name: Université de Liège, service des marchés

awardCriteriaDetails:
Critère de délais: 50
Critère économique: 50
Critère technique: 50

street: rue de l'Aunaie, 28, bâtiment B38A

SA Air Liquide Benelux

street: Quai des Vennes, 8


scheme: CPV

documentType: tenderNotice

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

IGEAN Milieu & veiligheid

street: Doornaardstraat 60

countryName: BE

initiationType: tender


name: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) Dienst aankoop & logistiek

title: Raamovereenkomst voor de levering van wisselstukken voor bestaande Hanning & Kahl-uitrustingen gemonteerd op de tramvoertuigen en op de spoorinfrastructuur van de MIVB.

currency: EUR

description: Raamovereenkomst voor de levering van wisselstukken voor bestaande Hanning & Kahl-uitrustingen gemonteerd op de tramvoertuigen (o.a. onderdelen voor de hydraulische groep tram T2000) en op de spoorinfrastructuur (o.a. onderdelen voor wisselmotoren HW 40-60-61, onderdelen voor de wisselsturing en spoordetectie) van de MIVB.

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

street: Koningsstraat 76


description: Raamovereenkomst voor het aankopen van verven en schildersmaterialen

Antwerpen

street: Grote Markt 1


name: Université catholique de Louvain, administration du patrimoine immobilier et des infrastructures, gestion technique du patrimoine de Louvain-la-Neuve

mainProcurementCategory: works

street: 2 avenue G. Lemaître


documentType: awardNotice

title: Accord-cadre: fourniture et installation de lits pour l'unité de soins intensifs

description: Voir II.2.4).

ULB Hôpital Erasme

street: Route de Lennik 808

HILL-ROM SPRL

street: rue Gulledelle 98


title: P198 - 1

description: Franstalig dossier

title: Kinderdagverblijf IEHS (ééntalig Frans dossier)

description: zie franstalig, het dossier is ééntalig frans

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

procurementMethodDetails: open

Fast Forward Architects BV-BVBA

street: Hopstraat 47

name: Monica Sandoval Carrillo of Mathias Smet


title: Oproep tot kandidaatstelling voor de uitvoering van de volledige opdracht: verbouwing campus Markgrave tot Kunstencampus van de Karel de Grote Hogeschool

title: Oproep tot kandidaatstelling — oproep tot kandidaatstelling voor de uitvoering van de volledige opdracht: verbouwing campus Markgrave tot Kunstencampus van de Karel de Grote Hogeschool.

description: Het verbouwen van een campus voor het verstrekken van hoger kunstonderwijs.Naast alle lokalen nodig voor de diverse onderwijs- en onderzoeksactiviteiten moet ook de nodige ruimte worden voorzien voor administratieve en logistieke diensten.

awardCriteriaDetails:
Beoordeling van diverse stukken beschreven in de opdrachtdocumenten, waaronder o.a. de conceptuele nota en schetsontwerp, inclusief de volumemaquette: 30
Aftoetsing van de diverse uitgangspunten beschreven in de projectdefinitie. Hierbij zullen functionele vereisten, duurzaamheid en ruimtelijk organogram centraal staan: 30
Beoordeling van het realisme van de bouw- en exploitatiekost van het ontwerp: 10
De ereloonschaal voor de architectuur: 10
De ereloonschaal voor de technieken: 5
De ereloonschaal voor de stabiliteit: 5
Termijn, uitgedrukt in kalenderdagen, voor de uitvoering van fase 1, 2 en 3 van de taakomschrijving alsook de vooropgestelde realisatietermijn: 10

Karel de Grote-Hogeschool VZW

street: Brusselstraat 45


title: Leveren van geneesmiddelen aan het woonzorgcentrum van OCMW Genk en haar residenten.

description: Leveren van geneenmiddelen aan het woonzorgcentrum van OCMW Genk en haar residenten.

awardCriteriaDetails:
Service: 60
Prijs: 40

OCMW

street: Weg naar As 58


name: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL

title: IRM

description: voir II.2.1

title: CT Scanner

description: voir II.2.1

title: Tables et Mobiles RX

description: voir II.2.1

title: Entretien du parc de matériel Siemens

description: Globalisation des contrats d'entretien du matériel d'imagerie médicale de marque Siemens.La globalisation permet une gestion centralisée du matériel via un portail. Ce portail doit permettre le suivi de l'état du matériel et des demandes d'intervention.

street: Boulevard Zoé Drion, 1


measure: electronicBids

measure: foreignBidsFromEU

title: Pompes de transfert

description: Voir II.2.1).

title: Pompes doseuses

description: Voir II.2.1).

title: Turbidimètres

description: Voir II.2.1).

title: Conductivimètres, PHmètres et Chloramètres

description: Voir II.2.1).

title: Appel à demandes de participation — fourniture de capteurs de qualité d'eau, de pompes doseuses et de pompes de transfert

description: Le présent marché public est un marché de fourniture de divers capteurs de mesure de la qualité de l’eau, de pompes doseuses et de pompes de transfert.

Société wallonne des eaux

street: Rue de la Concorde 41

HESPERIA HYDROCHEMIE

street: Rue De La Legende 41

JOHN COCKERILL

street: rue Jean potier 1

SWAN INSTRUMENTS D'ANALYSE

street: ZA de Bièvre Dauphine, 57, Rue du Grand Champ

countryName: FR


description: ProjectmanagementFlexibel op- en afschalingsplan voor de vaccinatie

title: Projectmanagement Flexibel op- en afschalingsplan voor de vaccinatie

description: Het voorwerp van de opdracht bestaat uit het coördineren, afstemmen en uitvoeren van opdrachten in het kader van het flexibel op- en afschalingsplan voor vaccinatiecentra. Dit omvat onder andere het samenbrengen en rationaliseren van verschillende covid 19 opdrachten van de zorgraden en andere zorgactoren, zoals de huisartsenkringen die test- en triagecentra uitbaten

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

street: Ellipsgebouw - K. Albert II-laan 35 bus 33


title: Lot 1 — fourniture de bornes/navettes à 36 plateaux à air pulsé

description: Voir II.2.1).

title: Lot 2 — fourniture de bornes/navettes à 30 et 20 plateaux à air pulsé

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture de chariots de distribution de repas à air pulsé

description: Le présent marché vise la fourniture de chariots de distribution de repas à air pulsé, sur les sites des Hôpitaux suivants:— «Léonard de Vinci» à Montigny-le-Tilleul;— «Vincent Van Gogh» à Marchienne-au-Pont.La cuisine de l’ISPPC travaille en liaison froide. Le matériel devra donc permettre le maintien de cette liaison froide tout au long du processus de transport, stockage et distribution.Après la période de garantie, le maître de l’ouvrage établira ou non un contrat d’entretien avec le fournisseur du matériel. Ce choix sera apprécié sur base des coûts d’entretien offerts. Le soumissionnaire remettra donc prix pour un contrat d’entretien standard et omnium.


title: Antwerpen

description: Zie bestek.

title: Gent

description: Zie bestek.

title: Opbouwen en actualiseren van hydraulische InfoWorks-ICM modellen vanuit bestaande InfoWorks-RS modellen

description: Het doel van deze opdracht is het bieden van ondersteuning aan de dienst hoogwaterbeheer bij de omzetting van bestaande modellen in de InfoWork-RS-software (IW-RS) naar de InfoWorks-ICM (IW-ICM) software waarbij de modellen tevens worden geactualiseerd aan het DHMV-II. De dienstverlener voert daartoe per model volgende stappen uit:— actualisatie van dwarssecties aan DHMV-II,— opbouw van een model van de rivierbedding in IW-ICM,— opbouw model overstromingsgebieden in IW-ICM,— hydraulische kalibratie IW-ICM model,— terugkoppeling en intern overleg mbt de gevolgde methodiek.

Vlaamse Milieumaatschappij

street: Dr De Moorstraat 24-26


name: BOSA-DG Comptable Fédéral et Procurement

title: livraison de porte-manteaux

title: LIVRAISON DE PORTE-MANTEAUX

description: Le présent marché porte sur un accord-cadre pour la livraison de porte-manteaux

street: Boulevard Simon Bolivar 30 boîte 1

Drisag NV

street: Diamantstraat, 4


description: Livraison et placement de casiers individuels.

description: Procédure ouverte pour la livraison et le placement de casiers.

Office national de l'emploi

street: Boulevard de l'Empereur 7


title: Algemene offerteaanvraag voor de aanstelling van een ontwerpteam voor een Kenniscentrum voor industriele automatisatie.

description: Algemene offerteaanvraag voor het aanstellen van een ontwerpteam voor de uitbouw van een Kenniscentrum voor industriele automatisatie.

awardCriteriaDetails:
Visie betreffende energiezuinig en duurzaam concept: 30
Visie betreffende architecturale en conceptuele aanpak: 30
Kwaliteitsprocedures en procedures voor budgetbewaking: 20
Ereloonpercentage: 20

Howest

street: Marksesteenweg 58


title: Selectieleidraad bij onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking: voor opdracht „Raamovereenkomst — Mediacentrale De Lijn”.

description: Aankondiging van selectieleidraad raamovereenkomst mediacentrale — zie selectieleidraad.

De Lijn — Marketing en Verkoop

street: Motstraat 20


name: L'(les) intercommunales(s) mixte(s) de distribution d'énergie (voir point VI.)

title: Marché de travaux d'entretien préventif (systématique) et curatif de l'éclairage public.

description: Marché d'entretien préventif(systématique) et curatif de l'Eclairage Public.

street: c/o route du Grand Peuplier 12

Genetec SA

street: Chaussée de Marche 933

ETEC SA

street: Parc Industriel Manage

TEI SA

street: Rue de la Lys 21

Cofely Fabricom Infra Sud SA

street: Chaussée de Tubize 489

ETEC SA

street: Parc Industriel

Wauthier CTP SA

street: Champ du Petit Pré 38

Demol SPRL

street: Chaussée Maïeur Habils 66

Yvan Paque SA

street: Rue de l'Arbre Courte Joie 48


title: Rédaction du programme opérationnel Interreg V France - Wallonie - Vlaanderen 2014-2020 - MAP Interreg V 0729_12.

