name: Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department

title: Accord cadre pour une large gamme de matériaux, outils et composants électroniques.

description: Le marché consiste en un accord cadre pour la livraison d'une large gamme de matériels, outils et composants électroniques dans les magasins et les ateliers de la STIB, répartis sur plusieurs adresses dans la Région de Bruxelles-Capitale. Une très large gamme de matériels et de marques doit être disponible et pouvoir être livrée rapidement de stock. Les commandes doivent être possibles via un catalogue internet. Ce catalogue doit pouvoir échanger les données des commandes avec notre plateforme SAP.Les différentes catégories de produits exigés sont les suivants (cette liste n'est pas exhaustive):— Automatismes et Contrôle de process— Connecteurs— Quartz et Oscillateurs— Cartes de développement et Kits d'évaluation— Optoélectronique et Afficheurs— Composants passifs— Protection d'alimentation et de lignes— Audio/Vidéo et Sécurité— Semiconducteurs — Composants discrets— Semiconducteurs — Circuits intégrés— Semiconducteurs — Modules— Capteurs et Transducteurs— Hygiène, Sécurité & Protection antistatique— Commutateurs et RelaisLa STIB donnera sa préférence aux fournisseurs capables de fournir l'ensemble des produits en multimarque et ce dans un délai très court.Cet avis de marché concerne dans une première phase un appel à candidatures.La candidature doit être introduite par la remise d'un dossier comprenant toute l'information nécessaire tel que décrit dans le paragraphe III.2) «conditions de participation» du présent avis de marché.Dans une deuxième phase, après l'évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des charges, afin qu'ils puissent remettre leur offre.

street: Rue Royale 76


currency: EUR

documentType: awardNotice

title: Livraison, installation et mise en service d'un microscope confocal laser équipé pour la super résolution pour la Plateforme GIGA d'Imagerie Cellulaire, y compris la formation

scheme: CPV

title: Livraison, installation et mise en service d'un microscope confocal laser équipé pour la super résolution pour la Plateforme GIGA d'imagerie cellulaire, y compris la formation.

documentType: tenderNotice

description: Le présent marché a pour objet la fourniture, l'installation, la mise en service et la formation d'un microscope confocal laser équipé pour la super résolution, tous les frais liés à l'installation étant à la charge de l'adjudicataire. Ce microscope confocal haute résolution sera construit à partir d'un microscope inversé et motorisé, d'un système de scanning performant et d'un ordinateur récent haut de gamme équipé du (ou des) logiciel(s) de gestion du microscope confocal, d'acquisition d'images et d'analyse d'images.L'acquisition de l'équipement est financée notamment par des fonds FEDER.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails:
Critère économique: 45
Critère de valeur technique et de qualité des fournitures: 45
Critère de délai, de qualité de la formation et du service: 10

mainProcurementCategory: goods

Université de Liège

street: boulevard de Colonster, 2 — bâtiment B9

countryName: BE

Carl Zeiss NV

street: Ikaroslaan 49

initiationType: tender


title: 2/BUG/117

title: 2/DEI/102

title: 2/GEN/027

title: 2/GEN/123

title: 2/GEN/204

title: 2/GEN/205

title: 2/GEN/212

title: 2/GEN/456

title: 2/STN/011

title: LLVV/02/16_Oost-Vlaanderen.

description: Bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen: 9 ritten leerlingenvervoer.

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: OPEN

De Lijn — Exploitatie

street: Motstraat 20


name: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

title: 20240161 - 1

description: De opdracht heeft tot voorwerp: het sluiten van een overeenkomst voor het bouwen van een nieuw dienstencentrum in het waterproductiecentrum van De Gavers te Harelbeke.

title: DC De Gavers – Bouwen van een dienstencentrum

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: neg-w-call

street: Vooruitgangstraat 189


title: MENUISERIES EXTERIEURES

title: CHARPENTE DE TOITURE ET COUVERTURE

title: RESTAURATION GROS-OEUVRE EXISTANT - GROS-OEUVRE (NOUVELLES INTERVENTIONS) - EGOUTTAGE - FERRONNERIE- CHAUFFAGE - SANITAIRES - ELECTRICITE

title: Restauration du monument classé de la ferme de la Grosse Tour de Burdinne - Mise hors eau

description:
Objet des travaux : Travaux de restauration du monument classé de la Ferme de la Grosse Tour de Burdinne - Mise hors eau.
Commentaire :
L’ensemble bâti connu sous l’appellation « Ferme de la Grosse Tour » est remarquable tant du point de vue historique, pour ses parties remontant au XVI ème siècle que typologique avec son aspect de ferme hesbignonne en carré, très fermée extérieurement, mais largement ouverte vers la cour intérieure. Les bâtiments sont de style architecturale Renaissance mosane : usage de la brique et du calcaire, hautes fenêtres à croisées en pierre, charpente soutenant une toiture à 60°, soubassement biseauté en moellons de calcaire et chaînages d’angle soulignant les arrêtes des volumes par de gros moellons taillées.
Ce bien a fait l'objet d'un arrêté ministériel de classement daté du 23 avril 1998 qui concerne les toitures, les façades extérieures et intérieures à la cour ainsi que le puits situé dans la cour.
Le corps de logis et la petite aile Nord (repris en bleu dans l’annexe H) ont déjà fait l’objet d’une première restauration entre 2010 et 2012 (aménagement de bureaux, salles de réunion et de projection, réserves, salles d’archives et locaux techniques (sanitaires, chaufferie,) à destination de la Maison du Tourisme et de l’Intercommunale du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne.
Le présent marché est un marché public de travaux dont l'objet est la mise hors eau des ailes B et C de la Ferme de la Grosse Tour à Burdinne (voir annexe H).
Ces ailes B et C bâtiment requièrent une restructuration complète afin de pouvoir y installer un restaurant ainsi qu'une micro-brasserie.
L'ensemble des travaux a fait l'objet d'un permis d'urbanisme.

Les travaux envisagés pour la Ferme de la Grosse Tour sont divisés en deux marchés distincts.
Le 1er marché concerné par le présent cahier des charges est relatif aux travaux extérieurs, plus spécifiquement appelé la mise hors eau du bâtiment.
Ces travaux sont repris en détail dans les clauses techniques du présent cahier spécial des charges et dans les plans qui y sont annexés.
Le second marché, qui sera lancé ultérieurement, concerne les travaux intérieurs, y compris les techniques spéciales.

Remarque importante : le site continuera d’être occupé pendant la durée des travaux (le site est occupé par la Maison du Tourisme, l’Intercommunale du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne et le service des travaux de la Commune de Burdinne). La cour intérieure est également accessible au public. L’installation de chantier (et notamment la clôture de chantier) devra tenir compte de cette occupation du site afin de permettre une occupation sécurisée de la cour et des abords, des issues de secours conformes au règlement en vigueur et aux impositions des pompiers, l’accès aux visiteurs et aux véhicules qui doivent passer par le porche d’entrée de la cour durant toute la durée des travaux.

Le Pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que la mission implique qu’il se munisse de toutes les autorisations nécessaires à la bonne exécution des travaux, devoirs et prestations décrits dans les documents de marché, autres que les autorisations de principe qui sont obtenues par le Pouvoir adjudicateur lui-même.

Le marché est divisé en lots comme suit:

Lot 1 "RESTAURATION GROS-OEUVRE EXISTANT - GROS-OEUVRE EXISTANT - GROS-OEUVRE (NOUVELLES INTERVENTIONS) - EGOUTTAGE - FERRONNERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES - ELECTRICITE"
Commentaire : ce lot comprend les travaux préparatoires au chantier, les travaux de démolition et de démontage des maçonneries existantes, le nettoyage et l'enlèvement de végétation présente sur les façades et les travaux de gros-œuvre (ragréage, maçonnerie des têtes de mur, remplacement d'éléments en pierre de taille, ...), la stabilité, l’égouttage, la ferronnerie, le chauffage, les sanitaires, l’électricité,…

Lot 2 "CHARPENTE DE TOITURE ET COUVERTURE"
Commentaire : ce lot concerne le démontage de la couverture existante, la restauration des charpentes de toiture existante, le remplacement des éléments manquants et dégradés, le renforcement des charpentes existantes, les travaux d'isolation des toitures, la couverture des toitures.

Lot 3 "MENUISERIES EXTERIEURES"
Commentaire : le lot comprend la fourniture et la mise en œuvre des châssis de fenêtre en bois et métalliques, y compris de la vitrerie, de la quincaillerie et de tous les accessoires.

COORDINATION DES LOTS :
Le présent marché prévoit la désignation de l'ENTREPRISE du LOT 1 en tant qu'ENTREPRISE COORDINATRICE et de désigner les entreprises adjudicataires des autres lots en tant qu'ENTREPRISES COORDONNEES moyennant un "FEE" de coordination, correspondant à sa rémunération pour toutes les prestations de coordination décrites dans le présent cahier des charges. Par le simple fait de remettre offre, les soumissionnaires des LOTS coordonnés marquent leur accord sans réserve sur la procédure définie au présent cahier des charges.

ENTREPRISE COORDINATRICE
L'entreprise coordinatrice assure la mission de pilotage, c.-à-d. la planification, la coordination, la gestion administrative (en ce compris la coordination des études techniques), et l'organisation du chantier jusqu'à la bonne fin des travaux (y compris réception définitive).
A cet égard, chaque ENTREPRISE COORDINATRICE s'engage et s'oblige à satisfaire aux obligations notifiées pour l'ENTREPRISE COORDINATRICE.

A ce titre, les obligations de l'entreprise coordinatrice portent notamment sur les points repris aux articles suivants et complétés par les présentes clauses administratives :
- L'article 32 (éléments dans le prix) de l'arrêté royal du 18 avril 2017 ( Arrêté Passation, secteurs classiques),
- L'article 76 (délais d'exécution) de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE),
- L'article 84 (responsabilité de l'entrepreneur) de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE),
- L'article 86 (amendes de retard) de l'arrê...

procurementMethodDetails: open

Administration communale de Burdinne

street: Rue des Ecoles, 3


title: Vrachtwagen voor stadsvervoer – MTM 16 ton, CNG

description: Aankopen van vrachtwagens: CNG en diesel.

title: Vrachtwagen voor stadsvervoer – MTM 16 ton, diesel

title: Vrachtwagen – MTM 19 ton, CNG

title: Vrachtwagen – MTM 19 ton, diesel

title: Vrachtwagen voor zware toepassing – MTM 26 ton, CNG

title: Vrachtwagen voor zware toepassing – MTM 26 ton, diesel

title: Vrachtwagen vier x vier werktuigdrager, diesel

title: 2020/HFB/OP/66086 - aankopen van vrachtwagens: CNG en diesel

Agentschap Facilitair Bedrijf

street: Havenlaan 88 bus 60


currency: BGN

measure: electronicBids

description:
Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр. Казанлък            На основание чл.52 ал.5 от ЗОП  възложителят изисква мостри на определени номенклатурни единици, включени в предмета на доставката, които ще послужат за формиране на оценката по показател „качество”.
            Предоставените образци ще бъдат разпределени в отделенията на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски” ЕООД  за изпитване ( с оглед спецификата на консумативите). За изпитването ще бъдат съставени констативни протоколи от работна група, излъчена измежду членовете на комисията. След изпитването мострите няма да бъдат връщани. В резултат на изпитване на качеството мострите ще бъдат с нарушена цялост и/или търговски вид, и негодни за повторна употреба ( предвид обстоятелството, че в значителната си част изискваните мостри са на артикули за еднократна употреба – игли, катетри, маски и т.н.)
           На основание чл.76 ал.2 т.1 от ППЗОП невърнатите мостри подлежат на заплащане на представилите ги лица, съгласно оферираната им единична стойност от съответния участник.

