name: Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

Procedencia

value: CHINA

Marca

value: CONCEPTRONIC

description: UPS para PC

description: UPS DE 500 vatios

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

Fabricante

value: HP

Modelo

value: ProBook 450 G7

Accesorios

value: Mouse Óptico Retráctil. Exigido Mouse PAD. Exigido Supresor de Picos. Exigido

Batería

value: 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido

Cargador / Adaptador de Corriente

value: Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz. Exigido

name: Certificación y documentaciones requeridas

value: Certificación de calidad ISO 9001: 2008 o similar. Exigido Carta de distribución de Representante. Exigido Carta de Autorización del Fabricante. Exigido Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Exigido No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado. Exigido

Comunicaciones

value: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex integrada. Exigido Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n integrada. Exigido Bluetooth mayor o igual a 3.0 integrada. Exigido

Garantía (escrita)

value: Mínimo de 24 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución. Exigido

Instaladores

value: CD/DVD de Instalación original del Sistema Operativo. Exigido CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video Sonido, etc). Exigido

Lector de Huella Dactilar

value: Integrada. Exigido

Lector de Tarjeta de Memoria

value: SD Card reader 4 in 1 o similar. Exigido

Lector / Grabador de DVD

value: DVD - SuperMulti. Exigido

Licencias

value: Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade. Exigido

Maletín

value: Compatible con el equipo. Exigido

Memoria RAM

value: Tipo DDR3 o superior SDRAM (1333 MHz o superior) - 8GB como mínimo.

Mouse / Ratón

value: Touch Pad con 2 botones. Exigido

Pantalla

value: Tipo LED HD mayor o igual a 14" pulgadas, y menor o igual a 17,5", con antirreflejo, Resolución 1366x768 o superior. Exigido

Parlantes

value: Integrado. Exigido

Procesador

value: Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos como mínimo - 2.5 GHz o superior. Memoria Cache - 4 Mb mínimo Soporte de Virtualización de Hardware - Exigido.

Puertos

value: VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 2 mínimo - USB 3.0 x 1 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In. Exigido

Respaldo Técnico

value: Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Exigido

Tarjeta de Video

value: Tarjeta de video integrada - 1GB o superior.

Teclado

value: Standard para Windows en español. Exigido

Unidad de Disco Duro

value: Tipo SATA 1TB como mínimo. Exigido

Webcam

value: Incorporada de 720p HD como mínimo. Exigido

description: Notebook Tipo 2 - Intermedia

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

title: resolucion_de_adjudicacion_equipos_de_computacion_1607100504278.pdf

title: notificacion_a_oferentes_eq_computacion_1607100527938.PDF

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: dif__adj_obs_id_380116__27595_1607604009584.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: 380116_acta_apertura_equipos_de_computacion_1607100483737.pdf

title: cuadro_comparativo_equipos_1607100511028.pdf

title: 380116_informe_equipos_de_computacion_1607100490350.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

Fabricante

value: CISCO

Modelo

value: SG350 Series

description: Solución de Networking para Data Center

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

title: 1 - LOTE 1

title: 2 - LOTE 2

description: Notebook Tipo 2 - Intermedia

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: UPS para PC

description: UPS DE 500 vatios

description: Solución de Networking para Data Center

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: dictamen_complementario_costos_cd_equipos_computacion_1606329292015.pdf

title: llamado_publico_1606336736541.pdf

title: adenda_01_cd_equipos_computacion_1606335408026.pdf

title: carta_de_invitacion1equiposdecomputacion_1605095954498.zip

title: adenda_02_cd_equipos_computacion_1606329133929.pdf

title: dictamen_de_costos_eq__de_comp_1605095931021.pdf

title: cdp_540_equipos_de_computacion_1605093948666.pdf

title: 24047_380116_1605481833546.pdf

title: llamado_publico_1605481836521.pdf

title: CONSULTA SOBRE MULTAS

answer: Remitirse a lo establecido en el PBC.

description:
CONSULTA:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección “Condiciones Contractuales”, Porcentaje de Multa, se establece que: “El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:     El  valor  de  las  multas  será:  1  %  por cada día  de  atraso  en  la entrega de los bienes.“ Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio (0,001 %) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del corriente año, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista.  Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: “…Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes…”

title: - Con relacion al Lote 1, Item 2 UPS

answer:
No se estaría limitando las ofertas a un solo equipo, considerando que el mercado local cuenta con varias marcas que cumplen con las EETT, tales como CENTRONET (https://www.centronic.com.py/product/ups-800va-480w-linea-interactiva-1-x-bateria-12v-7ah-toma-corriente-de-salida-universal-serie-xva/), TRIPP-LITE (https://www.hpti.com.py/j1/index.php/menu/ups/avrx550u-detail), VCP (http://www.netsa.com.py/producto.php?id=249
http://www.netsa.com.py/docs/VC200650.pdf). Remitirse a lo establecido en el PBC.

description: en donde el PBC solicta "Tensión/Frecuencia de entrada: 230V/45- 65Hz, 160-280V con alimentación de red o superior", Hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo BR500CI (Link de especificaciones técnicas https://www.apc.com/shop/py/es/products/Back-UPS-500-de-APC-230-V-sin-software-de-desconexi%C3%B3n-autom%C3%A1tica-ASEAN/P-BR500CI-AS), por lo cual solicitamos respetuosamente que sea aceptado UPS que cumplan "Tensión/Frecuencia de entrada: 230V / 50 - 60Hz, 170V-280V", considerando que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a lo establecido en el PBC.

description:
LOTE 2: ITEM 1 – Solución de Networking para Data Center
Solicitan en el PBC Puertos PoE con soporte para 60W 4 (cuatro). Solicitamos amablemente a la convocante pueda aceptar equipos con cumplimiento opcional de dicho requerimiento, este requerimiento en conjunto con los demás puntos solicitados obstruye la participación de diversos fabricantes que cumplan con todos los puntos y dirige la solicitud a un único fabricante

title: CAPACIDAD TÉCNICA. Punto h)

answer: Ajustarse a lo solicitado en el PBC.

description:
En el PBC, CAPACIDAD TÉCNICA. Punto h), para el Lote 1 dice: b. Contar con dos (2) técnicos capacitados y los mismos deberán contar con seguro IPS.
Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar un (1) técnico capacitado y con IPS, específicamente para el ítem N° 2 (UPS). Esto debido al monto bajo del ítem y un solo técnico es suficiente para demostrar la capacidad técnica del oferente en dichos equipos.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: En vista al cierre del año fiscal, se requiere la premura en la entrega de equipos, a fin de poder realizar la facturación y posterior proceso administrativo de pagos dentro del presente periodo fiscal.-

description:
LOTE 2: ITEM 1 – Solución de Networking para Data Center
Solicitan en el PBC El Proveedor deberá entregar el total de los bienes adjudicados dentro de los 2 (dos) días HABILES siguientes a la recepción de la Nota de escrita emitida por el Administrador de Contrato que le será enviada mediante correo y/o Notificación a las Oficinas del Proveedor. Solicitamos amablemente a la convocante considere plazos de entregas estándares de 45 días, teniendo en cuenta que este plazo es normalmente requerido para importar equipos de estos portes y con ello se posibilitaría una mayor participación de potenciales oferentes a presentar oferta. La cantidad requerida de 2(dos) días solamente limita la participación de oferentes que con información previa pudieron abastecer con los equipos requeridos

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a lo establecido en el PBC.

description:
LOTE 2: ITEM 1 – Solución de Networking para Data Center
Solicitan en el PBC Tasa de transmisión (en Mpps) 95,23. Solicitamos amablemente a la convocante acepte equipos con cumplimiento de 95Mpps, teniendo en cuenta que el cambio es mínimo y con ello se posibilitaría una mayor participación de potenciales oferentes a presentar oferta

title: - Con relación al precio referencial del ítem 1 del Lote 1,

answer: Remitirse a la Adenda N° 2.

description: solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 8.500.000 GS. (Notebook Tipo 2 - Intermedia). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Se aclara que pueden ser utilizados los puertos SFP+, no es necesario que sean adicionales.

description:
LOTE 2: ITEM 1 – Solución de Networking para Data Center
Solicitan en el PBC cantidad de puertos 10GbE Base-T 2(dos). Consultamos amablemente a la convocante si estos puertos deberán ser adicionales a los demás solicitados, o bien podrían utilizarse 2 de los 4 puertos SFP+ solicitados para con tranceivers SFP+ a RJ45 se pueda cumplir el requisito

answer: Se aclara que de acuerdo al PBC no se limitan a los oferentes, considerando que el ítem mencionado es opcional.

