title: 1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL AREA PERIMETRAL DE LOS CENTROS DE RECLUSION

currency: PYG

status: active

statusDetails: Activo

Presentacion

value: EVENTO

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaria Regional De Ciudad Del Este

description: Servicio de seguridad y vigilancia

scheme: UNSPSC

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaria Regional De Pedro JuanCaballero

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaria Regional De Concepción

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaria Regional De San Pedro

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaria Regional De Misiones

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo  Cnel. Oviedo  Dpto. de Caaguazú

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Penitenciaría Regional de Encarnación Encarnación  Dpto. de Itapúa

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaría Regional de Villarrica  Villarrica Dpto. del Guaira

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para el Centro Penitenciario de Mujeres Serafina Dávalos  Cnel. Oviedo  Dpto de Caaguazú

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega Emboscada  Dpto. de Cordillera

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Penitenciaría Regional de Emboscada (Antigua) Emboscada  Dpto. de Cordillera

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza Asunción

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para el Centro Educativo Itauguá

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicio de Seguridad para el Centro Penitenciario de Mujeres Buen Pastor Asucnción

description: Servicio de seguridad y vigilancia

description: Servicios de guardias de seguridad

status: cancelled

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: informe_de_evaluacion_seguridad_perimetral_1629472198829.PDF

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Declaración Desierta

title: llamado_publico_1624993025498.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: id_398754_acta_de_apertura_1629472186349.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: cdp_seguridad_perimetral_1624387589218.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: nota_uoc_197_2021_1624387594543.pdf

documentTypeDetails: Nota Comunicación

title: presupuesto_plurianual_1624387610851.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: dictamen_y_antecedentes_de_estimacion_de_costo_1624387583102.zip

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: id_398754_adenda_01_1626191844795.pdf

documentTypeDetails: Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)

title: id_398754_acta_de_apertura_2126731402558572.pdf

title: llamado_publico_1626278071075.pdf

title: notificacion_a_los_oferentes_seguridad_perimetral_1629472201856.PDF

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: resolucion_510_desierto_seguridad_perimetral_1629472172642.PDF

documentTypeDetails: Resolución Declaración Desierta

title: informe_de_evaluacion_seguridad_perimetral_1629472192379.PDF

documentType: evaluationReports

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: resolucion_de_aprobacion_398_1624474332907.PDF

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: publicacion_en_medios_de_comunicacion_1625753057565.zip

documentTypeDetails: Publicación en periódicos

title: Vehiculos para dependencias

answer: El contrato privado de compra venta de vehículo no acredita la propiedad del mismo, por tanto el oferente deberá ajustarse a lo requerido en el PBC

description: Solicitan vehiculos propios, consultamos si para acreditar dicho requerimiento podrían solicitar no exclusivamente cedula verde, sino tambien contratos privados de compra venta de vehiculos, teniendo en cuenta que ahora mismo estas gestiones están lentas por la pandemia actual.

title: Certificación ISO

answer: Remitirse a la Adenda N° 01

description:
Buenas,
La convocante requiere certificación de calidad ISO 9001:2015, solicitamos puedan eliminar dicho requerimiento del PBC como ya se ha realizado en las licitaciones anteriores, recordamos que dicho requisito ya ha sido removido mediante adenda 3 en la licitación de id nro. 363.123, donde la misma convocante, el Ministerio de Justicia, ha decidido retirar dicho requerimiento, se podría estar limitando la cantidad de oferentes y cerrando el llamado a muy pocas empresas del rubro, consideramos que la licitación puede ser ejecutada siendo al menos el requisito de calidad ISO removido o al menos, tenido en cuenta en su estado de tramitación.

title: Formulario de pago al personal - salario minimo

answer: El Formulario de Pago Al Personal publicado en el portal establece que: "En caso de variación del salario mínimo legal vigente, estos montos deberán ajustarse conforme a la misma"(sic), por lo tanto, el potencial oferente deberá ajustar el Formulario conforme al salario mínimo legal vigente.

description: Buenas, el salario en el formulario de pago al personal figura el salario minimo vigente fenecido, desde julio corre el nuevo salario por lo cual debe adendarse y corregirse los montos minimos en pago a los trabajadores.

title: Bases de operaciones y sucursales

answer:
El potencial oferente deberá ajustarse a lo requerido en el PBC, ya que por tratarse de servicio de seguridad, no puede estar supeditado a la resulta de la adjudicación para la habilitación de un centro de operaciones y/o sucursal, sin conocer la zona donde prestará el servicio.
Lo exigido es a los efectos de garantizar una respuesta inmediata a cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante la ejecución del contrato, esto teniendo en cuenta el servicio a ser contratado.

description:
en el requisito de "Presentar copia de título de propiedad o contrato de alquiler, de sus bases de operaciones y/o sucursales, con sus
respectivas patentes comerciales y/o municipales vigentes, ubicadas en las principales ciudades cabeceras
departamentales, situadas en la ciudades de Coronel Oviedo, Concepción, San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Ciudad del Este."

Consultamos si este requisito puede ser transferido a requisitos de cumplimiento de contrato, con lo cual las empresas deberán comprometerse a realizar el alquiler de una base de operaciones cerca de las principales ciudades cabeceras. El motivo de requerir  el cambio en este punto es en razón de que aparenta direccionar a una sóla empresa y existen varias empresas con la posibilidad de ofertar y en caso de ser adjudicados extender las bases a las ciudades solicitadas.

title: vehiculos para dependencias

answer: El potencial oferente deberá ajustarse a lo requerido en el PBC ya que cada Establecimiento Penitenciario es independiente una de otra, pudiendo ocurrir eventos simultaneo en las Penitenciario es independiente una de otra, pudiendo ocurrir eventos simultáneos en las diferentes Penitenciarias, y las mismas deberán ser atendidas por el oferente adjudicado

description: El pliego solicita un vehiculo por cada dependencia, mi consulta es si en dependencias de la misma ciudad se puede contar con el mismo vehiculo, ya que vemos que en asunción, coronel oviedo y emboscada tienen cada una, dos dependencias, nuestra consulta sería si puede ser un vehiculo por cada ciudad en vez de por cada dependencia.

streetAddress: RCA. DE COLOMBIA ESQ ESTADOS UNIDOS, EDIFICIO EX REGISTRO CIVIL, PLANTA BAJA

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Anulada o Cancelada

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: RODRIGUEZ DE FRANCIA ESQ. ESTADOS UNIDOS, 2DO PISO, DIRCCION DE CONTRATCIONES  || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

Ministerio de Justicia  (MJ)

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

legalName: Ministerio de Justicia  (MJ)

scheme: PY-PGN

legalName: Ministerio de Justicia

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Servicios de guardias de seguridad

description: Servicios de guardias de seguridad

initiationType: tender


name: Contraloría General de la República (C.G.R.)

