group: 1.3-Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno

description: 1.3 Preparacion de Caja y Perfilado de Terreno

group: 1.11-Limpieza Final (desalijo de materiales sobrantes y limpieza final de rasante)

description: 1.11 Limpieza Final (desalijo de materiales sobrantes y limpieza final de rasante)

group: 1.2-Cartel de Obra 2x1 m

description: 1.2 Cartel de Obra 2x1 m

group: 1.10-Pintura de Cordones a la cal

description: 1.10 Pintura de Cordones a la cal

group: 1.4-Provision y colocacion de Cordones de Hº Prefabricado (10x30x100) cm.

description: 1.4 Provision y colocacion de Cordones de Hº Prefabricado (10x30x100) cm.

group: 1.1-Replanteo y Marcacion

description: 1.1 Replanteo y Marcacion

group: 1.5-Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada

description: 1.5 Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada

group: 1.9-Compactacion con medios mecanicos

description: 1.9 Compactacion con medios mecanicos

group: 1.8-Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) colocada sobre colchon de arena

description: 1.8 Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) colocada sobre colchon de arena

group: 1.7-Colchon de Arena

description: 1.7 Colchon de Arena

group: 1.6-Relleno y Compactacio

description: 1.6 Relleno y Compactacio

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

title: resoluci_n_adj__jm_1607090196749.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: dictamen_cev_31_1607090093000.pdf

title: acta_de_apertura_1607090071833.pdf

title: dictamen_ases_jurid_1607090329459.pdf

title: cco_empedrado_1607090099679.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: comunicaci_n_adj_sicp_1607090103627.pdf

title: resoluci_n_adj_1607090094266.pdf

title: dictamen_cev_30_1607090223901.pdf

title: 27112_386487_1607339643986.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

statusDetails: Adjudicado

title: 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

description: 1.10 Pintura de Cordones a la cal

description: 1.7 Colchon de Arena

description: 1.6 Relleno y Compactacio

description: 1.9 Compactacion con medios mecanicos

description: 1.1 Replanteo y Marcacion

description: 1.2 Cartel de Obra 2x1 m

description: Construcción de empedrado

description: Construcción de empedrado

status: complete

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: planos_1604409784467.zip

documentTypeDetails: Plano de obra o cómputos métricos

title: resol_aprobaci_n_planos_1603458490671.pdf

documentTypeDetails: Permiso Municipal

title: constancia_plurianual_correg_1604409096226.pdf

documentTypeDetails: Constancia de previsión plurianual

title: cdp_empedrado_correg_1604409061825.pdf

title: publicaci_n_de_lpn_03___2020_empedrado_1604409375135.pdf

documentTypeDetails: Publicación en periódicos

title: calles_a_ser_pavimentada_1603458529219.kmz

documentTypeDetails: Geolocalizacion

title: 23080_386487_adenda_1_1604917256201.pdf

title: nota_de_reparo_1604409214860.pdf

documentTypeDetails: Nota de Reparo

title: resol_jm_pbc_1603458524375.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Aprobación de Pliego

title: pbc_corregido_1604409057194.zip

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego de bases y Condiciones

title: adenda_01_1604665453464.pdf

documentTypeDetails: Adenda

title: dictamen_uoc_y_anexos_correg_1604409043501.zip

title: llamado_publico_1604599329609.pdf

title: resol_pbc_1603458486176.pdf

title: 22864_386487_reparo_1604599318289.pdf

title: llamado_publico_1604917261470.pdf

streetAddress: Municipalidad de Pedro Juan Caballero

statusDetails: Adjudicada

awardCriteriaDetails: Por Total

mainProcurementCategory: works

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Municipalidad de Pedro Juan Caballero || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Municipalidad de Pedro Juan Caballero

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

legalName: Municipalidad de Pedro Juan Caballero

MIGUEL VICENTE ZARATE IRALA

locality: ASUNCION (DISTRITO)

streetAddress: R.I. 2 DE MAYO 395

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelós y Herminio Giménez.

name: OSVALDO APONTE RODRÍGUEZ -CARLOS LATORRE GARCÍA

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

name: JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ- LUISA ADELA SOLANO- MARCELO PIÑEIRO

description: Construccion de Empedrado

title: contrato_itapoty_sa_1607536086456.pdf

title: declaraci_n_jurada_uoc_1607536084341.pdf

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Monto

title: Certificado de Obras Nº 1

title: certificado_1_1610110729921.pdf

title: Orden de Servicio Nº 343

title: orden_de_servicio_343_1610105164409.pdf


Unidad

currency: PYG

Procedencia

value: SUIZA / EEUU

Presentacion

value: TUBO

Marca

value: BIOTRONIK

description: Alambre guia

description: Alambre guia

scheme: UNSPSC

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

Procedencia

value: SUIZA

Presentacion

value: UNIDAD

description: Stent

description: Stent

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Stent

description: Stent

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Stent

description: Stent

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

status: active

title: anexo_ii_cpa_1606746494570.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: acta_de_apertura_cardio_1606752192285.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: informe_de_evaluaci_n_1606746324420.pdf

title: anexo_v_analisis_de_experiencia_1606746528777.pdf

title: anexo_iii_capacidad_financiera_1606746500559.pdf

title: resoluci_n_de_adj_1606746299640.pdf

title: anexo_vi_pedido_de_documentos_1606752225733.pdf

title: anexo_iv_verificacion_documental_1606746506535.pdf

title: anexo_vii_evaluacion_de_muetras_1606752233759.pdf

title: notificacion_1606752209931.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: anexo_i_cco_1606746316826.pdf

title: anexo_viii_otras_evaluaciones_1606755000419.pdf

Procedencia

value: BRASIL

Marca

value: BRAILE

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Implantes vasculares

description: Válvula Cardíaca Transcateter

description: Válvula Cardíaca Transcateter

description: Implantes vasculares

Procedencia

value: EEUU

Marca

value: ST JUDE MEDICAL

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Implantes vasculares

value: EDWARDS

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

description: Tubo valvulado aortico

description: Tubo valvulado aortico

description: Bombas de globo intraaortico o accesorios

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

title: anexo_ii_cpa_1606746494570.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1606746324420.pdf

title: resoluci_n_de_adj_1606746299640.pdf

title: notificacion_1606752209931.pdf

title: anexo_i_cco_1606746316826.pdf

Procedencia

value: USA / RCA. DOMINICANA

Marca

value: MEDTRONIC

description: Valvula para hidrocefalia

description: Valvula para hidrocefalia

description: Kits de ventriculostomia

Procedencia

value: USA

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

value: USA / MEXICO

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Cuchilla Quirurgica Recta

description: Cuchilla Quirurgica Recta

description: Escalpelos, bisturies, cuchillas o trepanos quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Marcapaso Bicameral

description: Marcapaso Bicameral

description: Accesorios o defibriladores implantables o generadores de marcapasos cardiacos

description: Kit para Monitoreo de Nervios

description: Kit para Monitoreo de Nervios

description: Sistema de monitoreo neurofisiológico

description: Marcapaso Unicameral

description: Marcapaso Unicameral

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - NEONATAL

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Sutura quirurgica o agarradores de alambre o productos relacionados