description: solicta "Opcional: posibilidad de ajuste de sensibilidad y tensión de transferencia: Baja, media, Alta", Hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo BR500CI (Link de especificaciones técnicas https://www.apc.com/shop/py/es/products/Back-UPS-500-de-APC-230-V-sin-software-de-desconexi%C3%B3n-autom%C3%A1tica-ASEAN/P-BR500CI-AS), por lo cual solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sean retiradas de las EETT considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

title: Especificaciones Tecnicas

answer: Favor remitirse a lo establecido en el PBC.

description:
LOTE 2: ITEM 1 – Solución de Networking para Data Center
Solicitan en el PBC Potencia en puertos PoE. ( En Watts ) 382. Solicitamos amablemente a la convocante acepte equipos con cumplimiento de 370 watt, teniendo en cuenta que el cambio es mínimo y con ello se posibilitaría una mayor participación de potenciales oferentes a presentar oferta

title: - En vista a que el Sistema de Adjudicación de la Licitación de referencia,

answer: Remitirse a lo establecido en el PBC.

description: LOTE, limita a muchos oferentes a poder presentar Ofertas, puesto que el llamado cuenta con ítems de diversa índole. Este Sistema de Adjudicación además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar mejores precios con ciertas marcas, por los años de servicios previos, mientras que tienen precios más elevados en otras marcas. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto", solicitamos respetuosamente que el Sistema de Adjudicación sea por Ítem, más aún tratándose de Insumos Informáticos, puesto que las Notas de Autorización del Fabricante, no son entregadas a todos los Oferentes.

title: - Con relacion al Lote 1, Item 2 UPS en donde el PBC solicta

answer:
Se aclara que se trata de un rango inclusivo desde 45Hz hasta 65Hz, no se estaría limitando la presentación de UPS con "Voltaje de salida: 230V - 50Hz o 60Hz", las mismas se encuentran dentro del rango establecido y CUMPLEN con dicho requisito. Además, el mercado local cuenta con varias marcas que cumplen con las EETT solicitadas                                                                                , tales como CENTRONET (https://www.centronic.com.py/product/ups-800va-480w-linea-interactiva-1-x-bateria-12v-7ah-toma-corriente-de-salida-universal-serie-xva/), TRIPP-LITE (https://www.hpti.com.py/j1/index.php/menu/ups/avrx550u-detail), VCP (http://www.netsa.com.py/producto.php?id=249
http://www.netsa.com.py/docs/VC200650.pdf). Remitirse a lo establecido en el PBC.

description: "Tensión/Frecuencia de Salida (en la Red): 230v/45-65hz o superior 230v/45-65hz o superior", Hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo BR500CI (Link de especificaciones técnicas https://www.apc.com/shop/py/es/products/Back-UPS-500-de-APC-230-V-sin-software-de-desconexi%C3%B3n-autom%C3%A1tica-ASEAN/P-BR500CI-AS), por lo cual solicitamos respetuosamente que sea aceptado UPS que cumplan "Voltaje de salida: 230V - 50Hz o 60Hz", considerando que lo mencionado es el estándar para el porte de equipo requerido y teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

streetAddress: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas

awardCriteriaDetails: Por Lote

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: OFICINA UOC PISO 2 BLOQUE A -SITO AVDA FERNADO N° 988 C/ AMANCIO GONZALEZ || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

level: Entes Autónomos y Autárquicos

entityType: Entidades Descentralizadas

legalName: Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

legalName: Instituto Nacional de Cooperativismo

ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO

roles: supplier tenderer payee

streetAddress: J A FLORES 3957 E/ INOCENCIO L Y RIVER P

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

COMPUSAVER S.A.

name: ALFREDO GALI ORTIZ- NANCY CARDOZO DE ORTIZ

NETLOGIC S.R.L.

streetAddress: NATALICIO GONZALEZ 210 C/ POETA GUIDO SPANO

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: LUIS FERNANDO ISMAEL TEME y/o CYNTHIA LUCIA BAREIRO DE ISMAEL- CARLOS DUARTE LARRAMENDIA

DIVISERV SA

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Emilio Enrique García Verlangieri, María Leticia Vierci Avarez

DATA LAB SA

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: VICENTE SÁNCHEZ - VICENTE DAVID SÁNCHEZ CÉSPEDES - ALICE BEATRIZ SÁNCHEZ- Alicia Gamarra - Mirta Morinigo

GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: nota_a_seitz_ddjj_y_anexo_cdp_1608822415218.pdf

title: contratro_firmado_de_netlogic_1608828581310.pdf

title: informe_eq_computacion_firmado_1608231441699.pdf

title: 29991___380116_1609174530061.pdf

title: Acta de Recepción

title: 2020_12_22_acta_de_recepci_n_netlogic_1610978020336.pdf

title: Acta de Recepción

title: 2020_12_30_acta_de_recepci_n_netlogic_1610978070211.pdf

title: contrato_bios_informatica_equipo_comput__firmado_1608828716856.pdf

title: informe_eq_computacion_firmado_1608231133006.pdf

title: 29991___380116_1609174766322.pdf

title: nota_a_seitz_ddjj_y_anexo_cdp_1608822342831.pdf

title: Acta de Recepción

title: 2020_12_22_acta_de_recepci_n_bios_informatica_1610978478985.pdf


Mes

currency: PYG

Presentacion

value: EVENTO

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

scheme: UNSPSC

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

status: active

title: acta_de_apertura_1607023174912.PDF

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: informe_de_evaluacion_1607023180870.PDF

title: cuadro_comparativo_1607023191093.PDF

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: notificacion_adjudicacion_1607023197467.PDF

title: resolucion_adjudicacion_1607023184868.PDF

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - LoteTotal

statusDetails: Activo

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

title: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL CODI

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: modelo_contrato_seguro_ci_1605290318678.pdf

documentTypeDetails: Proforma de Contrato CD

title: respaldo_de_estimacion_de_costos_1605290263735.zip

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: pluver_fg04_1605290284144.PDF

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: cdp_1605290274934.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: c_i____formularios_1605290272004.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: 387389_1606492614501.pdf

title: llamado_publico_1605633818255.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: llamado_publico_1606492639543.pdf

streetAddress: CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANJEFE

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Adjudicada

name: Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional

name: ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANJEFE || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Seguros

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

scheme: PY-PGN

legalName: Ministerio de Defensa Nacional

roles: procuringEntity payer

type: Unidad Contratación

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

RUMBOS SA DE SEGUROS

roles: tenderer supplier payee

region: Asunción

locality: ASUNCION (DISTRITO)

countryName: Paraguay

streetAddress: ESTRELLA 851 C/ AYOLAS

scheme: PY-RUC

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

name: ADRIANA LARREINEGABE BENZA -MIGUEL LARREINEGABE - CHRISTIAN LARREINEGABE BENZA  - MIGUEL LARREINEGABE LESME - ANTONIO SOLJANCIC SERNA - MERARDA BORDÓN FERNANDEZ

UENO SEGUROS S.A

region: Central

locality: ASUNCION

streetAddress: Avda. Santa Teresa Nº 1827 c/Aviadores del Chaco

legalName: UENO SEGUROS S.A

name: FRANKLIN BOCCIA- EDUARDO GROSS BROWN -ALVARO BRASA - Alberto Van Humbeck

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

streetAddress: AVDA. ESPAÑA 2210 C/AMERICA

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

name: EDUARDO BARRIOS PERINI - VICTOR CASTILLO - FABIO ROJAS - ELIZABETH BARRIOS - ANDREA CORONEL

EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS

name: REINALDO DAVID PAVIA - REINALDO PAVIA MALDONADO

ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS

streetAddress: AVDA REPUBLICA ARGENTINA 778 ENTRE PACHECO Y SOUZA

name: VICTOR ANDRES RIVEIRO ESPINOLA - MARIA CELESTE LEOZ - CARLOS ALFIERI HERNÁNDEZ- JOSE YEGROS

name: ABDERRADA YAMBAY, CESAR YAMBAY PEREYRA, CARLOS A. PRETTE MARTINEZ

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

title: contrato_132_rumbos_sa_1608042570457.PDF

title: nota_dncp_declaracion_jurada_1608042619562.PDF


name: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)

description: GARANTIA

description: Garantias de alquiler

streetAddress: Arq. Alejandro Ravizza 3523

description: Servicios administrativos

description: LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO CAP LAMBARE

description: Alquiler de vivienda

description: Alquiler de viviendas

title: notif_oferente_1607123214340.pdf

title: notif_oferente_1607123748662.pdf

title: resolucion_1607123736527.pdf

title: 382031_27597_1607604326790.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1607123181978.pdf

title: acta_de_apertura_1607123721801.pdf

title: informe_de_evaluacion_1607123729947.pdf

title: resolucion_1607123195418.pdf

title: cco_1607123205394.pdf

title: acta_de_apertura_1607123174740.pdf

title: cco_1607123742440.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Alquiler de vivienda

streetAddress: LAMBARE

description: Alquiler de viviendas

description: GARANTIA

description: Garantias de alquiler

description: Servicios administrativos

title: LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA SEDE DE CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE LAMBARE

