Presentacion

value: UNIDAD

description: Elementos de infraestructura para cableado del centro de datos

description: Servicio de Cableado equipos de comunicacion

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de equipos de comunicaciones

description: Elementos de infraestructura para cableado horizontal y backbone.

description: Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado

group: 2.6-Tornillo con tuerca enjaulada M6

value: EVENTO

description: 2.6 Tornillo con tuerca enjaulada M6

group: 2.8-Organizador horizontal de cables 19", 1U Cerrado Plastico Alta Densidad

description: 2.8 Organizador horizontal de cables 19", 1U Cerrado Plastico Alta Densidad

group: 2.31-Arandela SFC 3/8 plana

description: 2.31 Arandela SFC 3/8 plana

group: 2.26-Union parrillas porta cables

description: 2.26 Union parrillas porta cables

group: 2.49-Instalacion y configuracion de Sensores de Temp y humedad

description: 2.49 Instalacion y configuracion de Sensores de Temp y humedad

group: 2.29-Tarugo metalico IM 3/8"

description: 2.29 Tarugo metalico IM 3/8"

group: 2.20-EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM4 10 GIGABIT LC-UPC

description: 2.20 EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM4 10 GIGABIT LC-UPC

group: 2.1-RACK 4P ABIERTO 19" 45U ITMAX

description: 2.1 RACK 4P ABIERTO 19" 45U ITMAX

group: 2.25-Parrilla T de 15

description: 2.25 Parrilla T de 15

group: 2.3-BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR ITMAX

description: 2.3 BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR ITMAX

group: 2.40-Sensor de Temeperatura u Humedad

description: 2.40 Sensor de Temeperatura u Humedad

group: 2.23-Parrilla porta cable 15

description: 2.23 Parrilla porta cable 15

group: 2.46-Rackeo de UPSs

description: 2.46 Rackeo de UPSs

group: 2.14-PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - TIA568A/B 2.5m - GRIS

description: 2.14 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - TIA568A/B 2.5m - GRIS

group: 2.52-Conectorizacion fibra optica mediante fusion

description: 2.52 Conectorizacion fibra optica mediante fusion

group: 2.2-GUIA VERTICAL 200MM ITMAX - PUERTA ?NICA

description: 2.2 GUIA VERTICAL 200MM ITMAX - PUERTA ?NICA

group: 2.33-Cinta Ordenador Velcro

description: 2.33 Cinta Ordenador Velcro

group: 2.45-Mano de obra instalaci?n Electrica

description: 2.45 Mano de obra instalaci?n Electrica

group: 2.32-Bulon zi SFC Reg 3/8 x 200

description: 2.32 Bulon zi SFC Reg 3/8 x 200

group: 2.16-KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 24F

description: 2.16 KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 24F

group: 2.10-GUIA DE CABLES HORIZONTAL CERRADO 1U Metalico cerrado

description: 2.10 GUIA DE CABLES HORIZONTAL CERRADO 1U Metalico cerrado

group: 2.22-Parrilla porta cable 30

description: 2.22 Parrilla porta cable 30

group: 2.19-KIT 3X PANEL CIEGO DE CERRAMIENTO LGX - PLASTICO

description: 2.19 KIT 3X PANEL CIEGO DE CERRAMIENTO LGX - PLASTICO

group: 2.48-Instalacion de racks y accesorios

description: 2.48 Instalacion de racks y accesorios

description: 2.41 Netbotz 250

description: 2.39 Cable C13 C14

group: 2.9-Organizador horizontal de cables 19", 2U Cerrado Plastico Alta Densidad

description: 2.9 Organizador horizontal de cables 19", 2U Cerrado Plastico Alta Densidad

group: 2.34-Cinta para etiquetado (Brother) 36 mm

description: 2.34 Cinta para etiquetado (Brother) 36 mm

group: 2.35-Mano de obra por ordenamiento

description: 2.35 Mano de obra por ordenamiento

group: 2.27-Prensa parrilla porta cables

description: 2.27 Prensa parrilla porta cables

group: 2.5-BARRA DE ATERRAMIENTO PARA RACK 45U

description: 2.5 BARRA DE ATERRAMIENTO PARA RACK 45U

description: 2.38 Cable C19 C20

group: 2.42-Materiales para cableado de potencia

description: 2.42 Materiales para cableado de potencia

group: 2.15-DIO B48 - MODULO BASICO

description: 2.15 DIO B48 - MODULO BASICO

group: 2.44-Kit Rackeo p/UPS

description: 2.44 Kit Rackeo p/UPS

group: 2.17-KIT ANCLAJE Y ACOMODACION PARA DIO B48

description: 2.17 KIT ANCLAJE Y ACOMODACION PARA DIO B48

group: 2.11-Conector hembra jack RJ45 CAT.6A Blindado 90/180

description: 2.11 Conector hembra jack RJ45 CAT.6A Blindado 90/180

description: 2.36 PDU 32 Amper APC Metered

description: 2.53 Certificacion canal completo FO

group: 2.12-PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON ICONOS

description: 2.12 PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON ICONOS

group: 2.55-Montaje sistema de canalizaciones Dc

description: 2.55 Montaje sistema de canalizaciones Dc

group: 2.21-CORDON DUPLEX MM (50.0) OM4 10 GIG LC-UPC/LC-UPC 2.5M - ACQUA (A-B)

description: 2.21 CORDON DUPLEX MM (50.0) OM4 10 GIG LC-UPC/LC-UPC 2.5M - ACQUA (A-B)

group: 2.13-CABLE F/UTP CAT.6A 24 AWG LSZH (Puestos de Trabajo)

description: 2.13 CABLE F/UTP CAT.6A 24 AWG LSZH (Puestos de Trabajo)

description: 2.30 Tuerca CISER 3/8

description: 2.51 Certificacion canal completo F/UTP

description: 2.24 Parrilla T de 30

group: 2.18-KIT 3X PLACAS LGX 6 POSICIONES MPO (Metalico)

description: 2.18 KIT 3X PLACAS LGX 6 POSICIONES MPO (Metalico)

group: 2.43-Tablero de By Pass, para UPS de 10kva

description: 2.43 Tablero de By Pass, para UPS de 10kva

group: 2.4-ACOMODADOR RADIAL PLASTICO ITMAX (PQT 5 PIEZAS)

description: 2.4 ACOMODADOR RADIAL PLASTICO ITMAX (PQT 5 PIEZAS)

group: 2.50-Cableado Horizontal y conectorizacion Data Center Interconect F/UTP

description: 2.50 Cableado Horizontal y conectorizacion Data Center Interconect F/UTP

description: 2.28 Varillas roscadas 3/8

description: 2.7 Rack APC 42U NETSHELTER

group: 2.37-ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

description: 2.37 ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

description: 2.47 Instalacion de Tablero de bypass

group: 2.54-Etiquetado Canal Completo (4 x canal)

description: 2.54 Etiquetado Canal Completo (4 x canal)

group: 1.25-Mano de obra por colocación de accesorios varios

description: 1.25 Mano de obra por colocación de accesorios varios

group: 1.30-Caja De Registro Plastico Ip65 100x100mm

description: 1.30 Caja De Registro Plastico Ip65 100x100mm

group: 1.9-Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 1,5m Gris

description: 1.9 Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 1,5m Gris

description: 1.4 Pdu Con 10 Tomas Universales

group: 1.35-Tornillos Tipo Fix Para Fijacion De Cajas De Conexion Por Muebles

description: 1.35 Tornillos Tipo Fix Para Fijacion De Cajas De Conexion Por Muebles

group: 1.10-Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 2,5m Gris

description: 1.10 Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 2,5m Gris

description: 1.29 Cablecanal De Piso 75x17

group: 1.12-Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 2u Metalico

description: 1.12 Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 2u Metalico

group: 1.16-Caja Plastica P/ Montaje Espejo Plano

description: 1.16 Caja Plastica P/ Montaje Espejo Plano

description: 1.28 Cablecanal 100x50mm

group: 1.19-Patchcord optico Duplex Conectorizado Mm (50.0)Om4 Lc-Upc/Sc - Upc 2.5m - Cog - Acqua

description: 1.19 Patchcord optico Duplex Conectorizado Mm (50.0)Om4 Lc-Upc/Sc - Upc 2.5m - Cog - Acqua

group: 1.40-Fusion Y Certificacion De Pelos De Fo

description: 1.40 Fusion Y Certificacion De Pelos De Fo

description: 1.36 Montaje De Rack Y Accesorios

group: 1.8-Conector Hembra Gigalan Cat.6 Premium

description: 1.8 Conector Hembra Gigalan Cat.6 Premium

description: 1.21 Cinta Ordenador Velcro

group: 1.1-Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio, Ne-Jf

description: 1.1 Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio, Ne-Jf

group: 1.20-Cable optico Fiber-Lan 06f Mm(50) Om4 Indoor/Outdoor 10 Gigabit (Tight Para Ducto)

description: 1.20 Cable optico Fiber-Lan 06f Mm(50) Om4 Indoor/Outdoor 10 Gigabit (Tight Para Ducto)