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Electrodo de Marcapaso Bicameral

description: Electrodo de Marcapaso Bicameral

description: Canula arterial

description: Canula arterial

description: Canulas o tubos de succion medicos o accesorios

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Electrodo de marcapaso temporario

description: Electrodo de marcapaso temporario

description: Juegos o introductores de indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Cuchilla Quirurgica Angulada

description: Cuchilla Quirurgica Angulada

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Hemoconcentrador

description: Hemoconcentrador

description: Dispositivos de succion intracardiaca o accesorios

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Alambre guia

description: Alambre guia

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Hemoconcentrador

description: Hemoconcentrador

description: Canula arterial

description: Canula arterial

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Fresa quirurgica

description: Fresa quirurgica

description: Fresas quirurgicas o sus accesorios

description: Introductor para Electrodo Marcapaso Definitivo

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal - adulto

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Valvula para hidrocefalia

description: Valvula para hidrocefalia

description: Kits de ventriculostomia

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Trocar

description: Trocar

description: Trocares quirurgicos para uso general o accesorios

description: Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral

description: Juegos de alimentacion enteral

description: Filtro para Arteria

description: Filtro para Arteria

description: Kits o accesorios cardiovascular

description: Filtro para Arteria

description: Filtro para Arteria

description: Kits o accesorios cardiovascular

title: anexo_ii_cpa_1606746494570.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1606746324420.pdf

title: resoluci_n_de_adj_1606746299640.pdf

title: notificacion_1606752209931.pdf

title: anexo_i_cco_1606746316826.pdf

description: Silla de rueda plegable

description: Silla de rueda plegable

description: Sillas de ruedas

title: anexo_ii_cpa_1606746494570.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1606746324420.pdf

title: resoluci_n_de_adj_1606746299640.pdf

title: notificacion_1606752209931.pdf

title: anexo_i_cco_1606746316826.pdf

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Soluciones de nutricion o de nutricion parenteral total (NPT)

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

title: anexo_ii_cpa_1606746494570.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1606746324420.pdf

title: resoluci_n_de_adj_1606746299640.pdf

title: notificacion_1606752209931.pdf

title: anexo_i_cco_1606746316826.pdf

title: 3 - MATERIALES QUIRURGICOS Y CIRUGIA PARA OTORRINOLARINGOLOGIA

title: 2 - SUTURAS MECANICAS

title: 7 - SILLA DE RUEDA

title: 1 - VALVULAS DE DERIVACION VENTRICULOPERITONEAL

title: 13 - ALIMENTACION PARENTERAL

title: 4 - SONDA

title: 5 - ASPIRADORES

title: 9 - BALON CORONARIO

title: 8 - STENS

title: 10 - MARCAPASOS

title: 6 - ASPIRADOR VAC

title: 12 - OXIGENADORES ADULTOS Y NEONATALES

title: 11 - VALVULAS CARDIACAS

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - NEONATAL

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - NEONATAL

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Valvula de derivacion ventricular peritoneal - Pediatrico

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal - adulto

description: Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal - adulto

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal - adulto

description: Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal - adulto

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Valvula para hidrocefalia

description: Valvula para hidrocefalia

description: Kits de ventriculostomia

description: Valvula para hidrocefalia

description: Valvula para hidrocefalia

description: Kits de ventriculostomia

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Sutura quirurgica o agarradores de alambre o productos relacionados

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Sutura quirurgica o agarradores de alambre o productos relacionados

description: Sutura Mecanica

description: Sutura Mecanica

description: Sutura quirurgica o agarradores de alambre o productos relacionados

description: Trocar

description: Trocar

description: Trocares quirurgicos para uso general o accesorios

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Pinza para sellador de vasos

description: Pinza para sellador de vasos

description: Abrazaderas, pinzas o forceps quirurgicos, o accesorios

description: Cuchilla Quirurgica Recta

description: Cuchilla Quirurgica Recta

description: Cuchilla Quirurgica Angulada

description: Cuchilla Quirurgica Angulada

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Fresa quirurgica

description: Fresa quirurgica

description: Fresas quirurgicas o sus accesorios

description: Kit para Monitoreo de Nervios

description: Kit para Monitoreo de Nervios

description: Sistema de monitoreo neurofisiológico

description: Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral

description: Sonda Traspilorica para Alimentacion Enteral

description: Juegos de alimentacion enteral

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Aspirador de secreciones

description: Aspirador de secreciones

description: Productos o accesorios de aspirador respiratorio

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Silla de rueda plegable

description: Silla de rueda plegable

description: Sillas de ruedas

description: Stent

description: Stent

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Stent

description: Stent

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Alambre guia

description: Alambre guia

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Cateter balon

description: Cateter balon

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Alambre guia

description: Alambre guia

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Marcapaso Unicameral

description: Marcapaso Unicameral

description: Marcapaso Bicameral

description: Marcapaso Bicameral

description: Electrodo de Marcapaso Bicameral

description: Electrodo de Marcapaso Bicameral

description: Accesorios o electrodos o indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Introductor para Electrodo Marcapaso Definitivo

description: Introductor para Electrodo Marcapaso Definitivo

description: Juegos o introductores de indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Electrodo de marcapaso temporario

description: Electrodo de marcapaso temporario

description: Juegos o introductores de indicaciones de marcapasos cardiacos

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Implantes vasculares

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Valvula Cardiaca Mitral

description: Implantes vasculares

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Valvula Cardiaca Aortica

description: Implantes vasculares

description: Válvula Cardíaca Transcateter

description: Válvula Cardíaca Transcateter

description: Implantes vasculares

description: Tubo valvulado aortico

description: Tubo valvulado aortico

description: Bombas de globo intraaortico o accesorios

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

description: Hemoconcentrador

description: Hemoconcentrador

description: Dispositivos de succion intracardiaca o accesorios

description: Filtro para Arteria

description: Filtro para Arteria

description: Kits o accesorios cardiovascular

description: Canula arterial

description: Canula arterial

description: Canulas o tubos de succion medicos o accesorios

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenador a membrana capilar

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

description: Hemoconcentrador

description: Hemoconcentrador

description: Dispositivos de succion intracardiaca o accesorios

description: Filtro para Arteria

description: Filtro para Arteria

description: Kits o accesorios cardiovascular

description: Canula arterial

description: Canula arterial

description: Canulas o tubos de succion medicos o accesorios

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Soluciones de nutricion o de nutricion parenteral total (NPT)

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Soluciones de nutricion o de nutricion parenteral total (NPT)

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Solucion de Nutricion Parenteral

description: Soluciones de nutricion o de nutricion parenteral total (NPT)

title: Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria - Plurianual 2020/2021

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: justificativo_de_contrato_abierto_cardio_1603452716075.pdf

title: periodico_lpn04_1604425952228.pdf

title: dictamen_lpn_04_ul_1603455437785.pdf

title: constancia_de_plurianualidad_cardio_1603452710277.pdf

title: resoluci_n_aprueba_pbc_lpn_04_20_1603452704989.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 385973 Version 2

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: constancia_ad_referendum_cardio_1603452698741.pdf

title: llamado_publico_1605614786585.pdf

title: llamado_publico_1603820904118.pdf

title: nota_de_inicio_de_llamado_cardio_1603452692184.pdf

title: Lote 8

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de insumos que provee la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el PBC.

description: El item 2 del Lote 8 solo podrá ser ofertado por una empresa ya que el stent amorfo solo lo tiene la marca Meril, lo mismo ocurre con el Item 3 del Lote 8 Stent graft. Esto hace que el lote entero quede direccionado a una sola marca, por lo que solicitamos amablemente a la convocante que la adjudicación sea por items o en todo caso separar del lote estos dos items para permitir la participación de mas oferentes.

title: LOTE 8

answer: Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentos, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantía plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
VERIFICAMOS QUE HAY PRODUCTOS STENT CORONARIO MEDICADO Y NO MEDICADO , QUE COMPRA LA DIBEN HABITUALMENTE
PERO SIN EMBARGO SOLICITAN COMPRAR O AGREGAR STENT QUE TIENE USO PERIFERIFERICO
NO CORRESPONDEN PARA EL MISMO USO
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE HACER LAS LICITACIONES POR ITEMS, O SEPARAR ESTE PRODUCTO DE USO CORONARIO , DEL STENT PERIFERICO , DE TAL FORMA QUE PUEDAN AUMENTARSE LOS OFERENTES

