title: 1 - 1 - CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY

description: Desbroce, despeje y limpieza

description: Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

description: Excavaci撑 no clasificada

description: Servicio de Excavación no clasificada

description: Servicios de excavacion

description: Excavaci撑 de zanjas de drenajes

description: Servicio de Excavación de Zanja de Drenaje

description: Servicios de excavacion

description: Excavaci撑 de Bolsones

description: Servicio de excavacion de bolsones

description: Servicios de excavacion

description: Excavaci撑 Estructural

description: Servicio de Excavación Estructural

description: Servicios de excavacion

description: Terrapl駭 por Refulado

description: Construccion de paseo central

description: Proteccion de Taludes Contra Oleaje

description: Construcción de Enrocado para Protección Pie de Talud

description: Demolici撑 de Pavimento Existente en Empalme

description: Reparacion de empedrado

description: Sub-Rasante Mejorada (e=30 cm)

description: Sub-Base Cementada Rc7>=2,0 MPa (e=20 cm)

description: Base Granular CBR>=100% (e=15 cm)

description: Base de Concreto Asfáltico (e=8 cm)

description: Riego de Imprimaci撑

description: Riego de Liga

description: Carpeta de Concreto Asfaltico con Polimeros (e= 6cm)

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 1[]1.0mx1.0m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 1[]1.5mx1.5m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 2[]1.5mx1.5m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 6[]2.0mx2.0m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 7[]2.0mx2.0m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 6[]2.5mx2.5m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 4[]2.5mx2.5m

description: Construccion de alcantarilla

description: Alcantarilla Celular HｺAｺ 8[]2.5mx2.5m

description: Construccion de alcantarilla

description: Cabeceras de HｺAｺ de Alcantarillas Celulares

description: Construccion de alcantarilla

description: Cordon Cuneta de Hormigon

description: Construccion de cuneta

description: Canaletas de bajada

description: Construccion de cuneta

description: Construccion de alambrado

description: Servicio de montaje/desmontaje de alambrado

description: Señalización horizontal

description: Servicio de señalización de caminos

description: Señalización vertical

description: Servicio de señalización de caminos

description: Tacha reflectante

description: Tacha reflectiva

description: Senales luminosas

description: Porticos de Señalización

description: Servicio de colocacion/desmontaje de porticos para caminos

description: Baranda de defensa metálica

description: Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad

description: Mojon de kilometraje

description: Servicio de señalización de caminos

description: Empastado

description: Servicio de Arborización

description: Protección de Áreas de Préstamos

description: Servicio de proteccion forestal en areas de prestamo

description: Servicios de proteccion forestales

description: Iluminaci撑 con artefactos sencillos (200 W)

description: Servicio de señalización de caminos

description: Iluminaci撑 con artefactos Dobles (400 W)

description: Servicio de señalización de caminos

description: Avenida Principal (700 m)

description: Avenida Costanera (250 m)

description: Puertos de Embarque (2 unidades)

description: Instalaciones y servicios  especiales

description: Traslado de estructuras del servicio público

description: Servicio desmontaje y montaje de columnas

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Implementaci撑 del Plan de Gestion Ambiental

description: Indemnizaciones por expropiaciones de terrenos y mejoras

description: Movilizacion

description: Servicios Ambientales

description: Consultoria de medio ambiente

description: Servicios de asesoria de ciencias medioambientales

title: LLAMADO MOPC Nº 03/2025 CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY PARA UNIR LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (PY) Y PORTO MURTINHO (BR) - AD REFEREMDUM

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: dictamen-de-precios-antecedentes-67af91c6d995a.zip

title: pliego-form-modelo-contrato-67af96bdab52f.zip

title: reso-101-2025-obras-03-2025-67b879f7a28d9.pdf

title: constancia-plurianualidad-67b8799b99f1e.pdf

title: nota-uoc-468-2025-67b87c71b3871.pdf

title: anticipo-67af90d66f522.pdf

title: dictamen-de-precios-67b880f476daf.zip

title: especificaciones-ambientales-67af92c4edbc8.pdf

title: geolocalizacion-acceso-carmelo-peralta-1-67af94332404d.zip

title: dictamen-tecnico-67af924b6c98b.pdf

title: tasa-de-interes-por-mora-67af96ae04f27.pdf

title: planos-67af94f844517.pdf

title: nota-uoc-413-ordenanza-67b3453ce08bc.zip

title: especificaciones-tecnicas-67af93fb6b72d.pdf

title: contrato-de-acceso-al-puente-025312-67af91a2e8b7f.pdf

title: ACLARACION DE LA CONVOCANTE

description: Se solicita aclaración de quien es el convovante, debido a que en el título figura MOPC y abajo figura municipalidad de Carmelo Peralta

title: Prórroga

description: Se solicita una prorroga de por lo menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas

streetAddress: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - 3ER. PISO - OLIVA ESQ. ALBERDI

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MESA DE ENTRADA ÚNICA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

description: Construccion de infraestructura

description: Construccion de infraestructura

description: CONSTRUCION DEL ACCESO AL PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY PARA UNIR LAS CUIDADES DE  CARMELO PERALTA( PY) Y PUERTO MURTINHO( BRASIL)  y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA


name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

title: 1 - 1 - Servicio de Limpieza de Edificio

currency: PYG

status: active

statusDetails: activo

Presentacion

value: UNIDAD

description: Servicio de Limpieza de Edificio

description: Servicio de Limpieza de Edificio

scheme: UNSPSC

description: Servicios de limpieza de edificios

title: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SENEPA

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

source: tenderer

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: Pliego para la Contratación de Servicios de Limpieza Integral - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 457923 Version 1

format: application/json

documentType: biddingDocuments

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

format: application/pdf

title: constancia-plurianual-limpieza-67a9f1d611732.pdf

documentTypeDetails: Constancia de Plurianualidad

title: cdp-limpieza-2025-67b86244225a1.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: resolucion-002-limpieza-67a9f1e1eecfa.pdf

documentTypeDetails: Aprobación PBC

title: dictamen-eett-limpieza-25-67a9f2079dc4f.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Técnico EETT

title: dictamen-y-antecedente-de-precios-limpieza-67a9f1f2179ce.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de la Estimación de Costos

title: CONSULTA SOBRE TIPO DE DESINFECTANTES SOLICITADO

description: En el Resumen de Especificaciones Técnicas, Punto 1. Requerimientos, se verifica que el proveedor en caso de resultar adjudicado, deberá proveer varias maquinarias, equipos e insumos y entre ellos se encuentra "DESINFECTANTES". Sin embargo, la Convocante no especifica a qué tipo de desinfectantes se refiere. Se solicita aclarar.

streetAddress: SENEPA - OFICINA CENTRAL

awardCriteria: priceOnly

statusDetails: En Convocatoria (Abierta)

streetAddress: CONSULTAS VIRTUALES A TRAVES DEL PORTAL

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: Por Item

mainProcurementCategory: goods

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: SENEPA - OFICINA CENTRAL

procurementMethodDetails: Licitación Pública Nacional

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Limpieza Industrial

roles: buyer procuringEntity

type: Entidad

level: Poder Ejecutivo

entityType: Organismos de la Administración Central

scheme: DNCP-SICP-CODE

scheme: PY-PGN

CEVIMA SA

region: Asunción

locality: ASUNCION (DISTRITO)

countryName: Paraguay

streetAddress: Fulgencio Yegros 1962

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

activityTypes: goods services

scheme: PY-RUC

legalName: CEVIMA SA

name: CLAUDIO ALBERTO ESCOBAR BRIZUELA- ANALIA CABALLERO

CONSORCIO 2C

streetAddress: Luis Morales entre Frey Luis de Granda y Frey Luis de Leon 757

legalEntityTypeDetail: Consorcio

legalName: CONSORCIO 2C

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Servicios de limpieza de edificios y oficinas en general

description: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL SENEPA

initiationType: tender


description: Actualización del SIPAP para el funcionamiento 24x7 del Software QR Codes Payments. (Licencias + Implementación)

description: Mantenimiento y actualizacion de software

description: Mantenimiento o apoyo de sistemas informaticos

description: Soporte Técnico del Módulo QR Codes Payments (por mes)

description: Mantenimiento del Módulo QR Codes Payments a Distancia. (por hora)

description: Soporte Técnico del Módulo QR Codes Payments.

title: CEX INT N° 124/2024 - IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MÓDULO QR COMO ACTUALIZACIÓN DEL SIPAP - SEGUNDO LLAMADO