    Предметът на поръчката включва …31…… номенклатурни единици.
     ВАЖНО: Всеки от участниците може да участва за: една, няколко или за всички номенклатурни единици, включени в предмета на поръчката.

title: Rénovation et extension du bâtiment 50 pour y installer le Learning Center Isala Van Diest du secteur des sciences de la santé de l'UCLouvain à Woluwe

Université catholique de Louvain

street: 3, place Louis Pasteur, boîte L4.03.01

РИДАКОМ ЕООД

street: ул. "Коломан" № 1, Административна сграда „Славия”, офис 217

countryName: BG

СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД

street: ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А" ет.12


title: Marché public de services ayant pour objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase exécution par un Chef de Projet Construction pour le projet Recypark Anderlecht

description:
Le présent marché a pour objet une mission de services d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase exécution par un chef de projet construction pour le projet Recypark Anderlecht.
L’objet de la mission du chef de projet construction en phase d’exécution est de fournir au maître de l’ouvrage toute l’assistance et les services avisés et nécessaires afin de rencontrer son objectif de réaliser le «projet Recypark Anderlecht» dans le respect de la qualité, du budget et du calendrier établis.
Dans le souci de former une équipe pluridisciplinaire performante et compte tenu de l’enjeu de la construction de Recypark, le chef de projet construction pourra s’appuyer sur le chef de projet interne junior.
Le site concerné par le marché (5 000 m²) est situé le long du canal, quai Fernand-Demets no 22 à 1070 Anderlecht.
Le projet de construction de Recypark multifonction vise à la construction de quais de déchargements destinés au tri des déchets des habitants bruxellois, d’un bâtiment abritant le personnel dédié au Recypark, et du placement d’une halle issu du réemploi d’une structure existante. Le projet comprend également un espace public constitué d’un skatepark et d’un espace vert à côté du recypark.
Le marché de travaux correspondant aura une durée de 580 jours calendrier. Ce marché comporte 2 lots qui ont été attribués séparément.
— Lot 1: construction du recypark, d’un espace vert et d’un skatepark;
— Lot 2: fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.
Le projet Recypark d'Anderlecht bénéficie d'une subvention issue du programme opérationnel FEDER de la région de Bruxelles-Capitale.
Le projet est également lauréat Be.Exemplary 2018 grâce à la couverture du quai de déchargement par une halle en bois lamellé-collé issue du marché du réemploi et à l’intégration urbaine via la mise en place d'un espace public (skatepark + espace vert) intégré au Recypark.

title: Marché public de services ayant pour objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase exécution par un chef de projet construction pour le projet Recypark Anderlecht

description: Le présent marché a pour objet une mission de services d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase exécution par un chef de projet construction pour le projet Recypark Anderlecht.L’objet de la mission du chef de projet construction en phase d’exécution est de fournir au maître de l’ouvrage toute l’assistance et les services avisés et nécessaires afin de rencontrer son objectif de réaliser le «projet Recypark Anderlecht» dans le respect de la qualité, du budget et du calendrier établis.Dans le souci de former une équipe pluridisciplinaire performante et compte tenu de l’enjeu de la construction de Recypark, le chef de projet construction pourra s’appuyer sur le chef de projet interne junior.Le site concerné par le marché (5 000 m²) est situé le long du canal, quai Fernand-Demets no 22 à 1070 Anderlecht.Le projet de construction de Recypark multifonction vise à la construction de quais de déchargements destinés au tri des déchets des habitants bruxellois, d’un bâtiment abritant le personnel dédié au Recypark, et du placement d’une halle issu du réemploi d’une structure existante. Le projet comprend également un espace public constitué d’un skatepark et d’un espace vert à côté du recypark.Le marché de travaux correspondant aura une durée de 580 jours calendrier. Ce marché comporte 2 lots qui ont été attribués séparément.— Lot 1: construction du recypark, d’un espace vert et d’un skatepark;— Lot 2: fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.Le projet Recypark d'Anderlecht bénéficie d'une subvention issue du programme opérationnel FEDER de la région de Bruxelles-Capitale.Le projet est également lauréat Be.Exemplary 2018 grâce à la couverture du quai de déchargement par une halle en bois lamellé-collé issue du marché du réemploi et à l’intégration urbaine via la mise en place d'un espace public (skatepark + espace vert) intégré au Recypark.

ARP — Service technique

street: Avenue de Broqueville 12

A-RES Real Estate Solutions SA

street: Rue des Combattants 96


title: Financement de partie immobilière de l'objet

description: Projet d'un projet d'extension et de développement d'une maison d'accueil pour enfants, d'une maison de repos et construction d'une résidence-service.

title: Financement de partie mobilière de l'objet

title: Financement d'un projet d'extension et de développement d'une maison d'accueil pour enfants, d'une maison de repos et construction d'une résidence-service.

Centre Saint-Aubain ASBL

street: Avenue de la Gare 109


name: Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Inter-aqua ov, Interelectra ov, Inter-energa ov, Inter-media ov, Iveg ov, Infrax West ov en PBE

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants.

title: SAP consultants 2010.

description: Binnen de ICT-afdeling van infrax willen wij raamcontracten vastleggen met ICT-bedrijven voor het leveren van diensten van SAP consultants. Dit zowel in het kader van projecten als in het kader van onderhoud.Er zullen partners geselecteerd worden voor de levering van SAP/R3 profielen, SAP/ISU, SAP/HR, support, CRM en PI.De modules die bij Infrax ondersteund worden zijn binnen SAP R/3 (SD, MM, PS, PM/CS, FI/CO, AA en BW) SAP ISU (FICA, CCS, EDM), SAP HR, SAP/support, SAP/CRM en SAP/PI.Voor de opdrachten kunnen volgende profielen onderscheiden worden: SAP support-profiel, junior SAP profiel, senior SAP-profiel, SAP-expert, ICT-projectleiders.Infrax zal zijn concrete behoeften kenbaar maken tussen 3 en 5 weken vooraf. De voorgestelde profielen zullen dan vooraf door Infrax gescreend worden.

street: Trichterheideweg 8

Delaware Consulting

street: President Kennedypark 4

Illumni

street: Postbus 5533

countryName: NL

NorthgateArinso Belgium

street: Humaniteitslaan 116

Tetrade consulting nv

street: Demeylaan 100

Ucon bvba

street: Waasmontstraat 205

CTAC

street: Uilenbaan 82

Atos Origin Belgium

street: Da Vincilaan 5

Cernum

street: Lenneke marelaan 6


title: Campus Markgrave.

title: Campus Markgrave

description: Campus Markgrave.

title: Campus Noord.

title: Campus Noord

description: Campus Noord.

title: Campus Zuid.

title: Campus Zuid

description: Campus Zuid.

title: Uitbesteding schoonmaak van diverse gebouwen van de Karel de Grote-Hogeschool.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 45
Aantal werkuren: 25
Systeem voor kwaliteitscontrole en rapportering: 20
Materialen en machines: 10

Karel de Grote-Hogeschool VZW

street: Brusselstraat 45

ISS

street: Steenstraat 20/1


name: Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

title: Marché de fournitures « coffres et armoires de sécurité ».

description: L'objectif du marché est de pouvoir commander différents types de coffres et armoires de sécurité (avec ou sans installation) sur base d'un catalogue et moyennant l'application d'un ou de plusieurs taux de remise sur les prix catalogue. Ce catalogue sera évalué sur base d'un ensemble spécifique de coffres et armoires dont les spécifications techniques se retrouvent dans la partie 8 du présent cahier spécial des charges.

street: 104 Boulevard J. Tirou

ASSA Abloy SA

street: Canadalaan 73


Brussels Instituut voor Milieubeheer

street: Gulledelle 100


title: Programme d'assurance dommages matériels et pertes d'exploitation de BPOST et de ses filiales belges et étrangères pour les candidats coassureurs qui sont également candidats assureurs responsables

description: Guide de sélection.

description: Guide de sélection.

title: Un marché de services relatifs à la conclusion du programme d'assurance des dommages matériels et pertes d'exploitation de BPOST et de ses filiales belges et étrangères.

description: Par le biais de cette procédure, BPOST souhaite renouveler son programme d'assurance de biens (property), à savoir le programme d'assurance pour les dommages matériels causés aux bâtiments et les pertes d'exploitation de BPOST pour elle-même, ses filiales belges (tranche fixe) et éventuellement aussi ses filiales étrangères (tranche conditionnelle).Ces bâtiments peuvent appartenir à quelque titre que ce soit à BPOST ou à ses filiales (propriété, location…). Plus précisément, il s'agit des bâtiments existants ainsi que des bâtiments futurs dans les 4 prochaines années.

Bpost

street: Multi Tower - Av. Anspach 1


title: Acide chlorhydrique en vrac

description: Vrac 3 à 6 t.

title: Acide chlorhydrique en conteneur

description: Conteneur de 1 m3.

title: Acide sulfurique en vrac

description: Vrac 24 à 28 t.

title: Acide sulfurique en fût

description: Fût de 250 kg.

title: Bisulfite de sodium 23 %

description: Vrac 1,5 à 3 t.

title: Calcite broyée en vrac

description: Vrac 20 à 25 t.

title: Calcite broyée en sac

description: Sac de 25 kg.

title: Oxyde mixte de carbonate de calcium et de magnésium

description: Sac 25 kg.

title: Chaux hydratée

description: Vrac 9 à 12 t.

title: Chlorure de sodium en vrac

description: Vrac 20 à 28 t.

title: Chlorure de sodium en sac (électrochloration)

description: Sac 25 kg.

title: Chlorure ferrique

description: — vrac 20 à 25 t,— vrac 9 à 12 t.

title: Lait de chaux en vrac

description: Vrac 20 à 25 t.

title: Permanganate de potassium

description: Fût 25 kg.

title: Hydroxyde de sodium en vrac > 20 t

description: Vrac 20 à 25 t.

title: Hydroxyde de sodium en vrac < 6 t

description: Vrac 3 à 6 t.

title: Hydroxyde de sodium en vrac < 1,5 t

description: Vrac 0,5 à 1,5 t.

title: Hydroxyde de sodium en bidon

description: Bidon 20 l.

title: Hypochlorite de sodium en vrac > 20 t

description: Vrac 20 à 25 t.

title: Hypochlorite de sodium en vrac < 12 t

description: — vrac 8 à 12 t,— vrac 4 à 6 t.

title: Hypochlorite de sodium en petit vrac

description: — vrac porte à porte tournée A,— vrac porte à porte tournée B,— vrac 0,5 à 3 t.

title: Hypochlorite de sodium en bidon

description: Bidon 20 l.

title: Appel à demandes de participation — fourniture de réactifs chimiques pour la potabilisation des eaux 2020-2023 — commodités

description: Le présent marché public a pour objet la fourniture échelonnée dans le temps de réactifs chimiques destinés au traitement de potabilisation d'eaux, pendant une durée de 4 ans, assortie d'une clause de résiliation annuelle à l'initiative de la SWDE, moyennant un préavis de 3 mois minimum.

