name: Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Bauphysik M. + S. Platen

name: Strübing & Zschuckelt Ing. Büro für Bauplanung

title: Leistungen der Fachplanung Schall- und Raumakustik (Schallschutzgutachten) für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

description: Für Lose 1-2, 4-6 liegen Planungen d. Leistungsphasen 1-2 vor, an die anzuknüpfen ist.Die 1,5-Feld-Sporthalle Ost in Teterow wurde Anfang d. 70er Jahre in Stahlskelettbauweise erbaut. Außenwände v. Halle u. eingeschossigem Sozialtrakt sind aus Betonfertigteilen. Auf Sporthalle u. Sozialtrakt sind Flachdächer mit innenliegender Entwässerung. Es sind Sanierungs- u. Modernisierungsarbeiten durchzuführen.Es ist barrierefreie WC-Anlage in d. Eingangshalle zu schaffen. Für Besucher direkt von d. Halle zugängliche WCs errichten. Umkleideräume erhalten je eigenes WC. Vorhandene Wasch- u. Nassräume modernisieren u. tlw. verkleinern. Sanitärobjekte auf notwendigen Bedarf reduzieren. Es entsteht Bad mit direktem Anschluss an d. Lehrerzimmer.Gefordert wird energetische Gesamtsanierung d. Gebäudehülle u. d. technischen Anlagen. Außenwände erhalten WDVS-System.Fenster u. Eingangstüren erneuern. Dächer sind undicht u. stark sanierungsbedürftig; sie werden gedämmt u. erhalten neues Entwässerungssystem. Gebäude an Fernwärme anschießen u. neue Lüftungsanlage installieren. Wartungssteg mit Steigleiter in d. Fachwerkträger-Ebene der Sporthalle vorsehen.Außenbereich erneuern u. umgestalten, dass barrierefreier Zugang möglich ist. Vor d. Haupteingang kleine Verweilfläche mit Bank u. Stellplätze für Fahrradständer schaffen. Treppe (Übergang zum Schulgebäude) durch Blockstufen ersetzen mit neuem Geländer.Alle anderen Bereiche d. Gebäudes werden nicht saniert. Nutzung d. einzelnen Bereiche bleibt unverändert.Details:Erdarbeiten u. Gründung: bleibtAußenwände: mit WDVS dämmenInnenwände: Feuchteschäden im Klubraum, Sockelbereich d. Wände. Dies trockenlegen u. ausbessern. Alle Wandoberflächen erhalten neue Anstriche. Strahlkonstruktion i. d. Halle erhält Neuanstrich. In WCs u. Duschen zargenhoch u. umlaufend fliesenDach: Sporthalle u. Sozialtrakt haben Flachdach, 2,5o Neigung. Dacheindämmung aus Trapezblech bzw. Stehfalzblech, Styropordämmung mit Dämmschüttung u. Bitumenabdichtungsbahn als wasserführende Schicht. Dacheindeckung hat brüchigen Zustand mit Rissen u. Blasen. Feuchteschäden im Innenraum sichtbar. Dämmung komplett durchfeuchtet. Deshalb ist Dacheindeckung abzunehmen u. durch zeitgemäße Dämmstärke mit Foliendachabdichtung wiederherzustellenDachentwässerung: Dachanläufe erneuern, Notüberläufe entsprechend zu erwartender Regenwassermenge anordnen. Innenliegende Entwässerungsleitungen bleiben am Ort bestehen, aber in d. zugängigen Bereichen erneuernDecken: abgehängte Decken in Halle u. Sozialtrakt demontieren, Versorgung u. Lüftung soll über Deckenzwischenraum erfolgen (Schwingboden in gutem Zustand). Decken mit Akustik ausstatten. Hallendecke muss ballwurfsicher sein. Technikraum, Lagerverein, Hallenbad, Putzmittelraum ohne abgehängte Decke. Halle erhält Steigleiter mit Revisionsöffnung zum Begehen d. Dachraumes u. Wartungssteg in voller Gebäudeausdehnung. Bodenbeläge erneuern (Linoleum).Fenster u. Hauseingangstüren: Kunststofffenster und -türen erneuern. Fenster im Sozialtrakt erhalten im Außenbereich Aluminium-Fensterbänke.Heizung: erneuern, Anschluss ans FernwärmenetzLüftungsanlage: erneuernSanitäranlagen: 1 barrierefreie Sanitäranlage kommt in einen Raum d. Eingangshalle. Zugangstür verbreitern. Für Besucher werden direkt von d. Halle zugängliche WCs errichtet. Umkleideräume erhalten je eigenes WC. Waschräume verkleinern u. Sanitärobjekte auf notwendigen Bedarf reduziern. Es entsteht Bad mit direktem Anschluss an Lehrerzimmer. Böden u. Wände erhalten Fliesenbelag.Elektroanlage u. Beleuchtung: erneuernBlitzschutzanlage: erneuernAußenanlagen: Pflasterflächen u. Randsteine erneuern. Zugang ins Gebäude barrierefrei machen. Gebäude erhält Spritzschutzstreifen. Treppe zu Schulgelände durch Betonblockstufen ersetzen u. neues Geländer. Bei Pflasterarbeiten dort 6 cm hohen Versprung zur Entwässerungsrinne d. Straße ausgleichen. Verweilbereich vor Gebäude erhält Bank. 20 Fahrradstellplätze schaffen. Böschung zur Schule einzäunen

title: Leistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung Leistungsphasen 3-9 gemäß § 55 HOAI für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

title: Leistungen der Fachplanung Tragwerksplanung Leistungsphasen 1–6 gemäß § 51 HOAI für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

title: Leistungen der Objektplanung Freianlagen Leistungsphasen 3–9 gemäß § 39 HOAI für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

title: Leistungen der Objektplanung Gebäude und Innenräume Leistungsphasen 3 bis 9 gemäß § 34 HOAI für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

title: Leistungen der Fachplanung Wärmeschutz / Energiebilanzierung gem. Nr. 1.2. Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 HOAI für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow

title: Vergabe von Planungsleistungen für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost in 17166 Teterow

description: Vergeben werden sollen Objekt- und Fachplanungsleistungen für den Umbau und die Modernisierung der Sporthalle Ost, Straße der Freundschaft 5, 17166 Teterow, in folgenden Losen:1) Objektplanung Gebäude und Innenräume Leistungsphasen 3–9 gemäß § 34 HOAI,2) Objektplanung Freianlagen Leistungsphasen 3–9 gemäß § 39 HOAI,3) Tragwerksplanung Leistungsphasen 1–6 gemäß § 51 HOAI,4) Technische Ausrüstung Leistungsphasen 3-9 gemäß § 55 HOAI,5) Wärmeschutz/Energiebilanzierung,6) Schall- und Raumakustik (Schallschutzgutachten).Für die Lose 1, 2, 4-6 liegen bereits Planungen vor, an die anzuknüpfen ist.

Stadt Teterow

street: Marktplatz 1-3


name: Bezirk Unterfranken, vertreten durch den Bezirkstagspräsidenten, Herrn Erwin Dotzel

description:
Der Bezirk Unterfranken plant den Neubau/ Generalsanierung des psychiatrischen Klinikgebäudes Haus K am BKH Schloss Werneck. Siehe hierzu auch II.1.4.
                  Der Freiflächenumgriff des Hauses K schließt direkt an die weitläufige historische Parkanlage an und bedarf im Zuge der architektonischen Neugestaltung der Überarbeitung.
                  Somit umfasst die Planung der Freianlagen die Neugestaltung von Grün- und Aufenthaltsflächen, ein Teich-Gewässer mit Durchlass, Zufahrten für Feuerwehr und Anlieferung sowie Erschließungswege für Fußgänger, sowie den Schutz und Erhalt des Altbaumbestandes. Besondere Beachtung bedarf die Freianlagenplanung hinsichtlich der gerontopsychiatrischen Ausrichtung des Bezirkskrankenhauses, da sich hieraus besondere Anforderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit und Suizidhemmung ergeben (z.B. keine giftigen Pflanzen, keine Bäume / Teiche und sonstiges die zum Suizid verleiten, etc.
                  Verfahrensgegenstand ist hierfür die Fachplanung Freianlagen nach HOAI 2013 Teil 3, Abschnitt 2, § 38ff.
                  — stufenweise Beauftragung der Grundleistungen LPH 1 bis 9, vorerst nur LPH 1 bis 2.
                  Bes. Leistungen:
                  —— Bestandsuntersuchung und Bewertung Altbaumbestand.
                  —— Mitwirken bei Förderverfahren und Verwendungsnachweis.
                  —— Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist.
                  Die Beauftragung mit weiteren Grund- und Besonderen Leistungen gem. Vertrag ist entspr. der Bereitstellung der Förder- u. Finanzmittel beabsichtigt.
                  Ein Rechtsanspruch auf die weitere Beauftragung besteht nicht.
                  Es wurden noch keine Leistungen der Tragwerksplanung nach HOAI erbracht.
                  — Planungsbeginn im Anschluss VgV,
                  — Vorlage ES-Bau IV. Quartal 2018,
                  — Vorlage HU-Bau n. Freigabe Förderbehörde,
                  — Ausführung n. Freigabe Förderbehörde in Abstimmung AG,
                  — Inbetriebnahme Ende 2023,
                  — Gesamtkosten werden derzeit mit 33,4 Mio EUR brutto angenommen.

scheme: CPV

title: Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin Schloss Werneck – Neubau/ Generalsanierung psychiatrisches Klinikgebäude Haus K – Freianlagenplanung

documentType: tenderNotice

description:
Schloss Werneck wurde 1745 durch B.Neumann erbaut und seit 1855 als Heil-/Pflegeanstalt betrieben. Die barocke Parkanlage wurde später als Englischer Garten umgestaltet. Der BZ Ufr. als Betreiber beabsichtigt das KH für Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatische Medizin (KPPPM) neu zu strukturieren.
               Im Zuge der Neustrukturierung soll Haus K, als Hauptstandort der Pflegebereiche und Ambulanzen, umfangreich saniert und mit einem Erweiterungsbau den geplanten Leistungszahlen angepasst werden.
               Alternativ ist auch ein Ersatzneubau im Planungsgebiet vorstellbar. Die Entscheidung zw. Ersatzneubau/ Sanierung soll aufgr. der funktionalen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte, welche sich durch die zu erwartenden Lösungsvorschläge der parallel laufenden VGV zur Architektensuche ergeben, getroffen werden.
               Die geplante Struktur muss funktional u. infrastrukturell an die bestehenden Häuser G+H angebunden werden.
               Hierfür werden die Fachplanungsleistungen Freianlagen ausgeschrieben. Siehe II.2.4.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: selective

mainProcurementCategory: services

street: Silcherstr. 5

countryName: DE

name: Baureferat des Bezirk Unterfranken, Herr Ottmar Zipperich

initiationType: tender


measure: electronicBids

documentType: awardNotice

title: Salzlandkreis – Unterhaltsreinigung an 2 Schulobjekten

description: Der Salzlandkreis beabsichtigt für die Sekundarschulen „Maxim Gorki“ und „Am Lerchenfeld“ in Schönebeck inkl. der beiden Turnhallen die Unterhalts- und Grundreinigung in einem Offenen Verfahren nach § 15 VgV mit Vertragsbeginn zum 1.5.2018 auszuschreiben. Die zu reinigende Gesamtfläche beträgt ca.: 8 700 qm.

description: Unterhaltsreinigung SkS „Maxim-Gorki“ und SkS „Am Lerchenfeld“ in Schönebeck (Elbe).