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: planilla-de-precios-referenciales-con-respaldos-66f6fdfa386e5.pdf

title: informe-tecnico-qr-para-spi-vfinal-66f6fe3d74047.pdf

documentTypeDetails: Dictamen técnico

title: cexi-124-24-nota-internacional-con-cotizacion-66fff8e88e851.pdf

documentTypeDetails: Justificación de LPI

title: resolucion-29-acta-46-cex-int-124-24-66f6fdb144e7e.pdf

title: cdp-cex-int-124-24-66f6fd8c063c5.pdf

title: pbc-66f6fe8a086b3.zip

documentTypeDetails: PBC

title: cex-int-124-24-dictamen-uoc-uj-y-documentos-respaldatorios-66f6fe574c92e.pdf

documentTypeDetails: Dictamen CVE

title: plurianual-merged-66f6fd9e7bcf9.pdf

title: nota-de-contestacion-a-observacion-dncp-3-10-con-respaldos-66fff8c733773.pdf

documentTypeDetails: Nota de Contestación

title: estandar-mitic-66f6ff31779f8.pdf

documentTypeDetails: Autorización del MITIC

title: cex-int-124-24-acta-para-el-sicp-33654798002226605-672cd874e1fc0.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: constancia-presentacion-presupuesto-2025-67ae02333d9bd.pdf

title: nota-internacional-cotizacion-67ae0ba579a90.pdf

title: resolucion-4-acta-6-aprobar-pbc-67ae024a2f026.pdf

title: informe-tecnico-qr-para-spi-vfinal-67b5cb5bcefd4.pdf

title: dictamen-67b5cb4493edb.pdf

title: vex-int-124-24-pbc-67b5cac70c0e9.zip

title: estandar-mitic-67ae0c0f74ea0.pdf

title: nota-de-reparo-a-la-dncp-67b5cc9e65fe8.pdf

title: cdp-67b5cad1d1a0b.pdf

title: constancia-presentacion-plurianual-2025-2027-67ae023e9ff9b.pdf

title: planilla-de-precios-referenciales-con-respaldos-67ae04344a5ed.pdf

title: nota-de-respuesta-a-la-dncp-67b8c762d54ea.pdf

title: Fecha de entrega de ofertas

answer: Favor remitirse a las nuevas fechas publicadas en el SICP.

description: Con relación a la fecha de entrega de ofertas, solicitamos respetuosamente a la convocante tenga bien considerar la extensión del plazo de entrega en al menos16 días corridos. El motivo es la necesidad de gestionar documentaciones en el extranjero, a ser emitidos por dependencias gubernamentales, que tardan por lo menos 10 días hábiles en ser emitidos. Esperando una acogida favorable, les saludamos atentamente.

title: Solicitud de Prorroga

answer: Favor remitirse a los nuevos plazos establecidos en el SICP.

description: Saludos, debido a la gran cantidad de documentación legal requerida en el proceso, misma que requiere de apostillas y/o legalizaciones (situación que depende de los tiempos de procesamiento de entidades extranjeras), solicitamos gentilmente se pueda considerar una extensión a la fecha de entrega de ofertas respecto a la actual fecha publicada, de ser posible hasta el 20 de marzo de 2025. Agradecemos su amable atención, y esperamos una resolución favorable a nuestra solicitud.

streetAddress: Consultas Virtuales a través del SICP

procurementMethod: direct

awardCriteriaDetails: Por Total

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Oficina de la UOC, 4° piso del edificio BCP, sito en Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos

procurementMethodDetails: CVE con difusión previa

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia

Banco Central del Paraguay (BCP)

level: Banca Central del Estado

entityType: Entidades Descentralizadas

legalName: Banco Central del Paraguay (BCP)

legalName: Banco Central del Paraguay


title: 1 - 1 - SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PROVISIÓN DE INFORMES PSICOLABORALES

openContractType: monto

description: Servicio de evaluación y provisión de informe psicométrico

description: Servicio de evaluacion y seleccion del personal

description: Servicios de contratacion de personal y servicios

description: Servicio de evaluación y provisión de informe proyectivo

title: MCN N° 12/2025 - SERVICIO DE EVALUACIÓN Y PROVISIÓN DE INFORMES PSICOLABORALES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 460844 Version 1

title: dictamen-tecnico-psicolaborales-mod-67b8be3134dff.pdf

title: cdp-67b8bdcc58ec8.pdf

title: nota-de-reparo-dncp-mcn-12-25-67b8cb6b03631.pdf

title: res-uoc-5-25-aprueba-convocatoria-y-pbc-mcn-12-25-67af530650561.pdf

title: constancia-presentacion-plurianual-2025-2027-67b8be425c86b.pdf

title: reporte-de-incidencia-contratos-abiertos-art-40-res-4401-jobs-67b8bd5fd79d7.pdf

documentTypeDetails: Reporte del porcentaje de incidencia

title: mcn-12-25-planilla-de-precios-referenciales-con-respaldos-2-67b8bd916f942.pdf

streetAddress: SICP - DNCP

streetAddress: No Aplica.

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Oficina de la UOC, 4° piso del edificio BCP, sito en la Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos.

procurementMethodDetails: Menor cuantía nacional

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos

description: Contratacion de personal

description: Contratacion de personal


title: 1 - 1 - SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE FACTORY

Presentacion

value: EVENTO

description: Servicio de Desarrollo de Software Factory

description: Servicio de Consultoria de Diseno de Implementacion de Software

description: Servicios de consultoria

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 459801 Version 1

title: antecedentes-de-estimacion-de-costos-67a62cc32802a.pdf

title: res-de-aprobacion-de-pbc-67a62ca7c4dfd.pdf

title: cdp-n-20-2025-67ab586714be8.pdf

title: dictamen-tecnico-67a62cb50c1ed.pdf

title: nota-de-contestacion-67ab7066294a1.pdf

title: ESPECIALISTA DE BASE DE DATOS

description: Sobre el requerimiento Cursos certificados de PostgreSQL para el perfil del Especialista de Base de Datos, consultamos si serán aceptados cursos certificados de PostgreSQL obtenidos en el exterior

title: Cantidad de perfiles requeridos

description: Con relación a los perfiles técnicos requeridos, entendemos que se necesitará 1 técnico por cada perfil. Favor aclarar

title: Planilla de precios

description: Con relación a la planilla de precios descargada del portal del la DNCP, consultamos si en la columna MONTO se deben consignar el monto mínimo y máximo del llamado o se debe mantener con ceros (así como está)

title: Certificado de Integridad

description: Con respecto al punto 4 de requisitos documentales para la evaluación de la experiencia: Certificado de Integridad / Certificado que demuestre integridad en el desarrollo de sus procesos. Consultamos a la convocante a qué se refiere este documento

streetAddress: DGAF CONGRESO AVENIDA REPÚBLICA E/ RÍO YPANÉ Y RÍO JEJUÍ (EX CASA DE LA CULTURA)

streetAddress: CONSULTAS A TRAVÉS DEL SICP

streetAddress: NO APLICA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: UOC CONGRESO AVENIDA REPÚBLICA E/ RÍO YPANÉ Y RÍO JEJUÍ (EX CASA DE LA CULTURA)

Congreso Nacional (C.N.)

level: Poder Legislativo

legalName: Congreso Nacional (C.N.)

legalName: Congreso Nacional

EXCELSIS S.A.

streetAddress: Avda. Gral. Santos esq Concordia Parque de Oficinas Santos Local N5 y N6

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

legalName: EXCELSIS S.A.

