name: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Procedencia

value: China

Fabricante

value: VCP

Modelo

description: Acondicionador de aire tipo split

description: Aires acondicionados y accesorios

description: Acondicionador de aire tipo split

description: Aires acondicionados y accesorios

title: anexo_1_1634296161895.pdf

title: anexo_3_1634296181924.pdf

title: dictamen_resolucion_cd_6510_1634296119753.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: informe_cd_6510_1634296106656.pdf

title: cuadro_cd_6510_1634296131615.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: anexo_2_1634296171622.pdf

title: cdp_cd_6510_1634296138406.pdf

title: acta_cd_6510_1634296097697.pdf

title: 1 - Acondicionador de aire tipo split - Acondicionadores de aire tipo SPLIT de 18.000 BTU

title: 2 - Acondicionador de aire tipo split - Acondicionadores de aire tipo SPLIT de 36.000 BTU

description: Acondicionador de aire tipo split

description: Aires acondicionados y accesorios

description: Acondicionador de aire tipo split

description: Aires acondicionados y accesorios

title: CD 6510/2021 Adquisición de Equipos Acondicionadores de Aire para Estaciones y Subestaciones

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: especificaciones_tecnicas_cd6510_2021_1630510678933.PDF

documentType: technicalSpecifications

documentTypeDetails: Especificaciones técnicas

title: estimacion_de_precios_cd6510_2021_1631104173780.PDF

title: Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes - Convencional 392421 Version 1

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: justificativa_maxima_autoridad_cd6510_2021_1630511908073.PDF

documentTypeDetails: Documento de justificación Max Autoridad Inst

title: cdp_cd6510_2021_1631104177205.PDF

title: llamado_publico_1631289997873.pdf

title: acta_de_apertura_cd6510_2021_194638173387232.pdf

streetAddress: Módulo de Ofertas Electrónicas

streetAddress: A través del SICP de Contrataciones Públicas

awardCriteriaDetails: Por Item

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Módulo de Ofertas Electrónicas || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

level: Empresas Públicas

name: Lic. Adelaida Martínez - Lic. Gloria Agüero Martínez

legalName: Administración Nacional de Electricidad

EMILIO GOTZE PETERSEN

streetAddress: TTE. ETTIENE Y DECIMA- FDO. DE LA MORA ZONA NORTE

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

legalName: EMILIO GOTZE PETERSEN

name: EMILIO GOTZE PETERSEN- OLGA ECHAGUE DE GARCIA

PIRO`Y S.A.

streetAddress: Avda. Artigas 988 c/Cusmanich

legalName: PIRO`Y S.A.

name: JUAN JOSE MUJICA MENA - MARIA DEL SOL MUJICA - RUBEN MUJICA - MARIA GILDA MUJICA, entre otros

GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC

locality: ASUNCIÓN.

streetAddress: 25 DE MAYO N° 713 E/ ANTEQUERA.

legalName: GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

streetAddress: RCA. DOMINICANA E/ SCHININI Y VIA FERREA

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

legalName: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

name: NICOLAS V. GONZALEZ R. - MAURO E. GONZÁLEZ - MONTSERRAT GONZÁLEZ DE CABALLERO - GISELA GONZÁLEZ DE FUSTER - JUAN JOSE BOSIO GONZÁLEZ - DOMINGO DAHER - MARGARITA ZELAYA DE SILVA

JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.

streetAddress: MILANO Nº 963 e/ COLON Y MONTEVIDEO

legalName: JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.

name: GENARO FABIAN BOGADO ORUE- ALEJANDRO BOGADO

INTELFLY S.A.

streetAddress: Calle Listo Valois entre Cruz del Chaco y 1º de Mayo

ONLINE PARAGUAY S.A.

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: RODNEY ANTONIO MOLAS MARECOS- XIMENA VEGA

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Equipos

description: Aires acondicionados y accesorios

title: cd_6510_ocp_56663_piro_y_sa_1636483480663.PDF

title: NOTA DE REMISION/INFORME TECNICO

title: nota_de_remisi_n_piro_y_1639148106258.pdf

title: informe_t_cnico_gt_dt_03_2021_a_a__1639148106476.pdf


Unidad

currency: PYG

Procedencia

value: ARGENTINA

Presentacion

value: PAQUETE

Fabricante

value: ARCOR

description: Caramelo

description: Caramelo

scheme: UNSPSC

description: Golosinas

Procedencia

value: NACIONAL

Presentacion

value: BOLSA

Fabricante

value: ASTRID FRUTAS Y VERDURAS

description: Papa negra

description: Papa negra

description: Verduras frescas

value: CAMPO LIMPIO

description: Harina de trigo

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

Presentacion

value: BIDON

Fabricante

value: MIRASOL

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Aceites de plantas y verduras comestibles

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: TREBOL

description: Leche de entera liquido

description: Leche de entera liquido

description: Productos de mantequilla o leche en conserva

value: UNION FAMILIAR

description: Fideos

description: Fideos

description: Pasta o tallarines natural

value: DELICE

description: Azucar blanca

description: Azucar blanca

description: Productos de edulcorantes o azucares naturales

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

value: SUPERAL

description: Arroz

description: Arroz

description: Granos de Cereales

description: Cebolla

description: Cebolla

description: Verduras frescas

description: Harina de trigo

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

Procedencia

value: CHILE

Fabricante

value: CARICIA

description: Jugo Elaborado en Polvo

description: Jugo Elaborado en Polvo

description: Refrescos

description: Ajo

description: Ajo

description: Verduras frescas

value: MBURUCUYA

description: Yerba mate

description: Yerba mate

description: Hierbas secas

description: Carnaza de 2da.

description: Carnaza de 2da.

description: Carnes vacunas frescas o procesadas

Presentación

value: El producto se presentará en envase tetra brik de 200, 500 o 1000 cm3 o Ml

INGREDIENTES

value: I. Obligatorios: Leche entera de vaca. - II. Permitidos: No aplica -  III. No permitidos: No aplica

name: Composición físico-química y nutricional

value: La composición fisicoquímica y nutricional, deberá estar expresada por 100 mililitros, por producto terminado listo para el consumo, según lo detallado en la Tabla 1 y Tabla 2.   Tabla 1: Composición fisicoquímica por100 mL de producto terminado listo para el consumo - Determinaciones - Límites de Aceptación - Materia Grasa % m/v: Min. 3,0 - Acidez (g ác. Láctico/100 ml): 0,14 a 0,18 - Densidad relativa a 15% C/15º C: Min. 1,028 - Estabilidad al etanol 68% (v/v): Estable - Extracto seco no graso % (m/m): Min. 8,2 - Descenso Crioscópico - ºH: Min. -0,530 Max. -0,550 - °C: Min. -0,512  Max. -0,535 -Tabla 2: Composición nutricional por 100 mL del producto terminado listo para el consumo - Nutriente - Proteínas % (m/m) Mínimo: 3,0  Máximo: --

DEFINICION

value: Se denomina Leche UAT (Ultra Alta Temperatura ó Ultra High Temperture - UHT) a la leche homogeneizada, que ha sido sometida durante 2 a 4 segundos a una temperatura entre 130º C y 150º C, mediante un proceso térmico de flujo continuo, inmediatamente enfriada a menos de 32º C y envasada bajo condiciones asépticas en envases estériles y herméticamente cerrados.  El contenido de materia grasa del producto debe contener como mínimo 3,0% m/v.