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

Salzlandkreis

street: Karlsplatz 37

gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH

street: Otto-Brenner-Straße 21


currency: EUR

title: Lieferung von Omnibussen

description: Lieferung von 2 Niederflur-Stadtlinien-Omnibussen.

title: Lieferung von Omnibussen

mainProcurementCategory: goods

Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH

street: Robert-Blum-Straße 1

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

street: Johanniskirchstr. 111


measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

name: Stadt Voerde (Niederrhein), FD 6.3 – Zentrale Vergabe

title: Heizungs- und Sanitärinstallation Sanierung Gesamtschule

description: Sanierung von ca. 80 WC-Anlagen, ca. 70 Waschtischanlagen, Fettabscheider NS4, ca. 140 Heizkörper, 8 Heizkreise Gesamtleistung 590 kW.

description: Heizungs- und Sanitärinstallation im Rahmen der Sanierung der Comenius-Gesamtschule in Voerde, Allee 1

mainProcurementCategory: works

street: Rathausplatz 20

name: Stadt Voerde (Ndrrh.), Der Bürgermeister, FD 6.3 – Zentrale Vergabestelle

Verweyen GmbH

street: Hülsermannshof 20


description: Es werden Planungsleistungen der Objektplanung Gebäude entspr. §§ 34 HOAI, und zwar mit den Grundleistungen (LP 1- 9) gem. Anlage 10.2 zur HOAI 2018 und OPTIONAL die Besonderen Leistungen „Überwachung der Mängelbeseitigung während der Gewährleistung" ausgeschrieben.Die Beauftragung erfolgt stufenweise in folgenden Stufen:Stufe 1: LP 1 und LP 2Stufe 2: LP 3 und LP 4Stufe 3: LP 5, LP 6 und LP 7Stufe 4: LP 8 und LP 9Ein Anspruch auf Beauftragung der jeweils weiteren Stufe besteht nicht. Eine Beauftragung mit der jeweils weiteren Stufe steht dem Auftraggeber frei. Die Übertragung erfolgt schriftlich. Aus der stufenweisen Beauftragung und einer möglichen bauabschnittsweisen Durchführung kann der Bewerber keine Erhöhung seines Honorars ableiten.Die Besondere Leistung sind als Optionen ausgestaltet, die der Auftraggeber abrufen kann, zu deren Abruf er aber nicht verpflichtet ist.Der Vertrag wird sich am Vertragsmuster Certiform/Boorberg orientieren.

title: Rathaus Bruckmühl, Objektplanung Gebäude i. S. v. § 34, HOAI, LP 1-9

description: Die Marktgemeinde Bruckmühl plant das Rathaus zu erweitern und zu sanieren sowie den Ausbau des Dachgeschosses. D. h. es gibt drei Teilprojekte. Die Erweiterung wird durch die Verlängerung des Gebäudes erreicht: Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss. Ein Sitzungssaal soll durch den Ausbau des Dachgeschosses entstehen. Des Weiteren wird das Rathaus saniert. Die Gemeinde Bruckmühl beabsichtigt die Vergabe der Leistung Objektplanung Gebäude i. S. v. § 34, HOAI, LP 1-9;Die BGF beträgt 3 749 m2. Im Gebäude sind untergebracht: eine Buchhaltung, Cafeteria, ein Veranstaltungsraum, sowie div. Büroräume für die Verwaltung des Rathauses und Büros für die Mitarbeiter der Gemeinde.Die Planungs- u. Ausführungszeit soll von 01/2019 – 12/2021 erfolgen.Der voraussichtliche grobe Gesamtkostenrahmen incl. Planerhonorare liegt bei ca. 5,0 Mio. EUR brutto.Der Auftrag wird stufenweise vergeben, siehe II.2.4).

Markt Bruckmühl

street: Rathausplatz 4

Gerstmeir inic architekten BDA PartmbB

street: Zeppelinstraße 59


name: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.

description: Zur Messung und Analyse von hochbitratigen modulierten Signalen wird ein Oszilloskop benötigt, was mindestens 4 Kanäle mit einer analogen Bandbreite von 32 GHz bzw. 2 Kanäle mit mehr als 60 GHz zur Verfügung stellt; dazu passend eine Software zur Demodulation und Weiterverarbeitung der aufgenommenen Daten mit der Unterstützung von „MatLab“.

title: 1 St. Echtzeit-Oszilloskop

street: Hansastraße 27c


name: Amt für Bau und Immobilien, Stadt Frankfurt am Main -DER MAGISTRAT-

title: Henri-Dunant-Schule — Trockenbau [BL025]

description: Trockenbauarbeiten, Gipskartonarbeiten; — GK — Wände, beidseitig doppelt beplankt: ca. 1 750 m2, — GK — Schachtwände, doppelt beplankt: ca. 360 m2, — GK — Decken, gelocht, Akustikdecken: ca. 1 390 m2, — GK — Deckenabkofferungen, gelocht: ca. 820 m, — GK — Rasterdecken, 60 x 60 cm: ca. 510 m2, — GK — Decken, glatt: ca. 150 m2, — Akustische Deckensegel: ca. 130 Stck, — Mobile Trennwände, l=ca. 7,5 m; h=ca. 3,0 m: 2 Stck.

description: Trockenbauarbeiten; GK-Wände: beidseitig doppelt beplankt, Schachtwände doppelt beplankt GK-Decken: gelocht und glatt, Akustikdecken, Deckenabkofferungen gelocht, Rasterdecken Akustische Deckensegel Mobile Trennwände

street: Gerbermühlstraße 48, – Submissionsstelle EG

EDO-Gesellschaft für Trockenbau mbH

street: Wilhelm-Röntgen-Straße 22


description: Die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH (FHG) beabsichtigt den Neubau eines luftseitigen Verbindungsgebäudes (V2) zwischen den Terminalgebäuden B + C und einen baulichen Umbau im Terminal C, um die Nutzungsflexibilität der Terminals zu erhöhen und den luftsicherheitstechnischen Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gerecht zu werden.Neben der Zentralisierung der Sicherheitskontrollen in der Terminalspitze sindVeränderungen des Tragwerksystems, umfangreiche raumbildende Ausbauten, Rückbaumaßnahmen, Umstrukturierungen der WC-Anlagen und die Erweiterung eines Duty Free-Shops vorgesehen.Leistungsanteil für diese Ausschreibung:— ca. 415 m2 Warmdachkonstruktion mit Folienabdichtung,— ca. 160 m Seilsicherungssystem.

title: Umbau Terminal C und Verbindungsgebäude 2: Dachabdichtung

description: Umbau und Sanierung Terminal C und Verbindungsgebäude 2: Dachabdichtungsarbeiten (Vergabe-Nr. 94/18)

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

street: Petzelstraße 84


name: Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Zentrale

title: Lieferung von Auslegermähmaschinen und Mähgutanhänger

description: Lieferung und Montage von unterschiedlichen Mähmaschinen zur Pflege des Straßenbegleitgrüns auf einen Unimog U527K, Heckmähmaschine mit Absaugung, Frontkombinationsmähmaschine, Mähgutanhänger.

description: Lieferung und Montage von unterschiedlichen Mähmaschinen zur Pflege des Straßenbegleitgrüns auf einen Unimog U527K, Heckmäher mit Mähgutabsaugung, Frontkombination Bankettmähmaschine mit Auslegermähmaschine, Lieferung eines Mähgutanhängers

street: Stauffenbergallee 24

Henne Nutzfahrzeuge GmbH

street: Hans-Grade-Straße 2


description:
39 m2 historische Holzaußentüren einschl. Blendrahmen überarbeiten
                  Farbauftrag abtragen.
                  Neubeschichtung.
                  Türen gang- und schließbar machen.

title: Wuppertal, Engelsstraße 10, Historisches Zentrum – Restaurierung Holzaußentüren

description:
Im Rahmen der Errichtung eines Verbindungsgebäudes zwischen Wuppertaler Engelshaus und (Kannegießer'scher) Fabrik, das mit Mitteln des Bundes und des Landes NRW gefördert wird,
               Wird die Gebäudehülle des historischen Fabrikgebäudes saniert. In diesem Zuge werden Konstruktion und Beschichtung der Holzaußentüren restauriert, die Türen wieder gang- und schließbar gemacht.

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

street: Müngstener Straße 10


name: Dömges Architekten AG, Architektur und Stadtplanung

title: 18 E 003 - Objektplanung Gebäude und Innenräume für die Generalsanierung Bauhof Nord in Regensburg

description:
Umfang der Leistungen:
                  Neben den Grundleistungen werden auch besondere Leistungen vergeben. Der Umfang dieser ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
                  Die Leistungen werden im Stufenvertrag mit verbindlichen Festlegungen der Leistungserweiterung vergeben.
                  Mindestanforderungen an den Bewerber:
                  Bearbeitungsteam: Die Personen des Bearbeitungsteams und deren Qualifikation sind zu benennen. Es sind verbindlich der Projektbevollmächtigte und der Projektleiter sowie Sachbearbeiter zu benennen.
                  Der Projektleiter muss zur Führung des Titels Architekt/in berechtigt sein.
                  Dies ist durch die Eintragung nachzuweisen.
                  Des Weiteren ist vom vorgesehenen Projektleiter zum Zeitpunkt der Einreichung des Teilnahmeantrags eine Berufserfahrung von min. 5 Jahren als Projektleiter anhand einer Referenzliste nachzuweisen.
                  Anforderungen an Referenzen des Büros/ der Bewerbergemeinschaft:
                  R1: Realisiertes Hochbauprojekt 1.
                  Für einen öffentlichen Auftraggeber aus dem Bereich.
                  Büro/Verwaltung/Staat/Kommune mit einer Größenordnung von min. 3 000 000 EUR (netto) für KG 300/400, min. durchschnittlichen Planungsanforderungen (=min. HZ III) und den erbrachten Leistungsphasen 2-6 HOAI
                  R2: Realisiertes Hochbauprojekt 2
                  Mit einer Größenordnung von min. 4 000 000 EUR (netto) für.
                  KG 300/400, min. durchschnittlichen Planungsanforderungen (=min. HZ III) und den erbrachten Leistungsphasen 2-6 HOAI
                  R3:
                  Bauleitung 1
                  Für einen öffentlichen Auftraggeber Erbringung der Leistungsphasen 8 HOAI bei einem beliebigem Hochbauprojekt mit Leistungen im Bestand, (= min. HZ III) und einer Größenordnung von min. 3 000 000 EUR (netto) für KG 300/400
                  R4: Bauleitung 2
                  Erbringung der Leistungsphasen 8 HOAI bei einem beliebigem Hochbauprojekt, (min. HZ III) mit einer Größenordnung von min. 4 000 000 EUR (netto) für KG 300/400
                  R5:
                  Die Bauleitung zu den Referenzen R3 und R4 werden durch Mitarbeiter des Bewerbers erbracht.
                  Die Übergabe an den Bauherrn / die Inbetriebnahme durch den Bauherrn muss innerhalb der letzten 5 Jahren erfolgt sein, d. h. der Zeitpunkt der Durchführung der Planung ist nicht entscheidend (Stichtag für die Anerkennung der Referenzen ist der 10.2.2013).
                  Es ist auch möglich, mit einer Referenz mehrere Anforderungen nachzuweisen.
                  Weitere Informationen enthalten die Vergabeunterlagen.

title: 18 E 003 – Objektplanung Gebäude und Innenräume für die Generalsanierung Bauhof Nord in Regensburg

description:
Das Betriebsgebäude mit Werksdienstwohnungen und die Lagerhalle mit Werkstatt des Straßenbauhofs Nord wurden Anfang der 80er Jahre errichtet, sind sanierungsbedürftig sowie flächenmäßig nicht mehr ausreichend. Das Bauhofgelände soll im Hinblick auf eine Verbesserung der Übersichtlichkeit und Arbeitsabläufe optimal strukturiert werden.
               Die Sanierung mit Neubaumaßnahme soll bei laufendem Betrieb und daher voraussichtlich Gebäudeweise in mehreren Abschnitten durchgeführt werden.
               Dabei soll vorrangig ein Erweiterungsneubau des Betriebsgebäudes erstellt werden, um nach Nutzungsaufnahme die Sanierung des Bestandsgebäudes zu ermöglichen.