name: DANIEL HORACIO SAUCA Y/O HECTOR ADRIAN PEREZ - FEDERICO COSP- SHIRLEY GONZALEZ

Consorcio Tramites Paraguay

region: Central

locality: Asuncion

streetAddress: España 2028 c/ Brasilia

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

legalName: Consorcio Tramites Paraguay

Consorcio Isa Portal Paraguay

streetAddress: Av españa c/ brasilia 2028

legalName: Consorcio Isa Portal Paraguay

description: Servicios de consultoria de area empresarial y comercial


title: 1 - 1 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLES: SANTISIMA CRUZ CÑIA 5TA BARRIO SAN JORGE

title: 1 - 2 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE TIMBO CÑIA 4TA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

title: 2 - 1 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIO BIYI UBICADA EN LA CÑIA 6TA POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY

description: MARCACION Y REPLANTEO

description: Replanteo y marcación

description: Construccion de edificios comerciales, empresariales o institucionales

description: CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m

description: Cartel metalico con soporte

description: Publicidad en carteles o carteles de indicación

description: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS  de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5

description: Construccion de cordon

description: Construccion y reparacion de aceras, canteros, bordillos y murallas

description: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Construcción de empedrado

description: Pavimentación,construccion, arreglo o hermoseamiento de carreteras o caminos

description: COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Mantenimiento y hermoseamiento de terrenos

description: PINTURA DE CORDON (A LA CAL)

description: Servicio de pintura

description: LIMPIEZA FINAL

description: Limpieza de obra

description: MARCACION Y REPLANTEO

description: Replanteo y marcación

description: Cartel metalico con soporte

description: Cartel metalico con soporte

description: Construccion de cordon

description: Construcción de empedrado

description: Relleno y compactacion de terreno

description: PINTURA DE CORDON (A LA CAL)

description: Servicio de pintura

description: LIMPIEZA FINAL

description: Limpieza de obra

description: MARCACION Y REPLANTEO

description: Replanteo y marcación

description: Cartel metalico con soporte

description: RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCAVADA

description: Relleno y compactacion de terreno

description: Construccion de cordon

description: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

description: Construcción de empedrado

description: Relleno y compactacion de terreno

description: PINTURA DE CORDON (A LA CAL)

description: Servicio de pintura

description: LIMPIEZA FINAL

description: Limpieza de obra

title: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLES: SANTISIMA CRUZ CÑIA 5TA BARRIO SAN JORGE, CALLE TIMBO CÑIA 4TA BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO, CALLE EMILIO BIYI 6TA BARRIO KENNEDY

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: resolucion-67b4da5215772.pdf

title: aprobacion-de-planos-67b4dac511ca7.pdf

documentTypeDetails: Permiso Municipal

title: Pliego para la Contratación de Obras - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 461339 Version 1

title: coordenadas-67b4daa9f1aa0.zip

documentTypeDetails: Georeferenciamiento

title: nota-de-contestacion-67bc947a44dc1.pdf

title: dictamen-tecnico-67bc94603442b.pdf

title: planos-67b4da9d6001c.pdf

documentTypeDetails: Planos o cómputos métricos

title: constancia-de-prevision-presupuestaria-67b4da4575431.pdf

documentTypeDetails: Constancia Ad referéndum

title: antecedentes-estimacion-de-costos-67b4da7d41670.zip

streetAddress: OFICINA UOC MUNICIPALIDAD DE CAPIATA, RUTA PY02 MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 23,500

streetAddress: SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATACIONES PUBLICAS

awardCriteriaDetails: Por Lote

streetAddress: OFICINA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS PARA LUEGO DIRIGIRSE A LAS ZONAS DE OBRAS

mainProcurementCategory: works

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: MESA DE ENTRADA MUNICIPALIDAD DE CAPIATA, RUTA PY02 MCAL. ESTIGARRIBIA KM. 23,500

mainProcurementCategoryDetails: Obras - Servicios de Construccion y Mantenimiento

Municipalidad de Capiatá

level: Municipalidades

entityType: Municipalidades

description: Publicidad impresa

description: Publicidad impresa

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos

description: Trabajo en hormigon

description: Trabajo en hormigon

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos

description: Servicios de Mantenimiento de terrenos

description: Construccion comercial o industrial

description: Construccion comercial o industrial

description: Construccion de infraestructura

description: Construccion de infraestructura


name: Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)

title: 1 - 1 - SERVICIO DE CEREMONIAL

description: Provision de toldos

description: Provision de toldos

description: Servicios de organizacion y gestion de eventos

description: Provision de Equipos de Audio y/o Video

description: Provision de Equipos de Audio y/o Video

description: Provision de tablon

description: Provision de tablon

description: Provision de televisor LED

description: Provision de televisor LED

description: Servicio de Alquiler de Sistema de Ventilacion

description: Provisión de productos de merchandising. Hopies impresos con logo del evento

description: Provisión de productos de merchandising

description: Provisión de productos de merchandising. Llaveros en cuerina con logo del evento

description: Provisión de productos de merchandising

description: Provision de papelografo y/o franelografo

description: Provision de sillas o sillones

description: Provision de sillas o sillones

description: Provision de entretelados

description: Provision de entretelados

description: Provision de insumos electricos

description: Provision de insumos electricos

description: Servicio de iluminacion

description: Servicio de iluminacion

description: Sevicios de montaje y desmontaje para evento

description: Provision de equipos informaticos

description: Provision de equipos informaticos

description: Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas

title: SERVICIO DE CEREMONIAL PARA LA SEMANA DEL CONSUMIDOR

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: cdp-semanadel-consumidor-67bdacfc76780.pdf

title: dictamen-tecnico-ceremonial-67bc899a782a7.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 461599 Version 1

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: 13-dncp-reparo-2-ceremonial-67bdadc0de3e3.pdf

title: 12-dncp-comunicacion-llamado-ceremonial-reparo-vf-67bc89b35f6be.pdf

title: dictamen-tecnico-ceremonial-67bc896ce18ea.pdf

title: 11-dncp-comunicacion-llamado-ceremonial-vf-67b60f9368adb.pdf

documentTypeDetails: Nota Dirigida Al Director Nacional

title: resol-166-25-convocatoria-y-aprueba-pbc-licitacion-mcn-n-01-25-servicio-de-ceremonial-para-la-semana-del-consumidor-exp-417-25-67bc895be7a58.pdf

title: estimacion-de-costos-67bf4fbb91ce5.zip

title: 15-dncp-comunicacion-llamado-ceremonial-reparo-4-vf-67bf4fd66c901.pdf

title: 14-dncp-comunicacion-llamado-ceremonial-reparo-3-vf-67be040e4acbe.pdf

streetAddress: A través del sistema de consultas electrónicas del SICP

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Capitán Villamayor esq. Tte 1ro. Teófilo del Puerto

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento

level: Entes Autónomos y Autárquicos

description: Eventos y ferias

description: Eventos y ferias


name: Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)

title: 1 - 1 - Servicios de asistencia de auditoría, consultoría contable

description: Consultoria Administrativa y/o Contable

description: Consultoria Administrativa y/o Contable

description: Servicios de consultoria

title: Servicios De Asistencia De Auditoria, Consultoría Y Contable De La Junta Departamental - Ad-Referéndum

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: antecedentes-de-estimacion-de-costos-67a33a0851427.zip

title: pliego-de-bases-y-condiciones-67a3704880a9d.zip

title: resolucion-pbc-679b6a535e0a9.pdf

documentTypeDetails: Aprobación PBC

title: constancia-ad-referendum-679b6a397e8e7.pdf

title: dictamen-tecnico-679b6a63a0ee6.pdf

title: nota-de-contestacion-67a36f5351050.pdf

title: Consultoria o Auditoria

description: Considerando el título del llamado en el cual se menciona "auditoria" sin embargo en los términos de referencia solo se menciona consultoria y fiscalización de obras. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el proceso es solo para asesoría? Caso contrario incluir en los términos de referencia las actividades de auditoria como corresponde

title: Experiencia

description: Consideramos que el criterio de experiencia podría ser limitante, solicitamos se puedan considerar contratos de auditorias en instituciones publicas y privadas y experiencia no solamente como asesor sino como funcionario en instituciones publicas en areas afines al servicio requerido (Administración y Finanzas, presupuesto, obras, asesoria jurídica, etc.)

title: Margen de preferencia

description: Considerando que el proceso es por presupuesto fijo, consultamos ¿Cómo aplicarán el margen de preferencia?

title: Consultoria o Auditoria

title: Garantía de responsabilidad profesional

description: En las licitaciones de consultoria generalmente la garantía de responsabilidad profesional se presenta a orden de la entidad contratante. Considerando lo indicado en la página 33, específicamente el numeral 9 de las condiciones contractuales en donde se indica que la garantía de responsabilidad profesional deberá estar a satisfacción y orden de la Municipalidad de Encarnación, consultamos si para este proceso se deberán presentar dos garantías, una a nombre de cada entidad o presentando una garantía a orden de la Municipalidad de Encarnación ya cubre la responsabilidad del contrato con la Gobernación. Solicitamos amablemente aclarar este punto.