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: dictamen_justificacion_del_pedido_locacion_lambare_1606153002566.pdf

title: llamado_publico_1606307953978.pdf

title: dictamen_87_1606153013117.pdf

documentTypeDetails: Dictamen del Llamado

title: resolucion_n__11_locacion_de_lambare_1606151790385.pdf

documentTypeDetails: Resolución Locación de Inmueble

title: constancia_locacion_lambare_1606151803803.pdf

title: proforma_anexo_4_locacion_lambare_1606152062116.pdf

documentTypeDetails: Proforma de contrato

title: carta_de_inv_1606154331199.zip

title: cdp_1606154648561.zip

streetAddress: JOSE BERGES N° 516 C/SAN JOSE

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: JOSE BERGES N° 516 C/SAN JOSE || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Locación de Inmuebles

mainProcurementCategoryDetails: Locación Inmuebles - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

roles: buyer procuringEntity payer

type: Entidad

level: Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado

entityType: NO CLASIFICADO

Carlos Eduardo Ochelli

roles: supplier tenderer notifiedSupplier payee

locality: Lambare

streetAddress: Alejandro Ravizza 3523

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

legalName: Carlos Eduardo Ochelli

description: Alquiler de viviendas

description: Alquiler de viviendas

description: Servicios administrativos

description: Servicios administrativos

title: cto_80_1608216681135.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

title: declaraci_n_jurada_1608216687094.pdf

documentTypeDetails: Nota de Aclaración

obligations: fulfillment

code: Acta

type: delivery

title: Factura ago a seAlq Lambare

status: met

title: lambare_agosto_a_set_2021_1643814236618.pdf

format: application/pdf

documentTypeDetails: Acta

title: Factura jul a ago

title: lambare17_jul_a_17_ago_1669892999936.pdf

title: Factura set a oct Alq Lambare

title: lambare_set_a_oct_2021_1643814503352.pdf

title: Factura sep a oct

title: lambare_17_sep_a_17_oct_1669893119022.pdf

title: Factura mar a abr

title: lambare_17_mar_a_17_abr_1669892775996.pdf

title: Factura may a jun 2021  Alq Lambare

title: lambare_may_a_junio_2021_1628188089936.pdf

title: Factura ene a feb 2022  Alq Lambare

title: factura_alq_lambare_17_ene_a_17_feb_1646401502931.pdf

title: Factura  oct a nov 22

title: alq_lambare_17_oct_al_17_nov_22_1677852054587.pdf

title: Factura feb a mar 2022  Alq Lambare

title: lambare_periodo_17_02_al_17_03_1659359808443.pdf

title: Factura mar a abr 2021  Alq Lambare

title: lambare_mar_a_abr_2021_1628187913987.pdf

title: Factura abr a may 2021  Alq Lambare

title: lambare_abr_a_mayo_2021_1628188013763.pdf

title: Factura ago a sep

title: lambare_17_ago_a_17_setp_1669893058107.pdf

title: Factura nov  a dic Alq Lambare

title: factura_alq_lambare_nov_a_dic_2020_1613465384483.pdf

title: Factura garantia alquiler Lambare

title: factura_alq_lambare_garantia_1613465224571.pdf

title: Factura feb a mar  2021  Alq Lambare

title: lambare_feb_a_mar_2021_1628187819578.pdf

title: Factura may a jun  2022  Alq Lambare

title: lambare_periodo_de_17_05_al_17_06_1659360102539.pdf

title: Factura jun a jul

title: lambare_17_jun_a_17_julio_1669892919823.pdf

title: Factura Jun a jul 2021

title: lambare_junio_a_julio_2021_1643806327321.pdf

title: Factura ene   a feb 2021 Alq Lambare

title: lambare_ene_2021_1628187262252.pdf

title: lambare_ene_a_feb_2021_1628187453653.pdf

title: Factura abr a may

title: lambare_17_abr_a_17_mayo_1669892843305.pdf

title: Factura Jul a Ago  Alq Lambare

title: lambare_julio_a_agosto_2021_1643814174031.pdf

title: Factura dic a ene Alq Lambare

title: factur_lambare_dic_a_ene_2021_1613465317408.pdf


description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Automovil Fiat Uno 1.3 Fire 5P AÑO 2006 LOGO 8

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Camioneta Hyundai  Santa Fe AÑO 2016 LOGO 161

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Automovil Renault Logan AÑO 2012 LOGO 141

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Automovil Renault Logan AÑO 2012 LOGO 140

description: Camioneta  Mahindra 4 X 4 AÑO 2010 LOGO 117

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Automovil Toyota Corolla AÑO 1997 LOGO 86

description: Camioneta  Chevrolet  Captiva  AÑO 2009 LOGO 112

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Automovil Toyota Corolla AÑO 2001 LOGO 127

description: Camioneta Nissan Patrol AÑO 2011 LOGO 156

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Camioneta Mitsubishi L200 AÑO 2007 LOGO 108

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Automovil Renault Logan AÑO 2012 LOGO 138

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Automovil Renault Fluence ZE AÑO 2016 LOGO 183

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Camioneta  Ford Ranger 4x4 AÑO 2018 LOGO 177

description: Camioneta  Ford Ranger 4x4 AÑO 2018 LOGO 176

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Camión Ford F4000 Stand AÑO 1995 LOGO 80

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Camioneta Hyundai  Santa Fe AÑO 2016 LOGO 160

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Camioneta Hyundai  Santa Fe AÑO 2016 LOGO 162

description: Camioneta Mitsubishi L200 AÑO 2007 LOGO 54

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Automovil Renault Logan AÑO 2012 LOGO 139

description: Camioneta Hyundai  Santa Fe AÑO 2017 LOGO 175

description: Camión Isuzu NRP71K-22 AÑO 2012 LOGO 144

description: Camioneta  Chevrolet  Captiva  AÑO 2009 LOGO 111

description: Camioneta Isuzu Doble Cabina AÑO 2011 LOGO 133

description: Camioneta  Chevrolet  Captiva  AÑO 2009 LOGO 114

description: Camioneta  Mahindra 4 X 4 AÑO 2010 LOGO 123

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Camioneta Chevrolet Blazer AÑO 2006 LOGO 55

description: Camioneta Mitsubishi L200 AÑO 2007 LOGO 53

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

status: valid

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

name: INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

title: res__mhda___rastreo_satelital_81_498_1607136302125.pdf

title: notificacion_1607136410532.pdf

title: acta_de_apertura_id_378993_1607131661529.pdf

title: acta_de_evaluacion_1607135356515.pdf

title: cco_vehiculos_1607135367749.pdf

title: 1 - Seguro para Vehículos y Servicio de Rastreo Satelital

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai  H-1 AÑO 2012 LOGO 116

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 145

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 146

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 163

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 164

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 174

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 179

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 180

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2018 LOGO 181

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 184

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2007 LOGO 105

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 170

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 147

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 152

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 165

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 169

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2016 LOGO 172

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 185

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 187

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 142

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 143

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minivan Kia Carnival AÑO 2019 LOGO 186

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H-1 AÑO 2011 LOGO 130

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 151

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 153

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Camioneta Isuzu Dmax AÑO 2012 LOGO 154

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 155

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Minibús Hyundai H1 AÑO 2012 LOGO 157