Stadt Regensburg, Vergabeamt

street: D.-Martin-Luther-Str. 3


name: Landratsamt Fürth Organisation und Service

title: Landkreismagazin

description:
— Zeitschrift „Landkreismagazin“ (incl. amtliche Bekanntmachungen – „Amtsblatt“) als Printmedium und Online-Version (pdf-Datei),
                  — Auflage 54 500 Exemplare (Verteilung an alle privaten Haushalte im Landkreis Fürth frei Haus),
                  — Erscheinungsweise 14-tägig (24 Ausgaben p.a.),
                  — Format DIN A4, 4/4-farbig
                  — Seitenumfang regelmäßig zwischen 16 – 48 Seiten,
                  — Redaktionelle und inhaltliche Verantwortung: Landkreis Fürth (Herausgeber).

title: Ausschreibung Landkreismagazin

description: — Zeitschrift „Landkreismagazin“ (incl. amtliche Bekanntmachungen – „Amtsblatt“) als Printmedium und Online-Version (pdf-Datei) — Auflage 54.500 Exemplare (Verteilung an alle privaten Haushalte im Landkreis Fürth frei Haus) — Erscheinungsweise 14-tägig (24 Ausgaben p.a.) — Format DIN A4, 4/4-farbig — Seitenumfang regelmäßig zwischen 16 – 48 Seiten — Redaktionelle und inhaltliche Verantwortung: Landkreis Fürth (Herausgeber)

street: Im Pinderpark 2

herbstkind Werbeagentur GmbH

street: Rudolf-Breitscheid-Straße 23


description: Die Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung (LPH 1 – 8) für die Anlagengruppe 3 (Lüftungstechnik) nach HOAI §§ 55 ff für die Energetische Sanierung des Moll-Gymnasiums in Mannheim auf der Basis eines vorliegenden Masterkonzeptes.Die vier Schulgebäude mit insgesamt ca. 14 000 m2 BGF wurden in der Zeit zwischen 1965 bis 1975 als Massivbauten in Stahlbeton und Klinkermauerwerk, mit bis zu 3 Obergeschossen, in mehreren Bauabschnitten errichtet. In den vergangenen Jahren wurden einzelne Maßnahmen des Masterkonzeptes bereits umgesetzt. Die ausgeschriebenen Leistungen stellen die Fortschreibung des Masterkonzeptes unter Berücksichtigung der aktuell gültigen EnEV sowie der Energieleitlinie der Stadt Mannheim dar. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll die energetische Sanierung der Gebäude abgeschlossenen werden. Bestandteil der Maßnahme ist der erstmalige Einbau einer Zentralen Lüftungsanlage im Hauptgebäude sowie der Einbau einer Lüftungsanlage für die Umkleiden und Duschen im Bereich der Turnhallen.Die hier ausgeschriebene Planungsleistung bezieht sich nur auf die Lüftungsanlage für die Umkleiden und Duschen der Turnhalle.Die Beauftragung erfolgt stufenweise zunächst bis LPH 3 und nach Weiterbeauftragung der Stadt Mannheim zur baulichen Umsetzung bis LPH 8. Die Umsetzung der baulichen Maßnahme ist in Einzelgewerken vorgesehen.

title: Planungsleistungen für die Anlagengruppe 3 (Lüftungstechnik) nach HOAI für die Energetische Sanierung des Moll-Gymnasiums in Mannheim (Fassaden, Dächer und Einbau einer zentralen Lüftungsanlage)

description: Die Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung (LPH 1 – 8) für die Anlagengruppe 3 (Lüftungstechnik) nach HOAI §§ 55 ff für die Energetische Sanierung des Moll-Gymnasiums in Mannheim. (Fassaden, Dächer und Lüftungsanlage)

BBS Bau- und Betriebsservice GmbH

street: Leoniweg 2

name: Herr Bernd-Ulrich Günther (nur über eVergabe)


title: Errichtung einer Halle für den Schul-, Verein- und Leistungssport in 59348 Lüdinghausen, Janackerstiege, – Metall- und Fassadenarbeiten

description: Metallbau- und Fassadenarbeiten.

title: Errichtung einer Dreifach-Sporthalle für die Landesleistungsstützpunkte im besonderen LandesinteresseBadminton und Volleyball

description: Metallbau- und Fassadenarbeiten.

Stadt Lüdinghausen

street: Borg 2

Oltmanns Metallbau GmbH

street: Friesoyther Str. 1


name: Land Berlin (SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin), vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH

description: Das Gesamtprojekt „Kreativquartier am Köllnischen Park“ umfasst die Neukonzeptionierung, Sanierung und Modernisierung des Märkischen Museums und die Herrichtung des Marinehauses und ist Teil der Zukunftsstrategie von Paul Spies für das Stadtmuseum Berlin. Es wird aus Mitteln des Bundes, des Landes Berlin und der DKLB-Stiftung finanziert.Geplant ist, unter der Leitung der Stiftung Stadtmuseum Berlin einerseits das Märkische Museum neu zu konzeptionieren, grundlegend zu modernisieren und zu sanieren.Zugleich soll der stadthistorisch bedeutsame Museumsstandort durch eine flexibel und zeitgemäß zu nutzende Präsentations- und Produktionsfläche im Marinehaus ergänzt werden.Inhalt dieses Ausschreibungsverfahrens sind die Leistungen zur Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung der Technischen Gebäudeausrüstung zur Sanierung und Modernisierung des Märkischen Museums. Es ist beabsichtigt, alle Leistungsphasen gemäß § 55 Abs. 1 HOAI stufenweise zu beauftragen.Verbindliche Grundlage für die Planung und Umsetzung des Projektes ist das Bedarfsprogramm vom 16.9.2016, bestätigt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit Vermerk zum Plausibilitätsabgleich vom 9.1.2017.Der Fokus der baulichen Maßnahmen liegt auf der grundlegenden Sanierung der Gebäudesubstanz, der Sanierung bzw. Erneuerung der Technischen Gebäudeausrüstung, der Anpassung der Ausstellungsbereiche auf einen zeitgemäßen Standard sowie die Verbesserung der Infrastruktur des Gebäudes für die Besucher.Das 1908 eröffnete Märkische Museum gehört zu den herausragenden Museumsbauten in Berlin und ist heute ein besonderes Baudenkmal. Das seit seiner Errichtung als Museum genutzte Gebäude ist mit seiner inhaltlichen Ausrichtung auf die Geschichte und Gegenwart Berlins das flächenmäßig größte Museum der Stiftung Stadtmuseum Berlin.Für die bauliche Umsetzung des Projektes wurde mit Bezug auf die im Rahmen der Erstellung des Bedarfsprogramms durchgeführte Kostenermittlung eine Baukostenobergrenze von 6 400 000 EUR brutto für die Kostengruppe 400 bzw. von 19 700 000 EUR brutto für die Kostengruppen 300 und 400 festgelegt, welche für Planung und Umsetzung des Projektes gilt.

description: Für die Sanierung und Modernisierung des Märkischen Museums als Teilprojekt im Rahmen des Projektes „Museums- und Kreativquartier am Köllnischen Park“ werden im Sinne der Projektziele folgende Leistungen ausgeschrieben:— Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung der Technischen Gebäudeausrüstung ab Leistungsphase 1 gemäß §§ 53 ff. HOAI 2013, Teil 4 Fachplanung sowie Anlage 15 HOAIZunächst werden im Ergebnis des VgV-Verfahrens die Leistungsphasen 1 bis 2 beauftragt.Die stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 3 sowie der Leistungsphasen 4 bis 9 wird vorbehalten. Ein Anspruch auf die Beauftragung aller Leistungsphasen besteht nicht.

street: Alexanderstr. 3


name: Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos

description:
Abbruch von bekiesten Flachdachaufbau auf Holzbalkendecken – ca. 1 100 qm;
                  Abbruch Attikenabdeckungen einschl. Unterkonstruktion – ca. 200 m;
                  Abbruch Lichtkuppeln – 18 St;
                  Ausbau Dachabläufe, Rohrdurchgänge u. ä. – ca. 30 St;
                  Trenn- und Ausgleichsschicht auf Holz – ca. 1 075 qm;
                  Dampfsperre – ca. 1115 qm;
                  Randanschlüsse Dampfsperre – ca. 480 m;
                  Zweilagige bituminöse Abdichtung auf Gefälledämmung, Untergrund Holzbalkendecke bzw. Betondecke – ca. 1 210 qm;
                  Attikenränder, einschl. Abdeckung – ca. 245 m;
                  Wandanschlüsse – ca. 220 m;
                  Flachdachabläufe – ca. 18 St;
                  Attikengullys – ca. 18 St;
                  Tageslichtelemente – 15 St;
                  Absturzsicherung (Seilsystem nicht überfahrbar) – ca. 230 m;
                  Anschlagpunkte – ca. 45 St;
                  Kiesauflast – ca. 1 100 qm.

title: 009_Dachabdichtungsarbeiten

description:
Die Salesianer Don Boscos München sind Eigentümer eines großflächigen Areals in der Gemeinde Maroldsweisach - Ortsteil Pfaffendorf. Seit Anfang der 50er Jahre ist hier in Trägerschaft des Ordens ein Jugendhilfezentrum mit diversen Einrichtungen verortet.
               Um aktuellen Vorschriften und Standards, geänderten Schülerzahlen und pädagogischen Notwendigkeiten zu genügen, erfolgen im Rahmen der Baumaßnahme die Generalsanierung des mittlerweile gut 45 Jahre alten Schulgebäudes mit Neugestaltung der Freiflächen und die Neuerrichtung einer Einfachturnhalle mit zugehörigen Freisportflächen, verbunden mit verschiedenen Gebäudeabbrüchen.

street: St.-Wolfgangs-Platz 10

Fa. Dach Schneider Weimar GmbH

street: Im Gewerbepark 32


description: Neubau einer zentralen Produktions- und Verteilerküche / Trockenbauarbeiten

title: Neubau einer zentralen Produktions- und Verteilerküche/Trockenbauarbeiten

Regiomed Kliniken GmbH

street: Gustav-Hirschfeld-Ring 3


description:
NAW_2017_22 Schlosserarbeiten
                  Gerade Stahltreppen und Podesttreppen mit Brüstungsgeländern und Handlauf 3 St.
                  Spindeltreppen mit Brüstungsgeländern und Handlauf 2 St.
                  Brüstungsgeländer ca. 115 lfm
                  Handläufe ca. 65 lfm
                  Gitterrostpodeste ca. 11 m2

                  Schutzgeländer ca. 20 lfm
                  Gitterrostabdeckungen ca. 27 m2

                  Maschinentreppen 3 St.
                  Schutzgeländer ca. 20 lfm
                  Stahltüren (T0, T30, T30RS, einflüglig) 15 St.
                  Stahltüren (T0, T30, T30RS, zweiflüglig) 12 St.
                  Einstiegsleitern 2 St.

title: Schul-, Sport- und Familienfreizeitbad Nautiland

description: Die Würzburger Bäder GmbH beabsichtigen den Neubau Schul-, Sport- + Familienfreizeitbad Nautiland.Sämtliche Gebäude incl. alle innenliegende Becken und alle Außenbecken des Bestands werden demontiert bzw. abgebrochen.