title: Margen de preferencia

title: precios de referencia

description: Observamos que para la estimacion del precio referencial se utilizó un contrato de auditoria externa y uno contrato de Gestión Estadística de Proyectos. Estos servicios no son similares al solicitado en el presente proceso  segun se observa en las especificaciones técnicas, por lo cual consideramos que los precios pueden no ser realeas para el servicio de asesoría solicitado. Consultamos la posibilidad de rectificar el dictamen de precios referenciales utilizando fuentes que guarden relación al servicio solicitado

title: Especificaciones Técnicas

description: Observamos discrepancias entre las especificaciones técnicas indicadas en el dictámen técnico y las indicadas en el pliego de bases y condiciones, solicitamos a la convocante corregir este punto mediante una adenda ya que genera confusiones a los oferentes

title: Garantía de mantenimiento de ofertas

description: En la seccion Requisitos de participación y criterios de evaluación, en el mumeral 10) Requisitos documentalesnpara la evaluación de las condiciones de participación punto 2 dice que la garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser extendida bajo de la forma establecida en el SICP. En la SICP se indica garantía Bancaria, póliza, declaración jurada con certificación de firmas. En el punto 18 se los datos de la convocatoria dice que debe instrumentarse por declaración jurada. Considerando que el pliego se contradice solicitamos aclarar este punto mediante una adenda a fin de evitar ambigüedades a la hora de la evaluación de las ofertas.

title: precios de referencia

title: Fiscalizacion aleatoria y dictamen de ejecuciÃ³n de obras

description: Solicitamos a la convocante especificar la cantidad de obras a ser fiscalizadas y la ubicación de las mismas, o en su defecto presentar el listado de obras con sus respectivas ubicaciones considerando que la cantidad inside en los honorarios del profesional y la distancia en los costos de viático que recaen sobre el consultor.

title: Informes

description: Consultamos cuales serán los informes finales requeridos, en que medios deberan ser entregados los mismos y en cuantas copias, esto considerando lo indicado en el dictamen técnico

title: Especificaciones Teccnicas

title: Fiscalización aleatoria y dictamen de ejecución de obras

title: Experiencia

title: Especificaciones Técnicas

description: Observamos que no son muy claras las especificaciones técnicas de los servicios requeridos, solicitamos se desglose en items: en asesoria administrativa, asesoria legal y fiscalización de obras, ésto considerando que se trata de servicios diferentes que no se pueden mezclar en un solo ítem

title: Especificaciones Técnicas

title: Informes

streetAddress: Oficina de la UOC - Gobernación de Itapúa

streetAddress: Consultas electrónicas a través del SICP

streetAddress: No aplica

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Oficina de la U.O.C. - Gobernación de Itapúa

mainProcurementCategoryDetails: Consultoria - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos

level: Gobiernos Departamentales

legalName: Gobierno Departamental de Itapua

MAGDALENA SOLEDAD OBREGON

locality: PENDIENTE ACTUALIZACION DATOS

streetAddress: Calle 29 de Septiembre (Barrio Parque) casi calle Trinidad - Bella Vista - Itapúa

legalEntityTypeDetail: Persona Física - Bienes y Servicios

legalName: MAGDALENA SOLEDAD OBREGON

description: Servicios de consultoria de area empresarial y comercial


name: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)

title: 1 - 1 - SEGURO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

description: Seguro de Camioneta ISUZU 4X2, Movil N° 42, Año 1994, Chapa N° EAC-476

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN PATROL 4X4, Movil N° 114, Año 1999, Chapa N° EAB-845

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión FOTON AUMAN I 180P, Movil N° B-28, Año 2011, Chapa N° EAH 395

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión FOTON AUMAN I 180P, Movil N° B-29, Año 2011, Chapa N° BKT 009

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión Fotón AUMAN I 180P, Movil N° B-30, Año 2011, Chapa N°	EAH 376

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión FOTON AUMAN I 180P, Movil N° B-31, Año 2011, Chapa N° BLA 338

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión FOTON AUMAN I 180P, Movil N° B-34, Año 2011, Chapa N° EAH 380

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° B-13, Año 2012, Chapa N° EAG-698

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° B-14, Movil N° 2012, Chapa N° EAG-689.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° B-18, Año 2012, Chapa N° EAG-699.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° B-20, Año 2012, Chapa N° EAG-692.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Minibus HYUNDAY H-1, Movil N° B-26, Año 2012, Chapa N° EAH-874.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camión FOTON AUMARK TX 1214, Movil N° C-01, Año 2015, Chapa N° BLC-480.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER, Movil N° C-03, Año 2016, Chapa N° BXF 405.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de MINIBUS HYUNDAI H1, Movil N° C-02, Año 2016, Chapa N° HAF-399.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-07, Año 2016, Chapa N° BXH-188.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camionta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-12, Año 2016, Chapa N° BXF-403.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-13, Año 2016, Chapa N° BXF-399.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-14, Año 2016, Chapa N° BXL-032.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-15, Año 2016, Chapa N° BXF-542.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-16, Año 2016, Chapa N° BXF-534.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER, Movil N° C-09, Año 2016, Chapa N° BXJ 192.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER, Movil N° C-04, Año 2016, Chapa N° BXH 192.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° C-11, Año 2016, Chapa N° BXL-705.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER, Movil N° C-06, Año 2016, Chapa N° EAJ 509.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta CHEVROLET, Movil N° D-42, Año 2017, Chapa N° OBY397.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° D-39, Año 2020, Chapa N° AACX247.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4, Movil N° D-40, Año 2020, Chapa N° AACX248.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de Camioneta NISSAN FRONTIER 4X4 , Movil N° D-38, Año 2020, Chapa N° AACX249.-

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil 27, Año 2012, Chapa  N° 833 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas HONDA CGL 126, Año 1999.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 24, Año 2012, Chapa N° 851 EAC.-C

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 8, Año 2012, Chapa N° 846 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 16, Año 2012, Chapa N° 858 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 17, Año 2012, Chapa N° 847 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 31, Año 2012, Chapa N° 835 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 49, Año 2012, Chapa N° 826 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 50, Año 2012, Chapa N° 872 BDL.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 46, Año 2012, Chapa N° 853 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 48, Año 2012, Chapa N° 818 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

description: Seguro para Motocicletas LEOPARD MT200GY ECO, Movil N° 9, Año 2012, Chapa N° 854 EAC.-

description: Seguro para motocicletas

description: Seguro de vehiculos

title: CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: nota-reparo-67bdd96544786.pdf

title: resolucion-67a248e15e5b0.pdf

title: Pliego para la Contratación de Seguro de Bienes - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 460538 Version 1

title: constancia-ad-referendum-67a244144e226.pdf

title: nota-director-67a2493ddef97.pdf

title: nota-anticipo-mypymes-67a2497b135d7.pdf

title: dictamen-precios-67a2490d6a70a.pdf

title: dictamen-tecnico-67a248ef667c6.pdf

title: Especioficaciones tecnicas

description:
Favor proveer la planilla de capital de cada uno de los automoviles a cotizar

Gracias

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: OFICINA DE LA UOC - INDERT

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios Financieros y de Seguros

description: Servicios de seguros para estructuras, propiedades y posesiones


name: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

title: 1 - 1 - Generador marca ONAM - 125KA 1500rpm 220/380 volts Edificio Benigno Lopez

title: 1 - 2 - Mano de Obra - Generador marca ONAM - 125KA 1500rpm 220/380 volts Edificio Benigno Lopez

title: 1 - 3 - Generador marca OLYMPIAN Caterpillar- 65KVA 1500rpm 220/380 volts. Motor diesel cumins Edificio Benigno Lopez (Informatica Sala de Servidores P.B.)

title: 1 - 4 - Mano de Obra - Generador marca OLYMPIAN Caterpillar- 65KVA 1500rpm 220/380 volts. Motor diesel cumins Edificio Benigno Lopez (Informatica Sala de Servidores P.B.)

title: 1 - 5 - Generador marca GOTZE Power link- 95KVA 1500 rpm 220/380 volts. Motor diesel perkins (LEGALIZACIONES)

title: 1 - 6 - Mano de Obra - Generador marca GOTZE Power link- 95KVA 1500 rpm 220/380 volts. Motor diesel perkins (LEGALIZACIONES)

title: 1 - 7 - Generador marca BELYTON GF- 20KW ACADEMIA DIPLOMATICA

title: 1 - 8 - Mano de obra - Generador marca BELYTON GF- 20KW ACADEMIA DIPLOMATICA

title: 1 - 9 - Generador marca   AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar

title: 1 - 10 - Mano de Obra - Generador marca   AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380 volts Edificio Ambar

description: Filtro de aceite

description: Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Lubricantes cintetico 15w40 x litro

description: Filtro de combustible.