description: 1.3 Rack Pivotante De 18u

group: 1.7-Patch Panel Gigalan Cat.6 24p T568a/B

description: 1.7 Patch Panel Gigalan Cat.6 24p T568a/B

group: 1.38-Certificacion Y Etiquetado De Puntos De Red

description: 1.38 Certificacion Y Etiquetado De Puntos De Red

group: 1.18-Extension Duplex Conectorizada Mm (50.0) Om4 Sc-Upc 1.5m - Cog - Acqua - D0.9

description: 1.18 Extension Duplex Conectorizada Mm (50.0) Om4 Sc-Upc 1.5m - Cog - Acqua - D0.9

group: 1.22-Cinta Para Etiquetado (Brother) 36 Mm

description: 1.22 Cinta Para Etiquetado (Brother) 36 Mm

description: 1.24 Cinta 3m

description: 1.15 Tapa Ciega - Beige

group: 1.23-Cinta Para Etiquetado (Brother) 24 Mm

description: 1.23 Cinta Para Etiquetado (Brother) 24 Mm

description: 1.14 Face Plate Plano 4p - Beige

description: 1.41 Montaje De Canalizaciones X Ml

group: 1.6-Cable Electrico Gigalan U/Utp 23awgx4p Cat.6 Lszh

description: 1.6 Cable Electrico Gigalan U/Utp 23awgx4p Cat.6 Lszh

description: 1.17 Odf Bw12 Modulo Basico Gris

group: 1.39-Tendido De Cable optico Para Backbone De Enlace Con El Datacenter X Ml

description: 1.39 Tendido De Cable optico Para Backbone De Enlace Con El Datacenter X Ml

group: 1.11-Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 1u Metalico

description: 1.11 Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 1u Metalico

group: 1.37-Tendido Y Conectorizacion De Cable U/Utp Cat.6 Para Puntos De Red

description: 1.37 Tendido Y Conectorizacion De Cable U/Utp Cat.6 Para Puntos De Red

description: 1.27 Cablecanal 60x40mm

group: 1.32-Paquete De Cintillos 300x5mm X 100 Unidades

description: 1.32 Paquete De Cintillos 300x5mm X 100 Unidades

description: 1.13 Face Plate Plano 2p - Beige

description: 1.5 Tuercas Enjauladas M6

group: 1.34-Tornillos Y Tarugos Tipo Mariposa De 8 Para Fijacion De Cablecanal Y Cajas De Conexion

description: 1.34 Tornillos Y Tarugos Tipo Mariposa De 8 Para Fijacion De Cablecanal Y Cajas De Conexion

group: 1.31-Caja De Registro Plastico Ip65 150x200mm

description: 1.31 Caja De Registro Plastico Ip65 150x200mm

group: 1.2-Pdu Con 12 Tomas Universales Con Llave Tm (Canal De Tension Vertical 12 Tomas Con Switch-Z)

description: 1.2 Pdu Con 12 Tomas Universales Con Llave Tm (Canal De Tension Vertical 12 Tomas Con Switch-Z)

description: 1.33 Cano Corrugado Antillama De 1"

description: 1.26 Cablecanal 27x30mm

title: nota_de_cancelacion_1601484333253.pdf

title: acta_de_apertura_1592489864621.pdf

title: resolucion_de_adj_1592489877386.pdf

title: nota_de_cancelacion_1601484246572.pdf

title: notificaci_n_a_oferentes_1592489888632.pdf

title: cuadro_comparativo_cableado_1592489963814.zip

title: rectificacion_de_la_resolucion_1601484251087.pdf

title: rectificacion_de_la_resolucion_1601484336392.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1592489883836.pdf

title: 1 - READECUACIÓN DEL CABLEADO DEL DATACENTER, 2DO. PISO, 3ER PISO Y 4TO. PISO DE LA AFD

description: Elementos de infraestructura para cableado del centro de datos

description: Servicio de Cableado equipos de comunicacion

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de equipos de comunicaciones

description: Elementos de infraestructura para cableado horizontal y backbone.

description: Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de equipos de comunicaciones

description: 2.21 CORDON DUPLEX MM (50.0) OM4 10 GIG LC-UPC/LC-UPC 2.5M - ACQUA (A-B)

description: 2.20 EXTENSION OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM4 10 GIGABIT LC-UPC

description: 2.19 KIT 3X PANEL CIEGO DE CERRAMIENTO LGX - PLASTICO

description: 2.18 KIT 3X PLACAS LGX 6 POSICIONES MPO (Metalico)

description: 2.17 KIT ANCLAJE Y ACOMODACION PARA DIO B48

description: 2.16 KIT BANDEJA DE EMPALME STACK 24F

description: 2.15 DIO B48 - MODULO BASICO

description: 2.14 PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A - LSZH - TIA568A/B 2.5m - GRIS

description: 2.12 PATCH PANEL DESCARGADO BLINDADO 24P CON ICONOS

description: 2.11 Conector hembra jack RJ45 CAT.6A Blindado 90/180

description: 2.10 GUIA DE CABLES HORIZONTAL CERRADO 1U Metalico cerrado

description: 2.9 Organizador horizontal de cables 19", 2U Cerrado Plastico Alta Densidad

description: 2.8 Organizador horizontal de cables 19", 1U Cerrado Plastico Alta Densidad

description: 2.7 Rack APC 42U NETSHELTER

description: 2.6 Tornillo con tuerca enjaulada M6

description: 2.5 BARRA DE ATERRAMIENTO PARA RACK 45U

description: 2.4 ACOMODADOR RADIAL PLASTICO ITMAX (PQT 5 PIEZAS)

description: 2.3 BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR ITMAX

description: 2.2 GUIA VERTICAL 200MM ITMAX - PUERTA ?NICA

description: 2.1 RACK 4P ABIERTO 19" 45U ITMAX

description: 2.55 Montaje sistema de canalizaciones Dc

description: 2.54 Etiquetado Canal Completo (4 x canal)

description: 2.53 Certificacion canal completo FO

description: 2.52 Conectorizacion fibra optica mediante fusion

description: 2.51 Certificacion canal completo F/UTP

description: 2.49 Instalacion y configuracion de Sensores de Temp y humedad

description: 2.48 Instalacion de racks y accesorios

description: 2.47 Instalacion de Tablero de bypass

description: 2.46 Rackeo de UPSs

description: 2.45 Mano de obra instalaci?n Electrica

description: 2.44 Kit Rackeo p/UPS

description: 2.43 Tablero de By Pass, para UPS de 10kva

description: 2.42 Materiales para cableado de potencia

description: 2.22 Parrilla porta cable 30

description: 2.23 Parrilla porta cable 15

description: 2.24 Parrilla T de 30

description: 2.25 Parrilla T de 15

description: 2.26 Union parrillas porta cables

description: 2.27 Prensa parrilla porta cables

description: 2.28 Varillas roscadas 3/8

description: 2.29 Tarugo metalico IM 3/8"

description: 2.30 Tuerca CISER 3/8

description: 2.31 Arandela SFC 3/8 plana

description: 2.32 Bulon zi SFC Reg 3/8 x 200

description: 2.36 PDU 32 Amper APC Metered

description: 2.37 ATS para rack, 230 V, 16 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

description: 2.40 Sensor de Temeperatura u Humedad

description: 2.41 Netbotz 250

description: 2.13 CABLE F/UTP CAT.6A 24 AWG LSZH (Puestos de Trabajo)

description: 2.33 Cinta Ordenador Velcro

description: 2.34 Cinta para etiquetado (Brother) 36 mm

description: 2.35 Mano de obra por ordenamiento

description: 2.38 Cable C19 C20

description: 2.39 Cable C13 C14

description: 2.50 Cableado Horizontal y conectorizacion Data Center Interconect F/UTP

description: 1.1 Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio, Ne-Jf

description: 1.2 Pdu Con 12 Tomas Universales Con Llave Tm (Canal De Tension Vertical 12 Tomas Con Switch-Z)

description: 1.3 Rack Pivotante De 18u

description: 1.4 Pdu Con 10 Tomas Universales

description: 1.5 Tuercas Enjauladas M6

description: 1.7 Patch Panel Gigalan Cat.6 24p T568a/B

description: 1.8 Conector Hembra Gigalan Cat.6 Premium

description: 1.9 Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 1,5m Gris

description: 1.10 Patch Cord U/Utp Gigalan Cat.6 - Lszh - T568a/B - 2,5m Gris

description: 1.11 Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 1u Metalico

description: 1.12 Organizador Horizontal De Cables Cerrado 19", 2u Metalico

description: 1.13 Face Plate Plano 2p - Beige

description: 1.14 Face Plate Plano 4p - Beige

description: 1.15 Tapa Ciega - Beige

description: 1.16 Caja Plastica P/ Montaje Espejo Plano

description: 1.17 Odf Bw12 Modulo Basico Gris

description: 1.18 Extension Duplex Conectorizada Mm (50.0) Om4 Sc-Upc 1.5m - Cog - Acqua - D0.9

