name: Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)

Procedencia

value: China

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: S/F

Marca

value: Mtek

Modelo

value: S/M

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Monitores o pantallas de visualizacion en cristal liquido (LCD)

Marca

value: Satellite

description: Teclado USB

description: Teclado USB

description: Teclados y accesorios

value: HP

Accesorios

value: Mouse Óptico Retráctil. Exigido Mouse PAD. Exigido Supresor de Picos. Exigido

Batería

value: 4-celdas Lition Ion (como mínimo). Exigido

Cargador / Adaptador de Corriente

value: Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz. Exigido

name: Certificación y documentaciones requeridas

value: Certificación de calidad ISO 9001: 2008 o similar. Exigido Carta de distribución del Representante. Exigido Carta de Autorización del Fabricante. Exigido Catálogos y Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Exigido No serán aceptados Certificaciones que cubran solo ensamblado. Exigido

Comunicaciones

value: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex integrada. Exigido Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n integrada. Exigido Bluetooth mayor o igual a 3.0 integrada. Exigido

Garantía (escrita)

value: Mínimo 24 meses. Incluye: Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por más de 5 días, el proveedor deberá comunicar por escrito el motivo de la demora y proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin costo para la institución. Exigido

Instaladores

value: CD/DVD de Instalación Original del Sistema Operativo. Exigido CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video Sonido, etc). Exigido

Lector de tarjeta de Memoria

value: SD Card reader 4 in 1 o similar. Exigido

Lector / Grabador de DVD

value: DVD - SuperMulti. Exigido

Maletín

value: Compatible con el equipo. Exigido

Memoria RAM

value: Tipo DDR3 o superior SDRAM (1333MHz o superior). 4 GB como mínimo

Mouse / Ratón

value: Touch Pad con 2 botones. Exigido

Pantalla

value: Tipo LED HD mayor o igual a 14'' Pulgadas, y menor o igual a 17,5'', con antirreflejo, Resolución 1366x768 o superior. Exigido

Parlantes

value: Integrado. Exigido

Procesador

value: Procesador de 2 (dos) núcleos físicos como mínimo - 2.0 GHz o superior. Memoria Cache - 2 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware - Exigido.

Puertos

value: VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 1 mínimo - USB 3.0 x 1 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In. Exigido

Respaldo Técnico

value: Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. El oferente deberá indicar cuales son los CAS que existen en el país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del país, o en su defecto, a través del Oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Exigido

Tarjeta de Video

value: Integrada. Exigido

Teclado

value: Standard para Windows en español. Exigido

Unidad de Disco Duro

value: Tipo SATA 500GB como mínimo. Exigido

Webcam

value: Incorporada de fábrica. Exigido

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

BIOS del Sistema

value: Debe ser actualizable desde la web del Fabricante

Características de Placa Madre

value: Dos bancos de  memoria RAM mínimo. Cuatro puertos USB 2.0. mínimo. Dos puertos USB 3.0. mínimo. Una ranura PCI-EX (16x). Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones. (en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansión PCI-EX) Debe contar con controlador SATA. Un puerto de video VGA o DVI o DisplayPort o combinaciones de estas.

value: Certificado de garantía escrita mínima de 24 meses.

Chasis

value: Torre, Mini torre o Small Form Factor (SFF)

Comunicaciones

value: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex integrada. Tarjeta de red Wireless 802.11 b/g/n instalada en ranura PCI-EX de 300 Mbps o superior con doble antena como mínimo.

Fuente de Alimentación

value: Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. Debe incluir cables de poder y supresor de picos.

Grabador de DVD

value: Tipo SATA. Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo). Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo).

Instaladores

value: CD/DVD de Instalación original del Sistema Operativo. CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video sonido, etc).

Memoria RAM

value: Memoria RAM Tipo DDR3 o superior (1333 MHz como mínimo) - 8 GB como mínimo. Debe quedar al menos 1 (un) banco de memoria libre para futuras expansiones. Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre - 16 GB mínimo.

Monitores

value: Conexión VGA o DVI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptarán monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar - 1 monitor exigido. Monitor tipo LED de 17" pulgadas como mínimo hasta 22" pulgadas como máximo, widescreen, Resolución 1280x800 o superior.

Mouse / Ratón

value: Mouse óptico con rueda de scroll, conexión USB, la marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. Tampoco Mouses Inalámbricos. Mismo color que el Gabinete y el teclado. Con Mousepad. Mínimo con 2 botones y scroll.

Parlantes

value: Integrados (Caso de ser externos, deberán ser de la misma marca que el Gabinete)

Procesador

value: Procesador de 2 (dos) núcleos físicos mínimo - 2.0. GHz o superior. Memoria Cache -  3Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multihilo o similar).

Seguridad

value: Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado pequeño de acero y llaves.

Tarjeta de Sonido

value: Incorporada, salidas para Auriculares o Parlantes y Entrada Micrófono.

Tarjeta de Video

value: Tipo: Integrada Deberá soportar la resolución 1600 x 900 como mínimo.

Teclado

value: Standard para Windows, español, conexión USB. La marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptarán teclados inalámbricos. Mismo color que el gabinete y monitor.

Unidad de Disco Duro

value: Disco Duro SATA II o superior de 7200 rpm, 500 GB mínimo.

description: Computadoras personales (PC) de escritorio

description: Computadoras personales (PC)

Marca

value: Yealink

description: Telefono satelital

description: Telefono satelital

description: Telefonos digitales

description: Impresora multifuncion laser

description: Impresora multifuncion laser

description: Impresoras multifuncion

value: Sharp

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadoras

value: Westerm Digital

description: Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil

Procedencia

value: USA

Marca

value: Brother

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadoras

Batería

value: 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido

Comunicaciones

value: Tarjeta de Red 10/100/1000 full dúplex Integrada. Exigido Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n integrada. Exigido Bluetooth integrado mayor o igual a 3.0. Exigido

Instaladores

value: CD/DVD de Instalación original del Sistema Operativo. Exigido CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video Sonido, etc). Exigido

Licencias

value: Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Español última versión, pre instalado y configurado con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade. Exigido.

Memoria RAM

value: Tipo DDR3 o superior SDRAM (1600MHz o superior). 16 GB

Pantalla

value: Tipo LED HD mayor o igual a 14" pulgadas, y menor o igual a 17,5", con antirreflejo, Resolución 1920x1080 o superior. Exigido

Parlantes

value: Integrado - Exigido

Procesador

value: Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos como mínimo 3.0 GHz o superior. Memoria Cache 6 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware - Exigido.

Puertos

value: VGA x 1 - HDMI x 1 - LAN x 1 - USB 2.0 x 1 mínimo - USB 3.0 x 2 mínimo - Combo jack Stereo microphone in / headphone-out o similar - DC In. Exigido

Tarjeta de Video

value: Tarjeta de video dedicada. No debe utilizar la memoria RAM interna para alcanzar lo exigido.  2GB o superior.

Tipo

value: Workstation. Exigido

Unidad de Disco Duro

value: Tipo SATA - 1TB como mínimo. Exigido

Webcam

value: Incorporada 720p HD como mínimo. Exigido

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

Marca

value: Epson

description: Impresora multifuncion a chorro de tinta

description: Impresoras multifuncion

description: Mouse optico

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

title: equipo_resolucion_1607095708414.pdf

title: informe_de_evaluacion_1607097062036.zip

title: acta_equipo_1607095721961.pdf

title: ccoequipo_1607095678175.pdf

title: equi_po_notificacion_1607095747836.pdf

title: 11 - Monitor / Pantalla LCD

title: 5 - Fotocopiadora Multifuncional

title: 10 - Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil

title: 12 - Telefono satelital

title: 7 - Impresora multifuncion laser

title: 8 - Teclado USB

title: 2 - Notebook

title: 3 - Notebook

title: 9 - Mouse optico

title: 4 - Fotocopiadora Multifuncional

title: 1 - Computadoras personales (PC) de escritorio

title: 6 - Impresora multifuncion a chorro de tinta

description: Computadoras personales (PC) de escritorio

description: Computadoras personales (PC) de escritorio

description: Computadoras personales (PC)