description: Filtro de aire.

description: Refrigerante anticorrosivo x litro

description: Provision de panales para  Radiador de agua

description: Medidor de combustible flotador  mecanico

description: Contactor trifasico NC / NO  del tablero de transferencia

description: Bulbo de temperatura

description: Bulbo de presion de aceite

description: Temporizador de 30 segundo NC / NO bobina 220 volts

description: Llave Termomagnetica Europea 250 Amp Regulable

description: Dysplay de mando Digital Control de Modules

description: Regulador de velocidad (Governor)

description: cargador de batería 380 volts/12/24 volts

description: batería de 12 volts-160amp

description: rotor del alternador

description: Rebobinado del  alternador

description: rulemanes ,poleas frente motor.

description: relee, pulsador,  Panel de trsferencia

description: correas de ventilador  del radiador

description: Ventilador de radiador

description: Bomba de Agua

description: manguera de alta presion

description: Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven  reemplazos  24 hs  (enventual emergencia )

description: Cambio de filro de aceite  mano de obra

description: Cambio de aceite motor y lubricantes  mano de obra

description: Cambio de filtro de combustible  mano de obra

description: Cambio de filtro de aire  mano de obra

description: Cambio de refrigerante anticorrosivo mano de obra

description: Desmonte y montaje de Radiador de agua mano de obra

description: Cambio de medidor de combustible mano de obra

description: Cambio de un contactor del tablero de transferencia mano de obra

description: Cambio del bulbo de temperatura mano de obra

description: Cambio de bulbo de presion de aceite mano de obra

description: Cambio de temporizador de 30 segundo NA/NO mano de obra

description: Cambio de Llave Termomagnetica  Trifasico Europea 250 Amp Regulable mano de obra

description: cambio de Dysplay de mando  mano de obra

description: Cambio de regulador de velocidad (Governor) mano de obra

description: Desmontaje y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado mano de obra

description: Calibración de las válvulas mano de obra

description: reparación de pérdida de aceite del motor mano de obra

description: Desmontaje y montaje del cargador de batería 380 volts/12/24 volts mano de obra

description: Desmontaje y montaje tapa motor, cepillado y cambio de junta mano de obra

description: Montaje  de cigüeñal, cambio de casquillo, aro, pistón mano de obra

description: montaje y puesta en marcha de tapa motor mano de obra

description: Cambio de batería de 12 volts-160amp mano de obra

description: Desmontaje y Montaje  del motor de arranque mano de obra

description: Desmontaje y montaje del alternador mano de obra

description: cambios  mangueras, abrazaderas mano de obra

description: desmontaje, lavado y secado al horno de rotor y stator mano de obra

description: barnizado al vacío por pieza mano de obra

description: cambio de rulemanes mano de obra

description: cambio de los componentes averiados en la excitaci撑 reiee, pulsador,  mano de obra

description: Chequeo General control de tablero de trasferencia nivel de combustible aceite agua y testeto general del equipo con escaner  digital control de arranque con carga y sin carga

description: Filtro de aceite.

description: Lubricantes cintetico 15w40 x litro

description: Filtro de combustible

description: Filtro de aire

description: Refrigerante anticorrosivo x litro

description: Medidor de combustible

description: Contactor trifasico NC NO del tablero de transferencia

description: Bulbo de temperatura

description: Bulbo de presion de aceite

description: Temporizador de 30 segundo NA/NO

description: Regulador de velocidad  Governor

description: provisión de batería de 12volts 90 amp

description: rotor del alternador

description: Rebobinado del  alternador

description: rulemanes ,poleas frente motor.

description: relee, pulsador,  Panel de trsferencia

description: correas de ventilador  del radiador

description: Ventilador de radiador

description: Bomba de Agua

description: manguera de alta presion

description: Cambio de filtro de aceite mano de obra

description: Cambio de aceite motor y lubricantes mano de obra

description: Cambio de filtro de combustible mano de obra

description: Cambio de filtro de aire mano de obra

description: Reparacion de Radiador de agua mano de obra

description: Provision y cambio de Llave Termomagnetica Europea Trifasico 100 Amp Regulable mano de obra

description: Provision y cambio de Dysplay de mando  mano de obra

description: Mantenimiento y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado mano de obra

description: calibración de las válvulas mano de obra

description: mantenimiento del tablero de referencia mano de obra

description: cambio de  batería de 12volts 90 amp mano de obra

description: mantenimiento y reparasion del motor de arranque mano de obra

description: mantenimiento y reparasion del alternador mano de obra

description: cambios  mangueras, abrazaderas  mano de obra

description: desmontaje, lavado y secado al horno mano de obra

description: cambio de rulemanes afectados mano de obra

description: cambio de los componentes averiados en la excitaci撑 tablero de trasferncia  mano de obra

description: Filtro de aceite

description: Lubricantes cintetico 15w40 x litro

description: Filtro de combustible.

description: Filtro de aire

description: Refrigerante anticorrosivo x litro

description: Medidor de combustible

description: Contractor trifasico NC NO del tablero de transferencia

description: Bulbo de temperatura

description: Bulbo de presion de aceite

description: Temporizador de 30 segundo NA/NO

description: Display de mando Digital Control de Modules

description: Regulador de velocidad (Governor)

description: provisión de batería de 12volts-90amp

description: rotor del alternador

description: Rebobinado del  alternador

description: rulemanes ,poleas frente motor.

description: relee, pulsador,  Panel de trsferencia

description: correas de ventilador  del radiador

description: Ventilador de radiador

description: Bomba de Agua

description: manguera de alta presion

description: Cambio de filtro de aceite. mano de obra

description: Cambio de filtro de combustible. mano de obra

description: Cambio de filtro de aire. mano de obra

description: Provision y cambio de Dysplay de mando mano de obra

description: mantenimiento y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado mano de obra

description: mantenimiento de tablero de transferencia mano de obra

description: reparación del cargador de batería 380 volts/12/24 volts mano de obra

description: Cambio  de batería de 12volts-90amp mano de obra

description: mantenimiento y reparacion de motor de arranque mano de obra

description: mantenimiento y reparcion del alternador mano de obra

description: barnizado al vacío por pieza  mano de obra

description: cambio de los componentes averiados en la excitaci撑 mano de obra

description: Filtro de aceite

description: Lubricantes cintetico 15w40 x litro

description: Filtro de combustible

description: Filtro de aire

description: Refrigerante anticorrosivo x litro

description: Medidr de combustible

description: Bulbo de temperatura

description: Bulbo de presion de aceite

description: Temporizador de 30 segundo NA/NO

description: Regulador de velocidad (Governor)

description: provisión de batería de 12volts-90amp

description: cambio de rulemanes

description: estrangulador de combustible

description: rulemanes ,poleas frente motor.

description: relee, pulsador,  Panel de trsferencia

description: correas de ventilador  del radiador

description: Ventilador de radiador

description: Bomba de Agua

description: manguera de alta presion

description: Cambio de filtro de aire. mano de obra

description: Provision y cambio de Llave Termomagnetica Europea Trifasico 32 Amp Regulable mano de obra

description: mantenimiento y calibraci撑 de pico inyector mano de obra

description: mantenimiento de bomba de combustible mano de obra

description: cambio de  cargador de batería 220volts/12v. mano de obra

description: cambio  de batería de 12volts-90amp mano de obra

description: mantenimiento y reparasion  del alternador mano de obra

description: mantenimiento y reparacion de arranque mano de obra

description: desmontaje, lavado y secado de horno mano de obra

description: cambio de rulemanes mano de obra

description: ajuste y calibración de válvulas mano de obra

description: mantenimiento de alternador mano de obra

description: cambio de estrangulador de combustible mano de obra

description: Filtro de aceite

description: Lubricantes cintetico 15w40 x litro

description: Filtro de aceite ombustible

description: Filtro de aire

description: Refrigerante anticorrosivo x litro

description: Medidor de combustible

description: Bulbo de temperatura

description: Bulbo de presion de aceite

description: Temporizador de 30 segundo NA/NO

description: Display de mabdo Digital Control de Modules

description: Regulador de velocidad (Governor)

description: provisión de batería de 12 volts-100amp libre de mantenimiento

description: rotor del alternador

description: Rebobinado del  alternador

description: rulemanes ,poleas frente motor.

description: relee, pulsador,  Panel de trsferencia

description: correas de ventilador  del radiador

description: Ventilador de radiador

description: Bomba de Agua

description: manguera de alta presion

description: Cambio de filtro de combustible.mano de obra

description: Cambio de filtro de aire.mano de obra

description: Provision y cambio de Llave Termomagnetica Europea Trifasico 150 Amp Regulable  mano de obra

description: cambio de cargador de batería 380 volts/12/24 volts mano de obra

description: reparaci撑 tapa motor, cepillado y cambio de junta mano de obra

description: rectificación de cigüeñal, cambio de casquillo, aro, pistón mano de obra

description: cambio  de batería de 12 volts-100amp libre de mantenimiento mano de obra

description: mantenimiento y reparacion del motor de arranque mano de obra

description: cambio de rulemanes mano de obra

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES DEL MRE-PLURIANUAL-AD REF.