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: llamado_publico_1605702110069.pdf

title: acta_378993_1607689795813.pdf

title: res__del_llamado_1605041763400.pdf

title: cdp_1605041755042.pdf

title: 378993_24538_1605702097831.pdf

title: pbc_seguro_de_bienes_4v_pbc_final_1605286238022.zip

title: dictamen_de_costos_complementarios_1605286989300.pdf

title: fg_04_plurianual_1605041770906.pdf

name: NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: UOC-MINISTERIO DE HACIENDA-CALLE ESTRELLA N° 345 E/CHILE Y ALBERDI-EDIF. CITICENTER- 5° PISO || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A

streetAddress: Avda. Artigas N° 2025 - EDIFICIO ISUZU 1ER PISO

name: FRANCISCO IGNACIO AGUILERA  - RICHARD CARSON - EDUARDO NAKAYAMA - INES BOGADO - PABLO TORCIDA - Fabio Rojas- Cesar Villalba-Ricardo Ortiz

name: JUAN MODICA- GUILLERMO MODICA-MARIO VICENTE MODICA

streetAddress: Avda. República Argentina y Mariscal López, 9no. Piso - Edificio Torre de las Américas

name: Julio Alberto Squef,Maria Susada Heisecke de Saldivar

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

description: Seguro de equipo electronico e informatico

description: Seguros de edificios o del contenido de edificios

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

title: contrato_mh_n_78_2020_con_fecha_1608041119645.pdf

title: nota_aclaratoria_contrato_1608052125376.pdf

title: acta

title: acta_de_recepcion_el_productor_1624385404604.pdf

title: acta

title: acta_de_recepcion_el_productor_1624385136280.pdf

title: acta

title: acta_de_recepcion_el_productor_1624385530432.pdf

title: seguros de vehiculos

title: os_n__828_1624385303508.pdf

title: seguros de vehiculos

title: os_n__826_1624384998206.pdf

title: seguros de vehiculos

title: os_n__829_1624385479196.pdf


Procedencia

value: Paraguaya

Presentacion

value: BOLSA

Marca

value: Maná

Relacion Medida

value: unidad

relatedLot: IDBMNmTYt+s=

description: Kit de alimentos - Programa Nacional de Reducción de Pobreza

description: Alimentos combinados estable sin refrigerar

group: 1.5-SAL YODADA

Procedencia

value: paraguaya

Presentacion

value: PAQUETE

Marca

value: El rombo

Relacion Medida

value: Kilogramos

description: 1.5 SAL YODADA

Presentacion

value: BIDON

Marca

value: Don Roberto

Relacion Medida

value: Litros

description: 1.4 ACEITE

group: 1.1-ARROZ TIPO 1

Marca

value: Pony

Relacion Medida

value: kilogramos

description: 1.1 ARROZ TIPO 1

Marca

value: Paloma

description: 1.6 FIDEO

group: 1.9-YERBA MATE

value: San José

description: 1.9 YERBA MATE

value: Enoc S.R.L.

description: 1.3 AZUCAR

Presentacion

value: CAJA

Marca

value: Los Colonos

description: 1.10 LECHE

value: Mana

description: 1.8 COQUITO

group: 1.2-HARINA DE TRIGO

value: Unión

description: 1.2 HARINA DE TRIGO

value: Kokue POTY

description: 1.7 POROTO

title: 27599_387538_1607604912442.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: acta_de_apertura_de_oferta_1607120390738.pdf

title: cuadro_comparativo_1607120386013.pdf

title: resolucion_de_junta_y_intendencia_1607120396460.pdf

title: notificacion_1607120399481.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: evaluacion_1607120389132.pdf

title: ADQUISICIÓN DE KITS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS POR VIA DE LA EXCEPCIÓN

title: modelo_carta_invitacion_kits_1606182611244.pdf

documentTypeDetails: Carta de invitación a los oferentes

title: cdp_1606181925586.pdf

title: resolucion_junta_e_intendencia_nuevo_1606182031254.pdf

documentTypeDetails: Resolución Via Excepción

title: llamado_publico_1606355406597.pdf

title: geolocalizacion_de_municipalidad_de_santa_fe_del_paran__1606182046761.kmz

title: dictamen_de_just_via_excepci_n_1606184413838.zip

title: carta_de_invitaci_n_de_kits_de_alimentos_1606182592979.zip

title: proforma_de_kits_1606182241377.pdf

title: dictamen_de_estimaci_n_de_precios_1606181925181.pdf

ISABEL PETRONA GOMEZ CABRERA

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

title: 29512_387538_1608667298444.pdf

title: 387538_1608666979564.pdf

title: declaracion_jurada_1608640883717.pdf

title: nota_aclaracion_contrato_1608229064425.pdf

title: contrato_kit_1608229056798.pdf

title: declaracion_jurada_1608640883717.pdf

title: Alerson Da Silva

title: constancia_de_recepcion_1611067044900.pdf

title: Alerson Da Silva

title: 13__nota_de_remisi_n_1611066851598.pdf

title: Alerson Da Silva

title: 14__planilla_de_recepci_n_de_kits_de_alimentos_firmada_1611066969313.pdf


Presentacion

value: EVENTO

description: HCM - 3021 AÑO 2007 (12 MESES)

description: Seguro de equipos electronicos

description: HCM - 3021 AÑO 2008 (12 MESES)

description: Seguro de equipos electronicos

description: SCANVAN 8585 AÑO 2015 (12 MESES)

description: Seguro de equipos electronicos

description: HCM - e35 AÑO 2015 (12 MESES)

description: Seguro de equipos electronicos

title: acta_de_apertura_1607104308542.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: notificacion_preventec_adj_1607600494516.pdf

title: acta_de_evaluaci_n_id_377022_garant_a_scanner_1607104297074.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: notificacion_preventec_adj_1607104431339.pdf

title: acta_de_avaluacion_1607600468111.pdf

title: resoluci_n_excepcion_1607104435259.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: acta_de_apertura_1607600579048.pdf

title: dictamen_1607600634882.pdf

title: cuadros_comparativos__id_377022_garant_a_scaner_1607104425267.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: cuadro_comparativo_1607600482972.pdf

title: resolucion_adj_1607600476196.pdf

title: GARANTIA LIMITADA LOCAL DE LAS UNIDADES DE ESCANERS MOVILES DE LA DNA

title: precio_referencial_1605807143250.pdf

title: modelo_de_contrato_n_1605808574079.pdf

title: pbc_y_formularios_1605808561934.zip

title: resolucion_1605807154534.pdf

title: plurianual_formulario_g_04_1605807166413.pdf

title: llamado_publico_1606266978799.pdf

title: cdp_1605807145525.pdf

title: dictamen_excepcion_1605807149975.pdf

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: Contratación por Excepción

Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

legalName: Dirección Nacional de Aduanas (DNA)

legalName: Dirección Nacional de Aduanas

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

streetAddress: PACHECO Nº 4326 C/PROCER MARIANO MOLAS

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

name: YOLANDA LUCIA VARGAS VERON- CECILIA OHIGGINS

title: contrato_n__47___grupo_empresarial_preven_tec_s_a__1607945476742.pdf

sourceSystem: SICP

type: FACTURA

IVA

type: tax

MULTA

type: fee


name: Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)

Presentacion

value: UNIDAD

description: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras,marca KYOCERA FS 1035

description: Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora

description: Servicio de inspeccion y mantenimiento e instalacion de equipos

description: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras,marca KYOCERA FS 1135

description: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras,marca KYOCERA KM 2035

group: 1.1-Kit de mantenimiento

description: 1.1 Kit de mantenimiento

group: 1.2-Mantenimiento Preventivo

description: 1.2 Mantenimiento Preventivo

group: 1.3-Mantenimiento Correctivo

description: 1.3 Mantenimiento Correctivo

group: 2.2-Mantenimiento Preventivo

description: 2.2 Mantenimiento Preventivo

group: 2.1-Kit de mantenimiento

description: 2.1 Kit de mantenimiento

group: 3.3-Mantenimiento Correctivo

description: 3.3 Mantenimiento Correctivo

description: 3.3 Mantenimiento Correctivo

group: 3.1-Kit de mantenimiento

description: 3.1 Kit de mantenimiento

group: 3.2-Mantenimiento Preventivo

description: 3.2 Mantenimiento Preventivo

title: cco_kyo_servis_1607117081671.pdf

title: acta_fotocopiadora_1607117090830.pdf

title: recibido_kyoservis_1607117102372.pdf

title: dictamen_kio_servis_1607117132074.pdf

title: res_351_adj_fotocopiadora_1607117488138.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: 1.1 Kit de mantenimiento

description: 1.2 Mantenimiento Preventivo

description: 1.3 Mantenimiento Correctivo

description: 2.1 Kit de mantenimiento

description: 2.2 Mantenimiento Preventivo

description: 3.3 Mantenimiento Correctivo

description: 3.3 Mantenimiento Correctivo

description: 3.2 Mantenimiento Preventivo

description: 3.1 Kit de mantenimiento

title: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresora multifunción

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: carta_de_inv__y_form__fotocopiadoras_1606159928856.zip

title: llamado_publico_1606482592630.pdf

title: antecedentes_de_precios_1606160458110.zip

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Oficina de la UOC de la Gobernación de Concepción || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios Técnicos

NERY PASSI RUMICH AYALA

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

Genaro Andres Pineda Enciso

streetAddress: Francisco Martinez e/ San Juan Bautista Nº 507

EDGARHERNAN VARGAS PAIVA

streetAddress: CALLE DON BOSCO NUMERO70 CASI INTENDENTE SCREIBER

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

title: contrato_25_kyoservis_1608136240807.pdf

title: nota_aclaracion_y_declaracion_jurada_1608136216923.pdf


name: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)