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 1. Especificaciones técnicas. Lote 5: Aspirador:
Este ítem no cuenta con Especificaciones técnicas mínimas, por lo que solicitamos respetuosamente proveerlas.
Sugerimos algunas características mínimas que podrían ajustarse a lo solicitado:
Aspirador de Secreciones Portátil. Fabricación acorde a normas internacionales (FDA, CE, ISO 13485, al menos alguna de ellas). Interruptor Encendido/Apagado. Perilla para regulación de Vacío: 0÷ -0.85 bar.  Flujo de aspiración mínima de 15 lpm (+/- 2 lpm). Jarra de 1 litro de capacidad como mínimo, esterilizable. Funcionamiento Continuo. Filtro antibacterial. Juego de tubos de silicona esterilizables. Alimentación 220-230 V - 50/60 Hz. Nivel de Ruido: 60 dBA (+/-5)  Manual de Usuario en Español.

title: Capacidad Ténica

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description: Se solicita modificar el punto II de la Capacidad Técnica  y punto 2  de Requisito documental ya que a partir del 30 de enero de 2020 la DINAVISA ya no emite la “Constancia de Importación y Comercialización” En reemplazo  se emite una “Constancia  de Inicio de trámite de Registro Sanitario” para aquellos productos  que aún no cuentan con Registro Sanitario y cuyos expedientes hayan sido ingresados.

title: Lote 7 - Silla de Ruedas Plegable

answer: Se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Solicitan: EN ACERO PINTADO, consultamos si pueden agregar, EN ACERO PINTADO O CROMADO, considerando el cromado mas resistente a raspaduras, además podríamos presentar una mejor oferta para la convocante y mejor calidad para los beneficiarios.

title: Experiencia requerida

answer: A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes en el presente proceso, en virtud a las disposiciones contenidas en el artículo 4, inciso b) Igualdad y Libre Competencia, de la Ley Nº 2051/03, se estableció el requisito de experiencia con la necesidad de presentación de "Como mínimo 4 Copias simples de contratos y/o facturas, correspondientes a los últimos 2 (dos) años (2018 y 2019) ..." En ese sentido el oferente, efectivamente deberá acreditar los años mencionados con la presentación de los documentos requeridos pudiendo ademas presentar la cantidad que desee a fin de acreditar el volumen requerido para alcanzar el porcentaje establecido en el mismo requisito.

description: En el punto Experiencia Requerida dice como minimo 4 copias simples de contratos y/o facturas correspondientes a los ultimos 2 años (2018 y 2019) que demuestren la provision de bienes de la misma naturaleza que los incluidos en el listado de bienes requeridos. El volumen total debera ser como minimo igual o mayor al 30 por ciento. Favor aclarar si solicitan 4 (cuatro) facturas y/o contratos como minimo por ambos años o debe ser por cada año dicha cantidad?

title: Lote 10,Item 7.-Electrodo de marcapaso temporario 5FR

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: En el mercado local,existe oferta del item licitado pero con diferentes diametros. segun sea el proveedor-El solicitado en el pliego de 5 FRENCH es equivalente a 1,65 mm,y es el que menos abunda siendo una sola empresa que los comercializa.-Solicitamos que el rango de medidas de diametros solicitados se modifique admitiendo diametros desde 5F a 7F(1,65 mm a 2,3 mm).-Puede observarse que los diametros del rango propuesto son pequeñisimos y sencillamente irrelevantes a la hora de la utilizacion del dispositivo.-Se contribuira a obtener mayor competitividad de las ofertas beneficiando a la Convocante

title: Lote No 2 - Item No 4 - Trocar

answer: Aclaramos que las medidas de trocar requeridas han sido establecidos en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante especificar qué diámetro y longitud del trocar requiere.

title: ADJUDICACION POR LOTES

answer: Se ha establecido la modalidad de contrato abierto por montos mínimo y máximo a ejecutarse según necesidad debido a que es imposible anticipar que tipo de ayuda o cantidad exacta será requerido por los beneficiarios de la DIBEN, considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de insumos que provee la institución, motivo por el cual los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE
SI PUEDE ADJUDICAR POR ITEMS, Y NO POR LOTE
DE TAL FORMA QUE PERMITA AUMENTAR LOS OFERENTES
PUEDE OBTENER BAJO PRECIO Y ALTA CALIDAD, CON VARIOS OFERENTES

answer: Las especificaciones técnicas se elaboran en base a las indicaciones médicas presentadas por recurrentes de la DIBEN. En ese sentido se ha establecido como condición minina que el equipo sea portátil. Favor atenerse al PBC.

description: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclare cuales son las Especificaciones Técnicas mininas para el lote Mencionado.-

title: presentación sobre y copias - aclarar

answer: Con relación a la consulta realizada, conforme lo establece el Pliego electrónico elaborado para la licitación de referencia, se aclara que, en virtud a la coyuntura y a los nuevos sistemas electrónicos implementados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de reducir el uso del papel, no serán solicitadas copias de la oferta, debiendo el o los oferentes presentar únicamente una oferta en formato original.

description:
El Pliego dice "copias de la oferta": 0 copias....
Pregunta: ¿Se debe entregar 1 sobre cerrado solamente con (1) oferta original dentro?
Se hace la consulta, pues esto sería una novedad en cuanto al formato histórico de presentaciones de Licitaciones Públicas en la DIBEN que siempre se solicitaban 2 copias.

title: lOTE 9 Y lOTE 8

answer:
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
SI PUEDEN AGRUPAR BALONES Y STENT DE USO CORONARIO
Y SEPARAR DE LOS DEMAS, QUE SON DE USO PERIFERICO
DE TAL FORMA QUE PERMITA EL AUMENTO DE OFERENTES

title: Lote No 2 - Item No 1 - Sutura Circular

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Consultamos amablemente a la convocante la posibilidad de ofertar una Sutura Mecánica Circular de 21mm a 32mm ya que esta diferencia de 1mm no afecta a la anastomosis de la estructura anatómica y así poder dar posibilidad a mas oferentes.

title: LOTE N° 11 – ITEM N° 6 “Valvula cardiaca”

answer:
Aclaramos que,  la misión institucional de la DIBEN justamente es dar cobertura en medicina de alta complejidad y alto costo.
Al respecto, se ha establecido la modalidad de contrato abierto por montos mínimo y máximo a ejecutarse según necesidad debido a que es imposible anticipar que tipo de ayuda o cantidad exacta será requerido por los beneficiarios de la DIBEN, considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, motivo por el cual los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
En ese sentido omitir el mencionado ítem no sería beneficioso para la institución ni para los potenciales beneficiarios que podrian requerir de dicho material.
No obstante, a fin de ampliar la posibilidad de participación de los potenciales oferentes de la presente licitación se ha actualizado las especificaciones técnicas mediante la emisión de la Adenda Nº 1 a las bases y condiciones.

description:
Solicitamos a la convocante omitir del lote N° 11, el Ítem N° 6 “Válvula Cardiaca Transcateter: Válvula cardiaca transcateter de inserción transfemoral”, ya que este producto está totalmente direccionado a una sola empresa, mientras que los demás ítem del lote N° 11 podrían ofertar varias empresas, por lo que se podrá obtener una mayor participación de oferentes y por ende podrán contar con varias opciones.
Resaltamos, que la “Válvula Cardiaca Transcateter” (Item N° 6), no tiene el mismo sistema de colocación o implante que las demás válvula solicitadas en el Lote N° 11, así como los servicios solicitantes. El ítem N° 6 lo solicita el servicio de hemodinamia, mientras que los otros ítems lo solicitan los del servicio de cardiocirugía. Aparte, es de uso poco frecuente, no se utiliza en el 100% de los casos y actualmente es el ítem más costoso del lote N° 11.
La forma en el que está redactado el LOTE N° 11, restringe la participación de otras marcas y vulnera los principios de la Ley 2051/03. Por lo expuesto y buscando que la DIBEN obtenga verdaderamente las mejores condiciones de contratación y no optar por la única oferta que se presentara en estas condiciones y con el precio más alto del mercado nacional, solicitamos la atención a esta consulta.

title: Adjudicacion por lotes

answer:
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Solicitamos amablemente a la convocante que la adjudicacion sea opor items ya que la mayoria de los lotes se encuentran direccionados a unos pocos oferentes, de manera a permitir la libre participacion de oferentes.