description: L’objet du marché vise à désigner un prestataire de service afin de rédiger et de finaliser, sous la direction et le suivi de l’autorité de gestion et des autorités partenaires du programme, la rédaction et la finalisation en français et en néerlandais du programme opérationnel Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen.Pour mener à bien sa mission, le soumissionnaire s’appuiera notamment sur les documents suivants:— l’évaluation ex-ante et du programme opérationnel Interreg IV,— le rapport d’activités 2011 du programme actuel,— les constats de l’évaluation à mi-parcours d’Interreg IV,— la stratégie 2020 de l’Union européenne,— le dernier rapport sur la cohésion économique et sociale de la Commission européenne (cf. note de synthèse en annexe 2),— les statistiques disponibles sur l’ensemble de la zone de coopération,— les documents stratégiques des autorités/institutions du programme,— l’évaluation ex-post Interreg III de la Commission européenne,— les documents produits par les autorités partenaires du programme en rapport avec l’objet de la mission,— les documents produits par le prestataire qui sera désigné pour la réalisation de l’évaluation ex-ante du programme opérationnel Interreg V.Le prestataire désigné assurera les missions suivantes:1. Réalisation d’un diagnostic socio-économique de la zone de coopération du futur programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen (base: l’actuelle zone de coopération): cette analyse doit d’une part, mailler en priorité davantage les approches territoriale et thématique afin de mieux prendre en compte l’hétérogénéité de la zone et des différents contextes propre à chaque territoire transfrontalier et d’autre part, identifier les domaines d’actions dans lesquels la mise en œuvre de projets requière, comme masse critique de coopération, l’ensemble du territoire.2. En tenant compte des 11 thématiques prioritaires de la commission (cf. annexe 3) et en se basant sur le diagnostic socio-économique, réalisation d’une analyse AFOM globale de l’ensemble du territoire couvert par le programme.3. Définition de zones géographiques territoriales de coopération pertinentes.4. Définition de la stratégie dans laquelle le prestataire devra veiller à identifier et à hiérarchiser les besoins et défis en cohérence avec l’analyse socio-économique et ses constats: les disparités, les besoins en développement et les potentiels.Il devra établir la manière dont les besoins et les défis identifiés dans les 5 régions partenaires vont être satisfaits et surmontés, en précisant les objectifs et les résultats à atteindre. Ces besoins et défis doivent ensuite être traduits de manière adéquate en objectifs de programmation (d’objectifs thématiques en priorités d’investissement et objectifs spécifiques) et en allocations des montants financiers disponibles.Le prestataire devra également expliquer pourquoi certains défis ou besoins majeurs ne sont pas pris en compte dans les objectifs de programmation.Cette stratégie s’établira également sur base de la capitalisation de l’existant à mettre en synergie avec les autres programmes Feder/FSE/Feader afin de créer des effets de levier.5. Rédaction, sous la supervision de l’autorité de gestion et des autorités partenaires du programme, du programme opérationnel Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen tel que défini dans le règlement CTE de la Commission européenne.6. Définition des outils de monitoring, indicateurs: ces indicateurs constituent un moyen de contrôle des réalisations et des résultats. Il est donc impératif de les choisir en fonction de leur adaptabilité à la stratégie définie. Les indicateurs établis par le prestataire devront être spécifiques, mesurables, réalisables, robustes. Le prestataire devra s’assurer que les définitions de ces indicateurs sont claires et que les valeurs de référence, les cibles et les objectifs intermédiaires sont réalistes.7. Le prestataire prendra en compte les notions de "portefeuille de projet", top down et bottom-up développées dans l’évaluation intermédiaire Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen et les groupes de travail préparatoires à Interreg V;8. Intégration, au fur et à mesure de l’avancement de la mission, des remarques et considérations issues, soit des autorités partenaires du programme, soit de l’évaluation ex-ante du programme selon un processus interactif et itératif piloté par l’autorité de gestion du programme.9. Rédaction et transmission de tous documents, notes et finalisation du programme opérationnel en français et en néerlandais.10. Transmission des comptes-rendus en français et en néerlandais des comités d’accompagnement de la mission.

awardCriteriaDetails:
Méthodologie: 60
Prix: 40

Wallonie Bruxelles International

street: Place Sainctelette 2


title: Dienst Jeugd. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op het grondgebied van Aalst voor een periode van 3 jaar.

description: Leveren en plaatsen van speeltoestellen op het grondgebied van Aalst voor een periode van 3 jaar.Tijdens de komende 3 jaar is er een mogelijkheid tot afroep van de dienst Jeugd en van de andere diensten. Momenteel wordt voorgesteld een speelterrein in de pastorij-tuin van Baardegem aan te leggen.De geïnstalleerde toestellen moeten voldoen aan de Europese normen en veiligheid van speeltoestellen EN1176 en aan het KB van 28.3.2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen dienen getest en goedgekeurd te zijn door TUV certificering.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 35
Kwaliteit: 30
speelwaarde: 30
opbouw offerte: 5

Stad Aalst

street: Grote Markt 3


title: LEVEREN VAN DRANKEN OOST-VLAANDEREN

description: Deze opdracht beoogt een raamovereenkomst voor de aankoop van dranken.

KOOPKOEPEL VZW

street: Kleine-Bassinstraat 16


title: Het leveren en opstarten van een slibontwateringscentrifuge op RWZI Eeklo + onderhoud.

description: Het voorwerp van de opdracht is:1) de levering van:— 1 slibontwateringscentrifuge met bijhorend elektrisch bord voor de bediening en sturing met volgende procesvoorwaarden:• maximaal te verwerken debiet 60 m³/u bij een maximale ds-gehalte van 1 % — de maximale doorzet wordt beperkt tot 600 kgds/u,• nominaal te verwerken debiet: 40 m³/u bij een ds-gehalte van 0,6 %,• te ontwateren slib: niet ingedikt actief slib rechtstreeks uit de waterzuivering (recirculatiegemaal) met een variabel drogestofgehalte (langzame wijzigingen);— de bijkomend benodigde interfaces, zowel hardware- en softwarematig, teneinde de slibontwateringscentrifuge in het slibverwerkingsproces van desbetreffende installatie te kunnen integreren;— deze machines met randapparatuur zullen door derden opgesteld en elektrisch aangesloten worden. Ze moeten dus opstelling klaar geleverd worden, wat betekent dat bij de levering alle montagestukken en aansluitpunten (flenzen, klemmen, …) behoren;2) het uitwerken en ter beschikking stellen van montagevoorschriften, opstellingstekeningen, schema's, richtlijnen;3) het verlenen van technische assistentie, die nodig is om de machine door derden te kunnen laten opstellen en elektrisch aansluiten;4) het leveren van het opleveringsdossier;5) de indienststelling van de machines en de randapparatuur van eigen levering en assistentie bij indienststelling van de geleverde apparatuur door derden behoort tot de verantwoordelijkheid van de leverancier en geschiedt volgens de richtlijnen en specificaties zoals vermeld in hoofdstuk 9 technische bepalingen. De leverancier heeft daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor de procesgaranties van de centrifuges;6) opleiding van de operatoren en een onderhoudscontract.

Aquafin NV

street: Dijkstraat 8


name: Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department

title: Accord-cadre concernant le contrôle technique des bus de la STIB

description: La STIB recherche une ou plusieurs entreprises agréées pour le contrôle technique d’environ 800 bus. Ce nombre peut varier durant la période du contrat en fonction des besoins opérationnels de la STIB. Tous les dépôts bus de la STIB sont situés dans la région de Bruxelles-Capitale: Haren, Auderghem (Delta), Anderlecht (J. Brel et Petite-Île) et Neder-Over-Heembeek (Marly).

street: Rue Royale 76


description: ELEKTRISCHE INSTALLATIE - elektriciteitswerken, middenspanningscabine voor 'Revapolis' Pulderbos te Zandhoven

title: ELEKTRISCHE INSTALLATIE - MIDDENSPANNINGSCABINE

description: Elektrische installatie - middenspanningscabine bij de realisatie van een revalidatiecampus 'Revapolis' Pulderbos te Zandhoven

Revalidatiecentrum Pulderbos

street: Reebergenlaan 4


Universitaire Ziekenhuizen Leuven

street: Dienst materiaalbeheer Herestraat 49

Brakel Aero nv

street: Schoolstraat 22


name: Province de Namur - Service des marchés publics

title: Lot 1 - Electricité

description: Electricité

title: Lot 2 - Levage

description: Levage

title: Lot 3 - Plaine de jeux

description: Plaine de jeux

title: Lot 4 - Chaudières, installation gaz

description: Chaudières, installation gaz

title: Lot 5 - Citernes à mazout

description: Citernes à mazout

title: Lot 6 : Echelles de secours

description: Echelles de secours

title: Lot 7 - Equipements de sécurité divers

description: Equipements de sécurité divers

title: Lot 8 - Incendie

description: Incendie

title: Lot 9 - Lignes de vie

description: Lignes de vie

title: Lot 10 - Poste à souder

description: Poste à souder

title: Lot 11 - Air comprimé

description: Air comprimé

title: Lot 12 - Station - services (essence-diesel)

description: Station - services (essence-diesel)

title: Contrôles réglementaires des installations des divers sites de la Province de Namur

description: Le marché porte sur les contrôles réglementaires des installations des divers sites de la Province de Namur parun organisme agréé ou un service externe.Une liste non exhaustive des différents contrôles à effectuer et des sites à visiter est reprise en annexe.Ce marché est alloti en fonction de l’objet du contrôle à effectuer.

street: Rue Henri Blès 190 C


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

title: Livraison et maintenance d’équipements de réseau IP (routers, switches, WLAN Access Points, …) installation optionnelle de ces équipements et consultance réseau optionnelle.

description: Pour ce lot, Infrabel cherche un fournisseur d’équipements de réseau actifs de la marque Cisco (routers, switches, WLAN Access Points, …) pour la suite du déploiement de son réseau data IP. Plus de 50.000 clients sont actuellement connectés à ce réseau IP privé qui s’étend sur toute la Belgique et qui se compose de plus de 6000 Access Switches et 2300 WLAN Access Points.Il est attendu du fournisseur qu’il ait l’expertise nécessaire et l’expérience avec les solutions réseaux de Cisco implémentées dans des réseaux de transmission IP vastes et complexes, ceci afin qu’en collaboration avec Infrabel il puisse proposer les produits adaptés et qu’il puisse livrer les produits proposés dans délais convenus. Le fournisseur doit donc être en mesure d’assister l’équipe de design réseau d’Infrabel au moyen de consultance réseau et pour l’installation des équipements fournis. Le fournisseur doit de plus être en mesure de réaliser la maintenance pour une petite partie des équipements, à savoir le remplacement des composants réseau défectueux.

title: Livraison et maintenance d’Applicances IP Network (servers DHCP et DNS, servers AAA, Switches OSI Layer 4 – 7, Appliances Security, …), installation optionnelle de ces équipements et consultance résea

description: Pour ce lot, Infrabel cherche un fournisseur d’Applicances Réseau qui peut fournir les services réseau de base pour son réseau data IP étendu. Il s’agit ici principalement de servers DHCP et DNS, de servers AAA, de Loadbalancers OSI Layer 4 – 7 et de Firewalls.Il est attendu du fournisseur qu’il ait l’expertise nécessaire et l’expérience dans des réseaux de transmission IP vastes et complexes, ceci afin qu’en collaboration avec Infrabel il puisse proposer les produits adaptés et qu’il puisse livrer les produits proposés dans délais convenus. Le fournisseur doit donc être en mesure d’assister l’équipe de design réseau d’Infrabel au moyen de consultance réseau et pour l’installation des équipements fournis. Le fournisseur doit de plus être en mesure de réaliser la maintenance des équipements livrés ainsi que des Network Appliances qui sont déjà opérationnels sur le réseau d’Infrabel.

title: Livraison d’accessoires qui sont nécessaires pour le roll-out du réseau IP, à savoir des interfaces optiques, des modules de mémoire, des équipements low-end tels que des tranceivers, des repeaters, d

description: Pour ce lot, Infrabel cherche un fournisseur qui peut fournir des composants de réseau low-end pour son réseau data IP, tels que des interfaces optiques, des modules de mémoire, des tranceivers, des repeaters, des power injectors,...