Procedencia

value: Inglaterra

description: Fuente de Alimentación Externa para equipos I2O

description: Fuente de alimentacion electrica

description: Fuentes de alimentacion

description: Batería Interna de Repuesto para Loggers I2O

description: Baterias para Reconectores y para RTU

description: Baterias recargables

description: Antena T-Bar PEAN0008 para equipos I2O

description: Antena HF

description: Antenas de radio y accesorios

title: informe_de_evaluacion_1607107157900.pdf

title: resolucion_1607107150846.pdf

title: notif_oferente_1607107178980.pdf

title: acta_de_apertura_1607107144559.pdf

title: cco_1607107171382.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Baterias para Reconectores y para RTU

description: Baterias recargables

description: Antena T-Bar PEAN0008 para equipos I2O

description: Antena HF

description: Antenas de radio y accesorios

description: Fuente de alimentacion electrica

description: Fuentes de alimentacion

title: ADQUISICION DE PIEZAS DE REPOSICION Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL, MONITOREO, OPTIMIZACION Y MANEJO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FORMA REMOTA ON LINE, DATA LOGGERS EXISTENTES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: dictamen_de_precios_1605289133171.pdf

title: llamado_publico_1605837064586.pdf

title: carta_invitacion_1605289138087.zip

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: 386940_1606499511289.pdf

title: llamado_publico_1606499554171.pdf

streetAddress: JOSE BERGES 516 E/ BRASIL Y SAN JOSÉ

streetAddress: SICP

name: IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).

name: CARMEN EMILIA MARTINEZ VARELA INVERNIZZI

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: JOSE BERGES 516 E/ BRASIL Y SAN JOSÉ || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

locality: LUQUE

streetAddress: SILVIO PETIROSSI KM. 15,5 Y SAN FRANCISCO

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

activityTypes: goods services

name: Econ. Luis Alberto Irigoitia Acosta y/o Luis Javier Irigoitia Caballero y/o Guillermo M. Irigoita

Ceres Group S.A

roles: tenderer supplier notifiedSupplier payee

locality: Asuncion

streetAddress: PEDRO GETTO 888 ESQ/ LAS RESIDENTAS

legalName: Ceres Group S.A

Zenner Paraguay S.A.

locality: Asunción

streetAddress: Blas Garay 223 entre Yegros e Iturbe

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: Zenner Paraguay S.A.

SANTCO S.R.L

streetAddress: Mayor Merlo 2270 esq. Obispo López

legalName: SANTCO S.R.L

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Fuentes de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

description: Antenas de radio y accesorios

description: Antenas de radio y accesorios

description: Baterias recargables

description: Baterias recargables

status: terminated

title: cto_73_1608134374628.pdf

title: declaracion_jurada_1608134380678.pdf

code: Recepción Definitiva

title: Acta de Recepcion definitiva 024/2020

title: acta_recep_ceres_1609342407144.pdf

title: ORDEN DE COMPRA 561/2020

title: o__c__n__561_2020_ceres_group_s__a__1609342313014.pdf


description: EXTENSION DE GARANTÍA DE SISTEMA ANTIVIRUS/ANTISPAM CISCO ESA

description: Servicio técnico / soporte para equipos informaticos

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: acta_de_apertura_1607098974273.pdf

title: notaresp_379209_1607609576023.pdf

title: cco_1607099006122.pdf

title: notificacion_a_oferentes_1607099013522.pdf

title: res__mhda___extensi_n_de_garant_a___91_105_1607098985252.pdf

title: acta_de_evaluacion_1607098980753.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: EXTENSIÓN DE GARANTÍA DEL SISTEMA ANTIVIRUS/ANTISPAM CISCO ESA

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: pbc_id_379209_1605554206031.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: nota_de_invitacion_1605554213555.pdf

title: llamado_publico_1606759961154.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: llamado_publico_1605803454912.pdf

title: 379209_1606759927406.pdf

title: antecedentes_de_precios_1605554199526.zip

title: nota_dncp_1605554226060.pdf

documentTypeDetails: Nota Comunicación

title: constancia_plurianual_1605554231727.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: res__mh_da___antivirus_cisco_91_105_1605559430676.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: 587_20___extensi_n_de_garant_a_del_sistema_antivirusantispam_cisco_esa_379209_1605554218210.pdf

documentTypeDetails: CDP

name: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

name: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Estrella 345 c/ Chile. Edificio City Centro - CUOC - MH || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

Ministerio de Hacienda

legalName: Ministerio de Hacienda

OLAM SRL

streetAddress: Aviadores del Chaco 2462 e/ Santa Teresa y San Blas

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: OLAM SRL

name: MANFREDO DELIGDISCH STUBBE- ARIEL DELIGDISCH- Maria Selva Yelsi de Salinas

streetAddress: SALTOS DEL GUAIRA 1055

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: JOSE MANUEL FLECHA C., SERGIO GUSTAVO PEREZ B., MARCIAL LEITON; HUGO GIMENEZ

streetAddress: SAN MARTIN 1310

LOGICALIS PARAGUAY S.A.

streetAddress: Torre 1 del Paseo La Galería, Piso 15. Avda. Santa Teresa

legalName: LOGICALIS PARAGUAY S.A.

name: JUAN PEDRO ROGIO GARCIA, ALEJANDRO PABLO SAJON-Juan Carlos Fleitas, Pablo Greenwood, Jose Parreira, Rodrigo Longhi

INFOCENTER S.A

streetAddress: ESPAÑA 2287 CASI VENEZUELA

legalName: INFOCENTER S.A

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: nota_justificacion_del_contrato_1608249113634.pdf

title: contrato_mh_n_90_2020_con_fecha_1608249109034.pdf

title: notarespcontrato_379209_1608647414344.pdf

code: Informe

type: reporting

title: Extensión de Garantia de Sistema Antivirus/Antispam CISCO ESA. Pago 90% del Contrato.

title: aprobacion_de_os_n_445_21_1621941415204.pdf

documentTypeDetails: Informe

title: Extensión de garantia del Sistema Antivirus/Antispam CISCO ESA

title: aprobacion_de_la_os_n_2071_2020____logicalis_1611258021480.pdf

title: Extensión de garantia del sistema antivirus/antispam CISCO ESA. 90% del contrato

title: orden_de_servicio_n__445_2021_1621941286827.pdf

title: orden_de_servicio_n__2071_2020_1611257804514.pdf


description: Publicacion en periodicos

description: Publicacion en periodicos

description: Publicidad o publicacion en periodicos

description: Manual (tipo cartilla)

description: Impresion de revista

description: Impresion promocional o de informacion

title: notificaciones_1607114522421.PDF

title: orden_particular_1607114515733.PDF

title: informe_comite_1607114512128.PDF

title: acta_apertura_1607114508301.PDF

title: cco_1607114518680.PDF

title: 2 - LOTE N° 2 - BRIGADA LOGISTICA

title: 1 - LOTE N° 1 - CIAERE

description: Manual (tipo cartilla)

description: Impresion de revista

description: Impresion promocional o de informacion

description: Publicacion en periodicos

description: Publicacion en periodicos

description: Publicidad o publicacion en periodicos

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_1606139657375.PDF

documentTypeDetails: Adenda

title: carta_1605210840900.zip

title: analisis_de_precios_1605210837361.zip

title: llamado_publico_1605550685004.pdf

title: llamado_publico_1606155983174.pdf

title: acta_1606139644399.PDF

documentTypeDetails: Acta de Prórroga

name: Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: FUERZA AEREA PARAGUAYA - CENTRO FINANCIERO N° 4 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Publicidad y Propaganda

ALEJANDRO ALEXIS MANCIA RUIZ DIAZ

region: Boquerón

locality: Colonia Neuland

streetAddress: Avda. Concordia 1315 c/ Avda 1 de Febrero

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalName: ALEJANDRO ALEXIS MANCIA RUIZ DIAZ

MARIA ROSALBA VILLAGRA DE VILLAR

locality: FERNANDO DE LA MORA

streetAddress: ITA YBATE C/ CNEL. MARTINEZ - BARRIO SANTA TERESA Casa #115

legalName: MARIA ROSALBA VILLAGRA DE VILLAR

ALBERTO SEBASTIAN VERA

locality: ASUNCIÓN

streetAddress: DOMINGO MARTINEZ DE IRALA 2590 ESQ.GRANADA

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Servicios Personales

legalName: ALBERTO SEBASTIAN VERA

CARLOS FRANCISCO GRANJE CARDOZO

streetAddress: HUMAITA 888 CASI MONTEVIDEO

legalName: CARLOS FRANCISCO GRANJE CARDOZO

APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.

streetAddress: JOSE E. RODO 1110 E/JOSE A. FLORES Y E. AYALA.-

scale: sme

legalName: APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.

KINGSON & GYAN S.A.

streetAddress: ABISPO BASILIO LOPEZ Nº 2945

legalName: KINGSON & GYAN S.A.