description: 1.19 Patchcord optico Duplex Conectorizado Mm (50.0)Om4 Lc-Upc/Sc - Upc 2.5m - Cog - Acqua

description: 1.30 Caja De Registro Plastico Ip65 100x100mm

description: 1.31 Caja De Registro Plastico Ip65 150x200mm

description: 1.32 Paquete De Cintillos 300x5mm X 100 Unidades

description: 1.34 Tornillos Y Tarugos Tipo Mariposa De 8 Para Fijacion De Cablecanal Y Cajas De Conexion

description: 1.35 Tornillos Tipo Fix Para Fijacion De Cajas De Conexion Por Muebles

description: 1.36 Montaje De Rack Y Accesorios

description: 1.37 Tendido Y Conectorizacion De Cable U/Utp Cat.6 Para Puntos De Red

description: 1.38 Certificacion Y Etiquetado De Puntos De Red

description: 1.39 Tendido De Cable optico Para Backbone De Enlace Con El Datacenter X Ml

description: 1.40 Fusion Y Certificacion De Pelos De Fo

description: 1.41 Montaje De Canalizaciones X Ml

description: 1.6 Cable Electrico Gigalan U/Utp 23awgx4p Cat.6 Lszh

description: 1.20 Cable optico Fiber-Lan 06f Mm(50) Om4 Indoor/Outdoor 10 Gigabit (Tight Para Ducto)

description: 1.21 Cinta Ordenador Velcro

description: 1.22 Cinta Para Etiquetado (Brother) 36 Mm

description: 1.23 Cinta Para Etiquetado (Brother) 24 Mm

description: 1.24 Cinta 3m

description: 1.25 Mano de obra por colocación de accesorios varios

description: 1.26 Cablecanal 27x30mm

description: 1.27 Cablecanal 60x40mm

description: 1.28 Cablecanal 100x50mm

description: 1.29 Cablecanal De Piso 75x17

description: 1.33 Cano Corrugado Antillama De 1"

title: READECUACIÓN DEL CABLEADO DEL DATACENTER, 2DO PISO, 3ER PISO Y 4TO PISO, DE LA AFD - AD REFERÉNDUM 2020

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: justificativo_de_contrato_abierto_1574961733613.pdf

title: adenda_01_1575645196974.pdf

title: adenda_06_1581360026082.pdf

title: adenda_07___parte_1_1582222329629.pdf

title: llamado_publico_1579778471620.pdf

title: iao.pdf

title: 26211___369720_1575487567203.pdf

title: adenda_03_1579712196517.pdf

title: adenda_05_1580237058100.pdf

title: adenda_08_1582729843019.pdf

title: llamado_publico_1580301509502.pdf

title: acta_de_apertura_1602850605110.pdf

title: notificacion_a_oferentes_1602850637733.pdf

title: dictamen_1602850621691.pdf

title: gastos_27_07_presupuesto_2020___firmado_1575383370171.pdf

title: rectificacion_de_la_resolucion_1602850593739.pdf

title: cgc.pdf

title: dictamen_1602850629833.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado

title: adenda_07___parte_2_1582222356342.pdf

title: pbc_readecuaci_n_de_cableado_1575383334336.zip

title: llamado_publico_1581415772748.pdf

title: adenda_04___parte_2_1579879818302.pdf

title: adenda_04___parte_3_1579879835756.pdf

title: llamado_publico_1583752637467.pdf

title: adenda_04___parte_1_1579879795964.pdf

title: llamado_publico_1582279504907.pdf

title: llamado_publico_1575487571656.pdf

title: resoluci_n_de_inicio_1571852684663.pdf

title: adenda_07___parte_3_1582222384374.pdf

title: llamado_publico_1579171019796.pdf

title: adenda_02_1579101492620.pdf

title: llamado_publico_1580125818066.pdf

title: llamado_publico_1575888952890.pdf

title: llamado_publico_1582798781717.pdf

title: 369720_afd_1583752613984.pdf

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
Acerca de la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Cable U/UTP, donde se indica:

“Diámetro nominal: ≤ 6 mm.”

Solicitamos verificar y rectificar este valor, teniendo en cuenta que corresponde al diámetro típico de cable Cat.6, siendo mayor el diámetro de los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 7,5mm.

title: Consulta 1 SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

answer: Aclaramos a los potenciales oferentes que la categoría de partner solicitada por la convocante es para asegurar que el servicio sea realizado con todas las garantias y certificaciones necesarias, salvaguardando los intereses de la institución; las categorías de Solution Provider Premiun o "equivalente" se otorgan a las empresas que han desarrollado servicios de forma satisfactorias. Así mismo la convocante no restringe la participación de ningún potencial oferente ya que solicita una categoría de Partnet en base al término utilizado por las marcas de reconocimiento mundial con presencia en el territorio nacional, pero así también da la posibilidad que cualquier potencial oferente presente su certificación ya que el requerimiento así lo permite mediante el término "o equivalente"

description:
Consulta 1 SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
(B)	Experiencia y Capacidad Técnica dice:

i.	El oferente deberá contar con al menos 2 técnicos certificados por el fabricante de la solución ofertada, además deberá contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente, la Certificación deberá ser emitida por el fabricante y avalada por el distribuidor local, esta documentación deberá ser acompañada con una declaración jurada por parte del oferente de que dicho documento es Autentico.
Al respecto de la parte subrayada donde dice: “contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente” son categorías de marcas específicas que no tienen que ver con la capacidad ni experiencia solo con partes comerciales de cada marca; por lo cual solicitamos encarecidamente se elimine esta solicitud que hace referencia a ciertos proveedores del mercado local.

title: Prorroga de Presentación de Ofertas y Consultas

answer: Considerando que el llamado ya fue publicado en el mes de diciembre y hasta el momento ya se realizaron varias prorrogas a raíz de consultas recibidas, favor remitirse a los plazos establecidos hasta el momento.

description: Respetuosamente solicitamos extender el plazo de presentación de ofertas y plazo de consultas en al menos 10 (diez) días, considerando las cantidades de suministros solicitados que deberán ser ofertados. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Especificaciones Técnicas - apartado Cable U/UTP

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 07

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Cable U/UTP, se expresa:
“Cantidad Referencial: ≥ 32 (Treinta y Dos) Cajas”
Sin embargo en el sub-item Cantidad de Cajas requeridas, se establece como “Exigido” “≥ 32 (Treinta y Dos) Cajas”.
Acerca de este punto, solicitamos modificar el término “Exigido” en la columna Carácter, e indicar como Referencial, de forma a presupuestar correctamente los suministros.

title: Inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de CONTRATO ABIERTO, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Con relacion al "Rack no menor a 12U" detallado en la Adenda 01 es solo referencial, pero de todas formas ya fue explicado mejor en la Adenda 04, favor remitirse a la misma. De igual menera para mas detalles en relacion a los Rack, en la descripcion referencial el Rack para telecomunicaciones tipo 1 y tipo 2, detallan las caracteristicas minimas que debe reunir los elementos solicitados.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.1, se indica “Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio”, y en el sub-item 1.3, se indica “Rack Pivotante de 18U”.

Sin embargo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que el sistema de cableado ha de contar por cada piso con un Rack no menor a 12RU, admitiendo de esta forma el empleo de Racks por ejemplo de 12U y 15U, que no reúnen los requerimientos de 22U y 18U establecidos, según lo expresado.

Al respecto solicitamos favor confirmar que los Racks deberán ser de 22U y 18U según lo indicado en las Especificaciones Técnicas y la Lista de Precios del llamado, en caso contrario, si efectivamente podrán ser aceptados Racks de 12U, será necesaria la modificación de estos ítems en las Especificaciones Técnicas y en la Lista de Precios del presente llamado, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Alcance de los Trabajos, Item 2

answer: Al respecto se aclara que mínimamente se necesita 48 conexiones, se puede utilizar la cantidad necesaria de organizadores para cumplir con las exigencias. Con relación al diámetro del cable la diferencia entre ambos es mínima por ende consideramos que el organizador propuesto soportaría dichos cables. Por todo lo expuesto favor remitirse a las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas correspondientes.

description: En la Adenda 7, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Organizadores de Cableado Horizontales Tipo 1, se indica Cantidad de Cables Cat.6A ≥ 48 (Cuarenta y ocho) unidades. Acerca de este punto solicitamos verificar y rectificar este valor, considerando que corresponde a la cantidad de cables Cat.6, siendo menor la cantidad soportada para los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 24 Unidades. Se trata simplemente de un tema del diámetro del cable Cat.6A que no permite físicamente que un organizador de 1U pueda soportar 48 cables Cat.6A.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, 2. Requisitos para Calificación Posterior, ítem (B) Experiencia y Capacidad Técnica, inciso iii) se expresa que:

“El oferente deberá contar con al menos 2 técnicos certificados por el fabricante de la solución ofertada, además deberá contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente”

Al respecto respetuosamente solicitamos que sea omitida la categoría Premium, y en consecuencia pueda ser aceptada también la categoría partner de Solution Provider o equivalente, considerando que dichas categorías no determinan la capacidad ni la experiencia técnica del oferente, si no que restringen la participación de los potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”.