Société wallonne des eaux

street: Rue de la Concorde 41


measure: foreignBidsFromEU

title: Groepsaankoop hospitalisatieverzekering

description: Groepsaankoop hospitalisatieverzekering.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Groepsaankoop hospitalisatieverzekering

description: Zie II.2.4

IOK Afvalbeheer

street: Antwerpseweg 1

AXA Belgium nv

street: Troonplein 1


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

description: De opdracht omvat hoofdzakelijk:Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasenInsnijden en opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, signalisatie, plaatselijke elementen,...Rooien van beplanting en bomenGrondwerkenSanering brugAanleggen van rijbaanverhardingen in asfaltAanleggen van fietspaden in asfaltAanleggen van stoepverhardingen in betonstraatstenenAanleggen van stoepverhardingen in uitgewassen en gepolierde betonverhardingAanleggen van stoepverhardingen in natuursteenAanleggen van verharding in grasbetontegelsAanleggen van parkeerplaatsen en overrijdbare zones in kasseiverhardingUitvoeren van betonnen lijnvormige elementenPlaatsen van DWA rioleringPlaatsen van geleideconstructiesHet aansluiten van huizen en straatkolkenAllerhande werkenLeveren en plaatsen van straatmeubilairAanbrengen definitieve belijningen en verkeersborden (signalisatie)WerfsignalisatieOpbraak van traminfrastructuurAanleg van traminfrastructuurOmleidingen met inbegrip van omleidingssignalisatieGroenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiodeHet opmaken en afleveren van een volledig as-builtdossierHet onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.Het opbraakwerk van de bestaande verharding op de brug;Het opbraakwerk van de bestaande waterdichting, boordstenen, brugranden in natuursteen, RWA- afvoer en brugdekvoegen op de brug;Het demonteren en opslaan van de leuning;Het herstellen van de omhulling van een trekker;Het tijdelijk ondersteunen van de liggers;Het uitvoeren van de nodige betonherstellingen en injecties, ook onderzijde van de brug;Het vernieuwen van het waterdichtingssysteem over de volledige oppervlakte van de brug;Het vervangen van de brugrand in natuursteen door een gewapend betonnen brugrand;Het terugplaatsen van de leuning;Het plaatsen van nieuwe brugdekkolken met dubbele waterinlaat;Het vernieuwen van de RWA-afvoer;Het vernieuwen van de brugdekvoegen;Het verbreden van het verhoogde fietspad;Het aanbrengen van een waterdichte toplaag in vloeibaar aangebracht hars aan de opstanden van de langsvoeg;Het vernieuwen van de rijweg;Waterafvoeropeningen maken in de opstand op de zool van de landhoofden;Het beschermen van het zichtbare beton van de brug in de waarborgperiode;

title: Herinrichting van de N184 Plantin en Moretuslei

description: Het herinrichten van de N184 Plantin en Moretuslei tussen het kruispunt met de Charlottalei tot net voorbij het op- en afrittencomplex tot de R1. De sanering van de brug (Luitenant Lippenslaan) over de R1. Het heraanleggen van de kruising van de trambaan ter hoogte van het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Provinciestraat. Lokale vernieuwingen aan het rioleringsstelsel.

street: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

Besix Infra nv

street: Steenwinkelstraat 640


title: Appel à candidatures — mission d'auteur de projet en bureau intégré (architecture, stabilité, techniques spéciales, coordination de sécurité et de santé et conseiller PEB) relative à la construction d'une antenne sociale et d'une maison de soins psychiatrique passive.

description: Procédure négociée avec publicité belge et européenne, ayant pour but d'attribuer un marché de services portant sur une mission complète d'architecture, d'ingénierie, de coordination de sécurité et de santé et de conseiller PEB en bureau intégré pluridisciplinaire relative à la construction d'une antenne sociale et d'une maison de soins psychiatrique passive.Le programme consiste à implanter une nouvelle antenne sociale et une maison de soins psychiatrique sur les terrains situés avenue Masoin 95-97-99-101 à 1020 Bruxelles, en face de l'hôpital Brugmann. Il s'agit de deux terrains n°99 et 101 ( parcelle cadastrale 16ème division Section H 139n6 et 139m6), d'un terrain au n°97 sur lequel se situe une maison à démolir (parcelle cadastrale 16ème division section H139r5) et d'un terrain au n°95 (parcelle cadastrale 16ème division section H139) sur lequel se situe une maison de repos à démolir.Les surfaces disponibles permettent de construire une antenne sociale couplée avec une antenne jeunesse et une maison de soins psychiatrique de 60 lits.La surface totale du nouvel ensemble (caves comprises) est estimée à 2.500m2Le montant des travaux et des équipements est estimée à 4 500 000  EUR HTVALe nouveau complex devra atteindre les exigences passives.Il s'agit d'une procédure en deux phases:Avec le présent avis, un appel aux candidats est publié. Les demandes de participation que le CPAS de Bruxelles recevra dans ce cadre, seront analysées et les candidats sélectionnées sur base des critères de sélection qualitative. Le nombre de candidats envisagé est de 4. lls seront invités par la suite à introduire une offre sur base du cahier spécial des charges qui leur sera envoyé à cet effet, après la phase de sélection qualitative (le cahier spécial des charges précisera entre autres les critères d'attribution).

CPAS de Bruxelles

street: rue Haute 298 a

name: Exclusivement via le forum ouvert à cet effet sur https://enot.publicprocurement.be


name: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid

description: zie bestek

title: AB/2022/07 - Ondersteuning uitvoering Vlaamse havenstrategie

description: zie bestek

street: Koning AlbertII-laan 20 bus 2

IMPACT Public Sector Advisors BV

street: Helihavenlaan 40/HB.2


description: De uit te voeren levering betreft: de aankoop van diverse fietsenDeze opdracht omvat 4 percelen.- Perceel 1: Stadsfiets 3V naafversnelling, dames- en herenmodel- Perceel 2: Stadsfiets circulair 3V naafversnelling, dames en herenmodel- Perceel 3: Elektrische fiets comfort, dames- en herenmodel- Perceel 4: Elektrische fiets basic, dames- en herenmodelDeze raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar voor alle percelen:Voor alle percelen gaat de looptijd in op de dag volgend op deze waarop de beslissing tot toekenning van de opdracht wordt betekend aan de opdrachtnemer (=sluiting van de raamovereenkomst). Voor de concrete leveringsmodaliteiten, zie § III.11 van de Uitvoeringsregels.Deze opdracht betreft een raamovereenkomst, een opdracht op afroep, waarbij de bestellingen geplaatst worden in functie van de effectieve behoeften. De inschrijver verbindt zich tot het leveren van alle bestelde hoeveelheden.Perceel 1, 3 en 4:De aanbestedende overheid garandeert aan de leverancier geen minimumafname. De hoeveelheden zijn louter indicatief. Zie ook verder § III.11 Leveringsmodaliteiten.

title: Stadsfiets circulair 3V naafversnelling, dames- en herenmodel

description: De uit te voeren levering betreft: de aankoop van diverse fietsenDeze opdracht omvat 4 percelen.- Perceel 1: Stadsfiets 3V naafversnelling, dames- en herenmodel- Perceel 2: Stadsfiets circulair 3V naafversnelling, dames en herenmodel- Perceel 3: Elektrische fiets comfort, dames- en herenmodel- Perceel 4: Elektrische fiets basic, dames- en herenmodelDeze raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar voor alle percelen:Voor alle percelen gaat de looptijd in op de dag volgend op deze waarop de beslissing tot toekenning van de opdracht wordt betekend aan de opdrachtnemer (=sluiting van de raamovereenkomst). Voor de concrete leveringsmodaliteiten, zie § III.11 van de Uitvoeringsregels.Deze opdracht betreft een raamovereenkomst, een opdracht op afroep, waarbij de bestellingen geplaatst worden in functie van de effectieve behoeften. De inschrijver verbindt zich tot het leveren van alle bestelde hoeveelheden.Perceel 2:De aanbestedende overheid garandeert aan de leverancier een bepaalde minimumafname. De hoeveelheden bovenop deze minimumafname zijn louter indicatief. De leverancier kan met andere woorden geen aanspraak maken op bestellingen bovenop deze minimale hoeveelheden. Zie ook verder § III.3 leveringsmodaliteiten.

title: Raamovereenkomst aankoop fietsen (4 percelen)

description: Raamovereenkomst aankoop fietsenPerceel 1: StadsfietsPerceel 2: Circulaire stadsfietsPerceel 3: Elektrische fiets comfortPerceel 4: Elektrische fiets basic

Gent

street: Botermarkt 1


title: Aanstellen externe onderhoudsfirma schoonmaak.

description: Zie II.2.4

Aalter

street: Europalaan 22

Misanet

street: Jacobsfontainestraat 75


description: De opdracht is een opdracht in het kader van Plexus waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Plexusziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever. De raming van de behoefte is de respectievelijke raming voor elk van de deelnemende Plexusziekenhuizen. De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.Deze opdracht heeft tot doel de service en het onderhoud van het linnen en de arbeidskledij uit te besteden.Dit omvat het aanleveren, ophalen, verdelen, verpakken, wassen en strijken van alle hierna genoemde linnen en arbeidskledij ten behoeve van de goede dagelijkse werking van de ziekenhuizen gedurende een periode van 5 jaar. Het ziekenhuislinnen wordt hierbij gehuurd bij de inschrijvers, de inschrijver staat in voor het verhuren en wassen. De arbeidskledij is voor het grootste deel in eigendom, beperkt kan huur worden gevraagd. De opdracht is een occasionele gezamenlijke opdracht zoals voorzien in artikel 48, waarbij de aanbestedende overheid optreedt in naam van volgende aanbestedende Plexusziekenhuizen:- Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw, Naamsestraat 105 te B-3000 Leuven - Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen, Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen - Algemeen Ziekenhuis Diest, Statiestraat 65 te B-3290 Diest- Z.ORG KULEUVEN, Leuvensesteenweg 517 te B-3070 KortenbergDe leverancier levert in elk van de ziekenhuizen op de aangeduide leverplaatsen, zie technische bepalingen (deze kunnen verschillen van de plaats van dienstverlening, hierboven vermeld, met dien verstande dat de leverplaatsen tijdens de loop van het contract kunnen wijzigen.)De opdracht wordt toegewezen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient.

title: Service en onderhoud van ziekenhuislinnen en arbeidskledij

description: zie II.2.4

Z.Org KU Leuven

street: Leuvensesteenweg 517

name: Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Tienen VZW

street: Kliniekstraat 45

Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw

street: Naamsestraat 105

AZ Diest

street: Statiestraat 65

name: De heer Ronald Stesmans (projectteam nieuwbouw)


description: Accompagnement des commissions délibératives (animation/facilitation générale, accompagnement des jeunes, accompagnement spécifique).

title: Désignation d’un opérateur externe chargé de l’accompagnement des commissions délibératives mises en place par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’Assemblée réunie de la commission communautaire commune (PRB-ARCCC) et le Parlement francophone bruxellois (Assemblée de la commission communautaire française – PFB)

street: Rue du Chêne 22


description: Lot 2 : Extra muros, prestations de dératisation sur le territoire de la Ville de Charleroi (Prestations de dératisation, produits et tous frais compris)- poste 1 : prestations de dératisation sur le territoire de la Ville de Charleroi- poste 2 : fourniture de raticides aux services communaux

title: Désinfection - Dératisation

description: Marché de services en 2 lots ayant pour objet la désinfection, désinsectisation, plan de lutte nuisible, désinfection Covid-19, désourisation, dératisation, enlèvement de cadavres et enlèvement de fientes de pigeons ainsi que la fourniture de raticides dans les bâtiments communaux et sur le territoire communal.- Lot 1 : Intra-muros, prestations de désinfection, désinsectisation, plan de lutte nuisible, désinfection COVID-19, désourisation, dératisation, enlèvement de cadavres et de fientes de pigeons dans les bâtiments de la Ville de Charleroi.- Lot 2 : Extra muros, prestations de dératisation sur le territoire de la Ville de Charleroi (Prestations de dératisation, produits et tous frais compris)

Charleroi

street: Place Charles II

ANIMALS PEST CONTROL SPRL

street: Rue de Clairvaux 14


description: Dit bestek gaat over de bestaande storage infrastructuur van Digipolis Antwerpen.Zie bijlage.

title: A000977 - Instandhouding storage infrastructuur Antwerpen

Digipolis

street: Bellevue 1


title: Fourniture de sacs poubelle pour la collecte des déchets ménagers (Stock 2022-2025)

description: Le marché est un marché de stock pour la fourniture de sacs poubelle pour la collecte des déchets ménagers pour une période d’un an prenant cours à la notification du marché, jusqu’à sa clôture au 31 décembre 2022, reconductible tacitement 3 fois (2023-2024-2025) pour une durée maximale de 4 années. Le Pouvoir adjudicateur a la possibilité de résilier le marché sans indemnité, tenant compte d'un préavis de 3 mois avant la fin de chaque reconduction.

description: voir II.2.4

Ville de Namur

street: Hôtel de Ville

Sphere Belgium

street: Avenue Louise 222


title: Investeringsmanager voor het beheer van een deel van de activa van het

description: Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds.UZ Gent OFP voor een investeringsmandaat in Euro bedrijfsobligaties (investment grade). De gelden worden actief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark.Waarde per 01/09/2011: +/- 36 miljoen EUR.

