et l'entretien de l'académie de golf pendant une période de 30 ans au moins, — l'opération immobilière accessoire porte sur la cession du bâtiment de ferme en vue de sa réhabilitation à charge de l'adjudicataire.

awardCriteriaDetails:
qualité architecturale du projet: 15
qualité technique des bâtiments et installations: 20
performance énergétique globale du bâtiment: 5
qualité du plan d'exploitation: 10
montant de la redevance proposée pour le marché de services: 20
prix du marché de travaux relatifs à la réalisation de l'académie de golf: 15
prix de la cession immobilière: 15

Commune de Chaudfontaine

street: avenue du Centenaire, 14

name: Christine Blaffart (chargée de mission-services du Bourgmestre)


name: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

title: Herne - Pepingen - Roosdaal - Lennik

title: Herentals - Herselt - Vorselaar

title: Zoersel - Hove - Kapellen - Kontich

title: Sint-Amands - Duffel - Boom - Sint-Katelijne-Waver

title: Denderleeuw - Erpe-Mere - Haaltert

title: Buggenhout - Dendermonde - Lebbeke

title: Kruishoutem - Berlare - Melle - Merelbeke

title: Lochristi - Moerbeke - Wachtebeke - Stekene

title: De jaarlijkse lokale bijhouding van een Grootschalig Referentie Bestand over het grondgebied van 29 gemeenten.

street: Gebroeders Van Eyckstraat 16

Teccon

street: Idsteinlaan 29

Grontmij Belgium

street: Kunstlaan 3/4/5

Flanders Topo

street: Vierschare 12

Metae

street: Stationsstraat 161


awardCriteriaDetails:
Kwaliteit (veiligheid, pedagogische waarde, moeilijkheidsgraad van het plaatsen):: 40
Prijs:: 40
Levering van wisselstukken:: 40
Leverings- en waarborgtermijn:: 40
Diversiteit van de catalogus:: 40

Stad Antwerpen patrimoniumonderhoud

street: Desguinlei 33


title: Fourniture de sacs poubelles.

title: Fourniture de sacs poubelle.

description: Fourniture de sacs poubelle destinés à l'administration communale de Tournai pour une période de 2 années à partir du lendemain de la date de notification du marché.

Administration communale

street: Rue saint-Martin 52

Powerpack NV

street: Toekomstlaan 18


title: Oproep tot kandidaatstelling — All-in onderhoudscontract met totale waarborg en energiebeheersing voor het Stadsarchief — Felixpakhuis.

description: Contract voor onderhouds- en herstellingswerken (preventief en curatief onderhoud) met energiebeheersing en met totale waarborg aan de technische systemen en installaties.

Stad Antwerpen

street: Grote Markt 1


title: Boeken volwassenen fictie (actuele bestelling niet ouder dan 6 maanden na verschijningsdatum)

description: zie II.2.1

title: Boeken volwassenen fictie (bij bestellingen > 6 maanden na verschijningsdatum)

description: zie II.2.1

title: Boeken volwassenen non fictie (actuele bestelling niet ouder dan 6 maanden na verschijningsdatum)

description: zie II.2.1

title: Boeken volwassenen non fictie ( bij bestellingen > 6 maanden na verschijningsdatum)

description: zie II.2.1

title: Boeken jeugd fictie / non fictie (niet ouder dan 6 maanden na verschijningsdatum

description: zie II.2.1

title: Boeken jeugd fictie / non fictie (bijbestellingen/vervangingen ouder dan 6 maanden na verschijningsdatum)

description: zie II.2.1

title: Leveren van gedrukte materialen/boeken t.b.v. Bibliotheek Genk

description: zie II.1.1

Stad Genk

street: Stadsplein 1


title: véhicule de type Berline, 5 portes, en version automatique

description: fourniture de véhicules automobiles

title: véhicule de type SUV, 5 portes, en version automatique

description: fourniture de véhicules automobiles

title: véhicule de type Berline, 5 portes, en version manuelle

description: fourniture de véhicules automobiles

title: véhicule de type Monospace, 5 portes, en version automatique

description: fourniture de véhicules automobiles

title: véhicule de type Monospace, 5 portes, en version manuelle

description: fourniture de véhicules automobiles

title: véhicule de type Break, 5 portes, en version manuelle

description: fourniture de véhicules automobiles

title: Fourniture de véhicules automobiles

description: fourniture de véhicules automobiles

Multitel ASBL

street: Rue Pierre et Marie Curie 2


description: Exploitatie van wachthuisjes met publicitaire ruimte.