title: Capacidad Tecnica, punto II

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description: Se solicita modificar el punto II de la Capacidad Técnica y punto 2 de Requisito documental ya que a partir del 30 de enero de 2020 la Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria ya no emite la “Constancia de Importación y Comercialización” En reemplazo se emite una “Constancia de Inicio de trámite de Registro Sanitario” para aquellos productos que aún no cuentan con Registro Sanitario y cuyos expedientes hayan sido ingresados.

title: ADJUDICACION POR LOTES

answer:
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

title: LOTE N° 10 – ITEM N° 7 “Electrodo de marcapaso temporario”:

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Al respecto, se ha establecido la modalidad de contrato abierto por montos mínimo y máximo a ejecutarse según necesidad debido a que es imposible anticipar que tipo de ayuda o cantidad exacta será requerido por los beneficiarios de la DIBEN, considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, motivo por el cual los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
En ese sentido omitir el mencionado ítem no sería beneficioso para la institución ni para los potenciales beneficiarios que podrian requerir de dicho material.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
Solicitamos a la convocante omitir del lote N° 10, el Ítem N° 7 “Electrodo de marcapaso temporario: Electrodo de marcapaso temporario 5 Fr”, ya que este producto está totalmente direccionado a una sola empresa, mientras que los demás ítem del lote N° 10 podrían ofertar varias empresas, por lo que se podrá obtener una mayor participación de oferentes y por ende podrán contar con varias opciones.
Resaltamos, que el Electrodo de marcapaso temporario (Ítem N° 7), es de uso poco frecuente, no se utiliza en el 100% de los casos, estimamos que solo el 5% de los pacientes lo precisan.
La forma en el que está redactado el LOTE N° 8, restringe la participación de otras marcas y vulnera los principios de la Ley 2051/03. Por lo expuesto y buscando que la DIBEN obtenga verdaderamente las mejores condiciones de contratación y no optar por la única oferta que se presentara en estas condiciones y con el precio más alto del mercado nacional, solicitamos la atención a esta consulta.

title: CONDICIONES CONTRACTUALES. Porcentaje de Multas

answer: En virtud a las prerrogativas de la convocante en establecer las condiciones especificas de contratación garantizando que las necesidades serán satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que asegure al Estado Paraguayo las mejores condiciones, se han establecido el porcentaje de multa en caso de atraso por parte del proveedor adjudicado. En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el PBC.

description: CONDICIONES CONTRACTUALES. Porcentaje de Multas. La tasa (2%) que la Convocante pretende cobrar en caso de atraso en la entrega de los bienes, es muy alta en comparación a la tasa del 0,05% por día que la Convocante pagaría en caso de mora de los pagos. Por lo expuesto, solicitamos a la Convocante modificar este punto y reducir la mencionada tasa al 0,01% por día, a fin de que ambas partes contratantes se encuentren en “pie de igualdad”

title: Lote Nº12

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Solicitamos que el item 4 e item 8 del Lote 12 se separen del mismo ya que la mayoria de las empresas que pueden ofertar los demas items del Lote 12 no cuentan con los items 4 y 8, imposibilidando de esta manera su participacion. De esta forma se permitiria un mayor numero de oferentes. Ademas la canula no forma parte del oxigenador, si es un elemento para conectar pero no viene incluido dentro de un pack y al ser un ocigenador un pack se asegura la calidad del producto.

title: Lote 11. Item 5

answer: Los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantía plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Se solicita Incluir este producto en un lote por separado

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 1. Especificaciones técnicas. Lote 7: Silla de Rueda Plegable dice: Capacidad de carga máxima 110Kg.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto quede de la siguiente manera: Capacidad de carga máxima 110Kg (+/- 10kg).

title: Lote Nº12

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el PBC.

title: Página 19/51, punto 5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)

answer:
Primeramente es importante aclarar que la obligación de presentación de la constancia que acredita la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos es una obligación devenida de la entrada en vigencia de la Ley N° 6355/19, "Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7° 13 y 21 de la Ley N° 5033/2013" y que la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de recibir, admitir, estudiar, ordenar, registrar y archivar las declaraciones juradas, expedir las constancias de declaraciones juradas y realizar la verificación formal de la mismas (incisos 1 y 2 del Art. 4, Art. 7 de la Ley N° 6355/19).

En ese contexto, en cuanto a las formas de presentación de la declaración jurada, los oferentes, proveedores y contratistas se deberán ajustar a las reglas establecidas en el "INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (VERSIÓN 1)" y a las normativas que emita la Contraloría General de la República. Las dudas o consultas referentes a la aplicación de la citada ley deberán ser realizadas ante la CGR por medio de los canales habilitados para el efecto.

Por consiguiente, conforme al INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS (DJBR), la "VALIDEZ DE CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE DJBR, dice "La última constancia expedida será suficientemente válida para volver a concursar en otra convocatoria pública.", esta Convocante no puede establecer una antigüedad máxima del documento y tomará como válida la ultima presentada ante la CGR.

description:
Favor definir criterio de VIGENCIA de esta constancia.
¿Emitida con qué antigüedad máxima a la fecha de presentación de la oferta?

title: Lote 9 - Insumos Cardíacos Coronarios - ítem 4

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description:
El ítem 4 del lote 9: Balón coronario para angioplastia en la medida que se requiera.
No se comprende bien si: ¿se hace mención a catéter balón coronario o a catéter balón periférico?
y evacuando dicha interrogante, el susodicho balón, ¿sería para uso con guía 0.018" o con guía 0.014"?

title: CONDICIONES CONTRACTUALES. Porcentaje de Multas

answer: Favor atenerse al PBC.

title: Lote 11,item 6,"Vàlvula Cardìaca Transcateter de Insercion Transfemoral

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description:
Se entiende que el hecho de restringir el suministro de dispositivo unicamente a los disponibles con INSERCION TRANSFEMORAL,impide el tratamiento de ciertas patologìas que requeririan otros abordajes.-En efecto,por ejemplo el tratamiento de las valvulas mitrales enfermas por el sistema de "Valvula en Valvula" solamente es posible con inserciòn trans aòrtico o transapical.-Es conocido el hecho de que en el Paraguay existe un numero importante de pacientes con patologias que afectan a las valvulas mitrales y estos casos no pueden ser tratados con valvulas transcateter transfemorales.-
En consecuencia,solicitamos que se modifique el item 6 del lote 11 para que establezca simplemente la descripcion "VÀLVULA TRANSCATETER".-
De esa manera todas las terapias con valvulas transcateter estarian disponibles.-

title: LOTE 9 BALON

answer:
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el PBC.

description:
INDICAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN ESE LOTE SE INCLUYO
BALONES QUE TIENEN DISTINTAS CARACTERISTICAS, QUE NO CORRESPONDEN
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PERMITAN HACER POR ITEMS LA ADJUDICACION

title: Lote Nº 9 item 1

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación insumos que provee la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo. Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el PBC.

description: El item 1 del Lote 9Caterte Balon medicado  solo podrá ser ofertado por una empresa . Esto hace que el lote entero quede direccionado a un solo oferente , por lo que solicitamos amablemente a la convocante que la adjudicación sea por items o en todo caso separar del lote este item para permitir la participación de mas oferentes.

title: Lote N° 4 - Item N° 1

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description:
En la descripción figura "Sonda", mientras que en las Especificaciones Técnicas dice "botón". Favor, aclarar si precisan Sonda o Botón.
También, solicitamos que aclaren si es el kit completo o es el kit de recambio.

title: MUESTRAS

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description: Solicitamos a la convocante, que se presente muestras, 1 en representacion de los demas , cuando son de las mismas caracteristicas , y solo se diferencian en medidas

title: Lote 11. Item 3

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description: Se solicita cotizar Válvula de Pericardio Porcino.