description: Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds.UZ Gent OFP voor een actief investeringsmandaat in obligaties van opkomende markten (combinatie van overheidsobligaties, quasi sovereign en bedrijfsobligaties – zowel hard als local currency). De investeringsmanager dient aan te geven welke obligaties worden opgenomen in het mandaat. De gelden worden actief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark.Waarde per 01/09/2011: +/- 8.5 miljoen EUR.

title: Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds UZ Gent OFP voor een actief investeringsmandaat in obligaties van opkomende markten (combinatie van overheidsobligaties, quasi sovereign en bedrijfsobligaties - zowel hard als local currency). De investeringsmanager dient aan te geven welke obligaties worden opgenomen in het mandaat. De gelden worden actief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark.

description: Dit betreft een kandidatuurstelling.Dienst voor portefeuillebeheer ten behoeve van het Pensioenfonds UZ Gent OFP.De dienstverlener zal het mandaat uitoefenen conform alle wettelijke bepalingen (zoals de wet van 27.10.2006 en uitvoeringsbesluiten) en de specifieke voorwaarden opgelegd door het Pensioenfonds UZ Gent OFP.Perceel 1:Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het Pensioenfonds UZ.Gent OFP voor een investeringsmandaat in Euro bedrijfsobligaties (investment grade). De gelden worden actief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark. Waarde per 1.9.2011: +/-36,0miljoen EUR.Perceel 2:Eén investeringsmanager wordt aangeduid voor het beheer van een deel van de activa van het.Pensioenfonds UZ Gent OFP voor een actief investeringsmandaat in obligaties van opkomende markten.(combinatie van overheidsobligaties, quasi sovereign en bedrijfsobligaties – zowel hard als local currency). De investeringsmanager dient aan te geven welke obligaties worden opgenomen in het mandaat. De gelden worden actief beheerd ten opzichte van een representatieve referentiebenchmark. Waarde per 1.9.2011: +/-8,5 miljoen.EUR.Eén investeringsmanager kan worden aangesteld voor meer dan één perceel.De omvang per perceel zal naar alle verwachting in de toekomst significant stijgen door de verwachte netto cash instromen in het Pensioenfonds UZ Gent OFP.

Pensioenfonds UZ Gent OFP

street: De Pintelaan 185-11K12A

Petercam

street: Sint-Goedeleplein

Capital International Ltd.

street: Grosvenor Place 40

postalCode: SW1X 7GG

countryName: UK


description: Het ontwerp, de bouw en het technisch onderhoud van een gemeentelijke sporthal.

title: Het ontwerp, de bouw en het technisch onderhoud van een gemeentelijke sporthal “klein–boom” in Putte

description: Het ontwerp, de bouw en het technisch onderhoud van een gemeentelijke sporthal “klein – boom” in Putte.

Putte-sporthal

street: Schoolstraat 20


title: Automatisatie recyclageparken

description: Openbare procedure voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van diftar apparatuur met een toegangscontrole-, registratie-, en betalingssysteem (hard- en software met het oog op het automatiseren) voor de aanvoer van gesorteerde afvalfracties op de recyclageparken van Verko

title: RP Automatisatie recyclageparken 2022

description: De onderhavige opdracht betreft het leveren, plaatsen en in dienst stellen van diftar apparatuur met een toegangscontrole-, registratie-, en betalingssysteem (hard- en software met het oog op het automatiseren) voor de aanvoer van gesorteerde afvalfracties op de recyclageparken van Verko. De opdracht omvat ook een uitgebreid onderhouds- en herstellingscontract met sla (service level agreement) voor een periode van 8 jaar op zowel de materiële elementen waaruit het systeem is opgebouwd als op de software die nodig is voor een correcte werking.De opdracht beoogt in eerste instantie het behoud van de bestaande werking van de recyclageparken waarbij de bestaande diftar apparatuur vervangen wordt en de nieuwe software in gebruik genomen wordt. Daarnaast laat de software toe dat op korte of middellange termijn weegplatformen en/of weegbruggen toegevoegd worden op de recyclageparken waar dit mogelijk is waarbij tarifering op gewicht i.p.v. op volume mogelijk wordt. In de software wordt ook een reservatiesysteem geïntegreerd waarbij de burger van thuis uit en online een reservatie kan maken voor een recyclageparkbezoek op bepaalde dagen gedurende bepaalde tijdslots. De betaalautomaat laat naast betalen via bankkaart ook betalen via betaalapp toe.De diftar apparatuur bestaat uit een ingangszuil met slagboom, handterminal, betaalautomaat, uitgangszuil met slagboom, lokale server en optioneel één of meerdere weegbruggen met slagboom en één of meerdere weegplatformen voor containers. De software moet het mogelijk maken om bevolkingsgegevens, tarieven e.d. op eenvoudige wijze aan te passen en gerichte rapporten te creëren. Ook het operationeel maken van de installatie, opleiding van het personeel en het onderhouds- en herstellingscontract met service level agreement is inbegrepen.De inschrijver houdt er rekening mee dat de optionele weegbruggen en weegplatformen, indien deze optie genomen wordt, niet zullen besteld worden bij het gunnen van de opdracht maar pas in een latere fase. De prijzen worden aangepast bij bestelling volgens de indexeringsformule in artikel 10.2. Ook andere posten kunnen besteld worden in een latere fase waarbij de prijzen aangepast worden bij bestelling volgens deze indexeringsformule.De gekozen procedure is de openbare procedure.Deze opdracht is niet verdeeld in percelen.Eén variant per inschrijver is toegelaten waarbij de inschrijver een alternatieve oplossing voorstelt die tegemoet komt aan de beoogde werking. Het opdrachtgevend bestuur kan de voorgestelde variant evenwel verwerpen als deze volgens hen niet aan de beoogde werking voldoet.

Verko

street: Bevrijdingslaan 201


title: Raamwaswerkzaamheden

description: Dit perceel betreft het poetsen van de ramen van de brandweerkazernes van Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen. Plaatsen van uitvoering:— Kazerne Balen: Vredelaan 2, 2490 Balen,— Kazerne Grobbendonk: Vaartkom 3, 2280 Grobbendonk,— Kazerne Herentals: Oud-Strijderslaan 1, 2200 Herentals,— Kazerne Herenthout: Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout,— Kazerne Mol: Ambachtsstraat 18, 2400 Mol,— Kazerne Westerlo: de Merodedreef 13, 2260 Westerlo.

title: Poetswerkzaamheden

description: Dit perceel betreft de schoonmaak van de brandweerkazernes van Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen. Plaatsen van uitvoering:— Kazerne Balen: Vredelaan 2, 2490 Balen,— Kazerne Grobbendonk: Vaartkom 3, 2280 Grobbendonk,— Kazerne Herentals: Oud-Strijderslaan 1, 2200 Herentals,— Kazerne Herenthout: Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout,— Kazerne Mol: Ambachtsstraat 18, 2400 Mol,— Kazerne Westerlo: de Merodedreef 13, 2260 Westerlo.

title: Uitvoeren van poets- en glaswerkzaamheden in de kazernes van de Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen

description: Zie II.1.1).

Brandweer zone Kempen

street: Stelenseweg 92

GOM NV

street: Noorderplaats 7, Bus 1

M & G CLEANING SPRL

street: Leuvensesteenweg 510, Bte 42, Batiment 6


name: Agence de Promotion Immobilière du Brabant Wallon

description: Les services comprennent l’étude et le suivi de l’exécution des travaux pour le projet précité. Ils s’articulent autour de quatre compétences requises, au minimum:— À l’étape des demandes de participation (candidatures), seule la compétence architecture et la compétence XXXXX est (sont) demandée(s) et donc évaluée(s). En vertu de l’article 8 § 2 de la loi du 17.6.2016, le candidat inclura (tous) le(s) opérateur(s) économique(s) dont la capacité est mobilisée pour satisfaire aux conditions de sélection (niveaux spécifiques minimaux exigés) relatives à la capacité technique et professionnelle. Ces opérateurs économiques ne pourront donc pas être des tiers (sous-traitant, consultant, etc.). Lorsqu’un candidat compte plusieurs opérateurs économiques, ces derniers forment ce qu’on appelle un «groupement» (société momentanée, co-traitance, etc.). La responsabilité (de la candidature puis, le cas échéant, de l’offre et de la mission) est partagée entre ces opérateurs économiques. Un mandat doit être donné à l’un des opérateurs du groupement, appelé «Mandataire»: ce dernier dispose du pouvoir de signature et représente le groupement à l’égard de l’adjudicateur. Le candidat seul ou le mandataire du groupement sera chargé, en tout ou en partie, de la compétence architecture. Attention: en vertu de l’article 54 de l’arrêté royal du 18.4.2017 (§ 1) un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché et (§ 2) un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché.— En vue de la production des offres et de l’exécution du marché, les candidats retenus devront assumer en outre trois compétences supplémentaires (stabilité, techniques spéciales, PEB). Toute compétence jugée utile ou pertinente par rapport à l’objet du marché pourra alors également être ajoutée. Le soumissionnaire pourra faire appel à un ou plusieurs opérateur(s) économique(s) tiers (sous-traitant(s), consultant(s), etc.) pour assumer ces trois compétences supplémentaires requises et les éventuelles compétences ajoutées de son initiative.La prestation du coordinateur sécurité santé ne fait pas l'objet de la présente mission.Le budget des travaux est estimé à ce jour à 2 800 000,00 EUR, TVA et honoraires non compris. Les honoraires sont calculés sur base d'un pourcentage forfaitaire, soit à compléter % du montant total des travaux (décompte final), toutes compétences confondues (compétences requises + éventuelles compétences ajoutées d’initiative par le soumissionnaire).

title: Court-Saint-Étienne – Wisterzée – Désignation d’un auteur de projet en vue de l'étude et du suivi de l'exécution des travaux de construction de seize logements

description: Sur la parcelle (de 16 à 62 ca) se trouve actuellement un immeuble de caractère, inoccupé depuis de nombreuses années. Il montre de multiples signes de dégradation et sa rénovation occasionnerait des frais très importants. Au vu du contexte environnant, la configuration du bâti pourrait être revue afin de créer une porte d’entrée vers le site de Court Village situé à l’arrière de la parcelle. Dès lors, le projet consiste en la démolition de l’immeuble existant et la construction d’un immeuble en face du bâtiment nouvellement construit de l’autre côté de la rue afin de définir cette porte d’entrée au site.Après démolition du bâtiment existant d’environ 405 m2 (555 m2 avec les sous-sols), le terrain permet de construire un immeuble de 16 logements. La construction de sous-sol est à éviter pour les raisons suivantes: zone d’aléa d’inondation faible à élevé, environnement très bâti demandant des moyens de mise en œuvre coûteux, rentabilité du projet. Dès lors, les parkings seront préférablement prévus en extérieur.La mission de l’auteur de projet comprend les services d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales et de PEB. Pour information, ces logements seront vendus selon le principe de l’APIBW, environ un tiers vendu en catégorie A, un tiers en catégorie B et le dernier tiers en catégorie C. Le niveau de finition est identique pour les trois catégories. Les informations se trouvent sur le site Internet www.apibw.be

street: Place du Brabant wallon 1


description: La mission peut être décomposée en trois partie (voyez point III — exigences techniques ci-dessous), applicable pour chacun des projets pris isolément:1) de manière général: le management général et le pilotage de chaque projet ainsi que les opérations de planification, afin de rencontrer les objectifs du pouvoir adjudicateur;2. phase préparatoire et de conception: assistance du maître de l’ouvrage dans le processus de passation des marchés de services et de travaux nécessaires pour le projet, suivi des études (stabilité, techniques spéciales, etc.), assistance dans l’obtention des permis et autorisations nécessaires à la rénovation/extension, et à l’exploitation du site;3) phase de réalisation: suivi de la direction et du planning des travaux ainsi que des travaux en tant que tel, suivi et contrôle budgétaire et financier, etc.

title: Mission d'Assistance au maître d'ouvrage (AMO) dans le cadre du projet de rénovation de la Maison de repos et de soins (MRS) «Albert de Latour» (et pour la rénovation de sept immeubles d'habitation)

description: De manière générale, le pouvoir adjudicateur attend de l’AMO une assistance continue permettant de mener à bien ces projets, et d’assurer, pour le compte du CPAS, la gestion technique, administrative, et financière de ces projets de rénovations, pendant toute leur durée.Cette mission d’assistance au MO couvre ainsi les aspects techniques (respect du programme, qualité des prestations d’études, qualité des travaux, etc.) mais aussi administratifs (procédures et cadre réglementaire), budgétaires, économiques et financiers (maintien des coûts des études et des travaux, prévision des coûts d’exploitation) ainsi que le respect du calendrier de l’exécution des projet. Cette mission doit garantir que tout est mis en œuvre pour que les projets du CPAS soient réalisés conformément à l’utilisation prévue, aux délais qui seront convenus et dans le budget qui sera prévu.