Procedencia

value: NACIONAL

Presentacion

value: UNIDAD

Marca

value: ARDELI

description: Trapo absorvente

description: Trapo absorvente

description: Bayetas o trapos

value: ERCAPLAST

relatedLot: /BGhIKXTuSY=

description: Basurero de plastico chico

description: Basurero de plastico chico

description: Envases para residuos o forros rigidos

value: AMITA

Relacion Medida

value: unidad

description: Gel de silicona

description: Gel de silicona

description: Gel de silicona

Presentacion

value: PAQUETE

description: Bolsa para basura de 200 litros

description: Bolsa para basura de 200 litros

description: Bolsas de basura

title: notificaci_n_al_oferente_1637070668898.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_adquisici_n_de_productos_de_limpieza_id_n__395222_1637070653369.pdf

title: res786_prod_de_limpieza_1637070663780.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: nota__dnc_adj___id_395222_20263_1637777817779.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: acta_de_apertura_1637070658801.pdf

title: cuadro_comparativo_de_ofertas_1637604611283.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

statusDetails: Adjudicado

Procedencia

value: nacional

Presentacion

value: BIDON

Marca

value: resplandor

relatedLot: VTJDBUmhcYU=

description: Alcohol

description: Alcohol isopropílico

description: Solventes de alcohol

Procedencia

value: Argentina

Presentacion

value: CAJA

Marca

value: glade

description: Desodorantes de limpieza

relatedLot: /IuhnNkiBpY=

description: Jabon liquido

description: Jabon liquido

description: Jabones

title: acta_de_apertura_1637070658801.pdf

title: 4 - Alcohol isopropílico

status: unsuccessful

statusDetails: Desierto

title: 8 - Trapo absorvente

title: 5 - Basurero de plastico chico

title: 1 - Gel de silicona

title: 7 - Desodorante para inodoro/mingitorio - Adhesivo

title: 2 - Jabon liquido

title: 3 - Alcohol

title: 6 - Naftaleno

title: 9 - Bolsa para basura de 200 litros

description: Gel de silicona

description: Gel de silicona

description: Gel de silicona

description: Jabon liquido

description: Jabon liquido

description: Jabones

description: Alcohol

description: Alcohol isopropílico

description: Solventes de alcohol

description: Basurero de plastico chico

description: Basurero de plastico chico

description: Envases para residuos o forros rigidos

description: Naftaleno

description: Naftaleno

description: Desinfectantes domesticos

description: Desodorantes de limpieza

description: Trapo absorvente

description: Trapo absorvente

description: Bayetas o trapos

description: Bolsa para basura de 200 litros

description: Bolsa para basura de 200 litros

description: Bolsas de basura

description: Alcohol isopropílico

description: Alcohol isopropílico

description: Solventes de alcohol

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: adenda_n__1_productos_de_limpieza_1624896470021.pdf

title: llamado_publico_1624918801358.pdf

title: nota_12206_1624372773285.pdf

title: dictamen_de_costo___producto_limpieza_1624383544886.pdf

title: acta_de_apertura_3168662749138382.pdf

title: invitacion_orden_formulario_1624385800752.zip

title: nota_11246_1623345556523.pdf

title: nota_12489_1624634402495.pdf

title: dictamen_uoc_prod_limpieza_1624383581267.pdf

title: llamado_publico_1624457900629.pdf

title: acta_de_apertura_323957496577597.pdf

title: nota_11745_1623950364935.pdf

title: CONSULTA SOBRE MUESTRAS

answer: Con relación a la consulta se aclara que en el numeral 12. del Anexo B "Datos de la contratación" de la Carta de invitación del llamado se estableció que NO APLICA la presentación de muestras.

description:
BUEN DIA
PODRIA SOLICITARSE MUESTRAS SOLO DE ACUERDO A NECESIDAD, TENIENDO EN CUENTA EL COSTO DE  LOS MISMOS  , O EN SU REMPLAZO SOLICITAR  FICHA TECNICAS DE  LAS  MISMAS
DESDE YA MUCHAS GRACIAS

title: Registro sanitario

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 01, publicada en el SICP en el ID N° 395222

description: ¿Podría considerar como requisito la presentación de Certificados de Registros Domisanitarios para todos los productos Domisanitarios Riesgo I y II, cosmeticos y farmacologicos ? A fin que puedan obtener productos plenamente certificados en cuanto a contenido, cumplimiento de especificaciones técnicas y calidad, avalados por las autoridades competentes?

title: CONSULTA SOBRE EXPERIENCIA

answer: Favor remitirse a la Adenda N° 01, publicada en el SICP, en el ID N° 395222

description:
Buenas tardes
Me dirijo a ustedes a fin de consultar si  podría solicitarse experiencias desde los años  2019 y 2020 a  fin de  dar  oportunidad

streetAddress: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, sito en la Austria N° 1879

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, sito en la calle Austria N° 1879 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Elementos e insumos de limpieza

CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

JUAN RODRIGUEZ

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI

name: Janette Jazmin Toledo Lopez Y/O Ivan Manuel Miranda Toledo

AMBIENTAL S.A.

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: JUAN CARLOS ALTIERI -CARLOS ALTIERI - CARLA ALTIERI - GILDA SUSANA CACERES

MAFARA SA

name: Magali Yudis Britez- Cesar Domingo Quintana

HOSPICENTER SA

name: WALTER MANUEL ARMELE CASCO,Felip Oscar Armele Bonzi

BASE BASE SA

streetAddress: CEIBO Nº 1756 E/ AVDA. MCAL. LOPEZ Y LEOCADIO JARA

name: DELIA ARGUELLO DE MALUFF - VICTOR RICARDO  MALUFF

ATMAN S.A

name: Chiara Paola Capdevila - Monica Beatriz Mallada

CEGA INDUSTRIAL S.A.

name: ANTOLINA LEIVA- GUSTAVO ADOLFO LEIVA- CATALINA LEIVA DE TRIGO- DORIS RAQUEL BAREIRO

description: Gamuza o guanterias lavables

description: Gamuza o guanterias lavables

description: Escoba o Escobillon

description: Escoba o Escobillon

description: Productos de limpieza de vidrio

description: Productos de limpieza de vidrio

description: Desodorantes de limpieza

description: Desodorantes de limpieza

description: Esponjas u otros similares para limpieza

description: Bolsas de basura

description: Bolsas de basura

description: Plumeros

description: Plumeros

description: Desodorantes de limpieza

description: Desodorantes de limpieza

description: Productos de limpieza

description: Productos de limpieza

description: Productos de lavanderia

description: Productos de lavanderia

description: Alcoholes o sus sustitutos

description: Alcoholes o sus sustitutos

description: Solventes de alcohol

description: Solventes de alcohol

description: Envases para residuos o forros rigidos

description: Envases para residuos o forros rigidos

description: Jabones

description: Jabones

description: Desinfectantes domesticos

description: Desinfectantes domesticos

description: Abrillantadores o acabados de suelos

description: Abrillantadores o acabados de suelos

description: Mopas humedas

description: Mopas humedas

description: Desinfectantes domesticos

description: Desinfectantes domesticos

description: Recogebasuras

description: Recogebasuras

description: Cubos, baldes y palanganas para limpieza

description: Productos para lavar

description: Productos para lavar

description: Escurridor de fregasuelos u otros

description: Escurridor de fregasuelos u otros

description: Recipientes para residuos

description: Recipientes para residuos

description: Cepillos de limpieza

description: Cepillos de limpieza

description: Bayetas o trapos

description: Bayetas o trapos

description: Gel de silicona

description: Gel de silicona

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA


description: Cordón de H°

description: Construccion de cordon

description: Construccion y reparacion de aceras, canteros, bordillos y murallas

description: Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura

description: Construcción de empedrado

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

description: Compactacion y nivelación al costado de canaleta

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Compactación general del empedrado con compactador mecánico