title: Muestras

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description:
Donde dice: "Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: Una unidad de cada Ítem, componente/es del lote ofertado". "Si el lote se compone de más de un ítem, se deberá presentar muestra de todos los bienes del conjunto. La omisión de la presentación de uno de los ítems que compone el lote, será causal de descalificación del lote en su conjunto.."
Solicitamos a la convocante, modificar este requerimiento "presentar la muestra correspondiente al lote que se esta ofertando", ya que por las condiciones en las que nos encontramos y segun lo solicitado, es casi imposible cumplir con este requerimiento. Aparte, hay items en donde solicitan la entrega del producto, segun medida solicitada por el servicio (Lote N° 4, Lote N° 8, Lote N° 9, etc.), o en el caso de los insumos cardiacos que la mayoria viene de fabrica con fecha de vencimiento de 12 meses y son insumos que se solicitan segun las indicaciones del medico para cada paciente.
Por favor, verificar correctamente este punto y realizar la modificacion del mismo.

title: Lote Nº 9

answer:
Las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN.
Considerando la diversidad de recurrentes que acuden a la institución a fin de solicitar la donación de materiales, medicamentes, insumos u otros servicios que presta la institución, los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantia plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.
Por lo que, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones y Adenda al PBC.

description: Solicitamos a la convocante especificar mejor el item 2 y 4 del lote Nº9, ya que ambos items pueden entenderse como semi complacientes.

title: Lote 9 Item 5 Balón Coronario.

answer: La aclaración ha sido establecida en la Adenda Nº 1 a las Bases y Condiciones.

description: Se solicita ampliar rango del Alambre Guia. 0,014” a 0,018”.

title: Registro Sanitario

answer: Atenerse a la Adenda Nº 1 al PBC

description:
Solicitamos a la convocante , adecuarse a los requistos de la entidad rectora del MSP, en solicitar registro sanitario , o comprobante de inicio de tramite
existe una resolucion del DINAVISA al respecto
Resolución DNVS D.G. N° 012/2020 POR LA CUAL SE AUTORIZA CON CARÁCTER EXCEPCIONAL LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CORMECIALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS .....

title: LOTE N° 8 – ITEM N° 3 “Stent”:

answer: Se aclara que los stent con recubrimiento de poliuretano (stent graft coronario) son los únicos que se pueden utilizar en caso de rotura o riesgo de rotura coronaria y en aneurismas de las arterias coronarias, de ahí su importancia. En ese sentido cabe resaltar que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a los antecedentes de pedidos de nuestros beneficiarios, así como también las indicaciones de los diferentes profesionales médicos, que acompañan a las solicitudes que presentan actualmente los recurrentes para la ayuda de la DIBEN. Al respecto, se ha establecido la modalidad de contrato abierto a ejecutarse según necesidad debido a que es imposible anticipar que tipo de ayuda o cantidad exacta será requerido por los recurrentes de la DIBEN, considerando la diversidad de personas que acuden a la institución, motivo por el cual los lotes han sido definidos conforme a los tipos de atenciones médicas afines entre sí, puesto que por el limitado presupuesto institucional no se podría restringir la disponibilidad presupuestaria a cada ítem licitado hasta finalizar la vigencia del contrato sin tener garantía plena que dichos materiales serán solicitados en un período de tiempo.En ese sentido omitir el mencionado ítem no sería beneficioso para la institución ni para los potenciales beneficiarios que podrían requerir de dicho material. Por ultimo  se aclara que,  la misión institucional de la DIBEN justamente es dar cobertura en medicina de alta complejidad y alto costo. En ese sentido, se solicita atenerse a lo dispuesto en el pliego de bases y condiciones.

description:
Solicitamos a la convocante omitir del lote N° 8, el Ítem N° 3 “Stent: Graft coronario recubrimiento con poliuretano en la medida que se requiera”, ya que este producto esta totalmente direccionado a una sola empresa, mientras que los demás ítem del lote N° 8 podrían ofertar varias empresas, por lo que se podrá obtener una mayor participación de oferentes y por ende podrán contar con varias opciones.
Resaltamos, que el stent Graf (Item N° 3), es de uso poco frecuente, no se utiliza en el 100% de los casos y actualmente es el ítem más costoso del lote N° 8.
La forma en el que está redactado el LOTE N° 8, restringe la participación de otras marcas y vulnera los principios de la Ley 2051/03. Por lo expuesto y buscando que la DIBEN obtenga verdaderamente las mejores condiciones de contratación y no optar por la única oferta que se presentara en estas condiciones y con el precio más alto del mercado nacional, solicitamos la atención a esta consulta.

streetAddress: EEUU 135 CASI AVDA. MCAL. LOPEZ, EDIFICIO DIBEN

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: EEUU 135 CASI AVDA. MCAL. LOPEZ, EDIFICIO DIBEN || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

GAESA SA

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

BIOMEDICA DE PARAGUAY S.A.

streetAddress: 25 DE MAYO, ENTRE ANTEQUERA Y PARAGUARI, CASA NRO 640, DPTO 801 A

Biomedicina Guarani S.A.

name: PABLO TOURN RUSSO - MARCELA PASSERIEU DE KELLY- RICARDO MIGUEL KELLY

Medical Supply Sociedad Anonima

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Ramón Eduardo Doria Zubizarreta- Sebastian Rojas- Maria Lorena Gimenez- Jorge alberto Perez

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Implantes vasculares

description: Implantes vasculares

description: Sistema de monitoreo neurofisiológico

description: Sistema de monitoreo neurofisiológico

description: Kits o accesorios cardiovascular

description: Kits o accesorios cardiovascular

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Cateteres intravenosos para uso general

description: Fresas quirurgicas o sus accesorios

description: Fresas quirurgicas o sus accesorios

description: Implantes vasculares

description: Implantes vasculares

description: Kits de ventriculostomia

description: Kits de ventriculostomia

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Drenajes quirurgicos, sets o accesorios

description: Juegos de alimentacion enteral

description: Juegos de alimentacion enteral

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Cateteres cardiovasculares y Accesorios

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

description: Oxigenadores de perfusion o accesorios

description: Maquinas quirurgicas de succion o de extractores de vacio o aspiradoras quirurgicas ultrasonicas o reguladoras o accesorios

description: Sillas de ruedas

description: Sillas de ruedas

title: contrato_biomedica_16122020_1608121769476_1608593345408.pdf

title: nota_dcp_diben_21_12_20_385973_1608593358148.zip

description: Ampliación de Monto

title: BIOMEDICA

title: biomedica_de_pyremision_5540_16473650355_1675350310752.pdf

title: BIOMEDICA DE PARAGUAY

title: op_62830biomedica_de_paraguay_1672076902680.pdf

title: BIOMEDICA DE PARAGUAY

title: biomedica_de_pyremision_5540_1647364957468.pdf

title: BIOMEDICA DE PARAGUAY

title: biomedica_de_pyremision_5540_1647365035599.pdf

title: ORDEN DE COMPRA ID 385973

title: op_62830biomedica_de_paraguay_167207690268_1675350204365.pdf

title: nota_dcp_diben_21_12_20_385973_1608593358148_1608594509172.zip

title: contrato_profarma_16122020_1608120773352_1608594618178.pdf

title: PROFARMA

title: remision_425_1635252909608.pdf

title: LPN Nª 04/2020 Adquisición de Materiales Quirúrgico y Cirugía e Insumos Cardíacos y Sillas de Ruedas

title: op62824_1635252652140.pdf

title: nota_dcp_diben_21_12_20_385973_1608593358148_1608594767314.zip

title: contrato_medical_supply_16122020_1608120248627_1608594953355.pdf

title: anexo_b_02_17_codex_1614263912593.pdf

title: contrato_codex_1614263909102.pdf

title: nota_aclaratoria_codex_bg_1614264526061.pdf

description: Ampliación de Monto

title: CODEX SRL

title: codex_rem_2933_1647454313658.pdf

title: CODEX SRL

title: remision_de_codex_32255__1660147901688.pdf

title: CODEX SRL

title: codex_remision_992_1648133600715.pdf

title: CODEX SRL

title: documento_escaneado_remision_codex__1647260811560.pdf

title: CODEX SRL

title: documento_escaneado_nota_de_remicion_codex_1646750389239.pdf

title: CODEX SRL

title: documento_escaneado_nota_de_remicion_codex_1646750507446.pdf

title: Materiales Quirúrgicos y Cirugías e Insumos Cardíacos y Sillas de Rueda

title: codex_op_62848_1647454062671.pdf

title: codex_op_62848_1660147315569.pdf

title: codex_op_62848_1648131163842.pdf

title: documento_escaneado_codex_op_1646999049671.pdf

title: documento_escaneado_codex_op_1646749887909.pdf

title: contrato_biomedicina_guarani_1614264578486_1614691873510_1614958186980_1616603267867.pdf