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 460071 Version 1

title: cdp-generadores-67b493f348dfb.pdf

title: reporte-de-incidencia-mant-generadores-6787deb33b9aa.pdf

title: dictamen-tecnico-eett-678e2dbc2fff3.pdf

title: nota-de-reparo-67b4d3304b580.pdf

title: resolucion-82-de-aprobacion-de-pbc-67aa35ef04e32.pdf

title: sime-n-59-297-pluri-2025-2026-2027-678797bfc101f.pdf

title: antecedentes-estimacion-de-costos-678e2d906d187.zip

title: experiencia

description: Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el proceso, y en consonancia con lo establecido en la Ley 7021, se solicita que las empresas interesadas demuestren una experiencia mínima de dos (2) años en el mantenimiento y reparación de generadores, a través de la Constancia de RUC o el Acta de Constitución.

title: Poliza de Garantia de Mant. de Oferta

description: Rogamos a la Convocante aclarar si el monto máximo del mantenimiento de cada grupo es de 300.000.000 o si el monto máximo del mantenimiento de los 10 grupos es de 300.000.000, realizamos esta consulta con la finalidad de gestionar la poliza de garantia de mantenimiento de oferta.

title: Experiencia Requerida

description: Con respecto al punto experiencia requerida rogamos a la Convocante la aclaración del porcentaje del misma ya que en distintos puntos menciona el 30%, 300% y 50%, cual seria el aplicado para la demostración de experiencia?

title: Margen de Preferencia

description: Rogamos a la Convocante la aclaración del porcentaje de beneficio que será aplicado a una contratación de caracter nacional conforme a la Ley Nº 6575 ya que en el Pliego de Bases y Condiciones sólo aparece para una contratación internacional.

streetAddress: Dirección Administrativa-Ed. Patria-5º Piso-Pte. Franco y O Leary

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Dirección de la UOC-MRE-Pte. Franco c/O Leary-Ed. Patria - 3er.Piso

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Construccion y Mantenimiento

legalName: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

name: MINISTRO EN AA Y T SERGIO ANDRÉS BOGADO DELVALLE

description: Servicios electricos

description: Servicios electricos


title: 1 - 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROV DE REPUESTOS A DEMANDA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT

description: Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante por evento en Asunci撑-Central

description: Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos medicos

description: Servicios de fabricacion, instalacion,reparacion y mant. de equipos medicos

description: Mantenimiento PREVENTIVO segun protocolo del fabricante por evento en el Interior del pais

description: Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en Asuncion-Central

description: Mantenimiento correctivo: Asistencia Tecnica a Demanda por evento en el Interior del pais

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Kit de mantenimeinto 5000 HS

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Kit de mantenimeinto 5000 HS

description: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de oxigeno

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Sensor de oxigeno

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Sensor de flujo

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Sensor de flujo

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Membrana de valvula exhalatoria

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Membrana de valvula exhalatoria

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa Analog Board

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa Analog Board

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa Main Board

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa Main Board

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa Fuente de Alimentaci撑

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa Fuente de Alimentaci撑

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de sensor de flujo exhalatorio

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable de sensor de flujo exhalatorio

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa interfase de pantalla tactil

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa interfase de pantalla tactil

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Monitor LCD

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor LCD

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Pantalla tactil

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Pantalla tactil

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Fuente de poder AC A DC

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Fuente de poder AC A DC

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa procesadora de sonido

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa procesadora de sonido

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa de computadora principal

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa de computadora principal

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa del monitor control

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa del monitor control

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa de secuencia de poder

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa de secuencia de poder

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Filtro antibacteriano reusable

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Circuito reutilizable

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Regulador de presi撑

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Regulador de presi撑

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Perilla del Codificador Optico

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Perilla del Codificador Optico

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Memory

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Memory

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Servovalvula

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Servovalvula

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de sensor de oxigeno

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable de sensor de oxigeno

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Cable de conexi撑 placa Main a Placa CPU

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Cable de conexi撑 placa Main a Placa CPU

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Tsi-Flow Sensor, Air

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tsi-Flow Sensor, Air

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Tsi-Flow Sensor, Oxygen

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Tsi-Flow Sensor, Oxygen

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Decodificador óptico para modulo del panel de control

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Decodificador óptico para modulo del panel de control

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa sensor de flujo

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa sensor de flujo

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Placa inversor LCD

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Placa inversor LCD

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Monitor Táctil Externo Kit 15"

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Monitor Táctil Externo Kit 15"

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Bateria

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Bateria

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Manguera de Ox韌eno

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Manguera de Aire

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Valvula Solenoide

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Valvula Solenoide

description: Mano de obra temporanea

description: Mantenimiento Correctivo con provision de cambio de repuestos-Trampa de agua

description: Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de Trampa de agua

description: Mano de obra temporanea

title: LPN Nº 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO  CON Y SIN PROV DE REPUESTOS A DEMANDA VENTILADORES PULMONARES MARCA NEWPORT

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: nota-de-comunicacion-6758682b84775.pdf

title: anteproyecto-pgn-2025-676556a32c467.pdf

title: reporte-de-incidencia-675844620301a.pdf

title: 248-6791365db6cb7.pdf

title: dictamen-de-especificaciones-tecnicas-67586a1288fc8.pdf

title: nota-respuesta-a-observaciones-2-67913aad43a9d.pdf

title: respuesta-a-observaciones-de-la-dncp-67655689f057a.pdf

title: nota-justificativo-de-no-anticipo-675868939ccb3.pdf

title: dictamen-doc-n-218-24-67913a11e2c71.pdf

title: resolucion-dgaf-n-3847-24-675843b3d42d1.pdf

title: 2-	DETALLE DE LOS BIENES Y/0 SERVICIOS

description: FAVOR MODIFICAR EN LA LISTA DE EQUIPOS EL ITEM 115, SERIE: N11360718412, PATRIMONIO: 011-132-52-0107 DONDE DICE UBICACIÓN DEL EQUIPO H.R. DE ENCARNACIÓN, EL EQUIPO FUE DONADO AL HOSPITAL DISTRITAL DE FRAM,

title: 1-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CPS

description: FAVOR CORREGIR LA PAGINA N° 26, 27 DEL PLIEGO,NO SE VISUALIZA CORRECTAMENTE LAS DESCRIPCIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

streetAddress: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DGAF DOC

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DGAF DOC

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

legalName: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

description: Fabricacion de instrumentos de precision


name: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)

title: 1 - 1 - EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

description: Anticolera de PVC medio cuerpo

description: Traje anticolera

description: Uniformes de seguridad / operarios / limpieza

description: Guantes para trabajo mecánico intensivo

description: Guante de Nitrilo Desechable

description: Guantes protectores

description: Guantes de cuero vaqueta caño  corto

description: GUANTE DE CUERO VAQUETA CAÑO CORTO

description: Guantes protectores

description: Cinta de advertencia amarilla

description: Cinta marcatoria o de seguridad

description: Cintas de seguridad

description: Chaleco reflextivo

description: Chaleco reflectivo

description: Chalecos de proteccion

description: Antiparras

description: Antiparra

description: Lentes o gafas de proteccion

description: Respirador de cara completa

description: Equipo respirador autonomo

description: Aparato respiratorio autonomo de suministro de aire de respiracion o accesorios

description: Catuchos para vapores y gases

description: Filtro

description: Mascaras o filtros de respirador o accesorios

description: Cono de señalización de PVC Flexible  Reflectivo

description: Conos de senalizacion

description: Delimitadores o conos de trafico

description: Arnés estilo H con Cola de Amarre

description: Arnes de seguridad

description: Cinturones de seguridad y accesorios

description: Línea de vida en Soga

description: Soga/Cuerda para descenso

description: Cinturones de seguridad y accesorios

Presentacion

value: ROLLO

description: Soga semiestatica de poliamida trenzada

description: Soga/Cuerda para descenso

description: Cinturones de seguridad y accesorios

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: resol-aprob-de-pbc-id-459-980-67af407e32ab8.pdf