title: IP network 2023-2028

description: Accord-cadre pour la fourniture et la maintenance d'équipements de réseaux destinés au réseau IP d'Infrabel

street: Place Marcel Broodthaers 2


name: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel-BUV

title: BMB/DGE-DBO/2012.0375 : Réparation des dégâts causés accidentellement et/ou par vandalisme aux ouvrages d'art et accessoires de voiries gerés par la Région de Bruxelles-Capitale

description: Voorwerp: Herstellen van schade veroorzaakt door ongevallen en /of vandalisme aan de kunstwerken en wegaanhorigheden beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Deze aanneming omvat voornamelijk:— de nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies,— het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken,— de organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken,— het uitbreken van wegverhardingen en voetpaden van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen,— het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering der werken,— het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard,— het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is,— het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen,— het aan brengen van een onderfundering van zand,— het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk,— het uitvoeren van een fundering en ophogingen met gestabiliseerd zand,— de aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het stromend water met inbegrip van de levering van waterslikkers, bezoekkamers, buizen en hun aansluiting op riolen,— op het peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen,— de uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz,— de uitvoeringen van verhardingen van diverse aard,— het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995,— de uitvoering van voetpaden,— de uitvoering van markeringen en signalisatie,— her verwerken van teelaarde, het bezaaien van bermen, de eventuele beplantingen en het bouwen van boombakken,— de aansluiting op bestaande wegen, en andere bestaande inrichtingen,— verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met "te verantwoorden sommen",— alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken,— proeven voor nazicht en oplevering,— het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode,— schilderwerken op beton en metaal,— het leveren en plaatsen van brandvrije panelen en van akoestische panelen,— het verwijderen van panelen met asbest in verwerkt,— herstellingswerken aan plafonds van de tunnels,— herstellingswerken aan trappen en balken,— speciale betonconstructies,— interventies 24 uur op 24, 7 dagen op 7, binnen één uur na aanvraag van het Bestuur (permanentie dienst),— het herstellen van brandblussers,— het herstellen van de leuningen van alle aard van tunneltoegangen, bruggen en viaducten en op bermen,— het herstellen van de hoge stootbanden in staal, in beton en in blauwe hardsteen,— de voorlopige oprichting van leuningen en van veiligheidsinrichtingen, enz ...,— het herstellen van stadsmeubilair van alle aard,— het plaatsen van stadsmeubilair van alle aard,— het verwijderen van vandalisme en graffiti op metalen constructies, beton, hout en blauwe hardsteen constructies en het aanbrengen van een anti-graffitilaag,— het vervangen van stukken omheiningen (relingen, leuningen, kettingen, palen) die niet meer weerstaan voor de veiligheid van de weggebruikers en waar het Bestuur verantwoordelijk is,— het reinigen en het schilderen van banken, azobé palen, palissaden en bielzen die met graffiti besmeurd zijn,— interventies voor stukken die op de weg blijven liggen t.g.v. ongevallen of ladingverlies,— alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

street: Vooruitgangstraat 80/1

Nutons SA

street: Rue de Praules 9


title: Achat d'un nouveau tour en fosse tandem

description: Ce marché porte sur un contrat-cadre destiné à l'achat, l'installation et la mise en service d'un nouveau tour enfosse tandem et d'accessoires pour véhicules ferroviaires de type rames de métro et véhicules ferroviairesspéciaux ; la commande de pièces de rechange et la maintenance préventive & corrective de cette installation.Au travers de cet accord-cadre, la STIB pourra notamment commander :- les éventuels travaux de construction de voirie nécessaires en surface et en sous-sol (ex : études de stabilité,sondages, mesures, travaux de construction/stabilisation/renforcement des ouvrages existants, ...) ;- recherche, fabrication, fourniture, installation, certification et mise en service d'un nouveau tour en fosse tandemde type métro, destinée au reprofilage des roues et disques de frein des véhicules de la série M1 à M7 etcompatible avec les véhicules métro spéciaux.- Tout outillage spécifique d'utilisation et/ou d'entretien doit etre inclus dans la fourniture.L'installation concernée est parfaitement conforme aux normes et réglementations en vigueur au moment de salivraison et de sa première mise en service.- les prestations de formation (utilisation & maintenance), de maintenance, de fourniture de pièces détachées

title: Achat d’un nouveau tracteur électrique pour rames de métro et véhicules ferroviaires spéciaux

description: La fabrication, la fourniture et la maintenance d’un locotracteur électrique radio télécommandé permettant lesmanoeuvres des unités de traction et des trains du métro et les véhicules spéciaux de la STIB pour le nouveau dépotd’Erasme- Tout outillage spécifique d'utilisation et/ou d'entretien doit etre inclus dans la fourniture.L'installation concernée est parfaitement conforme aux normes et réglementations en vigueur au moment de salivraison et de sa première mise en service.- les prestations de formation (utilisation & maintenance), de maintenance, de fourniture de pièces détachées

title: Achat d'un tour en fosse tandem et d’un nouveau tracteur électrique pour les rames de métro et les véhicules ferroviaires spéciaux

description: Ce marché porte sur un contrat-cadre en deux lots destiné à :LOT 1 : l'achat, l'installation et la mise en service d'un nouveau tour en fosse tandem et d'accessoires pourvéhicules ferroviaires de type rames de métro et véhicules ferroviaires spéciaux ; la commande de pièces derechange et la maintenance préventive & corrective de cette installation.Au travers de cet accord-cadre, la STIB pourra notamment commander :- les éventuels travaux de construction de voirie nécessaires en surface et en sous-sol (ex : études de stabilité,sondages, mesures, travaux de construction/stabilisation/renforcement des ouvrages existants, ...) ;- recherche, fabrication, fourniture, installation, certification et mise en service d'un nouveau tour en fosse tandemde type métro, destinée au reprofilage des roues et disques de frein des véhicules de la série M1 à M7 etcompatible avec les véhicules métro spéciaux.- Tout outillage spécifique d'utilisation et/ou d'entretien doit etre inclus dans la fourniture.L'installation concernée est parfaitement conforme aux normes et réglementations en vigueur au moment de salivraison et de sa première mise en service.- les prestations de formation (utilisation & maintenance), de maintenance, de fourniture de pièces détachéesLot 2 : L’achat et mise en service d'un nouveau tracteur électrique pour rames de métro et véhicules ferroviairesspéciauxAu travers de cet accord-cadre, la STIB pourra notamment commander- Tout outillage spécifique d'utilisation et/ou d'entretien doit etre inclus dans la fourniture.L'installation concernée est parfaitement conforme aux normes et réglementations en vigueur au moment de salivraison et de sa première mise en service.- les prestations de formation (utilisation & maintenance), de maintenance, de fourniture de pièces détachéesLa STIB conclura un accord-cadre avec un adjudicataire par lot.


title: Vernieuwing Oracle infrastructuur

description: Zie II.2.4)

VRT

street: Auguste Reyerslaan 52

Cegeka nv

street: Corda 3 - Kempische Steenweg 307


title: Papier sur bobines 2014 - 2017.

description: Le marché consiste en la livraison de bobines de papier de 80 g/m², portant un écolabel garantissant une gestion forestière durable et adapté à l'impression sur une ligne en continu Océ.

Chambre des représentants

street: Palais de la Nation

INAPA Belgium NV

street: Vaucampslaan 30


name: MRMP-I/A - direction générale material resources - division marchés publics - section infrastructure - sous-section acquisition

title: Marché ouvert pluriannuel 2013-2016 pour des livraisons, services, modifications et remplacements pour le matériel assemblé par Kärcher Future Tech

title: Appel à la candidature pour le marché 13IA065 concernant un marché ouvert pluriannuel 2013-2016 pour des livraisons, services, modifications et remplacements pour le matériel assemblé par Kärcher Future Tech.

street: Rue d'Evere 1

Kärcher Futuretech

street: Alfred-Schefenacker-Strasse 1

countryName: DE


Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

street: Ragheno Business Park Motstraat 20


title: Accord-cadre pour la fourniture de pièces des suspensions secondaires des trams T3000 et T4000

description: L'objet du marché porte sur la conclusion d'un accord cadre pour la fourniture de pièces destinées à l'entretien et la révision pour les suspensions secondaires des voitures de tramway T3000 et T4000 de la STIB. Les pièces d'origine sont livrées par Bombardier.


name: Direction générale organisation judiciaire - direction LOG ICT OJ

title: Omslag.

title: DGROJ/ROJ31/PRINT/2012.

description: Openbare aanbesteding voor het drukken en leveren van omslagen ten behoeve van de diensten van de griffies en parketten van de Belgische hoven en rechtbanken voor rekening van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie.

street: boulevard de Waterloo 115

IGEPA

street: Nijverheidslaan 4


title: MH-MT-012025-ENERGIE-27-28 - 1

description: Fourniture et rachat d’Electricité haute et basse tension

title: MH-MT-012025-ENERGIE-27-28 - 2

description: Fourniture de Gaz Naturel en haute et basse pression

title: Gaz naturel et électricité pour 2027 et 2028

description: Marché de fourniture de gaz naturel et de fourniture et de rachat d’électricité pour 2027 et 2028

MercurHosp ASBL

street: Chaussée de Marche 604


name: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

street: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 30

Roularta Publishing NV

street: Raketstraat 50/12


title: 3M (semi) anechoische EMC kamer

description: 3M (semi) anechoische EMC kamer.

title: Dubbele reverberatie kamer

description: Dubbele reverberatie kamer.

title: AOO17-444 levering en installatie van EMC kamer en dubbele reverberatie kamer.

description:
Levering en installatie van een:
               — perceel 1: 3M (semi-) anechoische EMC kamer;
               — perceel 2: dubbele reverberatie kamer.

Technische Diensten KU Leuven

street: W. de Croylaan 60A bus 5570

Comtest Engineering

street: Industrieweg 12

countryName: NL


measure: smeBids

name: MRMP-I/S direction générale material resources — division marchés publics — section infrastructure — sous-section services

title: Assainissement de stands de tir

description: Ce lot concerne:3. l’assainissement de stands de tir: le criblage du stand et le triage des déchets; la remise en place du sable criblé; le traitement déchets de munition (plomb et laiton mélangés); le traitement et transport sable pollué; le remplacement du sable pollué.(voir cahier spécial des charges).

title: Plateau Marche-en-Famenne

description: Ce Lot concerne:1. les déchets solides: la location et l’installation de conteneurs à déchets; la prise des dispositions nécessaires pour le transport et le traitement de déchets; la collecte des déchets triés; l’entretien/la réparation des bennes à ordures louées.(voir cahier spécial des charges).

title: Plateau Rocourt

title: Plateau Leopoldsburg

title: Plateau Florennes

title: Plateau Beauvechain

description: Ce lot concerne:1. les déchets solides: la location et l’installation de conteneurs à déchets; la prise des dispositions nécessaires pour le transport et le traitement de déchets; la collecte des déchets triés; l’entretien/la réparation des bennes à ordures louées;2. les déchets médicaux: l’enlèvement et la destruction de déchets médicaux (déchets hospitaliers, médicaments périmés, produits réactifs et biocides), la fourniture de récipients spécifiques, ainsi que le nettoyage de laboratoires.(voir cahier spécial des charges).

title: Plateau Evere

title: Plateau Peutie

title: Plateau Berlaar

description: Ce lot concerne:1. les déchets solides: la location et l’installation de conteneurs à déchets; la prise des dispositions nécessaires pour le transport et le traitement de déchets; la collecte des déchets triés; l’entretien/la réparation des bennes à ordures louées.(voir cahier spécial des charges).

title: Plateau Bruges/Ypres

title: Marché pluriannuel (2020-2024) de services pour la location et la collecte des conteneurs et le traitement de déchets solides et médicaux ainsi que l’assainissement de stands de tir dans les quartiers et camps militaires (dix lots).

description: Ce contrat concerne:1) les déchets solides: la location et l’installation de conteneurs à déchets; la prise des dispositions nécessaires pour le transport et le traitement de déchets; a collecte des déchets triés; l’entretien/la réparation des bennes à ordures louées;2) les déchets médicaux: l’enlèvement et la destruction de déchets médicaux (déchets hospitaliers, médicaments périmés, produits réactifs et biocides), la fourniture de récipients spécifiques, ainsi que le nettoyage de laboratoires;3) l’assainissement de stands de tir: le criblage du stand et le triage des déchets; la remise en place du sable criblé; le traitement déchets de munition (plomb et laiton mélangés); le traitement et transport sable pollué; le remplacement du sable pollué.

street: Rue d'Evere, 1 - BOX 29


title: Inrichtings- en verzorgingsmateriaal

title: Meubilair

title: Raamovereenkomst voor het leveren van meubelen en inrichtingsmateriaal voor kinderdagverblijven

description: Deze opdracht heeft betrekking op het leveren van inrichtings- en verzorgingsmateriaal (perceel 1) en meubilair (perceel 2) voor de kinderdagverblijven van A-IVA Kinderopvang in Antwerpen.