Würzburger Bäder GmbH

street: Haugerring 5


title: Sanitär

description:
Der Leistungsumfang der Sanitärarbeiten besteht im Wesentlichen aus:
                  Rohrleitungen
                  Schmutzwasserleitungen:
                  450 m PE-Rohr, Verbindung mit Schweißmuffe,
                  90 m PP-Rohr, Verbindung mit Schweißmuffe.
                  Trinkwasserleitungen:
                  1 010 m Edelstahlrohr (WNr. 1.4401)
                  Regenwasserleitungen im Gebäude:
                  110 m PE-Rohr, Verbindung mit Schweißmuffe
                  Regenwasserleitungen im Innenhof:
                  40 m PP-Rohr, Verbindung mit Schweißmuffe
                  35 m PE-Rohr, Verbindung mit Schweißmuffe mit Erdarbeiten
                  Feuerslöschleitung trocken:
                  65 m Löschwasserleitung aus nichtrostendem Stahl
                  2 St Einspeisungen
                  6 St Entnahmeschränke
                  Zentrale Technik:
                  1 St Wasserenthärtungsanalge
                  1 St Osmoseanlage
                  1 St Doppelhebenanlage für fäkalienfreies häusliches Schutzwasser, Einbau in Fertigschacht, Behältervolumen 180 Liter
                  1 St Überflurhebeanlage
                  Sanitäre Einrichtungsgegenstände:
                  29 St WC´s
                  21 St Waschtische
                  2 St Behinderten Toiletten mit Waschtischen
                  5 St Ausgussbecken
                  17 St Urinale

title: Sanitär

description:
Beabsichtigung der Vergabe von Leistungen:
               Staatliches Bauamt München 2,
               KUM INK VGA, Umbau u. Sanierung Mutterhaus.
               Ort der Ausführung:
               München, Nußbaumstr. 5

Staatliches Bauamt München 2

street: Ludwigstraße 18


description: Neubau Mikrobiologie der Tierärztlichen Fakultät für die Ludwig Maximilians Universität München

title: Stahlbau 2


title: Lieferung eines Bücherbusses

description: Der Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim ist ländlich geprägt und vergleichsweise dünn besiedelt. Er besteht aus 38 Städten und Gemeinden mit insgesamt 410 Ortsteilen. Die mit dem Bücherbus anzufahrenden Orte verfügen in der Regel über keine ortsfeste öffentliche Bibliothek. Die jährliche Fahrleistung des Bücherbusses wird daher ca. 15 000 km im Jahr (ca. 350 – 400 km pro Woche) betragen. Die einzelnen mit dem Bücherbus anzufahrenden Orte (bis zu 9 pro Fahrstrecke) liegen oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Fahrzeiten zwischen den einzelnen Haltestellen belaufen sich oft auf nur wenige Minuten.Der Bücherbus muss für möglichst viele, mindestens aber 3 800 Medien Platz bieten. Im Durchschnitt sind 55 % der im Bücherbus verfügbaren Medien Kinder- und Jugendbücher, 15 % bzw. 20 % Romane bzw. Sachbücher für Erwachsene. 4 % entfallen auf DVDs und Hörbücher, 6 % auf Zeitschriften.Im Bücherbus hat sich im vorderen Bereich der Fahrerplatz, 2 Beifahrersitze, ein WC-Raum und ein weiterer Raum zu befinden. Dieser weitere Raum hat groß genug zu sein, um darin zumindest einen verschließbaren Garderobenschrank, einen Kühlschrank und einen Schrank für Materialien unterzubringen. An diesen vorderen Bereich und abgetrennt durch eine Schiebetür, hat sich der Bibliotheksbereich anzuschließen. Im vorderen Bibliotheksbereich und damit in Bereich der Schiebetür sind 2 Arbeitsplätze als Verbuchungsplätze für die Bibliotheksmitarbeiter vorzusehen. Im übrigen Bibliotheksbereich haben sich Regale für Bücher, DVDs und Zeitschriften, außerdem noch ein Zeitschriftenregal, Büchertröge für Bilderbücher sowie eine Sitzbank, die auch als Stauraum dient, zu befinden. Im Unterflurbereich haben Staufächer sowie die Batterien der Hausinstallation untergebracht zu sein.Die Besatzung des Bücherbusses (inklusive Fahrer) wird in der Regel aus 2 Personen und gelegentlich aus 3 Personen bestehen. In der Fahrerkabine des Bücherbusses sind daher 3 Sitzplätze vorzusehen (einen Sitzplatz für den Fahrer und 2 Sitzplätze für die Beifahrer).Der Bücherbus hat eine spätere Funk-Anbindung der Verbuchungs-Laptops an den Server des AG in Neustadt a. d. Aisch zu ermöglichen.Da der Bücherbus an vielen Haltestellen nur kurze Zeit (< 20 Minuten) hält, ist eine umfangreiche Einrichtung mit Sitzplätzen nicht erforderlich. Der Schwerpunkt muss dagegen auf der bestmöglichen Ausnutzung des vorhandenen Raumes liegen, um den Besuchern ein umfangreiches Angebot an Medien präsentieren zu können.Deshalb – hat der Bücherbus lediglich über einen mittig angebrachten Einstieg zu verfügen,— muss auf das Heckfenster verzichtet werden,— muss die Anordnung der Regale so gestaltet sein, dass möglichst wenig Raum ungenutzt bleibt,— müssen 2 nebeneinander eingerichtete Verbuchungsplätze (EDV-Platz) für jeweils einen Mitarbeiter des Bibliotheksteams im vorderen Bereich des Bücherbusses platziert sein, nicht im Heck des Bücherbusses (weitere Verbuchungsplätze sind unzulässig),— muss das WC, das vorrangig durch die Mitarbeiter des Bibliotheksteams genutzt wird, zwischen den Verbuchungsplätzen für die beiden Mitarbeiter und dem Fahrerbereich platziert sein, nicht im Heck des Bücherbusses.Die einzelnen Anforderungen an den Bücherbus sind in den Vergabeunterlagen beschrieben.Der Bücherbus ist spätestens ein Jahr nach Zuschlagserteilung im abnahmereifen Zustand dem AG zu übergeben.

title: Lieferung eines Bücherbusses

description: Auftragsgegenstand ist die Herstellung und Lieferung eines Bücherbusses als mobile Bücherei gemäß der vom Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, vertreten durch das Landratsamt Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, (nachfolgend AG) in den Vergabeunterlagen beschriebenen Anforderungen. Der Bücherbus wird neben den 3 ortsfesten Büchereien die Kreisbücherei Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim bilden. Er wird die Funktion einer mobilen Bibliothek erfüllen.

street: Konrad-Adenauer-Str. 1

name: Landratsamt Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Herr Matthias Hirsch, Büro des Landrats

Kiitokori Oy

street: Rautatienkatu 2

countryName: FI


description: Beschaffung der Leistung zur Entwicklung von Zell-Linien für die GMP-gerechte Produktion von Antikörperfragmenten.Erfahrung in der Produktion von Proteinen ähnlich zu scFv-basierten Antikörpern, wird vorausgesetzt.

title: Entwicklung von Zell-Linien für die GMP-gerechte Produktion von Antikörperfragmenten – modular aufgebaut

Universitätsklinikum Würzburg

street: Josef-Schneider-Str. 2


title: Miete von Kopierern für die Standorte Bonn und Berlin

description: Gegenstand der Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über die Miete von Kopiergeräten für Bonn und Berlin. Die geforderten Spezifikationen sind der beigefügten Leistungsbeschreibung bzw. dem Preisblatt und Wertungsschema zu entnehmen.

Deutsche Welle

street: Kurt-Schumacher-Str. 3

name: Deutsche Welle – Zentraleinkauf und Logistik

Sharp Business Systems Deutschland GmbH

street: Industriestraße 180


name: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern

title: Sportschuh, Halle, für die Bundespolizei

description: Sportschuhe, Halle für die Bundespolizei

street: Brühler Straße 3

Schuh-Höhn GmbH

street: Eisenbahnweg 13


description: Die Ausschreibung umfasst die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der maschinentechnischen Ausrüstung für das Pumpwerk Herten-Resser Bach. Im wesentlichen handelt es sich um folgende Anlagenteile:2 Pumpen DN 3002 Pumpen DN 700Tauchmotorpumpen 15 bis 100 l/s FörderleistungRohrleitungen und Armaturen DN 20 bis DN 1000Lüftungs- und KlimaanlagenBrückenkrananlage 7,5 tHydraulikanlageMontageabdeckung

title: M-Technik Schmutzwasserpumpwerk

Emschergenossenschaft

street: Kronprinzenstraße 24


name: Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern – Zentrale Vergabestelle

title: Unterhaltsreinigung für das LfF Würzburg

description: Unterhaltsreinigung für das Landesamt für Finanzen in Würzburg

street: Sophienstr. 6

win gemeinnützige GmbH

street: Leitengraben 3


title: Gaskonzession

description: Die Stadt Braunschweig macht gemäß § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG bekannt, dass der bestehende Konzessionsvertrag im Sinne des § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG für das Gasversorgungsnetz im Gebiet der Stadt Braunschweig mit der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BS|Energy) zum 31.12.2020 endet.

Stadt Braunschweig

street: Platz der Deutschen Einheit 1


title: Grundschule Haimhauserstraße, Generalinstandsetzung und Erwweiterung; Metallbauarbeiten, Brandschutzfenster; Vergabe-Nr.: H15e296618

description: — Einbau Brandschutzfensterelemente als dreigeteilte Rundbogenfenster mit 2 Festverglasungen außen und einem Öffnungsflügel in der Mitte,— 22 Stück Brandschutzelemente in Bauart T30 RS/ F30, DIN 4102-5/-13 als Stahl- Glaskonstruktion in Rundbogenform mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Profilsystemen,— 3 Stück Brandschutzelemente in Bauart T90 RS/ F90, DIN 4102-5/-13 als Stahl- Glaskonstruktion in Rundbogenform mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Profilsystemen.

description: Metallbauarbeiten, Brandschutzfenster

Landeshauptstadt München, Baureferat

street: Friedenstraße 40


name: Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss

title: Ausbau und Betrieb von Gewerbeflächen für das Humboldt Forum im Berliner Schloss

description: Gegenstand der zu vergebenden Konzession sind der Ausbau und der Betrieb von Gewerbeflächen für das Humboldt Forum im Berliner Schloss.

street: Unter den Linden 3


title: Sanierung des Maria von Linden-Gymnasiums in Calw – Fachplanung Technische Ausrüstung

description:
Das Maria von Linden-Gymnasium wurde in den Jahren 1978-1980 errichtet. Bei dem zu sanierenden Gebäude handelt es sich um ein Bauwerk mit 3 Vollgeschossen und Flachdach, die BGF beträgt 7 000 qm.
                  Folgende Maßnahmen sollen im Zuge der anstehenden Sanierung ausgeführt werden:
                  — Sanierung der Gebäudehülle,
                  — Austausch Fenster, Oberlichter, Verglasungen,
                  — Brandschutztechnische und konstruktive Ertüchtigung tragender Konstruktionen,
                  — Sanierung/Erneuerung notwendiger Fluchttreppen,
                  — Sanierung/Ertüchtigung/Dämmung Dach über Halle,
                  — Erneuerung der haustechnischen Anlagen Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, MSR (auf Stand der Technik),
                  — Ergänzung Brandmeldeanlage,
                  — Erneuerung Aufzugsanlage (Stand der Technik /Barrierefreiheit),
                  — Sanierung aller inneren Oberflächen,
                  — Erneuerung betriebstechnischer Einbauten für Fachräume.
                  Die Gesamtbaukosten der Maßnahme betragen brutto ca. 12 200 000 EUR.
                  Die Gesamtbaumaßnahme ist in drei Bauabschnitten über 3 Schuljahre abzuwickeln. Für Oktober 2018 ist eine Kleinstmaßnahme im Werkraum der Schule geplant, die eigentlichen 3 Bauabschnitte sind für die Jahre 2019 bis 2022 vorgesehen.
                  Ein Sanierungskonzept wurde bereits vom Architekturbüro 21-arch aus Stuttgart erstellt. Dieses ist zwingend zu übernehmen und Grundlage für die weitere Planung. Das Sanierungskonzept wird in der zweiten Stufe zur Verfügung gestellt.

title: Sanierung des Maria von Linden-Gymnasiums in Calw — Fachplanung Technische Ausrüstung

description: Fachplanungsleistungen technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI 2013 – LPH 2 – 8 sowie Teilleistungen LP 1, Anlagengruppen 1 – 5 sowie 8.Es ist beabsichtigt, die Leistungsphasen entsprechend der Bereitstellung der Finanzmittel stufenweise zu beauftragen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung weiterer Leistungsphasen besteht nicht. Im Leistungsumfang enthalten sind alle Planungsaufgaben und alle erforderlichen Nebenleistungen, die zur sachgerechten und vollständigen Ausführung der Planung gehören bzw. erforderlich sind.

Stadt Calw

street: Salzgasse 8-10

Hydrosol Ingenieure u. Sachverständige

street: Bahnhofstraße 65


title: Winterdienst auf dem Campusgelände

description: Winterdienst auf dem Campusgelände

Universität Hohenheim

street: Schloss Hohenheim 1

DENSERV Facility Service GmbH

street: Motor 36


name: Wasser- und Abwasserzweckverband „Der Teltow“

title: Planungsleistung Sanierung von Trinkwasserleitungen Hohe Kiefer u. a. in Kleinmachnow

street: Fahrenheitstraße 1

Ingenieurbüro Baurconsult

street: Oderstraße 56 a


title: Deloitte GmbH

description:
Die zu erbringenden Leistungen beziehen sich insbesondere auf die:
                   – Fortschreibung der Konzeption und der Ausgestaltung dertrieblichen Implementierung des Datenschutzes,
                   – operative Begleitung der Umsetzung in den Fachbereichen der NRW.BANK,
                   – eigenverantwortliche Umsetzung von definierten Arbeitsbereichen z .B:
                   —— Erstellung von Dokumenten,
                   —— Fragenkatalog/DSGVO-Nachschlagewerk,
                   —— Vorlagen, Anforderungsdokumente,
                   —— Anpassung der internen Handbücher,
                   —— Fortführung der Erstellung eines Datenschutzmanagementsystems,
                   — Vorbereitung der Kontrolle der Umsetzung der Datenschutzanforderung in den Fachbereichen der Bank,
                   — Dokumentation der Umsetzung,
                   — datenschutzrechtliche Beratung der Projektmitglieder und der Fachbereiche der NRW.BANK

title: Datenschutz

description: Aufgabe des Dienstleisters ist es, im Projekt die Restaktivitäten zur Umsetzung der Themengebiete aus der EU-DSGVO und der anwendbaren Vorschriften für die NRW.BANK zu begleiten.

NRW.BANK AöR

street: Kavalleriestraße 22


title: Planungs-, Überwachungs-, Objektbetreuungs- und Dokumentationsleistungen für den Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Schulgebäudes, Gebäudeteil Kirchgasse 2 (K2) und Kirchgasse 3 (K3) in 1627

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 1 beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder:
                  — Grundleistungen und besondere Leistungen für Gebäudeplanung, §§33/34 HOAI, Leistungsphase 5-8.
                  Durchbruchsplanung.
                  — Fachplanung Brandschutz, gemäß AHO Heft 17 Phasen 5-8,
                  — Tragwerksplanung, §§49-51 HOAI, Leistungsphasen 5-6, 8,
                  — Planung Technische Ausrüstung, Förderanlagen, §53 HOAI Anlagengruppe 6, Leistungsphase 1-8,
                  — Bauforschung und Denkmalschutzdokumentation.
                  (Auf Wunsch des AN stellt der AG die Inhalte von AHO und HOAI als Kalkulationsgrundlage zur Verfügung.).
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und vom Planer Los 1 zu erarbeiten und frühzeitig abzustimmen, u.a. mit dem Bauherren, der Stadt Angermünde, der evangelischen Kirche Angermünde und den benachbarten Bauprojekten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 2 HLS beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden.
                  Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Grundleistungen und besondere Leistungen für die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (HLS), Abwasser- Wasser- Gasanlagen, Wärmeversorgungsanlagen, lufttechnische Anlagen, §§53-55 HOAI, Anlagengruppen 1-2 Lph. 1-7, Anlagen- Gruppe 3 Lph. 5-7, Anlagengruppen 1-3 Teile von Lph. 8, ohne Durchbruchsplanung.
                  (Auf Wunsch des AN stellt der AG die Inhalte der HOAI als Kalkulationsgrundlage zur Verfügung.).
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als.
                  Komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf.
                  Den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 3 ELT beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Grundleistungen und besondere Leistungen für die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung Starkstrom-, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen, exkl. Beleuchtungsplanung, Planung Tageslichtsteuerung und Veranstaltungstechnik, §§53-55 HOAI Anlagengruppen 4-5, Lph. 1-7, Teile von Lph. 8, ohne Durchbruchsplanung.
                  (Auf Wunsch des AN stellt der AG die Inhalte der HOAI als Kalkulationsgrundlage zur Verfügung.).
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 4 LICHT beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Grundleistungen und besondere Leistungen für die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung, Beleuchtungsplanung.
                  Tageslichtsteuerung und Veranstaltungstechnik, §§53-55 HOAI Anlagengruppen 4-5, Teile von Lph. 1-7.
                  (Auf Wunsch des AN stellt der AG die Inhalte der HOAI als Kalkulationsgrundlage zur Verfügung.).
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 5 SIGEKO beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  Sicherheitstechnische Überwachung und Koordination gemäß der Baustellenverordnung in 2 Bauabschnitten, zunächst.
                  Kirchgasse 3 und 2 Jahre später Kirchgasse 2.
                  — Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes,
                  — Vorankündigung der Baustelle,
                  — Durchführung von Baustellenkontrollen,
                  — Teilnahme an Bausitzungen (je nach Erfordernis, i.d. Regel jedoch 1 x monatlich) mit Kurzprotokoll.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 6 AKUSTIK beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Erarbeiten des raumakustischen Planungskonzepts, Festlegen der raumakustischen Anforderungen,
                  — Erarbeiten des raumakustischen Entwurfs,
                  — Erarbeiten der Vorgaben für die Detaillierung von Wand und Deckenaufbauten und –bekleidungen zur Ausführungsplanung der.
                  Gebäudeplanung.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 7 VERMESSER beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Einmessen des Treppenhauses und der neuen Hoffassade von K3,
                  — Einmessbescheinigung gemäß §72 BbgBO,
                  — Katasteramtliche Gebäudeeinmessung.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 8 BWS beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Erstellung eines Gutachtens zur Beweissicherung (Beweissicherungsgutachten) beim Nachbargebäude zur Kirchgasse 2 und.
                  Zum angrenzenden Straßenraum.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 9 ARCH beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  Archäologische Begleitung der Erdarbeiten zum Neubau des Treppenhauses und der neuen Hoffassade von K3:
                  — 1 Angebotseinheit mit 2 Std. Vor-Ort Untersuchung mit Grabungstechniker sowie der Dokumentation der Ergebnisse,
                  — 1 Angebotseinheit mit 4 Std. Vor-Ort Untersuchung mit Grabungstechniker sowie der Dokumentation der Ergebnisse,
                  — 1 Angebotseinheit mit 8 Std. Vor-Ort Untersuchung mit Grabungstechniker sowie der Dokumentation der Ergebnisse.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 10 GEO beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  Erstellen eines geotechnischen Berichtes gemäß Anlage 1 Absatz 1.3 zu § 3 Absatz 1 HOAI, Honorarzone III mit.
                  — Erstellen von zwei Bohrungen bis 6,00 m im Bereich der Erweiterung eines vorhandenen Kellers der Kirchgasse 2 um 9 m2,
                  — 2 Schürfe an Bestandsgebäuden,
                  — 2 Proben Laboruntersuchung Bodenmechanik,
                  — 4 Kolonnenstunden als Bedarfsposition,
                  — Empfehlung für die Gründung mit Angabe der geotechnischen Bemessungsparameter (zum Beispiel.
                  Angaben zur Bemessung einer Flächen- oder Pfahlgründung).
                  — Angabe der zu erwartenden Setzungen für die vom Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfsplanung nach.
                  § 49 zu erbringenden Grundleistungen.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

description:
Die zu erbringenden Leistungen im Fachlos 11 INNEN beziehen sich im Wesentlichen auf die folgenden Leistungsbilder. Sie sind im Planervertrag und seinen Anlagen, insbesondere in der Anlage Leistungsbeschreibung ausführlich erläutert:
                  — Grundleistungen und besondere Leistungen für Innenraumplanung, Planung Möblierung und Farbkonzept, §§33/34 HOAI, Leistungsphase 1-8.
                  Die Schulgebäude K2, K3 sind im vorgegebenen Kostenrahmen gemäß Kostenberechnung enthalten in der Vertragsunterlage, unter Beachtung der vorgegebenen Terminziele, gemäß Vertragsunterlage, als komplett fertige, genehmigungskonforme und funktionsfähige Bauwerke zu planen. Es besteht eine Pflicht zur selbständigen Koordination unter den Einzelleistungen und Fachlosen; die übergeordnete Koordinationspflicht der anderen Fachlose wird Fachlos 1 zugeordnet.
                  Die Belange des laufenden Schulunterrichtes einschließlich des Ferienbetriebes sind bei Planung und Bauüberwachung zwingend zu berücksichtigen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind planerisch vorzugeben und zu überwachen.
                  Aufgrund der beengten städtebaulichen Situation ist ein Baustellen- und Logistikkonzept sowie eine genaue Bauablaufplanung zwingend erforderlich und zu beachten.
                  Die über die Einzelprozesse und Teilleistungen intern und extern koordinierte Bauablauf- und Terminplanung für den Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeablauf sowie die Bauzeiten sind in Abstimmung auf den laufenden Schulbetrieb, die örtlichen Gegebenheiten und die weiteren Einflüsse zur Bewerbung für das Ausschreibungsverfahren an den Bauherrn zu übergeben und nach Beauftragung monatlich laufend fortzuschreiben.
                  Der Bauherr ist in sämtliche Planungs-, Koordinations-, Bauplanungs-, Terminplanungs- und Abstimmungsprozesse einzubeziehen.

title: Planungs-, Überwachungs-, Objektbetreuungs- u. Dokumentationsleistungen für Umbau u. Sanierung eines denkmalgeschützten Schulgebäudes, Gebäudeteil Kirchgasse 2 (K2) u. Kirchgasse 3 (K3) in Angermünde

description:
Der Beschaffungsgegenstand dieses Vergabeverfahrens ist, ausgehend insbesondere von einer vorhandenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Gebäudeplanung und Genehmigungsstatik, die weitere Planungs-, Überwachungs-, Objektbetreuungs- und Dokumentationsleistung für den Umbau und Sanierung eines denkmalgeschützten Schulgebäudes, Gebäudeteil Kirchgasse 2 (K2) und Kirchgasse 3 (K3) in 16278 Angermünde, des Freie Schule Angermünde e.V.
               Die Gebäude haben eine Bruttogeschossfläche von:
               — Vor dem Umbau: K2: ca. 1 447 m2 und K3: ca. 1 064 m2,
               — Nach dem Umbau: K2: ca. 1 447 m2 und K3: ca. 1 311 m2.

Freie Schule Angermünde e.V.

street: Kirchgasse 2


name: Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH

title: Planungs-CT inklusive 10 Jahre Wartung

description: Beschaffung eines neuen Planungs-CT, mindestens 16-zeilig, 10 Jahre Wartungsvertrag.

title: Planungs-CT – Verhandlungsverfahren – vergebener Auftrag

description: Planungs-CT für die Strahlenklinik inkl. 10 Jahre Wartungsvertrag.

street: Bremserstr. 79

Siemens Healthcare GmbH

street: Karlheinz Kaske Str. 2


title: Elektronikversicherung

description: Das Los 1 umfasst folgende 4 Verträge:1) Betriebs- und Produkthaftpflicht inklusive IT- und Planungshaftpflicht in den Varianten 25 und 50 Mio. EUR (BHV),2) Umwelthaftpflichtversicherung in den Varianten 25 und 50 Mio. EUR (UHV),3) Umweltschadenversicherung 25 Mio. EUR (USV) und4) Vermögensschadenhaftpflicht über 25 Mio. EUR und.

title: Haftpflichtversicherung

title: Gentechnische Versicherung

title: Transportversicherung

description: Transportversicherung für Güter aller Arte, sowie Ausstellungen und Messen nach Einzelanmeldung.Ca. 100 Transporte (Gesamtwert ca. 15 Mio. €) p. a.

title: Kfz-Haftpflichtversicherung, inkl. Dienstreisekaskoversicherung

description: Hierbei geht es um einen Flottenvertrag mit ca. 760 Fahrzeugen inklusive Sonder-Kfz, Testfahrzeuge etc.

title: Versicherungen

description: Versicherungsleistungen gem. Los angaben

street: Hansastraße 27c


name: Entwicklungsgesellschaft Patton Barracks mbH & Co.KG, Stadt Heidelberg, Tiefbauamt, Stadtbetrieb Heidelberg Sparte Abwasser und Stadtwerke Heidelberg-Netze GmbH

title: Konversion Patton Barracks – Loop West, 1.BA

description:
Der Abschnitt 1, Gewerkübergreifende Maßnahmen beinhaltet im Wesentlichen folgende Arbeiten:
                  Baustelleneinrichtung für alle Abschnitte
                  Verkehrssicherung für alle Abschnitte
                  Bereitstellungsfläche für alle Abschnitte
                  Baustraßen für alle Abschnitte 1 800 m2

                  Der Abschnitt 2, Straßenbau – Innere Erschließung beinhaltet im Wesentlichen
                  Folgende Arbeiten:
                  Titel 2 Planum:
                  Planum des AG nachverdichten 7 600 m2

                  Titel 3 Fahrbahn:
                  Schottertragschicht 1 550 m3

                  Asphalttragschicht 3 600 m2

                  Titel 4 Gehwege:
                  Frostschutzschicht aus RC Material des AG 2 950 m3

                  Asphaltbeton Gehwege 3 600 m2

                  Betonsteinpflasterdecken 780 m2

                  Titel 5 Borde / Rinnen:
                  Beton Tiefborde 1.050 m
                  Beton Kassler Sonderborde 100 m
                  Granit Rundborde und Blocksteine 760 m
                  Natursteinpflasterrinne 770 m
                  Titel 6 Entwässerung:
                  Straßenabläufe 54 St.
                  Anschlussrohrleitung – PVC-U herstellen, DN 150 300 m
                  Titel 7 Leitungsgräben/Verbau:
                  Kanalgräben 410 m3

                  Grabenverbau 850 m2

                  Die hier angegebenen Mengen sind unverbindlich
                  Die exakten Mengen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen
                  Der Abschnitt 3: Straßenbau – Äußere Erschließung beinhaltet im Wesentlichen
                  Titel 1 Abbruch:
                  Asphaltbefestigung aufbrechen, aufnehmen und laden 170 m3

                  Titel 2 Bodenbewegung / Planum:
                  Bodenbewegung 600 m3

                  Planum 1 400 m2

                  Titel 3 Fahrbahn:
                  Schottertragschicht herstellen 380 m3

                  Asphaltschichten 880 m2

                  Titel 4 Gehwege:
                  Frostschutzschicht aus RC Material des AG 160 m3

                  Betonsteinpflasterdecken 340 m2

                  Naturstein Pflasterrinne 100 m
                  Naturstein Pflasterzeile 160 m
                  Titel 5 Borde / Rinnen:
                  Beton Tiefborde 150 m
                  Granit Rundborde und Blocksteine 270 m
                  Titel 6 Entwässerung:
                  Birco Rinne NW 100 150 m
                  Liniensinkkästen 8 St.
                  Straßenabläufe 4 St.
                  Anschlussrohrleitung – PVC-U herstellen, DN 150 80 m
                  Titel 7 Leitungsgräben/Verbau:
                  Kanalgräben 310 m3

                  Grabenverbau 560 m2

                  Die hier angegebenen Mengen sind unverbindlich
                  Die exakten Mengen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen
                  Der Abschnitt 4, Kanalneubau beinhaltet im Wesentlichen folgende Arbeiten:
                  Leitungsgraben herstellen, t bis 5,00 m 4200 m3

                  Mischwasserkanal DN 300 Stz 175 m
                  Mischwasserkanal DN 400 Stz 70 m
                  Mischwasserkanal DN 600 SB 190 m
                  Mischwasserkanal DN 700 SB 140 m
                  Mischwasserkanal DN 800 SB 200 m
                  Fertigteilschächte DN 1000, 1200, 1500 21 St.
                  Die hier angegebenen Mengen sind unverbindlich
                  Die exakten Mengen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen
                  Abschnitt 5, Tief- und Rohrbau – Leitungsbau:
                  Verlegung von ca. 350 m VW d 225 PE 100 SDR 11 MDP 10
                  Verlegung von ca. 135 m VW d 180 PE 100 SDR 11 MDP 10
                  Verlegung von ca. 740 m FW KMR DN 150/250 PN 25
                  Verlegung von ca. 160 m FW KMR DN 80/160 PN 25
                  Verlegung von ca. 320 m FW KMR DN 65/140 PN 25
                  Verlegung von ca. 100 m FK KMR DN 500/670 PN 10
                  Verlegung von ca. 120 m FK KMR DN 400/560 PN 10
                  Verlegung von ca. 250 m FK KMR DN 300/450 PN 10
                  Verlegung von ca. 160 m FK KMR DN 200/315 PN 10
                  Verlegung von ca. 9 800 m Kabelschutzrohr d125 PE SDR 33
                  Verlegung von ca. 2 500 m Kabelschutzrohr d110 PE SDR 33
                  Verlegung von ca. 6 200 m Kabelschutzrohr d90 PE SDR 26
                  Verlegung von ca. 1 830 m 20 kV Kabel NA2 X S(F)2Y 3 x1 x 240 mm2

                  Herstellung von Verbindungen zum bestehenden Rohrnetz.
                  Die Vergabe der 5 Abschnitte erfolgt an das über alle Abschnitte insgesamt wirtschaftlichste Angebot.
                  Abschnitt 1 (gewerksübergreifende Maßnahmen) und Abschnitt 2 (Straßenbau, innere Erschließung), Auftraggeber je Entwicklungsgesellschaft Patton Barracks mbH & Co.KG).
                  Abschnitt 3 (Straßenbau, äußere Erschließung), Auftraggeber Stadt Heidelberg, Tiefbauamt.
                  Abschnitt 4 (Kanalneubau), Auftraggeber Stadtbetriebe Heidelberg-Sparte Abwasser.
                  Abschnitt 5 (Tief- und Rohrbau), Auftraggeber SWH-N- Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH.
                  Baubeginn: 20.8.2018.
                  Bauende: 28.2.2020.

description: Abschnitt 1: Gewerkübergreifende MaßnahmenAbschnitt 2: Straßenbau-Innere ErschließungAbschnitt 3: Straßenbau-Äußere ErschließungAbschnitt 4: KanalneubauAbschnitt 5: Tief-und Rohrbau

street: Kornmarkt 1

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH

street: Kurfürsten-anlage 42-50

Stadt Heidelberg, Tiefbauamt

street: Gaisbergstraße 7

name: Entwicklungsgesellschaft Patton Barracks mbH & CO.KG

street: Marktplatz 10

Sax+Klee GmbH Bauunternehmung

street: Dalbergstraße 30-34


name: FSE Fläminger Stahl- & Energieelemtebau GmbH

description: — 3 Treppenanlagen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, geradläufig mit Zwischenpodest, incl. Geländerkonstruktion, ca. 12,5 t.— Errichten einer Dachkonstruktion aus grundierten Stahlprofilen, ca. 14 to, mit Trapezblechauflage, ca. 485 m2.— Nachträgliche Vergrößerung von Galerieebenen aus grundierten Stahlprofilen im Gebäudeinneren, ca. 2,0 to, mit Trapezblechauflage.— Umbau und von ca. 18 St. bestehenden außenliegenden Balkonpodesten und Treppenanlagen aus verzinkter Stahlprofilen und Gitterrostbelag.— Herstellen von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf im Gebäudeinneren, in der Aula, ca. 140 m.— Erneuern von Stahlgeländern aus grundierten Stahlprofilen und VA-Handlauf, im Gebäudeinneren, in den Treppenhäusern, ca. 70 m.

title: 017 Stahlbauarbeiten

Lauf Bauamt FB5

street: Urlasstraße 22


name: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Zentrale Einkaufskoordination

title: Wachdienst LWL-Freilichtmuseum Hagen

description: Wachdienst LWL-Freiichtmuseum Hagen.

street: Karlstraße 11

AGSUS GmbH

street: Albin-Köbis-Str. 4


title: Gefahrguttransporte

description: Gegenstand des Loses ist die Erbringung von Umzugsdienstleistungen im Zusammenhang mit Gefahrgut. Betroffen sind alle Gefahrgutklassen mit Ausnahme der Gefahrstoffklasse 7. Daneben wird vom Auftragnehmer die Bereitstellung aller erforderlichen Pack- und Transportmittel, die Klassifizierung, die Zuordnung zu einer UN-Nummer, das Verpacken und Kennzeichnen sowie die Erstellung des Beförderungspapiers erwartet. Sofern erforderlich, sind auch Sicherungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es wird eine durchgängige Abstimmung im Rahmen von Planungsgesprächen mit dem Umzugssteuerer erwartet.

description: Gegenstand dieses Loses sind Umzugsleistungen im Zusammenhang mit großformatigen Sondergütern (Großgeräte, Ausstellungsexponate etc., welche voraussichtlich nicht auf Paletten mit Standardabmessungen transportiert werden können). Der Auftragnehmer hat hierzu sämtliches Transport- und Packmittel zur Verfügung zu stellen und auch den Abbau und Wiederaufbau einer Teilmenge dieser Geräte vorzunehmen. Sofern erforderlich, sind ferner Sicherungs- und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der Auftragnehmer gewährleistet im gesamten Leistungszeitraum eine ständige Abstimmung im Rahmen von Planungsgesprächen mit dem Umzugssteuerer.

title: Transport von Klein- und Laborgeräten

description: Dieses Los umfasst neben der Umsetzung von Umzugs- und Speditionsleistungen für Laboreinrichtungen, Gerätschaften (z. B. messtechnische Instrumente etc.) auch die Bereitstellung der erforderlichen Transport- und Packmittel sowie die Vornahme eventuell erforderlicher Sicherungs- und Schutzmaßnahmen. Daneben hat eine laufende Abstimmung mit dem Umzugssteuerer zu erfolgen.

title: Gebäudefreizug

description: Nach erfolgtem Umzug sind die Gebäude GC und NA (Hochhäuser) zu räumen. Dabei soll das Mobiliar und anderes Inventar weitestgehend entsorgt werden. Hierzu soll während der Räumungsphase eine ständige Feinabstimmung sowie Durchführung des vorgegebenen Umzugskonzeptes mit dem Umzugssteuerer gewährleistet werden.

title: Umzugsdienstleistungen Büromöbel

description: Gegenstand dieses Loses ist die Durchführung von Umzugs- und Speditionsleistungen von Büroinventar, Akten, EDV-Gerätschaften, Mitnahmebüromöbel, Gesteinsproben und sonstiger Umzugsgüter sowie Bereitstellung aller für den Umzug erforderlichen Transport- und Packmittel inklusive üblicher Transportverpackungen.

title: Umzugsdienstleistungen betreffend Gebäude IA, IB, ZGH, GD und Prodi

description: Umzugsdienstleistungen an mehreren Quell- und Zielgebäuden der Ruhr-Universität Bochum.Los 1 Transport von Umzugsgütern;Los 2 Gebäudefreizug;Los 3a Transport von Klein- und Laborgeräten;Los 3b Montage, Verpackung und Transport von Großgeräten;Los 4 Gefahrguttransporte.

Ruhr-Universität Bochum

street: Universitätsstr. 150

Geuer International GmbH

street: Im Südfeld 14

Henk International

street: Nürnberger Str. 24

van Eupen Logistik GmbH

street: Bamlerstr. 15


name: Bau- und Servicegesellschaft mbH Heidelberg

title: HDCC_Technsiche Ausrüstung ELT

description:
Gegenstand der geplanten Beauftragung sind die Leistungen nach HOAI Teil 4, Abschnitt 2 Technische Ausrüstung und HOAI Anlage 15, Anlagengruppe 4 und 5, für den Neubau des Heidelberg Convention Center. Der Auftraggeber beabsichtigt einen der im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bewerber nach Durchführung der Angebots- (Verhandlungs-) phase mit der oben dargestellten Fachplanung zu beauftragen. Zur Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebots führt der Auftraggeber Auftragsverhandlungen mit den gemäß §§ 51, 52 VgV ausgewählten und geeigneten Bietern durch, wenn er nicht bereits auf das Erstangebot zuschlägt, ohne in Verhandlung einzutreten, was er sich gem. § 17 Abs. 11 VgV ausdrücklich vorbehält. Die Beauftragung erfolgt entsprechend den Vertragsbedingungen (vgl. Anlage 1 Vertragsentwurf, § 4) stufenweise; beabsichtigt ist die stufenweise Beauftragung sämtlicher Grundleistungen. Zunächst mit Zuschlag werden die Leistungsphasen 1-3 gem. beiliegenden Vertragsentwurfs (Anlage 1) beauftragt.
                  Neubau eines Konferenz-, Tagungs- und Kongresszentrums (Heidelberg Convention Center, kurz HDCC) in unmittelbarer Nachbarschaft des Heidelberger Hauptbahnhofs im Stadtteil Bahnstadt. Das neue Haus mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und einer angeschlossenen Tiefgarage soll auf dem sog. Baufeld T1 entstehen.
                  Der Kostenrahmen der Gesamtmaßnahme ist mit 57 Mio. EUR netto eingeschätzt (KG 200, 300, 400, 500 und 700). Der Rahmenterminplan sieht die bauliche Fertigstellung Ende 2021 und die Eröffnung des Neuen Konferenzzentrums Mitte 2022 vor.

title: HDCC_Technsiche Ausrüstung ELT

description: Fachplanung Technische Ausrüstung(Anlagengruppen 4 und 5).

street: Bergheimer Straße 109

name: Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg

pbr Planungsbüro Rohling AG

street: Albert-Einstein-Straße 2


title: Fenster und Pfosten-Riegel-Fassade

description:
9 St. Fenster, 1-tlg. DK, ca. 1,20 m/2,15 m
                  28 St. Fenster, 1-tlg. DK, ca. 1,20 m/2,15 m, mit Raffstoreanlagen
                  18 St. Fenster, 2-tlg. DK+UL, ca. 0,76/1,98 m u. 1,36 m/1,98 m, mit Raffstoreanlagen
                  32 St. Fenster, 2-tlg. 2xDK, ca. 1,76/1,58 m, mit Raffstoreanlagen
                  22 St. Fenster, 6-tlg. 3xDK+UL, ca. 2,55/1,98 m, mit Raffstoreanlagen
                  10 St. Fenster, 2-tlg. DK+SL, ca. 2,35/1,31 m u. 3,45 m/1,31 m, mit Raffstoreanlagen
                  3 St. Notausgang-Außentüren, 1-flg., ca. 1,55 m/2,51 m, satinierte Verglasung
                  2 St. Notausgang-Außentüren, 1-flg., ca. 1,55 m/2,14 m, Blechpaneel mit Rundverglasung, Drehtürantrieb
                  1 St. Außentür, 1-flg., ca. 1,00 m/2,51 m, Blechpaneel mit Glasausschnitt
                  1 St. Außentür, 2-flg., ca. 2,70 m/2,30 m, Blechpaneel
                  1 St. PR-Fassade, 18-tlg., 3x 3x DK+Brüstungs-Paneel, ca. 4,00 m /10,00 m
                  1 St. PR-Fassade, 9-tlg. 8x FV + 1x D, ca. 10,90 m /3,00 m
                  1 St. Notausgang-Automatik-Schiebetür, 2-flg. liD. 1,70m, mit Seitenteilen-FV, ca. 4,00 m /2,50 m
                  1 St. Notausgang-Automatik-Schiebetür, 2-flg. liD. 1,95m, mit 3.tlg. PR-Außen-PR-FV, ca. 6,00 m /2,50 m
                  1 St. Notausgang-Automatik-Schiebetür, 2-flg. liD. 1,95m, mit 3.tlg. PR-Innen-PR-FV, ca. 6,00 m /2,50 m
                  1 St. Glas-Vordachsystem, wandseitig abgehängt, B/H: 4,00 m x 1,50 m
                  Planung der Sonnenschutz – Außenraffstores:
                  Raffstore-Anlagen je 1-tlg. mit Motor, Schaltaktoren, Wetterstation, Steuerung und Inbetriebnahme.

title: Fenster und Pfosten-Riegel-Fassade

description: Fenster und Pfosten-Riegel-Fassade, Arbeiten für den Erweiterungsbau des Städtischen Krankenhauses Nettetal.

Städtisches Krankenhaus Nettetal GmbH

street: Sassenfelder Kirchweg 1


description:
Lüftung.
                  Garagenentrauchung mit 2 parallel betriebenen.
                  Axialventilatoren mit innsg. 70 000 m3/h.
                  Co Warnalage.
                  Ca. 470 m2 Lüftungskanal L90.
                  Ca. 5 St. Entrauchungsklappen.

title: Parkhaus Therme Überlingen, Lüftung

description: Liefern und Einbauen von raumlufttechnischen Anlagen

Stadtwerke Überlingen GmbH

street: Kurt-Wilde-Straße 10


name: regio IT gesellschaft für informationstechnologie mbh

title: Bekanntmachung vergebener Aufträge – Ausschreibung eines Rahmenvertrages über die Erbringung von Managed Service VDI-, Client- und weitere Services

description: Ausschreibung eines Rahmenvertrages über die Erbringung von Managed Service VDI-, Client- und weitere Services für die BwFuhrparkService GmbH

BwFuhrparkService GmbH

street: Postfach 3195


title: Gerüstbauarbeiten, Erweiterung der Gesamtschule Norf

description: Lieferung und Montage von ca. 3 300 m2 Arbeitsgerüst der Lastklasse 5D- SW09/250-H2-A-LS für Aussenfassade (Klinkerarbeiten), 3 Treppentürme h=ca. 12 m, Lieferung und Montage von 3 Rollgerüsten für die Erstellung der Kelleraussenwände, Querverbände, Gitterträger, Belagverbreiterungen, Leitergänge in der Gerüstebene.

description: Gerüstbauarbeiten zur Erstellung des 3 geschossigen Schulerweiterungsbaues.

Stadt Neuss, Der Bürgermeister

street: Markt 2

HvK-Hilmer Gerüstbau GmbH

street: Triererstr. 93


title: Sanierung und Umnutzung Wittelsbacher Schloss Friedberg; lose Möblierung Museum

description: Stapelbare Hocker, 31 St.Gepolsterte Sitzbänke, 3 St.Gepolsterte Ottomane/Hocker, 5 St.

description: MWSFVE654 lose MöblierungFür das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg werden verschiedene Möbel beschafft.

Stadt Friedberg

street: Marienplatz 5

Peter Spreuer GmbH

street: Ahornring 48


title: Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn – VE 23: Tischlerarbeiten – öffentliche Bereiche neu

description: Tischlerarbeiten zur denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn

title: Bundesstadt Bonn, SGB-262747, Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn -VE 23: Tischlerarbeiten – öffentliche Bereiche neu

description:
SGB-262747
               Montage von Akustischen Deckenreflektoren im großen Saal, Bauteil A, ca. 56 Stück;
               Montage der Fenster der Regieräume im Saal, Bauteil A und im Studio, Bauteil C, 6 Stück;
               Montage von ortfesten Möbeln im Bereich der Regieräume, 1 Stück;
               Akustische Maßnahmen Wand und Decke in den Regieräumen Studio und Saal, ca. 200 m2;
               Montage der Innentüren im Studio, Bauteil C, 8 Stück;
               Herstellen der Wandbekleidung im Studio, ca. 600 m2;
               Herstellen der Deckenbekleidung im Studio, ca. 500 m2.

Referat Vergabedienste

street: Berliner Platz 2


name: Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, Stadtentwässerung

description: Personenaufzug mit 4 Haltestellen

title: SEF LB VT 06 Förderanlagen [BL015]

description: Förderanlagen

street: Goldsteinstraße 160


name: Bietergemeinschaft iwb Ingenieurgesellschaft mbH & Ingenieurbüro Fanger mbH

name: Projektsteuerleistungen zur Reaktivierung von Hafensondergebietsflächen im Industriehafen durch ganzjährige vollschiffige Anbindung an den Mittellandkanal

title: Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen Maßnahmenkomplex 1: Herstellung Fangedamm und Ziehen Trenndamm mit Sohlangleichung

description: Das Konzept sieht den Bau eines Fangedamms im Industriehafen vor, damit dieser wasserstandsunabhängig von der Elbe wird. Die Öffnung des Zweigkanals zwischen Kanal- und Industriehafen durch Entfernung des Trenndamms ist ein weiterer Bestandteil der Maßnahme. Weitere Maßnahmen sind die Herstellung eines Betriebswegs bis zum Fangedamm und die Erneuerung von Böschungen im Planungsgebiet. Hierzu sind Leistungen der Tragwerks- und Objektplanung für alle notwendigen Leistungsphasen zu erbringen. Genaue Angaben sind der Beschaffungsunterlage zu entnehmen.

description: Es steht eine Ertüchtigung im Bereich des Industriehafens Magdeburg an.Die Ertüchtigung soll die Wasserstandsunabhängigkeit auch im Industriehafen gewährleisten.Das gesamte Projekt ist in 3 Maßnahmekomplexe gegliedert: 1) Herstellung Fangedamm und Ziehen Trenndamm mit Sohlangleichung;2) Errichtung Kaianlagen;3) Herstellung Sollsohle und Sanierung Schrägufer. Ziel dieses Ausschreibungsverfahrens ist die Ermittlung und Beauftragung eines Büros für die Erbringung von Objekt- und Tragwerksplanungsleistungen für den Maßnahmenkomplex 1. Das Konzept für den Maßnahmekomplex 1 sieht den Bau eines Fangedamms im Industriehafen und die Verbindung zum Zweigkanal vor.Die Kosten der Kostengruppen 100–700 nach DIN 276 betragen netto inkl. Baunebenkosten: Herstellung Fangedamm und Ziehung Trenndamm 17 882 500 EUR. Alle weiteren Informationen sind der Beschaffungsunterlage, die barrierefrei abrufbar ist, zu entnehmen.

street: Julius-Bremer-Straße 10

name: Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit


title: REM mit Analytik

description: Gerät zur prozessbegleitenden in-line Kontrolle im Reinraum

title: Hochauflösendes REM mit Analytik

description: Flexibel einsetzbares REM mit hoher Auflösung und der Möglichkeit zur Elementanalyse;Die konkrete Leistungsbeschreibung befindet sich unter folgendem link:http://www.fv-berlin.de/administration/einkauf-bau-liegenschaften-1/ausschreibungen/ausschreibungen

Forschungsverbund Berlin e.V.

street: Rudower Chaussee 17


name: Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Umwelt

description:
Pforten- und Bewachungsdienst im Dienstgebäude des LfU Augsburg,
                  Bürgermeister-Ulrich-Str. 160.

description:
Pforten- und Bewachungsdienst beim Bayerischen Landesamt für Umwelt,
               Dienststelle Augsburg,
               Bürgermeister-Ulrich-Straße 160,
               86179 Augsburg.

street: Bürgermeister-Ulrich-Straße 160


name: Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern

description: Rahmenvertrag zur technischen Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IKT-LeistungenGegenstand des Rahmenvertrags ist die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren für IKT-Leistungen in der Bundesverwaltung.Diese umfasst sowohl die Beratung zur strategischen Ausrichtung bzw. dem Aufbau des geplanten Vergabeverfahrens als auch beispielsweise die Unterstützung bei der vergaberechtskonformen Erstellung von fachlichen Unterlagen, Vertragsentwürfen wie z. B. die Leistungsbeschreibung usw. Die technischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen müssen zulässig und bedarfsorientiert sein. Dabei sind Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und die Orientierung an allgemein anerkannten Standards geboten. Hierzu gehören Kenntnisse bzgl. der einschlägigen Vergabenormen, -vorgaben und Vertragsbedingungen der Bundesverwaltung, die unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung und herrschenden Auffassung in der vergaberechtlichen Literatur zu beachten und umzusetzen sind.Die Aufzählung ist nicht abschließend. Weitergehende Details können Sie der beigefügten Leistungsbeschreibung entnehmen.Es handelt sich hierbei nicht um Leistungen einer Rechtsberatung im Sinne des Rechtsdienstleistungsgesetzes.

title: Rahmenvertrag zur technischen Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von europaweiten und nationalen Vergabeverfahren für IKT-Leistungen in der Bundesverwaltung

street: Brühler Straße 3


title: Software elektronische Aktenverwaltung und elektronische Kommunikation mit der Justiz und Behörden (01/JU-IT/2018)

description: Gegenstand der zu erbringenden Leistung ist neben der Lieferung (Kauf) und Installation der Software (inklusive aller notwendigen Komponenten) zur Erfüllung der Anforderungen an den elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten und Behörden und zur elektronischen Bearbeitung von Vorgängen mittels einer eAkte, die Projektleitung, die Durchführung von Workshops und die Erstellung von Konzepten, das Customizing der Anwendung sowie die Unterstützung der Auftraggeberin bei der Inbetriebnahme durch den Auftragnehmer. Darüber hinaus ist die Erstellung einer Betriebsdokumentation entsprechend der vorgegebenen Spezifikation einschließlich der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit, die Erbringung von Serviceleistungen sowie Schulungs- und Anwenderbetreuungsmaßnahmen der betroffenen Mitarbeiter der Auftraggeberin an der gelieferten Software Gegenstand des abzuschließenden EVB-IT-Systemvertrages.Nach Installation der Software und Abnahme durch die Auftraggeberin sind regelmäßig not-wendige Updates für alle Softwarekomponenten im Rahmen der Vertragslaufzeit durchzuführen. Die Leistung umfasst die Ausstattung von zunächst 118 Arbeitsplätzen. Die Lizenzerweiterung muss optional bis zu 1.000 Nutzerlizenzen möglich sein.

IKK classic

street: Tannenstraße 4b


name: Stadt Coesfeld der Bürgermeister Fachbereich Bauen und Umwelt Zentrales Gebäudemanagement

title: VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen (Tragwerksplanung) für die »Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Coesfeld«

description:
Die Stadt Coesfeld beabsichtigt, das Schulzentrum an der Holtwicker Straße im Zeitraum 2021 – 2025 zu sanieren, zu modernisieren und in Teilen umzubauen und eventuell auch zu erweitern. Das Schulzentrum wird z. Zt. von der Th.-Heuss-Realschule und dem Gymnasium Nepomucenum genutzt. Im Schuljahr 2017 / 2018 besuchen rd. 1 400 Schülerinnen und Schüler diese beiden Schulen. Der gesamte Komplex umfasst ca. 32 800 m2 Bruttogrundfläche und besteht aus den folgenden Baukörpern: Altbau, Realschule, Baujahr 1955, Anbau, Realschule, Baujahr 1965, Neubau, Realschule und Gymnasium, Baujahr 1977, Toilettengebäude Schulhof Gymnasium, Baujahr 1977, 2 x Dreifach-Sporthalle, Baujahr 1977.
                  Durch dieses VgV-Verfahren werden die für die Leistungen der Planung (Tragwerksplanung i. S. HOAI 2013 §51 jeweils LPH 1 bis 6 (stufenweise) vergeben.

title: VgV-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen (Tragwerksplanung) für die „Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Coesfeld“

description: Die Stadt Coesfeld beabsichtigt, das Schulzentrum an der Holtwicker Straße im Zeitraum 2021-2025 zu sanieren, zu modernisieren und in Teilen umzubauen und eventuell auch zu erweitern. Das Schulzentrum wird z. Zt. von der Th.-Heuss-Realschule und dem Gymnasium Nepomucenum genutzt. Im Schuljahr 2017/2018 besuchen rd. 1 400 Schülerinnen und Schüler diese beiden Schulen. Der gesamte Komplex umfasst ca. 32 800 m2 Bruttogrundfläche und besteht aus den folgenden Baukörpern: Altbau, Realschule, Baujahr 1955, Anbau, Realschule, Baujahr 1965, Neubau, Realschule und Gymnasium, Baujahr 1977, Toilettengebäude Schulhof Gymnasium, Baujahr 1977, 2 x Dreifach-Sporthalle, Baujahr 1977.Durch dieses VgV-Verfahren werden die für die Leistungen der Planung (Tragwerksplanung i. S. HOAI 2013 §51 jeweils LPH 1 bis 6 (stufenweise) vergeben.

street: Markt 8

Sondermann + Möller GbR

street: Kirchhellener Allee 70


description: Der Auftraggeber Klinikum Peine gGmbH, Virchowstr. 8, 31226 Peine, beabsichtigt, die Leistungen der technischen Ausrüstung §§ 53 ff. HOAI, Lph 1 – 9, für die vorbeschriebene Aufgabe stufenweise zu vergeben. Vorliegend wird die KG 474 Medizintechnik (ortsfeste medizin- und labortechnische Anlagen) mit 1 173 500 EUR vorläufigen anrechenbaren Kosten zzgl. 165 000 EUR und 65 500 EUR für Vorabmaßnahme MRT/Angio und KG 612 (medizin- und labortechnische Geräte) mit 920 000 EUR als vorläufig anrechenbaren Kosten vergeben. Für das Vergabeverfahren wird Honorarzone III vorgegeben.

title: 2. Teilabschnitt Sanierung OP-Abteilung Klinikum Peine Medizintechnik

description: Klinikum Peine ist im Klinikverb und mit dem Allgemeinen Krankenhaus (AKH) Celle ein freigemeinnütziges Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung sowie Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Klinikum Peine verfügt insgesamt über ca. 300 Betten in den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, sowie neu etabliert, Geriatrie. Am Klinikum wurden in den letzten Jahren im Rahmen eines 1. Teilabschnittes bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Für das Klinikum Peine wurde eine Gesamtzielplanung entwickelt und ein entsprechendes Funktions- und Raumprogramm wurde (unter Berücksichtigung der bereits sanierten Bauteile und Funktionsstellen) erstellt. Als 2. Teilabschnitt wurde der Neubau des OP-Traktes der Flächen des aktuellen OP´s definiert.

Klinikum Peine gGmbH

street: Virchowstr. 8 h


name: alga Nutzfahrzeug- und Baumaschinen GmbH & Co. KG

name: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

title: Lastwagen mit Wassertank

description: Beschaffung von 12 Lastwagen mit Wassertank

title: Lastwagen mit Hinterkipper

description: Beschaffung von 9 Lastwagen mit Hinterkipper

title: Mobile Bagger

description: Beschaffung von 5 mobilen Baggern mit Zubehör

title: Radlader

description: Beschaffung von 12 Radlader

title: Kraftfahrzeuge

description:
Lastwagen mit Wassertank
               Lastwagen mit Hinterkipper
               Mobile Bagger
               Radlader

street: Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

street: Molkereistr. 2

Alfers & Sohn Nutzfahrzeuge GmbH

street: Emsstr. 49


name: Deutsche Bahn AG, Strategischer Einkauf Beraterleistungen, Kleyerstraße 25, 60326 Frankfurt am Main

description: Neubau Zentrale DB Personenverkehr in Frankfurt am Main – Beraterleistungen zum Thema Change Management hinsichtlich der Einführung von offenen Bürostrukturen und von flexiblen Arbeitsformen sowie Unterstützung der Projektleitung.Projektziel:Das zukunftsorientierte Bürokonzept, soll dem unternehmenskulturellen Wandel der Deutschen Bahn AG Ausdruck verleihen und soll einem modernen Selbstverständnis von Management und Führung Gestalt verleihen. Einheitliche Gestaltungselemente sollen zur besseren Identifikation mit dem Unternehmen beitragen. Primäres Ziel ist die Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen und die Förderung der teamorientierten Zusammenarbeit durch offene Büroraumstrukturen. Dadurch soll eine schnelle und direkte Kommunikation innerhalb und zwischen den Organisationseinheiten ermöglicht und der Austausch zwischen den Hierarchien unterstützt werden. Darüber hinaus sollen die Arbeitsprozesse der jeweiligen Geschäftsbereiche optimiert und deren Effizienz gefördert werden. Trotz der gewünschten Transparenz und Offenheit soll auf Vertraulichkeit und die Möglichkeit konzentrierten Arbeitens nicht verzichtet werden.Das moderne Bürokonzept soll aus einer Mischung von Arbeitsplätzen in offenen Bürostrukturen und zusätzlichen unterschiedlichen Arbeitsplatz-, Raum- und Funktionsmodulen bestehen. Ein Teil des erweiterten Arbeitsumfeldes kann Module wie z.B.— Think Tanks (Größe: ca. 6 bis 10 m2),— Meeting Points (Versorgung mit Wasser und Kaffee, Sitzgelegenheiten, Lounge-Charakter),— Besprechungs- / Konferenzräume (zentrale u. dezentrale)— abteilungsspezifischen Flächen (Teamablagen, Postfächer, weitere Kommunikationszonen)— Multifunktionsräumen (z.B. Yoga) und— Serviceflächen (BKF-Räume, Garderoben und Schließfächer) beinhalten.

street: z. H. Herrn Stefan Eizenhöfer, Kleyerstraße 25, 60326 Frankfurt am Main

M.O.O.CON GmbH

street: Leipziger Straße 8