title: nota_aclaratoria_codex_bg_1614264596861.pdf

title: contrato_biomedicina_guarani_1614264578486_1615308539048_1615549279898.pdf

title: anexo_b_02_17_biomedicina_guarani_1614692104905.pdf

title: 385973___16_marzo_1615909203400.pdf

description: Ampliación de Monto

title: BIOMEDICINA GUARANI

title: remision_n_1972_biomedicina_guarani_1671546751820.pdf

title: BIOMEDICINA GUARANI

title: remision_biomedica_guarani_1648570268493.pdf

title: BIOMEDICINA GUARANI

title: nota_de_remision_biomedicina_guarani_1648577886296.pdf

title: BIOMEDICINA GUARANI

title: nota_de_remision_biomedicina_guarani_1648577885911.pdf

title: BIOMEDICINA GUARANI

title: biomedicina_guarani_1896_1648578968167.pdf

title: BIOMEDICINA

title: biomedicina_remision_1647452958037.pdf

title: Adquisición de Materiales quirúrgicos y cirugía e insumos cardíacos y sillas de Rueda

title: 62847_biomedica_guarani_1648578434639_1671545875057.pdf

title: 62860_op_biomedicina_guarani_1648568813404.pdf

title: remision_biomedica_guarani_1648577602726.pdf

title: 62847_biomedica_guarani_1648578434639.pdf

title: biomedicina_62841_1647452040385.pdf

description: Autos para Resolver

description: Apertura de Protesta - N° 15019/20 - LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

description: Protestante: LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

description: Apertura de Protesta - N° 15018/20 - Dirección de Beneficencia

description: N° 2502/21

description: N° 6266/21

description: REF: Apertura de Protesta - N° 15018/20 - Dirección de Beneficencia

description: Cierre de Protesta - N° 6355/21 - Dirección de Beneficencia

description: Cierre de Protesta - N° 6354/21 - LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO

description: N° 5732

description: N° 1924/20 - Apertura de procedimiento

title: res_DNCP_5732_20.pdf

title: res_DNCP_2502_21.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO CONTRA LA DECLARACIÓN DESIERTA EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y CIRUGÍA E INSUMOS CARDÍACOS Y SILLAS DE RUEDAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - PLURIANUAL 2020/2021 CONVOCADA POR DIRECCION DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL ID385973

name: Dirección de Beneficencia / Entes Autónomos y Autárquicos


Procedencia

value: Brasilera

Presentacion

value: LATA

Fabricante

value: s/f

Marca

value: Norte

Modelo

value: s/m

relatedLot: /lgtMHRsRTo=

description: Carne Conservada por 340 gr

description: Carne vacuna enlatada

description: Carnes vacunas frescas o procesadas

Procedencia

value: Nacional

Presentacion

value: BIDON

Marca

value: Los Abuelos

description: Aceite vegetal comestible por 4 litros

description: Aceite vegetal comestible de girasol/soja/soja -algodón

description: Aceites de plantas y verduras comestibles

Presentacion

value: PAQUETE

Marca

value: Mburucuya

description: Yerba mate por 3 kg

description: Yerba mate

description: Hierbas secas

value: Unisal

description: Sal fina por 1 kg

description: Sal fina

description: Sal de cocina o de mesa

title: contrato_id_386625_02_blanca_nieves_1603814559879.pdf

documentTypeDetails: Otros - Exp. por Decreto 5174

title: 22716_386625_1604522405961.pdf

title: resol_adj_486_id_386625_alimentos_1603814210438.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Ratificación

title: contrato_id_386625_01_el_castillo_1603814536955.pdf

title: nota_director_reparo_id_386625_alimentos_1604595231265.pdf

title: dictamen_uoc_14_id_386625_estimacion_precios_1603814501850.pdf

title: evaluacion_id_386625_alimentos_1603814212693.pdf

title: comunicacion_oferentes_id_386625_alimentos_1603814390308.pdf

title: apertura_id_386625_alimentos_1603814409146.pdf

title: cco_id_386625_alimentos_1603814473294.pdf

title: nota_director_id_386625_alimentos_1603815143399.pdf

title: 23924_386625_1605282053771.pdf

Procedencia

value: PARAGUAY

Fabricante

value: S/F

Marca

value: GAIA

Modelo

value: S/M

description: Fideos por 3 kg

description: Fideos

description: Pasta o tallarines natural

Marca

value: AZUKITA

description: Azucar por 1 kg

description: Azucar blanca

description: Productos de edulcorantes o azucares naturales

description: Coquito por 3 kg

description: Coquito

description: Galletas simples

value: COMPAL

description: Harina por 5 kg

description: Harina de trigo

description: Harina de Cereales

value: PONY

description: Arroz por 5 kg

description: Arroz

description: Granos de Cereales

title: 22716_386625_1604522405961.pdf

title: 23924_386625_1605282053771.pdf

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS

title: dictamen_uoc_15_id_386625_contr_excepcion_1603814265334.pdf

documentTypeDetails: Dictamen del Llamado

title: pbc_productos_alimenticios_2020_1603814043652.pdf

description: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INIGENAS

EL CASTILLO S.A.

streetAddress: DEFENSORES DEL CHACO Y PYCAZU - MERCADO DE ABASTO - BLOQUE B - LOCALES NRO. 04 Y 05

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: EDGARDO EMILIANO GIL RODRIGUEZ - NIDIA CAÑETE DE GIL - JOSÉ FERNANDO GIL CAÑETE - GONZALO GIL CAÑETE

title: contrato_id_386625_01_el_castillo_1603816236561.pdf

title: contrato_id_386625_02_blanca_nieves_1603816708066.pdf


Presentacion

value: UNIDAD

description: Adecuación del sistema de drenaje pluvial, contrucción de alcantarilla y tuberías zona de acceso a sala de máquinas.

description: Servicio de mantenimiento o reparación de tanques

description: Construcción de fosa de 1.5 x 1.5 x 1.0 para desagote de tanques

description: Fabricación y montaje de 2 insertos para tubería de descarga con tubo de 8" sin costura AISI 304, salida extremos bridados serie 150#, succión curva 90 y prolongación 50 cm

description: Reparación de muro divisor con instalación de válvula tipo cuchilla con cuerpo de acero inoxidable AISI 316, con eje extendido diámetro 6"

description: Fabricación y montaje de 2 piezas de inserto con tubería de acero AISI 304 de 6" para dreno en tanque sumidero, extremos bridados serie 150#

description: Provisión y montaje de 2 válvulas mariposa cuerpo de acero inoxidable AISI 304, extremos bridados serie 150#, norma AWWA C504.

description: Desmontaje de soportes de tubo de 6", en una longitud de 88 metros correspondiente a la alimentación del tanque sumidero

description: Desmontaje y traslado de tubos SCH40 de 6"

description: Tratamiento de impermeabilización del tanque

description: Desmontaje y traslado de tubos Sch. 40 de 8";

description: Reparación de estructura de soporte de techo zona de acceso sala de máquinas

description: Limpieza general de pasillo de subsuelo para trayecto de tuberías en aproximadamente 50 metros lineales hasta grupo de bombeo

description: Reparación de portón de acceso a Subsuelo 2 , e instalación de cerradura magnética con control GSM.