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Notebook

description: Notebook

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadoras

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadora Multifuncional

description: Fotocopiadoras

description: Impresora multifuncion a chorro de tinta

description: Impresora multifuncion a chorro de tinta

description: Impresoras multifuncion

description: Impresora multifuncion laser

description: Impresora multifuncion laser

description: Impresoras multifuncion

description: Teclado USB

description: Teclado USB

description: Teclados y accesorios

description: Mouse optico

description: Mouse optico

description: Mouse o raton de computador

description: Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil

description: Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil

description: Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Monitor / Pantalla LCD

description: Monitores o pantallas de visualizacion en cristal liquido (LCD)

description: Telefono satelital

description: Telefono satelital

description: Telefonos digitales

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: cdp_1605120177858.pdf

title: resolucion_eq_1605120210417.pdf

title: llamado_publico_1605754215035.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 380114 Version 2

title: acta_de_apertura_1606743765609.pdf

title: adenda_equipo_1605791437154.pdf

documentTypeDetails: Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)

title: 380114_gob_alto_parana_1605754198832.pdf

title: estimacionde_costos_1605120182549.zip

title: llamado_publico_1605898367134.pdf

title: Item 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Resolucion interpolada

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podria ser opcional la resolucion de escaneo Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi

title: * Con relación a la "Autorización del Fabricante,

answer:
COMPUTADORA  PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 3
  Deberá adecuarse a lo establecido en el SICP
NOTEBOOK TIPO 3 BÁSICO
Deberá adecuarse  a lo establecido en el punto Nº 23 de la plantilla estándar del SICP
NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADO
Deberá adecuarse  a lo establecido en el punto Nº 24 de la plantilla estándar del SICP

description: Representante o Distribuidor" donde el PBC indica que NO APLICA, Solicitamos respetuosamente que este punto sea solicitado y exigido sobre todo para los ítems 1, 2 y 3, de además "Demostrar Certificación en la fabricación por parte del fabricante y comercialización en los últimos 5 (cinco) años como mínimo del producto ofertado por parte del oferente o del distribuidor autorizado". Teniendo en cuenta que en el país solo un oferente fabrica los equipos en Paraguay, el resto importan y teniendo en cuenta que al tener el distribuidor la autorización de distribuir una línea de producto, por ende, sus canales están habilitados a comercializar bajo todas las normas de calidad y suministro extendidas desde el fabricante lo cual es un beneficio y un requisito indispensable para la convocante referente a la garantía.

title: Item 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Formato de Archivo XPS

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podria aceptar como opcional formato de archivo XPS

title: Item 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Velocidad de Impresion

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podría aceptar equipos con velocidad de impresión y copiado de 40 ppm

title: ITEM 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

answer: La convocante no menciona marcas y tampoco  requiere de Autorización del Fabricante por lo tanto no considero limitante  en los principios generales de libre igualdad y competencia ,además son las mínimas requeridas por la jefatura de patrimonio ,ya que las mismas son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description:
Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta  ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública .Ya que las especificaciones técnicas publicadas es especifico de la marca Brother MFC-L6900DW, pudiéndose notal en el siguiente link:
https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-us/mfc/modelbrochures/mfc-l6900dw%202-page%20brochure%20spanish.pdf
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar aceptar bandejas a partir de 500 hojas para dar igualdad de oportunidad para todas las marcas y no solo a la marca Brother.

title: Item 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Disco duro de 360 GB

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con 320GB de disco duro

title: ITEM 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

answer: La convocante no menciona marcas y tampoco  requiere de Autorización del Fabricante en dicho ítem por lo tanto no considero limitante  en los principios generales de libre igualdad y competencia ,además son las mínimas requeridas por la jefatura de patrimonio ,ya que las mismas son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description:
Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta  ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública .Ya que las especificaciones técnicas publicadas es especifico de la marca Brother MFC-L6900DW, pudiéndose notal en el siguiente link:
https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-us/mfc/modelbrochures/mfc-l6900dw%202-page%20brochure%20spanish.pdf
Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar impresora con alimentador de documentos a partir de 50 hojas ya que la diferencia es mínima y así  dar igualdad de oportunidad para todas las marcas y no solo a la marca Brother.

title: Item 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Bandeja de papel de 500

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podria aceptar equipos con bandeja de papel de 500 hojas

title: ITEM 5 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

answer: La convocante no menciona marcas y tampoco  requiere de Autorización del Fabricante por lo tanto no considero limitante  en los principios generales de libre igualdad y competencia ,además son las mínimas requeridas por la jefatura de patrimonio ,ya que las mismas son las únicas que puede satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description:
Por lo expuesto en la Ley 2051/03 Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta  ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública .Ya que las especificaciones técnicas publicadas es especifico de la marca Brother MFC-L6900DW, pudiéndose notal en el siguiente link:
https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-us/mfc/modelbrochures/mfc-l6900dw%202-page%20brochure%20spanish.pdf
Solicitamos respetuosamente a la convocante QUE LA RESOLUCION DE ESCANEO INTERPOLADA HASTA 19.200 X 19.200 sea opcional  para  dar igualdad de oportunidad para todas las marcas y no solo a la marca Brother.

title: Item 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL - Tiempo de calentamiento de 14 seg

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a a la convocante si podria aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 24 segundos para este tipo de equipos el estandar de tiempo es esta

title: Item 4 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL -  Memoria general 4 GB. Memoria impresora 4 GB

answer: No se aceptan productos diferentes de  lo establecido en las   especificaciones técnicas, ya que la misma son las mínimas  requeridas ya que son las únicas que pueden satisfacer las necesidades específicas de la convocante

description: Consultamos a la convocante si podria bajar a 2gb la memoria general y de la impresora ya que el estandar del mercado de este tipo de equipos es de 2 gb

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Módulo de Ofertas Electrónicas || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)

ZUNILDA MARICEL MELGAREJO ROJAS

streetAddress: AV.CARLOS ANTONIO LOPEZ C/EUSEBIO AYALA.EDID TAIJEN Nº82 PISO 3º

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

MAURA DIAMELA VILLALBA MOREL

streetAddress: AV. CARLOS A. LOPEZ C/AVDA. EUSEBIO AYALA, EDIFICIO TAIGEN, 3º PISO, DPTO 308 - MICROCENTRO

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

INTELFLY S.A.

roles: supplier tenderer notifiedSupplier payee

streetAddress: Calle Listo Valois entre Cruz del Chaco y 1º de Mayo

"AG CENTER" SA

name: Maria Rebeca Fretes Cabral y/o Maria Lilian Medina Ferreira

description: Telefonos digitales

description: Telefonos digitales

description: Impresoras multifuncion

description: Impresoras multifuncion

description: Fotocopiadoras

description: Fotocopiadoras

description: Fotocopiadoras

description: Fotocopiadoras

description: Impresoras multifuncion

description: Impresoras multifuncion

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Computadoras portatiles y accesorios

description: Mouse o raton de computador

description: Mouse o raton de computador

description: Teclados y accesorios

description: Teclados y accesorios

description: Computadoras personales (PC)

description: Computadoras personales (PC)

title: declaracion_jurada_e_1608045753628.pdf

title: declaracion_jurada_equipos_1608310384012.pdf

title: contrato_equipo_1608042595458.pdf

title: resolucion_interino_1608042584857.pdf

title: ACTA DE RECEPCION

title: acta_017264_1672239358232.pdf

title: ACTA DE RECEPCION

title: acta_017264_1672238931904.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: orden__017263_1672239207334.pdf

description: N° 1947/20 - Apertura de procedimiento

description: Apertura de Protesta - N° 15140/20 - GCE ~ GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL

description: Cierre de Protesta - N° 7195/21 - GCE ~ GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL

description: Mero Trámite

description: N° 7156/21

description: Cierre de Protesta - N° 7194/21 - Gobierno Departamental de Alto Paraná

description: Formular Manifestaciones - Protestante: GCE ~ GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL

description: REF: Apertura de Protesta - N° 15141/20 - INTELFLY S.A.

description: Cierre de Protesta - N° 7196/21 - INTELFLY S.A.

description: Mero Trámite

description: Autos para Resolver

description: N° 5780/20

description: N° 2837/21

description: Apertura de Protesta - N° 15141/20 - INTELFLY S.A.

description: REF: Apertura de Protesta - N° 15139/20 - Gobierno Departamental de Alto Paraná

description: Protestante: GCE ~ GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL

title: res_DNCP_5780_20.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA GCE ~ GRUPO COMERCIAL EMPRESARIAL CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONCURSO DE OFERTAS" PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL CONVOCADA POR UOC ALTA PARANA ID380114

name: Gobierno Departamental de Alto Paraná / Gobiernos Departamentales


Unidad

currency: PYG

description: Una plataforma de biblioteca digital con contenidos educativos interactivos para el tercer ciclo de la Educaciòn Escolar Bàsica y de la Educaciòn Media

status: valid

name: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

Procedencia

value: unidad

Presentacion

value: UNIDAD

description: Suscripcion a Pagina Web

scheme: UNSPSC

description: Centro de servicios de datos

status: active

title: cco_1607548414338.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: informe_de_evaluaci_n_biblioteca_1607546901433.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_de_apertura_1607546910952.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: resoluci_n_418_adjudicaci_n_1607546916077.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: acuse_oferentes_1607546930303.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL PARA INSTITUCIONES DE TERCER CICLO DE LA EEB Y DE LA EDUCACIÓN MEDIA DE GESTIÓN OFICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL.