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Mantenimiento y hermoseamiento de terrenos

description: Canaleta a cielo abierto de Hormigon Espesor : 0,08 (medidas según planos)

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Trabajo de maquinaria de nivelación -  desmonte de suelo existente

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Construcción de badén H°A° s/ planos

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie

description: Construcción de empedrado

description: Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.

description: Construcción de empedrado

description: Limpieza final y retiro de escombros

description: Limpieza de obra

description: Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales

description: Excavaciones y apertura de canal

description: Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje

description: Servicios de excavacion

description: Replanteo y marcación

description: Replanteo y marcación

title: 15760_399031_1630673870853.pdf

title: cuadro_comparativo_de_ofertas_1630494259431.PDF

title: acta_de_apertura_1630494248370.PDF

title: resolucion_de_adjudicacion_im_1630494258171.PDF

title: informe_de_evaluacion_de_ofertas_1630494265571.PDF

title: notificaciones_a_los_oferentes_1630583387808.pdf

title: 1 - LoteTotal

description: Replanteo y marcación

description: Replanteo y marcación

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Construcción de empedrado

description: Cordón de H°

description: Construccion de cordon

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Mantenimiento y hermoseamiento de terrenos

description: Excavaciones y apertura de canal

description: Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje

description: Servicios de excavacion

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Construcción de badén H°A° s/ planos

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Limpieza final y retiro de escombros

description: Limpieza de obra

title: Construcción de Empedrado Barrio Santa Fe

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: et_y_planos_1623945326361.zip

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: nota_de_comunicaci_n_1624361116636.PDF

documentTypeDetails: Nota de Contestación Llamado

title: construccion_de_empedrado_santa_fe_1624360792018.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: 11821__399031_pdf_1623932491959.pdf

documentTypeDetails: Nota de Retención Llamado

title: llamado_publico_1625484638502.pdf

title: nota_de_llamado_1623945252110.PDF

title: adenda_n__01_1625060209606.PDF

documentTypeDetails: Adenda

title: resoluci_n_llamado_1623417622347.PDF

title: llamado_publico_1624492054917.pdf

title: id_399031_1623417625214.kmz

documentTypeDetails: Geolocalizacion

title: nota_de_llamado_1623419425193.PDF

title: acta_de_prorroga_1625317954433.PDF

documentTypeDetails: Acta de Prórroga

title: llamado_publico_1625138046739.pdf

title: adenda_n__02_1625322297964.PDF

title: id_399031_1623945354760.kmz

title: cdp_1623427879231.PDF

title: resoluci_n_llamado_1623945050754.PDF

title: et_y_planos_1624360920315.zip

title: dictamen_uoc_n__13_2021___estimacion_de_costo_1623944791918.PDF

title: et_y_planos_1623417583633.zip

title: 12823_399031_adenda_pdf_1625138039640.pdf

title: nota_de_llamado_1624361061120.PDF

title: proforma_de_contrato_1624360807569.pdf

documentTypeDetails: Proforma de Contrato CD

title: dictamen_uoc_n__13_2021___estimacion_de_costo_1624361015872.PDF

title: 12119_399031_reparo_pdf_1624298879670.pdf

title: resol__aprobaci_n_de_plano_1623417601288.PDF

documentTypeDetails: Permiso Municipal

title: acta_de_apertura_1172144919185883.pdf

title: Experiencia

answer: En cuanto a la consulta realizada se tendrá en consideración lo solicitado. La misma será publicada en una ADENDA

description: Se solicita a la convocante, tenga a bien, considerar el aumento de la experiencia, de manera a asegurar una participación de empresas que aseguren una correcta ejecución de las obras, basada en la suma de sus experiencia a lo largo de los anos.

streetAddress: Municipalidad de Caraguatay

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Municipalidad de Caraguatay || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

Oscar Rodas

streetAddress: Atras del club sport San Blas casa #3213

DIGNO RENE RIVAS GONZALEZ

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

streetAddress: CALLE JORGE CAFRUNE 10.000 E/DON BOSCO Y SANTOS MENDOZA

CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN

streetAddress: ITA KM. 35 RUTA N° 1 LADO DERECHO - B° TAPE TUYA Casa #9025

ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO

streetAddress: J. EULOGIO ESTIGARRIBIA NRO 137 C/ DR JARA

MES INGENIERIA S.A.

streetAddress: MAESTRO FELIX Nº196 ESQ VALERIANO ZEBALLOS

name: MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA- ESPERANZA QUINTANA DE SANCHEZ- JOSE MANUEL FERNANDEZ

GOLDEN PACK S.A.

streetAddress: Nazareno 2080 esq. Concejal Eliodoro Gonzalez

name: CARLOS ALFREDO AMARILLA- CARLOS SERVIN MARECOS

GRUPO RIO PARANA S.A.

streetAddress: Calle Cornelio Espinola c/ Gral Bernardino Caballero N° 391

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de nivelación del terreno

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicio de construcción de canales

description: Servicios de excavacion

description: Servicios de excavacion

description: Construcción de Empedrado Barrio Santa Fe

description: Cierre de Protesta - N° 9988/21 - LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

description: N° 3916/21

description: Protestante: LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

description: Cierre de Protesta - N° 9987/21 - Municipalidad de Caraguatay

title: res_DNCP_3916_21.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ  CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "CONTRATACIÓN DIRECTA" PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO SANTA FE CONVOCADA POR UOC MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY ID399031

name: Municipalidad de Caraguatay / Municipalidades

description: N° 5321

description: N° 1141/21 - Apertura de procedimiento

description: Apertura de Protesta - N° 10175/21 - LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

description: N° 3964/21

description: N° 13655

description: REF: Apertura de Protesta - N° 10177/21 - GRUPO RIO PARANA S.A.

description: Cierre de Protesta - N° 13685/21 - Municipalidad de Caraguatay

description: Cierre de Protesta - N° 13686/21 - LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ

description: Autos para Resolver

description: REF: Apertura de Protesta - N° 10174/21 - Municipalidad de Caraguatay

description: Cierre de Protesta - N° 13687/21 - GRUPO RIO PARANA S.A.

title: res_DNCP_3964_21.pdf

title: res_DNCP_5321_21.pdf


name: Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

title: 1 - LoteTotal

description: CONSULTORIA DE SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

description: Servicio de Arquitectura

description: Servicios de arquitectura

title: CONTRATACION DIRECTA N° 08/2021 "CONULTORIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA"

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: dictamen_juridi_dec_desierto_arq_inge_2021_1635428366567.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Declaración Desierta

title: acta_prorroga_apertura_ser_arquite_ingenieria_2021_1626790523587.pdf

title: antecedentes_de_estimaci_n_de_costos___1625240563794.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: acta_a_1_1635428356977.PDF