ANTONIO OJEDA BURGOS

locality: ASUNCIÓN.

streetAddress: 25 de mayo N° 3736 casi Gaudioso Nuñez

description: Impresion promocional o de informacion

description: Impresion promocional o de informacion

description: Publicidad o publicacion en periodicos

description: Publicidad o publicacion en periodicos

title: declaracion_jurada_cd56_1608037106302.PDF

title: contrato_105_1608037099875.PDF

title: ACTA DE RECEPCION

title: acta_apollo_1622727005443.pdf

title: Adquisición de servicio de publicidad y propaganda.

title: acta_de_18_1609240597545.PDF

title: apolo_11_3_1621257881133.pdf

title: apollo_11_orden_de_serv_18_1609240447166.PDF


description: Extensión de Garantía de Equipo Fortigate

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: notaresp_379254_1607611015827.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: apertura_1607099901452.pdf

title: evaluacion_fortigate_1_fusionado_p_ginas_eliminadas_1607099912814.pdf

title: notif_teisa_1607099941711.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: res__extension_de_garantia_fortigate_87947_1607099927762.pdf

title: evaluacion_fortigate_1_fusionado_p_ginas_eliminadas_1607099909534.pdf

title: cco_1607099935979.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: Extensión de garantía de equipos FORTIGATE

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1605551356928.pdf

title: cdp_1605037146864.pdf

title: res__de_extension_de_garantia___pbc_87947_1605037200273.pdf

title: 379254_1606732200541.pdf

title: llamado_publico_1606732213390.pdf

title: lco_21_20_extension_fortigate_1605037561912.zip

title: dictamen_fusionado_1605037077331.pdf

streetAddress: SICP

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Estrella 345 esq. Chile, 5to. Piso, Edificio Citicentro - UOC del MH || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

EXCELSIS S.A.

streetAddress: Avda. Gral. Santos esq Concordia Parque de Oficinas Santos Local N5 y N6

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

legalName: EXCELSIS S.A.

name: DANIEL HORACIO SAUCA Y/O HECTOR ADRIAN PEREZ - FEDERICO COSP- SHIRLEY GONZALEZ

legalName: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

roles: notifiedSupplier supplier tenderer payee

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

description: Soporte tecnico o servicios de ayuda

title: notificacionnnnn_1608250303118.pdf

documentTypeDetails: Nota de Aclaración

title: notarespcontrato_379254_1609159892655.pdf

title: nota_1020___justifica_1608744716696.pdf

title: nota_1033_1608744772456.pdf

title: contrato_n_76_2020_1608250086741__2__1608744700792.pdf

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

title: EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS FORTIGATE

title: dc_n_043___contrato_mh_n_76_20___informe_de_ext__garant_a_eq__forti_jb_1618323076195.pdf

sourceSystem: SIAF

title: EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS FORTIGATE

title: orden_de_servicio_n__364___acuse_de_teisa_1618322964601.pdf


group: 1.6-Cajas de servicios de 2 puertos de la misma marca de los Jacks RJ45 y RJ11

Procedencia

value: EEUU

Marca

value: NEW LINK

description: 1.6 Cajas de servicios de 2 puertos de la misma marca de los Jacks RJ45 y RJ11

group: 1.12-Patch Cord RJ45 Cat6A de 3.04 m

description: 1.12 Patch Cord RJ45 Cat6A de 3.04 m

group: 1.4-Un Patch Panel de 12 puertos de 19? categoría CAT6A con organizador modular para 12 puntos.

description: 1.4 Un Patch Panel de 12 puertos de 19? categoría CAT6A con organizador modular para 12 puntos.

group: 1.11-Un canal de tensión de 19? de una U con 10 tomas.

Procedencia

value: TAIWAN

Marca

value: JF

description: 1.11 Un canal de tensión de 19? de una U con 10 tomas.

group: 1.16-Bandejas internas de Rack

description: 1.16 Bandejas internas de Rack

group: 1.17-Certificación de todos los puntos a instalar.

description: 1.17 Certificación de todos los puntos a instalar.

group: 1.1-Un rollo de 305 mts LAN 4P CAT 6 U/UTP CM HD - ALTA DENSIDAD CAT 6 Descripción Según ANSI/TIA568C.2/ISO11801/IEC61156-5

Procedencia

value: BRASIL

Marca

value: PRYSMIAN

description: 1.1 Un rollo de 305 mts LAN 4P CAT 6 U/UTP CM HD - ALTA DENSIDAD CAT 6 Descripción Según ANSI/TIA568C.2/ISO11801/IEC61156-5

group: 1.7-Jacks RJ45 para categoría Cat6A de la misma marca que la caja de servicios

description: 1.7 Jacks RJ45 para categoría Cat6A de la misma marca que la caja de servicios

group: 1.19-Configuración de la red, DHCP, DNS, WINS, Usuario, carpetas e Internet compartido para todas las pcs y el servidor

description: 1.19 Configuración de la red, DHCP, DNS, WINS, Usuario, carpetas e Internet compartido para todas las pcs y el servidor

group: 1.13-Patch cord RJ11 de 3.04m

description: 1.13 Patch cord RJ11 de 3.04m

group: 1.15-Cinta organizadora de cables de 15 mm x 10 mts negra

value: TECHCOM

description: 1.15 Cinta organizadora de cables de 15 mm x 10 mts negra

group: 1.8-Jacks RJ11 Cat3 de la misma marca que la caja de servicios.

description: 1.8 Jacks RJ11 Cat3 de la misma marca que la caja de servicios.

group: 1.3-Un mural de pared de 19? de 450 mm de profundidad

description: 1.3 Un mural de pared de 19? de 450 mm de profundidad

group: 1.9-Tapas ciegas para las cajas de servicios

description: 1.9 Tapas ciegas para las cajas de servicios

group: 1.5-Un Stwich de 16 puertos rackeable Giga 10/100/1000

value: TP LINK

description: 1.5 Un Stwich de 16 puertos rackeable Giga 10/100/1000

group: 1.14-Organizador horizontal de cables con tapa de 19? 1U ranurado

description: 1.14 Organizador horizontal de cables con tapa de 19? 1U ranurado

group: 1.18-Mano de obra de todos los puntos de Red y Telefonía, incluye movilidad y viatico

description: 1.18 Mano de obra de todos los puntos de Red y Telefonía, incluye movilidad y viatico

group: 1.10-Una unidad de ventilación con dos turbinas para rack de 600 mm con ventilador extractor de 220v.

description: 1.10 Una unidad de ventilación con dos turbinas para rack de 600 mm con ventilador extractor de 220v.

group: 1.2-Un Rack cerrado de piso de 22U de 19? de ancho de 600 mm

description: 1.2 Un Rack cerrado de piso de 22U de 19? de ancho de 600 mm

description: Equipo de comunicacion de redes

description: Equipo de comunicacion y accesorios

title: cuadro_comp__de_oferta_000142_1607134097230.pdf

title: inf__de_eval__n__15_2020_000143_1607134094210.pdf

title: res__im_n__175_2020_000144_1607134092615.pdf

title: acta_de_apertura_id_n__377_131_000116_1607134081335.pdf

title: notificacion_al_oferente_1607134143491.zip

title: 1 - ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA

description: 1.16 Bandejas internas de Rack

description: 1.13 Patch cord RJ11 de 3.04m

description: 1.12 Patch Cord RJ45 Cat6A de 3.04 m

description: Equipo de comunicacion de redes

description: Equipo de comunicacion y accesorios

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: antecedentes_de_precios_1605533525857.zip

title: nota_imn___182_2020_1605533490500.pdf

title: llamado_publico_1605803444746.pdf

title: llamado_publico_1606758911658.pdf

title: cdp_n__779_2020_1605533473549.pdf

title: c_i_de_id_377_131_1605533502331.zip

title: 377131_acta_de_apertura_1606758832774.pdf

name: CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

SERVICIOS INFORMATICOS SRL

name: DR. CARLOS FERNANDO PORTOCARRERO BERRIOS

name: EDUARDO MAIDANA ORTIZ, ANDREA AMADA MARIA LOVERA ANDINO

description: Equipo de comunicacion y accesorios

title: contrato_uoc_n__18_2020_000207_1608217155492.pdf

title: dd_jj_por_rem__de_contrato_000208_1608217149770.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÒN FINAL

title: acta_de_recepcion_final_000255_1608760218968.pdf


name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

Procedencia

value: PARAGUAYA

Marca

value: FIRE MASTERS

Relacion Medida

value: RECARGA

description: Producto Quimico para Recarga de extintor

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

title: informe_de_evaluacion__extintores_1607093939835.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: resoluci_n_de_adjudicaci_n___extintores_1607094001569.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: acta_de_apertura___recarga_de_extintores_1607093928603.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: cco_anexob02_08_1607094012035.pdf

title: notificacion_de_adjudicacion_a_oferente_1607094234346.pdf

title: 27673_1607615744254.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

title: RECARGA DE EXTINTORES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: pbc_1605194469472.zip

title: antecedentes_1605194461722.pdf

title: llamado_publico_1605528576243.pdf

title: cdp_extintores_1605194480972.pdf

title: 24096___386065_1605528568798.pdf

streetAddress: INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

name: Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

name: EXTINTORES PARANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: ININSTITUTO NACIONAL DEL CANCERSTITUTO NACIONAL DEL CANCER || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Productos quimicos

MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA

streetAddress: Guarayos 823 c/ Paso de Patria - B° Hipodromo Asunción

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

legalName: MARIA LILIAN ELIZABETH MEDINA FERREIRA

REGIMIENTO 8 S.A.

streetAddress: AVDA. FERNANDO DE LA MORA 3330 CASI AVDA. CACIQUE LAMBARE

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

name: FERNANDO AYALA GONZÁLEZ - AGILEO AYALA ARIETTI - MARIA ARIETTI DE AYALA - LETICIA AYALA - VICTOR AYALA - MARIA CONCEPCION AYALA - Anibal Noldin

FIRE MASTER SRL

streetAddress: Moises Bertoni y Carretera de Lopez

legalName: FIRE MASTER SRL

locality: SAN LORENZO

streetAddress: GRAL. GENES ESQ. SAN LORENZO Casa #308

scale: micro

EXTINTORES YANES S.R.L.

streetAddress: Eusebio Ayala 3825 e/ Alas Paraguaya y Camilo Recalde

legalName: EXTINTORES YANES S.R.L.

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: Extintores, accesorios y recargas

description: RECARGA DE EXTINTORES

title: contrato_05___fire_master_1608722589480.pdf

title: 30041___386065_1609191264139.pdf

title: nota__dncp_justificacion_de_firma_de_contrato_1608210056189.pdf

title: nota__dncp_justificacion_de_firma_de_contrato_1608722617954.pdf


Procedencia

value: brasil/paraguay

Fabricante

value: iveco

Modelo

value: Ambulancia con equipamiento UTI

Relacion Medida

value: unidad

relatedLot: TZddCNBJbWM=

description: Ambulancia con unidad de terapia intensiva

description: Ambulancias

title: cuadro_comparativo_1607012825337.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: acta_de_apertura_vf_1607012815585.pdf

title: informe_de_evaluacion_vf_1607012909090.pdf

title: 1_1607028484063.pdf

title: resoluciones_1607028463073.zip

title: 1 - LoteTotal

description: Ambulancias

title: ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA CON EQUIPAMIENTO U.T.I. PLURIANUAL

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: expte__317765__id__387176_mod_pdf_plantilla_doc_1605797425521.pdf

title: constancia_de_plurianualidad_1605500144010.pdf

title: pbc_1605500103646.zip

title: resoluciones_1605501559503.zip

title: comunicacion_de_llamado_1605500130327.pdf

title: estimacion_de_precios_1605802195874.zip

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: adenda_n__1_1605801845021.pdf

title: carta_de_invitacion_a_los_oferentes_docx_1605543908572.pdf

documentTypeDetails: Carta de invitación a los oferentes

title: estimacion_de_precios_1605550664978.zip

title: modelo_de_contrato_1605500164049.zip

title: cdp_1605543873504.pdf

title: llamado_publico_1605803387545.pdf

title: llamado_publico_1605797551730.pdf

title: ESPECIFICACIONES TECNICAS

description:
EN ESTE ITEM EL LLAMADO DICE : ADQUISICION AMBULANCIA DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA y EN LA DESCRIPCION DE EQUIPAMIENTOS DE AMBULANCIA, DICE = EQUIPAMIENTO AMBULATORIO SOBRE VEHICULO FURGON PARA "TRASLADO SIMPLE",

SOLICITAMOS CONFIRMAR SI LO SOLICITADO EN EL ITEM: DISPOSITIVOS MEDICOS, SERIAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

UNA TABLA ESPINAL RIGIDA DE USO PEDIATRICA Y ADULTO

UN COLLAR CERVICAL ADULTO

UN COLLAR CERVICAL PEDIATRICO

streetAddress: MUNICIPALIDAD DE MARACANA- OFIC DE UOC

streetAddress: VIA SICP

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MUNICIPALIDAD DE MARACANA- MESA DE ENTRADA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

Municipalidad de Maracaná

roles: buyer procuringEntity

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

legalName: Municipalidad de Maracaná

AUTOMOTOR SA

streetAddress: AVDA. GRAL. ARTIGAS 1921

legalName: AUTOMOTOR SA

name: JOSE DANIEL BOGARIN - RUBEN DARIO BOGARIN CANALE - CARLA BOGARIN DE FRUTOS - SEBASTIAN NELLO MAFFEI

COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

roles: tenderer supplier

streetAddress: GENERAL DIAZ 471 6Âº PISO

legalName: COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL

CUEVAS HERMANOS S.A.

streetAddress: Mcal López 5557 c/Rogelio Benitez

legalName: CUEVAS HERMANOS S.A.

name: DIDIER ARIAS QUIÑONEZ - NUFRO ARIAS GIRET - MARIA MAGDALENA QUIÑONEZ - LIZZIE ARIAS QUIÑONEZ - GISELLE ARIAS.

RIEDER Y CIA. SACI

streetAddress: AVDA.ARTIGAS 1945

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

name: JUAN RODOLFO RIEDER CELLE - FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE - CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE - JORGE OSCAR RIEDER SALVADOR MALDONADO DIAZ - HILDA JUDITH RIEDER  CELLE

CENSU S.A.

streetAddress: AVDA REPUBLICA ARGENTINA NRO 900 ESQ. LOPEZ MOREIRA

legalName: CENSU S.A.

RODOMAQ S.A

region: Canindeyú

locality: Nueva Esperanza

streetAddress: Nueva Esperanza

description: Ambulancias

description: Ambulancias

title: ddjj_res_3893_1607699097659.pdf

title: contrato_firmado_maracan__1607699075921.pdf


description: Movilización y Provisión de cartel de Obras

description: Construcción de empedrado

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

description: Pavimento tipo empedrado, sobre cochón de tierra colorada y enripiado con una mezcla de tierra colorada y piedra triturada VI.

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de Cordón Cuneta

description: Construcción de empedrado

description: Limpieza de obra

description: Construcción de empedrado

title: notific_empe_piovesan_1607082503396.pdf

title: resolucion_junta_adj__emp_piovesan_1607069700364.pdf

title: apertura_emp_piovesan_1607082753917.pdf

title: cuadro_comparativo_emp_piovesan_1607035454427.pdf

title: cuadro_comparativo_emp_piovesan_1607035434330.pdf

title: evaluaci_n_empedrado_piovesan_okok_1607035394287.pdf

title: informe_evaluacion_part_2_1607069637682.pdf

title: res_adj_int_calle_piovesan_1607035477100.pdf

title: 1 - Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO URBANO TRAMO 1 CALLE PIOVESAN DEL DISTRITO DE DR. RAUL PEÑA?PLURIANUAL 2020 -2021

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de Cordón Cuneta

description: Construcción de empedrado

description: Limpieza de obra

description: Construcción de empedrado

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: pbc__empe_piovesan_1605204480687.zip

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: dictamen_ref_piovesan_1605204472277.zip

title: nota_1605709571148.pdf

documentTypeDetails: Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)

title: nota_al_director_1605204512835.pdf

documentTypeDetails: Nota Comunicación

title: adenda_1605709556747.zip

title: nota_responsabilidad_387388_1605612026888.pdf

title: 4_pavimento_tipo_empedrado_raul_pe_a_tramo_1_2020_calle_piovesan_1605204563067.kmz

documentTypeDetails: Geolocalizacion

title: aprobaci_n_de_pbc_1605204521819.pdf

title: llamado_publico_1605783866487.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: cdp_empedrado_1605204498244.pdf

title: carta_invi_piovesan_1605204488392.pdf

title: res_junta_1605205049255.pdf

title: llamado_publico_1605612032807.pdf

title: llamado_publico_1606861859458.pdf

title: plano_empedrado_1605204506021.pdf

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: 387388_acta_de_apertura_1606861778329.pdf

title: aprobaci_n_p_y_p_1605204544233.pdf

documentTypeDetails: Permiso Municipal

mainProcurementCategory: works

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Municipalidad de Dr. Raul Peña -Avd. Principal || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Municipalidad de Dr. Raul Peña

legalName: Municipalidad de Dr. Raul Peña

JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA

region: Alto Paraná

locality: CIUDAD DEL ESTE

streetAddress: AVDA. SAN BLAS EDIFICIO CORPUS 1ER. PISO - OFICINA N° 4 - CDE

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalName: JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA

MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO

locality: MINGA GUAZU

streetAddress: KM 15 ACARAY A 900 MTS DE LA RUTA PY 02, FRACCIÓN RESIDENCIAL CENTRO DE MINGA GUAZÚ II

legalName: MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO

RESE SOCIEDAD ANONIMA

roles: supplier tenderer

region: Itapúa

locality: HOHENAU

streetAddress: AVENIDA GUILLERMO CLOSS Y FULGENCIO YEGROS

legalName: RESE SOCIEDAD ANONIMA

MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA

streetAddress: KM 9 ACARAY A 400 M. DE LA RUTA INTERNACIONAL VII

legalName: MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA

FANN S.A

streetAddress: CALLE, KM. 8 MONDAY, FRACCIÓN ARACELY M1.L9 //OFICINA

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

Perez & Aguayo S.R.L.