statusDetails: Activo

description: Suscripcion a Pagina Web

description: Centro de servicios de datos

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: reolucion_n__350_inicio_1604582394784.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: llamado_publico_1606131254565.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: acta_386036_1608129705727.pdf

title: dictamen_n__127_1605201071856.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: adenda_n__1_1605710055843.zip

documentTypeDetails: Adenda

title: 386036_24040_1605392597228.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: llamado_publico_1605392622998.pdf

title: nota_cac_n__599_dncp_inicio_anticipo_1603998843664.pdf

documentTypeDetails: Justificación de Anticipo

title: pbc_formulario_1605200418647.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: adenda_n_2_1605902346581.pdf

title: cdp_1604582375740.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: reolucion_n__350_inicio_1604582388257.pdf

documentTypeDetails: Autorización del MEC

title: llamado_publico_1605710141877.pdf

title: Tiempo de funcionamiento de los bienes

answer: Se mantiene según pliego de bases y condiciones.

description:
En la página 12 de los términos de referencia, en el ítem 2. Tiempo de funcionamiento de los bienes, dice: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 24 meses. El periodo de tiempo de uso de la plataforma se contará por cada año escolar lectivo desde el inicio de clases hasta el termino de clases según calendario escolar vigente en ese año.
¿Es posible que sean considerados 24 meses corridos? Interrumpir los servicios al término de un año escolar lectivo y reiniciarlos al comienzo del siguiente año escolar lectivo no solo tiene implicancias técnicas, sino también financieras que tienen que ver con el hosting, las licencias y los seguros que las empresas oferentes deben cubrir en caso de ser adjudicadas.
Esto mismo debe ser tenido en cuenta en la página 21 donde dice: 24 meses, los meses serán contabilizados desde el inicio al término del año lectivo según calendario escolar vigente.

title: Demo de acceso

answer:
Respuesta 1.a:
Se requiere 1 una clave de acceso
Remitirse al pliego de bases y condiciones:  15. Muestras.

Respuesta 1.B:
Se coordinará con de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos sito en Gral. Díaz c/ Hernandarias. Edificio Natura Piso 3. Según Pliego de bases y condiciones.
Remitirse al pliego de bases y condiciones:  15. Muestras

description:
En la página 7 de los términos de referencia, se solicita Demo de acceso ítem 1 Plataforma biblioteca digital como muestra del bien ofertado según lo solicitado en las especificaciones técnicas.
Consultas:
1.a) ¿Cuántas claves de acceso requieren?
1.b) ¿Con quién se coordinará para la provisión de los datos que la plataforma requiere para habilitar el acceso completo a la misma y otorgar los perfiles de usuarios posibles?

title: Muestras

answer: Se mantiene según pliego de bases y condiciones.

description:
Atendiendo que el Plan de Entregas se establece "4. Entrega de la demo de la plataforma Biblioteca Digital para la evaluación técnica de requerimientos funcionales.". Para la "Evaluación técnica de requerimientos funcionales ".  Con un tiempo de entrega de "20 días a partir de la recepción de la orden de inicio".
Este requerimiento se contradice con el pedido de presentar una "Demo de acceso ítem 1 Plataforma biblioteca digital como muestra del bien ofertado según lo solicitado en las especificaciones técnicas, hasta (1) una hora posterior al acto de apertura."
Por lo expuesto y atendiendo el tiempo necesario para adecuar la Biblioteca Digital a los requerimientos establecidos por la convocante, Solicitamos pueda ser excluido el requerimiento de presentar un Demo como Muestra. Esto para no limitar la participación de potenciales oferentes.

title: Planilla de datos garantizados

answer:
Respuesta 7.a)
El oferente debe transcribir tal cual cada uno de los criterios que se encuentran numerados entre las páginas 26 y 31 de los términos de referencia. Se transcribe en las Dimensiones en la columna de las Especificaciones técnicas y los Criterios en la columna de Características del bien ofertado.

Respuesta 7.B
Favor tener en cuenta las especificaciones técnicas y criterios escritos.

description:
En los términos de referencia no se explicita que deba incluirse en la oferta una planilla de datos garantizados, sin embargo, aparece como Formulario N° 5.
Consultas:
8.a) ¿El oferente debe transcribir tal cual cada uno de los criterios que se encuentran numerados entre las páginas 26 y 31 de los términos de referencia? Si es así, ¿qué se transcribe en la columna de Especificaciones técnicas y qué en la columna de Características del bien ofertado? ¿Podrían ser las Dimensiones en la columna de las Especificaciones técnicas y los Criterios en la columna de Características del bien ofertado?
8.b) ¿Podrían renumerar los criterios dado que hay números que faltan en algunas Dimensiones y en otras la secuencia no sigue un orden natural?

title: Forma de instalación

answer:
Con respecto a la consulta de los usuarios finales, remitirse al pliego de bases y condiciones Objetivo y Alcance Pág. 25

Según lo especificado en el pliego de bases y condiciones, el proveedor deberá entregar al MEC toda la documentación funcional y/o técnica.

El usuario final no debe encargarse de ningún tipo de instalación de la plataforma, tal como establece el pliego de bases y condiciones.

description:
En la página 8 de los términos de referencia, el criterio 2 de los Aspectos técnicos dice: La plataforma propone una forma de instalación transparente para el usuario final.
Entendiendo que el MEC es el usuario final y no los estudiantes o docentes, ¿debe acompañarse la propuesta con una documentación que explique este punto? O ¿puede aclarar cómo se verificará si la plataforma cumple el criterio especificado?

title: Material de apoyo

answer:
4.a) Remitirse al pliego de bases y condiciones:
Pág. 24. Introducción
4.b) Remitirse al pliego de bases y condiciones:
Pág. 36 Actividades, resultados esperados y plazos:
Adenda 1  Anexo IV - CALIFICACIÓN TÉCNICA PUNTUADA PARA LA PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL

description:
En la página 9 de los términos de referencia, el criterio 6 de Calidad de los contenidos dice: El material de apoyo incluye información e instrumentos que apoyan el uso efectivo del recurso, desde la perspectiva técnica y pedagógica.
Consultas:
4.a) ¿A qué se refiere con información e instrumentos que apoyan?
4.b) ¿Debe acompañarse la propuesta con una documentación técnica y pedagógica?

title: Datos requeridos en la hoja de muestra

answer: Remitirse al pliego de bases y condiciones:  15. Muestras

description: En la página 7 de los términos de referencia, además de lo que se indica a especificar en el Rotulo para el documento con la clave del demo, ¿qué otros datos técnicos de la plataforma requerirían (por ejemplo, localizador de recursos uniforme URL)?

title: Experiencia Requerida

answer: Simuladores de capacitación son considerados contenidos digitales. Se mantiene según pliego de bases y condiciones.

description:
En relación al requerimiento "Demostrar la experiencia en provisión de productos de bibliotecas digitales y/o contenidos digitales al estado".

Solicitamos a la convocante considerar como válida experiencia en la provisión de simuladores para capacitación. Atendiendo que estos también cuentan con contenidos digitales. Esto para dar oportunidad a potenciales oferentes que cumplen con los requerimientos del llamado.

title: Capacidad Tecnica

answer:
La interpretación es correcta.
Remitirse al pliego de bases y condiciones:
Pág. 40 y 41 punto 6 de la tabla de indicadores de Cumplimiento de Contrato

description: Atendiendo que se establece un tiempo limite de 20 días corridos para la conformación del equipo de trabajo. Entendemos que la conformación del equipo de trabajo requerido en capacidad técnica es un requisito para el adjudicado, no así para el oferente. Es correcta esta interpretación ?

title: Anticipo

answer: Remitirse a la Adenda N° 1

description:
En relación a las Condiciones Contractuales. 9. Solicitud de pago de anticipo, donde se establece "El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato.".
Solicitamos se corrija o reafirme este punto, atendiendo si el llamado contará o no con un anticipo.

title: Muestras

answer: Como se trata de una Demo, la muestra solicitada puede tener los contenidos y funcionalidades de forma parcial.

description: Consultamos si la Demo solicitada puede tener los contenidos y funcionalidades de forma parcial. Esto atendiendo que la adaptación de la biblioteca para cumplir lo que solicita la convocante necesita un periodo de tiempo de varios días, es por ello que se da un tiempo de 20 días corridos para entregar la Demo Completa al equipo técnico del MEC, según se especifica en el Plan de Entregas.