Antwerpen

street: Grote Markt 1


title: Leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2023 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging

description: Het leveren van dranken ten behoeve van gemeentelijke instellingen voor dienstjaar 2023 met mogelijkheid tot 3 keer stilzwijgende verlenging.De opdracht wordt toegekend voor een periode van 1 jaar te beginnen op 1 januari 2023Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich uitdrukkelijk tot het naleven van de volgende clausule: duur van de opdracht kan door de opdrachtgever maximaal 3 maal stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 1 jaar. De opdracht behelst dus een periode van maximaal 4 jaar.Zowel aangestelde leverancier als het bestuur kunnen de bovenvermelde clausule opzeggen mits een aangetekende zending, uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van iedere periode.Deze opdracht zal alleszins definitief een einde kennen uiterlijk 31 december 2026 zonder voorafgaande opzegging door één der partijen.

description: zie II.2.4

Gemeente Ham

street: Dorpsstraat 19


title: All-in verzekering ten behoeve van buitenlandse gasten

description: Het afsluiten van een verzekering „all-in” (hierna genoemd: all-in verzekering) ten behoeve van buitenlandse gasten van de Universiteit Gent (zijnde met een niet-Belgische nationaliteit die hun gewoonlijke verblijfplaats in het buitenland, mogelijks ook niet-EU landen, hebben), waaronder studenten, onderzoekers, personeel (o.a. gastprofessoren), stagiairs, bezoekers e.a. en, in voorkomend geval, hun gezinsleden, zowel tijdens hun reis naar annex verblijf in België als tijdens hun reis naar annex (kort) verblijf in het buitenland onder de auspiciën van de Universiteit Gent of in het kader van onderzoeks- of onderwijsprojecten waarvan de Universiteit Gent coördinator is. Deze all-in verzekering dekt onder meer, doch is niet beperkt tot, medische kosten (ziekte/ongevallen), burgerlijke aansprakelijkheid privéleven en reisbijstand (incl. bagageverzekering).

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25

Marsh NV

street: Vorstlaan 2


description: Désignation d'un réviseur d'entreprise

title: Désignation d'un réviseur d'entreprise

description: Le marché concerne la désignation d'un réviseur d'entreprises et court sur une durée de six exercices comptables du pouvoir adjudicateur et commence le jour qui suit le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du pouvoir adjudicateur en 2023 et expire le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du pouvoir adjudicateur en 2029. Le choix d’une procédure d’une durée de six ans provient de la constatation que le cadre comptable et juridique du pouvoir adjudicateur déroge à tel point du droit commun qu’il est important pour l’opérateur économique de pouvoir rentabiliser son effort d’investissement sur une période assez longue. Le marché sera résolu de plein droit, sans mise en demeure ni moyennant un préavis et sans indemnité, le jour qui suit le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du pouvoir adjudicateur en 2026 si cette Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du pouvoir adjudicateur en 2026 ne renomme pas l’adjudicataire. Les tâches à remplir sont: - conformément l'art. 27.1 du Protocole sur les statuts du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) et de la Banque Centrale Européenne (BCE), le contrôle des comptes annuels du pouvoir adjudicateur; - la rédaction d'un rapport d’audit financier écrit détaillé au Conseil de Régence du pouvoir adjudicateur, dans lequel toutes les indications de l’article 3 :75, § 1 du Code des sociétés et des associations sont reprises; - conformément l'art. 21bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'accomplissement des missions légales au profit du Comité d'audit du pouvoir adjudicateur; - la réalisation, pour le Comité d'Entreprise du pouvoir adjudicateur, des missions énoncées à l'art. 3 :83 du code des sociétés et des associations; - l’exécution d’un contrôle semestriel restreint suivant les principes d’ISRE 2410 «Examen limité d’informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur Independent de l’entité»; - la réalisation de contrôles conformément à l’arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque nationale de Belgique, modifié par l’arrêté royal du 1er octobre 2012, l’arrêté royal du 21 décembre 2013 et l’arrêté royal du 5 juillet 2015; - le contrôle et/ou la certification pour compte de l’auditeur externe de la Banque Centrale Européenne, des informations et procédures, à préciser par la Banque Centrale Européenne, qui doivent être communiquées par le pouvoir adjudicateur à cette institution ou doivent être respectées dans le cadre du fonctionnement du Système Européen des Banques Centrales (par ex.: audit de conformité/financier sur la gestion décentralisé des Réserves en devises de la BCE par la Banque, audit financier sur le montant comptabilisé au 31.12 dans la rubrique du Bilan «Billets de banque en circulation»); - le cas échéant, et pour autant qu’admis légalement et déontologiquement, des missions spécifiques pour le pouvoir adjudicateur.

Banque nationale de Belgique

street: de Berlaimontlaan 14


title: Reinigen van diverse straten, pleinen en de wandelweg van de zeedijk in de gemeente Knokke-Heist door middel van een zelfrijdende stoomreiniger

description: Het reinigen van de diverse straten, pleinen en de wandelweg op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist geschiedt op afroep door de dienst stadonderhoud en dit gedurende het jaar.Bij de uitvoering moet de aannemer zich voegen naar het algemene reglement op de Politie van het wegverkeer, alsook naar de voorschriften van de Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie, inzonder wat betreft het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen (Cat. 5).Alle nodige signalisatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden vallen ten laste van de aannemer. Er zal onmiddellijk gevolg gegeven worden aan de opmerkingen van de politiediensten of de leidende ambtenaar betreffende het aanpassen van de signalisatie om veiligheidsredenen.Door de aannemer dienen alle nodige maatregelen getroffen opdat de openbare vervoerdiensten zo weinig mogelijk hinder zouden ondervinden tijdens de uitvoering van de werken.Specificaties betreffende werkwijze en uitvoering worden verder weergegeven in het technisch gedeelte.

description: Zie II.2.4)

Gemeentebestuur Knokke-Heist

street: Alfred Verweeplein 1

Cools Dirk bvba

street: Zwevezelestraat 83


title: ZNA netwerk security — DMZ.

description: Raamcontract voor de aankoop, het beheer, onderhoud en ondersteuning van de netwerk security omgeving van ZNA. Omdat continuïteit van de dienstverlening op vlak van netwerk en security uiterst belangrijk is en de overname van de bestaande apparatuur door een nieuwe integrator niet eenvoudig te verwezenlijken is, wordt er gekozen voor een voldoende lange looptijd van de opdracht met een initiële vaste looptijd van 5 jaar om de opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te schrijven en 2 mogelijke verlenging van telkens 1 jaar om ZNA toch de nodige continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De maximum looptijd van de opdracht bedraagt dus 7 jaar. De DMZ infrastructuur firewalls, VPN concentrators, proxy servers, e.d. bevinden zich in de 2 interne datacenters (Middelheim en Stuivenberg). De dienstverlening in scope van deze opdracht bestaat uit:Deel A — aankoop en levering van DMZ infrastructuur en diensten.1. Het raamcontract voorziet de mogelijkheid om via de leverancier nieuwe netwerk security oplossingen aan te schaffen en installeren door de opdrachtnemer.Deel B — recurrente dienstverlening (basis).1. Correctief en preventief onderhoud (incl. maintenance van de fabrikant) leveren op bestaande en nieuwe infrastructuur componenten van de DMZ omgeving tot na de volledige migratie (zie nota hierboven).2. Leveren van support diensten bij incidenten en problemen op de omgeving, zowel ter plaatse op de verschillende locaties als vanop afstand.3. Regulier leveren van technisch advies en design voor de verbetering en vernieuwing van de netwerk security omgeving op basis van technische marktevoluties en gangbare praktijken in de markt.Deel C — project dienstverlening (op afzonderlijke bestelling).1. Leveren van design en advies, installatie en configuratie activiteiten bij vernieuwing (lifecycle management) of uitbreiding op netwerk security omgeving.2. Uitvoeren van reguliere standaard wijzigingen op de DMZ omgeving, op aanvraag.Omvang van de opdracht:ZNA IT ondersteunt momenteel ongeveer een 7 000 medewerkers.Op moment van de aankondiging bestaat de netwerk en netwerk security omgeving uit componenten en aantallen zoals beschreven in de inventarislijst (zie bijlage B „inventaris”).

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

street: Lange Beeldekensstraat 267


title: Marché annuel d'emprunts.

description: Marché relatif à la conclusion d'emprunts destinés au financement de l'administration et du CPAS de Visé (7 370 000 EUR).

Ville de Visé

street: 1 rue des Récollets


name: Ministère de la région de Bruxelles Capitale - Bruxelles mobilité - AED - direction de l'infrastructure des transports publics

title: Automatisation des lignes de métro 1 & 5 - étude détaillée de l’intégration des façades de quai.

description: L’automatisation des lignes 1 & 5 du metro implique l’équipement des stations par des façades de quai (FQ).Ces FQ sont composées de:— Portes palières (PP) sont des portes coulissantes. Le diagramme de ces portes correspondra au diagramme des portes des trains(18 portes en principe par train). En exploitation normale, lors de l’arrêt du train en station, les portes des trains seront alignées sur les portes palières.Les PP offrent un passage libre d’une largeur supérieure ou égale à la largeur de celles-ci.Les PP sont commandées automatiquement par le système automatique.Les PP sont équipées d’un dispositif de déverrouillage disposé côté voie permettant aux voyageurs d’ouvrir les portes palières manuellement lors d’une défaillance de l’automatisme ou d’un arrêt imprécis en conduite manuelle.— Portes de secours (PS) disposées de chaque côté des PP et munies de barres anti-panique facilitant l’évacuation des voyageurs en cas de nécessité,— Portillons d’extrémité de quai (PEQ) situés à chaque extrémité de quai permettent l’accès à la voie par les agents de la STIB ou le personnel extérieur habilité ou lors d’une évacuation de voyageurs du tunnel.Ces éléments sont intégrés dans une structure autoportante modulaire ancrée dans le quai (voir plus loin). Les équipements de commande sont installés dans un caisson horizontal au-dessus des portes.La charpente est maintenue en tête soit par des pièces fixées dans les plafonds, soit par un portique horizontal.Cette cloison de base de ±2,60 m de hauteur peut être complétée par des dispositifs accessoires de fermeture verticale (contre plafond) ou horizontale (au dessus des voies).Des équipements accessoires tels que, l’armoire de contrôle commande, complètent le dispositif.La mission comprend l’étude détaillée et complète:— Des travaux d’aménagement des stations,— Des travaux d’integration du système des fq ainsi que l’ensemble du dispositifs accessoires.Contenu du marché:(pour une description détaillée de la mission après attribution du présent marché, voir partie 4 – clauses techniques).Le présent marché comprend entre autres:— L’établissement d’un dossier complet de la situation existante (plans et inventaire) sur base du levé topographique du bord de quai dressé par la pouvoir adjudicateur. Ce dossier portera sur la totalité des quais (quai voyageur, quais de service et locaux accessibles depuis le quai) et toutes les surfaces (sol, parois, plafonds, etc),— L’implantation précise des façades de quai suivant les indications du pouvoir adjudicateur,— L’implantation de l’armoire de contrôle commande suivant les indications du pouvoir adjudicateur,— L’étude technique de stabilité, suivant le principe que les FQ ne peuvent pas être appuyées sur le quai, mais bien au travers de celui-ci sur des éléments porteurs construits sur le radier, y compris les prestations relatives:—— aux travaux éventuels de démolition,—— à l’aménagement d’ouvrages existants,—— aux travaux de réparation, de liaison, de consolidation ou de réadaptation afférents à l’ossature d’ouvrages existants,—— aux études des phases d’exécution,—— aux poutrellages métalliques, en béton ou mixtes,—— aux dispositifs d’étanchéité éventuels: cuvelage, chape, joints de dilatation,— L’étude de l’aménagement de la station au niveau quais dans la zone d’influence des FQ: accès aux locaux techniques, chemins d’évacuation des voyageurs en tunnel, clôture du domaine automatique, déplacement caméras, déplacement écrans etc,— L’étude architecturale de tous les parachèvements touchés par ces aménagements: revêtements des sols, murs, plafonds,— L’adaptation éventuelle des appareils d’éclairage ainsi que des passages, gaines et goulottes pour les câbles,— L’adaptation éventuelle des supports de signalisation voyageurs,— L’adaptation éventuelle des dispositifs d’information des voyageurs,— L’adaptation éventuelle du contrôle d’accès,— L’adaptation éventuelle des autres équipements (électriques, électromécaniques, électroniques, hydrauliques, aérauliques, etc).Le présent marché ne comprend pas:— L’étude intrinsèque des FQ,— L’étude technique des équipements de station touchés par le projet.

street: Rue du Progrès 80, bte 1

Arcadis Belgium SA

street: Rue Royale 80


description: Ontwerp, aanleg en exploitatie van een collectieve verwarming in een groepswoningbouwproject (warmtenet)

description: zie II.2.4

De Mandel cvba

street: Groenestraat 224


title: Perceel 1 (algemene restauratiewerken)

title: Protestantse kerk — restauratie exterieur — zijgevels, daken en glasramen.

awardCriteriaDetails:
Perceel 1 (algemene restauratiewerken)::
Er zijn geen gunningscriteria voor dit perceel.:
Perceel 2 (restauratie glasramen atelier Hochreyter en Geyer)::
Conceptnota met omschrijving van aanpak en methodologie van de opdracht: 50
Prijs: 30
Nota met omschrijving van de aanpak en inhoud van het onderzoeksrapport en van het behandelingsrapport: 20


name: Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers

title: Awex - marché public - appel d'offre général - salons médical/emballage/cosmétique 2012-2014.

description: Le présent marché est un marché public de fournitures relatif au montage et démontage,transport compris, de pavillons à dimensions modulables composés de 1 ou plusieurs stands d'une surface totale provisoire estimée à 2 155,5 m2, pour un prix maximum transport compris de 170 euros hors TVA/m2/ hors mobilier des exposants.

awardCriteriaDetails:
L'esthétique, la visibilité et l'originalité des projets de stands proposés par secteur: 50
Le prix de l'offre au m2 HTVA transport inclus: 50

street: Place Sainctelette 2,


title: Aanleg van een mini-warmtenet en het leveren van warmte via een tijdelijke biomassa-installatie op de sportzone te Ronse

description:
Beschrijving en duurtijd van de opdracht

Voorwerp van de diensten:
Het lokaal bestuur Ronse wenst tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Voor haar eigen patrimonium en wagenpark, heeft ze zich via het lokaal energie- en klimaatpact ertoe verbonden om 55% minder CO2 uit te stoten tegen 2030. Op langere termijn wil ze haar volledige energievoorziening op een hernieuwbare wijze invullen. Binnen dit kader, focust deze opdracht zich op een CO2-neutrale verwarming voor de sportzone. De sportzone heeft een jaarlijkse warmtevraag van ± 1200 MWh. Op lange termijn heeft de sportzone een hoog potentieel om aan te sluiten op een groter warmtenet, gevoed door hernieuwbare bronnen. In afwachting daarvan, zal de sportzone verwarmd worden met houtige biomassa.

Het lokaal bestuur wenst daarom een externe partij aan te stellen voor:
(1) de aanleg van een mini-warmtenet tussen de sporthal (incl. zwembad) en het voetbalstadion (werkenopdracht); en
(2) de levering van duurzame warmte via een tijdelijke biomassa-installatie op lokale houtige biomassa aan deze gebouwen gedurende een looptijd van 10 jaar (die tweemaal verlengd kan worden met 5 jaar). De warmte is bestemd voor zowel ruimteverwarming als sanitair warm water (incl. verwarmd zwembad) en de levering ervan wordt te allen tijde gegarandeerd door de opdrachtnemer.

Onderhavige opdracht is bestaande uit volgende onderdelen (dit zijn GEEN percelen!):
(1) Aanleg van de infrastructuur (i.e. design & build van het mini-warmtenet én de tijdelijke biomassa-installatie)
Dit onderdeel loopt vanaf de sluiting van onderhavige opdracht tot en met de datum van de definitieve oplevering van de infrastructuur.
Voorafgaand aan de voorlopige oplevering van de aanleg van de infrastructuur zal er nagegaan worden of de infrastructuur voldoet aan de technische bepalingen én zal de werking ervan getest worden tijdens een testfase van de infrastructuur.
Pas ná een succesvolle testfase (i.e. wanneer de testfase integrale voldoening geeft aan de aanbestedende overheid) kan er overgegaan worden tot de voorlopige oplevering van de infrastructuur.
De definitieve oplevering van de infrastructuur zal in beginsel plaatsvinden één (1) jaar na de voorlopige oplevering van de infrastructuur.
(2) Exploitatie- en onderhoud (i.e. van het mini-warmtenet én de tijdelijke biomassa-installatie, inclusief levering van duurzame warmte via een warmte-as-a-service contract)
Deze fase omvat het garanderen van een continuïteit van de infrastructuur, de exploitatie van de infrastructuur, inclusief het leveren van duurzame warmte en het onderhoud van de infrastructuur gedurende een periode van tien (10) jaar.
Dit onderdeel loopt vanaf de datum van voorlopige oplevering van de infrastructuur tot het einde van de opdracht (i.e. de oplevering van de opdracht).
Bij het einde van de opdracht, blijft het mini-warmtenet eigendom van het lokaal bestuur en blijft het permanent aanwezig. De opdrachtnemer blijft daarentegen steeds eigenaar van de biomassa-installatie en zorgt ook voor het wegnemen van deze installatie bij het einde van de opdracht.
Voor een verdere toelichting van de opdracht, zie deel I.13 Technische voorschriften.
De diensten die onder deze opdracht vallen zijn ‘Andere bronnen van energievoorziening en -distributie’ (CPV code 65400000-7).
Enkel de geselecteerde firma’s mogen aan de gunningsfase deelnemen.
Overeenkomstig artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om deze opdracht niet te gunnen. Hij kan ofwel afzien van gunning of sluiting van de opdracht, ofwel de procedure herhalen, desnoods op een andere manier.

Duurtijd van de opdracht:
1. De werken worden uitgevoerd binnen de in de offerte opgegeven uitvoeringstermijn. Het warmte-as-a-service contract heeft een looptijd van 10 jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering van het mini-warmtenet en de biomassa-installatie (i.e. start warmtelevering). Deze termijn wordt gerechtvaardigd doordat de opdrachtnemer een engagement aangaat voor de volledige uitbating en garantie van de installatie. De vervanging van onderdelen, waarvan de aanschaffingskosten hoog kunnen zijn, moet over meerdere jaren afgeschreven kunnen worden. Een kortere looptijd van de opdracht zou leiden tot te hoge kosten voor de aanbestedende overheid.
2. Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de opdracht 2 maal worden verlengd met een periode van 5 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. De verlenging houdt in dat de contractuele voorwaarden ongewijzigd blijven. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht.
3. In afwijking van artikel 76 van het KB voor de uitvoering worden de termijnen voor de uitvoering van de opdracht niet geschorst tijdens de sluiting van de activiteiten van de ondernemer (begunstigde, onderaannemer of andere) voor jaarlijkse vakantie.

procurementMethodDetails: neg-w-call

Stad Ronse

street: Grote Markt 12


name: FOD FIN Stafdienst Secretariaat en Logistiek

awardCriteriaDetails:
prijs: 60
de resultaatsgarantie SLA: 60
kwaliteit methodologie: 60

street: North Galaxy, Tour B04, Koningalbertlaan II, 33 Bus 961


name: SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

title: consultance dans le cadre de l’élaboration des processus logistiques et de l’achat de médicaments et de matériel médical consommable pour l’EMT 2

description: Le présent marché concerne la consultance dans le cadre de la réalisation d’un hôpital de campagne autosuffisant et susceptible d’être déployé (Emergency Medical Team type 2).

title: Consultant en logistique pour le soutien du projet EMT-2

street: Galileelaan 5/2


name: Alliance nationale des mutualités chrétiennes

title: L'impression du journal en marché.

description: L'impression du journal en marché.

street: Chaussée de Haecht 579 boîte 40


title: Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een bibliotheekbeheersysteem voor de erfgoedcollecties van de Openbare Bibliotheek Brugge

description: De Openbare Bibliotheek Brugge zoekt een nieuw SaaS-systeem ter vervanging van twee bestaande Vubis-databanken. De bibliotheek wil evolueren naar een gebruiksvriendelijk systeem dat zowel de registratie, het beheer als de ontsluiting van de (gedigitaliseerde) erfgoedcollecties ondersteunt en beschikt over goede mogelijkheden voor uitwisseling van data en beelden met andere systemen (hierna: ‘het erfgoedsysteem’). Het erfgoedsysteem past daarbij zoveel mogelijk de gangbare hedendaagse standaarden binnen de erfgoedsector toe.

Brugge

street: Burg 12

Universiteit Antwerpen

street: Prinsstraat 13


title: Woon- en ZorgCentrum, Dienstencentrum ten Boomgaarde — Uitbreiding en verbouwing.

description: Woon- en ZorgCentrum, Dienstencentrum ten Boomgaarde.Perceel 16 — Harde vloer- en muurbekledingen.

OCMW Brugge

street: Ruddershove 4


description: Equipement de test pour cellules de batterie (Battery Cell Testing Equipment).

description: voir II.2.4 (de la publication initiale)

Université Libre de Bruxelles

street: Avenue Franklin Roosevelt, 50


title: Illuminations de fin d'année, pose et dépose

description: Commentaire: ce marché de service vise la pose et la dépose des motifs et du matériel d’illumination mis à disposition par la Ville de Mons pour les fêtes de fin d’année, dans les rues de Mons Intra-Muros, et dans les sections de Jemappes, Cuesmes, Flénu, Hyon et Mesvin, ainsi que leur mise en container et entreposage. Ce marché a une durée maximale de quatre ans (reconduction tacite annuelle).Lieu de la prestation du service: entité de Mons, 7000 Mons.Les lieux d’exécution (pose, dépose et entreposage) du marché pour l'intra-muros et les sections sont détaillés dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges.Les illuminations sont stockées aux ateliers Piérart, rue E. Vandervelde 116 à 7033 Cuesmes.

description: Voir II.2.4)

Ville de Mons

street: Grand Place, 22


title: Relaxmeubilair

description: Geriatrische zetels.

title: Bedden en nachttafels

description: Elektrische hooglaagbedden en nachttafels.

title: Project- en kantoormeubilair

description: Dit perceel omvat tafels, stoelen, zetels, kantoormeubilair en buitenmeubilair.

title: Los meubilair voor WZC "De Faluintjes" en WZC "St. Job"

description: Leveren van los meubilair voor WZC "De Faluintjes" en WZC "St. Job"

OCMW Aalst

street: Gasthuisstraat 40


title: Levering verkleiner voor groenafval.

title: Levering verkleiner voor groenafval.

description: Levering verkleiner voor groenafval.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 50
Algemene technische kwaliteit: 20
Leveringstermijn: 10
Waarborg: 10
Onderhoudscontract: 10

Bionerga

street: Centrum Zuid 2098

Van Bemmel

street: Postbus 205


description: Raamovereenkomst SAP.

title: Raamovereenkomst SAP licenties en software

description: Raamovereenkomst voor het leveren van onderhoud op SAP-licenties en –producten, het leveren van nieuwe SAP-licenties en/of -producten, het leveren van SAP-3rd-linesupport, het inhuren, aankopen en/of bestendigen van SAP aanverwante dienstverlening en/ of oplossingen en het inhuren van SAP-consultancy.