CPAS de Schaerbeek

street: Boulevard Reyers, 70


title: Fourniture de groupe de condidionnement d'air (chauffage + refroidissement)

title: C30/0000141337 - Fourniture de groupe de conditionnement d’air pour le poste de conduite des locomotieves diesel HLD62 et HLD55, de préférence de type monobloc.

description: Fourniture de groupe de conditionnement d'air pour le poste de conduite des locomotieves diesel HLD62 et HLD55.

procurementMethodDetails: NEGOTIATED

SNCB-Central Support

street: Avenue de la Porte de Hal 40

Brouwer Koel En Warmte Techniek

street: Amperestraat 20


name: Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise

title: Fourniture, installation et paramétrage d'une solution logicielle de service resource planning, ainsi que la formation y relative pour les besoins du centre d'informatique pour la région bruxelloise ainsi que pour les besoins de ses mandants

description: L'objet du marché consiste en la livraison, l'installation, le paramétrage et un développement spécifique ad hoc potentiel, si nécessaire, ainsi que la formation d'une solution logicielle de Service Resource Planning : un outil intégré de gestion des processus transversaux d'une institution. Ces processus comprennent : la finance (comptabilité en partie double et analytique, la comptabilité budgétaire du secteur public bruxellois, le public sector procurement, la gestion des ressources humaines (évaluations, recrutements, formations), sales & marketing, ainsi que la logistique interne.L'outil comprend de plus :— les données de référence «master data» de l'institution dans les domaines précités (via récupération par interfaçage avec outil de payroll), et un module de reporting sur ces données, alternativement une documentation et une ouverture des données à un logiciel de reporting spécialisé et standard du marché,— un gestionnaire de flux de travail flexible et configurable, offrant une visibilité et une traçabilité sur les processus.Il permettra la gestion de plusieurs institutions isolées l'une de l'autre, avec la possibilité d'avoir des utilisateurs communs aux 2, et la possibilité d'avoir si nécessaire une vue unique sur la gestion des contacts, des ventes et des contrats dans certains cas.Le logiciel sera ouvert, et permettra l'intégration ultérieure avec des systèmes tiers (ex : outil de gestion intégrée des projets et des services). Le CIRB hébergera le logiciel dans la Data Center régional, et pourra, le cas échéant, offrir des services basés sur ce logiciel à d'autres institutions.

street: Avenue des Arts, 21


name: Agence pour la simplification administrative

title: Procédure ouverte ayant pour objet le support informatique aux projets internes et externes en matière d’efficacité, d’efficience et de simplification administrative

description: Le présent marché vise des prestations de services informatique et il est divisé en 2 lots:— lot 1: coordination et maintenance intégrée de projets ICT horizontaux de l’ASA, c'est-à-dire l’encadrement complet des programmes/projets qui impliquent plusieurs partenaires des secteurs public et privé et, sur demande de l’ASA, la préparation des analyses pour les nouveaux projets ou initiatives,— lot 2: la réalisation (analyse, développement et maintenance) par l’ASA ou ses partenaires de projets ICT et de projets concrets relatifs à la simplification administrative interne et externe aux partenaires. Ce 2e lot a pour but de pouvoir disposer d’équipes d’analyse et de développement dans le cadre de projets ou sous-projets internes et externes en matière d’efficacité, d’efficience et de simplification administrative.

street: Rue Ducale 4


measure: smeBids

title: Onderhoudscontract zwembad De Druppelteen

description: Het betreft het onderhoud en beheer van alle installaties van het zwembad de druppelteen.Het betreft aldus het onderhoud van: elektriciteit, sanitair, verwarming en alle technische installaties behorende tot en bijdragend tot de goede werking van het zwembad.

description: Zie II.2.4).

Projectverening WIKA

street: Martkplein 27

TPF

street: Avenue de Haveskerckelaan 46


Stekene

street: Stadionstraat 2


description: De huidige sporthal van de stad Turnhout voldoet niet meer aan de noden van de Sport- en handelsschool (SHT), de basisschool Turnhout (SBT). Niet alleen is ze veel te klein, het pand is ondertussen meer dan vijftig jaar oud en aan vervanging toe. Bovendien is de wandelafstand tov de SBT te groot. Het bestuur besliste daarom dat er een nieuw sportcomplex dient gebouwd te worden in de nabijheid van de SHT en de SBT. Bovendien heeft de SHT nog een aantal oudere containerklassen in gebruik die eveneens aan vervanging toe zijn. Daarom dient in het bouwprogramma eveneens de bouw van acht klaslokalen te worden opgenomen. Bij de omgevingsaanleg dient de sloop van de oudere containerklassen en een vernieuwing van de speelplaats eveneens meegenomen te worden.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanduiding van een ontwerpteam voor het bouwen van een sportcomplex met klaslokalen

description: Zie II.2.4)

Stad Turnhout

street: Campus Blairon 200


description: Location de réservoirs de stockage d'au-moins 25m³ durant le Service d'Hiver

title: Location de cuves à saumure pour les SH 2022-2023 et 2023-2024

description: Dans le cadre des missions relatives au Service d’hiver, l’administration renforce sa capacité de stockage de saumure.Outre les cuves fixes réparties dans les différents districts, l’administration compte louer des cuves « mobiles » d’au-moins 30 m³ de capacité utile.

Direction des Bâtiments

street: Boulevard du Nord 8


title: De levering van een straatveegmachine op vrachtwagenchassis.

description: De opdracht omvat het leveren van een bedrijfsklare, gekeurde en ingeschreven veegmachine op vrachtwagenschassis van het type 4x2 met een opvangvolume van 6m³.

awardCriteriaDetails:
Technische waarde van de bovenbouw: 30
Leveringstermijn: 10
Zekerheid van een snelle en degelijke dienst na verkoop: 5
Prijs: 40
Technische waarde van het dragend vlak: 10
Vlotte beschikbaarheid van wisselstukken: 5
Ecoscore: 5

Stad Oostende

street: Vindictivelaan 1


title: Kantoor- en knutselmateriaal

description: Zie II.2.4

Katholiek Vlaams Onderwijs vzw

street: Maarschalk Gérardstraat 18

Onzea drukkerij-papierhandel nv

street: Lage Kaart 156A

INTEROFFICE SOBETE TONGEREN BVBA

street: Luikersteenweg 158

Pandava nv

street: Hoge weg 123A


title: Prijszetting indien bij posten 2, 3, 4, 5, en 6 een hypotheek ad 50 % / volmacht hypotheek ad 50 % van totale kredietbedrag wordt aangeboden door opdrachtgever

title: Leningen ter financiering van de vernieuwbouw van het woon- en zorgcentrum Van Lierde.

description: Het woonzorgcentrum Van Lierde te Hekelgem (Affligem) bestaat thans onder een OCMW-uitbating, en omvat 54 bedden.Met het oog op een uitbreiding van het aantal bedden, en de noodzakelijke vernieuwing van de infrastructuur, sloot het OCMW van Affligem in 2011 een PPS-overeenkomst met een aantal instellingen van Solidum-groep woonzorgcentra Vlaams-Brabant. Deze groep omvat nu reeds zeven woonzorgcentra, alle in VZW-vorm en waarvan 1 woonzorgcentrum eveneens een PPS is met het OCMW van Bierbeek. In totaal huisvest en/of verzorgt de groep Solidum reeds ca. 900 bejaarden in woonzorgcentra en serviceflats. 5 woonzorgcentra van de Groep Solidum zijn stichtend lid van de PPS-vereniging. De Minister heeft goedkeuring verleend om in plaats van de Vereniging, een VZW op te richten overeenkomstig titel VIII, hfdst. IV van het OCMW-decreet, waarvan zes VZW's van de groep Solidum zullen lid zijn, zowel als het OCMW en de gemeente van Affligem. Deze VZW wordt eerstdaags opgericht.Zodra de vernieuwbouw van Van Lierde in gebruik wordt genomen, wordt de uitbating van het OCMW overgenomen door de VZW Van Lierde.Het vernieuwbouwproject is vergund voor 116 woongeleden (waarvan 25 RVT-bedden en 4 bedden kortverblijf).Vipa gaf een principieel akkoord tot subsidiëring van 8 414 472,55 EUR. Dit bedrag zal normalerwijze in 1 maal worden uitgekeerd door Vipa.Er zal worden gebouwd met 1 bouwteam, „sleutel-op-de-deur”. Het dossier werd op 27.2.2015 gegund.De vereniging wenst thans de geschikte financiering te vinden voor het totale project, waarvan de kostprijs wordt geraamd op ca. 19 175 000 EUR alles inbegrepen.Overeenkomstig de afspraken in de statuten van de vereniging, behoort een borgstelling van de VZW's die deel uitmaken van de publiekrechtelijke vereniging tot hun inbreng. Verder is er als eigen inbreng, nog de bouwgrond waarop het woonzorgcentrum zal worden opgetrokken.De opdracht heeft als voorwerp de financiering van hogervermelde investeringen, en de bij de financiering horende diensten welke dienen te kunnen geleverd worden.Het kredietbedrag dient opgesplitst in verschillende posten.Deze aanvraag is gebaseerd op een financiële prognose voor wat betreft de investeringen, de opbrengsten en de kosten. Deze financiële prognose kan bekomen worden op eenvoudig verzoek, via e-mail, te richten aan dirkdebyser@waarbeek.beUitgangspunten:— het totaal te investeren bedrag wordt geraamd op 19 175 000 EUR waarvan 8 414 472,55 EUR op korte termijn en saldo op lange termijn dient gefinancierd. Daarnaast dienen tevens de intercalaire intresten gefinancierd te worden;— vanwege Vipa is een principieel akkoord bekomen dd.18.3.2014 voor een basisbedrag ad 8 414 472,55 EUR. Volgens laatste info van Vipa kom dit bedrag in aanmerking voor uitbetaling éénmalige kapitaalsubsidie in najaar 2015;— de opnameperiode wordt geraamd op 2 jaar en de opening wordt gepland midden 2017.Basisopdracht (voor een totaal van 19 175 000 EUR):1. kaskrediet met eindvervaldag 31.12.2015 voor de voorfinanciering van de éénmalige kapitaalsubsidie, met verpanding van schuldvordering Vipa: 8 414 472,55 EUR;2. krediet ad 3 506 030,23 EUR met Vipa-waarborg (reeds aangevraagd), financiering bouwkosten:— fase 1: kaskrediet — t/m 31.12.2017,— fase 2: omzetting in een investeringskrediet op 31.12.2017 — looptijd 20 jaar;3. krediet ad 5 300 233,22 EUR boven Vipa-bouwplafond met als waarborg hypotheek/volmacht hypotheek, financiering bouw- en andere kosten:— fase 1: kaskrediet — t/m 31.12.2017,— fase 2: omzetting in een investeringskrediet op 31.12.2017 — looptijd 20 jaar;4. krediet ad 1 704 264 EUR boven Vipa-bouwplafond met als waarborg hypotheek/volmacht hypotheek, financiering uitrusting:— fase 1: kaskrediet — t/m 31.12.2017,— fase 2: omzetting in een investeringskrediet op 31.12.2017 — looptijd 10 jaar;5. krediet ad 250 000 EUR, met als waarborg hypotheek/volmacht hypotheek, financiering intercalaire intresten:— fase 1: kaskrediet — t/m 31.12.2017,— fase 2: omzetting in een investeringskrediet op 31.12.2017 — looptijd 10 jaar;6. overschrijding van de totale kosten met 5 %.Graag ook de te hanteren marge indiende er een overschrijding mocht zijn van de bouwkost met 5 %.