title: Experiencia Requerida

answer: Se mantiene según pliego de bases y condiciones

description: En relación al requerimiento (según Adenda 2) "Demostrar la experiencia en provisión de productos de libros y/o contenidos digitales al estado con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 10 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 2017 y/o 2018 y/o 2019 años.". Solicitamos a la convocante considerar como válida experiencia en la provisión de simuladores para capacitación. Atendiendo que estos también cuentan con contenidos digitales. Esto para dar oportunidad a potenciales oferentes que cumplen con los requerimientos del llamado.

title: Plan de entregas

answer: Se mantiene según pliego de bases y condiciones.

description: Pedimos a la convocante que pueda extender la "4. Entrega de la demo de la plataforma Biblioteca Digital para la evaluación técnica de requerimientos funcionales." a 40 días a partir de la recepción de la orden de inicio. Esto atendiendo que la plataforma debe ser adaptada a los requerimientos solicitados por la convocante, para lo cual 20 días es un periodo corto. Para de esta forma no limitar la participación de potenciales oferentes.

answer:
Remitirse al pliego de bases y condiciones:

Pág. 33:
6. Equipo de trabajo conformado

Pág. 36:
Actividades, resultados esperados y plazos:
Equipos de trabajo conformados:
1 coordinador del proyecto.
1 técnico enlace con el proveedor de la plataforma.
1 soporte técnico para los eventuales inconvenientes de tipo técnico-informático.
1 especialista pedagógico encargado de los recursos y la capacitación.

description:
En la página 21 de los términos de referencia, se solicita un Documento que detalle el equipo de trabajo según especificaciones técnicas.
Consultas:
7.a) ¿Este documento debe ser entregado con la oferta o solo lo presentará el oferente que resulte adjudicado?
7.b) Si la respuesta a la anterior pregunta es que debe ser entregado con la oferta, ¿puede indicarnos cómo espera la Convocante esté conformado el equipo de trabajo?

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Adjudicada

streetAddress: Sistema SBE

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Gral. Diaz y Hernandarias, Edificio Natura 3er piso  || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

scheme: PY-PGN

legalName: Ministerio de Educación y Ciencias

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

region: Central

locality: FERNANDO DE LA MORA

countryName: Paraguay

streetAddress: RUTA MARISCAL ESTIGARRIBIA 1126 C/ PITIANTUTA

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

name: ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES - DANILO BELLON

ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

roles: enquirer tenderer supplier

locality: Asunción

streetAddress: Dr. Benza 317 y Ecuador

legalName: ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

name: PEDRO MOREIRA LEGUIZAMON- MARIA OLIVA MOREIRA

C-TELL COMUNICACIONES SRL

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: RUTA MCAL ESTIGARRIBIA Nº1126

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: C-TELL COMUNICACIONES SRL

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Centro de servicios de datos

description: Centro de servicios de datos

title: contrato_1607956244803.pdf

title: nota_cac_n__875_1607956252320.pdf

title: resolucion_rescision_1634136033127.pdf

rationale: Demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza

description: Rescisión

description: N° 1645/21 - ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: Urgir - Protestante: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: N° 1861/21

description: N° 6210/20

description: Cierre de Protesta - N° 4745 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: N° 4686

description: N° 1642/21 - Ministerio de Educación y Ciencias

description: N° 597/21

description: Apertura de Protesta - N° 16077/20 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: N° 1639/21 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: Cierre de Protesta - N° 4744 - Ministerio de Educación y Ciencias

description: Autos para Resolver

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16078/20 - Ministerio de Educación y Ciencias

description: N° 2075/20 - Apertura de procedimiento

description: Cierre de Protesta - N° 4746 - ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16079/20 - ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

title: res_DNCP_6210_20_.pdf

title: res_DNCP_597_21.pdf

title: res_DNCP_1861_21.pdf

name: Ministerio de Educación y Ciencias / Poder Ejecutivo

description: Reunión solicitada por ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: Apertura de Reconsideración - N° 5157/21 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: N° 2049/21 - Apertura de Reconsideracion

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 5159/21 - ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: Cierre de Reconsideración - N° 6994/21 - Ministerio de Educación y Ciencias

description: Autos para Resolver

description: N° 573/21 - Apertura de procedimiento

description: N° 6564/21

description: N° 2734/21

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 5158/21 - Ministerio de Educación y Ciencias

description: 119 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

description: Cierre de Reconsideración - N° 6995/21 - ATLAS REPRESENTACIONES S.A.

description: Cierre de Reconsideración - N° 6993/21 - AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

title: res_DNCP_2049_21.pdf

title: res_DNCP_2734_21.pdf

description: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CONTRA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 1861/21 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2021, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO "PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" PARA SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL PARA INSTITUCIONES DE TERCER CICLO DE LA EEB Y DE LA EDUCACIÓN MEDIA DE GESTIÓN OFICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. CONVOCADA POR MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TIC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA DEL PY ID386036"


name: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: Biblioteca de copias de seguridad

description: Biblioteca de copias de seguridad

description: Servidores y accesorios

description: Storage Area Network

description: Storage Area Network

description: Conjuntos de discos duros

title: nota_uocprueba_1606916238255.pdf

title: nota_uocprueba_1606916235602.pdf

title: informe_econ_mico__2__1607625294429.pdf

title: nota_uocprueba_1606916240721.pdf

title: c_c_o__1607625268960.pdf

title: notificaciones_1607625265186.pdf

title: acta_de_apertura__4__1607625250427.pdf

title: nota_uocprueba_1606916230777.pdf

title: informe_t_cnico__5__1607625303388.pdf

title: dictamen_daj__5__1607625287755.pdf

title: dictamen_ceo__6__1607625276842.pdf

title: nota_uocprueba_1606916233332.pdf

title: resolucion_n__2287__llamado_mopc_n__120_2020_1607625261087.pdf

title: 3 - Librería de cinta

title: 4 -  Caja de Expansión y Discos para Storage

title: 2 - Storage

title: 1 - Servidor

description: Servidor

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: Storage Area Network

description: Storage Area Network

description: Conjuntos de discos duros

description: Biblioteca de copias de seguridad

description: Biblioteca de copias de seguridad

description: Servidores y accesorios

description: Cajas de Expansión

description: Modulo de Expansion

description: Servidores y accesorios

description: Discos

description: Storage Area Network

description: Conjuntos de discos duros

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: nota_uoc_1605808399742.pdf

title: fwd__expediente_de_mesa_de_entrada_dncp_n_6251_rv__remitir_pedido_id_377318_1604607262037.zip

title: llamado_publico_1605635900296.pdf

title: dictamen_uoc_lamado_mopc_n__120_2020_adquisicion_de_infraestructura_para_el_datacenter_1604447160348.zip

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 377318 Version 3

format: application/json

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

format: application/pdf

title: acta_1606760713560.pdf

title: resolucion_1604446229576.pdf

title: anexo_dictamen_llamado_mopc_120_2020_1604446180926.zip

title: anexo_dictamen_complementario__ok_1605539228594.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación

title: nota_datacenter_1605539027026.pdf

title: llamado_publico_1605879547844.pdf

title: dictamencomplementario_1605201410469.zip

title: llamado_publico_1604678189581.pdf

title: dcitamen_complementario_datacenter_1605539208999.pdf

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 2 – librería de cintas,   indican:

Accesorios: Cable de fibra LC/CL Multimode 12M o superior

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados cables de fibra LC/LC multimodo de 10M que es el estándar de distancia para conectividad de este tipo de equipamientos, superior a esto ya no es recomendable según las buenas prácticas de instalación.