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: modelo_de_contrato_cuarta_version_1625240707992.pdf

title: adenda_2_prorroga_apertura_ser_arquite_ingenieria_2021_1626790552438.pdf

title: notificacion_oferente_decl_desierto_arq_ing_2021_1635428372072.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: constancia_plurianual_1623352111917.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: resolucion_633_decla_desierto_ser_arq_ing_2021_1635428327863.pdf

title: certificado_de_disponibilidad_presupuestaria_1625240582872.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: documento_de_justificaci_n_de_la_uoc_1625240639445.pdf

documentTypeDetails: Documento de justificación de la UOC

title: llamado_publico_1626097438363.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: carta_de_invitacion_1625240567889.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: acta_apertura_consultoria_ser_arq_inge_2021_ofe_tecnica_ok_2476434277554500.pdf

title: llamado_publico_1625592601211.pdf

title: adenda_n__1_prorroga_de_plazo_1626093725295.pdf

title: llamado_publico_1626799791017.pdf

title: informe_eva_dec_desierto_arq_inge_2021_1635428361592.pdf

awardCriteria: ratedCriteria

statusDetails: Desierta

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AV. MCAL. LOPEZ N° 3333-3er. PISO, DIRE. CONTRATACIONES || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Consultoria - Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: Ministerio de Industria y Comercio

BRAMANTE S.A

region: Alto Paraná

locality: Ciudad del Este

countryName: Paraguay

streetAddress: Florentín Oviedo Nº 9004 C/ Lomas Valentina Bº Boquerón

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: BRAMANTE S.A

name: LIDER DAVID GIMENEZ SILVA- CARLOS BENITEZ

RUBEN MARCELO PIZURNO SZARAN

region: Central

locality: FERNANDO DE LA MORA

streetAddress: calle venezuela 2099 casi tte fernandez

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Servicios Personales

legalName: RUBEN MARCELO PIZURNO SZARAN

description: Servicios de arquitectura

description: Servicios de arquitectura


title: 1 - AAdquisición de circuito cerrado

group: 1.3-Camara Bullet

description: 1.3 Camara Bullet

group: 1.5-Disco duro para almacenamiento

description: 1.5 Disco duro para almacenamiento

group: 1.10-Mano de obra

description: 1.10 Mano de obra

group: 1.9-Materiales para cableaso

description: 1.9 Materiales para cableaso

group: 1.8-Monitor / TV 24 LED FULL HD

description: 1.8 Monitor / TV 24 LED FULL HD

group: 1.7-Fuente de alimentación

description: 1.7 Fuente de alimentación

group: 1.6-Sistema de aliementación interrumpida

description: 1.6 Sistema de aliementación interrumpida

group: 1.4-Dispositivo conductor

description: 1.4 Dispositivo conductor

group: 1.2-Gabinete Rack metalico

description: 1.2 Gabinete Rack metalico

group: 1.1-Grabador digital de 16 entradas de video 4 en 1

description: 1.1 Grabador digital de 16 entradas de video 4 en 1

description: Adquisición de circuito cerrado

description: Sistema de televisión de circuito cerrado cctv

title: Contratación Directa Nº 34 "Adquisición de circuito cerrado"

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: llamado_publico_1625251627757.pdf

title: orden_particular_1629371414251.PDF

documentTypeDetails: Resolución Declaración Desierta

title: informe_comite_1629371423146.PDF

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: dictamen_cuatrimestral_1624972605023.PDF

title: Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes - Convencional 392168 Version 2

format: application/pdf

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: notificacion_1629371427878.PDF

title: adenda1_1625747638165.pdf

documentTypeDetails: Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)

title: dictamen_1624972600999.PDF

title: cdp_1624972589090.PDF

format: application/json

title: llamado_publico_1625762983289.pdf

title: acta_cd34_1629371419910.PDF

title: dictamen_cuatrimestral_1625747653705.PDF

title: especificaciones tecnicas

answer:
En referencia a su consulta, manifestamos que se realizaran las modificaciones pertinentes, las cuales seran remitidas a la DNCP mediante una adenda para su posterior publicacion en el SICP.
Atte UOC N° 4.

description:
en el pliego de bases y condiciones. en la sección de especificaciones técnicas solicita
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Cámara: Sensor De Imagen Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Resolución
160 × 120 Sensor De Imagen 1/2.7" Progressive Scan CMOS Resolución
2688 × 1520, 4 MP  Main Stream Thermal:
60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720
Las especificaciones solicitadas corresponden a una cámara térmica, donde no posee compatibilidad con el grabador solicitado, y el precio de mercado de cada cámara solicitada superan ampliamente en precio referencial del llamado.
Solicitamos respetuosamente a la convocante este punto sea aclarado o en todo caso ajustarse a la tecnología solicitado en el grabador

streetAddress: FUERZA AEREA - CENTRO FINANCIERO N° 4

name: Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: FUERZA AEREA - CENTRO FINANCIERO N° 4 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

legalName: Ministerio de Defensa Nacional (MDN)

legalName: Ministerio de Defensa Nacional

type: Unidad Contratación

SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

locality: Asunción

streetAddress: CALLE, 34 PROYECTADAS Y SAN PEDRO 1591

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

region: Asunción

locality: ASUNCION

streetAddress: 14 DE ABRIL 3255 CASI PARAISO

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

PABLO CESAR SANABRIA HENRY

locality: asuncion

streetAddress: sargento silva 1095 c/maximo perez

legalName: PABLO CESAR SANABRIA HENRY

Fernando Ariel Cárdenas Galeano

locality: Mariano Roque Alonso

streetAddress: Calle corta c/ Mexico

scale: sme

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: Fernando Ariel Cárdenas Galeano- Armando Cardenas- Sofia Cardenas

SAN BENITO ICSA

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: Mirian Fidelina Mendez - Juan Benito Mendez Escobar

description: Adquisicicón de Circuito cerrado


description: Switch core para data center

Marca

value: CeCIgPSKJyY=

Modelo

value: FGUehNuKVoU=

description: PDU con display, ZeroU, 32A, 230V

Marca

value: ceROl/vdebI=

description: UPS ON LINE 6000 VA

status: valid

name: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

description: Switch core para data center

description: PDU con display, ZeroU, 32A, 230V

value: uSjgIGRzeIDdDSRLSuYmFQ==

description: UPS ON LINE 6000 VA

Procedencia

value: EEUU

Fabricante

value: CISCO

description: Switch core para data center

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

value: APC

description: PDU con display, ZeroU, 32A, 230V

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

Procedencia

value: IRLANDA

Fabricante

value: EATONE

description: UPS ON LINE 6000 VA

description: UPS de 600 VA

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

title: acta_apertu_1635455855293.PDF

title: reso_adj_1635455866021.PDF

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: nota_oferen_1635455875124.PDF

title: informe_evu_1635455860448.PDF

title: 396179_1era_etapa_pub_1635865672109.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: cco_1635455870409.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: 2 - EQUIPOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MIC

statusDetails: Cerrado Sin Propuestas

title: 1 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER

statusDetails: Cerrado Con Lances

description: Switch core para data center

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: UPS ON LINE 6000 VA

description: UPS de 600 VA

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

description: PDU con display, ZeroU, 32A, 230V

description: Servidor

description: Servidores y accesorios

description: Radio portátil

description: Radio portable

description: Receptores o transmisores de radiofrecuencia

description: Auriculares

description: Auricular

description: Audifonos

title: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 03/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER Y EQUIPOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MIC"

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: dictam_1_1625149134949.PDF

title: llamado_publico_1626875290839.pdf

title: llamado_publico_1625229254048.pdf

title: acta_a_1_3163178572238916.pdf

title: llamado_publico_1626805090638.pdf

title: dictam_2_1624556318119.PDF

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE 396179 Version 4

title: cdp_1623773306033.pdf

title: resol__257_1623773314430.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: llamado_publico_1626120406106.pdf

title: nota_reparo_llamado_1625149154326.pdf

documentTypeDetails: Nota de Reparo

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - SBE 396179 Version 4

title: Certificación de nivel Experto

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Se solicita a la convocante con todo respeto que se excluya la certificación del Fabricante nivel Experto para no limitar la participación de posibles oferentes ya que en el Mercado se cuenta con solamente una Empresa con experiencia de 5 años o mas que cumple con este tipo de certificaciones, o bien se solicita a la convocante que permita sea aceptada la certificación del Fabricante de nivel Experto a nivel Regional que pertenezca a la Empresa.