Digipolis

street: Bellevue 1

Delaware Consulting

street: Kapel ter Bede 86


title: BOZ-RAAMOVEREENKOMST PAINT 2023

description:
Levering van professionele verf voor het gebouw, de concertzalen en de
exposities van het Paleis voor Schone Kunsten

Palais des Beaux Arts

street: Rue Ravenstein 23


name: MRMP-S/AM — Direction générale «Material Resources» — Division marchés publics — Section «Support Systems» — Sous-section «Support Products»

title: Lot 1

description: Voir CSCh.

title: Essence d'aviation AVGAS 100/130 avec code OTAN F-18, marché ouvert pluriannuel (2018-2021) à bordereau de prix.

street: Rue d'Evere 1


name: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

description: Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het onderhoud van veiligheids-, werk-, signalisatiekledij en ander textiel, inclusief het uitvoeren van bijkomende prestaties zoals het labelen en herstellen van de kledij.

title: Raamovereenkomst voor het onderhoud van veiligheids-, werk-, signalisatiekledij en ander textiel.

street: Vooruitgangstraat 189

Mireille NV

street: P.Paquaylaan 186


title: DBF-project ter realisatie van een jeugdhostel gelegen Ezelstraat te Brugge.

description: Het project behelst.— de afbraak van de bestaande gebouwen,— het ontwerp, de bouw en de financiering tot oplevering van het nieuw jeugdhostel.De opdrachtnemer zal in beginsel, zoals nader zal worden uitgewerkt in het bestek, volgens de DBF-formule instaan voor het ontwerpen, het bouwen, het financieren tot oplevering van het jeugdhostel.De opdrachtgever verwerft bij oplevering het jeugdhostel door betaling van een forfaitaire aankoopprijs.De opdracht wordt gegund via de procedure van beperkte wedstrijdofferteaanvraag.

awardCriteriaDetails:
Koopprijs: 40
Stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit: 15
Functionele kwaliteit: 15
Duurzaamheid: 15
Kwaliteit materialen en systemen: 15

Toerisme Vlaanderen

street: Grasmarkt 61


title: Fourniture de connexions inductives destinées à la signalisation du réseau de chemin de fer d'Infrabel.

description: Fourniture de connexions inductives.

Infrabel

street: Place Marcel Broodthaers 2


name: École pratique des hautes études commerciales ASBL

title: Entretien, réparation et transformation des installations de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de production d'eau chaude.

street: Avenue K Adenauer 3

Veolia SA

street: Quai Fernand Demets 52


title: Perceel 1

description: Zie opdrachtdocumenten.

title: Perceel 2

description: Zie opdrachtdocumenten.

title: Oproep tot kandidaatstelling:Raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water.


title: AOOE 001-2016 — Marché public de services portant à titre principal sur la location d'autocars avec chauffeurs pour le transport aller/retour de personnes au départ de Bruxelles vers « Les Arcs » — Bourg-Saint-Maurice (France) ou, à titre accessoire, pour une autre destination en France.

description: Le marché consiste en des prestations de services portant à titre principal sur la location d'autocars avec chauffeurs pour le transport aller/retour de personnes au départ de Bruxelles vers « Les Arcs » — Bourg-Saint-Maurice (France) et, à titre accessoire (option), pour une autre destination en France.

CF_MCF_Administration générale du sport

street: Boulevard Léopold II 44

name: Catherine Horlay, Laitat Alain, administrateur général


description: De Universiteit Antwerpen wenst een pool van reisbemiddelaars aan te duiden dat zorgt voor het boeken van binnenlandse en buitenlandse reizen in het kader van dienstreizen en studentenreizen, met bijbehorende verzekeringen.De reizen zijn bedoeld voor alle personen die in opdracht van de aanbestedende overheid reizen (het betreft dus niet uitsluitend personeelsleden of studenten van de aanbestedende overheid). Dit omvat dus ook groepsreizen met studenten en personeelszendingen in het kader van stages studenten of opleidingen.

title: Raamcontract Reizen

Universiteit Antwerpen

street: Prinsstraat 13


title: Fourniture et installation d’un plafond soufflant de type FFU destiné à permettre la mise en œuvre d’une zone propre de qualité ISO5

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture et installation d’un pont de levage

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture et installation d’un caisson de zone propre (salle blanche)

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture et installation de deux centrales de traitement d’air

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture et installation d’un groupe de production d’eau glacée

description: Voir II.2.1).

title: Fourniture et installation d’armoires de distribution électrique et de régulation

description: Voir II.2.1).

title: Acquisition de fournitures destinées à permettre le contrôle environnemental d’un nouveau laboratoire

description: Le présent marché est organisé dans le cadre d’investissements réalisés au Centre spatial de Liège (CSL) et a pour objet l’acquisition de matériel neuf.Le marché est divisé en 6 lots dissociables comme suit:— lot 1: fourniture et installation d’un plafond soufflant de type FFU destiné à permettre la mise en œuvre d’une zone propre de qualité ISO5,— lot 2: fourniture et installation d’un pont de levage,— lot 3: fourniture et installation d’un caisson de zone propre (salle blanche),— lot 4: fourniture et installation de deux centrales de traitement d’air— lot 5: fourniture et installation d’un groupe de production d’eau glacée,— lot 6: fourniture et installation d’armoires de distribution électrique et de régulation.

Université de Liège

street: Boulevard de Colonster 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9


title: Mise à disposition d'un conducteur de chantier

description: Voir II.2.1).

description: Voir II.2.1).

title: Liège — TRAM: mise à disposition de deux conducteurs de chantier

description: Dans le cadre de la réalisation des travaux du Tram de Liège, l'Opérateur de transport de Wallonie (OTW) souhaite s'adjoindre les services de deux conducteurs de chantier.Le marché est divisé en deux lots:— lot 1: mise à disposition d’un conducteur de chantier;— lot 2: mise à disposition d’un conducteur de chantier.La durée du marché est estimée à 32 mois pour chacun des deux lots.

Opérateur de transport de Wallonie

street: Avenue Gouverneur Bovesse 96


description: Assurance «Dégâts matériels».Assurance «Responsabilité civile».Assurance «Accidents du travail».Assurance «Automobile».

title: Renouvellement du portefeuille d'assurances de la zone de police Semois et Lesse

description: Le marché de services porte sur la conclusion de divers contrats d'assurance.

Zone de police Semois et Lesse

street: Rue Dr Lifrange 12

Ethias Assurance

street: Rue des Croisiers, 24


name: Université de Liège, service des marchés

title: UL.ST./AOOE/ES1015/RES. MAGN. PRECL.

title: Appareillage d'imagerie par résonance magnétique.

description: Le marché a pour objet la fourniture, l'installation et la mise en service d'un appareillage d'imagerie par résonance magnétique à haut champ adapté à l'imagerie préclinique in vivo sur rongeurs, essentiellement rats et souris.

awardCriteriaDetails:
Critère économique: 50
Critère de qualité technique: 30
Critère de qualité du support technique: 10
Critère de qualité du suivi: 10

street: rue de l'Aunaie 28, Bâtiment B38A

name: M.-P. Valette (3223) & Mlle C. Gregoire (3253), service des marchés

Varian Belgium

street: Mechelsesteenweg 362


description: Verhuis van de collectie van het Museum Vleeshuis naar het Museum aan de Stroom-kijkdepot en het Centraal Depot Musea.De opdracht omvat het in- en extern transporteren van verpakte en onverpakte museumobjecten; het demonteren, verpakken, uitpakken en wegplaatsen van museumobjecten; het ter beschikking stellen en voorzien van verpakkingsmateriaal en verpakkingen; het ter beschikking stellen van verhuismateriaal (karren, liften, schaarplateaus, kranen e.d.); het registreren/koppelen van objecten, verpakkingen en (tijdelijke) standplaatsen door middel van het reeds aanwezige barcodesysteem, en dit tijdens het gehele verhuisproces.

Musea en Erfgoed Antwerpen vzw

street: Hessenhuis, Falconrui 53

name: An Renard (Directeur-Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)


CPAS d'Arlon

street: Rue Godefroid Kurth 2


name: Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department

description: Géoréférencement et vectorisation (topologie, attributs, ...) des câbles du Centre de compétences énergie.

title: Vectorisation des plans câbles énergie

street: Rue Royale 76


name: Direction générale material resources, division marchés publics, section matériel et produits support, sous-section acquisition divers, MRMP-M/AD

street: rue de la Fusée 70

I-21 Belgium NV

street: M. Christophe Ophoff, Leuvensesteenweg 573-6A


title: WLZ De Meerspoort en WLZ Eine Oudenaarde.

description: WLZ De Meerspoort Bouwen van WZC 104 bedden DVC en LDC, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde – WLZ Eine, Bouwen van WZC 60 bedden, Eineplein, 9700 Oudenaarde – perceel keukenuitrusting.

OCMW Oudenaarde

street: Meerspoort 30


name: MRMP-I/S direction générale material resources - division marchés publics - section infrastructure - sous-section services

title: Nettoyage domestique de bâtiments et d'infrastructures militaires à: Plateau 6: Beauvechain.

street: Rue d'Evere, 1


title: PZA/2024/492 - Polo

description: Polo

title: PZA/2024/492 - Sweater

description: Sweater

title: PZA/2024/492 - Sweatshirt

description: Polo

title: PZA/2024/492 - T-shirt

description: T-shirt

title: PZA/2024/492 - Parka met polar 3-in-1, softshell & hardshell

title: PZA/2024/492 - Muts

description: Muts

title: PZA/2024/492 - Handschoenen

description: Handschoenen

title: PZA/2024/492 - Sportkledij

description: Sportkledij

title: Functiekledij

description: Aankoop functie- en sportkledij

Politiezone Antwerpen

street: Borsbeeksebrug 38


description: Fourniture de trousses de secours, civières et articles de soins

title: Marché relatif à la fourniture de trousses de secours, civières et produits de soins

description: Le présent marché est un marché de fournitures sous la forme d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture de trousses de secours, civières et articles de soins, conformément aux termes et conditions du présent cahier spécial des charges.Le pouvoir adjudicateur s’inscrit dans une démarche d’achats publics durables. L’exécution de ce marché doit donc être effectuée conformément à des préoccupations éthiques et environnementales.L’accord-cadre est conclu au bénéfice des entités utilisatrices suivantes :- Les services de la Région wallonne (ci-après dénommés le SPW) dont les  administrations sont localisées à divers endroits en Région wallonne et Région Bruxelles Capitale ;- les organismes dépendant directement de ceux-ci (Ex : SEPAC, C.I.F., …). La liste de ces organismes est reprise en annexe du cahier spécial des charges ;- Les cabinets ministériels wallons ;- Les organismes conventionnés avec la Région wallonne, c’est-à-dire des pouvoirs adjudicateurs (villes et communes, CPAS, intercommunales et organismes publics principalement) situés en Région wallonne, qui ont signé avec celle-ci une convention d’adhésion à la centrale d’achat, qui ont manifesté leur intérêt dans le cadre de la présente procédure et qui ont communiqué leurs besoins. La liste de ces organismes conventionnés est reprise en annexe du présent Cahier spécial des charges.

Direction de la gestion mobilière

street: Boulevard du Nord, 8


name: Eandis CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd

title: Bedradingsets voor 25S60

title: Bedradingsets voor 25S60 meterkasten.

description: Dit aankoopdossier betreft de levering van bedradingsets, bestaande uit vermogen- en stuurdraden.Deze bedradingsets worden gebruikt voor inbouw van de meetmodules in de 25S60 meterkasten, dewelke gebruikt worden voor aansluitingen op laagspanning.

street: Brusselsesteenweg 199


name: Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Overheidsopdrachten

description: De opdracht omvat het leveren van kantoorbenodigdheden voor de centrale administratie en de provinciale diensten en instellingen over een periode van 48 maanden.

title: Levering van kantoorbenodigdheden over een periode van 48 maanden

street: Koningin Elisabethlei 22


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

title: Leveren van signalisatie in de Centrale Werkplaats.

description: Leveren van signalisatie in de Centrale Werkplaats te Brugge.De aanneming omvat hoofdzakelijk:— Leveren van verkeersborden volgens 10.1,— Leveren van bekledingsmateriaal volgens 10.1,— Leveren van steunen volgens 10.1,— Leveren van bijhorigheden: sokkels voor steunen, bevestigingsbeugels, kunststofhoedjes, .... volgens 10.1,— Leveren van anti-parkeerpalen,— Leveren van andere wegbebakeningsinrichtingen: afbakeningsmateriaal, km- en hm-paal, verkeerszuil, retroflecterende koker, anti-parkeerpalen, omega-elementen, ....

street: VAC Jacob van Maerlant Koning Albert I-laan 1.2 (bus 82)

Janssens NV

street: Nieuwe Dreef 17


title: Uitvoeren van beplantingen en onderhoud van tuinen, onkruidbestrijding, bosaanplantingen, maaiweiden t.b.v. Universiteit Gent.

description: Deze opdracht voor aanneming van diensten betreft het uitvoeren van beplantingen en onderhoud van tuinen, onkruidbestrijding, bosaanplantingen en maaiweiden t.b.v. de Universiteit Gent.

Universiteit Gent

street: Sint-Pietersnieuwstraat 25


name: Stad Gent - Departement Onderwijs en Opvoeding

title: Leveren van voedingswaren aan verschillende instellingen van het Departement Onderwijs van de stad Gent.

description: Leveren van voedingswaren.

street: Botermarkt 1


title: VWT/INN/2023/4_iVRI-expertise

description: Deze opdracht heeft als voorwerp het aanstellen van een iVRI-expertise om de activiteiten van het InnovatieLab van AWV, en bij uitbreiding AWV, te ondersteunen.

Vlaamse Overheid

street: Koning Albert II-laan 20 bus 4


title: AI huisvuilwagens 2017

title: AI huisvuilwagens 2017.

description: De onderhavige opdracht betreft de levering van drie nieuwe bedrijfsklare huisvuilwagens, bestaande uit:— een chassis van ca. 320pk met CNG aandrijving, MTM van 26 ton met automatische versnellingsbak, naloopstuuras, dodehoeksignalisatie,— opbouw van 22 tot 24 m³, met GFT-afdichting, dubbelwerkende hydraulische uitdrukcilinder, camera achteraan, stofgordijn,— vast opgebouwde, volautomatische belading voor het laden van 120 liter, 240 liter, 770- en 1100 liter DIN-containers. Handbediende belading van 40 liter containers met opnamekam is ook mogelijk,— reclameschildering.

awardCriteriaDetails:
Prestaties + technische waarde: 45
Totaalprijs: 35
Veiligheid, comfort, gebruiksvriendelijkheid: 10
Leveringstermijn: 5
Waarborg en waarborgtermijn: 5

Verko

street: Bevrijdingslaan 201

MOL CY NV

street: Diksmuidesteenweg 68


name: VZW Katholiek Onderwijs Regio Ekeren-Stabroek

title: Perceel 1: Afbraak en nieuwbouw

description: Afbraak bestaand gebouw en nieuwbouw regen- en winddicht.

title: Perceel 2: Technieken en afwerking

description: Technieken en afwerking van nieuwbouw.

title: Renovatie sanitair blok bestaande uit 2 percelen.

description: Renovatie, afbraak en nieuwbouw, van een sanitair blok opgesplitst in 2 percelen.huidige aankondiging is perceel 2: afwerking en technieken nieuwbouw.

street: Noorderlaan 108


awardCriteriaDetails:
Totale prijs van de offerte voor het referentieproject: 25
Ergonomie: 25
Technische kwaliteit van het aangeboden materiaal: 25
Zekerheid van levering en huurmogelijkheid: 25

VRT

street: Auguste Reyerslaan 52

Salzbrenner Stagetec VPA

street: Bergensesteenweg 709


title: Groepsaankoop leveren en afhalen van strooizout

description: Deze groepsaankoop betreft het sluiten van een raamcontract, met één ondernemer per perceel, voor 24 maanden, voor het leveren en afhalen van strooizout (grof zout, fijn zout en biozout) en pekel (NaCl-pekel en CaCl2-pekel), waarbij de deelnemers aan deze groepsaankoop (zie bijlage 1) op afroep strooizout/pekel kunnen bestellen en/of afhalen.Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage 1 vrij om elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.

IOK

street: Antwerpseweg 1

Willems NV

street: Sassenhout 61


name: APP CHR Sambre et Meuse - CHR Namur - Association Chapitre XII

title: APP CHR Sambre et Meuse - CHR Namur - Espace santé - Biologie clinique - Installation, fourniture d'automate d'hématologie + réactifs sur 5 ans.

description: L'entreprise a pour objet:La fourniture, l'installation et la mise en service, y compris les connexions informatiques, d'automate d'hématologie avec fourniture de réactifs sur une durée de 5 ans pour les besoins du service de biologie clinique (Espace santé) du CHR Namur.

street: avenue Albert 1er 185


title: Levering en onderhoud van 2 pompwagens

description: Zie UEA.

title: Levering en onderhoud van twee autopompwagens.

description: Levering van 2 nieuwe autopompwagens en onderhoud voor 15 jaar. Geen prototypes noch tweedehands voertuigen. De pompwagen is een multifunctioneel voertuig dat opgebouwd is om zo snel mogelijk bluswater en materialen ter plaatse te brengen om bluswerken en reddingen van personen en dieren te kunnen uitvoeren. Blussen, ontzetting en IGS (Incident met Gevaarlijke Stoffen) zijn de basisvereisten voor het voertuig.

Brussels Airport Company NV

street: Luchthaven Brussel-Nationaal, Gebouw 1M (Compass)


title: cityfab/gestion24-27 - 1

description: Le lot 1 a pour objet la délégation des fonctions de fabmanager avec une expertise en développement pédagogique pour dynamiser les cityfabs avec une implantation principale au cityfab 2

title: cityfab/gestion24-27 - 2

description: Le lot 2 a pour objet la délégation des fonctions de fabmanager avec une expertise en manutention machine pour dynamiser les cityfabs avec une implantation principale au cityfab 3

title: cityfab/gestion24-27 - 3

description: Le lot 3 a pour objet la délégation des fonctions de fabmanager disposant d’une expertise dans les outils d’automatisation pour dynamiser les cityfabs

title: Dienstenmarkt gerelateerd aan cityfab-animatiemissies met een specifieke locatie voor cityfab 2 en cityfab 3 voor een periode van 3 jaar

description: Marché de services portant sur les missions d’animation des cityfabs avec une implantation spécifique au cityfab 2 et au cityfab 3 pour une durée de 3 ans.

citydev

street: rue Gabrielle Petit 6


name: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)

title: Leveren van PMD-zakken

description: zie II.2.4

street: Sint-Laureinsesteenweg 29

Sphere Belgium nv

street: Avenue Louise 222


name: RW-SpW-DGT2-DEMTP-direction des études, des marchés et des travaux patrimoniaux

title: Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment du service public de Wallonie (phase II - 125 kWc) sis boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur, BELGIQUE.

description: Le présent marché porte sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et le raccordement aux installations électriques existantes sur le bâtiment suivant: boulevard du Nord n°8 à 5000 Namur, BELGIQUE. Plusieurs toitures du bâtiment sont concernées et la puissance crête globale à installer est 125 kWc.

street: boulevard du Nord, 8 -1er étage


awardCriteriaDetails:
Valeurs logistiques.: 4
Délais d'interventions.: 4
Diversité et disponibilité des consultants.: 4
Prix.: 4

Police fédérale

street: avenue de la Couronne 145b


name: MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Acquisition"

street: rue d'Evere 1


Technocité A.S.B.L

street: 23 rue Henri Degorge

NeuroTV

street: parc industriel de Frameries, route de Bavay 56


title: Crible

description: Crible sur un châssis roulant à trois fractions munis d'étoiles.

title: Broyeur

description: Broyeur lent sur un châssis roulant.

title: Fournitures de broyeur et crible CSC 11/34/INT.

description: le marché porte sur l'acquisition, la livraison, le réglage, la mise en service, l'écolage relatif à la manutention et au petit entretien du matériel suivant : lot 1 : broyeur lent sur un châssis roulant; lot 2 : crible sur un châssis roulant à trois fractions munis d'étoiles.

awardCriteriaDetails:
Prix: 35
Coûts de fonctionnement: 20
Paramètres techniques: 15
Paramètres environnementaux: 15
Qualité du service après-vente: 10
Délais de livraison: 5

Intercommunale Intradel

street: Port de Herstal Pré Wigi

Pon Equipment B.V.

street: Rondebeltweg 41

Pols Zuidland B.V

street: Stationsweg 36


description: Dans le cadre du présent contrat, le prestataire inclut dans la prime annuelle les prestations de maintenance préventive, les dépannages et toutes les interventions de réparation curative (main-d’œuvre, déplacements, installation et fourniture des pièces) pour autant que la fourniture des pièces ait un prix unitaire de maximum 500  EUR HTVA (correspondant au prix brut catalogue, hors remises déduites). Les pièces dont le prix est supérieur à 500  EUR HTVA ne font pas l’objet du contrat. On entend par « pièce » l’élément qui permet de remplir sa fonction et qui généralement forme un ensemble sur un catalogue de fournisseur ou sur une facture. Il ne comprend donc pas son installation et la main d’œuvre.  Le montant de 500,00  EUR HTVA sera indexé annuellement conformément à la formule d’indexation qui est reprise dans le présent cahier des charges. L’adjudicataire devra fournir ses prix brut catalogue au plus tard dans les 30 jours suivant la date de notification d’attribution du marché. Ce catalogue reprendra les prix unitaires des pièces utiles à la maintenance curative des installations dont le montant dépasse 500  EUR HTVA. Les pièces utiles non reprises dans ledit catalogue seront présumées incluses dans les prix du présent marché, sauf motivation expresse de l’adjudicataire. La non-remise du catalogue dans le délai précité constituera un manquement au présent marché qui pourra être constaté par un procès-verbal tel que prévu à article 44 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. A chaque échéance annuelle du contrat, l’adjudicataire pourra fournir un catalogue de prix révisé. Les marchés relatifs à des prestations d’entretien extracontractuelles auront toujours lieu sur la base d’une offre avec un planning détaillé des travaux. Le CHR de la Citadelle sera libre d’attribuer ou non ces marchés à l’adjudicataire ou de les attribuer à un tiers au cas où un meilleur prix était trouvé. Ces demandes d’intervention sortant du cadre du présent contrat de maintenance devront obligatoirement faire l’objet d’un bon de commande.  Pour ces services, l’inventaire du présent marché prévoit un certain nombre d’heures et une somme fixe afin de les exécuter en régie. Les tarifs de main d’œuvre sont donc à communiquer par les soumissionnaires sous forme de cout horaire, de jour, hors heures ouvrables, de samedi, dimanche et jours fériés, incluant les frais de déplacement. Le temps de travail débute au lieu du pouvoir adjudicateur. La non-commande du ou d’une partie du nombre d’heures fixé à l’inventaire du présent marché ne donnera lieu, en aucune manière, à un droit d’invoquer des indemnités.Lieux de prestation des services : - C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège- Site Herstal (Château Rouge), Rue du Grand Puits 47 à 4040 Herstal- Site Laveu (Sainte Rosalie), Rue des Wallons 72 à 4000 Liège- Site de Milmort, Rue des Alouettes 121 à 4041 Milmort- Site Hauts Sarts 1, 1ère Avenue 66 à 4040 Herstal- Site Hauts Sarts 2, 1ère Avenue 56 à 4040 Herstal- Crèche La Mirabelle, Rue G. Collyns 57 à 4000 LiègeLe parc de climatisations actuel du CHR de la Citadelle est décrit dans la partie relative aux exigences techniques du marché. Cette liste est non exhaustive, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’ajouter ou supprimer des sites et des équipements à cette liste en cours d’exécution du marché. L’adjudicataire ne peut invoquer aucun droit de revendication d’indemnité en cas de description incomplète des installations reprises dans la liste. Il les accepte les installations. Il ne peut pas se soustraire à ses obligations contractuelles pour des défauts aux installations comme prétexte.Vu le caractère évolutif du parc, le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de fixer les quantités exactes qu’il comma...(voir documents du marché)

title: MAINTENANCE ET OMNIUM DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATIONS DANS UN MILIEU HOSPITALIER

description: voir II.2.4 (de la publication initiale)

C.H.R. de la Citadelle

street: Bd du 12ème de Ligne, 1


title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst.

description: Bereiden en levering van dagverse maaltijden aan de WZC-instellingen van het OCMW Aalst.