awardCriteriaDetails:
* Prijs:
Tijdens de opnameperiode: 15
Na omzetting in een investeringskrediet: marge boven IRS Ask Duration: 60
Modaliteiten met invloed op de financieringskost: 5
* Dienstverlening:
Elektronisch bankieren: 6
Aanwezigheid van een filiaal in de nabijheid (max. 10 km verwijderd van de maatschappelijke zetel): 4
Deskundige begeleiding en ondersteuning, die de inschrijver op maat van de opdrachtgever zal geven om te komen tot een succesvolle en doelmatige aanwending van het krediet: 10

Woonzorgcentrum Van Lierde

street: Bellestraat 3

KBC Groep NV

street: Havenlaan 2


description: Le marché concerne les fournitures de la spécialité pharmaceutique contenant le principe actif « Fingolimod (chlorhydrate) » en gélules de 0,25 mg et 0,5 mg.

title: Fingolimod (chlorhydrate)

procurementMethod: direct

Cliniques universitaires Saint-Luc

street: Avenue Hippocrate 10


Ville de Verviers

street: Place du Marché, 55


title: Ontwerp & Bouw: cleanroom voor de ziekenhuisapotheek van AZ-Sint Elisabeth Zottegem

description:
Dit project betreft het ontwerpen en bouwen onder de vorm van een geïntegreerde opdracht voor werken (Design & Build) van een cleanroom voor de ziekenhuisapotheek, conform de PIC/S normering (zoals gepubliceerd in het koninklijk besluit van 30 september 2020). In deze cleanroom zullen cytostatica, monoklonale antilichamen, steriele en magistrale bereidingen (inclusief herverpakking) gemaakt worden voor verschillende ziekenhuizen. De cleanroom bevindt zich op niveau -1, zal een oppervlakte hebben van ongeveer 300 m², en zal ruimtes omvatten met een classificatie als klasse D (opschaalbaar naar klasse C) conform de PIC/S normering.

Deze Opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een overeenkomst voor een totaaloplossing voor het ontwerp, de installatie, de oplevering en validaties, en mogelijks het technisch onderhoud van de cleanroom.

Binnen de beschikbare ruimte en minimale vereisten, moet onder totaaloplossing worden begrepen:
• het ontwerp en uitvoeringsdossier voor alle afwerking en technieken;
• de montage en opbouwwerkzaamheden;
• de oplevering van een operationele cleanroom inclusief eindvalidatie door keuring (realisatie van oplevering en eindvalidatie om tijdig te voldoen aan de wettelijke bepaling, nl. het maken van PIC/S conforme bereidingen vanaf 1 januari 2026. De specifieke termijnen zullen worden opgenomen in het bestek, en de uitvoeringstermijnen zullen deel uitmaken van de gunningscriteria);
• optioneel het onderhoud van de cleanroom;
• optioneel het jaarlijks herkwalificeren van de cleanroom.

Dit omvat onder meer onderstaande elementen (niet limitatief):
• Optimalisatie van het ontwerp en uitvoeringsplan, conform de normen van cleanrooms voor ziekenhuisapotheek (PIC/S), passend binnen de beschikbare ruimte in het Ziekenhuis;
• De opbouw, en installatie in zijn meest brede zin, van volledige cleanroom en uitrusting (exclusief isolatoren, LAF/biosafety-kasten, frigo’s,..) inclusief plancoördinatie, uitvoeringscoördinatie en werfcoördinatie;
• Oplevering, validaties en keuringen volgens de vereiste normen;
• Opleiding van interne gebruikers (apotheek, technische dienst, ICT, etc.);
• Het opstellen van de documentatie (niet-limitatieve lijst: de documenten voor de design kwalificatie (waaronder as-built plannen, technische tekeningen en specificaties), de installatie kwalificatie (waaronder werkinstructies voor onderhoud vereisten, calibratie vereisten, materiaalcontroles, zowel voor de bouw als de utilities), en de operationele kwalificatie;
• Het onderhoud van de technische installaties gedurende de 2-jarige waarborgperiode;
• Mogelijks het technisch onderhoud na de definitieve oplevering; en
• Mogelijks de verplichte periodieke en occasionele herkwalificaties van de cleanroom.

Kandidaten dienen gespecialiseerd te zijn in de plaatsing van cleanrooms in ziekenhuizen.

De Leverancier wordt in de Opdracht ingeschakeld als specialist en zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de engineering- en bouwfase van de cleanroom.

Baxter Belgium werd aangesteld door de Aanbestedende overheid als consultant PIC/S-GMP. Baxter Belgium zal, in nauw overleg met het Ziekenhuis, de volgende controles en ondersteuning voorzien tijdens de procedure en de uitvoering (niet-limitatieve lijst):
• Ondersteuning bij uitwerking van het ontwerp;
• nazicht van de uitvoeringsplannen, inclusief valideren aan het prestatiebestek en de ontwerprichtlijnen zoals meegegeven in de offertefase;
• controle tijdens de uitvoeringsfase op uitvoering conform de uitvoeringsplannen en het uitvoeringsontwerp;
• ondersteuning bij commissioning, verificatie, kwalificatie en validatie.

Plaats van uitvoering: AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem.

AZ Sint-Elisabeth Zottegem VZW

street: Godveerdegemstraat 69


title: Logiciel de gestion des quartiers opératoires et des stérilisations

description: voir II.2.4

Association iris-Achats

street: Rue Dejoncker 46 5ème étage\Dejonckerstraat, 46 5de verdiep


title: Ophalen van G.F.T.-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.

awardCriteriaDetails:
Prijs: 60
De kwaliteit en de technische waarde van de ingezette middelen en diensten: 40

Stad Poperinge

street: Grote Markt 1

Dekeyser Ruimdienst NV.

street: Zandstraat 450


name: Architectenvennootschap XAcTO bvba voor De Dennen vzw

title: VIPA-project 3 deel 2 - Verbouwing en uitbreiding paviljoen 4.

description: Perceel 6 - Binnenschrijnwerk, lichte wanden, verlaagde plafonds, vaste bemeubeling.

street: Steenberg, 57


name: SPF Affaires Etrangères, Commerce ext. et Coopération au Dév.

street: rue des petits Carmes 15


title: Perceel 1, distributiezone 1, Westhoek (RC1900082)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 1, Westhoek

title: Perceel 2, distributiezone 2, Leie (RC1900083)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 2, Leie

title: Perceel 3, distributiezone 3, Gaver-Meetjesland (RC1900084)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 3, Gaver - Meetjesland

title: Perceel 4, distributiezone 4, Waasland (RC1900085)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 4, Waasland

title: Perceel 5, distributiezone 5, Dender - Pajot (RC1900086)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 5, Dender - Pajot

title: Perceel 6, distributiezone 6, Noord – Oost Ring (RC1900087)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 6, Noord – Oost Ring

title: Perceel 7, distributiezone 7, Dijle - Hageland (RC1900088)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 7, Dijle - Hageland

title: Perceel 8, distributiezone 8, Haspengouw (RC1900089)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 8, Haspengouw

title: Perceel 9, distributiezone 9, Lage Kempen (RC1900090)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 9, Lage Kempen

title: Perceel 10, distributiezone 10, Kempen en Maasland (RC1900091)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep: distributiezone 10, Kempen en Maasland

title: Raamovereenkomst 2019 voor het uitvoeren van kleine aanpassingswerken (zone 1 - 10)

description: Raamovereenkomst voor het aanleggen van het uitvoeren van kleine aanpassingswerken in het werkingsgebied van De Watergroep.De opdracht is verdeeld in 10 percelen.Er zal een raamovereenkomst afgesloten worden met 1 deelnemer. De voorwaarden van de opdrachten gebaseerd op de raamovereenkomst worden volledig in dit bestek vastgelegd, met uitzondering van de af te nemen hoeveelheden.

street: Vooruitgangstraat 189


title: Raamovereenkomst voor juridische dienstverlening aan de entiteiten van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen

description: De opdracht heeft betrekking op juridische dienstverlening aan en bijstand en vertegenwoordiging in rechte van het Departement Buitenlandse Zaken, Toerisme Vlaanderen en Flanders Investment & Trade voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting.

Toerisme Vlaanderen

street: Grasmarkt 61

Lydian cvba

street: Havenlaan 86C bus 113

Racine cvba

street: Keizer Karellaan 586

PUBLIUS CVBA

street: Beneluxpark 27B

CRIVITS & PERSYN CVBA

street: Ezelstraat 25

Eubelius cvba

street: Louizalaan 99

Portico bvba

street: Bischoffsheimlaan 33


title: Acquisition d'ultra-portables

description: Voir II.2.4).

GIAL/i-CITY

street: Rue des Halles 4

Redcorp

street: Rue Emile Féron 168


description: L’objet du présent accord-cadre comprend les missions suivantes à charge de l’adjudicataire :- Coordination, pilotage des travaux- Travaux de parachèvements intérieurs au sens large- Hvac et sanitaire- Electricité et courants faibles- Technique hospitalière (gaz médicaux, transport, pneumatique, …

title: ACCORD-CADRE AYANT POUR OBJET LA REALISATION DE DIVERS TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET TECHNIQUES SUR LE SITE DES CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

description: Le Département Technique des CUSL souhaite passer un marché public afin de disposer d’une réserve d’entrepreneurs en vue de la réalisation de divers travaux de parachèvement et techniques sur le site des Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Cliniques universitaires Saint-Luc

street: Avenue Hippocrate 10


description: Le marché comprend : • L’étude et le dimensionnement des installations à construire (étude de rendement, de stabilité, plans d’implantation, de lestage, de stringage, etc.) ; • La fourniture de tous les équipements constituant une installation fonctionnelle de production d’électricité au moyen de panneaux photovoltaïques, à savoir notamment mais pas exclusivement : Les panneaux photovoltaïques : o Toutes gammes de puissances ;o avec label CE et assemblés dans un pays de l’UE ou hors de l’UE à condition que lesdits panneaux soient recertifiés par un laboratoire de l’UE agréé ISO 17025 spécialisé en essais pour modules photovoltaïques;  Les onduleurs avec label CE et de préférence fabriqués dans un pays de l’UE; Les équipements électriques dont notamment mais pas exclusivement :o Les tableaux électriques ;o Les relais de découplage ;o Les câblages entre les différents équipements ;o Les compteurs verts ;• Le transport et la manutention du matériel ;• Le placement et le raccordement électrique de l’installation, en ce compris les tranchées, chemins de câbles, percements et ragréages nécessaires ;• Les réceptions (exemptes de remarque) des installations par un organisme agréé de contrôle, avant la mise en service ;• La constitution du dossier de certification en vue de l’obtention des certificats verts ;• Les garanties (travaux, productivité, durée de vie, pièces et main d’œuvre, …) ;• Les services après-vente dont les travaux de maintenance préventive et curative des installations pendant toute la durée du marché (suivi de la productivité, réparation, nettoyage, démontage et remontage occasionnel des panneaux, etc.) ;• La construction, le cas échéant, des structures métalliques et/ou de génie civil susceptibles de recevoir des installations photovoltaïques intégrées (ex. carport) ou au sol ;• L’accomplissement des formalités requises dans le cadre des demandes de travaux/services à Sibelga (en sa qualité de Gestionnaire de Réseau de Distribution) ;• le financement desdits travaux par un tiers-investisseur.Les Opérateurs économiques auront une obligation de résultat (performance par kWc installé et par site).

title: Sibelga - RENOCLICK SOLAR: FINANCEMENT, FOURNITURE, PLACEMENT ET MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE D’INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES > 50 KWC EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

description: L’objet de la procédure de passation de marché est :• l’étude, la fourniture du matériel, le placement et la maintenance d’installations photovoltaïques placées sur des toitures en bon état ou rénovées ainsi que sur des structures métalliques susceptibles de recevoir des installations photovoltaïques intégrées (ex. carport) et appartenant à des Pouvoirs Publics en Région de Bruxelles-Capitale;• le financement desdits travaux par un tiers-investisseur.