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo switch de core, se solicita la EN300386. Se pide respetuosamente a la convocante aceptar la Directiva 89/336/EEC que sería también de compatibilidad electromagnética

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, Se solicita a la convocante aceptar equipos con 4GB de RAM debido a que la cantidad de memoria definida por el fabricante es una decisión enteramente de diseño y no refleja su rendimiento ni capacidad. Esto permitiría una mayor cantidad de oferentes debido a que las características solicitadas en el pliego son equivalentes a las del switch C9300-24T de Cisco y esto estaría eliminando a otras marcas Premium como lo son HP, Huawei, Ruckus, etc

title: Consulta 4  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

name: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 3 PERFORMANCE : Rutas IPv4 32.000
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con rutas IPv4 de 15.100.  teniendo en cuenta que el cambio es mínimo y no impactaría sobre los demás requerimientos solicitados, solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: *- CONSULTA SOBRE MULTA

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:  El  valor  de  las  multas  será:  1 %  por cada día  de  atraso  en  la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,50 % (cero coma cincuenta por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista.  Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes

title: Patenta Municipal

answer:
Remitirse al PBC "Documentos de la Oferta":
Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

description: Se solicita: Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. Al respecto consultamos si podrían considerar que estos documentos encuentran en el sipe?

title: Plazo de entrega de los bienes y servicios

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Actualmente en el contexto de pandemia muchos fabricantes demoran mas de 100 dias en fabricar los equipos y a eso hay que sumar los tiempos de traslado, importación y entrega de los mismos. Se solicita a la convocante que extienda el plazo de entrega de los bienes como mínimo a 120 días de tal modo a no limitar la libre competencia.

title: 2-SOLICITUD DE VISITA TECNICA

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Solicitamos respetuosamente realizar una visita técnica del lugar de la instalación para poder parametrizar la envergadura de la instalación.

title: Plazo de Entrega

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Plazo de entrega: Consultamos la posibilidad de extender a 120 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de compra, considerando los inconvenientes actuales con la Pandemia del COVID-19 y la ralentización de los procesos de fabricación, logística e importación.

title: Consulta 1.   capacidad técnica

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
Solicitan: Capacidad Tecnica:
 Incluir una nómina de personal técnico local estable de:
· 1(un) profesional con certificación del Fabricante de nivel Experto en Routing & Switching
· 2 (dos) Técnicos con certificación del Fabricante de nivel Profesional en Routing & Switching
- 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado en Data center.
Consultamos amablemente a la convocante aceptar 1 (un) profesional con certificación del Fabricante para el llamado.

title: UPS

answer: Por la criticidad de la carga a proteger se solicita esos porcentajes para prolongar la vida útil de la UPS. Existen varios fabricantes que soportan esta capacidad. Remitirse al pliego de bases y condiciones.

description: En la UPS, se pide capacidad de sobrecarga 105%-110% : 5min,110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s,>150% : 100ms. Por normas internacionales reconocidas para la instalación de los equipos y por recomendaciones de los mismos fabricantes nunca hay que hacer trabajar estos equipos con una potencia superior para la que fueron fabricadas debido a que genera daños en sus componentes reduciendo su vida util. Se solicita a la convocante eliminar este requisito debido a que es una copia textual de las especificaciones del equipo 9E6KI de la Marca Eaton y su unica función sería limitar la libre participación de potenciales oferentes

title: LOTE 1 / personal técnico

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
El oferente deberá poseer personal técnico capacitado con las certificaciones correspondientes para realizar los trabajos requeridos en cuanto a la instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de los equipos, así mismo, deberá garantizar la calidad de los servicios ofertados.
Incluir una nómina de personal técnico local estable de:
· 2 (dos) Técnicos con certificación del Fabricante de nivel Profesional en Routing & Switching
Solicitamos cordialmente aceptar como minimo 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante de nivel Profesional en Routing & Switching

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, Se solicita a la convocante aceptar equipos con 2GB de memoria Flash debido a que la cantidad de memoria definida por el fabricante es una decisión enteramente de diseño y no refleja su rendimiento ni capacidad. Esto permitiría una mayor cantidad de oferentes debido a que las características solicitadas en el pliego son equivalentes a las del switch C9300-24T de Cisco y esto estaría eliminando a otras marcas Premium como lo son HP, Huawei, Ruckus, etc

title: UPS

answer: Los requerimientos de la UPS fueron establecidos para dotar de alimentación redundante a los equipos a ser adquiridos. No es posible disminuir estos requerimientos.

description: En el equipo UPS, solicitamos a la convocante permitir una eficiencia en la salida de energía del 90% para permitir una mayor cantidad de oferentes

title: Experiencia requerida

answer: Los documentos solicitados son para medir el nivel de satisfacción de clientes finales por el trabajo realizado, por tanto, se solicita documento emitido por el cliente. Remitirse al PBC.

description:
Respecto a referencia requerida solicitan: Copia autenticada del documento de 3 (tres) referencias satisfactorias de clientes finales, expedidas por Instituciones Públicas y/o
Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales dentro del territorio nacional, en el periodo comprendido entre los años 2015 al 2020. Lote 1. Al respecto consultas si las copias de Facturas dentro del mismo periodo no serían suficientes para demostrar la experiencia?

title: Periodo de Valiza de Garantia de los Bienes

answer:
Se aclara que la garantía solicitada al oferente por los bienes a ser proveídos es de 12 meses, tiempo equivalente al plazo del Contrato. En el Lote 1, Ítem 1 se requiere Garantía del Fabricante por el plazo de 60 meses.

Remitir al PBC.

description: Respecto a la Garantía indicada en el PBC dispone "12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepción de los bienes", sin embargo en las EETT del Lote 1 - Item 1 Switch Core la garantía solicitada es de 90 dias. Por ende, nuestra consulta es cual de las garantías sería aplicada?

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, se solicita la EN55032, se pide respetuosamente a la convocante aceptar la Directiva 89/336/EEC que sería también de compatibilidad electromagnética

title: Plazo de consultas

answer: Los plazos se ajustarán a los procedimientos legales establecidos. Remitirse al PBC.

description: Solicitamos encarecidamente a la convocante que una vez respondidas todas las consultas, amplien nuevamente un periodo para recepcion de consultas debido que algunas respuestas pueden derivar en nuevas consultas, esto de manera a presentar una oferta de acuerdo a sus necesidades.

title: Consulta 7  switch core

answer:
Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 5 FUNCIONALIDADES : Funcionalidades básicas de switch (capa 2):   CDP, - FHS, - CoPP, - SXP, - IP SLA Responder, - SSO y también Automatización:
- Netconf, - Restconf, - gRPC, - YANG, - PnP Agent, - ZTP/Open PNP, - GuestShell, - On-Box Python y Telemetría y visibilidad:- Model-Driven telemetry, - Sampled Netflow
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de estos ítems. Teniendo en cuenta que en su conjunto implicaría un cumplimiento exclusivo del fabricante CISCO solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: Plazo de entrega

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Actualmente en el contexto de pandemia muchos fabricantes demoran mas de 100 dias en fabricar los equipos y a eso hay que sumar los tiempos de traslado, importación y entrega de los mismos. Se solicita a la convocante que extienda el plazo de entrega de los bienes como mínimo a 90 días corridos una vez recepcionada la OC de tal modo a que los potenciales oferentes no tengan que incurrir en excesivas multas y que este no sea un motivo innecesario de inflación de los precios en este concurso.