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 3 – unidad de almacenamiento (storage), indican:

Máximo número de servidores de aplicativos conectados: por fibra óptica 1024, por ISCSI 256

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados sistemas de storage que lleguen como máximo de servidores conectados hasta 256 mediante fibra óptica considerando que en la práctica de un sitio de PRODUCCION REAL en un datacenter para el rango de equipo solicitado los principales fabricantes disponibilizan esta cantidad soportada para un solo sistema de almacenamiento, como hemos podido comprobar solo el fabricante HUAWEI menciona en sus documentaciones técnicas que soporta dichos valores, se puede visualizar en el siguiente enlace https://e.huawei.com/es/material/datacenter/storage/8b3c376a870a4dae8c85efde7e051c42
De esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: “…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

title: Lote N° 2 - Storage - Servidores conectado por fibra

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En lo solicitado en el lote N° 2 Storage: “Máximo número de servidores de aplicativos conectados Por Fibra Óptica: 1024” .” Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a 512 ya que este requerimiento esta sobredimensionado porque no existen infraestructuras en nuestro país que cuenten con esa cantidad de servidores en una red SAN conectados a una storage. Este requerimiento esta direccionado a la marca Huawei https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000141981/f62d412f/software-specifications. Limitando así la participación de potenciales oferentes representantes de marcas de renombre internación como DELL, LENOV, IBM, HPE.
Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Raid soportados por el Storage

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el LOTE 3 - Unidad de Almacenamiento (Storage)- RAID se solicita Soporte para RAID 0, 1, 3, 5, 6,10 o 50.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que se soliciten RAIDs soportados por la mayoría de las marcas (0, 1, 10, 5, 6 o superiores) de manera a no direccionar a una marca específica.
La mayoría de las veces nunca se llegan a usar todos los raids soportados por los equipos, por lo que rogamos que se tengan en cuenta aquellos que serán utilizados.
En el PBC se menciona que se utilizará RAID 5.
Esto es con el fin de permitir la mayor cantidad de oferentes.

title: Cantidad de puertos USB

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En Lote1 - Servidor -  Puertos, se solicita USB: al menos 5, como mínimo.
Rogamos a la convocante que se consideren servidor con 4 puertos USB ya que la diferencia es mínima y de ninguna manera influye en el rendimiento del servidor. Además, la tecnología de administración remota de los servidores permite montar unidades de almacenamiento remotos son necesidad de utilizar los puertos USB.
De esta manera se estará permitiendo la participación de la mayor cantidad de oferentes.

title: Lote N° 1 - Servidor - Puertos USB

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote N° 1 “USB: al menos 5, como mínimo.”. Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a 4 puertos considerando que el 5to puerto se maneja de forma interna en la marca Huawei no siendo determinante técnicamente para el requerimiento, limitando así la participación de otras marcas de renombre internacional. Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Cables Fibra

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el Lote 2 - Librería de cintas, en Accesorios, se solicita Cable de fibra LC/CL multimodo.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados cable de fibra LC/LC multimodo.

title: Lote 3 Storage:

answer: La convocante aclara que la capacidad de crecimiento deberá  ser hasta 300 discos como mínimo

description: Solicitamos aclarar la capacidad máxima de crecimiento a futuro que debe soportar el equipo ofertado.

title: Lote de libreria de cintas

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En el Lote de libreria de cintas, solicitamos a la Convocante la correccion del requeirmiento de "Cable de fibra LC/CL Multimode 12M o superior" Creemos que el pedido correcto debe ser fibra LC/LC.

title: Servidores de aplicativos conectados

answer: La convocante aclara que en "Servidores de aplicaciones" se hace referencia a la cantidad de servidores que puede estar conectados al Storage.

description:
En el lote 3 se solicita Máximo numero de servidores de aplicativos conectados.

Rogamos a la convocante a aclarar a que se refiere con "Servidores de aplicaciones". Esta descripción es una nomenclatura utilizada por Huawei según las páginas públicas de especificaciones de sus productos: En la sección de especificaciones básicas https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000141981/f62d412f/software-specifications.

Rogamos a la convocante solicitar características estandarizadas y cumplidas por la mayoría de los fabricantes de manera a dar participación a más oferentes. Las especificaciones técnicas del Storage son una copia de las especificaciones de Huawei, las cuales son de público conocimiento.

title: Lote N° 1 - Servidor - Raid

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote número "Soporte de raid 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 como mínimo" Solicitamos respetuosamente a la Convocante que el novel de RAID 1E sea considerado opcional u omitido en el requerimiento, considerando que solo la marca Huawei cumple con lo solicitado. Esto permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Lote 3 Storage:

answer: Solicitamos remitirse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado en dicho punto.

description: Donde dice "ISO 9001:2008, similares o superiores" solicitamos que esta certificación sea considerada opcional. De esta forma se permitirá la participación de un mayor número de oferentes.

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 3 – unidad de almacenamiento (storage), expandible, indican:

Expandible con hasta 13 enclosure adicionales como mínimo, Deberá soportar Discos SAS, NLSAS y SSD en el mismo equipo.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que acepten unidades de almacenamiento (storage) que sean expandibles con hasta 10 enclosure garantizando inclusive un crecimiento total de hasta 3 Petabytes que son capacidades de crecimiento bastante importantes para cualquier infraestructura a futuro, considerando que los principales fabricantes de equipamientos de este tipo ya no se guían por la cantidad de gabinetes (enclosure) de expansión para determinar las capacidades de crecimiento ya que esto viene de la mano con la mayor disponibilidad de tipos de discos y la capacidad unitaria cada vez más superior en cada uno de ellos, por ende no existe la necesidad de soportar tantos cajones de expansión como eran requeridos en generaciones anteriores.

title: Lote N° 3 - Storage - Capacidad de discos SFF

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote N° 2 Storage: “Soporte como mínimo de 25 Discos con Factor de Forma Pequeño 2.5" Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a mínimo 24 discos atendiendo que pocas marcas cumplen con capacidad de 25 discos, limitando así la participación de potenciales oferentes representantes de marcas de renombre internacional como DELL, LENOVO, IBM, etc. Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Lote 3 Storage:

answer: Solicitamos remitirse a la Adenda 2, debido a que este requerimiento puede ser cumplido por varias marcas del mercado. La capacidad de crecimiento deberá ser hasta 300 discos como mínimo.

description: Donde dice " Expandible con hasta 11 enclosure adicionales como mínimo,  Deberá soportar Discos SAS, NL-SAS y SSD en el mismo equipo." solicitamos respetuosamente aceptar equipos que soporten 7 cajas de expansión siempre que cumplan con la capacidad máxima de crecimiento del almacenamiento del equipo ofertado.

title: Lote N° 3 - Storage - Crecimiento

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote N° 3 Storage: “Expandible con hasta 13 enclosure adicionales como mínimo, Deberá soportar Discos SAS, NLSAS y SSD en el mismo equipo.” Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a reducir hasta 10 enclosure  adicionales mínimo, permitiendo así la participación de potenciales oferentes representantes de marcas de renombre internacional como DELL, LENOVO, IBM, HPE, etc. Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Lote N° 3 - Storage - Raid

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En lo solicitado en el lote N° 3 Storage: “Soporte para RAID 0, 1, 3, 5, 6,10 o 50” Solicitamos respetuosamente a la Convocante definir de manera opcional los niveles 3, 10 y 50 considerando que la mayoría de las marcas manejan niveles 0, 1, 5, 6 que son los niveles de Raid utilizados habitualmente. En el PBC se menciona que se utilizará RAID 5.
Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Cantidad de ranuras PCIe

answer: Solicitamos remitirse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado en dicho punto

description:
En el Lote 1 - Servidor, se solicita Ranuras de expansión: 4 ranuras PCIe 3.0 como mínimo con opción de expansión de al menos 8 ranuras PCIe para crecimiento a futuro, como mínimo.

Rogamos a la convocante que sean aceptados servidores con crecimiento hasta 7 ranuras PCIe a futuro. Esto de modo a no direccionar a una sola marca.
Con esto se permitirá la participación de la mayor cantidad de oferentes.

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 1 - servidor, puertos,  indican:

VGA: al menos uno delantero y otro trasero, como mínimo, con 32Mb de memoria de video y una resolución máxima de 1920x1200 a 60Hz.

Solicitamos respetuosamente a la convocante que puedan ser aceptados VGA al menos uno delantero y otro trasero como  minimo con 16MB de memoria de video y una resolución máxima de 1920x1200 a 60 Hz, ya que esto no afecta en lo absoluto al rendimiento del servidor y el mismo es el estándar de los principales fabricantes de servidores (HPE, DELL, LENOVO), de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: “…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

title: Lote 1 Servidor:

answer: Solicitamos remitirse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado en dicho punto.

description: Donde dice "4 ranuras PCIe 3.0 como mínimo con opción de expansión de al menos 8 ranuras PCIe para crecimiento a futuro, como mínimo." solicitamos sean aceptados equipos que soporten hasta 6 ranuras PCI ya que solo Huawei cumple con la cantidad solicitada. De esta forma se permitirá la participación de un mayor número de oferentes.

title: Raids soportados

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el Lote 1 - Servidor - Soporte de Raid, se solicita Soporte de raid 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 como mínimo.

La lista de raid listada solamente es cumplida por la marca Huawei. Por lo tanto, rogamos a la convocante que solicite tipos de arreglos de RAID soportados (0, 1, 10, 5, 6, 50 y 60) por la mayoría de marcas de servidores. De esta manera las especificaciones técnicas no estarán dirigidas a una marca en particular.
Esto es con el fin de permitir la mayor cantidad de oferentes.

title: Lote 3 Storage:

answer: Solicitamos remitirse a la Adenda 2, debido a que este requerimiento puede ser cumplido por varias marcas del mercado.

description: Donde dice "Máximo número de servidores de aplicativos conectados" solicitamos sean aceptados equipos que soporten 255 aplicativos conectados por cada puerto FC. Ya que conectar una cantidad mayor reduce el rendimiento considerablemente en cualquier equipo de almacenamiento. Ademas de esto la cantidad de 1000 aplicativos conectados solo la cumple la marca Huawei.