title: Especificaciones Técnicas - apartado Patch Cord

answer: Favor remitase a la Adenda N° 7

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Patch Cord, se menciona:
“Desempeño de Transmisión a 100 MHz”.
Al respecto, respetuosamente solicitamos suprimir este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, atendiendo a que estos parámetros corresponden a cables UTP, y normalmente no son indicados por los fabricantes.

title: Distribuidor Interno Optico

answer: Al respecto se aclara que en el PBC no se menciona que debe o no ser rackeadle el distribuidor optico interno, si no que debe cumplir minimamente con lo detallado en las especificaciones técnicas en relación a altura, ancho y profundidad.

description:
En el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas, Item 1, numeral 10, se solicita Distribuidor Interno Óptico con sus características mínimas y entre las características se menciona que la Altura, Ancho y Profundidad mínima del mismo deben de ser 155 mm, 130 mm y 52 mm respectivamente.
Basándonos en las características físicas mencionadas, entendemos que el Distribuidor Interno Óptico no debe de ser necesariamente Rackeadle. Es correcta nuestra apreciación?
Para el caso de ser afirmativo la respuesta anterior, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar Distribuidores Internos Ópticos Rackeables con caracteristicas fisicas de 44,45 mm de altura, 484 mm de ancho y 335 mm de profundidad.

title: Cinta para Etiquetado (Brother) 36 Mm

answer: Se considera que la unidad de medida utilizada es la más certera para la ejecución del contrato, es decir se pagaría por lo que efectivamente fue utilizado ya que puede darse la situación de que no se utilice la totalidad el contenido del cartucho o casete, por lo que se solicitaría la cantidad necesaria para realizar el etiquetado completo del sistema de cableado estructurado.

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también de la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.22. Cinta para Etiquetado (Brother) 36 Mm, se indica: “Cantidad 1”, y “Unidad de Medida: Metro”. Acerca de este punto solicitamos que la unidad de medida sea indicada como Cartucho o Casete, teniendo en cuenta que este tipo de cinta etiquetadora viene de fábrica en Cartucho o casete para ser insertado en el Equipo Etiquetador, por lo que dificultará injustificadamente la manera de presupuestar. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Item 2.34. Cinta para Etiquetado (Brother) 36 Mm

answer: Se considera que la unidad de medida utilizada es la más certera para la ejecución del contrato, es decir se pagaría por lo que efectivamente fue utilizado ya que puede darse la situación de que no se utilice la totalidad el contenido del cartucho o casete, por lo que se solicitaría la cantidad necesaria para realizar el etiquetado completo del sistema de cableado estructurado. la cotizacion deberia calcularse por metro para una mejor cotización.

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también de la Lista de Precios del SICP, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, sub-item 2.34. Cinta para Etiquetado (Brother) 36 Mm, se indica: “Cantidad 1”, y “Unidad de Medida: Metro”. Al respecto, solicitamos respetuosamente que la unidad de medida sea indicada como Unidad, Cartucho o Casete, atendiendo a que este tipo de cinta etiquetadora viene de fábrica en Cartucho o casete para ser insertado en el Equipo Etiquetador, razón por la que dificultará injustificadamente la manera de presupuestar este item. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Consulta

answer:
En relación a la consulta; la expresión gigalan que mensionan, se refiere al tipo de conexión, no siendo esto una marca sino el tipo de conexión.
Es así que los ítems solicitados en el PBC, todos y cada uno de ellos deberán cumplir mínimamente con lo detallado en las especificaciones técnicas, de hecho estarán en competencia toda oferta que sea susceptible de analizarse técnica y económicamente, tal como lo establece la Ley que regula las contrataciones públicas, no se  mide marca alguna sino estándares exigidos en los requerimientos.

description: En el pliego de bases y condiciones, en varios ítems se hace referencia a nombres comerciales de productos de un fabricante especifico, por ejemplo para el cable UTP se solicita “gigalan” que es una denominación comercial que utiliza FURUKAWA. Solicitamos se indique si solo se aceptaran ofertas de este fabricante o si se puede ofrecer productos equivalente de marcas reconocidas del mercado, para el cableado de cobre, fibra, patchpannels, patchords y demás elementos de conectividad física

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Cable U/UTP, se indica:

“Peso del cable ≤ 42 Kg/Km.”

Solicitamos verificar y rectificar este valor, considerando que corresponde al peso de cable Cat.6, siendo mayor el peso de los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 58Kg/Km.

title: Plazo de entrega

answer: En relación a la solicitud del potencial oferente, exponemos cuanto sigue; considerando que el tipo de contrato del llamado es por la modalidad de contrato abierto, estimamos que no es necesaria la prorroga de 90 días solicitada, teniendo en cuenta que las órdenes de servicios se emitirían según necesidad del servicio; por lo que solicitamos respetuosamente al oferente ceñirse a lo dispuestos en el PBC del llamado.

description:
En la sección 3 del PBC se establece como plazo de entrega de los bienes solicitados en 30 días.
Solicitamos respetuosamente a la convocante la extensión del plazo de entrega 90 días corridos, posteriores a la recepción de la orden de servicio respectiva.
Dicha solicitud se realiza a fin de dar mayor apertura a potenciales oferentes que no poseen la totalidad de los bienes solicitados en stock.

title: Prorroga

answer: Considerando que solicitamos experiencia en el mercado, estimamos que son de uso común los elementos solicitados en el PBC, y por ende tendrían existencia en depósito, o en su defecto tendrían pronta respuesta por parte del representante o distribuidor ya que trabajan constantemente en el rubro. Por todo lo expuesto favor remitirse a las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas correspondientes.

description:
En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 3. Plan de Entrega, se establece el plazo de entrega de 30 días corridos, posteriores a la recepción de la orden de servicio respectivo. Al respecto solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 90 (noventa) días calendarios a partir de la recepción de la orden de servicio, considerando los tiempos de fabricación e importación de los productos solicitados, y además debido aunque en la Respuesta a la Consulta 7 fue indicado que las órdenes de servicios se emitirían según necesidad del servicio; éstas bien pueden ser emitidas apenas se firme el Contrato, y también como se trata de un Contrato Abierto, no están definidas las cantidades finales, razón por el Oferente adjudicado realizará las compras de los productos con la recepción de las órdenes de servicios.
Lo peticionado se funda, en el precepto legal número 20, última parte, de la Ley 2051/03 que expresa así: (…) Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes.
Lo que se intenta lograr a través de dicha consulta es el cumplimiento eficiente de la Licitación en cuestión, y por ello solicitamos respetuosamente la consideración de la Convocante a que tenga en cuenta nuestra sugerencia.-

title: Certificado de Servicio de  Origen Nacional

answer: Teniendo en cuenta que el objeto del llamado es "servicio", por ende sera tenido en cuenta el Certificado de Servicios de Origen Nacional.

description: 1-	¿Por este medio y considerando los servicios a ser realizados, consultamos si será tenido en cuenta el Certificado de Servicios de Origen Nacional?

title: ITEM 2, ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CABLEADO DEL CENTRO DE DATOS

answer: En relacion a la confusión se aclara que en el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas se citan los materiales solicitados que deben hacer parte de la solución ofertada, y en relacion a la categoria de los cables a ser utilizados para el Ítem 1. - Elementos de infraestructura para cableado horizontal y backbone. se menciona el requerimiento de cables de categoria 6 y para el Ítem 2 - Elementos de infraestructura para cableado del centro de datos, se solicita cables Categoria 6A, segun lo establecido en principio.

description:
3-	En el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas, ITEM 2, ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CABLEADO DEL CENTRO DE DATOS, se citan los materiales solicitados que deben hacer parte de la solución ofertada.
En el mismo se mencionan componentes de Cableado Estructurado en CAT 6A Blindado.
En la visita guiada para el relevamiento de datos, se nos mencionó que la Categoría de toda la Solución de Cableado, tanto del cableado de los puestos de trabajo como el cableado del Centro de Datos debería de ser el CAT 6.
Ante esta confusión, se solicita respetuosamente a la convocante aclarar la CAT del Cableado para el Data Center y para los puestos de Trabajo.

title: Rack

answer: Al respecto se aclara que lo solicitado en le PBC en relación a los Rack, las dimensiones se han realizado teniendo en cuenta futuras aplicaciones y/o restructuraciones, la AFD cuenta con el espacio físico necesario si se tuviera que instalar eventualmente, previendo esa situación se solicita ajustarse a lo establecido en las especificaciones técnicas, atendiendo además de que se trata de un contrato abierto y podría solicitarse o no según necesidad.

description:
5-	En el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas, se solicita la provisión de Rack de pared de 18U y 22U.
Según lo relevado en la visita, entendemos que no existiría suficiente espacio para
Racks de Pared de estas dimensiones, por lo que solicitamos respetuosamente a la
convocante acepten la provisión de Rack de 12U Pivotante.