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core se solicitan los protocolos CDP, FHS, CoPP, SXP y IP SLA Responder que son protocolos propietarios de Cisco por lo que estarían limitando la libre competencia. Por lo que solicitamos cordialmente a la convocante eliminar dichos requerimientos

title: Consulta 9  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 6 STANDARDS: SEGURIDAD Y EMC : AS/NZS 3548 Class A , BSMI Class A (AC input models only), EN300386 y AS/NZS 60950.1.
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento de estos estándares internacionales como opcional. Hacemos notar que solicitan UL 60950-1, CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, similares al requerido AS/NZS, pero esta desde otra institución certificadora. Se garantizaría la seguridad electromagnética manteniendo demás puntos y colocando como opcional estos puntos mencionados. Solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de reposición de bienes a por lo menos 60 días, ya que queda corto para los casos en que se deba importar el bien para el reemplazo.

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo switch de core, se solicita la CISPR32, que sería exactamente el mismo requisito que la línea inmediatamente anterior por lo que se solicita a la convocante eliminar dicho requisito

title: PLAZOS DE ENTREGA

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Se solicita la entrega en 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de compra. Consultamos la posibilidad de extender a 90 a 120 días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de compra, considerando los inconvenientes actuales con la pandemia y la ralentización de los procesos de logística e importación

title: Consulta 5  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 3 PERFORMANCE : Virtual Interface (SVIs) 1.000
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con SVIs o Similares de 512, o bien colocar este requerimiento como opcional. Solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes, si bien esta característica es ofrecida por CISCO, existen otros fabricantes que podrían cumplir demás requisitos sin impactar el requerimiento global del proyecto.

title: Consulta 3  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 2 MEMORIA Y BUFFER : Flash 16GB
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria de 2GB. Teniendo en cuenta que existen fabricantes que optimizan la capacidad de sus sistemas y requieren menor cantidad de GB para igualmente ofrecer el alto performance que solicitan, sin alterar demás requerimientos de Gbps y Mpps. Solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: Capacidad Tecnica

answer: El contrato es requerido para evaluar que el personal formará parte del plantel de la empresa por el tiempo que dure el contrato con el Ministerio de Industria y Comercio. Remitirse al PBC.

description: Se solicita: b) Listado de la nómina del personal propuesto con su respectivo currículo, adjuntando las certificaciones vigentes y los contratos. Al respecto consultamos si podría solicita Contrato y/o planillas IPS?

title: switch de core

answer: El requerimiento de Garantía del Fabricante con disponibilidad 24/7 y reposición de parte dañada de 4 horas es un estándar de la industria para los equipos de la gama empresarial (Enterprise) ya que cuentan con un CAS en Paraguay que satisface este requerimiento. No se aceptan garantías que no sean ofrecidas por el fabricante de los equipos ofertados, con disponibilidad local y que repongan la parte dañada en un tiempo mayor a 4 horas.

description: En el equipo Switch de core se solicita un tiempo de reposición de 4 horas. Se solicita a la convocante cambiar este requisito a 45 dias. Esto Debido a que si hay algún cambio de partes que realizar en el equipo se requiere importación y la funcionalidad de trabajar en alta disponibilidad es justamente la de dar a la empresa tiempo para reparar un equipo mientras el otro da continuidad al servicio

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, se solicita a la convocante aceptar equipos con un MTBF de 145000 para permitir una mayor cantidad de oferentes. Este valor de 145000 horas equivaldría a mas de 16 años que es incluso ya mayor la vida útil promedio de un equipo informático promedio. También es importante destacar que este valor de MTBF sería el valor exacto que tendría el C9300-24T de Cisco por lo que este valor estaría eliminando a otras marcas de nivel Premium diferentes a Cisco

title: Plazo de entrega

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

title: Autenticacion por Escribania vs SIPE

answer:
Remitirse al PBC "Documentos de la Oferta":
Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

title: Consulta 6  switch core

answer:
Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 4 CARACTERISTICAS DE OPERACION : Humedad (sin condensación) 5 a 90%
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con funcionamiento de 10% a 90%. Este cambio es mínimo y solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: Autenticacion por Escribania vs Experiencia

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Solicitan "Copia autenticada del documento de 3 (tres) referencias satisfactorias de clientes finales, expedidas por Instituciones Públicas y/o Privadas ..." Consultamos si este requerimiento podría ser opcional en cuanto a presentación de Copia Autenticada?

title: Capacidad Tecnica

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
Capacidad Técnica se indica lo siguiente:

El oferente deberá poseer personal técnico capacitado con las certificaciones correspondientes para realizar los trabajos requeridos en cuanto a la instalación, configuración, soporte y puesta en funcionamiento de los equipos, así mismo, deberá garantizar la calidad de los servicios ofertados.

Incluir una nómina de personal técnico local estable de:
· 1(un) profesional con certificación del Fabricante de nivel Experto en Routing & Switching
· 2 (dos) Técnicos con certificación del Fabricante de nivel Profesional en Routing & Switching
- 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado en Data center.

Los técnicos deberán ser funcionarios de carácter permanente del Oferente y residente en nuestro país al momento de la presentación de su propuesta contando con una antigüedad laboral en dicha empresa no menor a 1 un año.

Cabe señalar que las Especificaciones Técnicas del switch de core están plenamente orientas y direccionadas a la marca Cisco, equipos Catalyst 9300, por ende se entiende que el pedido de técnicos certificados corresponde a 1 CCNA, 2 CCNP y 1 CCIE.

Solicitamos a la Convocante requerir 1 CCNA y 1 CCNP ya que no se requiere una implementación a gran escala y que estos puedan ser personal terciarizado, atendiendo que en el País solo existen dos empresas que cuentan con esa cantidad de técnicos certificados en plantel permanente que la Convocante solicita. Con esto estaría permitiendo la participación y la libre competencia de mas oferentes que cumplen con los requerimientos de socios autorizados por la marca así como la experiencia solicitada.

title: Consulta 10  forma de adjudicación

answer: Es requerido que un solo oferente se haga cargo de la intalación de todos los ítems de cada lote. Existen varios proveedores que cumplen con este requisito. Remitirse al PBC.

description: Menciona que el sistema de adjudicación es por lote, solicitamos amablemente a la convocante aceptar la modalidad de adjudicación por ítems, siendo que no notamos dependencias tecnológicas entre ítems dentro del lote. Pudiendo oferentes cotizar independientemente switches e UPS por separado. Esto redundaría en la posibilidad de la convocante de contar con mejores y mas propuestas para llegar al objetivo del llamado.