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 3 – unidad de almacenamiento (storage), RAID, indican:

Soporte para RAID 0, 1, 3, 5, 6,10 o 50

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el nivel de RAID 3 sea considerado como opcional ya que el mismo no se encuentra soportado por los principales fabricantes de storage (DELL, HPE, NETAPP) a nivel mundial para el rango de equipo solicitado y considerando que la capacidad solicitada la indican en RAID 5 esto no afectará el rendimiento del equipo, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.  Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: “…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

title: Lote N° 1 - Servidor - Memoria de video

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote N° 1 VGA: al menos uno delantero y otro trasero, como mínimo, con 32Mb de memoria de video y una resolución máxima de 1920x1200 a 60Hz” Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a 16 MB mínimo, considerando que la mayoría de las marcas manejan esa memoria en video para servidores y solo la marca Huawei cumple con dicho requerimiento.  Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 1 - servidor, soporte de raid  indican:

Soporte de raid 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60 como mínimo. – Exigido

Solicitamos respetuosamente a la convocante que el nivel de RAID 1E sea considerado como opcional ya que nisiquiera forma parte del estándar de los principales fabricantes a nivel mundial de este tipo de equipamientos y el mismo solo el fabricante HUAWEI lo soporta como se puede visualizar en el siguiente enlace https://support.huawei.com/enterprise/es/doc/EDOC1000163569/e8cbc02f/raid-1e
de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante, Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley Nº 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: “…Las especificaciones técnicas (…) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.

answer: Solicitamos remitirse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado en dicho punto.

description:
En el pliego de bases y condiciones, Lote 3 – unidad de almacenamiento (storage), Actualización, indican:

Actualización de firmware online

Solicitamos respetuosamente a la convocante que permitan actualizaciones de firmware online y/o a través de sistemas de actualización mediante carga de firmware en cada controladora las cuales se aplican de manera individual en cada controladora pero manteniendo activo de igual forma el sistema, es decir, sin disrupción del servicio, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.

title: Lote N° 1 - Servidor - Slots PCIe

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº 2

description: En lo solicitado en el lote N° 1 “4 ranuras PCIe 3.0 como mínimo con opción de expansión de al menos 8 ranuras PCle para crecimiento a futuro, como mínimo.” Solicitamos respetuosamente a la Convocante reducir a 7 slots PCI considerando que solo la marca Huawei cumple con dichos requerimientos, limitando así la participación de potenciales oferentes representantes de marcas de renombre internación como DELL, LENOVO, IBM, HPE. Este cambio solicitado permitirá la sana competencia entre potenciales oferentes, de manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.

title: Lote 1 Servidor:

answer: Solicitamos remitirse al PBC, debido a que varias marcas del mercado pueden cumplir con lo solicitado en dicho punto.

description: Donde dice "DVD+/-RW SATA interna o externa." solicitamos sean aceptados servidores que permitan montar volumenes de disco virtuales (ISO) sin necesidad de utilizar el medio físico. Ya que de esta forma la implementación del sistema operativo puede realizarse sin necesidad de estar físicamente frente al equipo.

streetAddress: Módulo de Ofertas Electrónicas

streetAddress: A TRAVES DEL SICP DEL PORTAL DE LA DNCP

awardCriteriaDetails: Por Lote

roles: buyer procuringEntity payer

legalName: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

legalName: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

EXCELSIS S.A.

roles: tenderer supplier payee

region: Asunción

streetAddress: Avda. Gral. Santos esq Concordia Parque de Oficinas Santos Local N5 y N6

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

legalName: EXCELSIS S.A.

name: DANIEL HORACIO SAUCA Y/O HECTOR ADRIAN PEREZ - FEDERICO COSP- SHIRLEY GONZALEZ

SANRI SA

streetAddress: Eduardo Lopez Moreina 5155 casi Charles de Gaulle

COMPUSAVER S.A.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: ALFREDO GALI ORTIZ- NANCY CARDOZO DE ORTIZ

DATA LAB SA

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: VICENTE SÁNCHEZ - VICENTE DAVID SÁNCHEZ CÉSPEDES - ALICE BEATRIZ SÁNCHEZ- Alicia Gamarra - Mirta Morinigo

BLUE OCEAN COMPANY S.A.

name: OSVALDO ARIEL RODRIGUEZ - MIGUEL GONZALEZ- JUAN AHRENS

description: Conjuntos de discos duros

description: Conjuntos de discos duros

description: Servidores y accesorios

description: Servidores y accesorios

name: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

title: cdp_2762_1608226135805.pdf

title: cdp_n__1314_2021_1626186534021.pdf

title: cdp_2762_1608665262838.pdf

title: contrato_524_1626186524102.pdf

description: Apertura de Protesta - N° 16106/20 - DATA LAB SA

description: Apertura de Protesta - N° 16108/20 - EXCELSIS SACIG

description: N° 934

description: N° 2078/20 - Apertura de procedimiento

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Protesta - N° 2397 - EXCELSIS SACIG

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16108/20 - EXCELSIS SACIG

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16107/20 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

description: Cierre de Protesta - N° 2396 - DATA LAB SA

description: Protestante: DATA LAB SA

description: N° 6209/20

description: N° 2122

description: Cierre de Protesta - N° 2395 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

title: res_DNCP_6209_20_.pdf

title: res_DNCP_934_21.pdf

name: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones / Poder Ejecutivo

description: N° 3724/21 - EXCELSIS SACIG

description: N° 2278/21

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Reconsideración - N° 5658/21 - EXCELSIS SACIG

description: N° 3722/21 - DATA LAB SA

description: Cierre de Reconsideración - N° 5656/21 - DATA LAB SA

description: N° 4233/21

description: 78 - DATA LAB SA

description: N° 3723/21 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

description: N° 1214/21 - Apertura de Reconsideracion

description: Cierre de Reconsideración - N° 5657/21 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

description: N° 317/21 - Apertura de procedimiento

description: Apertura de Reconsideración - N° 3005/21 - DATA LAB SA

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 3007/21 - EXCELSIS SACIG

description: N° 1173/21 - Apertura de Reconsideracion

description: N° 1507/21 - Cambio de Juez

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 3006/21 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

title: res_DNCP_1173_21.pdf

title: res_DNCP_1507_21.pdf

title: res_DNCP_2278_21.pdf

description: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA DATA LAB SA CONTRA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 934 DE FECHA 8 DE MARZO DE 2021, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO "PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA DATA LAB SA CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" PARA ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DATA CENTER DEL EDIFICIO CENTRAL CONVOCADA POR UOC OBRAS PUBLICAS ID377318"


Procedencia

value: CHINA

Marca

value: THL

Modelo

value: GENERADOR

description: Grupo generador

description: Grupo generador diesel

description: Generadores diesel

title: nota_id_388030_1607640414228.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1607112710111.pdf

title: cuadro_comparativo_1607112739739.pdf

title: acta_de_aperturas_1607112681546.pdf

title: cedula_de_notificacion_1607112748190.pdf

title: res_pr_dl_567_1607112734367.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Grupo generador

description: Grupo generador diesel

description: Generadores diesel

title: ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1606818748422.pdf

title: llamado_publico_1605887429672.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 381815 Version 3

title: 381815_1606818733834.pdf

title: 381815_1605645902980.pdf

title: llamado_publico_1605645916300.pdf

title: precio_referencial_1605556073995.zip

title: llamado_publico_1605723273763.pdf

title: Especificación Técnica

answer:
Solo se aceptarán equipos con Potencia Prime y Potencia Stand By igual o mayor a la solicitada en el PBC, y bajo ningun concepto potencias menores a la solicitada.

Justificación: Las potencias solicitadas en el PBC fueron obtenidas en base a cálculos y un estudio de comportamiento de carga del edificio de la Oficina Central, el cual arrojó como resultado que la potencia mínima requerida para soportar la carga que se le quiere asignar al nuevo generador es de 220 KVA.