awardCriteriaDetails:
Prijs maaltijden: 50
Prijs extra lijst bestellingen: 4
Kwaliteit: 28
Plan van aanpak en wijze van controle, rapportering en bijsturing: 10
Menu voorstel: 8

OCMW Aalst

street: Gasthuisstraat 40


description: Deze groepsaankoop betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van kledij voor politiepersoneel, voor de looptijd van 60 maanden, aan de deelnemende politiezones

title: Groepsaankoop raamovereenkomst politiekledij

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

street: Stelenseweg 92


name: SCRL Centr'Habitat (anciennement Foyer Louvièrois)

awardCriteriaDetails:
Le montant de la prime: 55
Les services offerts et/ou mis à disposition du preneur d'assurance: 55
Ristounes et participations financières octroyées: 55

street: 48, rue Edouard Anseele


description: Het voorwerp van deze opdracht is het uitwerken van de steekproeftrekking en uitvoering fractietelling zwerfvuil en uitwerken van de steekproeftrekking voor fractietelling sluikstorten.

title: Uitwerken van de steekproeftrekking en uitvoering fractietelling zwerfvuil en uitwerken van de steekproeftrekking voor fractietelling sluikstorten

street: Stationsstraat 110


name: Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen VzW

title: Partner voor marketing en communicatiecampagne

description: Zie bijlage.

street: Sluisweg 2 bus 1


description: Het voorwerp van de opdracht is de bouw van een nieuwe draaibrug voor fietsers en voetgangers over het Kanaal van Gent naar Oostende, ter hoogte van de Steenbruggebrug te Brugge, inclusief de benodigde elektromechanische uitrusting en indienstname. Tevens inbegrepen bij deze opdracht is het gedeeltelijk aanpassen van de kanaalbocht ter hoogte van deze brug middels oeverwerken en omvangrijk droog en nat grondverzet.

title: Kanaal Gent Oostende te Brugge. Vernieuwing van de Steenbruggebrug. Fase 1.

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

De Vlaamse Waterweg nv

street: Havenstraat 44


title: Marché de service des assurances — marché conjoint Ville/CPAS

title: Marché de service des assurances pour les années 2017, 2018 et 2019 — marché conjoint Ville/CPAS.

description: Le marché a pour objet la conclusion de divers contrats d'assurance pour la Ville de Soignies et le CPAS de Soignies.Le présent marché comprend les branches suivantes:A) Accidents de travail et accidents corporels;B) Dégâts matériels;C) Responsabilité civile;D) Assurances véhicules automoteurs.

awardCriteriaDetails:
Prime (prix: 30 points — franchise: 20 points): 50
Garanties: 25
Services connexes: 20
Prévention: 5

Ville de Soignies

street: Place Verte 32


title: Bois Parc à conteneurs-Nord.

title: Bois Parc à conteneurs-Sud

title: Bois Parc à conteneurs Woluwe-Saint-Pierre

title: Bois Parc à conteneurs Auderghem

title: Enlèvement et traitement des déchets de bois B, collectes via les parcs a conteneurs.

ARP — Service technique

street: Avenue de Broqueville 12


Vlaamse Landmaatschappij

street: Gulden Vlieslaan 72


title: RO/publiq/2024/hosting - 1

description: Raamovereenkomst voor de aanneming van cloud-diensten voor het publiq platform, periode 2025-2028

description: raamovereenkomst voor de aanneming van cloud-diensten voor het publiq platform, periode 2025-2028

publiq vzw

street: Henegouwenkaai 41-43


description: Aankoop van een nieuwe hoog veld (400 MHz) Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) spectrometer met inbegrip van een supergeleidende magneet, een spectrometerconsole, een breedbandsondekop, een automatische staalwisselaar voor ten minste twintig stalen en een datasysteem (computer en software) inclusief installatie en training ter plaatse.

title: 400MHz Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR) spectrometer

description: Zie II.2.4)

Vrije Universiteit Brussel

street: Pleinlaan 2

name: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder


name: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale (IZSAM)

name: European Union, represented by the European Commission

title: Capacity building of plant health services in the Western Balkans

title: Capacity building of veterinary services in the Western Balkans

title: Capacity building of veterinary and plant health services in the Western Balkans

description: The project modality is Direct management through Procurement and a call for tender is needed. The procurement, through two separate contracts, will contribute to improve effectiveness of the Western Balkan authorities in detecting, fighting and limiting the size of an outbreak of animal disease in line with EU standards, and improve the effectiveness of the Western Balkans in detecting, fighting and limiting the size of an outbreak of plant pests in line with EU standards.

Aenor Internacional S.A.U.

countryName: ES

countryName: IT


name: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

title: Marché de fournitures d’outillages à main

description: Le présent marché a pour objet l’acquisition d’outillages à main principalement à destination des sections de formation en construction/industrie ainsi que pour les services de maintenance du Forem.

street: 104 Boulevard J. Tirou


title: Leveringen van onderzoeks- en operatielampen.

description: Raamovereenkomst via beperkte offerteaanvraag - P3736: leveringen van onderzoeks- en operatielampen.

UZ Leuven

street: Herestraat 49


title: Edphyscend.

description: Avis de marché de services pour le choix d'un auteur de projet architectural dans le cadre de la construction d'un nouveau hall d'éducation physique en zone d'aménagement communautaire située en centre historique (Namur-ville).

Communauté éducative Notre-Dame ASBL

street: rue Julie Billiart 17


title: Marché public relatif à l’implémentation d’un outil de gestion documentaire, d’une solution de stockage et d’échange sécurisé de fichiers ainsi que d’un système de gestion des courriels

description: Le présent marché porte sur la fourniture, l’implémentation et la mise à jour continue d’une solution intégrée de type «Cloud», pour le Parlement de Wallonie, qui comprend:— un système de gestion documentaire permettant de créer, éditer, modifier et enregistrer des fichiers et des documents,— une plateforme de stockage et d’échanges sécurisés de fichiers,— un système de gestion des courriers électroniques.

title: Marché public relatif à l’implémentation d’un outil de gestion documentaire, d’une solution de stockage et d’échange sécurisé de fichiers ainsi que d’un système de gestion des courrier électronique

description: Le présent marché porte sur la fourniture, l’implémentation et la mise à jour continue d’une solution intégrée de type «Cloud», pour le Parlement de Wallonie, qui comprend:— un système de gestion documentaire permettant de créer, éditer, modifier et enregistrer des fichiers et des documents;— une plate-forme de stockage et d’échanges sécurisés de fichiers;— un système de gestion des courriels.

Parlement Wallon

street: Square Arthur Masson n°6

Computerland SLM SA

street: Avenue de l'Informatique 9


name: Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la communauté française

title: Maintenance et acquisition de solutions «SAP Classiques» & «HANA S4 & Native» on premise

description: Voir CSC.

title: Maintenance et acquisition de solutions «SAP Classiques» & «HANA S4 & Native» Cloud Housting

description: Voir CSC.

title: Maintenance et acquisition de solutions «business Intelligence: On Premise/Cloud Hosting»

description: Voir CSC.

title: Prestations de services liées aux solutions de business Intelligence

description: Voir CSC.

title: 2019/2221 — «Licences et maintenance solutions SAP»

description: Ce marché est composé de 4 lots et est structuré de la manière suivante:— lot 1: maintenance et acquisition de solutions «SAP Classiques» & solutions «HANA S4 & Native» On Premise,— lot 2: maintenance et acquisition de solutions «SAP Classiques» & «HANA S4 & Native» Cloud Hosting,— lot 3: maintenance et acquisition de solutions «business Intelligence»(i. On Premise);(ii. Cloud Hosting),— lot 4: prestations de services liées aux solutions de business Intelligence.Ce marché est conclu sous la forme d'une centrale d'achat.Le montant initial de ce marché est estimé, sous toutes réserves, entre 2 600 000 et 65 000 000 EUR HTVA.

street: Boulevard du Roi Albert II, 37

name: Service des marchés publics et des achats


name: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Maritieme Toegang

title: Levering van een toestel voor de in-situ bemonstering van de slibkolom — perceel 1

title: Levering van een toestel voor het bemeten van in-situ slibeigenschappen door middel van akoestische metingen — perceel 2

title: Levering van een toestel voor het bemeten van in-situ slibeigenschappen op basis van het vrije val principe — perceel 3

title: Levering van een toestel voor het bemeten van in-situ slibeigenschappen op basis van radioactiviteit — perceel 4

title: Levering van een toestel voor het bemeten van een reologische gedragsovergang door middel van een gesleepte kabel — perceel 5

title: 16EF/2014/23: leveren van toestellen voor het in-situ onderzoek naar de eigenschappen van slib.

street: Tavernierkaai 3

NV Dotocean

street: Pathoekeweg 9, B02

Synergetik GmbH

street: Eseiterstraße 5

THV Nautic

street: Avignonlaan 15


title: Vlees en gevogelte - de werkende leden van HospiLim

description: Aankoop van vlees en gevogelte voor de deelnemende, werkende leden van HospiLim.

title: Charcuterie en salades - de werkende leden van HospiLim

description: Aankoop van charcuterie en salades voor de deelnemende, werkende leden van HospiLim.

title: Vlees, gevogelte, charcuterie en salades - indiv. wzc

description: Aankoop van vlees, gevogelte, charcuterie en salades voor enkele individuele woonzorgcentra.

title: Levering van vlees, gevogelte, voorgegaard vlees en charcuterie

description: Cfr opdrachtdocumenten

HospiLim VZW

street: Agoralaan Abis


name: ASBL Entreprise de Travail Adapté Village n° 1

title: Marché de services d'entretien des espaces verts avec un caractère social.

Commune de Braine-l'Alleud

street: Grand-Place Baudouin Ier n° 3

street: Rue de Sart-Moulin 1


Eurostation

street: Raketstraat 1a


title: Financieringsleningen

title: Financieringsleningen.

description: De te leveren diensten betreffen het verstekken van leningen ter financiering van het bestuur (CPV-classificatie: 66113000). De opgave van de te verstekken leningen is te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij het bestek is gevoegd.De opdracht omvat 1 perceel, samengesteld als volgt:— leningen op 10 jaar, voor een bedrag van 10 000 000 EUR,— leningen op 15 jaar, voor een bedrag van 20 000 000 EUR.Het totaal te financieren bedrag bedraagt dus 30 000 000 EUR.

Stad Kortrijk

street: Grote Markt 54


title: Expertise inzake de technische en scheepsbouwkundige vereisten van een schip voor vervoer van gevaarlijke goederen

description: Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van de Wet Overheidsopdrachten, d.w.z. dat de opdracht wordt uitgevoerd door middel van bestellingen (dienstbevelen) naargelang van de werkelijke behoeften, ZONDER verbintenis vanwege de aanbestedende overheid voor de af te nemen hoeveelheden

title: Expertise inzake ADN

title: Expertise inzake de chemische stoffen en hun classificatie met de daaraan verbonden risico's van gevaarlijke goederen

title: Expertise inzake procedures m.b.t. verpakking en transport van gevaarlijke goederen

title: Raamovereenkomst voor het inhuren van experten ter ondersteuning uitvoering bevoegdheden ADN

description: Het voorwerp van de opdracht is het inzetten van gekwalificeerde experten ter ondersteuning van de behandeling van concrete ADN dossiers en de uitrol van het ADN beleid (bv. ondersteuning bij het opmaken van uitzonderingskaders, goedkeuringskaders) op basis van de bevoegdheden die aan De Vlaamse Waterweg, nv zijn toegekend m.b.t. ADN.

De Vlaamse Waterweg nv

street: Havenstraat 44


name: ISoSL — intercommunale de soins spécialisés de Liège

title: Lot 1 - conserves de fruits

title: Lot 2 - confitures, choco et miel

title: Lot 3 - conserves de légumes

title: Lot 4 - conserves diverses

description: Fourniture de conserves et confitures pour ISoSL appel d'offres ouvert européen

street: Rue Basse-Wez 145