title: Alcance de los Trabajos, Item 2

answer: Al respecto se aclara que mínimamente se necesita 96 conexiones, se puede utilizar la cantidad necesaria de organizadores para cumplir con las exigencias. Con relación al diámetro del cable la diferencia entre ambos es mínima por ende consideramos que el organizador propuesto soportaría dichos cables. Por todo lo expuesto favor remitirse a las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas correspondientes.

description: En la Adenda 7, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Organizadores de Cableado Horizontales Tipo 2, se indica Cantidad de Cables Cat.6A ≥ 96 (Noventa y seis) unidades. Acerca de este punto solicitamos verificar y rectificar este valor, considerando que corresponde a la cantidad de cables Cat.6, siendo menor la cantidad soportada para los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 48 Unidades. Se refiere simplemente a un tema del diámetro del cable Cat.6A que no permite físicamente que un organizador de 2U pueda soportar 96 cables Cat.6A.

title: CABLEADO DEL CENTRO DE DATOS.

answer: Se Aclara a los potenciales oferentes que el pliego de bases y condiciones en la SECCIÓN III. SUMINISTOS REQUERIDOS establece claramente el tipo de fibra óptica requerido así como también la cantidad de fibras que deberá poseer mínimamente el cable requerido. Considerando que el llamado es de modalidad de contrato abierto por monto, se recuerda que la cantidad de puertos o interfaces se requeriran segun necesidad

description:
4-	En el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas, se solicita CABLEADO DEL CENTRO DE DATOS.
Entendemos que lo que se solicita es un Cross Connect entre los Rack del Data Center, tanto en UTP y Fibra.
Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar las cantidades de Puertos necesarios entre los Rack Para el Cross Conect en UTP, así como la cantidad de interfaces necesarios para el Cross Conect en Fibra. Ya que no se menciona la cantidad de pelos de la Fibra Óptica Multimodo a ser utilizada.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Al respecto se aclara y se considera que existen fabricantes reconocidos mundialmente con precesia local que cuentan con programas de extención de garantia, inclusive llegan a 25 años, por ello este requerimiento no atenta ante ningun principio de Igualdad y Libre competencia. Por lo expuesto favor considerar las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas.

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Garantías, se expresa que:

“La oferta deberá incluir una garantía de 3 (tres) años como mínimo, que deberá ser provista directamente por el fabricante de la solución ofertada.”

Al respecto, solicitamos que sea aceptada la garantía de 1 (un) año como mínimo, provista directamente por el fabricante, considerando que la garantía de los fabricantes de productos de cableado de red, normalmente es de 1 (un) año por los productos de su fabricación, de modo a permitir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. O en su defecto que pueda ser aceptada la garantía de 3 (tres) años como mínimo, provista por el Oferente. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”.

title: Distribuidor Óptico Interno

answer: Aclaramos que el tipo de conector deberá ser del tipo LC.

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, sub-item Distribuidor Óptico Interno, apartado Placa para Adaptadores ópticos, se expresa que: “Deberá contar con la capacidad de acomodar 12 adaptadores para conectores SC o LS”. Acerca de este punto, solicitamos favor confirmar que se trata de un error de tipeo del conector que debe ser LC en lugar de LS. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Sub-item 1.3 - Sub-item 1.12

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el Ordenador horizontal por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.3, se indica “Rack Pivotante de 18U”, y en el sub-item 1.12, se indica “Organizador Horizontal de Cables Cerrado 19", 2U Metálico”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Ítem 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con un ordenador de cable horizontal.

Al respecto, solicitamos confirmar que este Ordenador de cable horizontal, se refiere al mismo Organizador Horizontal del ítem 1.11, antes mencionado. Es decir que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo del Organizador Horizontal, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Modalidad de Contrato

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description: En el presente llamado se establece la modalidad de Contrato Abierto, con un monto de adjudicación mínimo y un monto máximo, donde en la Planilla de Items Solicitados del Pliego son requeridos por separado los diferentes componentes que la Convocante entiende son necesarios para la implementación de la infraestructura requerida, expresada con Cantidades Referenciales. Sin embargo en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, se menciona que cada oferente deberá proveer todo lo necesario (materiales, licencias, servicios profesionales, etc.) para la correcta implementación de lo ofertado, teniendo en cuenta que los servicios solicitados sean proveídos con la modalidad de llave en mano. Al respecto respetuosamente solicitamos modificar la modalidad de Contrato Abierto, estableciendo la cantidad de puntos de red que finalmente la Institución requiere de manera a permitir a los oferentes conformar las propuestas que efectivamente puedan ser del tipo Llave en Mano.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Al respecto se aclara que en la adenda Nº 4 establece claramente cuales son los componentes del DIO, favor remitirse a las exigencias establecidas

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Distribuidor Óptico Interno, sub-item Descripción se expresa que:

“Deberá contar con extensiones ópticas conectorizadas (pigtails) en fábrica.”

De manera a ofertar correctamente, solicitamos por favor confirmar si el DIO deberá ser ofertado con las extensiones ópticas conectorizadas (pigtails) incorporadas, para todos los puertos del DIO.

title: Especificaciones Técnicas - Patch Cord

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

title: Especificaciones Técnicas

answer: Al respecto se aclara y se considera que existen fabricantes reconocidos mundialmente con precensia local que cuentan con programas de extención de garantia, inclusive llegan a 25 años, por ello este requerimiento no atenta ante ningun principio de Igualdad y Libre competencia. Por lo expuesto favor considerar las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas.

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Garantías, se expresa que:
“La oferta deberá incluir una garantía de 3 (tres) años como mínimo, que deberá ser provista directamente por el fabricante de la solución ofertada.”
Al respecto, solicitamos que sea aceptada la garantía de 1 (un) año como mínimo, provista directamente por el fabricante, considerando que la garantía de los fabricantes de productos de cableado de red, normalmente es de 1 (un) año por los productos de su fabricación, de modo a permitir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. O en su defecto que pueda ser aceptada la garantía de 3 (tres) años como mínimo, provista por el Oferente. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras públicas, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”.

title: Inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio - Sub-item 1.6

answer: Al respecto favor remitirse a la Adenda 04.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, acerca de la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también de la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.6. “Cable Eléctrico Gigalan U/Utp 23awgx4p Cat.6 Lszh”, donde se indica “Cantidad 1”, y “Unidad de Medida; Unidad”.

Consultamos si la Unidad de medida a considerar deberá ser por Metro o por Caja, que contiene 305m. de cable, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
Con relación a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Jack RJ45, donde se indica:
“Resistencia de contacto ≥ 15 m.”

Solicitamos favor confirmar que se trata de un error de tipeo de la unidad de medida, que en realidad debe ser ≥ 15 mΩ, atendiendo a que se refiere a una unidad de resistencia eléctrica. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse al PBC y sus correspondientes adendas, considerando que para el correcto funcionamiento de la Red y sus dispositivos exigidos es necesario contar con la cantidad solicitada cumpliendo con la cantidad de conexiones correspondientes.

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Organizadores de Cableado Horizontales Tipo 1, se indica:

“Cantidad de Cables Cat.6A ≥ 48 (Cuarenta y ocho) unidades.”

Acerca de este punto solicitamos verificar y rectificar este valor, considerando que corresponde a la cantidad de cables Cat.6, siendo menor la cantidad soportada para los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 24 Unidades.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitise a la Adenda N° 7

description:
Referente a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Sistema de provisión de energía redundante para rack, sub-item Características donde se menciona que:

“Deberá contar con una velocidad de transferencia que permitan que los equipos conectados interrumpan su operación”

Solicitamos por favor verificar y rectificar el requerimiento, atendiendo a que en realidad los equipos conectados NO deben interrumpir su operación, al producirse la transferencia.

title: Idioma de los documentos

answer:
Al respecto la Convocante, segun lo establece la IAO 10 del Pliego de Bases y Condiciones; SI, aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano.
En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios.

description: 2-	En relación al idioma de los documentos, consultamos si, considerando que el idioma utilizado en Tecnología es preferentemente el inglés, si se podría considerar la presentación de documentación técnica en idioma inglés.-

title: Especificaciones Técnicas

answer: Al respecto se aclara que en la adenda Nº 4 establece claramente cuales son los componentes del DIO, favor remitirse a las condiciones exigidas.

description:
Referente a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Distribuidor Óptico Interno, sub-item Descripción donde se menciona que:

“Deberá contar con extensiones ópticas conectorizadas (pigtails) en fábrica”

Solicitamos por favor confirmar la cantidad requerida de puertos, y el tipo de conector solicitado, de modo a conformar y ofertar correctamente el DIO, y que la oferta propuesta satisfaga las necesidades de la Convocante.

title: Planilla de Precios

answer: Se aclara que en el llamado se utilizo la modalidad de contrato abierto por montos minimo y maximo del contrato general a ejecutar, no asi designando un monto minimo y maximo por cada item y sub ítem, por lo que se debe completar solamente el precio unitario y total de la lista de precios.

description: Por este medio consultamos si en la planilla de precios, el oferente solo debe completar las columnas del precio unitario y el precio total de los ítems y sus sub ítems, dejando las columnas de monto mínimo y monto máximo en blanco. Favor aclarar.