Un equipo con potencia menor, incluso el 10% menos, determinará que el mismo quedaría rápidamente obsoleto para satisfacer la demanda y se tendrá que adquirir otro de mayor potencia.

description:
Buenas tardes.
Podríamos presentar oferta con un equipo que cuenten con las siguientes características con relación a las potencias solicitadas en el PBC
Potencia Prime +-10%
Potencia Stand By  +-10%

title: Pedido de Prorroga

answer:
Considerando los plazos perentorios establecidos en la CIRCULAR DNCP 20/20: POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PLAZOS TOPE PARA COMUNICACIÓN DE LLAMADOS, LLAMADOS POR SUBASTA LA BAJA ELECTRÓNICA, ADJUDICACIONES CONVENCIONAL Y SBE, Y CONVENIO MARCO; esta Convocante se encuentra constreñida a dar cumplimiento a los mismos, considerando además el gran flujo de procesos que las áreas requirentes solicitan comunicar para finiquitar antes del cierre del ejercicio fiscal. Asimismo, es importante resaltar que se han cumplido con los plazos legales procedimentales.

Por tanto, teniendo en cuenta la exigencia normativa, además de la obligación de responder a todas las necesidades de esta Convocante, no se podrá considerar una mayor extensión del plazo, razón por la cual solicitamos a los potenciales oferentes ajustarse a los términos y plazos del Pliego de Bases y Condiciones.

description: Por la presente me dirijo a Ud., y por intermedio a quien corresponda, con relación a la Licitación en Referencia a fin de solicitar una prorroga de 15 días para un mejor análisis de la Oferta. Sin otro motivo en particular

streetAddress: CHILE 753-EDIF. CENTRO FINANCIERO-PISO 09-DOC

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: CHILE 753-EDIF. CENTRO FINANCIERO-PISO 02-MESA DE ENTRADA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

level: Empresas Públicas

entityType: Entidades Descentralizadas

legalName: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

legalName: Petróleos Paraguayos

EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

streetAddress: Pitiantuta Nº 1.445 c/11 de Setiembre Fndo .Z.Sur

scale: sme

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

legalName: EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

DARIO LUIS MARECOS VALDEZ

locality: CAPIATA

streetAddress: CALLE PYKASU A 800MTS. DE LA RUTA N° 2 MCAL. ESTIGARRIBIA KM 18 1/2 CASA #231

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

legalName: DARIO LUIS MARECOS VALDEZ

CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ

streetAddress: Azara 551 2do. Piso Of. B

legalName: CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ

SIEMI SRL

roles: tenderer notifiedSupplier

streetAddress: AMANCIO GONZALEZ C/AVDA.FDO.DE LA M.129r

legalName: SIEMI SRL

name: NICANOR FLEITAS BAREIRO -ANGEL MARIA RECALDE -EUSEBIO AMARILLA FERNANDEZ

COMAGRO S.A

streetAddress: AVDA. EUSEBIO AYALA NRO. 3368

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

legalName: COMAGRO S.A

name: ING. ERNESTO WALDE - ROLAND C. WALDE - THOMAS C. WALDE - CARLOS T. WALDE

DE LA SOBERA S.A.

streetAddress: AVDA. EUSEBIO AYALA 1947

legalName: DE LA SOBERA S.A.

name: CESAR ATILIO GAGLIARDONE - BERNADINA BURGOS DE FERNANDEZ - JOSÉ MARTINEZ - PABLO LIVIERES GUGGIARI

description: Generadores diesel

description: Generadores diesel

description: ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR

title: nota_doc_firma_anticipada_1608161641087.pdf

title: ddjj_drupo_generador_1608334865246.pdf

title: nota_id_381815___1_1608337305511.pdf

title: max_maquinas_contrato_280_1608161633643_1608334862630.pdf

title: Informe01

title: Informe03

title: recepcion_final_max_maquinas_1631795103803.pdf

title: Informe 4

title: recepcion_final_max_maquinas_1665576984882.pdf

title: recepcion_final_max_maquinas_1686052411850.pdf

title: Informe02

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16021/20 - Petróleos Paraguayos

description: N° 1906

description: Apertura de Protesta - N° 16022/20 - SIEMI SRL

description: Cierre de Protesta - N° 4898/21 - Petróleos Paraguayos

description: Cierre de Protesta - N° 4897/21 - MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: Reunión solicitada por MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: Autos para Resolver

description: Urgir - Convocante: Petróleos Paraguayos

description: N° 4769

description: REF: Apertura de Protesta - N° 16023/20 - MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: Cierre de Protesta - N° 4899/21 - SIEMI SRL

description: Protestante: SIEMI SRL

description: N° 2064/20 - Apertura de procedimiento

description: N° 6167/20

title: res_DNCP_6167_20.pdf

title: res_DNCP_1906_21.pdf

name: Petróleos Paraguayos / Empresas Públicas

description: N° 584/21 - Apertura de procedimiento

description: Cierre de Reconsideración - N° 7388/21 - MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 5266/21 - Petróleos Paraguayos

description: N° 6779

description: Cierre de Reconsideración - N° 7387/21 - Petróleos Paraguayos

description: Formular Manifestaciones - Originalmente Adjudicado: MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: N° 2082/21 - Apertura de Reconsideracion

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 5268/21 - MAX MAQUINAS DE EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Reconsideración - N° 7386/21 - SIEMI SRL

description: N° 2913

description: Apertura de Reconsideración - N° 5265/21 - SIEMI SRL

description: 124 - SIEMI SRL

title: res_DNCP_2082_21.pdf

title: res_DNCP_2913_21.pdf

description: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA SIEMI SRL CONTRA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 1906 DE FECHA 4 DE MAYO DE 2021, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO "PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA SIEMI SRL CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONCURSO DE OFERTAS" PARA ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR CONVOCADA POR UOC PETROPAR ID381815"


Procedencia

value: NACIONAL

Presentacion

value: PAQUETE

Fabricante

value: NO APLICA

Marca

value: Selecta

description: Yerba mate

description: Yerba mate

description: Hierbas secas

value: Hildebrand

description: Fideos

description: Fideos

description: Pasta o tallarines natural

value: Alcotec

description: Azucar blanca

description: Azucar blanca

description: Productos de edulcorantes o azucares naturales

description: Harina de trigo

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

Presentacion

value: BOTELLA

Marca

value: Favesa

description: Aceite vegetal comestibles de soja

description: Aceite vegetal comestibles de soja

description: Aceites de plantas y verduras comestibles

description: Arroz

description: Arroz

description: Granos de Cereales

value: Mickey

description: Sal fina

description: Sal fina

description: Sal de cocina o de mesa

value: Productos Pamela

description: Locrillo

description: Locrillo

description: Granos de Cereales

title: resoluci_n_de_adjudicacion_1607091852600.pdf

title: notificaciones_1607092372275.pdf

title: acta_de_apertura_1607091844900.pdf

title: cco_1607091768427.pdf

title: 27281_386986_1607430905266.pdf

title: informe_complementario_1608160253327.pdf

title: informe_de_evaluacion_1607091820418.pdf

title: Adquisición de kit de Alimentos - Emergencia Sanitaria

title: llamado_publico_1605557055110.pdf

title: llamado_publico_1605793951539.pdf

title: nota_aclaracion1_1605324937107.pdf

documentType: clarifications

documentTypeDetails: Aclaraciones

title: resolucion_de_aprobacion_1604588250303.pdf

documentTypeDetails: Resolución Via Excepción

title: adenda_2_1605656091297.pdf

title: dictamen_excepcion_1604588240001.pdf

documentTypeDetails: Dictamen del Llamado

title: pbc_1604588216916.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: llamado_publico_1605047348869.pdf

title: nota_aclaracion_1605324915055.pdf

title: adenda_1_1605324868377.pdf

title: 23452_386986_1605047324759.pdf

title: estimacion_de_costo_1604588155371.zip

title: modelo_de_contrato_1604588227888.pdf

documentTypeDetails: Proforma de contrato

title: acta_de_apertura_1606683756279_1606736856345.pdf

title: llamado_publico_1606736874394.pdf

title: cdp_1604588221414.pdf

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: Contratación por Excepción

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Productos Alimenticios

FRANCISCO ANSELMO FIGUEREDO MIRANDA

streetAddress: Comante Lara esq. Rojas Silva (B.Cristo Rey)

MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

streetAddress: GUAIRA 9999 E/Manuel Dominguez y B.Caball.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: contrato_kit_1608211038757.pdf

title: dictamen_codigo_1608211045398.pdf

description: N° 6028/20

description: Apertura de Protesta - N° 15673/20 - MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

description: N° 2002/20 - Apertura de procedimiento

description: Autos para Resolver

description: REF: Apertura de Protesta - N° 15672/20 - Municipalidad de Santa Elena

description: N° 2945/21

description: N° 7340/21

description: REF: Apertura de Protesta - N° 15674/20 - GASTRONOMÍA DOÑA RAQUEL DE FRANCISCO ANSELMO FIGUEREDO MIRANDA

description: Cierre de Protesta - N° 7446/21 - Municipalidad de Santa Elena

description: Protestante: MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

description: Reunión solicitada por MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

description: N° 10004/21 - Municipalidad de Santa Elena

description: Cierre de Protesta - N° 7448/21 - MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

description: Cierre de Protesta - N° 7450/21 - GASTRONOMÍA DOÑA RAQUEL DE FRANCISCO ANSELMO FIGUEREDO MIRANDA

title: res_DNCP_6028_20.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ  CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN" PARA ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS - EMERGENCIA SANITARIA CONVOCADA POR UOC SANTA ELENA ID386986

name: Municipalidad de Santa Elena / Municipalidades

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Investigación - N° 13187/21 - Uoc Santa Elena

description: REF: Apertura de Investigación - N° 10219/21 - FRANCISCO ANSELMO FIGUEREDO MIRANDA

description: N° 13097

description: N° 5104

description: Cierre de Investigación - N° 13190/21 - FRANCISCO ANSELMO FIGUEREDO MIRANDA

description: N° 1143/21

description: Apertura de Investigación - N° 10221/21 - DISTRIBUIDORA DIANITA

description: REF: Apertura de Investigación - N° 10218/21 - Uoc Santa Elena

description: Apertura de investigación - N° 3990/21

title: res_DNCP_3990_21.pdf

description: DENUNCIA SURGIDA A PARTIR DE MEMO DE DPTO. DE PROTESTAS REFERIDA AL PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN;  "ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS - EMERGENCIA SANITARIA" CONVOCADO POR LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN UOC SANTA ELENA;  ID 386986

description: Cierre de Protesta - N° 9891/21 - Municipalidad de Santa Elena

description: N° 3872/21

description: Cierre de Protesta - N° 9892/21 - MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

title: res_DNCP_3872_21.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ  CONTRA LA CANCELACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN" PARA ADQUISICIÓN DE KIT DE ALIMENTOS - EMERGENCIA SANITARIA CONVOCADA POR UOC SANTA ELENA ID386986


name: Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)

Presentacion

value: EVENTO

description: Provisión de pasaje aereo internacional

description: Provisión de pasaje aereo internacional

description: Viajes en aviones comerciales

status: cancelled

title: notificacion_al_oferente_pasajes_1607093342464.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: informe_evaluacion_05_2020_pasajes_1607093265604.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_apertura___dncp_id_377333_1607093243988.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: cuadro_comparativo_pasajes_1607093323241.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: resolucion_153_2020___pasajes_aereos_1607093289174.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: formulario_de_cancelacion_pasajes_1623075243207.zip

documentType: cancellationDetails

documentTypeDetails: Nota de Cancelación Adjudicación

title: resolucion_67_2021___cancelaci_n_del_llamado_para_provision_de_pasajes_aereos_1623075249456.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Cancelación Adjudicación

statusDetails: Cancelado

title: 1 - LoteTotal

openContractType: Por monto

description: Provisión de pasaje aereo internacional

description: Provisión de pasaje aereo internacional

description: Viajes en aviones comerciales

title: Contratacion de Servicios para Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internaciones para la ARRN - Plurianual

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: resolucion_67_2021___cancelaci_n_del_llamado_para_provision_de_pasajes_aereos_1625672086682.pdf

documentTypeDetails: Resolución Cancelación Llamado

title: dictamen_justificativo_cancelacion_de_pasajes_1625672063844.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado

title: acta_apertura___dncp_id_377333_1625672201406.pdf

title: llamado_publico_1605881585015.pdf

title: justificacion_contrato_abierto_1605099558557.PDF

documentTypeDetails: Justificación Contrato Abierto

title: 25070___377333_1605881576852.pdf

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Provision de Pasajes Aereos

title: constancia_plurianual_1605099549689.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: adenda_1_prorroga_pasajes_1605712882734.pdf

title: notificacion_oferente_cancelacion_de_pasajes_1625672056427.pdf

title: ad_referendum_pasaje_1605713242848.pdf

documentTypeDetails: Constancia Adreferendum

title: informe_evaluacion_05_2020_pasajes_1625672234213.pdf

documentType: evaluationReports

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Provision de Pasajes Aereos

title: c_i_estandar_cd_pasajes_2020_1605712855573.zip

title: justificativo_precio_pasajes_1605713188485.pdf

statusDetails: Anulada o Cancelada

streetAddress: NO APLICA

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: SALA 4 DEL CENTRO DE CONVENCIONES DEL CAMPUS SAN LORENZO || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Pasajes y Transportes

level: Entes Autónomos y Autárquicos

PREMIER S.R.L.

locality: ASUNCION

streetAddress: AYOLAS 630

legalName: PREMIER S.R.L.

MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

locality: ASUNCIÓN (DISTRITO)

streetAddress: GRAL. MÁXIMO SANTOS CASI ESPAÑA 486

legalName: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.

ROYAL VIAJES S.R.L

streetAddress: INDEPENDENCIA NACIONAL317

legalName: ROYAL VIAJES S.R.L

name: JORGE PATRICIO ESCOBAR GENES, GLORIA S. SAPENA DE ESCOBAR, VIOLETA M. ESCOBAR DE CAMPOS CERVERA

SERVI TRAVEL S.A.

streetAddress: BRASIL 1050 E/ RCA. DE COLOMBIA Y TTE. FARIÃ?A

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

AMITOUR S.A.

roles: tenderer notifiedSupplier supplier

streetAddress: Gral Diaz N° 525 c/ 14 de Mayo

legalName: AMITOUR S.A.

name: INGRIT BRUNOTTE, MIRIAN GONZALEZ , FABIAN BRUNOTTE,NIDIA DE ESPINOZA

description: Viajes en aviones comerciales

description: Viajes en aviones comerciales

initiationType: tender


name: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

description: SERVICIO DE CONSULTORÍA

description: Consultoria / Asesoria Legal

description: Servicios de consultoria

title: informe_de_evaluacion_oferta_tecnica_y_economica_1607537048760.pdf

title: documento_1607101984424.pdf

title: documento_1607101982492.pdf

title: documento_1607101987062.pdf

title: documento_1607101980395.pdf

title: acta_de_apertura_tecnica_y_economica_1607537031429.pdf

title: resol__mag_517_1607537039359.pdf

title: informe_de_evaluacion_oferta_tecnica_y_economica_1607537035300.pdf

title: notificacion_al_oferente_1607537050457.pdf

title: documento_1607101989773.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: SERVICIO DE CONSULTORÍA

description: Consultoria / Asesoria Legal

description: Servicios de consultoria

title: CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE LINEA DE BASE

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1604504053714.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: llamado_publico_1605201421497.pdf

title: consultoria_1604487294726.zip

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: aclaracion_1_1605107490128.pdf

documentTypeDetails: Aclaraciones

title: 379488_1606214244179.pdf

title: llamado_publico_1606921307047.pdf

title: dncp_1604431930045.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: nota_de_envio_acta_economica_id_379488_1606921200151.pdf

name: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya

awardCriteria: ratedCriteria

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: OFICINA DE LA SUOC -NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESQ. SOLDADO DESCONOCIDO || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Consultoria - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Carmen Leonora Avalos Villalba

roles: notifiedSupplier tenderer

locality: San Lorenzo

streetAddress: Avda. Brasilia  esq Mexico

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Servicios Personales

legalName: Carmen Leonora Avalos Villalba

INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO

locality: ASUNCIÓN.

streetAddress: Félix de Azara N° 7369 c/ Mecánicos de Aviación

legalEntityTypeDetail: Otros

legalName: INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO

streetAddress: Piribebuy 1058 y Colon

A-FINES S.R.L.

locality: LAMBARE

streetAddress: SAN MATEO C/ PAZ DEL CHACO Casa #1455

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

legalName: A-FINES S.R.L.

name: Rubén Buenaventura Rolón Cáceres- Henry Yasuo Morita

description: Servicios de consultoria

description: Servicios de consultoria

status: terminated

title: contrato_49___investigacion_para_el_desarrollo___linea_de_base___ppi_1608146376813.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

description: Ampliación de Plazo

obligations: Responsabilidad Profesional

code: Informe

type: reporting

title: nota recepcion consultoria Linea de Base

status: met

title: nr_288_id_investigacion_para_el_desarrollo_2021_1663268928614.pdf

documentTypeDetails: Informe

title: primer_producto_linea_de_base_contrato_investigacion_para_el_desarrollo_2020_1663885062476.pdf

title: Informe Final

title: informe_final_id_consultoria_linea_de_base_379488_contrato_4_a_o_2020_a_2021_1663884509963.pdf

title: 1er producto plan de trabajo

title: Consultoria Linea de Base

title: os_258_id_investigacion_para_el_desarrollo_2021_1663268890369.pdf