title: cdp-id-459-980-67af4072098a9.pdf

documentTypeDetails: CDP

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 459980 Version 1

title: nota-guoc-n-109-respuesta-a-reparo-id-459-980-67b723990b616.pdf

title: dictamen-de-eett-id-459-980-67af40a084f80.pdf

documentTypeDetails: Dictamen Técnico EETT

title: antecedentes-de-estimacion-de-costos-id-459-980-67af410722308.pdf

title: eett-direccion-alcantarillado-67af6054469eb.pdf

documentType: technicalSpecifications

documentTypeDetails: Especificaciones Técnicas

title: Capacidad Financiera

description:
Teniendo en cuenta que el presente procedimiento de contratación se encuentran categorizado como “Licitación de Menor Cuantía”, y que este tipo de procedimiento está reservado preferentemente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), previstas por Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”, solicitamos a la convocante considerar la adecuación de los requisitos de CAPACIDAD FINANCIERA para contribuyentes del IRE GENERAL requerida a los oferentes en el PBC.
Es importante considerar que la pandemia del 2020 afectó de manera considerable la situación financiera de muchas empresas, especialmente de las MIPYMES, las cuales aún se encuentran en proceso de recuperación. Por lo tanto, es posible que algunas de estas empresas no puedan cumplir con todos los indicadores financieros establecidos en el PBC, pese a estar en condiciones de seguir ofreciendo servicios o productos de calidad.
Brindarles una mayor oportunidad de participación no solo contribuirá a su recuperación económica, sino que también preservará empleos en este sector crucial para la economía nacional. Consideramos que los requisitos financieros establecidos en el PBC podrían resultar limitantes o excluyentes para una mayor participación de MIPYMES que cuentan con la capacidad técnica y experiencia necesarias para cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de la convocante. Dichas MIPYMES, además, ya son proveedoras del Estado en otras instituciones, sin registrar antecedentes de incumplimiento de contratos ni haber sido objeto de sanciones administrativas.
Con el fin de promover una mayor participación y competencia, proponemos una modificación del mencionado punto de los PBC, La modificación sugerida es que para determinar los ratios financieros se consideren los promedios los últimos cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023), en lugar de los últimos tres.  Esta modificación no solo permitirá una mayor inclusión de oferentes, sino que también brindará a la convocante un mayor número de alternativas, fomentando la competencia y obteniendo así mejores condiciones de precio. Asimismo, queremos destacar que dicha modificación no genera perjuicio alguno para la institución convocante, y se encuentra en línea con el artículo 48 de la Ley N° 7021/2022, que permite a la autoridad competente de la convocante modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en los pliegos de bases y condiciones utilizados en los procedimientos de contratación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria.
Consideramos que la solicitud de modificación cumple con estos preceptos legales y contribuirá a una mayor inclusión de oferentes, fomentando así la participación de MIPYMES y una mejor competitividad en el proceso.
Desde ya agradecemos su consideración.

streetAddress: SICP

mainProcurementCategory: services

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: José Berges 516 entre San José y Brasil.

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad

level: Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado

entityType: NO CLASIFICADO

EQUIPRO S.A.

locality: ASUNCION

streetAddress: SAN AGUSTIN 1182 C/ FLORIDA

scale: sme

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

legalName: EQUIPRO S.A.

name: ALAN TAUBER OGUZ, MOSES EDUARDO SCHUARTZMAN


name: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)

title: 1 - 1 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO - CONTRATO ABIERTO  MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

openContractType: cantidad

description: Servicio de fotocopiado

description: Servicio de fotocopiado

description: Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo

description: Servicio de fotocopiado

description: Servicio de fotocopiado

title: SERVICIO DE FOTOCOPIADO- POR CONTRATO ABIERTOS, MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS -PLURIANUAL.

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: constancia-pluri-67b33d808a9c2.pdf

documentTypeDetails: Constancia de Plurianualidad

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 459815 Version 1

title: estimacion-de-costo-67b33dcfdf486.pdf

documentTypeDetails: Antecedentes de la Estimación de Costos

title: resolucion-de-aprobacion-del-pbc-679cf20ea0177.pdf

title: cdp-67b5d343ba0c5.pdf

title: nota-a-la-dncp-679cf1f11347e.pdf

title: incidencia-67b33df785c9f.pdf

title: dictamen-tecnico-67b33dc229a0e.pdf

documentTypeDetails: Dictamen técnico

title: resolucion-de-aprobacion-del-pbc-67b33de41265e.pdf

title: precio-referencial-dictamen-presupuestos-679cf19a121e1.pdf

title: Item 1 - KIT DE CILINDRO O UNIDAD DE IMAGEN: para 500.000 paginas como mínimo

description: Solicitamos excluir el requerimiento de rendimiento para 500.000 copias, teniendo en cuenta que el rendimiento de los consumibles o desgastables es irrelevante para el llamado de referencia atendiendo a que es un servicio de alquiler de equipos y no una adquisición, así también solicitamos puedan ser aceptados equipos con sistema de tóner todo en uno, teniendo en cuenta que los equipos con sistema de toners todo en uno poseen rendimientos elevados y son los cotizados adicionalmente a los equipos para lograr el rendimiento adecuado, además de no afectar el performance del equipo, el cual sigue siendo el mismo. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos que poseen el sistema mencionado, además de cumplir con las necesidades de rendimiento.

title: ITEM 2 - VELOCIDAD DE ESCANEO: 40 ipm a 300 dpi simple faz,32 ipm a 300 dpi duplex

description: Solicitamos que puedan ser aceptados equipos con velocidad de escaneo de 38 ipm a 300dpi a simple faz, teniendo en cuenta que existen equipos en el mercado actual que cumplen con las demás especificaciones y que pueden cumplir con la necesidad y que poseen desde 38 ipm de velocidad de escaneo a simple faz. La consulta es cursada de tal forma a no limitar la participación de potenciales oferentes, así también, que no sean solicitadas características que finalmente no son realmente necesarias y tampoco afectan a la operativa del usuario final.

title: En el PBC. ITEM 1 - Impresora Fotocopiadora Multifuncion Monocromatica Mayor Volumen - Kit de cilindros y toner

description:
Solicitan: “Requerimientos:  El equipo será entregado y puesto  en  funcionamiento  con  (1)  un  tóner  original  instalado  de  alto rendimiento de 20.500 páginas como mínimo.
Requerimiento adicional: El oferente deberá proveer (1) un Tóner original de alto rendimiento de 20.500 páginas como mínimo y mantener en el Stock del Hospital al menos 1 toner por cada maquina.
Deberá proveer kit o kits de cilindro o unidad/es de imagen necesarios para 500.000 páginas como mínimo (en una unidad según fabricante) adicional/es al pre instalado de fábrica. Para el caso de kit de cilindro o unidad de imagen y tóner tipo TODO EN UNO deberá proveer kits necesarios para 500.000 páginas como mínimo (en una unidad según fabricante) adicional/es al pre instalado de fábrica.
Atendiendo a que es solicitado que el equipo posea un toner instalado inicialmente y un toner adicional, además de esto es solicitado también uno o varios kits de cilindro que den un rendimiento total de 500.000 páginas, solicitamos excluir el requerimiento de contar con uno o varios kits de cilindro con rendimiento para 500.000 copias, teniendo en cuenta que, la mayoría de los equipos del porte solicitado en las diferentes marcas no poseen este rendimiento de fábrica y para dar cumplimiento al mismo la mayoría deben adicionar gran cantidad de cilindros o tóneres todo en uno para poder cumplir este requerimiento de 500.000 páginas, lo que ocasiona que un solo oferente tenga el beneficio económico de obtener el mejor precio, los equipos con sistema de toner todo en uno poseen ya rendimientos bastante elevados, por lo que, solicitamos que se reformule dicho requerimiento de ser posible, solicitando de la siguiente manera como sugerido:
“El equipo será entregado y  puesto  en  funcionamiento  con  (1)  un  tóner  inicial original de  alto rendimiento de 20.500 páginas como mínimo.
Requerimiento adicional: El oferente deberá proveer (1) un Tóner original carga completa de alto rendimiento de 20.500 páginas como mínimo (en caja) adicional”
Esta sugerencia y solicitud es basada en los rendimientos de toners de equipos de alto porte y de la gama solicitada, por lo que solicitamos sea requerida de esta forma, lo cual garantiza la participación de potenciales oferentes. Actualmente esta característica sumada a otras muy específicas hace que en su conjunto una sola marca pueda cumplir lo requerido en el porte de equipo y rango de precios estipulado. De mantenerse se estará limitando la participación.