Sibelga

street: Werkuizenkaai 16


title: Financement de travaux de rénovation.

description: Voir cahier spécial des charges publié en annexe.

Communauté Scolaire Sainte-Marie

street: rue du Président, 28


name: Ministère de la Région de Bruxelles Capitale — Bruxelles Mobilité — AED — direction de l'infrastructure des transports publics

title: Accord-cadre pour le renouvellement ou l'extension d'installations électriques dites «très basse tension de sécurité» dans les stations métro de Bruxelles.

description: La présente entreprise a pour objet les travaux et fournitures nécessaires pour le renouvellement ou l'extension de certaines installations électriques dans les stations du métro de Bruxelles.Il s'agit entre autre:— l'augmentation de la couverture vidéo par l'ajout de caméras; une étude préalable spécifique pour chaque station sera réalisée en collaboration étroite avec le service prévention de la STIB et la police fédérale des chemins de fer,— le renouvellement des caméras les plus anciennes par des caméras digitales de type «haute définition» et anti-vandales,— le placement de caméras et de téléphones dans et aux abords des ascenseurs qui permettent l'accès des stations aux personnes à mobilité réduite,— le placement sur chaque quai de 2 nouveaux téléphones d'alarme (téléphones rouges avec panneau SOS) à disposition des voyageurs en cas d'urgence,— le placement aux extrémités de chaque quai de 2 téléphones protégés par un boîtier inox pour le personnel; ces téléphones assurent au personnel de pouvoir entrer en contact avec le dispatching en cas de défaillance de l'installation radiotéléphonique,— le remplacement des câbles antennes dans les stations et tunnels du réseau prémétro adaptés aux fréquences utilisées par les réseaux Tetra et Astrid tout en répondant aux réglementations en matière de protection contre l'incendie (fumées non toxiques ni corrosives, câbles auto extinguibles),— le renouvellement des installations de diffusion de messages aux voyageurs les plus anciennes en veillant à atteindre l'intelligibilité imposée dans la norme IEC60849 relative aux systèmes électroacoustiques pour services de secours; une étude préalable individuelle sera réalisée pour chaque station,— l'amélioration des caractéristiques acoustiques de la station permettant une meilleure intelligibilité des messages vocaux par le placement de panneaux acoustiques sous les nez de quai,— le remplacement des câbles qui ne répondent pas aux réglementations en matière de protection contre l'incendie (fumées non toxiques ni corrosives, câbles auto extinguibles),— l'assainissement des locaux techniques dits MTV (messages-téléphones-vidéophonie) existants par l'enlèvement de câbles et d'équipements obsolètes le renforcement de l'éclairage, etc.

street: Rue du Progrès 80, bte 1

SPIE Belgium SA

street: Rue des Deux Gares 150-152


name: SPF FIN Service d'Encadrement Secrétariat et Logistique

street: North Galaxy, Tour B02, Bd du ROi ALBERT II, 33 Bte 961


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie

description: Het betreft hier geen aanbesteding maar een oproep tot kandidaatstelling voor het installeren en exploiteren van laadpalen langs autosnel- en gewestwegen. Hiervoor kunnen financiële tegemoetkomingen verkregen worden. Voor verdere informatie ga naar: https://wegenenverkeer.be/nieuws/oproep-tot-kandidaatstelling-voor-uitrol-ultrasnelladers-%E2%89%A5150-kw-op-parkings-langs-autosnel

title: Oproep tot kandidaatstelling voor uitrol ultrasnelladers (≥ 150 kW) op parkings langs autosnel- en gewestwegen

description: Opgelet! Het gaat hier niet om een vooraankondiging van een overheidsopdracht maar om een oproep tot kandidaatstelling voor het installeren en exploiteren van elektrische laadinfrastructuur. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. Om het elektrisch rijden op niveau van de Vlaamse overheid te stimuleren, wordt op specifieke locaties ruimte ter beschikking gesteld om elektrische laadinfrastructuur te bouwen en te exploiteren. De projectoproep ‘uitrol ultrasnelladers (>150kW) op parkings langs autosnel- en gewestwegen’ heeft als doel om snellaadinfrastructuur langs de grote verkeersassen met laadpunten om de 25 km versneld te realiseren. Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, voornamelijk aangedreven door oplaadbare batterijen, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. De Vlaamse Overheid voorziet hiervoor de nodige incentives zodat laadpaalexploitanten toekomstgerichte snellaadinfrastructuur op deze strategische locaties uitbouwen. Meer informatie kan u terugvinden via volgende link: https://wegenenverkeer.be/nieuws/oproep-tot-kandidaatstelling-voor-uitrol-ultrasnelladers-%E2%89%A5150-kw-op-parkings-langs-autosnel

street: Koning Albert II-laan 20 bus 4


name: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst

title: Herontwikkeling van het noordelijke deel van de Tragelsite te Aalst.

description: CopyDe Opdracht beoogt de herontwikkeling van het noordelijke deel van de Tragelsite, gelegen te Aalst, tussen de Dendermondsesteenweg, de Denderstraat, de Dender en de R41-Heilig-Hartlaan.De Aanbestedende Overheid is eigenaar van alle gronden binnen het Projectgebied of beschikt of zal beschikken over afdoende zakelijke rechten op deze gronden.Voor de doeleinden van de Opdracht wordt het Projectgebied in twee ontwikkelingszones uitgesplitst: de private zone (Deelopdracht Private Zone) en de zone voor een multifunctioneel evenementencomplex, bijhorende parking en omgevingsaanleg, hierna de publieke zone (Deelopdracht Publieke Zone).A. Deelopdracht Private ZoneDe Opdrachtnemer zal in de private zone een gemengd project moeten ontwikkelen in een combinatie van winkelen (max. 15 000 m² uitbaatbare netto retailcapaciteit), aangevuld met eventuele andere functies op voorstel van de Inschrijvers, maar binnen de randvoorwaarden die in de gunningsleidraad (inclusief Bijlagen) zullen zijn opgenomen.B. Deelopdracht Publieke ZoneDe Deelopdracht Publieke Zone bestaat uit een vast en een voorwaardelijk gedeelte.Het vast gedeelte van de Deelopdracht Publieke Zone omvat de coördinatie van het casco ontwerp en de casco bouw van een multifunctioneel evenementencomplex met bijhorende parking, omgevingsaanleg en eventuele andere functies in de publieke zone. Het complex kan zowel een sportieve als een culturele, evenementiële en economische bestemming krijgen.Het voorwaardelijk gedeelte van de Deelopdracht Publieke Zone bestaat uit de coördinatie van de inrichtingswerken van het multifunctionele evenementencomplex en de bijhorende parking.

street: Dendermondse steenweg 75 A


title: Power BI & Azure Data Factory/Synapse Analytics: consultancy en support

description: zie II.2.4

Aquafin NV

street: Dijkstraat 8

C-Value

street: Veldkant 33A


title: Aanvraag van kredieten ter financiering van de voorzieningen en scholen van de organisatie Broeders van Liefde en van belendende VZW's.

description: Verschillende kredietaanvragen, diverse looptijden, sommigen met VIPA-waarborg en op basis van een vaste rentevoet.

name: VZW Provincialaat der Broeders van Liefde

street: Stropstraat 119


name: Centre hospitalier universitaire et psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB)

title: T130007 — lot 17 — mobilier stérilisation — aile F

title: T130007 — lot 17 — mobilier stérilisation.

description: Il s'agit d'un marché de fournitures d'équipement médical, non médical, informatique et de mobilier pour la mise en exploitation de l'aile F.Les lots seront traités et attribués séparément en vue de l'exécution distincte.

awardCriteriaDetails:
Prix: 40
Qualité technique: 30
Maniabilité: 15
Garantie et service-après vente: 10
Manuel d'entretien et listing technique: 5

street: Boulevard Kennedy 2


name: MRMP-C/A — direction générale material resources — division marchés publics — section CIS — sous-section acquisition

title: L'acquisition d'un système RIS/PACS (Radiologic Information System / Picture Archiving & Communication System) en faveur de l'hôpital militaire, y compris un contrat d'entretien pour 04 quatre ans.

description: Cahier special des charges MRMP-C/A/MN° 16CA105 relatif àl'acquisition du RIS/PACS (Radiologic Information System / Picture Archiving & Communication System) en faveur du service radiology de l'Hôpital Militaire Reine Astrid (MHKA) à Neder-Over-Heembeek (Bruxelles), y compris un contrat d'entretien de 4 ans rédigé sur base de la loi du 15.6.2006 (secteurs classiques).

street: Rue d'Evere 1


name: Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SCRL

title: La fourniture d’acide sulfurique à la station d’épuration de WASMUËL sise Chasse des Prés, 1Z à QUAREGNON (WASMUËL)

description: Le présent marché pour objet la désignation d’un fournisseur chargé de fournir la Direction des Centres d’exploitation en acide sulfurique.

title: La fourniture d’acide acétique aux stations d’épuration de : Wasmuël sise Rue Chasse des Prés à 7390 Quaregnon; Frameries sise Rue des Fours à Chaux à 7080 Frameries; Morlanwelz sise Rue des Hai

description: Le présent marché pour objet la désignation d’un fournisseur chargé de fournir la Direction des Centres d’exploitation en acide acétique.

title: FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE AUX STATIONS D’EPURATION DE L’IDEA

description: Le présent marché pour objet la désignation d’un ou plusieurs fournisseur(s) chargé(s) de fournir la Direction des Centres d’exploitation en acide sulfurique ainsi qu’en acide acétique pour les stations d’épuration pour une durée maximale de 4 ans.

street: rue de Nimy 53


description: Le présent marché a pour objet la rénovation des rez-de-chaussée et une partie des 1ers étages des bâtiments Érasme et Descamps en Learning Center.

title: Rénovation des rez-de-chaussée et une partie des 1ers étages des bâtiments Érasme et Descamps en Learning Center

description: Le présent marché a pour objet la rénovation des rez-de-chaussée et une partie des 1rs étages des bâtiments Erasme et Descamps en Learning Center.