title: Especificaciones Técnicas - Item 1 apartado Patch Cord, sub-item Cubierta

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Patch Cord, sub-item Cubierta se menciona: “PVC retardante de la llama”, mientras que en el sub-item Grado de flamabilidad, se expresa: “LSZH”. Referente a la cubierta PVC retardante de la llama, solicitamos suprimir este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que el cable requerido es LSZH, que no puede combinarse con la característica de la cubierta PVC. Es decir el producto debe ser LSZH o PVC, no puede ser de ambos tipos a la vez.

title: Modalidad de Contrato

answer: En tal sentido se aclara que el servicio seria realizado efectivamente de acuerdo a la necesidad, que no implica necesariamente realizar por etapas o paquetes, los servicios que necesitan continuidad para el logro del objetivo serán realizados en forma continua, así mismo corresponde aclarar que se incluyen todos los ítems necesarios para el logro de los objetivos.  Por todo lo expuesto favor remitirse a las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas correspondientes.

description: En la Adenda 1, varias consultas de los Oferentes son respondidas indicando que “Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-items se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio.” Al respecto deseamos manifestar que implementar Equipamientos y cableado del Datacenter, cableado vertical y horizontal de Red de datos, agregando los sub-items de la Planilla de los Items requeridos del llamado no será eficiente, exponiéndose a que falten otros materiales, insumos, accesorios, incluso servicios, etc. que no están entre los sub-items pero que finalmente sean necesarios para la correcta instalación y terminación de los productos ofertados. Por otro lado, para el Cableado del Datacenter, los cables Categoría 6A de interconexión entre Racks ya vienen conectados de fábrica, por lo que adquirir cables y conectores Categoría 6A y conectarlos localmente, podría afectar la calidad de las instalaciones y la performance de la red. Además, solicitar el servicio según necesidad, implicará afectar los primeros servicios que sean ejecutados, en lo que se refiere a montaje de nuevas canaletas si las primeras canaletas colocadas ya no permiten soportar el cableado de los nuevos servicios, así como la nueva readecuación con los cableados de los servicios que sean sucesivamente requeridos. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos modificar la modalidad de Contrato Abierto, y determinar la cantidad de puntos de red requeridos, el esquema de cross-conexión de las conexiones entre Racks del Datacenter con las cantidades de DIOs Monomodo y Multimodo que requieren, etc., de manera a ofertar correctamente una Propuesta que sea realizable y de utilidad para la Institución.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
Acerca de la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Patch Cord, donde se indica:

“Desempeño de Transmisión a 100 MHz.”

Al respecto, respetuosamente solicitamos suprimir este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, atendiendo a que estos parámetros corresponden a cables UTP.

title: Cantidad y Descripción del Servicio Sub-item 1.3, y en el sub-item 1.4

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. Los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el PDU por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.3, se indica “Rack Pivotante de 18U”, y en el sub-item 1.4, se indica “PDU con 10 Tomas Universales”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con una PDU de 10 tomas universales.

Al respecto solicitamos por favor confirmar que esta PDU de 10 tomas universales, se refiere a la misma PDU del item 1.4, antes mencionado. Es decir que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo de la PDU, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse al PBC y sus correspondientes adendas, considerando que para el correcto funcionamiento de la Red y sus dispositivos exigidos es necesario contar con la cantidad solicitada cumpliendo con la cantidad de conexiones correspondientes.

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Organizadores de Cableado Horizontales Tipo 2, se indica:

“Cantidad de Cables Cat.6A ≥ 96 (Noventa y seis) unidades.”

Acerca de este punto solicitamos verificar y rectificar este valor, considerando que corresponde a la cantidad de cables Cat.6, siendo menor la cantidad soportada para los cables Cat.6A requeridos en este apartado, en el orden de 48 Unidades.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
Con relación a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Cable U/UTP, sub-item Cubierta, donde se menciona:

“PVC retardante de la llama”

Mientras que en el sub-item Grado de flamabilidad, se expresa: “LSZH”.

Referente a la cubierta PVC retardante de la llama, solicitamos suprimir este punto, o en su defecto que sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en cuenta que el cable requerido es LSZH, que no puede combinarse con la característica de la cubierta PVC.

title: Cinta para Etiquetado (Brother) 24 Mm

answer: Se considera que la unidad de medida utilizada es la más certera para la ejecución del contrato, es decir se pagaría por lo que efectivamente fue utilizado ya que puede darse la situación de que no se utilice la totalidad el contenido del cartucho o casete, por lo que se solicitaría la cantidad necesaria para realizar el etiquetado completo del sistema de cableado estructurado.

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también de la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.23. Cinta para Etiquetado (Brother) 24 Mm, se indica: “Cantidad 1”, y “Unidad de Medida: Metro”. Al respecto, solicitamos respetuosamente que la unidad de medida sea indicada como Unidad, Cartucho o Casete, considerando que este tipo de cinta etiquetadora viene de fábrica en Cartucho o casete para ser insertado en el Equipo Etiquetador, razón por la que dificultará injustificadamente la manera de presupuestar este item. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse al pliego de bases y condiciones y sus correspondientes adendas, porque consideramos y entendemos que lo solicitado es del tipo LSZH y cuenta principalmente con la propiedad de la baja emisión de humo y sustancias peligrosas, pero ademas es necesario que cumpla con el requerimiento soicitado, el de ser retardante en la propagación de llamas.

description:
Referente a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Cable U/UTP, sub-item Grado de flamabilidad, donde se expresa:

“LSZH, retardante a la llama”
Solicitamos suprimir esta característica “retardante a la llama”, teniendo en cuenta que la propiedad del tipo LSZH es principalmente la baja emisión de humo y sustancias peligrosas, y no precisamente de ser retardante a la llama.

title: Especificaciones Técnicas - Ítem 1 - apartado Canalizaciones

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Canalizaciones, sub-item Cantidad de cable canal 270x300 mm. Referencial, se menciona:
“≥ 60 (Sesenta) Unidades”,
Sin embargo en la columna “Carácter” se establece como “Exigido”.
Al respecto, solicitamos modificar el término “Exigido” en la columna Carácter, e indicar como Referencial, de forma a presupuestar correctamente los suministros.

title: Patchcord Óptico Conectorizado

answer: Se aclara que el tipo de conector deberá ser del tipo LC en cada extremo

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Patchcord Óptico Conectorizado, se menciona que: “Deberá ser una extensión óptica construída y montada sobre un cable monofibra con conectores ópticos en un solo extremo”. Al respecto solicitamos favor confirmar que se trata de un error de tipeo que pegó equivocadamente una característica de las Extensiones ópticas conectorizadas o Pigtails, en lugar de una especificación de patchcords ópticos, considerando básicamente que piden conectores en un solo extremo, que no se corresponde con los patchcord ópticos. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Lista de Precios del SICP - Sub-item 1.24

answer: Al respecto se aclara que se refiere a la cinta del tipo "etiquetado"

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Ítem 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.24, se indica “Cinta 3M”.

Al respecto, consultamos qué tipo de cinta 3M es requerido; si es cinta de etiquetado, cinta vulcanizante, cinta aisladora, etc., lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas - Item 1 apartado Rack - Sub-item Requerimientos

answer: Al respecto se aclara que la apreciación es correcta que lo solicitado se refiere a un Rack pivotante, para que cumpla la función de fácil acceso desde la puerta trasera.

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Rack para Telecomunicaciones Tipo 2, sub-item Requerimientos se menciona:
“Bisagra que se separa de la pared para fácil acceso por la puerta trasera”.
Al respecto, entendemos que lo solicitado se refiere a un Rack pivotante. Solicitamos respetuosamente confirmar si nuestra apreciación es correcta.

title: Inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. Los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el PDU por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.1, se indica “Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio”, y en el sub-item 1.4, se indica “PDU con 10 Tomas Universales”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con una PDU de 10 tomas universales.

Al respecto solicitamos favor confirmar que esta PDU de 10 tomas universales, se refiere a la misma PDU del item 1.4, antes mencionado. Es decir, que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo de la PDU, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Tipos de conectores en DIO.

answer: Al respecto cabe mencionar que en la Adenda 04, en el apartado debe decir inciso C. Alcance de los trabajos, se menciona lo siguiente "A CONTINUACION DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO", además que en adendas anteriores fueron eliminados los numerales de la table para evitar confusiones ya que es referencial las descripciones no tiene relación exacta con algún ítem en particular, por lo que la cotización de debe realizar en base a lo detallado en la lista de precios. Se aclara de igual forma que el tipo de conector de la extensión óptica conectorizada deberá ser del tipo LC.

description:
En el PBC, en el apartado de Especificaciones Técnicas, Item 1, numeral 14.4 se menciona que "Se deben de realizar 4 (cuatro) fusiones mediante pig-tail de fibra multimodo con conectores SC en cada DIO a instalarse en cada Rack."
Con relación a dicho requerimiento, solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el tipo de Conector de las Extenciones Ópticas Conectorizadas, ya que en el numeral 11, en donde se describen las características de las mismas, se solicita que la misma sea con conectores LC y en el numeral 14.4 se indica que las fusión debe de realizarse mediante Extensiones Ópticas Conectorizadas con conectores SC.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 7

description:
Referente a la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Jack RJ45, donde se menciona:

“Resistencia del Aislamiento ≥ 490 m.”