description: Het (publicitaire) exploiteren van wachthuisjes inclusief onderhoud. Tevens, als bijkomend (ondergeschikt) geval indien nodig, het vervangen van de bestaande huisjes.


title: Opdracht voor opmaak van een template voor een databank op basis van systems engineering software.

description: Opmaak van een template voor een databank op basis van systems engineering software.

AG VESPA

street: Generaal Lemanstraat 55 bus 4


title: TE1540.52: Nucleaire geneeskunde, gebouwnr. 26 - Perceel liften.

description: Verbouwen en uitbreiden van het gebouw nr. 26 voor Nucleaire Geneeskunde. De opdracht omvat liften. Voor de opdrachtgever is het correct naleven van de uitvoeringstermijnen cruciaal en kan daardoor sneller aanleiding geven tot maatregelen van ambtswege. In het algemeen: — er bestaat een dringende noodzaak om het gebouw feitelijk te exploiteren, — laattijdige uitvoering zal ook zorgen voor winstderving, — tijdens de werken van huidig lastenboek zullen tevens bepaalde nevenaannemers hun werken starten, welke tevens aan bepaalde opgelegde uitvoeringstermijnen gebonden zijn.

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

street: Herestraat 49

Coopman liften

street: Heirweg 123


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

title: Accessoires informatiques divers (bureautique)

description: — accord-cadre pour l'achat d'accessoires informatiques divers (bureautique).

street: Place Marcel Broodthaers 2

Redcorp

street: Emile Feronstraat 168


name: Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité

awardCriteriaDetails:
Prix: 20
Valeur technique: 20
Valeur opérationnelle: 20
Réplication, intégration dans infrastructure SAN existante: 20
Références, garanties, garanties professionnelles, expérience: 20
Qualité de l'offre: 20

street: avenue de Tervueren 211

Hewlett-Packard Belgium BVBA

street: Hermeslaan 1a


title: Afbraak en bouwen van een sanitair blok, wasplaats, bergruimte en fietsberging.

description: Een bestaande fietsberging en sanitair worden afgebroken en er wordt een nieuw sanitair blok opgericht met aanpalend een personeelruimte met wasplaats en een fietsberging. Een deel van de werken komt in aanmerking voor subsidie door Agion. De werken worden uitgevoerd binnen een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen. De werken omvatten afbraakwerken, ruwbouw, afwerking en technieken tot volledige afwerking van het gebouw.

VZW Vak- en beroepsschool St-Antonius

street: Breedstraat 94

name: Dhr Wauman Patrick, dhr Kuppens Luc, gedelegeerd bestuurder


description: Marché de services pour le contrôle et la surveillance de travaux de réalisation/réhabilitation d’infrastructures et aménagements ruraux en Mauritanie.

Enabel

street: Rue Haute 147


name: Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne

title: Construction d'une aile d'hospitalisation (IIb)-lot 17.0 (ph2.170) cloisons salles d'opération.

description: Réalisations de cloisons pour un plateau technique comprenant 4 salles d'opération et une salle technique dans une nouvelle aile d'hospitalisation (IIb).

street: avenue Dr Thérasse 1


awardCriteriaDetails:
Ristourne: 70
Prix: 70

Ville de La Louvière

street: Place Communale


name: Vlaamse Overheid Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

street: Luchthavenlaan 4


name: Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende v.z.w.

title: AZ Damiaan: uitbreiding en verbouwing - perceel 62: kantoormeubilair.

description: AZ Damiaan: Uitbreiding en verbouwing - perceel 62: kantoormeubilair. 62.01: bureaus 62.02: bureaukasten 62.03: bureaustoelen 62.04: bezoekersstoelen en stoelenbanken 62.05: vergadermeubilair 62.06: communicatieborden 62.07: kluizen

street: Gouwelozestraat 100