title: ITEM 1 - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL. Monitor

description: Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptados equipos con con Monitor: Panel táctil de 10” sin teclado alfanumérico físico, teniendo en cuenta que una pantalla totalmente táctil de 10 pulgadas es considerada superior a lo requerido, ya que en la misma se disponen de las opciones de navegación y teclado numérico en pantalla, brindando una mejor visualización, con una tecnología avanzada sin necesidad de contar obligatoriamente con botones físicos, además de contemplar todas las funcionalidades necesarias para cumplir con las necesidades y siendo ampliamente superior a lo requerido en tecnología, comodidad y visualmente más adecuado. Es considerado superior, por lo que requerimos aclarar y realizar la modificación correspondiente aceptando también pantallas táctiles de 10”, actualmente esta característica sumado a otras muy específicas hacen que en su conjunto una sola marca pueda cumplir lo requerido en el porte de equipo y rango de precios estipulado. De mantenerse se estará limitando la participación.

title: En el PBC. ITEM 2 - Impresora Fotocopiadora Multifunción Monocromática Mayor Volumen – Kit de cilindros

description:
Solicitan: Kit de cilindro o unidad de imagen necesario para 100,000 paginas como mínimo (en una unidad según fabricante) en el equipo
Solicitamos a la convocante pueda ser excluido o que también serán aceptados equipos con el sistema de tóner TODO EN UNO ya que la mayoría de equipos de la gama solicitada ya son fabricados con este sistema de tóner TODO EN UNO, de mantener el sistema separado se estaría limitando a varios oferentes que cumplen con los demás requerimientos a participar.

title: Item 2 - KIT DE CILINDRO O UNIDAD DE IMAGEN: para 100.000 paginas como mínimo

description: Solicitamos excluir el requerimiento de rendimiento para 100.000 copias, teniendo en cuenta que el rendimiento de los consumibles o desgastables es irrelevante para el llamado de referencia atendiendo a que es un servicio de alquiler de equipos y no una adquisición, así también solicitamos puedan ser aceptados equipos con sistema de tóner todo en uno, teniendo en cuenta que los equipos con sistema de toners todo en uno poseen rendimientos elevados y son los cotizados adicionalmente a los equipos para lograr el rendimiento adecuado, además de no afectar el performance del equipo, el cual sigue siendo el mismo. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos que poseen el sistema mencionado, además de cumplir con las necesidades de rendimiento.

streetAddress: Portal de la DNCP

streetAddress: No

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Hospital de Trauma "Manuel Giagni" UOC N° 5 - 5TO. PISO

mainProcurementCategoryDetails: Servicios - Servicios Editoriales  de Diseño, Graficos y de Bellas Artes

description: Fotocopiado

description: Fotocopiado

description: Fotocopiado

description: Fotocopiado

description: SERVICIO DE FOTOCOPIADO- POR CONTRATO ABIERTOS, MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS -PLURIANUAL- AD REFERENDUM


name: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)

title: 1 - 1 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - DEPARTAMENTO CENTRAL (DIGESIT)

title: 2 - 1 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - DEPARTAMENTO ALTO PARANA (DIGESIT)

title: 3 - 1 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATALÓGICOS Y RESIDUOS BIOLÓGICOS (VACUNAS) Y/O FARMACÉUTICOS - DEPARTAMENTO CENTRAL (DIGELAB)

description: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE ORIGEN ANIMAL

description: Recogida, destruccion, transformacion o eliminacion de basuras no quimicas/patologicas

description: RECOGIDA, DESTRUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN O ELIMINACIÓN DE BASURAS NO QUÍMICAS/PATOLÓGICAS

title: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL - PLURIANUAL

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: informe-procentaje-incidencia-67aa067667e03.pdf

title: Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley Nº 7021/22. 459650 Version 2

title: res-38-aprob-pbc-67aa064bc3d62.pdf

title: dicamen-precios-67aa063cc66a6.pdf

title: constancia-plurianualidad-67aa06b49bac4.zip

title: cdp-67aa06576ab95.pdf

title: dictamen-tecnico-67aa170539d2e.pdf

title: SOBRE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PBC

answer: Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, considerando que en los Laboratorios del Servicio Nacional de Calidad de Salud Animal, solo se realizan diagnósticos veterinarios, por ende el tratamiento y disposición final es para residuos patológicos de origen animal incluyendo tanto carcasa (media res o completa), órganos del sistema respiratorio y otros más complejos como los del sistema digestivo, incluyendo heces, secreciones,etc. Teniendo en cuenta que los residuos de este tipo, no son similares al de humano. En referencia a los años para demostrar experiencia, VER ADENDA 1.

description:
Contratos ejecutados y/o facturaciones, acompañado de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite un desempeño satisfactorio, para acreditar en promedio de los tres últimos años (2022, 2023 y 2024), el monto igual o superior al 50 % del monto máximo solicitado, para cada lote ofertado, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas. Para los Lotes 1 y 2: en Servicio de Recolección, transporte, Disposición Final de productos de origen animal, y para el Lote 3: en Servicio de Recolección, transporte y Disposición Final de residuos 19/48
patológicos con laboratorios SON ESCASOS Y CASI NULO LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE TIENEN O SOLICITAN SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS DE ORGIEN ANIMAL POR LO QUE SOLICITAMOS MEDIANTE ADENDA QUE SE CONCIDEREN LOS DE ORIGEN HUMANO, Y TENER EN CUENTA CONTRATOS ANTERIORES AL AÑO 2022 YA QUE TAMBIEN FORMA PARTE DE LA EXPERIENCIA DE CADA EMPRESA COMO LA MIA QUE TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE HACER SERVICIO A SALUD Y BIENESTAR ANIMAL

title: SOBRE LA EXPERIENCIA

answer: Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, considerando que en los Laboratorios del Servicio Nacional de Calidad de Salud Animal, solo se realizan diagnósticos veterinarios, por ende el tratamiento y disposición final es para residuos patológicos de origen animal incluyendo tanto carcasa (media res o completa), órganos del sistema respiratorio y otros más complejos como los del sistema digestivo, incluyendo heces, secreciones,etc. Teniendo en cuenta que los residuos de este tipo, no son similares al de humano. En referencia a los años para demostrar experiencia, VER ADENDA 1.

description:
Contratos ejecutados y/o facturaciones, acompañado de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite un desempeño satisfactorio, para acreditar en promedio de los tres últimos años (2022, 2023 y 2024), el monto igual o superior al 50 % del monto máximo solicitado, para cada lote ofertado, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privadas. Para los Lotes 1 y 2: en Servicio de Recolección, transporte, Disposición Final de productos de origen animal, y para el Lote 3: en Servicio de Recolección, transporte y Disposición Final de residuos
19/48 patológicos con laboratorios SON ESCASOS Y CASI NULO LAS INTITUCIONES CON RESIDUOS PATOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL POR LO QUE SOLICITO EL CAMBIO A RESIDUOS PATOLOGICOS Y TRATAMIENDO DE ORIGEN HUMANO PARA DEMOSTRAR EXPERIENCIA Y TAMBIEN SOLICITO TENER EN CUENTA CONTRATOS ANTERIORES AL 2022 YA QUE SE DEMUESTRA MAS EXPERIENCIA EN EL RUBRO, POR EJEMPLO MI EMPRESA HIZO EL SERVICIO A SALUD Y BIENESTAR ANIMAL POR LO QUE SOLICITO LA MODIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL PBC MEDIANTE ADENDA.

streetAddress: NO APLICA

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES - SENACSA - SEDE CENTRAL

ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ

region: Caaguazú

locality: Cnel. Oviedo

streetAddress: Manuel Romero Villasanti c/ Gral. E. Estigarribia

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

legalName: ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ

CONSORCIO UME NEFRO SERV

locality: Asunción

streetAddress: Choferes del Chaco 1978 c/Jose Asuncion Flores

legalName: CONSORCIO UME NEFRO SERV

name: walter Cabrera/Claudia Recalde de Cabrera

description: Recogida y eliminacion de desechos

description: Recogida y eliminacion de desechos