Solicitamos favor confirmar que se trata de un error de tipeo de la unidad de medida, que en realidad debe ser ≥ 490 MΩ, atendiendo a que se refiere a Mega Ohm que es una unidad de resistencia eléctrica. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitase a la Adenda N° 7

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Ítem 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Jack RJ45, se menciona que:
“Deberán cumplir con la Clasificación LSZH y ser resistente a la llama según CM conforme UL 444”.

Al respecto solicitamos favor confirmar si es que se trata de un error de tipeo, en el que se pegó equivocadamente una característica de los cables UTP o Patchcords UTP, en lugar de una especificación de Jack RJ45, considerando básicamente que, el material del Jack RJ45 es no propagante a la llama UL 94V-0. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Sub-item 1.1, y en el Sub-item 1.12

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el Ordenador horizontal por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.1, se indica “Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio”, y en el sub-item 1.12, se indica “Organizador Horizontal de Cables Cerrado 19", 2U Metálico”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con un ordenador de cable horizontal.

Acerca de este punto, por favor solicitamos confirmar que este Ordenador de cable horizontal, se refiere al mismo Organizador Horizontal del item 1.11, antes mencionado. Es decir que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo del Organizador Horizontal, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas - apartado Patch Cord

answer: Favor remitase a la Adenda N° 07

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Patch Cord, se expresa:
“Cantidad Referencial: De 1 metro ≥ 162 (Ciento Sesenta y Dos) Unidades”, y
“De 3 metros ≥ 162 (Ciento Sesenta y Dos) Unidades”.
Sin embargo, en el sub-item Longitud se indica ≤ 1,5m. Acerca de este punto, solicitamos favor confirmar que para la Cantidad Referencial serán aceptados 162 patch cord de 1m. o 1,5m., y 162 patch cord de entre 2,5m. o 3m. Lo solicitado lo cursamos a los efectos de presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.

title: Alcance de los Trabajos, Item 2

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 8

description: Referente a la Adenda 7, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Jack RJ45, donde se menciona Resistencia del Aislamiento ≥ 490 mΩ. (mili ohm), solicitamos favor confirmar que se trata de un error de tipeo de la unidad de medida, que en realidad debe ser ≥ 490 MΩ, atendiendo a que se refiere a Mega Ohm que es una unidad de resistencia eléctrica. Favor confirmar si es correcta nuestra apreciación.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse al pliego de bases y condiciones y sus adendas ya que en el mismo se establece claramente el tipo de fibra a ser instalada, asi también se expecifica en el PBC que la extensión óptica conectorizata debe ser del tipo de fibra Multimodo OM4 (50,0 µm)

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Distribuidor Óptico Interno, sub-item Descripción se expresa que:

“Deberá contar con extensiones ópticas conectorizadas (pigtails) en fábrica.”

Acerca de este punto, solicitamos confirmar si deberán ser tipo Multimodo o Monomodo, de manera a ofertar correctamente.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Lista de Precios del SICP - Sub item 1.3 - Sub-item 1.11

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el Ordenador horizontal por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.3, se indica “Rack Pivotante de 18U”, y en el sub-item 1.11, se indica “Organizador Horizontal de Cables Cerrado 19", 1U Metálico”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con un ordenador de cable horizontal.

Al respecto, solicitamos confirmar que este Ordenador de cable horizontal, se refiere al mismo Organizador Horizontal del item 1.11, antes mencionado. Es decir que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo del Organizador Horizontal, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas - Item 1 apartado Rack - Sub-Item Requerimientos

answer: Al respecto se aclara que existen multiples fabricantes que consideran dicha profundidad y la misma es necesaria considerando el tipo de equipos, accesorios y otros elementos que seran instalados en estos rack. Por tal motivo favor remitirse a las condiciones establecidas en el PBC y sus adendas

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Rack para Telecomunicaciones Tipo 2, sub-item Requerimientos se menciona:
“≥ 18 U de racks de 19” de 60cm. de profundidad”.
Acerca de este punto, solicitamos que también sean aceptados Racks de 55cm. de profundidad, considerando que es la profundidad que tienen los Racks pivotantes.

title: Cinta 3m

answer: Se considera que la unidad de medida utilizada es la más certera para la ejecución del contrato, es decir se pagaría por lo que efectivamente fue utilizado ya que puede darse la situación de que no se utilice la totalidad el contenido del cartucho o casete, por lo que se solicitaría la cantidad necesaria para realizar el etiquetado completo del sistema de cableado estructurado.

description: Acerca de la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también de la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.24. Cinta 3m, donde se indica: “Cantidad 1”, y “Unidad de Medida: Metro”, solicitamos respetuosamente que la unidad de medida sea indicada como Unidad, Cartucho o Casete, teniendo en cuenta que este tipo de cinta etiquetadora viene de fábrica en Cartucho o casete para ser insertado en el Equipo Etiquetador, razón por la que dificultará injustificadamente la manera de presupuestar este item. Hacemos esta solicitud de manera a ofertar correctamente de acuerdo a los requerimientos de la convocante.

title: Alcance de los Trabajos, Item 2

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 8

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 2. Elementos de Infraestructura para Cableado del centro de datos, apartado Sistema de provisión de energía redundante para rack, apartado Garantías, se expresa que La oferta deberá incluir una garantía de 3 (tres) años como mínimo, que deberá ser provista directamente por el fabricante de la solución ofertada. Al respecto, solicitamos que sea aceptada la garantía de 1 (un) año como mínimo, provista directamente por el fabricante, considerando que la garantía de los fabricantes de productos de cableado de red, normalmente es de 1 (un) año por los productos, de modo a permitir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. O en su defecto que pueda ser aceptada la garantía de 3 (tres) años como mínimo, provista por el Oferente. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras públicas, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”. Si bien en la Respuesta a la consulta 55 de los oferentes se aclara y se considera que existen fabricantes reconocidos mundialmente con presencia local que cuentan con programas de extensión de garantía, inclusive llegan a 25 años, esta modalidad de extensión de garantía promocionada por los fabricantes no aplica en este caso, por las características del Cableado solicitado y por políticas de los fabricantes.

title: Garantía

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 8

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Garantías, se expresa que La oferta deberá incluir una garantía de 3 (tres) años como mínimo, que deberá ser provista directamente por el fabricante de la solución ofertada. Al respecto, solicitamos que sea aceptada la garantía de 1 (un) año como mínimo, provista directamente por el fabricante, considerando que la garantía de los fabricantes de productos de cableado de red, normalmente es de 1 (un) año por los productos, de modo a permitir la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. O en su defecto que pueda ser aceptada la garantía de 3 (tres) años como mínimo, provista por el Oferente. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras públicas, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”. Si bien en la Respuesta a la consulta 41 de los oferentes se aclara y se considera que existen fabricantes reconocidos mundialmente con presencia local que cuentan con programas de extensión de garantía, inclusive llegan a 25 años, esta modalidad de extensión de garantía promocionada por los fabricantes no aplica en este caso, por las características del Cableado solicitado y por políticas de los fabricantes.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Lista de Precios del SICP - Sub-item 1.1 - Sub-item 1.11

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una DESCRIPCION REFERENCIAL DE LOS TRABAJOS MINIMOS A SER DESARROLLADOS, CON LAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA LOS COMPONENTES A SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO, A MODO DE PODER MEDIR DE ALGUNA MANERA LA EMVERGADURA DEL TRABAJO A SER REQUERIDO. los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III SUMINISTROS REQUERIDOS numeral 1. Especificaciones Técnicas, B. Cantidades y descripción del servicio. Considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto, cada uno de los sub-ítems se estarían solicitando según necesidad requerida para llevar a cabo el servicio. Es decir, se debe cotizar el Rack por un lado y el Ordenador horizontal por el otro, según el requerimiento en cada sub-ítem.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, sub-item 1.1, se indica “Rack Cerrado 19" 22u*600a*600p*Mm, Pta Vidrio”, y en el sub-item 1.11, se indica “Organizador Horizontal de Cables Cerrado 19", 1U Metálico”.

Asimismo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Descripción del Sistema, se menciona que cada Rack deberá contar con un ordenador de cable horizontal.