RECEPCION DEL PRODUCTO

value: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivos alimentarios

value: Serán permitidos aquellos aditivos conforme a la Resolución MERCOSUR GMC/RES Nº 78/94 “RTM de Identidad y calidad de leche UAT

Especificaciones microbiológicas

value: La leche UAT ó UHT, no debe contener microorganismos capaces de proliferar en ella en las condiciones normales de almacenamiento y distribución, por lo cual, luego de una incubación en envase cerrado a 35 - 37º C durante 7 días, debe cumplir con los requisitos establecidos en las Tablas 3 y 4. Tabla 3: Requisitos microbiológicos para muestra representativa. - Determinación Aerobios Mesófilos/mL - Categorización (I.C.M.S.F) 10 - Criterios de aceptación n=5, c=0, m=100 Tabla 4: Requisitos microbiológicos para muestra indicativa. - Determinación Aerobios Mesófilos/mL (*) - Categorización (I.C.M.S.F) 10 - Criterios de aceptación 100 UFC**/ml *Luego de una incubación a 35 - 37º C en envase cerrado durante 7 días. **UFC (Unidad Formadora de Colonia por mililitro de leche).

name: Especificaciones organolépticas del producto

value: Aspecto:  liquido - Color: blanco amarillento. - Olor: característico.  - Sabor: agradable, exento de olores extraños (a rancio, quemado, crudo, solventes, etc.)

ESPECIFICACIONES DEL ENVASE

value: a) Especificaciones del envase individual. El envase individual primario deberá ser de tetra brik.  b) Especificaciones del envase secundario - La caja contenedora del alimento debe ser de cartón corrugado o de otro material que no permita el deterioro del envase individual, con la parte superior e inferior lacradas, asegurando total inviolabilidad y protección de los alimentos en ella contenidos.  La caja contenedora deberá ser resistente al apilamiento, según instrucciones del fabricante.

title: resolucion_de_adjudicacion_1635264003833.pdf

title: dictamen_comite_22_1635263978743.pdf

title: cco_1635263988132.pdf

title: acta_de_apertura_1635263994721.pdf

title: reporte_de_notificacion_de_adj_1635264014175.pdf

title: 2 - ALIMENTOS PARA FIN DE AÑO

title: 1 - ALIMENTOS PARA FIN DE AÑO

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Azucar blanca

description: Azucar blanca

description: Harina de trigo

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

description: Caramelo

description: Caramelo

description: Golosinas

description: Jugo Elaborado en Polvo

description: Jugo Elaborado en Polvo

description: Refrescos

description: Leche de entera liquido

description: Leche de entera liquido

description: Arroz

description: Arroz

description: Granos de Cereales

description: Harina de trigo

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Aceite vegetal comestibles de girasol

description: Fideos

description: Fideos

description: Pasta o tallarines natural

description: Yerba mate

description: Yerba mate

description: Hierbas secas

description: Cebolla

description: Cebolla

description: Verduras frescas

description: Papa negra

description: Papa negra

description: Verduras frescas

description: Ajo

description: Ajo

description: Verduras frescas

description: Carnaza de 2da.

description: Carnaza de 2da.

description: Carnes vacunas frescas o procesadas

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FIN DE AÑO

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: estimacion_de_costos_1633031729299.zip

title: cdp_adquisicion_de_alimentos_para_fin_de_a_o_1633031774335.pdf

title: llamado_publico_1633437060833.pdf

title: acta_de_apertura_1318415393900215.pdf

title: acta_de_apertura_988154946605627.pdf

title: dictamen_justificacion_segundo_cuatrimestre_1633031865504.pdf

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: OFICINA UOC/GOBERNACION DE BOQUERON  || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.

name: EDDI WIEBE HARDER-ORIE LENNART-REGINAL KRAHN-MANFRED PENNER

COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

CARNI SHOP S.R.L.

streetAddress: AV. HINDENBURG c/PALO SANTO - FILADELFIA - CHACO

GRUPO ALTAIR S.A.

roles: notifiedSupplier tenderer supplier payee

streetAddress: Avda. Caraya 416 Entre Emiliano R. Fernandez y Dr. Eusebio Ayala

description: Hierbas secas

description: Hierbas secas

description: Granos de Cereales

description: Granos de Cereales

description: Harina de Cereales

description: Harina de Cereales

description: Golosinas

description: Golosinas

description: Refrescos(en polvo)

description: Refrescos

description: Carnes vacunas frescas o procesadas

description: Carnes vacunas frescas o procesadas

description: Verduras frescas

description: Verduras frescas

description: Pasta o tallarines natural

description: Pasta o tallarines natural

title: nota_de_adj_segunda_etapa_1636482240802.pdf

title: contrato_altair_1636482232365.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÓN

title: acta_altair_391484_000597_1645796786841.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÓN

title: acta3_altair_391459_1644340019466.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision3_altair_391459_1644339974646.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision_altair_391484_000596_1645796753027.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision2_altair_391459_1644339741554.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÓN

title: acta1_altair_391459_000553_1644339632197.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision1_altair_391459_1644339538816.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÓN

title: acta_2_altair_391459_1644339779649.pdf

title: ACTA DE RECEPCIÓN

title: acta4_altair_391459_000557_1644340430433.pdf

title: NOTA DE REMISION

title: nremision4_altair_391459_000556_1644340400056.pdf

title: ORDEN DE COMPRA

title: oc_altair_391484_000595_1645796703777.pdf


name: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

title: 1 - Servicio de clasificacion de archivos, Clasificación, archivo y custodia de documentos para la Dirección Gral. de Planificacion

status: active

statusDetails: Activo

title: 2 - Servicio de clasificacion de archivos, Clasificación, archivo y custodia de documentos relacionados a resoluciones ministeriales, para la Secretaria Gral. del MAG

group: 1.4-Costo de flete del legajo de documentos original (Incluye viajes de ida y vuelta) (costo por evento)

Presentacion

value: EVENTO

description: 1.4 Costo de flete del legajo de documentos original (Incluye viajes de ida y vuelta) (costo por evento)

group: 1.6-Costo mensual por guarda de documentos.(Costo por caja)

description: 1.6 Costo mensual por guarda de documentos.(Costo por caja)

group: 1.5-Costo por búsquedas para consultas y envíos escaneados por mail (costo por imagen)

description: 1.5 Costo por búsquedas para consultas y envíos escaneados por mail (costo por imagen)

group: 1.3-Carga en un Sistema Informático del inventario y ubicación de las cajas dentro del depósito en una base de datos. (Costo por legajo)

description: 1.3 Carga en un Sistema Informático del inventario y ubicación de las cajas dentro del depósito en una base de datos. (Costo por legajo)

group: 1.2-Traslado de toda la documentación desde el depósito en el que se encuentran los legajos, hasta la Empresa Adjudicada o lugar de destino

description: 1.2 Traslado de toda la documentación desde el depósito en el que se encuentran los legajos, hasta la Empresa Adjudicada o lugar de destino

group: 1.1-Recepción, clasificación de los legajos. Trasladar la documentación a cajas. Codificación e inventario manual de contenido de cajas. Etiquetado. (Costo por legajo de documentos)

description: 1.1 Recepción, clasificación de los legajos. Trasladar la documentación a cajas. Codificación e inventario manual de contenido de cajas. Etiquetado. (Costo por legajo de documentos)

description: Servicio de clasificacion de archivos

description: Servicios de clasificacion de documentos

group: 2.4-Costo de flete del legajo de documentos original (Incluye viajes de ida y vuelta) (costo por evento)

description: 2.4 Costo de flete del legajo de documentos original (Incluye viajes de ida y vuelta) (costo por evento)

group: 2.6-Costo mensual por guarda de documentos.(Costo por caja)

description: 2.6 Costo mensual por guarda de documentos.(Costo por caja)

group: 2.5-Costo por búsquedas para consultas y envíos escaneados por mail (costo por imagen)

description: 2.5 Costo por búsquedas para consultas y envíos escaneados por mail (costo por imagen)

group: 2.3-Carga en un Sistema Informático del inventario y ubicación de las cajas dentro del depósito en una base de datos. (Costo por legajo)

description: 2.3 Carga en un Sistema Informático del inventario y ubicación de las cajas dentro del depósito en una base de datos. (Costo por legajo)

group: 2.2-Traslado de toda la documentación desde el depósito en el que se encuentran los legajos, hasta la Empresa Adjudicada o lugar de destino

description: 2.2 Traslado de toda la documentación desde el depósito en el que se encuentran los legajos, hasta la Empresa Adjudicada o lugar de destino

group: 2.1-Recepción, clasificación de los legajos. Trasladar la documentación a cajas. Codificación e inventario manual de contenido de cajas. Etiquetado. (Costo por legajo de documentos)

description: 2.1 Recepción, clasificación de los legajos. Trasladar la documentación a cajas. Codificación e inventario manual de contenido de cajas. Etiquetado. (Costo por legajo de documentos)

relatedLot: SUCgvoeTBzU=

description: Servicio de clasificacion de archivos

title: SERVICIO DE CLASIFICACIÓN, ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS

status: cancelled

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: resolucion_nro_1668_1636643648928.pdf

documentTypeDetails: Resolución Cancelación Llamado

title: acta_de_prorroga_1632839780902.pdf

documentType: clarifications

documentTypeDetails: Aclaraciones

title: llamado_publico_1633004599425.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: acta_de_apertura_401605_1636643652445.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: llamado_publico_1631888763899.pdf

title: dictamen_256_1636644115031.pdf

documentType: cancellationDetails

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado

title: nota_de_retencion_1631715407430.pdf

title: llamado_publico_1632226748945.pdf

title: llamado_publico_1632859316270.pdf

title: informe_de_evaluacion_401605_1636644131594.pdf

documentType: evaluationReports

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_de_apertura_de_servicio_de_clasificacion__archivo_y_custodia_de_documentos_379641050648017.pdf

title: dictamen_n__013_1631214709009.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: adenda_servicio_de_archivo_1632934263187.pdf

title: notificaciones_401605_1636643658891.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: acta_de_apertura_de_servicio_de_clasificacion__archivo_y_custodia_de_documentos_379562482733312.pdf

documentTypeDetails: Otros Documentos del Acta

title: nota_de_pedido_y_presupuesto_1631214725524.pdf

title: prorroga_1_1632145899575.pdf

title: CONSULTA  PLANILLA DE PRECIOS

answer: Favor adecuarse a la Adenda publicada en el SICP.

description:
Con respecto a la licitación con ID 401.605, Queremos hacer una consulta de acuerdo a la planilla de precios presentados en el PBC y en la planilla de precios presentada por la DNCP, Nuestra inquietud seria al momento de presentar nuestros precios desglosados como esta en el PBC ( especificaciones técnicas) pero es contradictorio que en el propio pliego indique utilizar la planilla de la DNCP, donde la presentación del precio es global
Todo esto es para que podamos ofrecer los precios por item y el contratante pueda hacer la verificación de los servicios y montos facturados.

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: Anulada o Cancelada

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: YEGROS 437 E/ 25 DE MAYO Y CERRO CORA - EDIFICIO SAN RAFAEL, PISO 11. || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Contratación Directa

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Pasajes y Transportes

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

legalName: Ministerio de Agricultura y Ganadería

AGENCIA BENKOVICS SA

region: Asunción

countryName: Paraguay

streetAddress: SANTA MARGARITA YOUVILLE N° 450.

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: AGENCIA BENKOVICS SA

name: EDUARDO MENCHACA ACOSTA - NATACHA COLLIGNON

LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

region: Central

locality: LAMBARE

streetAddress: TAPE TUYA 2844 Y BATALLON 40

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: LOCKERS RECORDS MANAGEMENT SA

NSA LOGISTICA SA

locality: LUQUE

streetAddress: Profesor Guillermo Leoz c/ Bertoni

legalName: NSA LOGISTICA SA

name: FABIO FUSTAGNO VIOLA Y PABLO ROJAS AGUILERA

SERVIMEX S.A.C.I.

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

BIGBOX SRL

name: MARIO BOCANEGRA- JOSE CARLOS ISASI- WALTER BAEZ GALEANO


Procedencia

value: ALEMANIA

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: CRYSTAL REPORTS

description: Licencia SAP CRYSTAL REPORTS 2022

description: Licencia de Software Generador/Automatizador de Desarrollo de Aplicaciones

description: Software de gestion de licencias

value: EXTREME

description: Switch tipo 1 Core

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Switch tipo 2 Distribución

description: Switch KVM

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

Procedencia

value: CHINA

Fabricante

value: NAVICAT

description: Licencia Navicat Premium (anual)

description: Licencia de Software de Bases de Datos

description: Software de gestion de licencias

value: FS

description: 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 80m

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

description: 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

value: ZK TEKO

description: Licencia ZK BioAccess para reloj ZK TEKO

description: Licencia de Software de Bases de Datos

description: Software de gestion de licencias

value: PHP MAKER

description: PHPMAKER 2022

description: Software de gestion de licencias

description: Cable óptico activo SFP+ 10G

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

value: APPEON

description: Licencia PowerBuilder Profesional

description: Licencia de Power Builder

description: Software de gestion de licencias

description: PHPMAKER 2022 UPGRADE

description: Software de gestion de licencias

Procedencia

value: RUSIA

Fabricante

value: KASPERSKY

description: Licencia Antivirus por 02 años

description: Licencia de Software Antivirus

description: Software de gestion de licencias

title: notif__1634838336117.pdf

title: resolucion_adjudicacion_1634838263229.pdf

documentType: awardNotice

title: cuadro_comparitivo_precios_1634838290197.pdf

title: informe_comite__evaluacion_1634838253043.pdf

title: acta_apertura_sobres_1634838212365.pdf

statusDetails: Adjudicado

title: 2 - Licencias de Software

title: 1 - Hardware

description: Switch tipo 1 Core

description: Switch core

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Switch tipo 2 Distribución

description: Switch KVM

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Cable óptico activo SFP+ 10G

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

description: 10GBASE-T SFP+ de cobre RJ-45 80m

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

description: 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m

description: Cable de fibra optica

description: Cable de fibra optica y accesorios

description: Licencia Antivirus por 02 años

description: Licencia de Software Antivirus

description: Software de gestion de licencias

description: Licencia SAP CRYSTAL REPORTS 2022

description: Software de gestion de licencias

description: PHPMAKER 2022

description: Software de gestion de licencias

description: PHPMAKER 2022 UPGRADE

description: Software de gestion de licencias

description: Licencia PowerBuilder Profesional

description: Licencia de Power Builder

description: Software de gestion de licencias

description: Licencia Navicat Premium (anual)

description: Licencia de Software de Bases de Datos

description: Software de gestion de licencias

description: Licencia de Software de Bases de Datos

description: Software de gestion de licencias

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: pdf__acta_prorroga_1632843332881.pdf

title: llamado_publico_1631291736394.pdf

title: llamado_publico_1632159703916.pdf

title: cdp_1631027298422.pdf

title: llamado_publico_1632922479429.pdf

title: dictamen_mds_duoc_08__estimacion_de_precios_red_1631040845252.pdf

title: resolucion_aprobacion_pbc_1631027308751.pdf

title: acta_apertura_de_sobres__352009510772632.pdf

title: llamado_publico_1631559076608.pdf

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2, Switch tipo 2 Distribución dice:
 “Términos  a Tener en Cuenta: 1.3: contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten 1 (un) personal con certificación ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Los equipos serán configurados en conjunto con personal técnico de la empresa adjudicada y nuestro personal técnico, de acuerdo a nuestras políticas internas de seguridad, las necesidades que vayan apareciendo a lo largo de la implementación y las sugerencias para resolver las mismas, es por esta misma razón que solicitamos que el personal técnico propuesto tenga las certificaciones que avalen conocimientos avanzados requeridos para tal efecto y siguiendo las mejores prácticas para optimizar el rendimiento de los equipos a ser adquiridos. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Términos  a Tener en Cuenta: 1.5. Configuración de los equipos de acuerdo a las políticas de la entidad. “
Al respecto, se solicita a la convocante aclarar cuáles son los términos a tener en cuenta con respecto a la configuración de los equipos, de acuerdo a las políticas de la entidad. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2, Switch tipo 2 Distribución dice:
 “Términos  a Tener en Cuenta: 1.3: contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten personal técnico con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-REQUISITOS DE CALIFICACION

answer: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones, se aclara que se precisa de un proveedor que tenga los más altos estándares en lo que se refiere a la calidad y seguridad de la información, experiencia en implementaciones de infraestructuras de alta criticidad y certificación técnica avanzada de modo a garantizar el correcto funcionamiento y el máximo aprovechamiento de los bienes a ser adquiridos.

description:
En el PBC, sección PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Capacidad Técnica – Lote 1, solicita:

“El proveedor deberá tener la Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar el buen servicio y respaldo del soporte local.”

Al respecto, solicitamos a la Convocante que se excluya la exigencia de la Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta que, en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas – CPS, Términos a tener en Cuenta, indica:
1.1. Contar como mínimo con 1 ingeniero certificado del producto
1.7. Soporte técnico incluido local y del fabricante

Así como también indica en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DATOS DE LA LICITACIÓN - Autorización del Fabricante: Se solicita autorización del Fabricante para el Lote 1 Hardware de Red y para el Lote 2 Software Antivirus.
Que con estos requerimientos se consideran más que suficientes para cumplir con el buen servicio y respaldo del soporte local solicitado, teniendo en cuenta que igualmente avalarán la calidad del producto a ser ofertado. Lo solicitado es a fin de presentar una oferta que se adecue a las necesidades de la Convocante, encontrando sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo”

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Presión  de sonido  del espectador (dBA) = 28.2 dB(A) / 66.3 dB(A) “
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Presión de sonido del espectador determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: Especificaciones Tecnicas orientadas a la empresa Oferente SEKIURA

answer: Los requisitos de calificación solicitados validan el trabajo de gestión de TI de los profesionales en relación a las implementaciones de grandes infraestructuras y servicios críticos como es la nuestra, por esos motivos solicitamos los más altos estándares en materia de experiencia y certificación. Por  tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description: Solicitamos a la convocante eliminar los requisitos de calificacion orientados a la empresa SEKIURA como ser la certificacion Platinum de Kaspersky, y certificaciones ITIL con que cuenta dicho oferente.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Lo solicitado corresponde a una característica "mínima", habiendo varias marcas en el mercado que cumplen y sobrepasan dicha especificación técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Consumo  mínimo de energía  (vatios) = 18 W, Como minimo. “
Al respecto, se menciona que la exigencia de un Consumo minimo de energía minima determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Potencia de sonido  declarada (BA) = 3.8 dB(A) / 7.9 dB(A) “
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Potencia de sonido del espectador determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Lo solicitado corresponde a una característica "mínima", habiendo varias marcas en el mercado que cumplen y sobrepasan dicha especificación técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Disipación de calor mínima  (BTU / HR) = 60 BTU/hr, Como minimo. “
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Disipación de calor minima determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Empaque y Almacenamiento“
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Potencia de sonido del espectador determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2, Switch tipo 2 Distribución dice:
“Peso = 3.13 kg, Como minimo. “
Al respecto, se menciona que la exigencia de un peso determinado del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo 210-24t-GE2 verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/538c7434-d714-4353-96b3-99e997a7e783/210-series-data-sheet.pdf?kui=9WMfv74bvwku45g5brHy2Q siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-CAPACIDAD TECNICA

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, CAPACIDAD TECNICA, Lote 1 dice:
“Contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten 2 (dos) personales con certificación ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico siendo que el título de Ingeniero limita a profesionales técnicos y o licenciaturas que puedan llevar a cabo el trabajo que garanticen la buena asistencia en el soporte técnico y teniendo en cuenta que la certificación ITIL no establece un pre requisito de grado de ingeniería, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: Lote N° 2 Item N° 01 Licencia Antivirus

answer: Solicitamos que los oferentes sean canal platinum de la marca ofertada, ya que estos niveles de canales avalan experiencia y certificación técnica avanzadas que la marcas les otorgan, también así poseen mucho conocimiento en implementación y despliegue de este tipo de solución en grandes infraestructuras con servicios críticos. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description: la especificaciones tecnicas estan orientadas a la empresa Sekiura SACEI unico canal Platinum, lo cual pueden validar en el siguiente Link https://partnersearch.kaspersky.com/?b2b&locale=es-ES, solicitamos que se pueda reemplazar dicha solicitud por la de que el Proveedor sea Canal Autorizado por el fabricante

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Términos  a Tener en Cuenta: 1.3: contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten 1 (un) personal con certificación ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Términos  a Tener en Cuenta: 1.3: contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten 2 (dos) personales con certificación ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico siendo que el título de Ingeniero limita a profesionales técnicos y o licenciaturas que puedan llevar a cabo el trabajo que garanticen la buena asistencia en el soporte técnico y teniendo en cuenta que la certificación ITIL no establece un pre requisito de grado de ingeniería, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta,  remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Peso = 2,74 kg, Como mínimo. “
Al respecto, se menciona que la exigencia de un peso determinado del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: En atención a ésta consulta, remitirse a la Adenda II que será publicada con los los ajustes correspondientes a las EETT en este sentido.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Dimensiones = 12in W / 10.3in D / 1.7in H (30.48cm / 26.2cm / 4.3cm), Como minimo“
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Dimensión determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo X620-10x verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/0e430770-e7c1-4842-9385-363c6e19ce81/extremeswitching-x620-ds-1.pdf?kui=CLsNlSEVH1YX2myg8pTfGg siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: Sistema de Adjudicacion

answer: Actualmente en el mercado, son numerosas las empresas que poseen la capacidad técnica y experiencia en los productos que estamos solicitando.  Este esquema otorga eficiencia y agilidad a nuestros procesos. Se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description: Respetuosamente solicitamos a la convocante, realizar una adenda al proceso y realizar la adquisicion por ITEMS, debido a que algunos de los Items de Software son de comercializacion exclusiva, limitando asi la participacion  de otros oferenres, y el proceso NO esta publicado como EXCEPCION.

title: Lote N° 2 Item N° 01 Licencia Antivirus

answer: Solicitamos que los oferentes tengan certificación ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description: El proceso es para Adquisición de Licencias de Software y Hardware, por lo tanto no deberia de aplicarse la solicitud de Certificaciones ITIL que corresponde a Servicios de soporte TI

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Lo solicitado corresponde a una característica "mínima", habiendo varias marcas en el mercado que cumplen y sobrepasan dicha especificación técnica. Se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 2, Switch tipo 2 Distribución dice:
 “Disipación de calor mínima  (BTU / HR) = 56, Como minimo. “
Al respecto, se menciona que la exigencia de una Disipación de calor minima determinada del equipo solo limita a la participación a la marca Extreme Network modelo 210-24t-GE2 verificable en el siguiente link, https://cloud.kapostcontent.net/pub/538c7434-d714-4353-96b3-99e997a7e783/210-series-data-sheet.pdf?kui=9WMfv74bvwku45g5brHy2Q siendo un dato variable en las distintas marcas y no afecta en la función que cumple el equipo teniendo un valor mayor al establecido, por tanto solicitamos que este requisito sea tomado como opcional. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: El oferente deberá remitirse a lo establecido en el pliego de Bases y Condiciones, se aclara que se precisa de un proveedor que tenga los más altos estándares en lo que se refiere a la calidad de la información, experiencia en implementaciones de infraestructuras de alta criticidad y certificación técnica avanzada de modo a garantizar el correcto funcionamiento y el máximo aprovechamiento de los bienes a ser adquiridos.

description:
En el PBC, sección PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:

“1.9. El proveedor deberá tener la Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y la Certificación ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para garantizar el buen servicio y respaldo del soporte local.”

Al respecto, solicitamos a la Convocante que se excluya la exigencia de la Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta que, en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas – CPS, Términos a tener en Cuenta, indica:
1.1. Contar como mínimo con 1 ingeniero certificado del producto
1.7. Soporte técnico incluido local y del fabricante

Así como también indica en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DATOS DE LA LICITACIÓN - Autorización del Fabricante: Se solicita autorización del Fabricante para el Lote 1 Hardware de Red y para el Lote 2 Software Antivirus.
Que con estos requerimientos se consideran más que suficientes para cumplir con el buen servicio y respaldo del soporte local solicitado, teniendo en cuenta que igualmente avalarán la calidad del producto a ser ofertado. Lo solicitado es a fin de presentar una oferta que se adecue a las necesidades de la Convocante, encontrando sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: “La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo”

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Se solicita al oferente a ajustarse a los plazos establecidos en el PBC y adendas de la presente convocatoria.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1:
Al respecto, se solicita a la convocante que se prorrogue el tiempo de presentación de ofertas para analizar correctamente la solicitud, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Respecto a la consulta, aclaramos que el punto se refiere a la cantidad ilimitada de consultas y/o pedidos de asistencia técnica por parte del oferente ya sean telefónicas, por correo, soportes técnicos remotos o presenciales si el caso lo requiera.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Términos  a Tener en Cuenta: 1.8. Cantidad de tickets de soporte ilimitados. “
Al respecto, se solicita a la convocante aclarar si los tickets se refieren a los generados por el fabricante. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-ESPECIFICACIONES TECNICAS

answer: Solicitamos que los oferentes cuenten con ingenieros capacitados con certificaciones ITIL atendiendo la importancia que tiene en la validación del trabajo de gestión de TI de los profesionales siguiendo un manual de buenas prácticas específico del sector, que se requiere en el despliegue de las diferentes soluciones de grandes infraestructuras con servicios críticos como es la nuestra. Esto es requerido considerando lo citado en " Términos a tener en cuenta " del Lote 2 Ítem N° 1 en "Servicios/Capacidad Técnica. Por lo tanto, se mantienen las exigencias del pliego de bases y condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Lote 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Ítem 1, Switch tipo 1 Core dice:
“Términos  a Tener en Cuenta: 1.3: contar como mínimo con 2 ingenieros con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico. “
Al respecto, se solicita a la convocante que se acepten personal técnico con certificaciones ITIL para garantizar la buena asistencia en soporte técnico, a fin de no limitar la participación de posibles oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

title: *-VISITA TECNICA

answer: Se solicita a los oferentes ajustarse a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección DATOS DE LA LICITACIÓN. Visita técnica, se establece:

“Visita al sitio de ejecución del contrato. La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones: No Aplica”

Al respecto, se solicita a la Convocante la previsión de una Visita Técnica, a fin de que los oferentes puedan dimensionar correctamente el alcance de los servicios de Asistencia técnica y o implementan, a los efectos de presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: “…no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas…”, y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Ciudad de Fndo. de la Mora. Avda. Mcal Lopez casi Cnel Pampliega- Edificio MDS 2do piso || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

LADIS PAOLA AREVALOS MORALES

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

INFOVISION PARAGUAY S.A.

streetAddress: CALLE DEL TANQUE 2 Y CALLE DE LA PLAZA AL SUR - MZ 89, LOTE 19 - B°: PUERTA DEL SOL Casa #9059

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Tarjetas o puertos de conmutacion

description: Software de gestion de licencias

description: Software de gestion de licencias

description: Cable de fibra optica y accesorios

description: Cable de fibra optica y accesorios

title: contrato_mds_017_2021_1636465767298.pdf

title: ar_sek_021_1652382981182.pdf

title: oc_sek_053_021_1652382598793.pdf


title: 1 - LoteTotal

description: Trabajos Preliminares: Replanteo Y marcacion

description: Replanteo y marcación

description: Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales

description: Limpieza del area de trabajo

description: Servicio de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Cartel de obra

description: Cartel metalico con soporte

description: Publicidad en carteles o carteles de indicación

description: Vereda Perimetral 1,80M DE ANCHO: Desmonte manual de tierra exitente

description: Desmonte de terreno

description: Servicios de desmonte de terrenos

description: Construccion de cordon

description: Construccion y reparacion de aceras, canteros, bordillos y murallas

description: Contrapiso de hormigon de cascotes 10 cm.

description: Colocacion de pisos - contrapisos

description: Provision y colocacion de piso de hormigon de 40 x 40 cm

description: Colocacion de pisos - contrapisos

description: Pergolado de entrada

description: Construcción de acera o vereda

description: cancha de volley y piqui Perfilado y Nivelacion de terreno

description: Servicio de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Equipamiento para canchas de voley / incluye dos postes metalicos nuevos, terminacion con esmalte sintetico y red

description: Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores

description: Relleno con arena de rio en el area de la cancha

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Mantenimiento y hermoseamiento de terrenos

description: cordon de contecion perimetral con ladrillo comun de 0,20 m

description: Construccion de cordon

description: Revoquea una capa c/ hidrofugo

description: Revoques

description: Pintura de mamposteria de nivelacion

description: Servicio de pintura

description: Cancha de Futbol. Nivelacion de suelo

description: Servicio de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Provision y colocacion de arcos de metal con redes

description: Carpinteria metalica

description: Carpinteria o chapisteria de acabados

description: Area de recreacion de niños. Cordon perimentral de ladrillos comunes de 0,15

description: Construccion de cordon

description: Revoque a una capa con hidrofugo

description: Revoques

description: Provision y colocacion de parque infantil

description: Remodelacion de plaza/parque

description: Renovacion y/o mantenimiento de edificios, mojones, monumentos y muebles

description: Relleno con arena de rio en el area de niños

description: Servicio de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Iluminacion Interna. Provicion y colocacion de artefactos de iluminacion tipo colonial

description: Instalacion de artefactos electricos de iluminacion

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Cableado subterrano para artefactos de iluminacion + caja de paso

description: Equipamiento de Plaza. Provision y colocacion de bancos

description: Colocacion de hormigon armado

description: Trabajos Finales. Limpieza final de Obra

description: Limpieza de obra

title: CONSTRUCCION EN ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE AREGUA

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: antecedentes_documentos_1631816467987.zip

title: adenda_1_1632423600992.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: especiicaciones_tecnicas__plaza_antonio_insfran_1631816528978.pdf

title: nota_dncp739_1631816425401.pdf

documentTypeDetails: Nota Comunicación

title: notificacion_oferentes0003_1636721454829.pdf

title: planos_1631816418267.zip

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: modelo_contrato_obra_muni_1631816421013.pdf

documentTypeDetails: Proforma de Contrato CD

title: llamado_publico_1632489317906.pdf

title: antecedentes_contratos_anteriores_1631816390830.zip

title: pbc_y_formularios_1631816403157.zip

documentType: eligibilityCriteria

documentTypeDetails: Carta de Invitación

title: dictamen_uoc_1636721604143.pdf

title: llamado_publico_1632226552957.pdf

title: permiso_municipal738_1631816430557.pdf

documentTypeDetails: Permiso Municipal

title: nota_de_comunicacion_adenda23092021_1632423669471.pdf

documentTypeDetails: Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)

title: res_cancelaci_n0001_1636721400966.pdf

title: cdp_401901_1631816409549.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: dictamen_uoc_1636721440876.pdf

title: plaza_antonio_insfran_1631816438558.kmz

documentTypeDetails: Geolocalizacion

title: acta_de_apertura0001_1636721420575.pdf

title: VISITA AL SITIO DE OBRAS

answer: Sobre el punto se menciona que la convocante opta por mantener la fecha y hora tope de consultas y de apertura de sobres sin modificar las visitas al sitio de obras devido a que la prorroga mencionada fue remitida despues del dia de la visita de obras.

description: Teniendo en cuenta que se postergo la apertura como asi tambien el periodo de consuktas se SOLICITA una nueva fecha de VISITA  al sitio de OBRAS, asi poder ampliar los posibles oferentes.

streetAddress: MUNICIPALIDAD DE AREGUA

streetAddress: EN EL SICP

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: works

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MUNICIPALIDAD DE AREGUA || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Municipalidad de Aregua

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

legalName: Municipalidad de Aregua

BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO

locality: SAN LORENZO

streetAddress: EMILIO CUBAS NÂº 107

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

ROMAN IBARS

streetAddress: RUTA II MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA KM 28 Y MEDIO FRENTE AL COLEGIO TAPE PYAHU

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Carpinteria o chapisteria de acabados

description: Carpinteria o chapisteria de acabados

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de limpieza de terrenos

description: Servicios de desmonte de terrenos

description: Servicios de desmonte de terrenos


name: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)

title: 1 - LoteTotal

description: UPS de 1000 VA

description: UPS de 1000 VA

description: Unidades de suministro de energia o UPS y repuestos, accesorios

title: ADQUISICIÓN DE UPS

status: unsuccessful

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: acta_de_apertura_ups_1636648932758.pdf

title: llamado_publico_1632425957306.pdf

title: antecedentes_ups_1632146217239.pdf

title: acta_apertura_ups_9501624641728.pdf

title: dictamen_ups_1636648946445.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Justificativo de Declaración Desierta

title: resolucion_de_ups_1636648916739.pdf

documentTypeDetails: Resolución Declaración Desierta

title: notificacion_ups_1636648955142.pdf

title: informe_de_evaluacion_ups_1636648939651.pdf

title: *- CONSULTA SOBRE MULTAS

answer: Respuesta: En relación a lo solicitado corresponde esclarecer que la Carta de Invitación estándar deja a criterio de la convocante establecer los porcentajes a ser aplicados en caso de atraso en la entrega, el porcentaje establecido por cada día de atraso lo venimos aplicando en todos nuestros requerimientos, por lo cual consideramos que se salvaguarda la solicitud realizada en dicho porcentaje, no significando hasta la fecha ningún impedimento para la participación, ni cumplimiento por las partes, salvaguardando de dicha forma las pretensiones de la convocante sin significar ninguna transgresión a los derechos de los potenciales oferentes con intención de su cumplimiento, por tanto se mantiene el punto.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección “Condiciones Contractuales”,Porcentaje de Multa, se establece que: “El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de:  El  valor  de  las  multas  será:  1 %  por cada día  de  atraso  en  la entrega de los bienes.“ Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista.  Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: “…Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes…”

title: * Con relacion al ítem 1 UPS

answer: Respuesta: En consideración a la consulta no se visualiza la propuesta de cambio, no resultando clara la consulta, por lo que solicitamos se ajusten al PBC.

description: en donde el PBC solicita "Rango de tensión de entrada: 145V-285V", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para un porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

title: * Con relación al Plazo de Entrega para el ITEM 1,

answer: Respuesta: En vista a la necesidad de contar con los equipos solicitados en la brevedad posible, solicitamos que se ajusten al tiempo de entrega definido en el PBC.

description: solicitamos extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

title: * Con relacion al ítem 1 UPS

answer: Respuesta: . En relación a la consulta aclaramos que dichas especificaciones son requerimientos por la institución teniendo en cuenta la infraestructura que disponemos actualmente, por lo que solicitamos se ajusten al PBC.

description: en donde el PBC solicita "Autonomía (105%- 125%): 10 minutos como mínimo.", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptado UPS que cumplan con una autonomía mínima de "Autonomía típica (100W) 22 minutos aproximadamente", siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido. De manera dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

title: .En donde el PBC solicita para el ítem 1

answer: Respuesta: Consideramos que las especificaciones técnicas cumplen con la necesidad institucional considerando las tareas realizadas y programadas en los diferentes departamentos, por lo que solicitamos se ajusten al PBC.

description: "Autonomía (105%- 125%): 10 minutos como mínimo", considerando que la capacidad de la UPS es de 1000VA, solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos que cumplan con "Autonomía al 50% de carga 10 minutos aproximadamente", teniendo en cuenta que lo ofrecido son parámetros propios para UPS Online de Doble conversión a una capacidad de 1Kva. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

title: * Con relacion al ítem 1 UPS

answer: Respuesta: Se solicita que las UPS sean Online ya que esto genera energía de calidad que es requerimiento primordial de la institución, con voltajes y frecuencias estabilizadas.

description: en donde el PBC solicita "Tecnología UPS: Online", solicitamos respetuosamente a la convocante que también sean aceptados UPS "Interactivo en Línea", teniendo en cuenta que lo ofrecido esta acorde con el precio referencial, siendo así la UPS Online más cara y con lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

statusDetails: Desierta

name: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

streetAddress: SICP

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Iturbe 175 esq. Eligio Ayala, 2do. piso Oficina UOC || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

type: Unidad Contratación

SERVICIOS INFORMATICOS SRL

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: MANUEL DOMINGUEZ 1031

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

legalName: SERVICIOS INFORMATICOS SRL

name: DR. CARLOS FERNANDO PORTOCARRERO BERRIOS

PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA

locality: ASUNCION

streetAddress: MCAL LOPEZ CASI RI3 CORRALES

legalName: PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA

PARASUR SA

locality: Asuncion

streetAddress: Avda Ñu Guazu 207

legalName: PARASUR SA

SOLUCIONES INTEGRALES S.A

streetAddress: AVDA. ESPAÑA N° 2028 C/ BRASILIA EDIFICIO URANO PISO 4 B

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A

name: RICARDO ALFREDO BISORDI -ENRRIQUE KLEIN SCHWARCZ

INFOCENTER S.A

streetAddress: ESPAÑA 2287 CASI VENEZUELA

legalName: INFOCENTER S.A

HITECER S.A.

streetAddress: CENTRAL Nro. 1340

legalName: HITECER S.A.

description: ADQUISICIÓN DE UPS

initiationType: tender


name: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)

title: 1 - LoteTotal

openContractType: Por monto

description: Bateria de 7 amp para motocicleta

description: Bateria para moto

description: Baterias para transportes - Accesorios

description: Batería de 90 amp para camioneta

description: Bateria para camioneta

description: Baterias para transportes - Accesorios

description: Batería de 150 amp para tractor

description: Bateria para maquinaria pesada

description: Baterias para transportes - Accesorios

title: CD N° 07 - Adquisición de Baterías

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: presupuestos_1633032004760.zip

title: informe_de_evaluacion_n__21_2021_cd_07_2021___adquisici_n__baterias_id_n__402564_1636652498888.pdf

title: llamado_publico_1633437584214.pdf

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: nota_doc_n__243_2021__reparo_i_al_id_n_402564_1633031958525.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación Llamado

title: acta_de_apertura_id_n_402564_538222846375807.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: resoluci_n__n__491_2021_declaraci_n_desierta_1636652486765.pdf

title: notificaci_n_a_oferentes_1636652512319.zip

title: acta_de_apertura_id_n_402564_1636652494489.pdf

title: informe_de_evaluacion_n__21_2021_cd_07_2021___adquisici_n__baterias_id_n__402564_1636652504088.pdf

streetAddress: Avda. Madame Lynch N°3500

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Avda. Madame Lynch N°3500 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

CESAR MOSTAFA OCAMPOS

streetAddress: AVDA YGATIMI 169

scale: sme

legalName: CESAR MOSTAFA OCAMPOS

AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

locality: FERNANDO DE LA MORA

streetAddress: RUTA MARISCAL ESTIGARRIBIA 1126 C/ PITIANTUTA

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

name: ALEJANDRO AGUSTIN BELLON GENES - DANILO BELLON

PLUSCAR SA

streetAddress: AVDA. ARTIGAS 1921

legalName: PLUSCAR SA

name: JOSE D. BOGARIN - RUBEN D. BOGARIN - CARLA MARIA BOGARIN - SEBASTIAN NELLO MAFFEI

FARRES SACEI

streetAddress: PERÚ N° 1074 C/ TTE. FARIÑA.

legalName: FARRES SACEI

YHAGUY REPUESTOS SA

streetAddress: RUTA MCAL ESTIGARRIBIA N°287 KM.9 1/2

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

name: FEDERICO ELADIO FRUTOS AGUILERA- Gisele Ortiz

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Baterias para transportes - Accesorios

description: Baterias para transportes - Accesorios

description: ADQUISICIÓN DE BATERÍAS


name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

Procedencia

value: ARGENTINA

Presentacion

value: CAJA

Marca

value: IBRANCE 125

Modelo

value: GENERICO

description: Palbociclib Capsula

description: Palbociclib Capsula

description: Agentes Antitumorales Varios

title: resolucion__sg_n__901_2021_1636553649501.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: informe_de_evaluacion_de_ofertas_1636553637699.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_de_apertura_de_sobres_1636553631098.pdf

title: notificacion_remitida_a_los_oferentes_1636553658408.pdf

title: cuadro_comparativo_de_ofertas_1636553655389.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: dictamen_doc_n__894_2021_1636555618362.pdf

title: dictamen_a_j__n__2093_2021_1636555603930.pdf

Procedencia

value: URUGUAY

Marca

value: ABRAXANE

description: Paclitaxel Unido a Proteina Inyectable

description: Paclitaxel Unido a Proteina  Inyectable

description: Paclitaxel

title: CVE N° 55/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS ATEZOLIZUMAB 1200MG-NAB PACLITAXEL 100MG-PALBOCICLIB 125MG-AMPARO

status: complete

title: cve_55_estimacion_de_precios001_1631108035001.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: cve_55_res_inicio001_1631108253913.pdf

documentTypeDetails: Documento de justificación Max Autoridad Inst

title: cve_55_res_inicio001_1631108069653.pdf

documentTypeDetails: Resolución Via Excepción

title: cve_55_pbc001_1631652611456.zip

title: cve_55_cdp001_1631108044724.pdf

title: cve_55_acta_de_apertura001_182503590393921.pdf

title: cve_55_nota_de_reparo001_1631652641319.pdf

documentTypeDetails: Nota de Reparo

title: cve_55_dictamen001_1631108058018.pdf

documentTypeDetails: Dictamen del Llamado

title: cve_55_proforma_de_contrato001_1631108229634.pdf

documentTypeDetails: Proforma de contrato

title: llamado_publico_1631895167000.pdf

statusDetails: Adjudicada

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: Contratación por Excepción

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

roles: buyer procuringEntity payer

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

roles: tenderer supplier payee

streetAddress: Aviadores del Chaco 3100

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

name: HENRY LOBO- MARTA SILVA- DANIEL PAREDES- FRANCISCO JAVIER FERREIRA

DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.

roles: supplier tenderer payee

streetAddress: TTE. ROJAS SILVA N° 1044 C/ TTE. FARIÑA.

legalName: DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.

name: NORMAN HARRISON PALEARI - SUSY BEATRIZ BOGADO DE HARRISON - MARÍA CRISTINA DUARTE OZUNA - MARÍA GLORIA VELÁZQUEZ.

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: contrato_n__559_2021_distribuidora_la_policlinica_s_a__1636807164033.pdf

documentType: contractSigned

documentTypeDetails: Orden de Compra o Contrato

sourceSystem: SIAF

type: FACTURA

IVA

type: tax

MULTA

type: fee

title: contrato_n__558_2021_farmaceutica_paraguaya_s_a__1636806896147.pdf


description: Traslado dentro del radio de Gran Asunción y Área Metropolitana de vehículos con ruedas hasta 4.000 kg.

description: Traslado de vehiculos siniestrado en la vía Pública dentro del radio de gran Asunción y Área Metropolitana

description: Translado de vehiculos destruidos sin ruedas dentro del radio de Gran Sunción y Área Metropolitana.

description: Traslado dentro del radio de Gran Asunción y Área Metropolitana de vehiculos con ruedas hasta 2.500 kg.

description: Cotización por Km excedente a partir de 20 Km del radio de Gran Asunción y área Metopolitana de vehículos con ruedas y/o sin ruedas mayores de 4.000 Kg.

description: Cotización de Km. excedente a partir de 20 km. del radio de Gran Asunción y Área Metropolitana de vehículos con ruedas hasta 4.000 kg.

description: Cotización por Km excedente a partir de 20 Km. del radio de Gran Asunción y Área Metropolitana de vehículos con ruedas hasta 2.500 Kg.

description: Traslado dentro del radio de Gran Asunción y Área Metropolitana de vehiculoscon ruedas mayores a 4.000 kg

status: valid

title: 1 - SERVICIO DE GRÚA

statusDetails: Cerrado Con Lances

Presentacion

value: EVENTO

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

title: Servicio de Grúa (SBE)

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: ceo_97_servicio_de_grua_1636574278748.pdf

title: cdp___servicio_de_gr_a_1630527710397.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: acta_de_apertura___servicio_de_grua_437102926642398.pdf

title: constancia_plurianual_1624643756665_1630527272922.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: ceo_97_servicio_de_grua_1636574282889.pdf

title: llamado_publico_1631623710999.pdf

title: adenda_395863_1632492608276.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: acta_de_apertura_1636574273488.pdf

title: 1_1__dictamen_final_gr_a_1630527240865.pdf

title: notificaciones_1636574287574.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: constancia_plurianual_1631217247610.pdf

title: nota_de_comunicaci_n_gr_as_1631217612746.pdf

documentTypeDetails: Justificación Contrato Abierto

title: resolucion_n_4_acta_85_de_fecha_09_11_2021_1636574255424.pdf

streetAddress: Sistema SBE

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: BNF - CASA MATRIZ - GDOC (IND. NACIONAL Y 25 DE MAYO) || Lugar entrega bien: Sistema SBE || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

Banco Nacional de Fomento (BNF)

level: Entidades Financieras Oficiales

entityType: Entidades Descentralizadas

legalName: Banco Nacional de Fomento (BNF)

legalName: Banco Nacional de Fomento

JACK CESAR FLORENTIN TORRES

streetAddress: ALFREDO SEIFERHELD Casa #5379

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

legalName: JACK CESAR FLORENTIN TORRES

MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

streetAddress: TOBATI 329 C/ AMANCIO GONZÃ?LEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA

TOURING Y AUTOMOVIL CLUB PARAGUAYO

streetAddress: BRASIL E/ 25 DE MAYO Y CERRO CORA

title: Etapa de Puja

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicios de transporte de vehiculos

description: Servicio de Grúa (SBE)