Université catholique de Louvain

street: 1, place de l'Université


title: Un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition d’enseignes lumineuses et de pièces détachées au profit de la Police intégrée, structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17.6.2016 (secteurs classiques)

description: un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition d’enseignes lumineuses et de pièces détachées au profit de la Police Intégrée, structurée à deux niveaux,rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

Police Fédérale Service Procurement

street: Avenue de la Couronne, 145A

THE NEON COMPANY (TNC) SA

street: Avenue Landas 1-3


title: Prestations à réaliser pendant les semaines paires

title: Prestations à réaliser pendant les semaines impaires

title: Prestations de plomberie-sanitaire pendant les heures de service sur le site de Louvain-la-Neuve.

description: Le présent marché a pour objet des prestations de plomberie-sanitaire pendant les heures de service sur le site de Louvain-la-Neuve.


title: studiebureau recyclageparken

title: AK01e_130206_studiebureau recyclageparken.

description: Het opmaken van het ontwerp, de opvolging en de leiding van de werken voor het bouwen van nieuwe recyclageparken en/of het aanpassen van bestaande parken.De recyclageparken zijn gelegen in het werkingsgebied van Limburg.net

awardCriteriaDetails:
bedrag van het ereloon: 55
projectorganisatie: 35
visie i.v.m. duurzaam bouwen: 10

Limburg.net

street: Herkenrodesingel 14

Tractebel Engineering nv

street: Ilgatlaan 23


title: Marché public de services ayant pour objet l'entretien des sous-sols, rez-de-chaussée, 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et des extérieurs de l'immeuble SIS Allée du Stade 1 à 5100 Jambes

title: Marché public de services ayant pour objet l'entretien des sous-sols, rez-de-chaussée, 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et des extérieurs de l'immeuble sis Allée du Stade 1 à 5100 Jambes.

description: Le présent marché a pour objet des services relevant de l'annexe II, A, catégorie 14 (Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés) de la loi du 15.6.2006.Objet du marché: Le présent marché de services a pour objet l'entretien des sous-sols, rez-de chaussée, 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et des extérieurs de l'immeuble sis allée du Stade, 1 à 5100 Jambes. Le Centre Régional d'Aide aux Communes compte +/- 55 personnes.Description de la missionOutre la description reprise dans la partie technique du cahier spécial des charges, le présent marché comprend :- l'entretien des bureaux et locaux (du -1 au 5ème étage + escaliers), ainsi que des salles de réunions, du réfectoire et de la cuisine, et ce, en dehors des heures de bureaux ;- l'entretien des espaces extérieurs ;- toutes sujétions de main-d'Oeuvre, produits et équipements nécessaires à l'exécution des tâches reprises dans les clauses techniques du cahier des charges ;- la fourniture du savon et des papiers essuie-mains ;- l'évacuation et traitement de la vaisselle ;- la sortie du conteneur « papier » sur le trottoir lors de la collecte (tous les 15 jours) ;- le nettoyage des électroménagers (frigo, lave-vaisselle, four, ...).

awardCriteriaDetails:
Prix: 45
Heures: 30
Supervision: 10
Empreinte écologique: 10
Formation: 5

Centre régional d'aide aux communes

street: Allée du Stade 1

name: Madame Isabelle Nemery, directrice générale AI

Gestanet SA

street: PI des Hauts-Sarts, Première Avenue 117


title: Aankoop brandstof wagenpark via tankkaart voor een periode van 4 jaar.

description: Aankoop van benzine 95 E10, loodvrij 98 en diesel voor stadsvoertuigen via tankkaart voor een periode van 4 jaar.

Stad Roeselare

street: Grote Markt 1


title: RWZI Ieper : aanpassing en uitbreiding - EM

description: Project 23.075/2 (0887-0741) - RWZI Ieper, uitbreiding en aanpassing - Lot 2:  elektromechanica - RWZI & Oostkaai

description: Project 23.075/2 (0887-0741) — RWZI Ieper, uitbreiding en aanpassing — lot 2: elektromechanica — RWZI en Oostkaai.

Fabricom

street: Simon Bolivarlaan 34


title: Productie werkkledij voor de medewerkers van Solidariteit voor het Gezin.

Solidariteit voor het Gezin

street: Tramstraat 61


name: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

description: — l'analyse et le reporting des données relatives à la consommation d'antimicrobiens, tant chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (bovins, porcs, volailles, petits ruminants, lapins) que chez les animaux de compagnie (y compris les chevaux) à partir du Système de collecte de données Sanitel-Med (SCD) ou d'autres SCD gérés ou reconnus par l'AFMPS;— l’analyse des effectifs d'animaux présents ou produits en Belgique sur la base des données relatives à la capacité animale ou des données de recensement dans Sanitel, Eurostat ou Belstat ou d'autres bases de données officielles afin de développer les incidences de traitement par espèce ou catégorie d'animaux;— le reporting des résultats aux opérateurs ou aux utilisateurs du SCD vers un serveur de rapports existant;— l'extraction, l'analyse et la transmission de données dans le cadre du projet ESVAC (EMA), entre autres, en application du règlement 2019/6, article 57;— le développement de modèles et la création des outils nécessaires pour l'identification et le suivi d'utilisateurs types spécifiques;— la présentation et la communication concernant l'analyse (méthodologie) et les résultats au niveau national et au niveau du secteur animalier;— la fourniture de recommandations politiques concernant (la réduction de) l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux.

title: Procédure ouverte pour l'analyse de la consommation d’antibiotiques chez les animaux depuis Sanitel-Med pour le compte de l'AFMPS

description: — le présent marché porte sur la lutte contre l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens chez les humains et les animaux par le biais de la surveillance de l'utilisation des antibiotiques chez les animaux; — à cette fin, il convient d’analyser les rapports sur l'utilisation d'antibiotiques chez les animaux dans la base de données en ligne existante (Sanitel-Med).

street: Avenue Galilée 5/03


description: Voorwerp van deze opdracht betreft het verwerven en de implementatie van een of meerdere nieuwe IHC/ISH kleurtoestel(len) alsook een raamcontract voor een periode van vier jaar (drie keer verlengbaar met één jaar) voor de bijhorende verbruiksgoederen en reagentia. De validatie/verificatie, implementatie, opleiding van de betrokken zorgprofessionals en een preventief onderhoudscontract en support na de ingebruikname maken eveneens deel uit van deze opdracht.

title: Oproep tot aanvraag tot deelneming — Immunohistochemie (IHC)

description: Zie II.2.4).

AZ Delta vzw

street: Deltalaan 1


title: Raamovereenkomst voor leveringen voor in-vitrodiagnostiek.

description:
Ten einde de kunnen beantwoorden aan de continue en desgevallend dringende behoefte tot aankoop van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar conform artikel 32 van de wet van 15.6.2015 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
               De nummering van de percelen is niet bepalend voor de volgorde in de welke zij zullen worden uitgeschreven.
               Het bestuur behoudt zich het recht om niet alle percelen te gunnen.

Universitair Ziekenhuis Brussel

street: Laarbeeklaan 101


awardCriteriaDetails:
montant de l'offre: 60
Méthodologie de travail: 60
Délais d'exécution: 60

Filiale Immobilière publique SCRL

street: quai de la Batte, 10-5ème étage

Pieck SA

street: rue de l'Ile Monsin, 78


description: De opdrachtnemer staat in voor het ontwerpen en bouwen van Campus 1 van het Woonzorgcentrum, zoals omschreven in de technische bepalingen.De opdracht omvat de vervangingsnieuwbouw, inclusief sloop van bestaande gebouwen en omgevingsaanleg.Deze opdracht omvat meer bepaald de volgende opdrachten in hoofde van de opdrachtnemer:● het ontwerpen (DESIGN) van Campus 1;● het bouwen (BUILD) van Campus 1;● de projectcoördinatie; en● het onderhouden van Campus 1 gedurende de waarborgtermijn van 2 jaren.

title: Design & Build - Vervangingsnieuwbouw Campus 1 WZC Heilige Familie Heist-op-den-Berg

vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

street: Markt 13


name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen

title: N397 Brugge. Herinrichten van het kruispunt N397 - Barrièrestraat en de stationsomgeving (TV3V 3200).

street: VAC Jacob Van Maerlant - Koning Albert I laan 1.2. bus 82


name: RW-SpW-DGO1-DEEL-Direction des Equipements Electromécaniques de Liège

awardCriteriaDetails:
Valeur technique: 50
Prix: 50
Approvisionnement: 50

street: avenue des Tilleuls, 62

S.A. Balteau

street: Zoning de Cornemont, rue de la Légende, 63


name: Infrabel SA — Procurement, division I-FBA.51

description: Dans le cadre du développement et de l’exploitation de différents projets, la direction Informatique d’Infrabel souhaite renouveler l’accord-cadre de maintenance et d’achat des licences websphere Messaging Middleware incluant : - Les licences MQ ; - Les licences ODM.Une assistance technique (consultance) relative à ces composants est également demandée.

title: Accord-cadre pour l’achat de licences Websphere Messaging Middleware, de leur maintenance et assistance

street: Place Marcel Broodthaers 2


title: Bestek voor de toewijzing van een concessie voor het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand Oosteroever - Oostende

description: concessie voor het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand Oosteroever-Oostende

Oostende

street: Vindictivelaan 1


title: Concession bornes de rechargement électrique et véhicules.

title: Concession de services publics ayant pour objet l'installation et l'exploitation d'un réseau de bornes de rechargement pour véhicules électriques ou hybrides (vélos et automobiles) et la location de vélos et voitures électriques, accessibles au public, sur le territoire de la Ville d'Andenne.

description: Le présent cahier des charges porte sur une concession de services publics.Aux termes de la procédure prévue au travers du présent cahier des charges, la commune entend concéder, au candidat concessionnaire dont l'offre aura été retenue:— la mise en place et la gestion, sur son territoire, d'un réseau de bornes de rechargement pour véhicules électriques ou hybrides (vélos et automobiles), accessibles au public,Et— la mise en place et la gestion, sur son territoire, d'un service de location de vélos électriques et de voitures électriques partagées, accessibles au public, en ce compris une solution d'abris sécurisés pour les vélos.Le concessionnaire sera exclusivement rémunéré pour ces services par la perception d'un droit d'accès et d'utilisation auprès des usagers. Aucune contrepartie n'est due par la commune aux termes dudit cahier des charges.Les bornes de rechargement, les vélos et voitures électriques doivent être conformes aux prescriptions techniques minimales édictées par le présent cahier spécial des charges ainsi qu'à celles figurant dans l'offre acceptée du concessionnaire.Le concessionnaire assumera seul, à l'exclusion de la commune, tous les risques, notamment économiques, liés à l'exploitation desdits services.

Ville d'Andenne

street: Place du Chapitre 7

Zé-mo

street: rue du Fond Cattelain 2 boîte 1.1


title: Perceel 1: arbeidsongevallenverzekering (diverse polissen)

description: Arbeidsongevallenverzekering (diverse polissen).

title: Perceel 2: burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (diverse polissen)

description: Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering (diverse polissen).

title: Perceel 3: BA bestuurders van een vzw (één polis)

description: BA bestuurders van een vzw (één polis).

description: Afsluiten van verzekeringscontracten arbeidsongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor alle organisaties die behoren tot de groep VZW Organisatie Broeders van Liefde.

Provincialaat Broeders van Liefde

street: Stropstraat 119


description: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van koerierdiensten.

description: Zie II.2.4).

Universitair Ziekenhuis Gent

street: Corneel Heymanslaan 10


title: Trapillon gaz synthétique — DIN 3581

description: Voir II.2.1).

title: Trapillon gaz synthétique — DIN 3582

description: Voir II.2.1).

title: Trapillon gaz fonte — DIN 3584

description: Voir II.2.1).

title: Trapillon gaz fonte 500 x 500 mm

description: Voir II.2.1).

title: Marché de fourniture de trapillons lancé sur base du système de qualification WFQTRP

description: Voir II.1.1).

Intercommunale ORES Assets SCRL

street: Route du Grand Peuplier 4


title: Entretien & aménagements des espaces verts du Tansvaal

SC en Bord de Soignes

street: Avenue de la Houlette, 93\Houlettelaan, 93

KRINKELS GREENCARE

street: Auguste Reyerslaan 80

LAURENTY ESPACES VERTS

street: RUE DE L'AVENIR 11

Le Village Nr 1

street: Avenue Reine Astrid 1

Les Jardins de Gérondal

street: Josse Biesmansstraat, 24


title: Raamovereenkomst voor de levering van magazijn-buitenopslag-werkplaats inrichting en uitrusting voor een periode van maximum 5 jaar

Stad Sint-Niklaas

street: Grote Markt 1


name: Centre hospitalier universitaire de Liège

title: Construction d'un nouveau bâtiment CIO-Unilab à savoir le regroupement des laboratoires d'analyses cliniques et la création d'un centre intégré d'oncologie: chapes, sols durs, sols souples, revêtements muraux souples, cloisons, peintures, faux plafonds, huisseries et portes.

description: Construction d'un nouveau bâtiment CIO-Unilab au CHU de Liège sur le site du Sart Tilman: chapes, sols durs, sols souples, revêtements muraux souples, cloisons, peintures, faux plafonds, huisseries et portes.

street: Sart Tilman B35