title: Consulta 2  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 2 MEMORIA Y BUFFER : Memoria del Sistema 8GB
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria de 2GB. Teniendo en cuenta que existen fabricantes que optimizan la capacidad de sus sistemas y requieren menor cantidad de GB para igualmente ofrecer el alto performance que solicitan, sin alterar demás requerimientos de Gbps y Mpps. Solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, se solicitan capacidades de automatización como Netconf, Restconf, gRPC, Yang, PnP Agent, ZTP/Open PNP, Guestshell, On-box Python. Son protocolos de la marca Cisco por lo que se solicita a la convocante eliminar dichos requerimientos

title: Reposición de bienes

answer:
El plazo de reposición aplica para los casos en que el equipo haya sido retirado del MIC para su reparación.
En el caso de Garantía del Fabricante aplica para el reemplazo de las partes.

description:
En el item "Plazo de reposición de los bienes" del PBC se indica lo siguiente: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:
5 (cinco) días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación del incumplimiento por parte del MIC. " Sin embargo en las Especificaciones Técnicas en "Garantia del Fabricante" del Switch CORE se indica lo siguiente: "Garantía del fabricante que esté disponible 24 horas, 7 días a la semana, con reposición de parte dañada en 4 horas" Con todo respeto se solicita a la convocante que aclare finalmente cual será el plazo de reposición del switch core en caso de desperfectos.

title: Certificación de nivel Experto

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

title: Consulta 11  plazo de entrega

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Para el LOTE 1 Solicitan 15 (Quince) días corridos contados a partir de la recepción de la Orden de Compra, teniendo en cuenta que solicitan equipos con importantes características. Los equipos dimensionados aquí implicarían unos procesos de fabricación y/o envío desde el origen de los fabricantes, que por experiencia de la pandemia se ven demorados en periodos que quizá se manejaban con anterioridad. Hoy en día plazos con 45 días quedan cortos ante la situación mencionada. Solicitamos por ende la modificación de este punto plazo por 60 días  desde la recepción de la Orden de Compra. Este cambio posibilitaría la participación de potenciales oferentes a presentar oferta.

title: Certificación de nivel Experto

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
		La convocante solicita las siguientes certificaciones:
		Incluir una nómina de personal técnico local estable de:
		· 1(un) profesional con certificación del Fabricante de nivel Experto en Routing & Switching
		· 2 (dos) Técnicos con certificación del Fabricante de nivel Profesional en Routing & Switching
		- 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado en Data center.
		El equipo solicitado en el Lote 1 es el siguiente: Lote 1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER
		¿Cuál es el criterio utilizado para pedir certificaciones de Routing y Switching en los 2 primeros items y de Data Center en el item 3?
		Se solicita con todo respeto a la convocante que unifique los criterios y que pida certificaciones de DATA CENTER en todos los items teniendo en cuenta que el equipo solicitado es un EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER.
		A la vez se solicita a la convocante con todo respeto que se excluya la certificación del Fabricante nivel Experto para no limitar la participación de posibles oferentes ya que en el Mercado se cuenta con solamente una Empresa con experiencia de 5 años o mas que cumple con este tipo de certificaciones, o bien se solicita a la convocante que permita sea aceptada la certificación del Fabricante de nivel Experto a nivel Regional que pertenezca a la Empresa.
		Para instalar 2 Switches CORE no se considera necesario contar con una persona con certificación del Fabricante de nivel EXPERTO, salvo exista demasiada complejidad en el Proyecto y si este fuera el caso la convocante debería convocar a un relevamiento o bien brindar mas detalles técnicos.
		Al no brindar muchos detalles técnicos sobre la configuración a aplicarse se entiende que la instalación y configuración será sencilla y por ende está de más la solicitud de una certificación del Fabricante del nivel Experto. Y si fuera el caso tampoco son suficientes 30 días de implementación en un escenario muy complejo.
		Se solicita a la convocante mayor criterio para solicitar las certificaciones y sobre todo que no vayan dirigidas a una Empresa en particular

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
En el punto El oferente deberá presentar - 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado.
 Considerando la complejidad de este equipamiento para Data center no se debería incluir la capacidad técnica del posible proveedor como son los certificados técnicos para asegurar de  que el posible proveedor posea la experiencia les solicitamos respetuosamente que sea opcional obligatorio ya que con ello se asegura la calidad de la instalación y la correcta configuración de los equipos., pero que al mismo tiempo garantice las mejores condiciones de calidad y costo para su institución (principio de economía y eficiencia).

title: Garantía del fabricante

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
		En donde dice: "Garantía del fabricante que esté disponible 24 horas, 7 días a la semana, con reposición de parte dañada en 4 horas. El contrato debe contemplar acceso a la Web del fabricante para apertura de casos de soporte, acceso de descarga de software para mantenimiento y cambio de equipo en caso de fallas (RMA). Se deberá poder acceder a este servicio directo con el Fabricante, sin intervención del proveedor."
		Se solicita  con todo respeto a la convocante que la garantía del fabricante esté disponible 24 horas, 7 días a la semana, con reposición de parte dañada en 4 horas. El contrato deba contemplar acceso a la Web del fabricante para apertura de casos de soporte, acceso de descarga de software para mantenimiento y cambio de equipo en caso de fallas (RMA)  con intervención del proveedor ya que éste contará con los recursos especializados con sus respectivas certificaciones según se indica en este mismo pliego, ya que el personal cualificado es quien debe definir si el equipo con fallas debe ser reemplazado o no y a su vez los especialistas son los encargados de realizar las actualizaciones en los equipos. Es importante que la convocante conozca que puede reducir costos de manera muy significativa permitiendo la intervención del proveedor en este tipo de gestiones, es un contrasentido que la convocante compre equipos, contrate soporte local pero a su vez limite la gestión del soporte local contratado exigiendo que no sea participe de la gestión de las actualizaciones y del recambio de equipos y/o de sus partes.
		La relación de COSTO es 1/3 contratando este tipo de Servicios, es decir, si la convocante no permite la intervención del proveedor estaría pagando por este servicio TRES VECES MAS CARO, es importante considerar que estamos en tiempos de Pandemia y no es necesario gastar en un Servicio del tipo SMARNET teniendo la posibilidad de permitir que otros oferentes ofrezcan un servicio con intervención del proveedor y que sea MUCHO MAS económico.
Se solicita a la convocante que permita la intervención del proveedor en la gestión de RMA y la descarga de software de mantenimiento para permitir mayor participación de potenciales oferentes.

title: PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Solicitamos amablemente modificar el plazo de entrega de los bienes a 90 días, atendiendo a la necesidad de importación y de esta manera dar oportunidad de participación a potenciales oferentes.