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

description: Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2020 ?CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CENTRO URBANO TRAMO 1 CALLE PIOVESAN DEL DISTRITO DE DR. RAUL PEÑA?PLURIANUAL 2020 -2021

title: contrato_piovesan_rese_okokok_1608654323566.pdf

title: declaracion_jurada_uoc_piovesan_okokok_1608654342132.pdf

title: nota__dncp_reparo_adjudicacion_empedrado_piovesan_2_1608654548318.pdf

title: Certificado

title: id_387388_op_627_certificado_de_obra_1610756822251.pdf


Procedencia

value: PERU

Presentacion

value: UNIDAD

Marca

value: GOODYEAR

description: Cubiertas Radiales medida 255/70/R16 de 6 telas o superior, rango de carga 111 o superior, rango de velocidad T o superior.

description: Cubierta para camioneta

description: Neumaticos para vehiculos

title: acta_de_adjudicacion_1607093075589.pdf

title: cuadro_comparativo_de_ofertas_1607093079659.pdf

title: acta_de_apertura_cubiertas_30_1607093082307.pdf

title: acta_de_adjudicacion_1607093094276.pdf

title: nota_adjudicacion_cpr_1607093084615.zip

title: 1 - LoteTotal

description: Cubierta para camioneta

description: Neumaticos para vehiculos

title: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1605700367119.pdf

title: reprogramacion_390_1605286563482.pdf

documentTypeDetails: Constancia Adreferendum

title: anexo_d_formularios_1605286552051.zip

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: adenda_1_1606139575441.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: dictamen_precios_referenciales_1605286550540.zip

title: prorrog_cubiertas_1606139556687.pdf

documentTypeDetails: Acta de Prórroga

title: llamado_publico_1606139796069.pdf

streetAddress: AVDA REPUBLICA Y 14 DE MAYO

name: AV REPUESTOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: AVDA REPUBLICA Y 14 DE MAYO || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

Congreso Nacional (C.N.)

level: Poder Legislativo

legalName: Congreso Nacional (C.N.)

legalName: Congreso Nacional

MIGUEL ALBERTO MOLINAS

streetAddress: TALLER Nº 1 MONTEVIDEO Nº 955 CASI PIREBEBUY TALLER Nº 2CHILE Nº 1738 CASI AVENIDA 5TA

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

legalName: MIGUEL ALBERTO MOLINAS

COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA

streetAddress: EUSEBIO AYALA 1996 ESQ. PARIRI

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE RULEMANES SA

name: JUAN CARLOS ARISTIDES BUEY PARODI - RODRIGO MARTINEZ BUEY - OSCAR AUGUSTO SAURINI BUEY

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

streetAddress: JUAN BAUTISTA RIVAROLA MATTO Nª 6039 E/R.2 DE MAYO Y R.I 3 CORRALES

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

name: ING. MAURICIO SERRATI SINGER - MARIO NETTO SERRATI - PATRICK RITTENAUER

DYKAL S.A.

streetAddress: Tte Fariña N° 1022 casi Estados Unidos

legalName: DYKAL S.A.

name: Florentin Ramon Domingo Velazquez Machuca

streetAddress: AVDA. EUSEBIO AYALA C/ ALAS PARAGUAYAS Casa #3833

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

streetAddress: AV. EUSEBIO AYALA Nº 3935

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS S.A.

name: FLORENTIN RAMON DOMINGO VELAZQUEZ MACHUCA

description: Neumaticos para vehiculos

description: Neumaticos para vehiculos

description: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS

title: aclaracion_contrato_1607693527842.pdf

title: orden_n__2_cubiertas_1607693524474.pdf


Procedencia

value: COREA

Fabricante

value: NC

Marca

value: HYUNDAI

description: Camioneta cerrada

description: Camioneta cerrada

description: Camionetas

title: noti_adj_lco_25_20_1607093538968.zip

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: cco_lco_25_20_1607093516992.PDF

title: noti_adj_lco_25_20_automotor_1607093523107.zip

title: aper_lco_25_20_1607093510035.PDF

title: inf_eva_lco_25_20_1607093513497.PDF

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: reso_adj_lco_25_20_1607093514876.PDF

title: 1 - Camioneta cerrada

description: Camioneta cerrada

description: Camioneta cerrada

description: Camionetas

title: ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: 2530_remite_nota_presu_n__381_20__respuesta_a_nota_dcp_n__2265_2_1605531956266.pdf

documentTypeDetails: Autorización del Equipo Ec. para Vehiculos

title: llamado_publico_1606836768375.pdf

title: llamado_publico_1605621748290.pdf

title: 2229_dictamen_n__179_20_vehiculos19102020105925_1604676079743.pdf

documentTypeDetails: Dictamen de Evaluación o justificación Llamado

title: 2427__cdp_vehiculos_1605531945443.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: nota_al_director_llamado_1604675861326.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 386684 Version 1

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: estimacion_de_costos_1605531912934.zip

title: 386684_responsabilidad_1605621743945.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: nota_reparo_vehiculos_1605532115459.pdf

documentTypeDetails: Nota de Reparo

title: 386684_1606836753069.pdf

format: application/json

title: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

answer: Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, en el SICP.

description:
Donde dice:
3.	Longitud total: 5000 mm como mínimo
Podemos ofertar vehículo con largo total 4.790 como mínimo?
7.	Furgón dimensiones: 3.30 cm de largo, 1.80 cm de alto (libre) y 1.80 de ancho, todas como medidas mínimas.
Podemos ofertar vehículos con 2.780 mm e largo, 1.600 mm de ancho?

name: REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

name: Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción

streetAddress: SICP

awardCriteriaDetails: Por Item

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DPTO DE CONTRATACIONES PUBLICAS (MCAL LOPEZ Y CNEL CAZAL - HOSPITAL DE CLINICAS -SAN LORENZO) || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

legalName: Universidad Nacional de Asunción (UNA)

legalName: Universidad Nacional de Asunción

level: Universidades Nacionales

AUTOMOTOR SA

streetAddress: AVDA. GRAL. ARTIGAS 1921

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

legalName: AUTOMOTOR SA

TOYOTOSHI SA

streetAddress: Avenida Mariscal Lopez entre Gómez de Castro y Reclus

legalName: TOYOTOSHI SA

name: MARCELO TOYOTOSHI-MARIO TOYOTOSHI-PATRICIA TOYOTOSHI- Blanca Rivarola - Taruko Akasaka

AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A

streetAddress: YEGROS 811 Y FULGENCIO R. MORENO

legalName: AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A

name: JORGE DANIEL PECCI MILTOS, SARA B. MILTOS DE PECCI, JUAN PECCI MILTOS, LUIS DUMOT MARTINEZ, FEDERICO LOPEZ MOREIRA, LUIZ LANE, MANUEL RIERA, CESAR SCAVONE CARDENAS

GARDEN AUTOMOTORES SA

streetAddress: AVDA REPUBLICA ARGENTINA C/ KOSTIANOF CASA #1479

legalName: GARDEN AUTOMOTORES SA

streetAddress: JARDIN DE ORO ESQ. AMERICA

name: JORGE ARTURO SAMANIEGO MASI - GLORIA BAEZ DE SAMANIEGO

description: Camionetas

description: Camionetas

title: contrato_firmado_n__155_20_automotor_1608029555788.pdf

title: declaracion_jurada_sobre_emision_de_cc___1608029567108.pdf

title: AUTOMOTOR SA

title: remision_13995_lco_25_20___oc_87734__1611581551693.pdf

title: AUTOMOTOR SA

title: remision_13996_lco_25_20___oc_87734__1611581606637.pdf

title: oc_87734_lco_25_2020_automotor_1611581473101.pdf