description: Provisión y montaje de dos válvulas mariposa con cuerpo de acero inoxidable AISI 304, extremos  bridados serie 150# de 6", asiento de metal

description: Provisión y montaje  de tubería de 4" AISI 304 sin costura Sch.10s drenaje de tanque cisterna a sala de calderas, en una longitud de 58 metros

description: Provisión y  montaje de tubos de AISI 304 sch. 10s sin costura de 6", drenaje de cisternas, (6 metros)

description: Apertura de ducto de 10" en chimenea de calderas y aislación con ladrillo refractario en su recorrido (dimensiones 1.2 x 0.8)

description: Instalación de bomba sumergible 4 kw para agua sucia ( barro), incluye tablero eléctrico para arranque de bomba

description: Desmontaje de soportes de tubo de 8" en una longitud de 88 metros correspondiente a la succión del tanque sumidero

title: notificacion_1627485021461.pdf

title: informe_final_1627485002487.pdf

title: rca_n__040_014_2021_1627485008077.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: acta_100_2020_1627484987397.pdf

title: cco_1627485013994.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: 1 - LoteTotal

statusDetails: Activo

title: CD 21-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE TANQUE CISTERNA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: respuesta_a_reparo_1602182967846.pdf

title: llamado_publico_1603212864365.pdf

title: llamado_publico_1603457118570.pdf

title: pbc_1602182736762.zip

title: estimacion_de_costos_1602182723490.pdf

title: adenda_1_prorr_1603223684015.pdf

streetAddress: Dpto. de Licitaciones-DOP-1ER PISO-EDIFICIO CAJA CENTRAL DEL IPS-Sala de Aperturas

name: SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA

name: CONSORCIO AYOLAS (JR INGENIERIA DE JAVIER RECALDE ENCINA - ENGINEERING S.A.)

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Constitución y Herrera -Mesa de Entrada-Dpto. de Licitaciones-DOP-1ER. PISO-EDIF. CAJA CENTRAL IPS || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

Carlos Ireneo Sena Caceres

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

Sena Ingenieria S.R.L.

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Cesar Augusto Sena Ruiz Diaz - Ruth Lilien Cabrera de Sena

streetAddress: RUTA CAPITAN INSFRAN No. 1570 Y LARA CASTRO

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: JUAN ANDRÉS EMILIO CAMPOS CERVERA ARROYO

CONTROL DE FLUIDOS S.R.L

roles: notifiedSupplier tenderer supplier payee

KYIVEELS SUDAMERICA SA

streetAddress: AVDA. MADAME LYNCH Nº 743 C/RIO PARAGUAY

title: formulario_b_02___control_de_fluidos_1628177552411.pdf

title: 140_21_control_de_fluidos_s_r_l__1631276716434.pdf


name: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)

description: Cartel ploteado

description: Impresion tipografica o impresion por serigrafia

title: cco_1608048564431.pdf

title: informe_evaluacion_1608048583122_1622126544371.pdf

title: resolucion_413_adj__2__1615399658211.pdf

title: acta_de_apertura_impresi_n_y_grabaci_n__procema_1607119527856_1622126555763.pdf

title: notif__oferentes_1608048599534_1622126569392.pdf

title: cco_1608048564431_1__1622126550903.pdf

title: notif__oferentes_1608048599534.pdf

title: informe_evaluacion_1608048583122.pdf

title: resolucion_413_adj__2__1615399658211_1622126565286.pdf

title: acta_de_apertura_impresi_n_y_grabaci_n__procema_1607119527856.pdf

title: 1 - Servicio de impresión de módulos educativos

status: unsuccessful

statusDetails: Desierto

title: 2 -  Servicio de impresión en memoria USB y grabación de módulos educativos

description: Módulo 1: Educación Escolar Básica. Evaluación de las competencia. 116 Páginas

description: Impresion de Manuales

description: Impresion de hoja de instrucciones o manual tecnico

description: Módulo 2: Enseñanza comunicativa de la letura y escritura mediante proyectos en el 1° ciclo de la EEBB. 60 páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 3: Enseñanza comunicativa de la lectura y escritura mediante proyectos en el 2° cilclo de la EEB. 104 Páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 4: Enseñanza de las ciencias naturales en Primer Ciclo. 84 páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 5: Enseñanza de las ciencias naturales en Segundo Ciclo. 80 páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 6: Enseñanza de la matemática en Primer Ciclo. 100 Páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 7: Enseñanza de la matemática en Segundo Ciclo. 120 páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 8: Sujetos de aprendizaje y modelos didácticos. 88 páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Módulo 9: Realidad educativa del Paraguay. 120 Páginas.

description: Impresion de Manuales

description: Cartel ploteado

title: Servicio de impresión y Grabación de módulos educativos en memoria USB

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: cdp_1602272076197.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: pbc_formularios_1602846921825.zip

title: adenda_n__1_1603894681786.pdf

title: llamado_publico_1604592466255.pdf

documentType: tenderNotice

documentTypeDetails: Llamado publicado

title: llamado_publico_1603297364140.pdf

title: nota_590_contestaci_n_de_retenci_n_1603894733360.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación

title: llamado_publico_1603936696599.pdf

title: estimaci_n_de_costos_1602846910354.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de Estimación de Costos

title: 357333_1604592435803.pdf

title: 357333_pdf_1603297356330.pdf

documentTypeDetails: Nota de Observacion

title: resolucion_inicio_n__299_1602272006450.pdf

documentTypeDetails: Resolución del Llamado

title: Diseños

answer: Si.

description:
LOTE 1
Los originales/diseños de los trabajos a realizar seran entregados por la Convocante?
Para todos los items del LOTE N° 1.

title: Consulta Sobre Experiencia

answer: Remitirse al PBC

description: Solicitamos respetuosamente a la Convocante que la experiencia solicitada para el Lote N° 2, incluya impresión y provisión de dispositivos de almacenamiento digital. Este pedido lo realizamos debido a que el Lote solicita provisión de Dispositivos de almacenamiento y la impresión en estos, siendo dos rubros un poco diferentes.

awardCriteria: priceOnly

streetAddress: A traves del Sistema de Informacion de las Contrataciones Publicas (SICP)

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Por Lote

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Gral. Diaz y Hernandarias Edif. Natura 3er Piso Coordinacion de Adquisiciones || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

procurementMethodDetails: Concurso de Ofertas

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios Técnicos

roles: buyer procuringEntity payer

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

legalName: Ministerio de Educación y Ciencias

EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

region: Central

locality: Fernando de la Mora

countryName: Paraguay

streetAddress: Fortin Toledo 1874 casi Policarpo Cañete

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO

name: EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO, SERVIPRESS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

locality: LAMBARE

streetAddress: RIO APA E/ QUITO Y LIMA

MERCURIO S.A.

name: GRACIELA PAPALARDO, MIGUEL ANGEL ZALDIVAR, CARLOS SOSA ACOSTA, SANTIAGO LLANO , NATALIA ZUCOLILLO

AGR SA SERVICIOS GRAFICOS

name: CRISTINA ELIZABETH MOREL DE RIQUELME- NATHALIA RIQUELME

FRIGON S.A.

name: Carlos Friedmann González - Carlos Friedmann Ortiz

SERIGRAF S.R.L

name: PATROCINIO RUBIRA AQUINO - CRISTINO RUBIRA AQUINO - MARIA GRISELDA ROJAS DE RUBIRA

title: nota_cac_n__486_1628261018043.pdf

title: contrato_n__01_1628261013084.pdf

title: ACTA DE VERIFICACION

title: acta_de_verificaci_n_serigraf_1676919071424.pdf

title: SERVICIO DE IMPRESIÓN EN MEMORIA USB Y GRABACIÓN DE MODULOS EDUCATIVOS

title: orden_serigraf_1629741388723.pdf


name: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)

Procedencia

value: CHINA

Marca

value: ATLAS COPCO

description: Compresor de tornillo 5 M3/MIN 7 bar para aire. C/ Inyeccion de aceite, de una etapa con todos sus accesorios, cubierta articulada metálica o de PE insonorizada, panel de control e instrumentos

description: Compresor de aire

description: Compresores de aire y accesorios

title: resoluci_n_1612460287032.pdf

title: notif_oferentes_1612460302277.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1612460275883.pdf

title: cco_1612460295633.pdf

title: acta_de_apertura_1612460258468.pdf

name: IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).