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo Switch de core, se solicita EN61000-6-1. Se pide respetuosamente a la convocante eliminar dicho requisito para permitir una mayor cantidad de oferentes

title: capacidad tecnica

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: En capacidad tecnica se piden 2 técnicos con certificación del fabricante de nivel profesional en routing & switching. Considerando la cantidad de equipos y que ya se solicitan 1 profesional con certificación del Fabricante de nivel Experto en Routing & Switching y 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado en Data center solicitamos a la convocante aceptar 1 técnico con certificación del fabricante de nivel profesional en routing & switching

title: Autenticacion por Escribania vs SIPE

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: Observamos que se solicita copia autenticada de documentos que se encuentran en el SIPE como ser: Estatuto de Constitución y/o Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. Es factible dejar este requerimiento como opcional considerando que todos estos documentos se encuentran en el SIPE

title: CONSULTA 1 CAPACIDAD TÉCNICA

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
CONSULTA 1: Con relación a la CAPACIDAD TÉCNICA  LOTE 1 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DATA CENTER
En el punto El oferente deberá presentar - 1 (un) Técnico con certificación del Fabricante especializado en Data center.
 Considerando que el certificado solicitado restringe la participación de los posibles oferentes les solicitamos respetuosamente que sea opcional o eliminar dicho requerimiento ya que con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores del servicio requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas donde cita: si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratista.
Además, se debe procurar que cada Pliego responsa a los principios de la Ley, verificando que no vulnere ninguno de ellos, en especial el de igualdad y libre competencia, pero que al mismo tiempo garantice las mejores condiciones de calidad y costo para su institución (principio de economía y eficiencia).

title: Consulta 8  switch core

answer: La norma EN 55022 se encuentra anulada en fecha 06/03/2017. Remitirse al PBC.

description:
Solicitan: 1.1 - SWITCH CORE : 6 STANDARDS: SEGURIDAD Y EMC : EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento de estándares internacionales de emisión electromagnética similares como son EN 55022 Class A y CISPR-22 Class A. Solicitamos el cambio para permitir una mayor participación de potenciales oferentes.

title: Consulta 6  switch core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante mantener o mejorar la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

Remitirse al PBC.

title: Experiencia

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description:
En experiencia la Convocante solicita: "El oferente deberá acreditar una antigüedad no menor de 5 años en el mercado del Paraguay en actividades relativas al ramo de Telecomunicaciones o networking.
El Oferente deberá demostrar que cuenta con referencias satisfactorias de clientes finales, expedidas por Instituciones Públicas y/o Privadas con quienes mantiene y/o mantuvo relaciones comerciales dentro del territorio nacional, en el periodo comprendido entre los años 2015 al 2020, formalizadas por notas que contengan la debida identificación y suscripción del emisor y el detalle de los equipos y/o sistemas proveídos e instalados, de las mismas características o superiores a las especificaciones técnicas del fabricante de los equipos y/o appliances y/o servicios que oferta en el presente llamado."

Solicitamos a la Convocante bajar a 3 años de antigüedad, así como las relaciones comerciales con sus clientes de referencia para las soluciones solicitadas. Este requerimiento de la Convocante de 5 años tiene injerencia en la limitación de la participación y la libre competencia de más oferentes que son socios comerciales de las marcas que cumplen con los requerimientos de especificaciones técnicas y que tienen buenas referencias de clientes en 3 años. El requerimiento de la Convocante de 5 años de relacionamientos con clientes no tiene ninguna injerencia técnica en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, provisión e implementación de los solicitado .

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo de switch de core, Se solicita a la convocante aceptar equipos con 9MB de Buffer de paquetes debido a que la cantidad de buffer definida por el fabricante es una decisión enteramente de diseño y no refleja su rendimiento ni capacidad. Esto permitiría una mayor cantidad de oferentes debido a que las características solicitadas en el pliego son equivalentes a las del switch C9300-24T de Cisco y esto estaría eliminando a otras marcas Premium como lo son HP, Huawei, Ruckus, etc

title: switch de core

answer:
El equipo solicitado es un SWITCH de CORE de alto tráfico, por tanto, es determinante la capacidad mínima establecida en las Especificaciones Técnicas para cumplir con los requerimientos presentes y futuros del tráfico de la red central de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Con la pandemia los requerimientos actuales han aumentado significativamente, por tanto, las especificaciones técnicas son las mínimas que serán aceptadas.

El equipo es adquirido con una proyección de uso de al menos 5 años (garantía de 5 años) con prestaciones que puedan acompañar este requerimiento en ese tiempo.

Los fabricantes Premium cuentan con equipos con características similares o superiores al solicitado, pudiendo ajustar las prestaciones a equipos superiores sin disminuir las actuales a equipos de menor costo que no cumplen lo solicitado.

description: En el equipo switch de core, se solicita el requisito BSMI. Se pide cordialmente a la convocante eliminar dicho requisito para permitir una mayor capacidad de oferentes

title: Pan de entrega de Bienes Vs Indicadores

answer: La Convocante ha realizado modificaciones al PBC. Remitirse a la Adenda 2

description: En el apartado "Plan de entrega de Bienes" determina 30 dias corridos, contados a partir de la Orden de Compra para el Item 1, sin embargo en los "Indicadores de Cumplimiento" se indican 15 dias contados a partir de la Orden de Compra. Podria confirmar si esto es correcto?

streetAddress: Mcal. Lopez N° 3333 c/ Dr. Weiss - Villa Morra

statusDetails: Adjudicada

streetAddress: Sistema SBE

awardCriteriaDetails: Por Lote

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Mcal. Lopez N° 3333 c/ Dr. Weiss - Villa Morra || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

roles: buyer procuringEntity payer

legalName: Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

DARIO RENE OLMEDO BENITEZ

streetAddress: Cap. Humberto Rivarola 514 casi Benigno Cáceres

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

SANRI SA

streetAddress: Eduardo Lopez Moreina 5155 casi Charles de Gaulle

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

ASUCOM S.A

streetAddress: CAMPOS CERVERA N° 5485 CASI RCA. ARGENTINA

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: GUIDO AMILCAR VAZQUEZ FILIPPINI - JORGE DANIEL FIGUEREDO MEDINA

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

NETLOGIC S.R.L.

streetAddress: NATALICIO GONZALEZ 210 C/ POETA GUIDO SPANO

name: LUIS FERNANDO ISMAEL TEME y/o CYNTHIA LUCIA BAREIRO DE ISMAEL- CARLOS DUARTE LARRAMENDIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

streetAddress: VICE PRESIDENTE SÁNCHEZ N° 731 C/ HERRERA.

name: Jorge Schreiner; Alexandra Jurgens; Elisa Rolón; Liliana Velázquez

LOGICALIS PARAGUAY S.A.

streetAddress: Torre 1 del Paseo La Galería, Piso 15. Avda. Santa Teresa

name: JUAN PEDRO ROGIO GARCIA, ALEJANDRO PABLO SAJON-Juan Carlos Fleitas, Pablo Greenwood, Jose Parreira, Rodrigo Longhi

DATA LAB SA

name: VICENTE SÁNCHEZ - VICENTE DAVID SÁNCHEZ CÉSPEDES - ALICE BEATRIZ SÁNCHEZ- Alicia Gamarra - Mirta Morinigo

roles: notifiedSupplier tenderer supplier enquirer payee

streetAddress: AVDA. GRAL SANTOS N° 1030 C/ DEFENSA NACIONAL - EDIFICIO N° 12 PLANTA BAJA - COMPLEJO TEXTILIA

legalName: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

name: Pedro Servín - Nery Acuña CARLOS GALLARDO- JOSE ALVAREZ

RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES S.A

streetAddress: SUPER CARRETERA KM 4 AVDA FRANCISCO SOLANO LOPEZ

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Audifonos

description: Audifonos

description: Servidores y accesorios

description: Servidores y accesorios

description: Receptores o transmisores de radiofrecuencia

title: contra_1_1638208905947.PDF

title: 396179_2da_etapa_pub_1638479282986.pdf