Acerca de este punto, por favor solicitamos confirmar que este Ordenador de cable horizontal, se refiere al mismo Organizador Horizontal del item 1.11, antes mencionado. Es decir que no se deberá incluir en el precio unitario del Rack, el costo del Organizador Horizontal, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

title: Especificaciones Técnicas - Item 1 apartado Canalizaciones

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 07

description:
En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Canalizaciones, sub-item Cantidad de cable canal 600x400 mm. Referencial, se menciona:
“≥ 60 (Sesenta) Unidades”
Sin embargo en la columna “Carácter” se establece como “Exigido”.
Al respecto, solicitamos modificar el término “Exigido” en la columna Carácter, e indicar como Referencial, de forma a presupuestar correctamente los suministros.

title: Especificaciones Técnicas

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 07

description: En la Adenda 4, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso C. Alcance de los Trabajos, Item 1. Elementos de Infraestructura para Cableado Horizontal y Backbone, apartado Canalizaciones, sub-item Cantidad de cable canal 100x500 mm. Referencial, se menciona: “≥ 30 (Treinta) Unidades”, sin embargo en la columna “Carácter” se establece como “Exigido”. Al respecto, solicitamos modificar el término “Exigido” en la columna Carácter, e indicar como Referencial, de forma a presupuestar correctamente los suministros.

title: Consulta

answer: En relación con la consulta; la expresión COG que menciona, se refiere la clasificación de cables en general, no siendo esto una marca sino solamente clasificación. Se aclara que el grado de flamabilidad requerida deberá ser del tipo plenum.

description: Punto 11.9 – Grado de flamabilidad, COG es una denominación comercial de Furukawa, Solicitamos se indique grado de flamabilidad determinado por los estandares internacionales, por ejemplo, LSZH, Riser, Plenum, etc.

title: Cantidad y Descripción del Servicio - Lista de Precios del SICP

answer: Al respecto se aclarar que lo detallado en la Adenda 01 es una descripción referencial, con cantidades mínimas de los componentes y trabajos a ser desarrollados, con las características exigidas para los componentes a ser utilizados en el servicio, a modo de poder medir de alguna manera la envergadura del trabajo a ser requerido. Para una mejor cotización se detallan las cantidades, ya que para el oferente no es lo mismo el costo de 1.000 unidades de algún componente que adquirir 100 unidades del mismo, se podrían presentar ventajas dependiendo del mercado; es por ello que los posibles oferentes deberían cotizar según lo detallado en la lista de precios que cruza con lo solicitado en la SECCIÓN III suministros requeridos numeral 1. Especificaciones técnicas, b. Cantidades y descripción del servicio. Y considerando que el llamado será por la modalidad de contrato abierto por monto, se debe cotizar según la lista de precios proporcionado por el SICP.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, así como también en la Lista de Precios del SICP, se indica “Cantidad: 1” para todos los ítems a ser ofertados. Sin embargo, en la Adenda 1, Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, inciso B. Cantidad y Descripción del Servicio, son indicadas diferentes cantidades referenciales de los ítems a ser ofertados.

Al respecto, solicitamos por favor confirmar que la oferta deberá ser presentada con Cantidad: 1 de todos los ítems del llamado de acuerdo a la Lista de Precios del SICP, lo solicitado se cursa de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.

streetAddress: Herib Campo Cervera N° 886 c/ Aviadores del Chaco Edificio Australia 3er PIso

name: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Herib Campo Cervera N° 886 c/ Aviadores del Chaco Edificio Australia 3er PIso || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

NETLOGIC S.R.L.

streetAddress: NATALICIO GONZALEZ 210 C/ POETA GUIDO SPANO

name: LUIS FERNANDO ISMAEL TEME y/o CYNTHIA LUCIA BAREIRO DE ISMAEL

DIVISERV SA

name: Emilio Enrique García Verlangieri, María Leticia Vierci Avarez

LOGICALIS PARAGUAY S.A.

streetAddress: Torre 1 del Paseo La Galería, Piso 15. Avda. Santa Teresa

name: JUAN PEDRO ROGIO GARCIA, MARCIO SAEZ CAPUTO-Juan Carlos Fleitas, Pablo Greenwood

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: READECUACIÓN DEL CABLEADO DEL DATACENTER, 2DO PISO, 3ER PISO Y 4TO PISO, DE LA AFD - AD REFERÉNDUM 2021


name: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

Unidad

currency: PYG

description: ALQUILER DE  INMUEBLE PARA DIRECCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PRODUCTOR RURAL DEL SNPP

description: Alquiler de Deposito

streetAddress: CALLE YHOBY COMPAÑIA POTRERO PO'I  CIUDAD DE ITA

scheme: UNSPSC

description: Alquiler de instalaciones comerciales, industriales o salones

status: active

title: cuadro_de_oferta_1575648639643.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: res_adj_4251_1575648639592.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: informe_de_evaluacion_1575648643865.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: 563__not__pcpr_1575648652826.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: 26782_res_2490_correo_1576061888183.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: acta_de_apertura_1575648619492.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - LoteTotal

statusDetails: Activo

description: Alquiler de Deposito

streetAddress: ITA

title: ALQUILER DE INMUEBLE PARA DIRECCION DE PCPR DEL SNPP - PLURIANUAL

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: c_i__locacion_inmuebles_1574771428435.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: llamado_publico_1574978467436.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: dictamen_uoc_19_1574770366375.pdf

documentTypeDetails: Dictamen del Llamado

title: reso_1239_1574772428317.pdf

documentTypeDetails: Resolución Locación de Inmueble

title: proforma_de_contrato_1574770344529.pdf

documentTypeDetails: Proforma de contrato

title: cdp_1574770327466.pdf

documentTypeDetails: CDP

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Adjudicada

name: Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MOLAS LOPEZ N° 480 EDIFICIO DEL SNPP BLOQUE 1 PRIMER PISO OFICINA DE LA UOC || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Locación de Inmuebles

mainProcurementCategoryDetails: Locación Inmuebles - Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

type: Unidad Contratación

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

ERICH MICHEL WIHR

roles: notifiedSupplier supplier tenderer payee

region: Central

locality: ASUNCION (DISTRITO)

countryName: Paraguay

streetAddress: CHARLES DE GAULLE  684 ENTRE PACHECO Y CASTILLO

activityTypes: goods services

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Servicios Personales

scheme: PY-RUC

legalName: ERICH MICHEL WIHR

Erich Michel Wihr

telephone: xxx

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: 56__contrato_1576146750030.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

title: nota_uoc_608_1576146754699.pdf

documentTypeDetails: Nota de Aclaración

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

description: Renovación de Alquiler de Inmueble

obligations: fulfillment

code: Acta

type: delivery

title: FACTURA 464

status: met

title: erich_michel_septiembre________05112020112231_001_1604586266583.pdf

format: application/pdf

documentTypeDetails: Acta

title: FACTURA 429

title: diciembre_erich_michel_20052020104739_001_1590162953288.pdf

title: FACTURA 512

title: erich_michel____octubre_______________________03122021085140_001_1638793534753.pdf

title: FACTURA 492

title: erich_micher____abril27052021141213_001_1622141587257.pdf

title: FACTURA 447

title: erich_michel_mayo_____10082020135355_001_1597082299401.pdf

title: marzo_erich_michel______02102020085938_001_1601915929476.pdf

title: FACTURA 509

title: documentos_respaldatorios________1635357575682.pdf

title: FACTURA 513

title: erich_michel_septiembre___________________________12112021150824_001_1637751279493.pdf

title: FACTURA 488

title: erich_michel_marzo_2021____________18052021093837_001_1621878846428.pdf

title: FACTURA 440

title: marzo_erich_michel______02102020085938_001_1601916177132.pdf

title: FACTURA

title: erich_michel_abril_____10082020135310_001_1597082252771.pdf

title: FACTURA 487

title: erich_michel_febrero_2021____________18052021093710_001_1621878420851.pdf

title: FACTURA 534

title: erich_michel_enero______________06062022121036_1654617497054.pdf

title: FACTURA 520

title: erich_michel_noviembre____________20012022123430_1643111527105.pdf

title: FACTURA 459

title: julio_erich_michel______02102020090131_001_1601916153415.pdf

title: FACTURA 496

title: erich_michel_____mayo_1625595321030.pdf

title: FACTURA

title: erich_michel_octubre___________27112020103451_001_1606734790828.pdf

title: erich_michel_junio___________30112020102729_001_1606756165545.pdf

title: FACTURA 431

title: erich_michel_febrero_____10082020135157_001_1597082201064.pdf

title: FACTURA 430

title: enero_erich_michel_20052020103405_001_1590163239069.pdf

title: FACTURA 450

title: erich_michel_junio___________30112020102729_001_1606756188959.pdf

title: FACTURA 533

title: erich_michel_diciembre______________06062022120758_1654617247654.pdf

title: FACTURA 462

title: agosto_erich_michel______02102020090251_001_1601916225423.pdf

title: FACTURA 500

title: erich_michel_junio__________03082021114254_001_1628019925914.pdf

title: FACTURA 486

title: erich_michel_enero_2021____________18052021093602_001_1621876450443.pdf

title: FACTURA 470

title: erich_michel_noviembre__________15122020153738_001_1608209165796.pdf

title: FACTURA 485

title: erich_michel_diciembre________________16042021091455_001_1618579454901.pdf

title: FACTURA 535

title: erich_michel_febrero______________06062022121131_1654619350908.pdf

title: FACTURA 505

title: erich_michel____julio_________________29092021073820_001_1633016528265.pdf