Procedencia

value: ESTADOS UNIDOS

Marca

value: STANLEY

relatedLot: mdvFMpO+upo=

description: Cincel Punta Plana de 1 ¼?

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Maquina Hidráulica salida doble

description: Bomba de agua

description: Bombas de agua,relacionados y accesorios

description: Martillete Hidráulico de 40 kg.

description: Martillete hidraulico

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Cincel Punta Cónica de 1 ¼?

description: Cincel de acero para martillete hidraulico

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Manguera Hidráulica de 8 mts con acoples y protección transparente con silicona en los extremos

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Bomba de desagote para solidos hidráulica de desperdicios 3? sumergible. Caudal mínimo 110.000 litros/hora

description: Bomba hidraulica

description: Bombas hidraulicas

description: Maquina Hidráulica salida simple

description: Bomba de agua

title: resoluci_n_1612460287032.pdf

title: notif_oferentes_1612460302277.pdf

title: informe_de_evaluaci_n_1612460275883.pdf

title: cco_1612460295633.pdf

title: acta_de_apertura_1612460258468.pdf

title: 2 - COMPRESOR DE AIRE

title: 1 - UNIDADES HIDRÁUICAS Y OTROS

description: Maquina Hidráulica salida simple

description: Bomba de agua

description: Maquina Hidráulica salida doble

description: Bomba de agua

description: Martillete Hidráulico de 40 kg.

description: Martillete hidraulico

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Cincel Punta Cónica de 1 ¼?

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Cincel Punta Plana de 1 ¼?

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Bomba hidraulica

description: Bombas hidraulicas

description: Compresor de aire

description: Compresores de aire y accesorios

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: resolucion_1604439054666.pdf

title: llamado_publico_1604922282389.pdf

title: adenda_02_1606143755101.pdf

title: publicaci_n_unidades_hidraulicas_1605622399074.pdf

title: pbc_unid_hidraulicas_id_375_678__2__1604440494684.zip

title: llamado_publico_1605278453342.pdf

title: cdp_unidades_hidraulicas_375678_1604439932263.zip

title: acta_n_101_1607952978089_1608034331218.pdf

title: llamado_publico_1606158934434.pdf

title: llamado_publico_1608034362449.pdf

title: dictamen_de_precios_1604437310551.pdf

title: adenda_01__2__1605205369681.pdf

title: LPN Nº 29/2020 “ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRÁULICAS y COMPRESORES DE AIRE PARA LAS CUADRILLAS DE LA ESSAP S.A.  PLURIANUAL “, ID 375.678.

answer: REMITIRSE A LA ADENDA N° 02/2020.

description:
Fernando de la Mora, 18 de Noviembre de 2020
Señores. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
 DNCP
C.C. Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguaya s.a.
 Ref.: Licitación Pública Nacional Nº 29/2020 “ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRÁULICAS y COMPRESORES DE AIRE PARA LAS CUADRILLAS DE LA ESSAP S.A.  PLURIANUAL “, ID 375.678.
 De nuestra mejor consideración:
Nos dirigimos a Uds. a efectos de realizar una Consulta sobre la Licitación de referencia, en el punto  de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUISITOS REQUERIDOS. Punto 7 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en cuanto al plazo de 10 días hábiles posteriores de la orden del compra para la entrega de los suministros adjudicados, y dado el volumen del Lote Nº 1 “UNIDADES HIDRÁULICAS Y OTROS” requeridos en la Licitación de referencia, sería conveniente conceder un plazo de entrega de por los menos 90 días hábiles para su entrega, tomando en consideración un antecedente existente y al que hacemos referencia para fortalecer el pedido presentado: específicamente en la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 37/2019, ID 372.159, en la Sección III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. Punto 2. PLAN DE ENTREGAS, exige en forma similar a la presente licitación, la entrega total de los suministros requeridos  en el mismo plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrega de la orden de pago. En este sentido, hemos visualizado en la pagina web de la DNCP, conforme actas de recepción, que  las entregas de los suministros fueron realizados en partes por la empresa adjudicada y no por la totalidad conforme la condiciones señaladas, y que dos de dichas  entregas fueron realizados con mucha posterioridad al vencimiento del plazo de 10 días señalado desde la expedición de orden de compra. Así, en la presente licitación, y dado el volumen de los bienes solicitados en suministro, y en atención al hecho indicado como antecedente, solicitamos la extensión del plazo de entrega en la forma referida.
 Atentamente

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: JOSE BERGES 516 C/ SAN JOSE || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

Ballasch Internacional S.A.C.I

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

PROYEC S.A.E

streetAddress: AVDA. MADAME LYNCH Nº 222 C/ AVDA. MCAL. LÓPEZ

streetAddress: SILVIO PETIROSSI KM. 15,5 Y SAN FRANCISCO

name: Econ. Luis Alberto Irigoitia Acosta y/o Luis Javier Irigoitia Caballero y/o Guillermo M. Irigoita

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Bombas hidraulicas

description: Bombas hidraulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Mangueras hidráulicas

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Martillo de neumaticos y accesorios

description: Compresores de aire y accesorios

description: Compresores de aire y accesorios

title: contrato_01_proyec_1613757386033.pdf

description: Ampliación de Monto

title: Acta de Recepcion definitiva 006/2021

title: acta_de_recepcion_definitiva_n__006_2021_proyec_s_a_e_c_i_oc_n_208_1624472073260.pdf

title: Acta de Recepcion definitiva 008/2021

title: acta_008_oc_366_1644353185085.pdf

title: Acta de Recepcion definitiva 001/2021

title: actas_01_oc_72_1616504836105.pdf

title: proyec_acta_n_001_oc_n_072_unidad_h_1657727116424.pdf

title: Acta de recepción definitiva 007/2021

title: proyec_acta_n_007_1658254977327.pdf

title: Acta de Recepcion definitiva 003/2021

title: proyec_acta_n_003_oc_n_102_1657727283988.pdf

title: acta_03_oc_102_1620826023793.pdf

title: ORDEN DE COMPRA  208/2021

title: o_c_n_208_2021_proyec_s_a_e__1623765212412.pdf

title: ORDEN DE COMPRA  366/2021

title: o_c__n__366_2021_proyec_corregido_1632404493527.pdf

title: ORDEN DE COMPRA 72/2021

title: o__c__n__72_2021_proyec_s_a_e_1614199447164.pdf

title: ORDEN DE COMPRA  354/2021

title: proyec_oc_354_del_acta_n_007_1658254888391.pdf

title: ORDEN DE COMPRA  102/2021

title: o__c__n__102_2021_corregida_proyec_s_a_e___1__1616424495493.pdf

title: contrato_02_irimaq_1613758124255.pdf

title: Acta de Recepcion definitiva 002/2021

title: acta_02_oc_76_1616504396464.pdf

title: Acta de Recepcion definitiva 001/2021

title: actas_01_oc_72_1616504177714.pdf

title: ORDEN DE COMPRA OC 76/2021

title: o__c__n__76_2021_irimaq_s__a__1616504263018.pdf

type: Protesta contra pliego de bases y condiciones

description: Cierre de Protesta - N° 15334/20 - Ballasch Internacional S.A.C.I

description: N° 5848

description: Protestante: Ballasch Internacional S.A.C.I

description: Cierre de Protesta - N° 15332/20 - Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay

title: res_DNCP_5848_20.pdf

description: PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA BALLASCH INTERNACIONAL S.A.C.I CONTRA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES REALIZADO EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL" PARA ADQUISICION DE UNIDADES DE PODER HIDRAULICO Y COMPRESOR CONVOCADA POR UOC ESSAP ID375678

name: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay / Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado